隨著法律法規(guī)不斷完善,，人們越發(fā)重視合同,，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時,，制定合同可以享有一定的自由,。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎,？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

貨物買賣合同篇一

需方：(以下簡稱乙方)

一、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格型號,、單位、數(shù)量,、單價,、金額：單位：人民幣(元)

二、品質(zhì)保證：原廠包裝,、原廠標準,。

三、交貨地點及方式：供方負責送貨至需方公司所在地,，供需雙方共同驗收并簽字確認,。

四、交貨期：合同簽訂之日起一周內(nèi),。

五,、產(chǎn)品保修責任：自交貨驗收合格之日起，主機保修24個月，人為及不可抗力原因造成損壞除外,，保修期滿后供方負責使用原廠配件進行有償維修,。

六、付款方式：貨到當日內(nèi)支付總額的80%,十日內(nèi)付清其余20%,。

七,、違約責任：供方不能按時交貨每延遲一天需支付合同總額1‰的違約金，需方于付款之日不能按時付款每延遲一天按合同總額的1‰支付違約金,。

八,、其他約定事項：合同執(zhí)行過程中如出現(xiàn)爭議，雙方友好協(xié)商解決,。

九,、本合同一式貳份，供需雙方各執(zhí)壹份,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

貨物買賣合同篇二

甲方將下列貨物賣與乙方：

名 稱：__________________

規(guī)格或型號：____________

品 牌：__________________

生產(chǎn)商：_________________

數(shù) 量：__________________

二,、單價和貨款總額

雙方約定的價格條款是：__________________。

本合同總價款為人民幣______萬元

三,、交貨時間和交貨數(shù)量

交貨時間為____年__月__日;

每批次交貨數(shù)量的限制是：__________________

四,、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

雙方確定的交貨地點為__________________;

運輸方式為：

運費由乙方承擔,，但是已經(jīng)合并計算入本合同的貨物單價中

五,、質(zhì)量標準和驗收條款

雙方約定的質(zhì)量標準是：__________________

封樣的方式和保存：__________________

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格后予以簽收貨物,。不合格貨物乙方有權(quán)拒絕接收,。

六、包裝和標簽

雙方確定的包裝材料和方式是：__________________

貨物標簽商定為：__________________

七,、損失風險

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔,。

八,、貨物所有權(quán)

在乙方如數(shù)、及時地支付完畢本合同約定的貨款前,，甲方擁有對出賣貨物的所有權(quán),，乙方有義務(wù)保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權(quán)利受到限制或者剝奪。

九,、貨款結(jié)算和支付

結(jié)算和支付期限為：____年__月__日

支付方式為：__________________

十,、知識產(chǎn)權(quán)

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產(chǎn)權(quán),，否則因此而造成乙方損失的,，甲方予以充分賠償。

十一、保密條款

有關(guān)本合同的協(xié)商,、簽訂和本合同的所有內(nèi)容,，以及為履行本合同而知悉的對方的商業(yè)秘密，包括但不限于產(chǎn)品型號,、規(guī)格,、工藝、技術(shù)資料,、雙方客戶,、文件、圖紙,、價格等,，雙方都負有保密義務(wù)。非經(jīng)對方或者法定權(quán)利機構(gòu)的許可或者要求,，不得向任何他方予以披露,、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二,、合同的變更,、解除和終止

雙方協(xié)商一致并達成新的條款時，可以變更本合同;

任何一方違約,，對方在追究違約方的違約責任的同時,，有權(quán)決定是否解除本合同;

在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時,，本合同得以終止

十三,、違約責任

交貨遲延的違約責任：_________________________

驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金________元;

貨款支付遲延的違約責任：____________________

交貨不合格時的違約責任：____________________

違反保密條款的違約責任：支付違約金_____萬元,，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大于_____萬元時,，上述款項應當如數(shù)賠償給守約方。

十四,、合同的生效

本合同經(jīng)雙方簽章后生效,。

十五、爭議的解決

因履行本合同發(fā)生爭議的,，雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決,。

十六,、合同文本

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份,。

十七,、文書和意見的送達地址

雙方明確本合同注明的聯(lián)絡(luò)方式是合適的,，任何因履行本合同的所需的與對方的聯(lián)系和文書都以上述方式進行，除非經(jīng)對方的書面確認才得以變更,。

甲方(簽章)：_______________乙方(簽章)：_____________

法定代表人： ________________ 法定代表人： ______________

代理人：(簽字)_____________代理人：(簽字)__________

_______年____月____日 _______年____月____日

貨物買賣合同篇三

出賣人：_________________（以下簡稱甲方）,，買受人：______________（以下簡稱乙方），茲為_______貨物欠款買賣,，經(jīng)雙方締結(jié)合同如下：

第一條? 甲方愿將_______貨_______件賣與乙方,，約定_______年_______月_______日交付清楚。

第二條? 貨價議定每件人民幣______________元整（或依照交貨日交貨地的市價為標準）,。

第三條? 乙方應自交貨日起算_______日內(nèi)支付貨價與甲方清楚,，不得有拖延短欠等情形。

第四條? 甲方如屆交貨期不能交貨,，或僅能交付一部分時,，于_______日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同,，但須接到通知日起算_______日內(nèi)答復逾期即視為承認延期,。

第五條? 甲方如屆期不交貨又未經(jīng)依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨,，倘逾期仍不交時,，乙方可解除合同。

第六條? 如因天災地變,，或其他不可抗力事由,，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除后___日內(nèi)交付,。

第七條? 乙方交款之期以甲方交貨之期為標準,。

第八條? 乙方逾交款日期不為交款的，甲方可以定相當期限催告交款,，并請求自約定交款日期起算至交款日止,，按每百元日折計算遲延利息。

第九條? 甲方所交付的貨品,，如有不合規(guī)格或品質(zhì)惡劣或數(shù)量短少時,，甲方應負補充或交換或減少價金的義務(wù)。

第十條? 乙方發(fā)現(xiàn)貨晶有瑕疵時,，應即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務(wù)，倘甲方不履行義務(wù)時,，乙方除可解除合同外并可請求損害賠償,，甲方無異議。

第十一條? 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決,；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：

（一）提交______________仲裁委員會仲裁,；

（二）依法向人民法院起訴,。

第十二條? 其他約定事項：____________________________

本合一式兩份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。

出賣人（甲方）：______________

買受人（乙方）：______________

__________年_______月_______日

貨物買賣合同篇四

甲方(賣方)：________

乙方(買方)：________

一、甲方自愿將車賣給乙方,，車輛產(chǎn)權(quán)屬于賣方,，內(nèi)容真實，無產(chǎn)權(quán)糾紛,，一旦發(fā)生問題由甲方負責,。

二、經(jīng)雙方轉(zhuǎn)讓價格為：_________元,，大寫：________元整,。

三、此車自__________年________月______日以前與本車發(fā)生的一切有關(guān)事情及問題由甲方負責,。

四,、此車__________年________月______日以后與本車發(fā)生的一切有關(guān)事情及問題由乙方負責。

五,、過戶由_______方辦理,，甲乙雙方出示手續(xù)，一切過戶費用由_______方承擔,，期限為10天,。

六、因車是二手車,，甲方需在購買前向乙方說明車輛有無使用問題或任何汽車機器問題,，如乙方在使用中因車況不良，造成一切事故,，由甲方負責,。

七、汽車質(zhì)量：該車于__________年________月登記,，檢驗合格期至__________年________月,。該車強制保險繳至__________年________月______日，因雙方交易車輛為舊機動車車輛,。

八,、權(quán)利義務(wù)：

1、甲方向乙方轉(zhuǎn)讓車輛時向買受人提供車輛證件,，說明汽車的現(xiàn)狀,。

2,、乙方在購車時應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全,。并且應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查,、確認。乙方在購買該車后,，負責車輛的維修以及相關(guān)規(guī)費的繳納,。

九、雙方簽字協(xié)議生效以后,，車輛產(chǎn)權(quán)屬于乙方,。

十、本協(xié)議一式兩份,，雙方簽字后立即生效,。

甲方(賣方)：____________乙方(買方)：____________

____________年________月______日____________年________月______日

貨物買賣合同篇五

買賣合同(七)

訂立合同雙方：

購貨單位：____?(以下簡稱甲方)

供貨單位：____?(以下簡稱乙方)

第一條其產(chǎn)品名稱、規(guī)格,、質(zhì)量(技術(shù)指標),、單價、總價等,，如表所列：

第二條?產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用

第三條驗收方法

第四條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法

第五條交貨規(guī)定

1.交貨方式：____

2.交貨地點：____

3.交貨日期：____

4.運輸費：____

第六條經(jīng)濟責任

1.乙方應負的經(jīng)濟責任

(1)產(chǎn)品花色,、品種、規(guī)格,、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時,，甲方同意利用者，按質(zhì)論價,。不能利用的,，乙方應負責保修、保退,、保換,。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日,，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之?計算向甲方償付逾期交貨的違約金,。

(2)乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分,，甲方如果需要,，應照數(shù)補交。甲方如不需要,，可以退貨,。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔,。如甲方需要而乙方不能交貨,，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的?____%的罰金。

(3)產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時,，乙方應負責返修或重新包裝,，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,，乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值?____%的罰金付給甲方,。

(4)產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天,，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之?的罰金,。

(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關(guān)單證和資料，應當承擔相關(guān)的賠償責任,。

2.甲方應負的經(jīng)濟責任

(1)甲方如中途變更產(chǎn)品花色,、品種、規(guī)格,、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值____%的罰金。

(2)甲方如中途退貨,，應事先與乙方協(xié)商,，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值?____%的罰金,。乙方不同意退貨的,，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。

(3)甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料,、原材料或包裝物時,，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日,，甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之?的罰金,。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理,。

(4)屬甲方自提的材料,，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天,，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之?的罰金,。

(5)甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天,，應按延期付款總額萬分之?計算付給乙方,，作為延期罰金。

(6)乙方送貨或代運的產(chǎn)品,，如甲方拒絕接貨,，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金,。

第七條產(chǎn)品價格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商,。如乙方因價格問題而影響交貨,，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之?作為罰金付給甲方,。

第八條甲,、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由,，經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額?____%的補償金,。

第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備,、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色,、規(guī)格,、質(zhì)量、包裝時,，應提前?天與甲方協(xié)商,。

第十條本合同所訂一切條款，甲,、乙任何一方不得擅自變更或修改,。如一方單獨變更、修改本合同,，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨,，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失,。

第十一條甲,、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時,，應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?，部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機構(gòu)證明后,，本合同可以不履行或延期履行或部分履行,，并全部或者部分免予承擔違約責任。

第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,，甲,、乙雙方應協(xié)商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟,。(兩者選一)

第十三條本合同自雙方簽章之日起生效,，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢,。

第十四條本合同在執(zhí)行期間,，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商,，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力,。

第十五條本合同一式?份,，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份,、副本?份,。

訂立合同人：

甲方：____?(蓋章)乙方：____?(蓋章)

代理人：____?(蓋章)代理人：____?(蓋章)

負責人：____?(蓋章)負責人：____?(蓋章)

地址：____?地址：____

電話：____??電話：____

開戶銀行、帳號??開戶銀行,、帳號

____年____月____日

貨物買賣合同篇六

買方：__________________________賣方：__________________________

買方經(jīng)辦人：____________________賣方經(jīng)辦人：____________________

買方e-mail：____________________賣方e-mail：____________________

合同簽定地點：__________________用戶編碼：______________________

合同簽定時間：__________________合同編碼：______________________

買賣雙方經(jīng)友好協(xié)商,，達成以下協(xié)議：

1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格,、數(shù)量,、到貨期、單價及運輸費,、包裝費,、保險費、合同總金額：

2.產(chǎn)品驗收

質(zhì)量標準：產(chǎn)品驗收質(zhì)量標準按生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量標準執(zhí)行,。

對于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產(chǎn)或原廠家認可的產(chǎn)地制造的產(chǎn)品,。均不得有曾使用過的產(chǎn)品、殘次品,、不合格產(chǎn)品,。

買方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，在收到貨物后____天內(nèi)應及時向賣方反映,，并發(fā)給賣方對產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)疑的書面意見,，賣方應根據(jù)買方的要求及時與生產(chǎn)廠方聯(lián)系，并負責最終妥善解決,。

3.交貨地點：買方填寫____________________________________________________

4.發(fā)運方式及運輸

保險的價格計算：

買方選擇發(fā)運方式：

○特快專遞：小于等于_____克_____元,，雜費_____元，共計_____元(起價),。以后每超過_____克再加_____元,。

○航空快遞：小于等于_____克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價),。以后每超過_____克再加_____元,。

○平郵包裹：小于等于_____千克_____元，雜費_____元,，共計_____元(起價),。以后每超過_____千克再加_____元,。

○航空運輸：小于等于_____千克_____元,，雜費_____,，共計_____元(起價),。以后每超過_____千克再加_____元,。

○鐵路快運：小于等于_____千克_____元,，雜費_____元,，共計_____元(起價),。以后每超過_____千克再加_____元,。

以下小件產(chǎn)品的參考收費標準不按以上收費標準計算：

每件包裹重量在_____千克左右的貴重ic：如_____,，_____等_____元/個(塊)

每件包裹重量在_____千克左右的配件：_____，_____,，_____等_____元/個(塊)

每件包裹重量在_____千克左右的配件和小設(shè)備：_____板,，_____，_____等_____元/個(塊)

注意上述收費不包括包裝費,、保險費,。

買方選擇投保金額：

買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元

保險費率按○_____%(特快專遞)○_____%(航空快遞)○_____%(平郵包裹，航空運輸,，鐵路快運)

5.包裝方式

買方選擇包裝方式：

○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝：小于等于_____克貨物包裝費_____元;

小于等于_____千克貨物包裝費_____元;

小于等于_____千克貨物包裝費_____元;

小于等于_____千克貨物包裝費_____元,。

○廠家原包裝(或供方散包)加定制木箱包裝：小于等于_____克貨物包裝費_____元;

小于等于_____千克貨物包裝費_____元;

小于等于_____千克貨物包裝費_____元;

小于等于_____千克貨物包裝費_____元。

6.匯款方式

買方選擇：

○銀行電匯○郵政匯款○在線支付○信用卡支付

(1)銀行電匯：(2)郵局匯款：

單位名稱：__________________單位名稱：_____________________

開戶銀行：__________________收款人：_______________________

銀行帳號：__________________詳細地址：_____________________

郵政編碼：__________________

(3)在線支付：

單位名稱：__________________(4)信用卡支付：______________

開戶銀行：__________________招商銀行一卡通：_______________

銀行帳號：__________________收款人：_______________________

7.付款方式

預付款支付方式：

賣方與生產(chǎn)廠家落實貨源后,，買方按上述合同總金額的_____%(即￥____________元)在合同簽字后_____日內(nèi)(即_____年____月____日之前)匯出預付款給賣方,，如買方在合同簽字后7日內(nèi)未發(fā)出預付款，買方需供方重新確認,。

所剩余款支付方式：

買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩余款,。買方可選擇一次性付清余款或分兩次付清余款(與下一條款發(fā)貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應)。

○一次性付清所剩余款時間：____________年______月______日

一次性付清所剩余款金額：￥____________________元

○分兩次付清所剩余款,，第一次交付余款時間：________年______月______日

第一次交付余款金額：￥__________________元

第二次交付余款時間：______年_____月_____日

第二次交付余款金額：￥__________________元

8.發(fā)貨時間

買方選擇：○賣方在收到買方全部貨款后7個工作日內(nèi)發(fā)貨,。一次全部交貨。

○由于到貨期分散時間較長,，按照買方要求先到的貨先交貨,，共分兩次交貨：

第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內(nèi)發(fā)貨，交貨內(nèi)容：序號___數(shù)量,、序號___數(shù)量,、…序號___數(shù)量;

第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內(nèi)發(fā)貨，交貨內(nèi)容：序號___數(shù)量、序號___數(shù)量,、…序號___數(shù)量,。

9.違約責任

賣方責任：買方付清余款后，賣方如未能按期交貨,，賣方保證在買方認為有必要終止采購后應無條件退款,。

如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網(wǎng)上網(wǎng)站因各種無法控制的原因丟失了有關(guān)的信息,、記錄等情況發(fā)生時,，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任,。除以上情況之外,，由于賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發(fā)生時，賣方應與買方協(xié)商,，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償,。

買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款,，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發(fā)生,，應由買方承擔全部責任,。

如買方未能按照上述時間付款，經(jīng)賣方多次催交貨款(一般情況下,，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期后一周,，一月，三月,，六月,，賣方會向買方發(fā)出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發(fā)出催交貨款通知書,，賣方不承擔違約責任),，買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發(fā)生時,，由此而給賣方造成的直接經(jīng)濟損失,，應由買方承擔全部責任。

10.其它條款

合同編碼：______________________________,。買方匯款時請注明合同編碼,。

合同附件共計____份，指買方填寫的確認回單,，是本合同的組成部分,，具同樣的法律效力。

本合同生效期：自買方付款到賬后即日生效，至本合同各項條款全部執(zhí)行完畢時截止,。

如合同在執(zhí)行過程中買賣雙方之間發(fā)生糾紛,，雙方應本著友好協(xié)商的方法解決，如協(xié)商未果,，按國家《合同法》有關(guān)條款執(zhí)行,。

買方：____________________________

公司注冊地址：____________________

郵編：____________________________

聯(lián)系地址：________________________

郵編：____________________________

電話：___________________________

傳真：____________________________

開戶銀行：________________________

銀行帳號：________________________

納稅人登記號：____________________

買方代表簽名：____________________

賣方：____________________________

公司注冊地址：____________________

郵編：____________________________

聯(lián)系地址：________________________

郵編：____________________________

電話：___________________________

傳真：____________________________

開戶銀行：________________________

銀行帳號：________________________

納稅人登記號：____________________

買方代表簽名：____________________

貨物買賣合同篇七

賣 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________ 國籍：____________

買 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________ 國籍：____________

買賣雙方在平等互利基礎(chǔ)上，訂立下列合同條款,，共同信守,。

第一條 品名、數(shù)量,、價格

品名及規(guī)格：________

數(shù) 量：________

單 價：________

總 價：________

第二條 包裝：____________________________

第三條 保險：由買方按發(fā)票金額 年 月 日在____ 市用____ 文簽署,，正本一式兩份，買賣雙方各持一份,，具有同等效力,。

買方：____________ 賣方：____________

代表：____________ 代表：____________

____年____月____日 ____年____月____日

貨物買賣合同篇八

合同編號：

)立存量房買賣合同人出賣人(甲方)：買受人(乙方)：根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,，甲,、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,，以資共同遵守。

第一條 甲方出賣存量房的具體狀況如下：

(一) 存量房坐落在____市 【區(qū)】 【路】 號 幢

室(車庫等部位： ),，權(quán)屬證號為：

,，類型：

，用途：,，結(jié)構(gòu)：,。

(二)建筑面積平方米（含【

】【 】面積平方米）。（三）隨存量房同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備（非存量房附屬設(shè)備）及裝飾情況（詳見附件一）,。

(四)甲方轉(zhuǎn)讓存量房的相關(guān)關(guān)系(包括抵押,、租賃、相鄰等其他關(guān)系)（詳見附件四）,。甲方已如實陳述存量房權(quán)屬狀況,、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系,；乙方已對甲方上述轉(zhuǎn)讓的存量房具體狀況充分了解,，自愿買受該存量房。

第二條

甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，同意上述存量房轉(zhuǎn)讓價款為人民幣計 (大寫)： 仟 佰

拾

萬 仟佰 拾 元,，元。乙方的付款方式和付款期限由甲,、乙雙方在本合同附件二中約定,。乙方交付存量房價款后，甲方應開具收款憑證,。

第三條

甲,、乙雙方同意，甲方于年____月____日前騰空該存量房,，并通知乙方進行驗收交接,。乙方應在收到通知之日起____日內(nèi)對存量房及其裝飾、設(shè)備情況進行查驗,。查驗后簽訂存量房屋交接書,，并將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。

第四條

甲方承諾,，自本合同簽訂之日起至該存量房驗收交接期間,，凡已納入本合同附件一的各項存量房裝飾及附屬設(shè)施被損壞或被拆除的，應按其價值 元向乙方支付賠償金,。

第五條

甲,、乙雙方確認，本合同簽訂之后日內(nèi),，甲,、乙雙方共同向房產(chǎn)管理部門申請存量房轉(zhuǎn)移登記手續(xù),。

第六條

上述存量房毀損,、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔。

第七條

本合同生效后,，甲,、乙雙方應按國家有關(guān)規(guī)定繳納稅、費,，由甲方乙方交納國家稅,、費元。存量房轉(zhuǎn)讓價款,，應與____市“基準房價”接近,，否則，應由房產(chǎn)管理部門給予確認,，以確認的價款作為征收稅費的依據(jù),。在上述存量房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移占有前未支付的物業(yè)管理、水,、電,、氣,、電訊等其他費用，在本合同附件三中約定,。

第八條

乙方未在本合同規(guī)定期限內(nèi)支付轉(zhuǎn)讓存量房價款的,，甲、乙雙方同意按下列方式處理,。

一,、逾期未超過____日的，乙方應按日向甲方支付本合同

第二條約定存量房價款萬分之 的違約金,，合同繼續(xù)履行,。

二、逾期超過____日后,，乙方未支付轉(zhuǎn)讓存量房價款給甲方的,，甲方有權(quán)單方解除合同，乙方應按日向甲方支付本合同

第二條約定轉(zhuǎn)讓存量房價款萬分之的違約金,。如果乙方愿意繼續(xù)履行合同,，經(jīng)甲方同意，合同繼續(xù)履行,。

第九條

甲方未按本合同

第三條約定期限交接存量房的,，甲、乙雙方同意按下列方式處理,。

一,、逾期未超過____日的，甲方應按日向乙方支付本合同

第二條約定轉(zhuǎn)讓存量房價款萬分之的違約金,，合同繼續(xù)履行,。

二、逾期超過____日后,，甲方應按日向乙方支付本合同

第二條約定轉(zhuǎn)讓存量房價款萬分之的違約金,。乙方解除合同的，甲方應自收到乙方解除合同通知到達之日起____日內(nèi),，退還全部已付款,。如果甲方愿意繼續(xù)履行合同，經(jīng)乙方同意,，合同繼續(xù)履行,。

第十條

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,，在不違反有關(guān)法律,、法規(guī)的前提下，訂立的補充條款或補充協(xié)議,，為買賣合同不可分割的一部分,。本合同補充條款與正文條款不一致的,，以補充條款為準。

一,、

二,、

第十一條甲、乙雙方同意委托房產(chǎn)管理部門存量房資金托管中心

分中心對存量房轉(zhuǎn)讓價款實行托管,。本合同約定以外的,，委托經(jīng)紀機構(gòu)辦理的其他事項、權(quán)限,，由甲,、乙雙方分別在《房地產(chǎn)經(jīng)紀合同》中進行約定。

第十二條

甲,、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,，應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,，按下述第 種方式解決：

1,、向合肥仲裁委員會申請仲裁；

2,、依法向人民法院起訴,。

第十三條

本合同一式四份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，

一份、房產(chǎn)管理部門一份,。

第十四條

本合同自甲,、乙雙方簽訂之日起生效?！緦嵱玫馁I賣合同模板集合五篇

貨物買賣合同篇九

供應商：____________________________________

零售商：____________________________________

使用說明

一,、適用范圍

本合同適用于我市行政區(qū)域內(nèi)具有商業(yè)零售性質(zhì)的超市,、大型超市,、倉儲式會員店及便利店與供應商之間就商品進貨購銷事宜確立的合同關(guān)系。

二,、詞語定義

除雙方另有約定外,，本合同中下列詞語應當具有本條所賦予的含義：

1、商品購銷：是指供應商與零售商之間建立商品買賣關(guān)系,，零售商向供應商采購商品并自行組織銷售,，按照所采購商品的數(shù)量和金額向供應商進行結(jié)算的商業(yè)模式。

2,、零售商：是指直接面向終端消費者提供商品及相應服務(wù)的企業(yè)法人,、其他組織及自然人,。

3、供應商：是指與零售商建立商品買賣關(guān)系,，直接向零售商提供商品及相應服務(wù)的企業(yè)法人,、其他組織及自然人。

4,、代理人：是指在本合同履行過程中,，有權(quán)代表供應商或零售商處理訂貨、驗收,、入庫,、銷售、退換貨,、結(jié)算等各個環(huán)節(jié)相關(guān)事宜的授權(quán)代表,。

5、訂貨：是指本合同有效期內(nèi),，零售商按照本合同約定的原則,、流程和方式，向供應商訂購約定商品的活動,。

6,、促銷服務(wù)費用：是指本合同有效期內(nèi)，供應商因零售商提供各種形式的促銷服務(wù)所應當支付的費用,，包括零售商以提供銷售通道,、宣傳服務(wù)等名義所收取的商品價款之外的全部費用。

7,、對帳：是指供應商與零售商之間就購銷商品訂貨,、入庫、退貨,、庫存等數(shù)量和金額進行核對的行為,。

8、對帳周期：是指供應商按照本合同及訂單約定向零售商提供商品后,，雙方以固定的期間或時間為標準而確定的有規(guī)律的核對帳目的周期,。

9、對帳日：是指零售商為了工作便利所指定的某一類商品供應商固定的對帳日期,。

10,、結(jié)算：是指零售商根據(jù)從供應商處購入商品的數(shù)量、金額,，向供應商支付貨款的行為,。

11、鋪貨期：是指供應商首次訂單商品交付之日起,，至首次結(jié)算周期起算前零售商占用商品的期間,。

12,、結(jié)算周期：是指鋪貨期滿之日至零售商第一次應向供應商支付貨款日的期間，此后零售商均應當以此期間為標準,、依第一次應當向供應商支付貨款的日期類推,，同供應商辦理結(jié)算的固定周期。

三,、合同文件及組成

1,、合同文件應當能夠相互解釋，互為說明,，組成本合同的文件如下：

（1）本合同

（2）訂購商品清單

（3）雙方代理人授權(quán)委托書

（4）促銷服務(wù)協(xié)議

（5）訂單及訂單確認

（6）商品價格變動文件

（7）商品交付或驗收,、入庫文件

（8）商品退換貨文件

（9）商品對帳文件

（10）商品樣品及各種附隨文件

2、合同履行過程中,，供應商,、零售商之間有關(guān)商品購銷、質(zhì)量,、包裝等變更事項及違約行為確認的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分,。

3、上述文件形式不限于雙方文協(xié)議,、通知,、信函、傳真等,，包括零售商通過銷售庫存微機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)打印的各種交易,、對帳記錄。

貨物買賣合同篇十

立契約書人_________________實業(yè)有限公司（以下簡稱甲方）__________陶瓷有限公司（以下簡稱乙方）,，雙方茲就買賣茶具事宜,，訂立本件契約，條款如下：

一,、?買賣標的：____________________,。（樣式、規(guī)格另行列表）

二,、?價金：__________組人民幣__________?元整,，__________每組__________元整，合計__________?元整,。

三,、?送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的地點,。

四,、?送貨日期：乙方應于訂約后一個月內(nèi)按甲方指定的地點、組數(shù)如期送達,。如有遲延,，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金,，乙方不得有異議。

五,、?清償費用：原則上運送費,、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內(nèi),，按實際里程數(shù)每公里__________元酌收運送費用,。

六、?甲方或其指定受領(lǐng)之人世間于受領(lǐng)第一條的茶具后,，應即時驗收,。____________________如有瑕疵，應于受領(lǐng)后七天內(nèi)以書面通知乙方更換,，逾期乙方不負瑕疵擔保責任,。

七、?甲方應憑乙方所開出的統(tǒng)一發(fā)票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方,。

八,、?本契約一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑,。

買方（甲方）：________________

公司地址：____________________

代表人：______________________

住址：________________________

身份證統(tǒng)一號碼：______________

營業(yè)執(zhí)照號碼：________________

賣方（乙方）：________________

公司地址：____________________

代表人：______________________

住址：________________________

身份證統(tǒng)一號碼：______________

營業(yè)執(zhí)照號碼：________________

__________年_______月_______日

貨物買賣合同篇十一

供方：鄧州市明泰塑膠玩具工藝有限公司 合同編號：dz20______ 需方：江西省____ 簽訂地點：廣東省深圳

簽訂時間：20__年6月02日 根據(jù)中華人民共和國合同法的規(guī)定,，經(jīng)雙方共同協(xié)商簽訂本合同，以茲共同信守,。

一,、產(chǎn)品名稱、商標,、型號,、廠家、數(shù)量,、金額,、供貨時間

二、交貨時間：20__年8月31日前,，由于交貨時間原因產(chǎn)生港雜費等費用由供方承擔,。

三、質(zhì)量要求,、技術(shù)標準,、供方對質(zhì)量負責的條件和期限：按國際標準，如因質(zhì)量等問題引起的外商索賠由供方負責及承擔全部損失,，以外商出具的索賠書為準,。

四、包裝要求：內(nèi)外包裝必須適合陸運和海運，如因包裝引起的貨物破損致使外商索賠,，供方賠償需方全部實際損失,。

五、運輸方式及費用負擔：由供方運送至需方指定港口,，費用由供方承擔. 六,、驗收標準、方法：按國際標準,，由需方抽驗貨,。

七、結(jié)算方式及期限：需方在結(jié)匯后憑供方增值稅發(fā)票90天內(nèi)付款 八,、違約責任：按合同法處理,。

九、如需提供擔保,，另立合同擔保書,，作為本合同附件：無。

十,、解決合同糾紛的確方式：本合同如有異議,，由雙方共同協(xié)商解決，協(xié)商不成,，向簽訂地法院提出上訴,。

十一、其他約定事項：本合同依法簽訂,，雙方必須全面履行,，任何一方都不得私自變更或解除，因故需要變更或解除時,，應雙方協(xié)商一致,，依法另立協(xié)議。以上條款未盡事宜,，雙方協(xié)商解決,。十二、本合同一式兩份,，供需雙方各執(zhí)一份,。

供 方 需 方

單 位: 鄧州市明泰塑膠玩具工藝有限公司 單 位: 江西省天琪進出口有限公司 地 址：鄧州 地 址: 撫州市臨川___ 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 電 話：___ 電 話：___

開戶銀行：__

貨物買賣合同篇十二

項目名稱：____________________________

采購人(甲方)：______________________

地 址：_____________________________

供應商(乙方)：______________________

地 址：_____________________________

簽訂時間：____________________________

簽訂地點：____________________________

有效期限：____________________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商,，就甲方購買乙方__________________事項簽訂本合同,。

第一條 合同標的

1、乙方根據(jù)甲方需求提供下列貨物,，貨物名稱,、規(guī)格及數(shù)量詳見“供貨一覽表”,。

格式如下：

注：供貨一覽表需附相關(guān)服務(wù)承諾均作為本合同附件。

2,、交貨數(shù)量的正負尾差,、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法：____________,。

第二條 交貨方式：

1,、交貨時間：_______。

2,、交貨地點：_______,。

3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸及運輸費用的承擔),。

4,、保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投

保金額和投保險種)。

5,、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________,。

第三條 合同總價款

本合同項下貨物總價款為(大寫)_________人民幣。

1,、在簽訂此合同后的15個工作日內(nèi),，甲方向乙方首次支付合同總價的_________%，即人民幣________元,，大寫_________;余款_________%即人民幣________元,，大寫_________，于貨物在_____年____月____日交付驗收后的15個工作日內(nèi)付清,。

2,、乙方需在簽訂此合同并交貨完畢后的5個工作日內(nèi)，向甲方提交完畢下列文件材料,，由甲方財務(wù)處撥付款項：

(1)由國家稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的正式發(fā)票,，包括增值稅發(fā)票、普通發(fā)票和定額發(fā)票;

(2)經(jīng)甲方蓋章確認的發(fā)票復印件;

(3)經(jīng)甲方簽署的驗收單或區(qū)縣簽收單,。

(4)合同副本,。

3、本合同總價款是貨物設(shè)計,、制造,、包裝、倉儲,、運輸,、安裝及驗收合格之前及保修期內(nèi)備品備件發(fā)生的所有含稅費用。

4,、本合同總價款包含乙方應當提供的伴隨服務(wù)/售后服務(wù)費用,。

5、本合同執(zhí)行期間合同總價款不變。

6,、付款采取以下第

(1)現(xiàn)金

(2)支票

(3)付款至指定賬戶

開戶名：_____________________

開戶行：_____________________

賬號：____________________________

第四條 權(quán)利保證

乙方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權(quán),、版權(quán)、商標權(quán)或其他權(quán)利的起訴,。一旦出現(xiàn)侵權(quán),，乙方應承擔全部責任。由此給甲方造成損失的,，應當對甲方予以賠償,。

第五條 質(zhì)量保證

1、乙方所提供的貨物應當滿足以下質(zhì)量要求質(zhì)量要求,，則按國家有關(guān)部門最新頒布的標準及規(guī)范為準,。)

2、乙方應保證貨物是全新,、未使用過的原裝合格正品,，并完全符合合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能的要求,。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝,、正常使用和保養(yǎng)條件下，在其使用壽命內(nèi)具有良好的性能,。

3,、除合同另有規(guī)定外，乙方提供的全部貨物均應按國家或主管部門的標準規(guī)定的保護措施進行包裝,。如無相關(guān)標準的,，雙方約定的該包裝應適應于遠距離運輸、防潮,、防震,、防銹和防野蠻裝卸，以確保貨物安全無損運抵指定地點,。由于包裝不善所引起的貨物損失均由

乙方承擔,。每一包裝單元內(nèi)應附詳細的裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔,。

4,、因貨物的質(zhì)量問題發(fā)生爭議的，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)對貨物質(zhì)量進行鑒定,。貨物符合標準的,，鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質(zhì)量標準的，鑒定費由乙方承擔,。

5,、雙方約定的貨物質(zhì)量保證期為內(nèi),，乙方應對由于設(shè)計、工藝或材料的缺陷所發(fā)生的任何不足或故障負責,，因此給甲方造成損失的,，還應當承擔賠償責任。乙方同意按照以下方式承擔責任：

(1)乙方同意退貨并將貨款退還給買方,，并承擔由此發(fā)生的一切損失和費用,，包括利息、銀行手續(xù)費,、運費,、保險費,、檢驗費,、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用,。

(2)根據(jù)貨物低劣程度,、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額，經(jīng)買賣雙方商定降低貨物的價格,。

(3)用符合合同規(guī)定的規(guī)格,、質(zhì)量和性能要求的新零件、部件和/或設(shè)備來更換有缺陷的部分和/修補缺陷部分,，乙方應承擔一切費用和風險并負擔買方蒙受的全部直接損失費用,。同時，乙方應相應延長修補和/或更換件的質(zhì)量保證期,。

第六條 驗收

1,、貨物的到貨驗收包括：型號、規(guī)格,、數(shù)量,、外觀質(zhì)量、及貨物包裝是否完好,。

2,、乙方應將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊,、原廠保修卡,、隨機資料)及隨機工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規(guī)定的單證和工具的，視為未按合同約定交貨,，乙方負責補齊,，因此導致逾期交付的，由乙方承擔相關(guān)的違約責任,。

3,、甲方應當在到貨后的(_________)個工作日內(nèi)對貨物進行驗收;需要乙方對貨物或系統(tǒng)進行安裝調(diào)試的,，甲方應在貨物安裝調(diào)試完畢后的(_________)個工作日內(nèi)進行質(zhì)量驗收。驗收合格的,，由甲方簽署驗收單并加蓋單位公章,。

4、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種,、型號,、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,，應在妥為保管貨物的同時,，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付合同約定的尾款,。

5,、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況,，否則,，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第七條 伴隨服務(wù)/售后服務(wù)

1,、乙方應按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和“三包”規(guī)定以及合同所附的“服務(wù)承諾”提供服務(wù),。

2、除前款規(guī)定外,，乙方還應提供下列服務(wù)：

(1)貨物的現(xiàn)場安裝,、調(diào)試和/或啟動監(jiān)督;

(2)就貨物的安裝、啟動,、運行及維護等對甲方人員進行免費培訓,。

第八條 違約責任

1、甲方在合約同定期內(nèi)無正當理由拒收貨物,、拒付貨物款的,，由甲方向乙方支付違約金，按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計算 2,、乙方逾期交貨的,，應按照逾期交貨金額每日千分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金,，并賠償甲方因此所遭受的損失,。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠,。

3,、乙方所交付的貨物品種、型號,、規(guī)格不符合合同規(guī)定的,，甲方有權(quán)拒收,。甲方拒收的，應根據(jù)具體情況,，由乙方負責包換或包修,，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用,。換貨,、修理后仍不能滿足要求的，甲方有權(quán)解除合同,，乙方應當退還甲方已經(jīng)支付的金額,， 4、在乙方承諾的或國家規(guī)定的質(zhì)量保證期內(nèi)(取兩者中最長的期限),，如經(jīng)乙方兩次維修或更換,，貨物仍不能達到合同約定的質(zhì)量標準，甲方有權(quán)退貨,，乙方應退回全部貨款,，并支付合同總價 %的違約金,。

5,、乙方未按本合同的規(guī)定和“服務(wù)承諾”提供伴隨服務(wù)/售后服務(wù)的，應按合同總價款的_________%向甲方承擔違約責任,。

6,、乙方提前交的貨物、多交的貨物,，如其品種,、型號、規(guī)格,、花色,、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管,、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,，均應由乙方承擔。

7,、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,，乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金,。

8,、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后,，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,，甲方可拒絕提貨,。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,，甲方仍需要貨物的,，乙方應按數(shù)補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,，應在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復的,，視為同意乙方發(fā)貨,。

9、其它：_______________,。

10,、乙方在承擔上述一項或多項違約責任后，仍應繼續(xù)履行合同規(guī)定的義務(wù)(甲方解除合同的除外),。甲方未能及時追究乙方的任何一項違約責任并不表明甲方放棄追究乙方該項或其他違約責任,。

第九條 破產(chǎn)終止合同

如果乙方破產(chǎn)或無清償能力，甲方可在任何時候以書面形式通知乙方終止合同而不給乙方補償,。該終止合同將不損害或影響甲方已經(jīng)采取或?qū)⒁扇〉娜魏涡袆踊蜓a救措施的權(quán)力,。

第十條 合同的變更、終止和轉(zhuǎn)讓

1,、對合同的任何修改和變更,，合同一方須向另一方發(fā)出書面通知，并得到另一方的同意,。

2,、任何對合同條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補充協(xié)議。

3,、未經(jīng)甲方允許,，乙方不得擅自部分或全部轉(zhuǎn)讓其應履行的合同義務(wù)。

第十一條 不可抗力條款

1,、本合同中不可抗力事件系指買賣雙方在締結(jié)合同時所不能預見的,、并且它的發(fā)生及其后果是無法避免和無法克服的事件，諸如戰(zhàn)爭,、嚴重火災,、水災、洪水,、臺風,、地震、國家政策法規(guī)的變更和修改等,。

2,、由于不可抗力致使合同無法履行的,，受不可抗力影響一方應立即將不能履行本合同的事實書面通知對方，并在不可抗力發(fā)生之日起 15 天內(nèi)提供有關(guān)相關(guān)政府部門或公證機關(guān)出具的證明文件,。

3,、由于不可抗力的原因，阻止,、限制,、延遲或干擾雙方履行本合同，本合同執(zhí)行時間可根據(jù)中止的時間相應順延,，免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分合同的履行責任,，但是，雙方應采取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因,，并且一旦該等原因被消除,，則雙方應就合同的履行及后續(xù)問題進行協(xié)商，按照該事件對合同履行的影響程度,，決定繼續(xù)履行合同或終止合同,。

4、一方遲延履行后發(fā)生不可抗力的,，仍應承擔違約責任

第十二條 解決合同糾紛的方式

1,、甲、乙雙方在合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,，由雙方及時協(xié)商解決,。協(xié)商不成時，雙方同意由北京仲裁委員會仲裁,。

2、仲裁費由敗訴方負擔,。

3,、仲裁期間，除正在進行仲裁部分外,，合同其它部分繼續(xù)執(zhí)行,。除非仲裁部分與合同其他部分的履行存在時間上的先后關(guān)系。 第十三條 合同生效及其他

1,、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經(jīng)營的證明文件,，并作為本合同的附件。

2,、簽訂本合同時,，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同,，同等法律效力,。

3,、本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋公章之日起生效。

4,、本合同一式_________份,，甲乙雙方各執(zhí)_________份，_________份交計生委財務(wù)處存檔,。

甲方(購買人)：_______ 乙方(供應商)：_______

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

聯(lián) 系 人：_________ 聯(lián) 系 人：_________

電 話：_________ 電 話：_________

開戶銀行：___________

帳號：_______________

貨物買賣合同篇十三

合同號：____

地點：____ 日 期：____

買方：____

地址：____

電報：____

電傳：____

賣方：____

地址：____

電報：____

電傳：____ 本合同由買賣雙方商訂,，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：

第一條 品名,、規(guī)格,、數(shù)量及單價

___________________________________________________________________________________________。

第二條 合同總值

第三條 原產(chǎn)國別及制造廠商

第四條 裝運港

第五條 目的港

第六條 裝運期

分運：

轉(zhuǎn)運：

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,，適合遠洋和長途內(nèi)陸運輸,，防潮，防濕,，防震,，防銹，耐野蠻裝卸,。任何由于買方包裝不善而造成的損失由賣方負責,。

第八條 程嘜頭

賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼,、毛重,、凈重、提吊位置及“此端向上”,、“小心輕放”‘“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：

第九條 保險

裝運后由買方投保,。

第十條買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,，其金額為合同總值的_%,，計__。中國銀行____行收到下列單證經(jīng)核對無誤后,，承付信用證款項(如果分運,，應按分運比例承付)：

a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本,，注明“運費待收”,，空白抬頭，空白背書,，已通知到貨口岸中國對外貿(mào)易運輸公司,。

b.商業(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭,。

c.裝箱單一式四份,，注明每包貨物數(shù)量，毛重和凈重,。

d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份,。

e.提供全套技術(shù)文件的確認書一式兩份。

f.裝運后即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份,。

(2)賣方在裝船后10天內(nèi),，須掛號航空郵寄三套上述文件(f除外)，一份寄買方,，兩份寄目的港中國對外貿(mào)易運輸公司,。

3.中國銀行收到合同____中規(guī)定的，經(jīng)雙方簽署的驗收證明后,，承付合同總值的_%,，金額為____。

(4)買方在付款時,，有權(quán)按合同第15,、18條規(guī)定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

(5)一切在中國境內(nèi)的銀行費用均由買方承擔,，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔,。

第十一條 裝運條款

(1)賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號,、貨物品名,、數(shù)量、發(fā)票金額,，件數(shù),，毛重，尺碼及備貨日期,，以便買方安排訂倉,。

(2)如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米,，寬2.7米，高3米,，賣方應在裝船前50天,，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量,，以便買方安排運輸,。

(3)買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通知賣方船名，預計裝船日期,，合同號和裝運港船方代理,，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只,，提前或推后船期,，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內(nèi)到達裝運港,，從第31天起,，在裝運港所發(fā)生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。

(4)船按期抵達裝運港后,，如果賣方未能備貨待裝,，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

(5)在貨物超過船舷離吊鉤前,，一切風險及費用由賣方承擔,。在貨物超過船舷脫離吊鉤后，一切風險及費用由買方承擔,。

(6)賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內(nèi),，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名,、數(shù)量,、毛重、發(fā)票金額,，載貨船名和啟運日期,。如果由于賣方未及時電告買方，以至貨物未及時保險而發(fā)生的一切損失由賣方承擔,。

第十二條 技術(shù)文件

(1)下述全套英文本技術(shù)文件應隨貨物發(fā)運：

a.基礎(chǔ)設(shè)計圖,。

b.接線說明書，電路圖和氣/液壓連接圖,。

c.易靡損件制造圖紙和說明書,。

d.零備件目錄。

e.安裝,、操作和維修說明書,。

(2)賣方應在簽訂合同后60天內(nèi)，向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規(guī)定的技術(shù)文件,，否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款,。

第十三條 保質(zhì)條款

賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成，嶄新,、未曾使用,，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量,、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝,、正常操作和維修情況下,，買方對合同貨物的正常使用給予__天的保證期，此保證期從貨物到達__起開始計算,。

第十四條 檢驗條款

(1)賣方/制造廠必須在交貨前全面,、準確地檢驗貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量,，簽發(fā)質(zhì)量證書,，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物的質(zhì)量,、規(guī)格,、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商應將記載檢驗細節(jié)和結(jié)果的書面報告附在質(zhì)量證明書內(nèi),。

(2)在貨物抵達目的港之后,，買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進行初步檢驗并簽發(fā)檢驗證明書,。如果商檢局的檢驗發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量,、規(guī)格或數(shù)量與合同不符，除應由保險公司或航方負責者外,，買方在貨物到港后_天內(nèi)有權(quán)拒收貨物,，向賣方提出索賠。

(3)如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符,，或貨物在本合同第13條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷,，包括內(nèi)在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商驗局檢驗,，并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠,。

(4)如果由于某種不能預料的原因，在合同有效期內(nèi)檢驗證書不及辦妥,，買方須電告賣方延長商檢期限__天,。

第十五條 索賠

(1)如果賣方對貨物不符合本合同規(guī)定負有責任且買方按照本合同第13條和第14條規(guī)定，在檢驗和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時,，賣方在征得買方同意后,，可按下列方法之一種或幾種理賠：

a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方,，并承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,，包括利息、銀行費用,、保險費、檢驗費、倉儲,、碼頭裝卸及監(jiān)管保護所退貨物的一切其它必要費用,。

b.按照貨物的質(zhì)量低劣程序，損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值,。

c.用符合合同規(guī)定規(guī)格,、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用,。新替換部件的保質(zhì)期須相應延長,。

(2)如果賣方在收到買方索賠書后一個月之內(nèi)不予答復，則視為賣方接受索賠,。

第十六條 不可抗力

(1)簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。

(2)受阻方應在不可抗力發(fā)生或終止時盡快電告另一方,，并在事故發(fā)生后14天內(nèi)將有關(guān)當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可,。

(3)如果不可抗力事故持續(xù)超過一百二十天，另一方有權(quán)用掛號航空郵寄書面通知,，通知受阻方終止合同,。通知立即生效。

第十七條 仲裁

(1)雙方對執(zhí)行合同時發(fā)生的一切爭執(zhí)均應通過友好協(xié)商解決,。如果不能解決,，則可訴諸仲裁。

(2)仲裁應提交中國北京,、中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會,，根據(jù)該會的仲裁程序進行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機構(gòu),。

(3)仲裁機構(gòu)的裁決具有最終效力,，雙方必須遵照執(zhí)行，仲裁費用由敗訴方承擔,，仲裁機構(gòu)另有裁定都除外,。

(4)仲裁期間，雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其它條款,。

第十八條 延期和罰款

如果賣方不能按合同規(guī)定及時交貨除因不可抗力者外,，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨,。罰款通過議付行在付款時扣除,，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0.5%計算,，少于七天者按七天計,。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期十星期時,，買方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同,，但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款,。

第十九條 附加條款(如果上述任何條款與下列附加條款不一致時，應以后者為準)

_____________________________

_____________________________

_____________________________

此鑒：

本合同由雙方于__年__月__日用__文簽署,。原本一式__份,，買賣雙方各執(zhí)__份。本合同以上述第( )款方式生效

(1)立即生效,。

(2)合同簽署后__天內(nèi),，由雙方確認生效。

(3)

買方：____ 賣方：____

簽名：____ 簽名：____

貨物買賣合同篇十四

甲方：

乙方：

一,、由乙方向甲方提供_有限公司(以下稱榮達公司)月度材料采購計劃,，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。

二,、合同簽訂后的組織進貨,、供貨、結(jié)算,、回款等一切銷售事宜,，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與,。

三,、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，于每次向榮達公司開據(jù)發(fā)票進行財務(wù)掛賬后的十天內(nèi)全額支付給乙方,，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金,。(乙方無需向甲方提供居間費用的發(fā)票)

四、供貨的質(zhì)量以及供貨合同的履行過程中產(chǎn)生的'一切責任,，或者經(jīng)濟損失均由甲方負責,，與乙方無關(guān)。

五,、乙方居間活動中產(chǎn)生的居間費用由乙方自行承擔,，甲方不予支付。

六,、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發(fā)生買賣業(yè)務(wù),，必須每月向乙方通報業(yè)務(wù)金額，否則乙方有權(quán)查詢甲方在榮達公司財務(wù)掛賬情況,，按甲方與榮達公司發(fā)生的供貨金額向乙方支付居間費用,。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

貨物買賣合同篇十五

賣方：__________;身份證號：___________。

買方：__________;身份證號：___________,。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《二手車流通管理辦法》等有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,，就二手車的買賣事宜,，買賣雙方在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同。

一,、車輛情況

1,、車類型號：____________________;車身顏色：_________;車牌號碼：____________;行駛公里：__________;發(fā)動機號：__________________;車架號碼：______________;初次入戶時間：________________;車輛購置稅完稅證明號：____________;車輛保險險種及到期日：__________________________。

2,、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示)：

□行駛證正,、副本;□購置稅(費)證;□路費收據(jù);□車船使用稅標志;□定編證(使用證);□營運證;

□機動車輛登記證書;□備胎;□千斤頂;□鑰匙把。

3,、買方確認所購車輛的目前實際狀況,，不得以車況為由中途退車。

4,、賣方保證該車的來源合法,，手續(xù)齊全,、真實有效,，并承擔因該車和手續(xù)不合法引起的法律責任及買方損失。

二,、交易金額及付款方式

1,、本車價款為_________人民幣(大寫：____________元整)。車輛過戶費用由買方承擔,。

2,、買方于本協(xié)議簽訂之日付____________元。賣方及時將該車交付買方占用使用,。剩余價款在車輛過戶之后一次性付清,。

三、過戶及相關(guān)問題約定

1,、買賣雙方就過戶問題達成如下共識：協(xié)議簽訂之日,，賣方應積極配合買方進行過戶等相關(guān)手續(xù)。辦理完畢后,，買方支付剩余價款,。

2、該車在__________年________月______日______時______分以前(賣方交付車輛前)發(fā)生的一切交通事故,、經(jīng)濟糾紛,、法律責任,、交通違章均由原車主負責。_________年________月______日______時______分以后(車輛交付后)發(fā)生的一切交通事故,、經(jīng)濟糾紛,、法律責任、交通違章均由買方負責,。

3,、協(xié)議簽訂后，賣方于__________年________月______日之前消違章,、提供車輛所有手續(xù)便于買方正常過戶,，買方于此日之后7個工作日內(nèi)完成車輛的過戶。

四,、違約責任

1,、協(xié)議簽訂后，賣方需積極,、及時的轉(zhuǎn)移車輛的所有權(quán),，將車輛交由買方占有、使用,。若在約定時間內(nèi)賣方無故拖延交付或拒絕交付,，或是賣方的責任導致車輛在約定之時不能過戶，則需向買方支付__________元作為違約金,。

2,、若買方未在約定時間內(nèi)完成剩余價款的支付，則需向賣方支付__________元作為違約金,。

五,、因本協(xié)議發(fā)生的爭議，由買方經(jīng)常居住地人民法院管轄,。

六,、當該車從車方名下過戶到買方名下，買賣雙方辦理完移交手續(xù)后,，本協(xié)議即執(zhí)行完畢,。

七、本協(xié)議壹式貳份,，買方壹份,，賣方壹份,，簽字蓋章后生效,。

八、補充協(xié)議具有與本約定相同的法律效力。

買方：________

賣方：________

__________年________月______日

貨物買賣合同篇十六

甲方：_________________________________

法定代表人：___________________________

住所地：_______________________________

傳真：_________________________________

郵編：_________________________________

乙方：_________________________________

法定代表人：___________________________

住所地：_______________________________

傳真：_________________________________

郵編：_________________________________

甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,，達成如下一致：

一、?買賣標的和數(shù)量

甲方將下列貨物賣與乙方：

名稱

規(guī)格或型號

品牌

生產(chǎn)商

數(shù)量

二,、?單價和貨款總額

雙方約定的價格條款是：____________________________

本合同總價款為人民幣______________________萬元,。

三、交貨時間和交貨數(shù)量

交貨時間為：

每批次交貨數(shù)量的限制是：__________________________

四,、交貨地點,、運輸方式和運輸費用的承擔

雙方確定的交貨地點為________市________路________號；

運輸方式為：______________________________________

運費由乙方承擔,，但是已經(jīng)合并計算入本合同的貨物單價中,。

五、質(zhì)量標準和驗收條款

雙方約定的質(zhì)量標準是：_________________________________

封樣的方式和保存：_____________________________________

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權(quán)拒絕接收,。

六,、包裝和標簽

雙方確定的包裝材料和方式是：___________________________

貨物標簽商定為：_______________________________________

七、損失風險

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,，其后的損失風險由乙方承擔,。

八、貨物所有權(quán)

九,、貨款結(jié)算和支付

結(jié)算和支付期限為：______________________________________

支付方式為：____________________________________________

十,、知識產(chǎn)權(quán)

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產(chǎn)權(quán),，否則因此而造成乙方損失的,，甲方予以充分賠償。

十一,、保密條款

有關(guān)本合同的協(xié)商,、簽訂和本合同的所有內(nèi)容，以及為履行本合同而知悉的對方的商業(yè)秘密,，包括但不限于產(chǎn)品型號,、規(guī)格、工藝,、技術(shù)資料,、雙方客戶、文件,、圖紙,、價格等，雙方都負有保密義務(wù),。非經(jīng)對方或者法定權(quán)利機構(gòu)的許可或者要求,，不得向任何他方予以披露,、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二,、合同的變更,、解除和終止

雙方協(xié)商一致并達成新的條款時，可以變更本合同,；

任何一方違約,，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權(quán)決定是否解除本合同,；

在本合同約定的有效期限屆滿,、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止,。

十三,、違約責任

交貨遲延的違約責任：______________________________________

驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金________元,；

貨款支付遲延的違約責任：__________________________________

交貨不合格時的違約責任：__________________________________

十四,、合同的生效：本合同經(jīng)雙方簽章后生效。

十五,、爭議的解決

因履行本合同發(fā)生爭議的,，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時,，提交原告住所地的人民法院裁決,。

十六、合同文本

本合同一式二份,，雙方各執(zhí)一份,。

十七,、文書和意見的送達地址

甲方：______________________

法定代表人：________________

乙方：______________________

法定代表人：________________

貨物買賣合同篇十七

買方：________________________(下稱甲方)

地址：________________________郵編：__________

電話：________________________傳真：__________

電子郵箱：____________________

賣方：________________________(下稱乙方)

地址：________________________郵編：__________

電話：________________________傳真：__________

電子郵箱：____________________

甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,，本著自愿及平等互利的原則,，訂立本合同。

第一條名稱,、品種,、規(guī)格和質(zhì)量

1.名稱、品種,、規(guī)格：

________________________(應注明產(chǎn)品的牌號或商標),。

2.質(zhì)量，按下列第項執(zhí)行：

(1)按照______________標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準,，如標準代號,、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式),。

(3)按雙方商定要求執(zhí)行,，具體為：

__________________________(應具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)。

第二條數(shù)量和計量單位,、計量方法

1.數(shù)量：________________,。

2.計量單位和方法：____________________。

3.交貨數(shù)量的正負尾差,、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法：________________________,。

第三條包裝方式和包裝品的處理：

__________________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行,，包裝材料由誰供應,，包裝費用的負擔。),。

第四條交貨方式：

1.交貨時間：______________,。

2.交貨地點：______________。

3.運輸方式：______________(注明由誰負責代辦運輸),。

4.保險：______________(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種),。

5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：______________________。

第五條驗收：

1.驗收時間：______________,。

2.驗收方式：

____________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例),。

3.驗收如發(fā)生爭議,，由______檢驗機構(gòu)按______檢驗標準和方法，對產(chǎn)品進行檢驗,。

第六條價格與貨款支付：

1.單價：________;總價：__________________(明確幣種及大寫),。

2.貨款支付：

貨款的支付時間：________________________;

貨款的支付方式：________________________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式：____________________。

3.預付貨款：________________(根據(jù)需要決定是否需要預付貨款及金額,、預付時間),。

第七條提出異議的時間和方法：

1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號,、規(guī)格,、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，應在妥為保管貨物的同時,，自收到貨物后________日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間,，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起______日內(nèi)未通知乙方的,，視為貨物合乎規(guī)定,。

2.甲方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,，不得提出異議,。

3.乙方在接到甲方書面異議后，應在__________日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況,，否則,，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任：

1.甲方中途退貨的,，應向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金,。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,，除交貨日期得以順延外,，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算，向乙方支付違約金;如________日內(nèi)仍不能提供的,，按中途退貨處理,。

3.甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計算,，向乙方支付逾期提貨的違約金,，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用,。

4.甲方逾期付款的,，應按逾期貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期付款的違約金,。

5.甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,，應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點,、接貨人,，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失,。

7.其它約定：________________________,。

第九條乙方的違約責任：

1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金,。

2.乙方所交貨物品種,、型號、規(guī)格,、花色,、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用,，應按質(zhì)論價;甲方不能利用的,，應根據(jù)具體情況,，由乙方負責包換或包修，并承擔修理,、調(diào)換或退貨而支付的實際費用,。

3.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的,，乙方負責返修或重新包裝,，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分,。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償,。

4.乙方逾期交貨的,，應按照逾期交貨金額每日萬分之________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金,，并賠償甲方因此所遭受的損失,。如逾期超過______日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠,。

5.乙方提前交的貨物,、多交的貨物，如其品種,、型號,、規(guī)格、花色,、質(zhì)量不符合約定,，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,，均應由乙方承擔。

6.貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,，乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的,，甲方接到貨物后,，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨,。乙方逾期交貨的,，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，甲方仍需要貨物的,，乙方應按數(shù)補交,，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,，應在接到乙方通知后____日內(nèi)通知乙方，辦理解除合同手續(xù),，逾期不答復的,，視為同意乙方發(fā)貨。

8.其它：______________________________,。

第十條不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,，應在不可抗力事件結(jié)束后______日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓螅詼p輕可能給對方造成的損失,，在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,，允許延期履行、部分履行或者不履行合同,，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任,。

第十一條爭議解決：

凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決,，均應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會華南分會,，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,，對雙方均有約束力,。

貨物買賣合同篇十八

房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

上訴人(原審被告)：某某建設(shè)集團有限公司，住所地：某某市某某鎮(zhèn),。

法定代表人：某某 職務(wù)：董事長,。

被上訴人(原審原告)：某某，男,，漢族,，19 年 月 日出生，住某某市某某區(qū)某某北路 號111室,。

原審被告：某某建設(shè)集團有限公司某某分公司,，住所地：某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。

負責人：某某,，經(jīng)理,。

上訴請求：

1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,，發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判,。

2、一,、二審訴訟費用由被上訴人承擔,。

事實和理由：

上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現(xiàn)提起上訴,。

一,、該判決對被告的辯稱,，存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設(shè)集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,，對原告提供證據(jù)的真實性予以認可”,。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團稱：要求某某公司與原告協(xié)商解決”,，眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,，將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示,。而被告某某建設(shè)集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同,。可是,，該判決卻斷章取義,，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決,。顯有失公平。

二,、該判決認定事實錯誤,。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,，該事實在該判決書中并無闡述,，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現(xiàn)金還是欠款,，以及支付或欠款時間,、金額的來源是該案的基本內(nèi)容，但該判決均未查明并列入判決書,，顯而易見本案的事實是不清的,。

(二)該判決認定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題,。可事實是,，結(jié)算并未辦理完畢,，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系,。另：該判決認定,，原告要求解除合同,，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭,。

(三)該判決認定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù),。并且，判決書未載明本案原告舉證,、被告質(zhì)證和法院認證過程的事實,。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。

上訴人認為,，未經(jīng)當庭舉證,、質(zhì)證和法院認證的證據(jù)，不能作為定案的依據(jù),。

三,、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據(jù),。本案案由是房屋買賣合同糾紛,，即便合同無效，也只須返還購房價款,，至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在,，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù),，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任,，更沒有按過錯責任分擔所謂的經(jīng)濟損失。

尤其是,，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算,。上訴人認為,，該判決，既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認,，且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定,。顯而易見，該判決顯失公平,。

四,、該判決程序違法。

本案案情復雜,，不但涉及承攬工程款項的結(jié)算,，涉及房屋的抵押,，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大,。顯不屬案情簡單,、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的,。同時,，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決，那么,，法院應當主持調(diào)解,，并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,，上訴人認為,，原審法院對本案的判決，當事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,，那么顯見法院有強行判決之嫌,。故上訴人認為，對本案的審判,，原審法院存在程序上的違法也是明顯的,。

綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清,，適用法律錯誤,，程序違法的嚴重問題。為此,，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,，依法維護上訴人的合法權(quán)益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

上訴人： 某某建設(shè)集團有限公司

20年 月日

貨物買賣合同篇十九

訂立合同雙方：

供方：______

需方：______

供需雙方本著平等互利,、協(xié)商一致的原則,，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行,。

第一條商品名稱,、種類、規(guī)格,、單位,、數(shù)量:

第二條商品質(zhì)量標準

商品質(zhì)量標準可選擇下列第__項作標準：

1.附商品樣本，作為合同附件,。

2.商品質(zhì)量,，按照____標準執(zhí)行。(副品不得超過__%)。

3.商品質(zhì)量由雙方議定,。

第三條商品單價及合同總金額

1.商品定價，供需雙方同意按____定價執(zhí)行,。如因原料,、材料、生產(chǎn)條 件發(fā)生變化,，需變動價格時,，應經(jīng)供需雙方協(xié)商。否則,，造成損失由違約方承擔經(jīng)濟責任,。

2.單價和合同總金額：_________。

第四條包裝方式及包裝品處理_______,。

(按照各種商品的不同,，規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格,。

供方：______

需方：______

貨物買賣合同篇二十

買方：___________________________

地址：___________________________

傳真：___________________________

賣方：___________________________

地址：___________________________

傳真：___________________________

本合同由買方和賣方共同簽署,，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。

1.描述

項目

商品名稱,、規(guī)格

單位

數(shù)量

單價

總金額

1

工廠交貨價：

2.原產(chǎn)國和制造商名稱

____________________________________

3.包裝

包裝在結(jié)實的新木箱或紙箱里,，適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護野蠻裝卸,、潮濕,、雨淋、腐蝕,、震動和冷凍,。

買方將對由于包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產(chǎn)生的費用負責,；也對由于不充分或不適當?shù)陌b和保護措施所引起的銹蝕負責,。隨箱應裝運一整套有關(guān)的服務(wù)和操作說明。

4.嘜頭

賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號,、毛重,、凈重、尺寸,、合同號,、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮濕”,，“輕拿輕放”,，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭,。嘜頭為：

5.交貨期

____________________________________________

6.裝貨港

____________________________________________

7.目的港

____________________________________________

8.保險

在fob和cfr條款下,，保險由買方在裝船后負責辦理。

9.付款

在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內(nèi),，將開出一個由北京銀行為付款行,，以賣方為受益人，全部發(fā)貨金額的不可撤消信用證,。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票（金額為發(fā)票金額的100％）以及在條款10中所列裝運文件時即有效,。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內(nèi)有效,。

10.文件

（1）提單/空運單：

a）在海運條件下：

3份原始海運提單,，注明：“運費到付（fob）”、合同號,、嘜頭,、空白背書，并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方,。

b）在空運條件下：

一份原始和一份復印的空運單,，注明“運費到付（fob）”、合同號,、嘜頭,，指定給買方。

（2）5份正本發(fā)票,，注明：合同號,、嘜頭（在多于一個嘜頭時，發(fā)票應分開打?。?，按照相關(guān)合同寫出明細。

（3）由廠商/供貨商確認的2份正本和2份復印的裝箱單,，注明：重量,、裝箱件數(shù)和相應發(fā)票的日期。

（4）2份由廠商/供貨商確認的質(zhì)量,、數(shù)量說明書,。

（5）1份發(fā)給買方通知發(fā)貨詳情的傳真的復印件。除此之外,，賣方將在發(fā)貨后7天內(nèi),，將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。

（6）如果必要的話,，一份由政府出具的出口許可證復印件,。

（7）一份正本、兩份復印的原產(chǎn)地證明。

（8）文件的數(shù)量和內(nèi)容一定是完整和正確的,。如果由于賣方?jīng)]有提供上述的文件造成買方不能及時清關(guān)和提貨,，全部損失由賣方負擔。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須打印在提單或空運單上,，否則,，賣方將負擔由此造成的損失。

貨物買賣合同篇二十一

買方：(下稱甲方)

地址：

郵編：____________傳真：

電話：____________電子郵箱：

賣方：(下稱乙方)

地址：

郵編：____________傳真：

電話：____________電子郵箱：

甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同,。

第一條名稱,、品種、規(guī)格和質(zhì)量

1,、名稱：

2,、品種：

3、規(guī)格：(應注明產(chǎn)品的牌號或商標),。

4,、質(zhì)量，按下列第_________項執(zhí)行：

(1)按照_________標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準,，如標準代號,、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式,，附件略)。

(3)按雙方商定要求執(zhí)行,，具體為：_________(應具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求),。

第二條數(shù)量和計量單位、計量方法

1,、數(shù)量：________

2,、計量單位和方法：__________

3、交貨數(shù)量的正負尾差,、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法：____________

第三條包裝方式和包裝品的處理：_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準,，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應,，包裝費用的負擔,。)。

第四條交貨方式：

1,、交貨時間：_______

2,、交貨地點：_______

3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

4,、保險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種),。

5、與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：___________

第五條驗收：

1,、驗收時間：_______

2,、驗收方式：______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例),。

3,、驗收如發(fā)生爭議，由___檢驗機構(gòu)按___檢驗標準和方法,，對產(chǎn)品進行檢驗,。

第六條價格與貨款支付：

1、單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫),。

2,、貨款支付：貨款的支付時間：____________;貨款的支付方式：____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________;

3、預付貨款：________(根據(jù)需要決定是否需要預付貨款及金額,、預付時間),。

第七條提出異議的時間和方法：

1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種,、型號,、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,，應在妥為保管貨物的同時,，自收到貨物后____日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內(nèi)未通知乙方的,，視為貨物合乎規(guī)定。

2,、甲方因使用,、保管、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的,，不得提出異議,。

3、乙方在接到甲方書面異議后,，應在_____日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況,，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見,。

第八條甲方違約責任：

1,、甲方中途退貨的,，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2,、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料,、包裝物的，除交貨日期得以順延外,，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,，向乙方支付違約金;如____日內(nèi)仍不能提供的，按中途退貨處理,。

3,、甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,，向乙方支付逾期提貨的違約金,，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用,。

4、甲方逾期付款的,，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,，向乙方支付逾期付款的違約金。

5,、甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物的,，應承擔因此給乙方造成的損失。

6,、甲方如錯填到貨的地點,、接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議,，應承擔乙方因此所受到的實際損失,。

7、其它約定：_____________,、

第九條乙方的違約責任：

1,、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金,。

2,、乙方所交貨物品種、型號,、規(guī)格,、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的,，如甲方同意利用,，應按質(zhì)論價;甲方不能利用的,，應根據(jù)具體情況，由乙方負責包換或包修,，并承擔修理,、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。

3,、乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定,，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝,，并承擔因此支出的費用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分,。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,，由乙方負責賠償。

4,、乙方逾期交貨的,，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金,，并賠償甲方因此所遭受的損失,。如逾期超過___日，甲方有權(quán)終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠,。

5,、乙方提前交的貨物、多交的貨物,，如其品種,、型號、規(guī)格,、花色,、質(zhì)量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管,、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,，均應由乙方承擔。

6,、貨物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,，乙方除應負責運到合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金,。

7,、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后,，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的,，甲方可拒絕提貨,。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商,，甲方仍需要貨物的,，乙方應按數(shù)補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,，應在接到乙方通知后__日內(nèi)通知乙方,，辦理解除合同手續(xù)，逾期不答復的,，視為同意乙方發(fā)貨,。

8、其它：_______________

第十條不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時,，應在不可抗力事件結(jié)束后___日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓?，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明后,，允許延期履行,、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任,。

第十一條爭議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，均應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會深圳分會,，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,，對雙方均有約束力,。

第十二條附加條款：

1、__________________;

2,、__________________;

3,、__________________。

第十三條其它事項：

1,、按本合同規(guī)定應付的違約金,、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,，應當在明確責任后__日內(nèi),，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理,。

2,、約定的違約金，視為違約的損失賠償,。雙方?jīng)]有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失,，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失,。

3,、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內(nèi),，除非經(jīng)過對方同意,，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同,。

4,、合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

5,、雙方來往函件,，按照合同規(guī)定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址,、電話,、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內(nèi)書面通知對方,，否則,，應承擔相應責任。

6,、本合同正本一式___份,，雙方各執(zhí)___份;合同副本一式__份，分送______等單位,。

甲方：

受權(quán)代表：(簽字)

委托代理人：(簽字)

乙方：

受權(quán)代表：(簽字)

本合同于____年____月____日訂立于(地點)

貨物買賣合同篇二十二

買方：________(下稱甲方)賣方：______(下稱乙方)

地址：_________地址：_________

郵編：_________郵編：_________

電話：_________電話：_________

傳真：_________傳真：_________

電子郵箱：_________電子郵箱：_________

甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同,。

一,、名稱、品種,、規(guī)格和質(zhì)量

1.名稱,、品種、規(guī)格：_________(應注明產(chǎn)品的牌號或商標),。

2.質(zhì)量,，按下列第_________項執(zhí)行：

(1)按照_________標準執(zhí)行(須注明按國家標準或部頒或企業(yè)具體標準，如標準代號,、編號和標準名稱等),。

(2)按樣本,，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

(3)按雙方商定要求執(zhí)行,，具體為：_________(應具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求),。

二、數(shù)量和計量單位,、計量方法

1.數(shù)量：_________,。

2.計量單位和方法：_________。

3.交貨數(shù)量的正負尾差,、合理磅差和在途自然增(減)量規(guī)定及計算方法：_________,。

三、包裝方式和包裝品的處理：

_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準,，自行約定包裝標準應具體可行,，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔,。),。

四、交貨方式：

1.交貨時間：_________,。

2.交貨地點：_________,。

3.運輸方式：_________(注明由誰負責代辦運輸)。

4.保險：_________(按情況約定由誰負責投保并具體規(guī)定投保金額和投保險種),。

5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：_________,。

五、驗收：

1.驗收時間：_________,。

2.驗收方式：_________(如采用抽樣檢驗,，應注明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發(fā)生爭議,，由_________檢驗機構(gòu)按_________檢驗標準和方法,，對產(chǎn)品進行檢驗,。

六,、價格與貨款支付：

1.單價：_________;總價：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時間：_________;

貨款的支付方式：_________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________,。

3.預付貨款：_________(根據(jù)需要決定是否需要預付貨款及金額,、預付時間)。

七,、提出異議的時間和方法：

1.甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種,、型號、規(guī)格,、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定,，應在妥為保管貨物的同時,，自收到貨物后_________日內(nèi)向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內(nèi)未通知乙方的,，視為貨物合乎規(guī)定。

2.甲方因使用,、保管,、保養(yǎng)不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議,。

3.乙方在接到甲方書面異議后,，應在_________日內(nèi)負責處理并通知甲方處理情況，否則,，即視為默認甲方提出的異議和處理意見,。

八、甲方違約責任：

(1)甲方中途退貨的,，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金,。

(2)甲方未按合同約定的時間和要求提供有關(guān)技術(shù)資料、包裝物的,，除交貨日期得以

順延外,，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金;如_________日內(nèi)仍不能提供的,，按中途退貨處理,。

(3)甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,，向乙方支付逾期提貨的違約金,，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養(yǎng)的費用,。

買方：____________賣方：____________

_________年_________月_____日