隨著人們對法律的了解日益加深,,越來越多事情需要用到合同,,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢,?以下是我為大家搜集的合同范文,,僅供參考,,一起來看看吧
有關工程安全承包合同篇一
乙方:
為明確甲乙雙方責任,,確保工程質量和進度,根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》有關規(guī)定,,甲方將農村飲水安全工程施工中部分管線安裝工程委托給乙方組織施工,,經甲乙雙方共同協(xié)商,,達成共識,特制訂本飲水安全工程施工承包合同,,希甲乙雙方共同遵照執(zhí)行,。
一、 工程名稱:**縣農村飲水安全項目工程a標段
二,、 工程地點:**縣**城鎮(zhèn),、桃園鎮(zhèn)境內
三、 工程施工內容:
1,、管道土方的開挖與回填;
2,、管道安裝敷設、管件,、閥門,、水表的安裝;
3、管道敷設涉及到的過橋,、過路,、過溝、過河工程;
4,、管道上的閥井工程;
5,、標志樁的制作與安裝;
6、戶外表池工程;
7,、入戶水龍頭及立桿購置安裝;
8,、管道的沖洗消毒與試壓。
四,、工程款結算方式:所有施工內容均分攤到管道敷設中,以實際埋設管道的長度按
五,、付款方式:次月5日支付上月完成工程造價的50%(已完工程需監(jiān)理工程師驗收簽字通過),,所有工程施工完畢經業(yè)主、監(jiān)理和甲方驗收合格后支付工程造價的95%,。一年后無質量缺陷付清全部工程款,。
六、甲方責任:
1,、負責檢查乙方購買材料的質量
2,、負責檢查、監(jiān)督乙方施工技術質量,、進度,。
3、負責提供施工圖紙,、坐標點及水準點
4,、負責協(xié)調業(yè)主,、監(jiān)理的關系。
5,、及時撥付工程款,。
七、乙方責任:
1,、嚴格服從甲方管理,,聽從指揮,配合施工,。
2,、各分部分項工程施工必須符合操作規(guī)程規(guī)定,保證一次性出合格產品,。
3,、施工中所需的機具由乙方自理。
4,、施工中所需生活設施由乙方自理,。
5、提供完整的施工記錄一份,。
6,、保證按時完工。
八,、工程質量及驗收標準
1,、所購買的材料滿足國標的質量標準。
2,、管線,、閥門的安裝工藝必須滿足安裝工程施工規(guī)范的要求。
3,、埋置后pe管道的頂面距自然地坪不小于0.7米,,以防凍壞。
4,、管線,、接頭、閥門安裝好后必須進行打壓,、消毒,,驗收達到設計要求后方可回填土。
5,、回填土滿足壓實度要求,。
6、過橋,、過路工程要滿足圖紙和施工規(guī)范要求,。
九,、工期要求:所有工程必須于xx年12月25日前完工。
十,、本合同未盡事宜或遇有特殊情況時,,雙方協(xié)商解決。
十一,、本合同經甲乙雙方簽字后生效,,若一方違約,另一方有權對違約方罰款預算總價的10%違約金,。
十二,、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑,。
甲方代表: 乙方代表:
年月日
有關工程安全承包合同篇二
一,、審查發(fā)包人與承包人履約情況
1、對發(fā)包方主要應了解兩方面內容:
①主體資格,,即建設相關手續(xù)是否齊全,。
例:建設用地是否已經批準?是否列入投資計劃,?規(guī)劃,、設計是否得到批準?是否進行了招標等,。
②履約能力即資金問題,。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。
2,、對承包方主要了解的內容有:
①資質情況,;
②施工能力;
③社會信譽,;
④財務情況
承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同,。上述內容是體現(xiàn)履約能力的指標,應認真分析和判斷,。
(一)工期和施工進度
1、實際開工日期的認定
①承包人有證據證明實際開工日期的,,則應認定該日期為實際開工日期,。承包人的證據可以是發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄,、當事人的會議紀要,、施工許可證等;
②承包人雖無證據證明實際開工日期,,但有開工報告,,則應認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期,;
③若承包人無任何證據證明實際開工日期,亦無開工報告,,則應以合同約定的開工日期為準,。
2、竣工日期的認定
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定認定方法:
①雙方確認的日期為竣工日期,;
②建設工程經竣工驗收合格的,,以竣工驗收合格之日為竣工日期;(注意是經蓋章的驗收報告的時間,,不是竣工驗收備案日期,,因為竣工驗收備案是由建設單位來報送);
③承包人提交竣工驗收報告,,發(fā)包人拖延驗收的,,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;
④未經過竣工驗收,,發(fā)包人擅自使用的,,以轉移占有建設工程之日為竣工日期。
(二)幾種影響工期的因素
1,、施工許可證:
①如未取得且未施工,,以取得施工許可證之日作為開工日期;
②但如未取得且已經施工,,則一般以施工開始日為開工日期,。
2、拖欠工程款
拖欠工程款且導致停工或緩慢施工,,則工期可以順延,,但需要證明延誤的天數及拖欠工程款與延誤天數之因果關系。
3,、設計變更
①設計變更在關鍵線路上,,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系,;
②設計變更不在關鍵線路上,,則不應以此為由順延工期。
4,、圖紙延誤
①設計變更在關鍵線路上,,則工期可以順延,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系,;
②設計變更不在關鍵線路上,,則不應以此為由順延工期。
5、增加工程量
①設計變更在關鍵線路上,,則工期可以順延,,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系;
②設計變更不在關鍵線路上,,則不應以此為由順延工期,。
6、質量鑒定
《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設工程竣工前,,當事人對工程質量發(fā)生爭議,,工程質量經鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間,。
①鑒定合格,,順延工期;
②鑒定不合格,,視情況而定,。
7、建設單位的其他原因
如:指定的代表未按照約定提供指令,、批準,,致使施工不能正常進行;建設單位未按照約定時間和要求提供原材料,、設備,、場地等;隱蔽工程在隱蔽前,,施工企業(yè)發(fā)出檢查通知,,建設單位未及時檢查等。
①設計變更在關鍵線路上,,則工期可以順延,,但需要證明延誤的天數及設計變更與延誤天數之因果關系;
②設計變更不在關鍵線路上,,則不應以此為由順延工期,。
8、一周內,,非施工單位原因停水,、停電、停氣造成停工累計超過8小時
9,、發(fā)生不可抗力事件
無法預見,、不可避免并不能克服,一旦發(fā)生,,要積極采取措施,阻止和預防擴大損失,要及時按照合同約定的程序和時限報告,。
1,、工程簽證
①可以直接作為結算憑據。如進行合同審價,,審價部門對簽證不作另行審查,;如引起訴訟,該訴訟的性質屬于權屬確定的返還之訴,。
②是施工過程中的例行工作,,一般不依賴于其它證據。是雙方對施工實際變化的相互確認,,只要簽字即視為認可,,不必對具體的調整內容再行審查。
2,、工程索賠程序
《建設工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)有關索賠的程序為:發(fā)包人未按照合同約定支付各種費用,、順延工期、賠償損失,,承包人可以按照以下規(guī)定索賠:
①有正當索賠理由,,且有有關證據;
②索賠事件發(fā)生后28(14)天內,,向發(fā)包人提出索賠意向通知(注意工期索賠的具體天數及其理由(施工關鍵線路和程序),;
③發(fā)出索賠意向通知后28(14)天內,向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的索賠報告及有關資料,;
④發(fā)包人在接到索賠通知后28(14)天內給予批準,,或要求承包人進一步補充證據和理由,發(fā)包人在28日內未予答復,,視為批準索賠,。
若索賠事件持續(xù)發(fā)生,施工單位應持續(xù)索賠,;索賠事件消失后,,應綜合進行索賠。
1,、內部公章管理,、使用規(guī)范化
公章的印文要備案,適用要規(guī)范,。項目章的使用相對風險更大,,項目章的印文沒有備案,一旦讓法院看到你的項目章管理混亂,,也就是不具備“排他性”,,則不具備鑒定的意義。如果鑒定不具備參考價值,如果還有其他證據鏈印證,,很可能被判決承擔責任,。如果管理規(guī)范,具備排他性,,如果公章鑒定下來確認不是公司備案的公章印文,,那這個案件其他的證據鏈尚不足以讓法庭采用高度蓋然性的原則判決公司承擔責任。
2,、建立嚴格的印章使用制度
特別是項目章的使用和管理方面,,更需要注意,需要規(guī)范使用范圍,、使用權限和失效時間,。因為項目章不用的工商備案,公司承擔的風險更大,。所以,,內部要加強管理,明確權限和范圍,、對使用情況進行登記,。
1、權利行使主體
①建設工程價款優(yōu)先受償權的權利主體僅指建設工程施工合同的承包人,,不包括建設工程勘察,、設計合同的承包人;
②根據合同相對性原理,,只有總承包人享有建設工程價款優(yōu)先受償權,,分包人不能主張該優(yōu)先權;
③裝飾裝修合同的承包人是否具有工程優(yōu)先受償權,?只能在建筑物因裝飾裝修而增加價值的范圍內優(yōu)先受償,,同時發(fā)包人必須是該建筑物的所有人。
2,、受償范圍
享有優(yōu)先受償權的工程款應當包括承包人為建設工程支付的勞務報酬,、材料款等實際支出的費用,但對于承包人依合同向發(fā)包人主張的損害賠償(賠償金,、違約金等)則不應包括在內,。《合同法》第286條規(guī)定享有優(yōu)先受償權的是“建設工程價款”,,而按照一般人的通常理解,,損害賠償金并不屬于“價款”之列。
3,、關于起算時間
①建設工程正??⒐で闆r下:建設工程竣工之日,;
②建設工程無法正常竣工情況下:建設工程合同約定的竣工之日,。
此時承包人可以與發(fā)包人協(xié)商以“爛尾”工程折價,,或者達成延期付款和竣工的合意,以便繼續(xù)履行變更后的施工合同,。如果承、發(fā)包雙方不愿協(xié)商或協(xié)商不成,,承包人可以在工程約定的竣工之日起六個月內行使優(yōu)先受償權,,但承包人優(yōu)先受償權的實現(xiàn),有待于建設項目的接盤,、轉讓或重新啟動,。當出現(xiàn)“爛尾”樓整體拍賣時,承包人應從拍賣所得財產中優(yōu)先受償,,當有新的開發(fā)商接盤“爛尾”工程時,,接盤人在向承包人支付原發(fā)包人拖欠的工程價款后方可受讓項目。
【要注意】:
a,、如果承,、發(fā)包雙方在合同中約定,除按進度支付部分工程款外,,余款于工程竣工六個月后支付,,這種約定就有可能造成承包人難以及時行使優(yōu)先受償權。因此,,在合同簽約時,,就應注意這個付款時間問題。
b,、在結算過程中延誤優(yōu)先權的行使,,導致因優(yōu)先權的喪失而無法獲得清償或全部清償。因此,,我們要注意,,一旦6個月的時間即到,而工程價款尚未確定的話,,我們就要考慮發(fā)包人有沒有承擔責任的能力,,如果沒有的話,就要及時提起訴訟,,要求行使工程優(yōu)先受償權,。
4、權利行使方式
《合同法》第286條規(guī)定,,建設工程價款優(yōu)先受償權的行使方式有二種:一是與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價,,二是申請人民法院將該工程依法拍賣,。
具體的行使程序:催告——協(xié)議折價或申請拍賣(訴訟)
①催告:有約定的應從其約定,沒有約定的,,一般將催告的“合理期限”確定為兩個月以上,;
②協(xié)議折價:并非必經程序;
③申請拍賣:大多數都是發(fā)生在審理程序中,,法院審判實際的做法是,,承包人向人民法院起訴,獲得生效判決或者調解書后,,向人民法院申請執(zhí)行,。當然承包人也可以仲裁書為依據申請人民法院強制執(zhí)行。
5,、不予支持工程優(yōu)先受償權的情形:
①建設工程的所有權已經轉移或已被法院生效法律文書確定轉移的,;
②建設工程已經出售給交納了全部或者大部份購房款的消費者的;
工程優(yōu)先受償權是優(yōu)先于所涉工程上的抵押權和其他一般債權,,卻不能優(yōu)先于物權和具有物
權期待權的購房人的權利行使,。
對于已經支付了全部或大部分購房款的買房人所購買的房屋,雖然該房屋尚未辦理過戶手續(xù),,但是為滿足人民基本生活的需要,,為維護交易安全和社會的穩(wěn)定性,法律規(guī)定施工人的工程優(yōu)先受償權并不涉及該以出售的房屋,。當然只有以生活消費為目的購買住宅的購房人才是消費者,,對于以投資為目的的購房人,并不是消費者,,他所購買的商鋪,、寫字樓是不能對抗施工人的工程優(yōu)先受償權的。
③標的物為不宜折價,、拍賣的學校,、醫(yī)院、政府機關辦公樓,、道路,、橋梁等公益建筑工程的;
④承包人放棄優(yōu)先權承諾有效,。
有關工程安全承包合同篇三
弘景園項目部: (以下簡稱甲方)
承包負責人: (以下簡稱乙方)
中大御城—弘景園工程,,經甲、乙雙方協(xié)商,,甲方決定將此工程的外墻飾面磚工程承包給乙方,,為了明確甲、乙雙方的安全責任和義務,,確保該工程的質量和進度,,特擬定此責任狀,。
1. 工傷死亡事故為0
2. 重傷事故為0
3. 工傷率必須保證在3‰以內。
1,、甲方應按公司《安全生產管理細則》規(guī)定有權對乙方在本項目施工范圍履行安全監(jiān)督,、檢查和管理職能,相關主管部門也可以監(jiān)督,、檢查和管理,。
2、甲方應按照建設部《jgj59-99建筑施工安全檢查標準》,、公司《文明施工現(xiàn)場管理辦法》和工地所制定的安全生產規(guī)章制度進行檢查執(zhí)行,,乙方必須積極配合甲方工作。
3,、甲方要定期對乙方工人進行安全教育,向他們宣傳,、講解國家,、企業(yè)的安全生產方針、政策,、法規(guī)和標準制度,。
4、甲方負責給工人配備必要的勞動保護用品,,負責搞好施工現(xiàn)場的所有安全防護,。
5、甲方應建立健全安全保證體系和安全管理制度,,保證安全,、文明施工順利有序。
1,、所有進場人員必須接受三級教育,,必須遵守甲方制定的規(guī)章制度,服從甲方的統(tǒng)一管理,,乙方在施工中出現(xiàn)任何工傷事故,,在20xx元以內,由乙方負責,,若因乙方違章指揮,、違章作業(yè)造成工傷事故,除扣20xx元以外后,,乙方承擔10%的經濟責任,。
2、高空作業(yè)必須系好安全帶,,穿防滑鞋,。沒有可靠的安全措施工人可以拒絕施工,。
3、工人進入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽,。發(fā)現(xiàn)一人一次不戴罰30元,,班長連帶罰50元。
4,、工人進場必須具備三證:身份證,、健康證和婚育證明。
5,、工人嚴禁打架斗毆,、嚴禁偷盜行為,違者一人一次罰款200元,,情節(jié)嚴重者送派出所,。
6、禁止隨意生火取暖,。嚴禁酒后上崗,,嚴禁赤腳以及穿拖鞋上班作業(yè)。嚴禁擅自拆安電線,。
7,、施工現(xiàn)場嚴禁大小便,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元,。
8,、如果發(fā)生安全事故應即時搶救,并同時報告管理人員,。
此合同一式兩份,,甲、乙雙方各執(zhí)一份,,經雙方簽字后生效,,工程完工后,本合同的法律效力自行終止,。未盡事宜,,由雙方協(xié)商解決。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
有關工程安全承包合同篇四
甲方(發(fā)包方):___________
乙方(承包方):___________
依照《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國建筑法》及裝飾裝潢其他有關法律,、行政法規(guī),遵循平等,、自愿,、互惠互利、公平和誠實信用的原則,,雙方就“ ”裝潢工程施工事項協(xié)商一致,,訂立本合同,。
一、工程名稱:___________
二,、工程地點:___________
三,、承包范圍:___________。
四,、工程造價:___________
1,、乙方按工程施工范圍、施工圖紙?zhí)峤灰环莨こ填A算書,,工程總造價為人民幣:___________元(大寫:___________),。
2、付款方式:乙方進場施工,,甲方支付工程總價的20%,,工程完成70%時,甲方再支付50%,,余款在工程完工甲方驗收后一次性付清,。
五、甲方權利和義務:
1,、做好周邊協(xié)調工作,配合乙方搞好各個環(huán)節(jié)的工作,。
2,、督促乙方加強施工管理,確保施工安全和工程質量,。
六,、乙方權利和義務:
1、積極組織技術精良作風正派的施工隊主動完成施工任務,。
2,、按照設計要求、操作規(guī)程及規(guī)范,、建設單位及監(jiān)理單位的正確指令認真做好各個工序的施工,。
3、加強施工管理,,強化安全質量意識,,進場前作業(yè)人員買好安全保險;施工人員必須持證上崗,。
七,、工期要求:乙方于本合同生效之日正式進場施工。
八,、安全要求:
1,、安全工作緊抓不放,,乙方在施工過程中應把安全工作貫徹到每一個作業(yè)人員心中,做到文明施工,,隨時消除安全隱患,,不在不安全的環(huán)境下施工,不違章違紀,、違規(guī)施工,,必須按安全操作規(guī)程作業(yè)。嚴禁老,、弱,、病、殘人員進場,,嚴禁作業(yè)人員酒后施工作業(yè),。
2、所有安全事故責任概由乙方全權負責,。
九,、本合同經甲乙雙方簽字生效,工程竣工驗收合格,,付清剩余工程款后,,本合同終止。
十,、本合同一式貳份,,甲、乙方各執(zhí)一份,。未盡事宜,,雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):__________
乙方(簽章):__________
項目負責人:__________
項目負責人:__________
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
有關工程安全承包合同篇五
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方協(xié)商,,甲方將縣下達本村的人飲工程項目承包給乙方,,雙方達成一致的權利義務如下:
一、甲方的權利義務
1.負責占地,、青苗賠償,,做好群眾作,不人為阻擾乙方施工,,為乙方創(chuàng)造良好的施工條件;
2.根據需要,,組織受益農戶進行管道溝、水井,、清水池等工程土石方開挖,,組織受益農戶進行所需材料的二次轉運,農戶在開挖、轉運材料過程中出現(xiàn)任何安全事故均與乙方無關;
3.農戶室內管材,、管件,、安裝費用由各用戶負責;
4.協(xié)調填報工程驗收報的相關數據、報表,。
二,、乙方的權利義務
1.按規(guī)劃、設計和技術要求進行施工,,保證工程質量,,按時按量完成建設任務,經驗收質量達到合格標準;
2.全額墊資工程建設所需資金,,不得拖欠民工工資;
3.負責室外管道安裝,,即安裝到各農戶的屋檐處,以滴水為界;
4.在施工過程中必須做到安全第一,,在襯砌和管道安裝過程中出現(xiàn)的任何安全事故均與甲方無關,。
三、工期:兩個半月,,于20___年12月31日完成,,如遇特殊情況可延長工期。
四,、工程結算:乙方以縣人飲辦編制該村工程量及驗收結算全工程價款,,甲方協(xié)助乙方搞好工程結算。
五,、此協(xié)議一式二份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效,,違約方承擔違約責任,。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字:
___年___月___日