現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,,人與事之間的關系,。怎樣寫合同才更能起到其作用呢,?合同應該怎么制定呢,?這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,,希望對大家有所幫助,,下面我們就來了解一下吧,。
采購 樣品 樣品采購合同篇一
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條乙方和甲方訂購_______貨物,,甲方應于____日內(nèi)交付乙方,。
第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應于____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,,可解除合同,。
第三條如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付,,可延長交貨期,。
但其延期日數(shù)應經(jīng)雙方議定。
第四條買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元,,共人民幣____萬____仟____佰元,,于甲方交貨同時悉數(shù)付清。
如乙方不能付清,,甲方可停止交貨,,直到解除合同。
甲方因此所受的損失,,由乙方賠償,。
第五條乙方預知屆期不能付款的,,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,,乙方可以解除合同,,但如給甲方造成損害,應負賠償之責,。
第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時,,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,,由甲方負責,。
第七條市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,,或借故解除合同,。
本合同一式兩份,甲,、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。
出賣人(甲方):__________________ ________年____月____日
買受人(乙方):__________________ ________年____月____日
采購 樣品 樣品采購合同篇二
賣方:________(下稱甲方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
買方:________(下稱乙方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
茲為設備買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購________設備,,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設備________件,,甲方應于________日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,,應于通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同,。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償,。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日,。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定,。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,,于甲方交貨同時應悉數(shù)付清,。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,,并催其付款,,逾期仍不交付時,甲方可解除合同,。因此所受的損害亦得請求賠償,。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可于通知甲方展延日期交貨,,倘甲方不同意時,,乙方可以解除合同,,如給對方造成損害,應盡賠償之責,。
第六條 甲方所交付設備,,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,,乙方有損害者,,得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,,各方不得主張增減,,或借故解除合同。
第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條 其他約定事項:
_____________________________,。
第十條 本合同一式兩份,,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。
出賣人(甲方)(簽章):_______ 買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________ 簽訂地點:_____________________
采購 樣品 樣品采購合同篇三
出賣人:(以下簡稱甲方)買受人:(以下簡稱乙方)茲為貨物買賣,,經(jīng)雙方同意議定條件如下:風險提示:標的物信息
買賣合同中應根據(jù)標的物的類型,在合同中將其特定化,。防止因產(chǎn)品約定不清,,而產(chǎn)生糾紛。
數(shù)量,、價款要明確,,包括數(shù)額的計量單位,,大多數(shù)事項應由雙方協(xié)定,,同時需要標出標的物的單價、總價,,幣種,、支付方式及程序等,各項須明確填寫,,不得含糊,。
第一條乙方向甲方訂購______貨物,合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物____件,,甲方應于____日內(nèi)交付乙方,。雙方確認已于年____月____日共同封存樣品(雙方各持一份)風險提示:履行期限、地點和方式
履行期限,、地點和方式要明確,,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,,而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風險的承擔問題,;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內(nèi)容的順利履行,、實施,產(chǎn)生逾期交貨等糾紛,。同樣的合同履行地點不明也會容易引發(fā)爭議,。
如:有的合同對履行期限作出模糊約定,如一個月內(nèi)履行完畢,,但從何時起算一個月沒有約定,,這就容易使雙方產(chǎn)生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,,約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產(chǎn)生,。
第二條質(zhì)量標準乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行,。
第三條交貨時間,、地點風險提示: 交貨地點
對于交貨地點應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現(xiàn)和標的物毀損滅失風險承擔問題,。一般情況下,,標的物的所有權自交付時轉(zhuǎn)移,風險承擔隨之轉(zhuǎn)移,。如:在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫,,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損,、滅失的風險則轉(zhuǎn)移到買方處,,因此,在簽訂合同時,,對于交貨地點的選擇上,,應慎重對待。甲方應在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的交貨地________,。
第四條收貨與驗貨乙方指定的收貨人1:姓名________,,身份證號____________,聯(lián)系電話____________,;收貨人2:姓名________,,身份證號____________,聯(lián)系電話____________,。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,,作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后____日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗,,并向甲方提出書面質(zhì)量異議,,逾期無書面質(zhì)量異議,,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議,,乙方應對貨物進行封存,,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報告結論解決,。如檢驗質(zhì)量不合格,,乙方有權無條件退貨。
第五條付款時間,、方式風險提示:價款支付
在實務中,,有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額,對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定,。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口,。
另外,需方應盡量采取銀行轉(zhuǎn)賬方式來履行支付貨款,。明確付款的具體期限及條件,,盡量要簡單、明確易實施,,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險,。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾合同付款方,。 乙方應在收貨后____天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)賬的方式付清貨款,。
第六條違約責任與合同解除風險提示: 違約責任
違約責任要條款化,在出現(xiàn)違約情形時,,能有效執(zhí)行,,避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊,,不具可操作性,。比如有的合同約定違反合同約定,支付違約金10萬元,,這個約定就太過籠統(tǒng),,實務中很難操作,。
具體應明確,,違反合同的哪條約定,應承擔何種違約責任,,如:質(zhì)量不符,、數(shù)量不符、未按時足額付款,、未及時交貨等等,,不同違約情況應制定相應的違約責任,,另外,違約金的數(shù)額要具體化,、數(shù)字化,,以便于向違約方主張。
1,、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,,每逾期____日,按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金,;逾期超過____天未交付貨物,,乙方有權解除本合同,并有權按合同約定追究甲方違約責任,。
2,、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期____日,,按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金,;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權解除本合同,,并有權按合同約定追究乙方違約責任,。
第七條爭議解決風險提示:爭議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭議,協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構或法院,。那么具體選擇哪一種方式,,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,,否則就會因約定不明而致約定條款無效,。
當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院,、原告所在地法院,、合同履行地法院、合同簽訂地法院,、標的物所在地法院中選擇其一,,而不能隨意選擇,否則該條款無效,。 甲,、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應友好協(xié)商,。如協(xié)商不成,,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延長日期交貨,,倘甲方不同意時,,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,,應負賠償之責,。
第九條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,,乙方可請求更換或解除買賣合同,,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,,更得請求賠償,。
第十條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,,或借故解除合同,。
第十一條合同生效風險提示:證據(jù)保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協(xié)議、送貨單,、購銷憑證,、發(fā)票簽收記錄、雙方的來往函件,、備忘錄,、會議紀要、傳真件,,交通票據(jù),、運輸單、電話記錄,、電子郵件等等書面,、視頻、錄音資料,,一旦發(fā)生糾紛,,這些證據(jù)都將有可能成為有力的事實證據(jù)。 本合同一式____份,,雙方各執(zhí)____份,,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人,,均為法人代表或法人委托人,,傳真件與正本一致,同具法律效力,。(以下無正文)出賣人(甲方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日買受人(乙方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日
采購 樣品 樣品采購合同篇四
甲方名稱:________________
乙方名稱:________________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,,本著自愿、平等,、公平,、誠實信用的原則,特簽訂本協(xié)議,。
一,、設備的規(guī)格及價格:________________
合計:_______________元整
二、付款方式
1,、甲方應在所需產(chǎn)品__________天前向乙方訂貨,,并交納所需費用10%作為保證金。
2,、甲方在未付清設備款之前,,本合同機器設備所有權仍歸乙方享有。
3,、甲方應向持有乙方加蓋公章的收款委托書的乙方工作人員付款,。
三、交貨及驗收
1,、乙方設備詳細規(guī)格及技術配置見合同附件,。
2、交貨地點:乙方工廠,。
3,、由乙方進行安裝調(diào)試,甲方配合驗收,。驗收合格后,,甲乙雙方另簽訂驗收報告書并加蓋公章。
4,、驗收標準:執(zhí)行乙方標準機型出廠檢驗標準,。如甲方對標準機型進行改變或加裝的,雙方另行簽訂補充協(xié)議,,預定驗收標準,,作為本協(xié)議的附件。
四,、運輸方式:
1,、本合同所規(guī)定的設備由乙方負責運輸,并承擔一切風險,。運費和保險費由甲方支付,。
2、甲方收到第一條所列設備后,,如發(fā)現(xiàn)與設備不符,,應在七日內(nèi)書面通知乙方處理,期間如對甲方的正常作業(yè)造成的負面影響,乙方應相應做出賠償,。
五,、售后服務:
1、自設備經(jīng)過雙方驗合格之日起,,該設備進入保修期,,保修期為十二個月。保修期內(nèi)乙方在接到甲方保修通知后,,必須在最短的時間趕到現(xiàn)場,,最遲在三天內(nèi)派人趕到甲方現(xiàn)場。
2,、保修期內(nèi)乙方負責維修,,甲方承擔乙方維修人員的差旅費。若屬甲方認為操作不當?shù)仍蛟斐傻墓收?,則不屬于保修范圍,。
六、違約責任
1,、甲方無正當理由拒絕調(diào)試,、驗收或拒收設備的,甲方應向乙方償付貨款總值的10%作為違約金,,合同繼續(xù)履行逾期二十天的乙方有權解除合同并沒收定金,。
2、乙方所交的設備品種,、型號,、規(guī)格不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收設備,,乙方償付甲方貨款總值的10%作為違約金,。
3、乙方逾期交貨的,,每逾期一天,,乙方向甲方償付逾期交貨部分的5%作為滯納金,累積滯納金不超過逾期繳獲部分貨款總額的20%,。
七,、爭議處理
1、因設備的質(zhì)量問題發(fā)生爭議,,由乙方所在地或法院指定的質(zhì)量鑒定單位進行質(zhì)量鑒定,、設備不符合質(zhì)量標準的,鑒定費由乙方承擔,。
2,、凡與本合同有關而引起的一切爭議,,甲、乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決,,如經(jīng)協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時,,任何一方可以向法院提出訴訟。
八,、其他約定
1,、本合同的所有附件具有與合同同等的法律效力,。
2,、本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章后生效,。
甲方:________________乙方:________________
法人代表:________________法人代表:________________
簽約時間:_______________
采購 樣品 樣品采購合同篇五
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件,,甲方應于______日內(nèi)交付乙方,。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同,。
因此致乙方受有損害時,,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議,。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由,,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日,。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定,。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應悉數(shù)付清,。如乙方不為付清的,,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,,逾期仍不交付時,,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償,。
第五條
乙方預知屆期不能付款的,,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,,乙方可以解除合同,,如給對方造成損害,應付賠償之責,。
第六條
甲方所交付貨物,,如與樣品不相同時,,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議,。因此乙方致受有損害者,,更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的,,各不得主張增減,,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第 ______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項:________________________
本合一式兩份,,甲,、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:乙方:日期:
采購 樣品 樣品采購合同篇六
賣方:________(下稱甲方) 買方:________(下稱乙方)
地址:________ 地址:________
郵編:________ 郵編:________
電話:________ 電話:________
傳真:________ 傳真:________
電子郵箱:________ 電子郵箱:________
茲為貨物買賣,,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購________貨物,,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件,甲方應于________日內(nèi)交付乙方,。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,,應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,,乙方可請求賠償,,甲方?jīng)Q無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由,,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,,可延緩期日。
但其延緩日期應經(jīng)雙方議定,。
第四條
買賣貨款議定每件人民幣________元,,共人民幣________元,于甲方交貨同時應悉數(shù)付清,。
如乙方不付清,,甲方可將貨停止交付,并催其付款,,逾期仍不交付時,,甲方可解除合同。
因此所受的損害亦得請求賠償,。
第五條
乙方預知屆期不能付款的,,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,,乙方可以解除合同,,如給對方造成損害,,應頁賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物,,如與樣品不相同時,,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議,。
因此乙方致受有損害者,,更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的,,各不得主張增減,,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第________種方式解決:
(1)提________交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴,。
第九條其他約定事項:________本合同一式兩份,,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。
出賣人(甲方)(簽章):________ 買受人(乙方)(簽章):_________
_______年____月____日 ________年____月____日
簽訂地點:________ 簽訂地點:________
采購 樣品 樣品采購合同篇七
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件,,甲方應于日內(nèi)交付乙方,。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同,。因此致乙方受到損害時,,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議,。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日,。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定,。
第四條買賣貨款議定每件人民幣仟佰元,共人民幣萬仟佰元,,交貨同時應悉數(shù)付清,。
如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,,并約定相當期間催其付款,,逾期仍不交付時,甲方可解除合同,。甲方因此所受的損害亦得請求賠償,。
第五條乙方預知屆期不能付款的,,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,,乙方可以解除合同,,如給對方造成損害,應負賠償之責,。
第六條甲方所交付貨物,,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,,甲方無異議,。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償,。
第七條貨價如有升降變動的,,各方不得主張增減,或借故解除合同,。
合同一式兩份,,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
日期:
日期:
采購 樣品 樣品采購合同篇八
甲方(賣方):合同編號:g-0502 乙方(買方):簽訂地點:上海
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內(nèi)容請在驗收后填寫)簽訂時間:________年____月____日
第二條 質(zhì)量標準:每件紅木家具應符合b2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規(guī)定的樹木名稱,,產(chǎn)品標識和實際用材符合,,且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條 付款方式:簽訂合同后,,乙方于____日內(nèi)付清全額貨款,,甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。
第四條 甲方送貨,,運費由甲方承擔,。乙方繳清貨款,經(jīng)乙方驗貨簽收,,甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標,、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進行驗收,乙方發(fā)現(xiàn)問題應當場提出,,并由雙方協(xié)商達成解決方案,。
第五條 違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,,按合同總額的 10 %向乙方支付違約金,。
第六條 購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方告知甲方后,,甲方在 7 天內(nèi)修理或更換,,修理不好或不能更換的,,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,,甲方應予以更換或退貨,。
第七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由甲乙雙方當事人協(xié)商解決,;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 二 種方式解決:
(一)提交當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁,;
(二)依法向人民法院起訴,。
第八條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,,自雙方簽章之日起生效,。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,,所有附則均與本合同有同等法律效力。甲方(簽章):乙方(簽章):開戶銀行: 開戶銀行:賬號:賬號:聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式
采購 樣品 樣品采購合同篇九
供方(甲方):_____
通信地址:_____?電話:_____?傳真:_____
需方(乙方):_____
通信地址:_____電話傳真:_____
甲,、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,,就乙方購買甲方?產(chǎn)品,,簽訂本合同,,內(nèi)容如下:
一、質(zhì)量標準:乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品,。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行,。
二、交貨時間,、地點:_____甲方應在?______年?______月_____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地?,。
三、收貨與驗貨:乙方指定收貨人
收貨人1姓名:_____;身份證號?:_____;聯(lián)系電話?:_____
收貨人2姓名:_____身份證號:_____,;聯(lián)系電話?:_____
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后______日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗,,并向甲方提出書面質(zhì)量異議,,逾期無書面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格,。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議,,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢,,按質(zhì)檢提供報告結論解決,。如檢驗質(zhì)量不合格,,乙方有權無條件退貨。
四,、付款時間,、方式:乙方應在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
五,、違約責任與合同解除:甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過?天未交付貨物,,乙方有權解除本合同,,并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,,每逾期一日,,按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過?天未支付貨款,甲方有權解除本合同,,并有權按合同約定追究乙方違約責任,。
六、爭議解決:甲,、乙方如發(fā)生爭議糾紛,,均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成,,可向原告住所地的人民法院訴訟解決,。
七、合同生效:本合同一式兩份,,雙方簽名蓋章后生效,。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,,傳真件與正本一致,,同具法律效力。
甲?方:_____(公章)?乙?方:_____(公章)
甲方(代表):_____?乙方(代表):_____
日期:______年______月_____日
采購 樣品 樣品采購合同篇十
上訴人(原審原告)______,住所地:______
法定代表人:______,,董事長兼總經(jīng)理,。
委托代理人:______,
被上訴人(原審被告):______,住所地:______
法定代表人:______董事長,。
委托代理人:______,,
上訴人(以下簡稱甲方)因與被上訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決,,向本院提起上訴,。本院于____________年____________月____________日受理后,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官____________,、____________參加的合議庭,,于____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結,。
____________在一審中起訴稱:____________年____________月____________日,,甲方同乙方簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同,價款為:____________元,。當時雙方約定:____________公司送貨到____________公司開發(fā)建設的位于____________,。____________公司預付定金____________%、安裝調(diào)試后付____________%,、運行3個月后付____________%,、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務,。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付,。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元,并承擔訴訟費,。
____________公司在一審中答辯稱:____________公司先后付給____________公司______________元和________________元,,已付清____________公司的貨款,____________公司也給____________公司開具了發(fā)票,。盡管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議,,____________公司提供的證據(jù)不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是,,____________公司現(xiàn)在起訴要求xx公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效,,請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:____________年____________月____________日,,____________公司與____________公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》,,約定:____________購買____________公司的排煙補風機和風機,合計價款____________元,。有效期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第七條驗收標準,、方法及提出異議的期限:
第八條設備到現(xiàn)場后進行安裝,,后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。
第九條結算方式及期限:付定金20%,,到現(xiàn)場通過合同第七條標準付40%,,運行月后付35%,余下滿年付清,。合同簽訂后,,____________公司給付____________公司_____________元。____________年底,____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務,。
公司不服一審法院上述民事判決,,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:
一,、____________公司在合同有效期內(nèi)要求____________公司給付貨款合法合理,。
二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規(guī)定,。
三,、雙方簽訂的合同是____________公司提供的,若有不同理解,,應從不利于____________公司方面解釋,。____________公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發(fā)回重審,。
____________公司服從一審法院判決,。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認定是合理的,,認定訴訟時效已過是合理合法的,。合同文本是____________公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,,也超過了訴訟時效,。
本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實,,有____________公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證,。
本院認為,____________公司與xx公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示,,其內(nèi)容未違反有關法律,、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,,雙方均應依約履行,。____________公司提出其已付清_________________元貨款,但____________公司只認可收到_________________元,,否認收到__________________元,,____________公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信,。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間,,____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月,____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間,。____________公司關于其在合同有效期內(nèi)主張權利,,并未超過訴訟時效期間的上訴主張,,因合同約定的有效期限實質(zhì)是xx公司供貨的期限,即在合同有效期限內(nèi),,雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關系,。該合同約定的有效期限內(nèi),雙方只在年底發(fā)生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣,,且已安裝完畢,。故xx公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應予駁回,。綜上,,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,,處理并無不當,,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,,判決如下:駁回上訴,,維持原判。
一審案件受理費______元,,由______公司負擔(已交納),。
二審案件受理費__________元,由______司負擔(已交納),。
本判決為終審判決,。
采購 樣品 樣品采購合同篇十一
出賣人(以下簡稱甲方):
買受人(以下簡稱乙方):
茲為貨物買賣,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購貨物,,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件,,甲方應于____日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,,應于____日前通知乙方延緩日期,;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時,,乙方可請求賠償,,甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定,。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_____元,共人民幣_____元,,交貨同時應悉數(shù)付清,。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,,逾期仍不交付時,,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償,。
第五條乙方預知屆期不能付款的,,可于_____日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,,乙方可以解除合同,,如給對方造成損害,應負賠償之責,。
第六條甲方所交付貨物,,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,,甲方無異議,。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償,。
第七條貨價如有升降變動的,,各方不得主張增減,或借故解除合同,。
第八條 合同一式___份,,甲、乙雙方各執(zhí)____份為憑,。
出賣人(甲方):
______年_____月____日
買受人(乙方):
______年_____月____日
采購 樣品 樣品采購合同篇十二
甲方:_________________________
地址:_________________________
法定代表人:___________________
編碼:_____________________
聯(lián)系電話:_____________________
傳真號碼:_____________________
乙方:_________________________
地址:_________________________
法定代表人:___________________
編碼:_____________________
聯(lián)系電話:_____________________
傳真號碼:_____________________
第一條合同標的
1.1甲方同意同乙方購買,,且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱合同設備)用于_________項目。將由乙方提供的合同設備的內(nèi)容詳見合同附件一(附件一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)
1.2乙方負責合同設備的安裝,、調(diào)試工作,,由甲方提供必要配合。
1.3雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分,,若附件與合同正文有任何不一致,,以合同正文為準。
第二條價格
2.1合同設備的價格(以下稱為:合同總價)為:_________,,價格清單詳見附件一,。
2.2上述合同總價是固定的。
第三條付款條款合同
第二條中確定的合同總價由甲方向乙方以如下方式支付:
3.1預付款:在本合同生效后5個工作日內(nèi),,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,,即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發(fā)票,。
3.2交貨款:在合同設備交貨后5個工作日內(nèi),,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,,即人民幣_________元。
3.3驗收款:在合同設備驗收后5個工作日內(nèi),,甲方支付乙方合同總價_________%的款項,,即人民幣_________元。
第四條合同設備的交貨
4.1所有合同設備應在合同正式生效后_________周內(nèi),,(此周x為最晚交貨設備的周期),,由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場,。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人后轉(zhuǎn)移至買方,。
4.2乙方應于交貨日____日之前,通過電報,、電傳或傳真的方式通知甲方,,通知內(nèi)容包括合同號、合同設備的名稱,、數(shù)量,、估計總重量與總體積,,以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知后,應盡快向乙方確認交貨地點與交貨日期,。
第五條合同設備的檢驗
5.1合同設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點后____日內(nèi)在進行,。雙方應指派代表參加檢驗,。
5.2設備開箱檢驗合格后,,雙方簽署驗貨合格證書。
5.3如雙方認可的合同設備的小缺陷,,并不影響設備性能,,雙方仍然簽署驗貨合格證書,但乙方應立即采取措施修復缺陷,。
5.4如果在聯(lián)合開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)貨物有任何缺陷,,缺陷或與合同規(guī)定不符,雙方代表將簽署一份詳細報告,,該報告將作為甲方要求乙方進行更換,,修理或補充發(fā)貨的有效證據(jù)。如果確認為乙方責任,,乙方應自費取得補充或替換設備,。如果確認為甲方責任,乙方應在收到甲方的通知后盡快向甲方補充或替換設備,。
第六條保證與賠償
6.1乙方保證其向甲方提供的合同設備是全新并未使用過的,。
6.2乙方所提供的合同設備的保修期與原廠商提供的保修相同,詳見附件,。
6.3保修期內(nèi),,乙方在收到甲方運于至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備后,,應盡快將更換設備自費運至甲方,。
6.4如果因乙方原因不能按照合同
第四條的要求按時交貨,,甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失:從遲交貨
第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計,不足一周的時間計為一周,。上述賠償總額不超過合同總價的5%(百分之五),。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失),。
6.5如果甲方未按合同
第四條規(guī)定的內(nèi)容按時支付合同款,。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為:從規(guī)定的付款日次日起,,按應付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金,,滯納金總額不超過本合同總額的5%。
6.6如果由于非乙方原因造成合同執(zhí)行延遲,,則交貨周期相應順延,。
第七條不可抗力
7.1如果雙方中的任何一方因為不可抗力,如:戰(zhàn)爭,、火災,、臺風、洪水,、地震或其他雙方共計為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執(zhí)行,,則合同執(zhí)行相應延遲,延遲的時間等于不可抗力發(fā)生作用的時間,。
7.2受影響的一方應將不可抗力的發(fā)生盡快通過電報,、電傳或傳真通知另一方。
7.3受影響的一方應在不可抗力終止或被排除后盡快通過電報,、電傳或傳真通知另一方,,并通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。
第八條仲裁條款
8.1所有與合同及合同執(zhí)行有關的爭議將通過雙方友好協(xié)商解決,,如果不能通過友好協(xié)商解決,,則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。
8.2仲裁裁定是終局的,,對雙方均有約束力,。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。
8.3仲裁費用由敗x承擔,。
8.4仲裁進行過程中,,雙方將繼續(xù)執(zhí)行合同,但仲裁部分除外,。
第九條保密條款
9.1雙方同意,,在任何時候,,不論是合同有效期內(nèi)還是合同終止以后,對另一方提供的技術文件以及事務,、業(yè)務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密,。
9.2一方保證,其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的,,不用于其他任何目的或向任何
第三方(包括單位,、個人,也包括乙方的關聯(lián)企業(yè)如子公司,、參股公司,、母公司等)披露。一方承認并同意,,對方是秘密信息的獨家擁有有者,,將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權,。
9.3一方應只在下述情況下,,方可使用秘密信息:
(1)出于評佑、論證將承擔工作的需要;
(2)出于履行本合同的需要,。
(3)不論如何,,秘密信息均不得以任何方式用于對對方不利、有損或相競爭的目的,。秘密信息未經(jīng)對方事先書面同意,,不得被復制、全部或部分與其他信息編纂,、透露給
第三方,。
9.4一方除經(jīng)按本合同許可外,不得傳播,、透露秘密信息的全部或部分,。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證,,在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前,,向其提示秘密信息的機密性與專有性,并保證上述代表與員工同意接受本協(xié)議條款的約整,,根據(jù)此項保證,,一方將向?qū)Ψ劫r償因上述代表、員工違約披露,、使用秘密信息造成的一切損失,、費用(包括律師費)與其他支出。
9.5本條款構成獨立的保密協(xié)議,本條款的約定的對雙方的義務不因本合同的終止而終止,。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止,。
第十條合同的生效、解除和終止
10.1本合同簽約雙方授權代表簽字,、蓋條日期,,即本合同的生效日期。
10.2如果發(fā)生以下情況,,可以視為合同解除或終止:
(1)一方進入解體或倒閉階段;
(2)一方被判為破產(chǎn)或其它原因致使資不抵債;
(3)本合同已有效,、全部得到履行;
(4)雙方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁機構的裁決,合同解除或終止,。
第十一條其他
11.1本合同壹式二份,雙方各執(zhí)一份,。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力。
11.2對本合同條款的任何修改,、變更或增減,,須經(jīng)雙方授權代表簽署書面文件,成為本合同的補充文件,,具有同等法律效力,。
11.3任一方均不得向
第三方公開透露合同內(nèi)容,除非事先征得對方的同意,。但是,,如需將合同提交政府有關部門批準則不需對方事先同意。
11.4未盡事宜由雙方另行協(xié)商決定,。
11.5本合同均按《中華人民共和國民法典》執(zhí)行,。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________代表(簽字):
________年____月____日________年____月____日
采購 樣品 樣品采購合同篇十三
出賣人:_____(以下簡稱甲方)
買受人:_____(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,,甲方應于_____日內(nèi)交付乙方,。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,,可解除合同,。
第三條 如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付,,可延長交貨期,。但其延期日數(shù)應經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣__________元,,共人民幣________元,,于甲方交貨同時悉數(shù)付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,,直到解除合同,。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償,。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,,乙方可以解除合同,,但如給甲方造成損害,應負賠償之責,。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,,由甲方負責,。
第七條市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,,或借故解除合同,。
本合同一式兩份,甲,、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。
出賣人(甲方):_______
買受人(乙方):_______
日期:________年__________月____日
采購 樣品 樣品采購合同篇十四
供方(甲方): 需方(乙方):
通信地址: 通信地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,,就乙方購買甲方產(chǎn)品,,簽訂本合同,內(nèi)容如下:
一,、質(zhì)量標準:乙方所購甲方產(chǎn)品屬于:定制產(chǎn)品,。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執(zhí)行。
二,、交貨時間,、地點:甲方應在年月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的`送貨地。
三,、收貨與驗貨:乙方指定的收貨人1姓名身份證號,,聯(lián)系電話;收貨人2姓名身份證號,聯(lián)系電話,。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后日內(nèi)自行對產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗,,并向甲方提出書面質(zhì)量異議,,逾期無書面質(zhì)量異議,視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議,,乙方應對貨物進行封存,,甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)檢,按質(zhì)檢提供報告結論解決,。如檢驗質(zhì)量不合格,,乙方有權無條件退貨。
四,、付款時間,、方式:乙方應在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
五,、違約責任與合同解除:甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物,,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物,,乙方有權解除本合同,,并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款,,甲方有權解除本合同,,并有權按合同約定追究乙方違約責任。
六,、爭議解決:甲,、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應友好協(xié)商,。如協(xié)商不成,,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七,、合同生效:本合同一式兩份,,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人,,均為法人代表或法人委托人,,傳真件與正本一致,同具法律效力,。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
甲方(代表): 乙方(代表):
年 月 日 年 月 日
采購 樣品 樣品采購合同篇十五
出賣人:_______________(以下簡稱甲方)
買受人:_______________(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件,,甲方應于日內(nèi)交付乙方,。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時,,乙方可請求賠償,,甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,,可延緩期日。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定,。
第四條買賣貨款議定每件人民幣______________元,,共人民幣______________元,交貨同時應悉數(shù)付清,。如乙方不為付清的,,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,,逾期仍不交付時,,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償,。
第五條乙方預知屆期不能付款的,,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,,乙方可以解除合同,,如給對方造成損害,應負賠償之責,。
第六條甲方所交付貨物,,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,,甲方無異議,。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償,。
第七條貨價如有升降變動的,,各方不得主張增減,或借故解除合同,。
合同一式兩份,,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑,。
出賣人(甲方):_______________
買受人(乙方):_______________
_______年_______月_____日_______年_______月_____日
采購 樣品 樣品采購合同篇十六
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)買受人:__________________(以下簡稱乙方)茲為__________________貨物買賣,,經(jīng)雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件,,甲方應于____日內(nèi)交付乙方,。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同,。因此致乙方受有損害時,,乙方可請求賠償,甲方?jīng)Q無異議,。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,,致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付,可延緩期日,。但其延緩日數(shù)應經(jīng)雙方議定,。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應悉數(shù)付清,。如乙方不為付清的,,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,,逾期仍不交付時,,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償,。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,,可于____日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,,乙方可以解除合同,,如給對方造成損害,應付賠償之責