人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎,？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀,。

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇一

工程名稱：__________

工程編號：__________

工程類別：__________

發(fā)包方(簡稱甲方)_________

承包方(簡稱乙方)_________

簽訂時間：______________

簽訂地點：______________

根據(jù)我國現(xiàn)行法律,、《建筑安裝工程承包合同條例》和煤炭部有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同,。

第一條工程項目

一,、工程名稱：____________

二、工程地點：____________

三,、資金來源：____________

四,、承包范圍、工程內(nèi)容：

1,、承包范圍：___________

2,、工程內(nèi)容(詳見附表1-1、1-2)_________

3,、其它：______________

五,、合同價款

1、合同總價款：__________萬元,。

2,、合同價款的計價依據(jù)

(1)____年以________文頒發(fā)的預算定額(統(tǒng)一基價);

(2)____年以________文頒發(fā)的費用標準;

(3)____年以________文批復的人工費單價;

(4)____年以________地區(qū)預算價格;

(5)其它：_____________

第二條雙方責任

一、甲方責任

1,、辦理工程永久用地的征用和施工組織設(shè)計內(nèi)規(guī)定的臨時用地的租用,、青苗樹木的賠償、工程現(xiàn)場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),，并提供有關(guān)隱蔽障礙物資料,。

2、辦理建筑許可證及應(yīng)由甲方辦理的其它證件,。

3,、____年__月__日前完成“四通一平”，即通往施工現(xiàn)場的水源,、電源,、通訊線路、運輸?shù)缆?、平整場?滿足施工用水,、用電量的需要。負責場外運輸?shù)缆返木S修,，安排好現(xiàn)場排水溝流向,。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時，可委托乙方承擔,。)

4,、協(xié)調(diào)地方工農(nóng)關(guān)系，改善施工環(huán)境,，保證水,、電,、路、通訊工程的正常使用,。

5,、合同簽訂后__天內(nèi)提供完整的建筑安裝設(shè)計說明書及施工圖一式__份;施工技術(shù)資料(包括工程水文地質(zhì)資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內(nèi)提交水準點和坐標控制點,，并進行現(xiàn)場校驗,。

6、組織乙方,、設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底會審,，做好交底會審紀要，在會審后__天內(nèi)分送有關(guān)單位,。

7,、向經(jīng)辦銀行提交撥款依據(jù)，按時辦理撥款和結(jié)算,。

8,、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收,，負責組織工程的竣工驗收，按照國家和行業(yè)有關(guān)規(guī)定,，及時撥付工程價款,、辦理簽證和竣工結(jié)算。

9,、指派_____同志為甲方駐工地代表,，對工程進度、質(zhì)量,、合同履行情況進行監(jiān)督檢查,，負責簽證和受理各項報表及協(xié)商其它有關(guān)事宜，及時解決應(yīng)由甲方解決的問題,。

實行監(jiān)理的工程,，甲方委托總監(jiān)理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監(jiān)理工程師易人,，甲方應(yīng)提前7天通知乙方,，后任繼續(xù)前任在合同中約定的權(quán)利義務(wù)。

二,、乙方責任

1,、負責施工區(qū)域內(nèi)的臨時道路,、臨時設(shè)施,、鑿井設(shè)施,、水電管路的敷設(shè)、管理,、使用和維修工作,。

2、編制施工組織設(shè)計(或施工方案),，做好各項施工準備工作,。

3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工,，符合“環(huán)?！币螅_保工程質(zhì)量,，按合同規(guī)定的時間如期完工和交付,。

4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知,、竣工驗收報告,，以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計劃;提供月份施工作業(yè)計劃，材料設(shè)備,、成品半成品等進場計劃(包括月計劃,、用水、用電計劃),，月份施工統(tǒng)計報表,，工程事故報告等。

5,、工程竣工后,，及時清理現(xiàn)場，做到工完場清,。在規(guī)定的時間內(nèi)提出完整的竣工驗收資料,，辦理竣工驗收手續(xù)和提出工程竣工決算。

6,、已完工的房屋,、構(gòu)筑物和安裝的設(shè)備，在雙方約定的移交日期應(yīng)負責保管,。

7,、利用永久建筑和設(shè)備建井時，負責建筑物和設(shè)備的維修和保養(yǎng),，保證礦井移交時的建筑安裝工程質(zhì)量,。凡利用永久建筑和設(shè)備所發(fā)生的維護和修理費用由乙方承擔。

8、指派________同志為乙方代表,，負責施工現(xiàn)場的管理及與甲方的聯(lián)系工作,。

第三條工程期限

一、總工期為________天(日歷天),，自________年________月________日開工,，至________年________月________日竣工驗收。

二、甲方未能按約定完成“四通一平”,、圖紙供應(yīng)不齊全不及時,，供應(yīng)的材料、設(shè)備和工程撥付不及時,，以及不可抗力,、外部關(guān)系等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工,，經(jīng)甲方簽證后,，工期順延。

三,、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質(zhì)量返工,、事故處理等導致延誤工期時，工期不予順延,。

四,、提前或延誤交工，每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金,。

第四條工程質(zhì)量與驗收

一,、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范,、規(guī)程和標準進行施工,，并接受甲方代表和工程監(jiān)理人員的監(jiān)督。

二,、甲方提出井巷,、土建、安裝等單位工程要求達到的質(zhì)量等級(見附表3)工程質(zhì)量標準按照國家或行業(yè)的工程質(zhì)量標準檢驗,。

三,、甲方要求的“創(chuàng)優(yōu)”工程，工程竣工后,，經(jīng)質(zhì)量驗收達到優(yōu)質(zhì)工程,，甲方應(yīng)按工程造價的__%支付優(yōu)質(zhì)工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)

四、乙方在施工中必須遵守下列規(guī)定

1,、主要材料,、設(shè)備,、成品、半成品(包括由甲方供應(yīng)的)必須按有關(guān)規(guī)定進行抽驗復驗,，對材料改變或代用，必須經(jīng)原設(shè)計單位和甲方同意,。

2、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,，應(yīng)及時報告甲方及監(jiān)理工程師和工程質(zhì)量監(jiān)督站,。重大質(zhì)量事故處理方案，應(yīng)經(jīng)上級主管部門,、設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站,、甲方等單位共同研究,，并經(jīng)甲方和設(shè)計單位簽證后實施。由此而發(fā)生的費用支出,，由乙方承擔，工期不予順延,。

五,、工程驗收

1,、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關(guān)單位進行月度驗收和中間驗收,，驗收合格后各方在驗收證書上簽字,。

2,、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質(zhì)量,。乙方應(yīng)在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監(jiān)理單位參加檢驗，雙方確認工程合格后在工程驗收證書上簽字,，如甲方不能如期派人參加檢驗,，乙方可自行檢查驗收,，做好隱蔽工程驗收記錄,，甲方應(yīng)予承認,。工程隱蔽后若甲方提出復驗,，乙方應(yīng)予同意,，復驗合格，工期相應(yīng)順延,，其費用應(yīng)由甲方負擔;復驗不合格，費用應(yīng)由乙方負擔,，工期不予順延,。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收，甲方提出復驗,，不論合格與否,，費用由乙方負擔,，工期不予順延。

3,、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關(guān)圖紙,、資料,，由甲方組織有關(guān)單位在__天內(nèi)驗收完畢。驗收合格,，在驗收證書上簽字,，進行單位工程質(zhì)量評級并認證,。如驗收不合格,，應(yīng)分清責任,，限期整改,，直至達到合格標準,，所發(fā)生費用及工期由責任方負責,。

4、竣工驗收后,，乙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定備齊全部竣工資料一式___份,，移交甲方,。

六,、工程保險。乙方按國家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定的保修辦法,，負責保修。保修期為：土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修,。

第五條建筑材料,、設(shè)備的供應(yīng),、驗收和價差處理

一,、由甲方供應(yīng)以下材料,、設(shè)備的實物數(shù)量(詳見附表2)

二,、除甲方供應(yīng)以外的其他材料,、設(shè)備由乙方采購,。

三,、任何一方供應(yīng)的材料,、設(shè)備應(yīng)按合同規(guī)定按時,、按質(zhì)、按量供應(yīng)，必須附有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量檢驗證書才能用于工程,，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,，應(yīng)允許復驗。經(jīng)復驗符合質(zhì)量要求的,，方可用于工程,，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質(zhì)量要求的,，不得應(yīng)用于工程建設(shè)中,，且應(yīng)按指定時間遠離施工現(xiàn)場,，其復驗費用由材料,、設(shè)備供應(yīng)方承擔,。

四,、因材料質(zhì)量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應(yīng)方負責,。

五,、根據(jù)工程需要,，經(jīng)甲方代表簽證,，乙方可使用代用材料,。因甲方原因使用時,，由甲方承擔發(fā)生的經(jīng)濟支出,，因乙方原因使用時,，由乙方承擔費用。

六,、因材料設(shè)備供應(yīng)不及時造成停工待料時,，其停,、窩工損失由供貨責任方承擔,。

七,、本工程材料價差按_________文《煤炭建設(shè)建筑安裝工程造價價差調(diào)整辦法》中有關(guān)規(guī)定計算。

第六條工程價款的支付與結(jié)算

工程價款的支付和結(jié)算,，應(yīng)根據(jù)國家制定的基本建設(shè)工程價款結(jié)算有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

一,、本合同簽訂后____日內(nèi),，甲方按合同總價款(或當年計劃建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元,。支付臨時設(shè)施費___萬元;鑿井措施費___萬元。

二,、甲方收到乙方的工程進度月報后必須在___日內(nèi)按核實的工程進度支付進度款,，工程進度款支付達到合同總價款的____%時,，按規(guī)定比例逐步扣回備料款,。

三,、工程價款支付達到調(diào)整后合同總價的95%時,，不再按進度付款,，辦完交工驗收后，等保修期滿工程質(zhì)量仍然合格，欠付的工程款連同利息一次支付給乙方,。井巷工程辦完交工驗收即一次結(jié)清,。

四,、工程價款的結(jié)算依據(jù),，除工程計價依據(jù)外,，還應(yīng)有：

1,、施工組織設(shè)計或方案;

2、設(shè)計變更文件;

3,、隱蔽工程,、工程變更、巖石硬度變化,、材料代用等簽證;

4,、井巷涌水量實測資料及地質(zhì)條件變化的實測資料;

5,、價差調(diào)整資料;

6,、其它有關(guān)工程造價增(減)的合同文書往來函件或簽證。

五,、凡雙方議定在本工程中采用的國家有關(guān)主管部門省(自治區(qū),、直轄市)人民政府或授權(quán)部門規(guī)定的定額(或基價)費用標準、人工,、材料、設(shè)備價格等調(diào)整時,，應(yīng)相應(yīng)對合同價款進行調(diào)整,。

六、因甲方延期支付工程進度款或尾款,，應(yīng)向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金,。

七、確因甲方延期支付工程款,、代購材料價差款而影響工程進度,，造成乙方停工窩工及其它損失的應(yīng)由甲方承擔。

八,、本合同價款的結(jié)算方式為：_____________.

九、乙方在全部工程竣工后____日內(nèi),，將竣工結(jié)算文件送交甲方和經(jīng)辦銀行審查，乙方應(yīng)負責對審查中的疑問進行解釋,。甲方在收到文件____日內(nèi)審查完畢,，如到期未提出書面異議,，乙方可請求經(jīng)辦銀行審定后撥款,。

第七條施工與設(shè)計變更

一、甲方提供的設(shè)計圖約,、說明書和有關(guān)技術(shù)資料,，作為施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審,，作出會議紀要,，作為施工的補充依據(jù)，甲乙雙方均不得擅自修改,。

二,、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或不合理之處,，雙方應(yīng)及時以書面形式通知對方，由甲方及時會同設(shè)計等有關(guān)單位研究確定修改意見或變更設(shè)計,，乙方按修改或變更的設(shè)計進行施工,。由于設(shè)計修改或變更而發(fā)生增減費用(包括返工損失、停工,、窩工,、人員和機械設(shè)備調(diào)遷，材料構(gòu)件積壓的實際損失,、工程量增減變化等)由甲方承擔,，并調(diào)整合同價款，工期也做相應(yīng)調(diào)整,。

三,、乙方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計標準的前提下，提出修改設(shè)計,、修改工藝的合理化建議，經(jīng)設(shè)計或有關(guān)技術(shù)部門審查,，甲方同意后采用并實施,，其節(jié)約的價值按國家規(guī)定分配。

四,、甲方如需修改或變更設(shè)計,，必須由原設(shè)計單位作出正式變更通知書或修改圖紙,，乙方才予實施。重大修改或增加造價時,，必須另行協(xié)商,，在取得投資落實證明、技術(shù)資料設(shè)計圖紙齊全時,，乙方才予實施,。

五、施工中如發(fā)現(xiàn)地下埋藏的古跡,、文物等障礙物,，乙方應(yīng)立即通知甲方，由甲方報告文物管理機關(guān)處理并立即采取補救措施,。由此增減的工程量及費用由甲方負責,，并相應(yīng)調(diào)整工期。

第八條工程監(jiān)理

在實行工程監(jiān)理的建設(shè)項目中,，要認真執(zhí)行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發(fā)布的《煤炭工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》，甲方應(yīng)向乙方正式通告監(jiān)理單位及總監(jiān)名單,、監(jiān)理職責、監(jiān)理范圍,。監(jiān)理單位要向乙方通告監(jiān)理工程師名單及從事專業(yè),。乙方要配合監(jiān)理單位對建設(shè)項目進行監(jiān)督管理。甲方,、乙方及監(jiān)理單位應(yīng)建立有效的溝通渠道，按照規(guī)定的方式交換信息,。

第九條違約責任

乙方違約責任

一,、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,，負責修理或返工,。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金,。

二,、由于乙方責任造成工程不能按合同規(guī)定時間交付使用的,，乙方償付逾期違約金,。

三,、保修期如發(fā)生質(zhì)量問題,，乙方接到甲方通知后____日內(nèi)進行修理,，否則,，甲方有權(quán)另請施工單位進行修理，因此而發(fā)生的修理費用由乙方承擔,。

甲方違約責任

一,、未能按合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的責任,，除竣工日期得以順延外,，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。

二,、工程中途停建,、緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的返工,，應(yīng)采取措施彌補或減少損失，并應(yīng)賠償乙方由此造成的實際損失,。

三、工程未驗收,，甲方提前使用或擅自動用,，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,，由甲方承擔責任,。

第十條糾紛解決辦法

本合同履行中發(fā)生爭議，雙方當事人應(yīng)及時協(xié)商解決,，協(xié)商不成可申請煤炭部主管部門進行調(diào)解,。協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達成協(xié)議,，雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后未達成書面仲裁協(xié)議的,，可向人民法院起訴)

第十一條施工安全

乙方應(yīng)按煤礦安全法規(guī)及有關(guān)規(guī)定做到安全施工,，承擔由于自身安全措施不力造成的責任和因此發(fā)生的費用,，發(fā)生重大傷亡事故應(yīng)按規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故,，由責任方承擔責任和有關(guān)費用。

第十二條附則

一,、本合同一式__份(包括附件)，甲乙方雙方各執(zhí)正本一份,，副本由甲方報送經(jīng)辦銀行,、當?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān),、煤炭部地區(qū)工程造價管理站、質(zhì)量監(jiān)督站,、監(jiān)理單位和建設(shè)主管部門備案。按規(guī)定必須辦理監(jiān)(公)證的合同,，送工程所在地工商、公證部門辦理監(jiān)(公)證手續(xù),。

二,、本合同自雙方代表簽字,，加蓋公章或合同專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的,，自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,，結(jié)清工程款后終止,。

三、本合同簽訂后,，如需修改補充的,，雙方協(xié)商一致后,，可以簽訂補充協(xié)議,，作為本合同的組成部分。

第十三條補充條款________________________________________________

甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：________________

單位地址：________________單位地址：________________

法定代表人(簽字)：________________法定代表人(簽字)：________________

代理人(簽字)：________________代理人(簽字)：________________

開戶銀行：________________開戶銀行：________________

帳號：________________帳號：________________

電話：________________電話：________________

電掛：________________電掛：________________

郵政編碼：________________郵政編碼：________________

日期：________________日期：________________

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇二

發(fā)包方（甲方）：________________________________地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人：____________ 職務(wù)____________承包方（乙方）：________________________________地 址：____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人：____________ 職務(wù)____________依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同,，并嚴肅履行,。

第一條 工程項目

一,、工程名稱：________________

二,、工程地點：________________

三,、工程編號：________________

四,、工程范圍和內(nèi)容：全部工程建筑面積________平方米,。（各單項工程詳見工程項目一覽表）

五,、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元,，其中：人工費________元。（各單項工程詳見工程項目一覽表）

第二條 工程期限

一,、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額,，經(jīng)雙方商定,，本合同工程開竣工日期如下：全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表）

二、施工前各項準備工作,，雙方應(yīng)根據(jù)工程協(xié)議書中

第三條規(guī)定,，分別負責按時完成,。

三、在施工過程中,，如遇下列情況,，可順延工期,。順延期限，應(yīng)由雙方及時協(xié)商,，簽訂協(xié)議,，并報有關(guān)部門備案,。

1.由于人力不可抗拒的災(zāi)害,，而被迫停工者；

2.因甲方變更計劃或變更施工圖,，而不能繼續(xù)施工者,；

3.因甲方不能按期供圖,、供料、供設(shè)備或所需材料,、設(shè)備不合要求,，而被迫停工或不能順利施工者,。

第三條 物資供應(yīng)

一,、全部工程所需的物資按下列第（ ）項供應(yīng)方式辦理：

1.特殊材料,、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品,，均由甲方負責采購，供應(yīng)至乙方指定地點,。其他材料由乙方負責采購供應(yīng),。

2.統(tǒng)配,、部管材料,，由乙方負責辦理申請、訂貨,、調(diào)劑合用,，特殊材料及統(tǒng)配,、部管的機電產(chǎn)品，由甲方負責采購供應(yīng)至乙方指定地點,，其他材料均由乙方負責采購供應(yīng),。

3.包工不包料工程,，全部材料、設(shè)備由甲方采購供應(yīng)到現(xiàn)場或指定的加工地點,。

4.其他方式：

二,、由甲方負責供應(yīng)材料和設(shè)備的品種,、規(guī)格、數(shù)量及進場期限,，詳見甲方供應(yīng)材料,、設(shè)備一覽表,。

三,、成套設(shè)備和非標準設(shè)備，由甲方負責辦理申請,、訂貨及加工,，引進成套設(shè)備在交付乙方前,，由甲方負責檢驗（甲方委托乙方總包承辦設(shè)備訂貨及非標準設(shè)備加工，應(yīng)另簽訂協(xié)議）,。

四,、工程所需材料,，如因供應(yīng)部門規(guī)格,、品種或材質(zhì)不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格,、品種代替或加工處理時，應(yīng)事先先取得原設(shè)計單位和甲方同意,，并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差,、價差及加工費,，應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)定辦理結(jié)算,。

五,、凡應(yīng)附有合格證明的材料，在進場時必須由供應(yīng)方負責驗證,；如無合格證明,，必須經(jīng)供應(yīng)方試驗合格后方準使用,，其試驗費用，應(yīng)由供應(yīng)方負擔,。因建設(shè)單位或設(shè)計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,，其試驗費用，應(yīng)由甲方負擔,。

六、由甲方負責供應(yīng)的材料和設(shè)備,，如未按期供應(yīng)或規(guī)格,、質(zhì)量不符要求,，經(jīng)雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失,，應(yīng)由甲方負擔,。

第四條 工程款結(jié)算

一,、全部工程造價的結(jié)算方式。按下列第（ ）項規(guī)定辦理：

1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結(jié)算,。

2.按施工圖預算加包干系數(shù)確定的包干造價結(jié)算，包干范圍以外的費用,；另按有關(guān)規(guī)定付款,。

3.按標準施工圖單方造價包干結(jié)算,，包干范圍以外的費用，另按有關(guān)規(guī)定付款,。

4.包工不包料工程,，按預算定額規(guī)定的人工費結(jié)算,。

5.招標的工程，按中標的價款結(jié)算,。

二,、工程款撥付與結(jié)辦法,，按現(xiàn)行規(guī)定辦理（詳見附件）。

第五條 施工與設(shè)計變更

一,、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準以及設(shè)計要求組織施工,，要全部達到合格,。

二,、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計,。如遇下列情況給對方適成窩工,、返工、材料,、構(gòu)件的積壓,、施工力量和機械調(diào)遷等損失,，應(yīng)由責任方負擔：

1.施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應(yīng)以書面形式通知甲方,，由甲方在7天內(nèi)與原設(shè)計單位商定,，提出修改或變更設(shè)計文件，經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后,，方準施工,。

2.在施工中，如遇設(shè)計變更超出原設(shè)計標準或規(guī)模時,，應(yīng)在施工前按審批程序重新報批,，經(jīng)審查處審核工程預算，審查投資后,，并由甲乙雙方簽訂協(xié)議,，方可施工,。否則，任何一方不得強行施工,。

3.在施工中,，如遇中途停建,、緩建，甲乙雙方對在建工程,，應(yīng)商定做到安全部位,。

4.在施工中,，如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款,，而中途停建,、緩建,，給乙方造成的損失,，應(yīng)由甲方承擔,。

三,、乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后,，必須經(jīng)過驗收作出記錄，方能繼續(xù)進行下一工序的施工,。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,，并作好記錄，重大或復雜隱蔽工程,，應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計單位共同進行驗收,，并辦理隱蔽工程驗收手續(xù),。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收,，甲方應(yīng)予承認,。

四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應(yīng)按定額管理辦法報批,。變更工程協(xié)議所附的變更預算,，應(yīng)在施工前及時送，做為結(jié)算工程款之依據(jù),。

第六條 竣工驗收,、結(jié)算與保修

一,、乙方在單項工程竣工前____日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收,，須提前通知乙方取得乙方同意后,，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期,，如再不按時參加驗收，其所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方承擔,。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。

二,、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內(nèi),，乙方向甲方移交完畢,。如甲方不能按期接管,、致使驗收后的工程發(fā)生損失,，應(yīng)由甲方承擔,。

三,、本項工程中的單位工程,，如需單獨移交甲方,，在移交時,，雙方應(yīng)辦理中間驗收手續(xù)，作為該單位竣工工程驗收之依據(jù),。

四、在進行竣工工程驗收中,，如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定,，乙方應(yīng)負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內(nèi)完成,。經(jīng)驗收合格后,，再行移交,。由此造成工程逾期交付的，乙方應(yīng)償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金,。

五,、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決,，致使該項工程不能全部按期竣工,，經(jīng)雙方研究同意，可做減項竣工,，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù),。

六,、竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范,、技師檢驗標準及施工圖為依據(jù),。在進行竣工驗收時,，乙方應(yīng)在驗收前10天向甲方提供以下文件：

1.增減變更文件和其他洽商記錄；

2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄,；

3.工程竣工后,，應(yīng)繪制竣工圖,，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,，提交建設(shè)單位存檔。工程變更較大的,，可以由建設(shè)單位自繪或委托設(shè)計單位,、施工單位繪制竣工圖,。

七、乙方在單項工程竣工驗收后,，屬于民用建設(shè)項目應(yīng)于竣工驗收后15天內(nèi),，屬于工業(yè)建設(shè)項目，應(yīng)于竣工驗收后30天內(nèi),，將竣工結(jié)算件送交甲方進行審查,。甲方應(yīng)在接到竣工結(jié)算件后，民用建設(shè)15天內(nèi),，工業(yè)建設(shè)20天內(nèi)審查完畢，如到期未提出異議，由審定撥款,。

八,、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質(zhì)量負責保修________年,，采暖工程保修

第一個采暖期內(nèi),。在保修期內(nèi)，確由施工單位責任造成的屋面漏雨,、管道漏水,、漏氣,、堵塞等質(zhì)量事故，乙方應(yīng)負責無償修理,。（屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務(wù)院各有關(guān)主管部門的特殊規(guī)定辦理）

九,、工程未經(jīng)驗收,，甲方提前使用或擅自動用,，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,，由甲方承擔責任。

第七條 違約責任和仲裁

一,、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,，（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天，應(yīng)償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金,；屬于包工不包料的,，每逾期一天,，應(yīng)償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。

二,、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項,，如拖期不付,，按短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。

三,、實行合理化建議獎和提前竣工獎的,，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策的規(guī)定，另行協(xié)議,。

四,、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成時,，任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或雙方上級業(yè)務(wù)主管部門,，進行調(diào)解；解決不了的,，可選擇下述第（ ）項處理：

（1）向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，

（2）直接向人民法院起訴,。

第八條 附則

一,、預算審查手續(xù),，由建設(shè)單位將建筑安裝工程承包合同（附施工圖預算）送市建設(shè)工程合同預算審查處審查,。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區(qū),、縣工商行政管理局進行鑒證,。

二、在本合同簽訂之前,，雙方簽訂的施工準備合同（工程協(xié)議書）,，可做為本合同之附件。

三,、招標工程，按《市建設(shè)工程招標,、投標暫行辦法》簽訂合同。

四,、雙方商定的其他事項：

第九條 合同附件

一,、工程項目一覽表。

二,、全部施工圖紙,。（合同正本有此附件）

三、施工圖預算,。（合同正本及建設(shè)有此附件）

四,、甲方負責供應(yīng)的材料,、設(shè)備一覽表。

五,、有關(guān)協(xié)議：

六、有關(guān)補充合同：

第十條 合同份數(shù)及有效期

一,、本合同一式____ 份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份,，并分別報送雙方業(yè)務(wù)主管部門副本一份,。

二,、本合同自雙方簽訂之日起生效,。在全部工程竣工驗收并結(jié)清尾款后失效,。建設(shè)單位（發(fā)包方）：____________________工程負責人：____________________________________年____月____日建工單位（承包方）：____________________工程負責人：____________________________________年____月____日

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇三

尊敬的審判長、審判員：

受某集團有限公司的委托,，經(jīng)廣東某律師事務(wù)所指派,，我們擔任本案上訴人代理人,，經(jīng)查閱案卷材料,，參加庭審，現(xiàn)發(fā)表如下代理意見,，供合議庭參考,。

關(guān)于《支付款及扣除款項確認表》的意見

一、《支付款及扣除款項確認表》無效,，不應(yīng)據(jù)此扣除上訴人工程款408991.2元,。

第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委托書》,，委托“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”,，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應(yīng)知黃某并不是收款信息的知情人,，黃某無權(quán)也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受托收款的單位進行支付款的確認,，顯然具有過錯,。黃某明知自己無權(quán)收款也不知道收款信息,，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認,，也具有過錯,。黃某簽署確認表的行為屬于超越代理權(quán)限的無權(quán)代理行為,，且被上訴人明知屬于無權(quán)代理行為,，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認,，因此,，該確認表應(yīng)認定為無效。

第二,、“扣除款項”對于上訴人而言,，首先是“應(yīng)收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應(yīng)收取的,，被上訴人才能要求“扣除”,。既然在《收款委托書》中，上訴人已經(jīng)明確委托“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”,，因此,，該部分工程款是否應(yīng)收取,、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某并非

深圳分公司的代理人,，被上訴人未經(jīng)通知“江蘇某建設(shè)集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應(yīng)授權(quán)的黃某進行確認,，直接影響了深圳分公司對工程款的收取,，與上訴人的明確授權(quán)相悖。因此,，同理,，黃某的無權(quán)代理行為應(yīng)認定為無效。

第三,、黃某的代理權(quán)限是“以我單位名義在洽談業(yè)務(wù)過程中處理與之有關(guān)的事務(wù),，進行合同的商談，以及代理本工程業(yè)務(wù),、施工管理等相關(guān)事宜,。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經(jīng)超出了上訴人根據(jù)《授權(quán)委托書》對他的授權(quán),，同樣屬于無權(quán)代理行為,。

1,、黃某在行使代理權(quán)時必須以上訴人的名義,，以個人名義不在授權(quán)范圍內(nèi)。而在確認表中,，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份,，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設(shè)集團有限公司”名稱并沒有在“確認人”處,。因此,，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字,，并不在授權(quán)委托書授權(quán)范圍內(nèi)，屬于其個人行為,，不應(yīng)約束上訴人,。

黃某行使代理權(quán),，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權(quán)委托書》的要求,，被上訴人也明知這一點,。

例如在12月26日黃某以委托代理人名義和被上訴人簽訂《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權(quán)委托書》的要求,。首先,，黃某表明了委托代理人的身份，在“委托代理人”處簽字,，其次,，上訴人在《授權(quán)委托書》中已明確授予給黃某簽署合同的權(quán)限，黃某在合同上的簽署屬于有權(quán)代理行為,。

但值得注意的是,，黃某簽署《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》的行為是行使《授權(quán)委托書》權(quán)限的行為,，《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》本

身并沒有授予黃某任何權(quán)利,。一審認為“在雙方簽訂的《網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)制作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委托代理人,，故其行為應(yīng)視為代表某公司做出的”,，顯然是錯誤的,。

2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬于“洽談業(yè)務(wù)過程中的事務(wù)”,，也不屬于“進行合同的商談”，在已經(jīng)明確將所有工程款的收取授權(quán)給深圳分公司的情況下,，更不屬于“本工程業(yè)務(wù),、施工管理等相關(guān)事項”。

綜上,，黃某超越代理權(quán)限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》,，屬于無權(quán)代理行為,，且被上訴人也明知黃某屬于無權(quán)代理，事后上訴人不知情,，也從未追認，因此,，該《支付款及扣除款項確認表》依法應(yīng)認定為無效,，不應(yīng)據(jù)此扣除工程款,。

二,、現(xiàn)場監(jiān)理員無權(quán)在《支付款及扣除款項確認表》中簽署，其簽署行為無效,，不能證明確認表的真實性和合法性,。

根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 (gb50319-20xx )》3.2.6的規(guī)定，監(jiān)理員應(yīng)履行以下職責：“1 在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力,、材料、主要設(shè)備及其使用,、運行狀況,，并做好檢查記錄; 3 復核或從施工現(xiàn)場直接獲取工程計量的有關(guān)數(shù)據(jù)并簽署原始憑證; 4 按設(shè)計圖及有關(guān)標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄,，對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進行記錄; 5 擔任旁站工作,，發(fā)現(xiàn)問題及時指出并向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師報告; 6 做好監(jiān)理日記和有關(guān)的監(jiān)理記錄,。”上述職責中并沒有包括對工程款進行核實和證明的內(nèi)容,。更何況,，項目監(jiān)理員應(yīng)當在業(yè)主委托范圍內(nèi)開展工作，本案中,，也沒有任何證據(jù)

證明該監(jiān)理員獲得了業(yè)主的相應(yīng)授權(quán),。

該監(jiān)理員的行為還違反了《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》5.5.9 條的規(guī)定，“未經(jīng)監(jiān)理人員質(zhì)量驗收合格的工程量,，或不符合施工合同規(guī)定的工程量,，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕計量和該部分的工程款支付申請,。”根據(jù)施工合同第五條第一款第8項的約定,，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔費用,，根據(jù)合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬于上訴人的施工范圍。因此,，“滿鋪施工平臺”的工程量不應(yīng)計入上訴人應(yīng)完成的工程量中,，而“鋁塑板施工”的工程量應(yīng)只計量上訴人的施工量,，而該監(jiān)理員卻不顧自己的職責，超越自己的權(quán)限,，對不符合施工合同的工程量,，隨意亂計,，其行為因違法而無效。

三,、僅根據(jù)《支付款及扣除款項確認表》,，并不能證明被上訴人有權(quán)扣除上訴人的哪些款項,，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

第一,、從該表中不能看出哪些款項要扣除,，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額,。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平臺”,、“鋁塑板施工費”,、“清理費”這些項目的費用的統(tǒng)計數(shù)字，而不能證明這些項目費用是應(yīng)該扣除的款項,。

第二,、這個確認表并沒有確認這些費用是被上訴人支出的,，因此不能證明被上訴人有權(quán)扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務(wù)承擔主體,，因此,，不能證明應(yīng)該從上訴人處扣除,。

第三、確認表中的“塔吊費”,、“電費”,、“滿鋪施工平臺”,、“鋁塑板施工費”,、“清理費”共計408991.2元，金額巨大,，但沒有任何原始憑證相佐證,，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費,，尚且還有結(jié)算單、發(fā)票相佐證,，而此處卻單純幾個數(shù)字,，其真實性顯然無法令人相信,。

第四、根據(jù)合同第2.1條的約定,，本合同是“包死價”，因此,，雙方都無權(quán)變更合同的價款。依據(jù)合同第五條第一款第8項的約定,，被上訴人應(yīng)搭建腳手架并承擔費用,，根據(jù)《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”,，就是所謂的“滿鋪施工平臺”。因此該費用應(yīng)該由被上訴人承擔,，在沒有任何合同進行變更的情況下,，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應(yīng)金額,，顯然違背了“包死價”的約定。

同理,，“鋁塑板施工”根據(jù)合同第一條第3款的約定屬于上訴人的工程范圍,，包括在工程總價里,，根據(jù)被上訴人自己提交的證據(jù)，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的,，在被上訴人沒有證據(jù)證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應(yīng)費用不但與合同相悖,，而且違背了公平原則,。

關(guān)于維修義務(wù)及維修款的意見

一、本案訟爭的維修事項屬于合同第八條約定的“質(zhì)量保修”范圍。

根據(jù)一審查明的事實,，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規(guī)定：“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,，不予支持;但是承包人應(yīng)當在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔民事責任?！币虼藦?0xx年4月

8日開始,，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發(fā)函,，上訴人也只應(yīng)承擔“質(zhì)量保修”的義務(wù)

二,、上訴人積極履行了保修義務(wù)。

根據(jù)被上訴人提交的證據(jù)18,，上訴人已經(jīng)明確答復被上訴人,，上訴人于7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會于7月16日開幕(證據(jù)17的內(nèi)容),，因此,，被上訴人通知暫停維修。并告知上訴人施工人員每日在現(xiàn)場巡邏,，以便及時維修。被上訴人并未對上訴人的此一回復提出任何異議,，應(yīng)認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

三,、被上訴人不顧上訴人的反對,，將維修工作承包給不具備資質(zhì)的施工隊進行維修，屬于違法無效的行為,，其支付的費用和由此導致的后果應(yīng)由被上訴人自行承擔,。

被上訴人分包的工程是專業(yè)工程，屬于專業(yè)分包,，在被上訴人提交的證據(jù)11,、12里也進行了確認,。這種專業(yè)工程必須由取得專業(yè)資質(zhì)的公司施工和維修,，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質(zhì),，更沒有證據(jù)證明這兩個班組取得了網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)的施工資質(zhì),，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據(jù)解釋第一條“承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的”應(yīng)認定合同無效的規(guī)定,，這一承包行為顯屬無效。根據(jù)解釋第四條：“承包人非法轉(zhuǎn)包,、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得?！奔词贡簧显V人已按證據(jù)20、21,、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應(yīng)當被收繳,，而不應(yīng)將該費用轉(zhuǎn)嫁到上訴人身上,。

四,、即使上訴人需承擔保修義務(wù),，需要支付因保修產(chǎn)生的費用,，根據(jù)合同第8條的規(guī)定，也應(yīng)先從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除，不足部分才由上訴人支付,。

關(guān)于提供施工圖紙和竣工資料的意見

一,、依據(jù)被上訴人提交的證據(jù)14及上訴人提交的證據(jù)3,，均能證明上訴人已經(jīng)將施工圖紙移交給被上訴人,。被上訴人提交的證據(jù)14第10點的內(nèi)容為：“屋頂彩鋼板鋪設(shè)與圖紙不符,，施工工藝較差……,。”從該內(nèi)容看,，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經(jīng)拿到了施工圖紙,。

上訴人提交的證據(jù)3,，一審已經(jīng)認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙,。

爭議工程施工完畢并得到被上訴人認可的事實,，證明了圖紙已經(jīng)得到包括被上訴人在內(nèi)的各方的認可。

二,、組織審核施工圖紙的義務(wù)主體是被上訴人,，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核,，上訴人從未拿到過經(jīng)審核的施工圖紙,，也根本無法給付被上訴人經(jīng)審核的施工圖紙。

依據(jù)《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內(nèi)容,，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務(wù),。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經(jīng)原設(shè)計單位,、建設(shè)方和海南省審圖中心三方審核通過。

在上訴人向被上訴人交付施工圖紙后,，被上訴人依照合同約定，本應(yīng)組織三方對圖紙進行審核,，但直至今日,，被上訴人從未告訴上訴人已經(jīng)組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經(jīng)審核的施工圖紙交付給上訴人,。被上訴人及監(jiān)理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經(jīng)完工并由被上訴人投入實際使用,，證明雙方在合同的實際履行已經(jīng)一致同意變更了合同的原約定。

如果被上訴人執(zhí)意要求上訴人交付經(jīng)審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核,，在被上訴人將審核通過后的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務(wù),，否則，這一義務(wù)就是無本之木,。

綜上,，一審判決扣除上訴人應(yīng)得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元,，判決上訴人向被上訴人提供經(jīng)審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據(jù),，請二審法院依法予以改判。

代理人：

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇四

甲方：乙方：依據(jù)民法典,、中華人民共和國建筑法及其它有關(guān)法律、法規(guī),，遵循平等,、自愿,、誠實守信的原則。雙方就本建設(shè)工程地下室防水施工事項協(xié)商一致,，訂立本合同,，供雙方共同遵守,。

一,、工程概況

1),、工程地點：

2)、工程名稱：

3),、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚，-15176;),，包含細部處理,，底部基層處理劑的施工，附加層的施工,，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。

二,、承包范圍及方式：包工,、包料,、包質(zhì)量,、包安全,、包進度,、包文明施工,。

三,、主材選用及工程價款等：

1、選用材質(zhì)：“聚酯胎3厚,，-15176;防水卷材,，乙方在施工前必須提供材料的合格證書,、材料檢驗證書,、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進場開工

2,、本合同價格包括材料現(xiàn)場轉(zhuǎn)運,、垃圾的清運、清除(運離施工現(xiàn)場)

3,、施工厚度要求：采用外厚防水卷材

4、全部包工包料,，單價為元平方,。

6,、面積：按甲方確認的實做面積結(jié)算,，此價格為含稅人民幣價格。

四,、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。

五,、工程質(zhì)量：

1)、工程質(zhì)量標準：合格工程質(zhì)量標準,。

2),、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范,、標準、圖集和設(shè)計圖紙的規(guī)定,。并符合發(fā)包人的要求,。工程施工質(zhì)量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50208-)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告,。并經(jīng)發(fā)包人,、監(jiān)理,、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格,，材料的品種,、規(guī)格、性能符合現(xiàn)行國家標準和設(shè)計要求,。不合格的嚴禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年,。

六、合同價款與支付方式按承包人實際完成的,、且達到質(zhì)量標準的工程量,，每平方米鋪貼面積元,，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理,、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量,，不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程范圍內(nèi)的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。達不到質(zhì)量標準時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的,，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時，由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量,，發(fā)包人可拒付任何費用,，承包人對此無任何異議。

七,、工程款支付辦法：

1,、當?shù)叵率业装寮巴鈮Π逋鈧?cè)防水層全部施工完畢,，經(jīng)質(zhì)監(jiān)站,、監(jiān)理單位,、發(fā)包人、承包人共同驗收達到合同約定的質(zhì)量標準，并在主體施工單位施工完回填土方后，____日內(nèi)發(fā)包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時,，承包人應(yīng)派專人在現(xiàn)場跟班作業(yè)，以防泥工施工時破壞防水層;

2,、在土方回填后____日內(nèi)的適當時間，發(fā)包人組織承包人,、監(jiān)理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發(fā)包人;初驗中沒有發(fā)現(xiàn)問題,，資料提交齊全有效,，發(fā)包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發(fā)現(xiàn)滲漏或超過規(guī)范規(guī)定的濕漬等質(zhì)量問題、或資料有缺陷時,，順延本次工程款的支付時間,，直至承包人解決好所發(fā)現(xiàn)的問題;

3,、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結(jié)構(gòu)施工前后,，承包人應(yīng)及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內(nèi)，經(jīng)發(fā)包人,、監(jiān)理單位、承包人共同初驗合格后,，發(fā)包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

4,、承包人剩余5%的工程款轉(zhuǎn)作保修金，在保修期滿后的____日內(nèi),，由發(fā)包人無息退還給承包人。保修期間出現(xiàn)保修事件時,，保修金不足部分由承包人交付。

八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任,。自行解決民工食宿。

九,、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

十,、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程,、工序的施工,，必須經(jīng)發(fā)包人代表、監(jiān)理工程師檢查驗收并簽字認可后，方可進入下道工序的施工,。十

一,、安全施工文明施工安全生產(chǎn)，文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前,，發(fā)包人為施工場地內(nèi)的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險,，承包人施工人員發(fā)生工傷事故者，醫(yī)療費用由保險公司理賠,，由發(fā)包人和承包人共同負責聯(lián)系保險公司,，由保險公司賠付,。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔,。一旦發(fā)生重傷事故或傷亡事故者,，發(fā)包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數(shù)額為最高封頂數(shù)額，其余由承包人承擔,。十

二,、工程變更施工過程中，承包人無權(quán)擅自變更;承包人應(yīng)嚴格執(zhí)行設(shè)計單位或發(fā)包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,，雙方另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議,。十

三、工程轉(zhuǎn)包和分包本工程嚴禁分包和轉(zhuǎn)包;一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，發(fā)包人可立即與承包人解除合同,，工程款不予支付,。十

四,、不可抗力雙方關(guān)于不可抗力的約定：暴雨,、暴雪,、洪水,、地震等自然災(zāi)害;發(fā)生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失,。十

五、保險承包人應(yīng)為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險,、承包人的財物保險等,。十

六,、關(guān)于意外停工的約定因停水,、停電、天氣惡劣以及其它外部環(huán)境因素的影響致使工程停工的,，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費,、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,，發(fā)包人一概不予補償;卻因特殊原因,，停工時間可能相對較長時，經(jīng)承發(fā)包雙方協(xié)商同意并在確定再次復工的時間后,，承包人可采取人員、機械退場的措施,、并保護好已完工程，此費用均由承包人承擔,。十

七,、工程質(zhì)量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),，按照有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質(zhì)量保修責任;屬于保修范圍,、內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)當在接到保修通知之日起3天內(nèi)派人保修,。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理;發(fā)生緊急搶修事故的,，承包人在接到事故通知后,，應(yīng)當立即到達事故現(xiàn)場搶修;質(zhì)量保修完成后,，由發(fā)包人組織驗收,。十

八、違約責任：

1,、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失,，如發(fā)生任何安全事故均由乙方承擔一切責任,。

2、乙方所提供的產(chǎn)品必須符合合同所規(guī)定且必須達到國家規(guī)范要求,，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所造成的損失由乙方承擔,，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。

3,、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,，不得偷工減料。否則,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金,。

4、合同一經(jīng)簽訂,，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金,。

5、在乙方施工期間,，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現(xiàn)場成品行為,，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所造成的損失由乙方承擔,，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除,。

6,、乙方必須按照合同所規(guī)定的時間完工,，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金,，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同,，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔,。

7,、在保修期間(保修期為________年)，如發(fā)生任何質(zhì)量問題,，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修,。否則甲方有權(quán)自行修復,，所發(fā)生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權(quán)直接在乙方工程質(zhì)保金中扣除,，不足部份可向乙方追索。

8,、在全部完工后,，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,，否則甲方有權(quán)不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責,。

9、工程全部完工后,，乙方必須做到場地干凈整潔,、無任何垃圾,，否則甲方有權(quán)不予驗收并有權(quán)自行處理，所造成的損失由乙方自行承擔,，所發(fā)生的費用甲方有權(quán)直接在乙方工程款中扣除,，所損失的金額以甲方確認的為準,。十

九,、廉潔條款

1、嚴禁甲方人員以任何方,、暗示乙方請吃、請喝,、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益,。

2,、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利,、行賄或進行非正常商務(wù)宴請，如果出現(xiàn)乙方在履約過程進行私下請吃,、向甲方人員提供私人便利,、行賄等一切非正常的經(jīng)濟活動,，一經(jīng)查實,，甲方有權(quán)單方面終止合同，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤,、退場等一切經(jīng)濟損失,，所損失的金額以甲方確認的為準,，并且甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除,。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據(jù)顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,，則乙方可保留合同的權(quán)利和義務(wù),。二

十、其他事項：

1,、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁,。

2,、本合同一式貳份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效,。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：簽約日期：________年____月____日簽約日期：________年月

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇五

甲方(全稱)：

乙方(全稱)：

本協(xié)議中的所有術(shù)語，除非另有說明,，否則其定義與雙方于 年 月 日簽訂合同編號為 的《 建設(shè)工程施工合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。

根據(jù)原合同的工程量施工完畢后,，甲方需要增加合同以外項目的工程量，按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定,，并結(jié)合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協(xié)議條款的情況下,，簽訂本工程施工合同補充協(xié)議。

一,、 由于工程量增加，合同價款由原來的 (￥ 元) (￥ 元)人民幣,，結(jié)算工程量以實際完成的工程量為準。

二,、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分,，與原合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所做修改的條款之外,，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效,。本協(xié)議與原合同有相互沖突時，以本協(xié)議為準,。

三、本協(xié)議一式陸份,，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份,，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇六

發(fā)包方： (以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)經(jīng)甲,、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工,，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利,、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，簽訂本合同：

一,、 工程范圍及內(nèi)容：

1、 乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;

2,、 該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;

3,、 由于本地塊地質(zhì)原因，乙方必須對圍墻基礎(chǔ)進行處理,，以保證圍墻的安全建設(shè)和使用;

4,、 該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準點做為基準點，c15砼墊層,，300寬300高c20鋼筋砼地梁,，墻體為240墻。墻身高度為500,，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻,，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層,。

二,、 工程質(zhì)量：

1,、 乙方按圖施工,，要求外形美觀,，工程質(zhì)量達到驗收標準;

2,、 乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認后方可進場施工;

3、 乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,，墻身不裂縫,。

三,、 工期：嚴格按照現(xiàn)場管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計劃,，備足料具，組織好技術(shù)力量確保業(yè)主,、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時,、質(zhì)保、安全完工,，該工程從________年____月____日開始進場,，________年____月____日前完工。

四,、 工程價款及支付：

1,、工程價款：a： 本合同所承包的磚砌圍墻，單價為300元

(此價格不含木樁價格,，另計),，暫定總長為120 ,具體以實際發(fā)生量為準;工程價款為

3.6萬元左右;b: 本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度

1.7)，單價為200元,暫定總長為120 , 工程價款為

2.4萬元左右;c：本合同所承包的彩鋼板擋板臨時圍墻(高度2),，單價為120元 ,，暫定總長100 ，工程造價為

1.2萬元左右,。以上價格包括人工費,、材料費、機械費等所有與工程相關(guān)的費用,不含稅金,。

2,、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。

四,、成品及半成品保護：

1,、乙方對完成的分項工程負有監(jiān)護人的責任;

2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護,、恢復的責任,，其經(jīng)濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產(chǎn)品應(yīng)照價賠償;

3,、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,，應(yīng)由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料,、工時費和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費),，乙方方可進行維修處理。

五、甲方責任,、權(quán)利,、義務(wù)

1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;

2,、甲方負責監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量,、進度、安全,、工期等,，并提出整改的權(quán)利;

3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,，解決征地問題;

4,、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術(shù)問題，并辦好簽證,。

六,、乙方責任、權(quán)利,、義務(wù)

1,、為加強現(xiàn)場管理，其施工負責人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;

2,、乙方應(yīng)加強其施工人員的安全,、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關(guān)規(guī)定,，自覺服從甲方有關(guān)現(xiàn)場安全文明施工的各項規(guī)定,，杜絕安全事故,、治安,、刑事案件的發(fā)生,，維護好現(xiàn)場文明施工形象;

3、在甲方未按本合同約定時間付款時,，乙方有權(quán)拒絕施工;

4,、乙方應(yīng)嚴格按照安全生產(chǎn)管理條例組織施工，如違法施工發(fā)生安全施工,，由乙方付全責,。

七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,，雙方不得違約,，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。

八,、本合同未盡事宜,，雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達成協(xié)議,，可____縣人民法院起訴,。

九、本合同一式肆份,，甲,、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章后生效,，同時具有法律效力,。

十、本合同自簽字之日起生效,，工程保修期結(jié)束后自行廢除。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日 ________年____月____日

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇七

發(fā)包方：(甲方)___________________________

承包方：(乙方))___________________________

依照民法典和原郵電部頒發(fā)的“626”號文件等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，簽訂本合同并嚴肅履行。

一,、建設(shè)內(nèi)容

(1)工程名稱

二,、計價方式

(1)參照結(jié)算表價格按實結(jié)算。

(2)款項支付與移動結(jié)算同步,。

三,、建設(shè)工期

根據(jù)移動公司要求，在規(guī)定的期限內(nèi)完成,。

四,、違約責任

(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項，如預期不付,，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金,。

(2)發(fā)生合同糾紛時，當事人雙方應(yīng)及時協(xié)商,，協(xié)商不成的,，可申請調(diào)解，或者直接向人民法院起訴,。

五,、其他

(1)本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份,。

(2)本合同未盡事宜,，由雙方協(xié)商解決，另行簽訂補充協(xié)議,。

(3)本合同自雙方簽訂之日起生效,。

(4)其他相關(guān)本項目的約定，見附件。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：____________

______年____月____日

_________年____月____日

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇八

發(fā)包人(全稱)：_______________________

承包人(全稱)：_______________________

依照《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī)、遵循平等,、自愿,、公平和誠實信用的原則,，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致,，訂立本合同。

第一條 工程概況

工程名稱：_______________________

工程地點：_______________________

工程內(nèi)容：_______________________

群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

工程立項批準文號：________________________

資金來源：_______________________

第二條 工程承包范圍

承包范圍：_______________________

第三條 合同工期

開工日期：_______________________

竣工日期：_______________________

合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____________天

第四條 質(zhì)量標準

工程質(zhì)量標準：_______________________

第五條 合同價款

金額(大寫)：___________元(人民幣)￥：__________元,。

第六條 組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1,、本合同協(xié)議書。

2,、中標通知書,。

3、投標書及其附件,。

4,、本合同專用條款。

5,、本合同通用條款,。

6、標準,、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件,。

7、圖紙,。

8,、工程量清單。

9,、工程報價單或預算書,。

雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分,。

第七條 本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同,。

第八條 承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工,、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任,。

第九條 發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。

第十條 合同生效

合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

合同訂立地點：_______________________

本合同雙方約定___________________________________后生效,。

發(fā) 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________

住 所：_______________________ 住 所：_______________________

法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________

委托代表人：_______________________ 委托代表人：_______________________

電 話：_______________________ 電 話：_______________________

傳 真：_______________________ 傳 真：_______________________

開 戶 銀 行：_______________________ 開 戶 銀 行：_______________________

賬 號：_______________________ 賬 號：_______________________

郵 政 編 碼：_______________________ 郵 政 編 碼：_______________________

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇九

發(fā)包人：(全稱)天津市置業(yè)有限公司

承包人：(全稱)天津電子有限公公司

依照《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),，遵循平等,、自愿、公平和誠實信用的原則,，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同,。

一,、工程概況

工程名稱：?????小區(qū)4-8號樓智能家居工程項目

工程地點：

工程內(nèi)容：?????小區(qū)4-8號樓共?????平米、???戶智能家居設(shè)備及安裝

群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

資金來源：自籌

二,、工程承包范圍

承包范圍：智能家居設(shè)備,、安裝、綜合弱電布線等全部包工包料

三,、合同工期

開工日期：???年??月??日

竣工日期：???年??月??日

合同工期總?cè)諝v天數(shù)???天,。

四、質(zhì)量標準

工程質(zhì)量標準：國家驗收規(guī)范合格標準

五,、合同價款

金額(大寫)：??????元整(人民幣)

￥：?????(每平方米總價???元)元

六,、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協(xié)議書?

2,、本合同通用條款

3,、本合同專用條款

4、標準,、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

5、工程報價單或預算書

雙方有關(guān)工程的洽商,、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分,。

七,、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八,、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工,、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

九,、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款,。

十、合同生效

合同訂立時間：????年??月???日

合同訂立地點：

本合同雙方約定?簽字蓋章?后生效,。

發(fā)包人：(公章)?????市?????有限公司?承包人：(公章)天津眾和*電子有限公司

住所：?住所：

法定代表人：?法定代表人：

委托代理人：?委托代理人：

開戶銀行：?開戶銀行：

帳?號：?帳?號：

郵政編碼：?郵政編碼：

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇十

建設(shè)單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經(jīng)充分協(xié)商,，達成如下協(xié)議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建筑面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質(zhì)量標準

第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)

第八條：發(fā)包方義務(wù)：

1.開工前___天,，甲方給乙方施工圖一式___份,，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)

2.按協(xié)議分工,，開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認。

3.負責組織設(shè)計,、施工單位,，共同審查施工組織設(shè)計，負責組織驗收工作,，負責監(jiān)督工程質(zhì)量,。

4.按協(xié)議負責按期撥款。

第九條：承包方義務(wù)

乙方負責：

1.按協(xié)議分工負責材料供應(yīng),。

2.編制施工組織設(shè)計和施工形象進度表,。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工,，按期竣工,。

4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方,。

5.保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行,。

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協(xié)助條款,。

第十二條：本合同正本___份，承包方,、發(fā)包方各一份,，報送_____、______各一份,。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決,。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件,。

發(fā)包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

帳號：________ 帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇十一

甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，乙方承接甲方外墻涂料工程施工事宜,，經(jīng)雙方友好協(xié)商,，簽訂本合同。

第一條：工程概況

1,、工程名稱：工程地點：

2,、工程范圍：根據(jù)施工圖紙和甲方要求負責外墻涂料工程的樣板制作、材料供應(yīng)和施工,、檢測驗收及維護等,；

3、承包方式：包工包料包檢測驗收合格,；

4,、質(zhì)量等級：按照國家有關(guān)規(guī)范進行檢測驗收，乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優(yōu)良等級,。

第二條：工程期限

一,、本合同工程分四個施工段，詳見下表：工程名稱 施工段 工期（日歷天）外墻涂料 a棟 25b,、c棟 25d,、e、f棟 25g-棟 25備注:

①本合同工期均含節(jié)假日及驗收時間,。

②具體開工時間以甲方開工通知為準,，工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應(yīng)不影響土建施工總進度工期,，乙方應(yīng)根據(jù)雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。

二,、如遇下列情況,，經(jīng)甲方及監(jiān)理蓋章確認后，工期相應(yīng)順延：

1,、工程量變化較大和設(shè)計變更較大而影響施工進度,；

2、非因乙方原因,，施工中停電造成一天內(nèi)連續(xù)停工累計超過8小時以上,，影響正常施工的；

3,、不可抗力因素,；

4、乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi),，就延誤的內(nèi)容向甲方代表提出報告,，逾期不辦理視為放棄,。非上述原因，工程不能按合同工期竣工,，乙方承擔違約責任,。

第三條：合同價款

一、本合同總暫定總價為人民幣 元( ),。其中：

1,、棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）；

2,、a棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）,。金額組成詳見下表（人民幣：元）：工程名稱 施工段 暫定面積（㎡） 包干單價（元㎡） 暫定總價（元）外墻涂料

棟a棟合計備注：

①綜合包干單價包含本工程的材料費、人工費,、機械費、與土建配合協(xié)調(diào)中乙方自身所發(fā)生的費用,、稅金,、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,，超出工期范圍的外架使用費由乙方承擔,，根據(jù)實際使用天數(shù)按天計算。

②乙方按施工圖進行施工并按實際施工面積計算工程量,，以合同約定綜合包干單價進行合同結(jié)算,。

二、支付方式合同按棟,、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,，在符合合同約定的付款條件，且乙方向甲方提供等額合法稅務(wù)發(fā)票后五個工作日內(nèi),，由甲方或甲方委托的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉(zhuǎn)賬的方式向乙方支付,。各施工段的付款條件如下：

1、甲方發(fā)出開工通知,，乙方材料,、人工進場，且完成相應(yīng)施工段膩子層施工并經(jīng)甲方及監(jiān)理方驗收合格后,，支付該施工段合同暫定總價30%,，分別為：棟為人民幣 元整（ ）a棟為人民幣 元整（ ）

2、相應(yīng)施工段所有工程竣工,，經(jīng)甲方,、監(jiān)理方驗收合格交付甲方后，支付該施工段暫定總價的50%,，同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,，實際支付分別如下：

1）甲方暫扣除相應(yīng)施工段暫定總價3.5%的配合費后,，實際支付給乙方該施工段的工程款分別為：棟為人民幣 元整（ ）a棟為人民幣 元整（ ）

2）甲方暫扣除相應(yīng)施工段暫定總價3.5%的配合費，分別為：棟為人民幣 元整（ ）a棟為人民幣 元整（ ）

4,、工程結(jié)算：按本合同確定的綜合包干單價和實際施工面積進行合同結(jié)算,。

5、本合同所有工程經(jīng)質(zhì)檢部門整體驗收合格,，乙方按約定提交竣工資料,，雙方進行結(jié)算，甲方扣除質(zhì)保金和配合費后,，付清工程余款,。

6、工程質(zhì)保金為合同結(jié)算總價的3%,。質(zhì)保期內(nèi),，乙方按約定履行保修義務(wù)、工程無任何質(zhì)量問題,，質(zhì)保兩年后,，甲方將質(zhì)保金按實結(jié)算后退還給乙方（不計利息）。

7,、工程配合費為合同結(jié)算總價的3.5%,，經(jīng)雙方按實結(jié)算后，根據(jù)暫扣除的配合費進行多退少補,。

第四條：工程變更因土建設(shè)計變更引起本合同項下工程量增加或減少的,，乙方應(yīng)于變更發(fā)生后____日內(nèi)將相關(guān)資料上報甲方及監(jiān)理方審核確認。否則,，對乙方因變更而增加的費用,，甲方不予認可。

第五條：工程質(zhì)量

一,、工程樣板制作：外墻涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板：基層膩子（兩道：粗型,、細型各一道）、底漆層（一道）,、外墻漆面層（兩道），各種樣板需分層留樣并經(jīng)甲方,、監(jiān)理方驗收合格后,，乙方方可正式施工。

二,、乙方必須嚴格按照施工圖紙,、說明文件、設(shè)計變更,、樣板要求和國家,、地方頒發(fā)的建筑工程規(guī)范標準等進行施工,，并接受甲方現(xiàn)場派駐代表的監(jiān)督。相關(guān)的合同通用版83;弱電施工標準版標準合同書;消防工程施工標準版標準合同書;防水工程施工標準版標準合同書;爆破施工標準版標準合同書;電力建設(shè)工程施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協(xié)議書183;綠化施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協(xié)議書183;裝修施工協(xié)議書

三,、乙方需按約定采購材料,，符合圖紙要求和國家規(guī)定標準，并提供產(chǎn)品合格證,、使用說明書,、性能檢測報告等，所購材料經(jīng)甲方,、監(jiān)理方檢查確認后,，乙方才能施工使用，不符合要求的,，乙方負責運出施工場地并重新采購.

四,、外墻涂料工程符合以下規(guī)定，以乙方提供的涂料樣品進行驗收：涂料名稱 顏色色號 生產(chǎn)廠家外墻專用膩子（兩道） 有限公司水性底漆（一道）彈性抗污涂料（兩道）備注:

①基層膩子為兩道：粗型,、細型各一道

②外墻涂料涂刷紋理為細紋（以樣品驗收）,，必須具有遮蓋力，耐紫外線,，抗酸堿,，不變色，不起泡,，無粉化,，無龜裂，不脫落,，可清洗等,。

第六條： 工程驗收

一、外墻涂料工程報驗,。材料進場及施工過程中,，乙方需向甲方報驗的內(nèi)容為：

1、進場材料報驗,；

2,、抹灰基層質(zhì)量和含水率測定報驗（正式施工前報驗）；

3,、打底膩子基層質(zhì)量報驗（膩子施工完成后,，封閉底漆施工前報驗）；

4,、抗堿封閉底漆層質(zhì)量報驗（封閉底漆完成后,，罩面漆施工前報驗）；

5、成品質(zhì)量報驗（兩道罩面漆完成后報驗）,。甲方及監(jiān)理方進行上列各項驗收,，如驗收不合格或驗收手續(xù)不全，甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,，工期不順延,；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金,，并賠償因此給甲方造成的損失,。

二,、工程綜合驗收

1,、以國家頒發(fā)的工程施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標準及施工圖紙,、施工技術(shù)文件,、樣板要求等為依據(jù)，由甲方,、監(jiān)理方,、____市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站等部門進行驗收。

2,、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內(nèi)組織竣工驗收,。工程驗收合格后貳天內(nèi)，乙方將該工程移交給甲方,。甲方未在約定時間內(nèi)組織驗收的,，工期順延。

3,、工程未能通過驗收的,，乙方在甲方要求的時間內(nèi)整改至驗收合格，工期不順延,；因此造成工期延誤的,，按合同暫定總價3‰天計收違約金，并賠償因此給甲方造成的損失,；工程經(jīng)過貳次以上（含貳次）未能通過驗收的,，另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元（10000.00）次的處罰。

第七條：工程質(zhì)保

1,、本合同工程質(zhì)保期為________年,，自工程驗收合格交付甲方之日起計。質(zhì)保期內(nèi),，凡因產(chǎn)品和施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,，工程保修條件、范圍等按甲方確認的質(zhì)保書和國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

2,、質(zhì)保期內(nèi)，如膩子層或油漆層出現(xiàn)開裂,、起皮,、脫皮、變色,、泛堿,，流墜等質(zhì)量問題，乙方應(yīng)按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,，如屬于大面積返修（累計2㎡以上）,，再次驗收合格后工程質(zhì)保期重新計算（即返修合格后再保修________年）。

3,、質(zhì)保期內(nèi),，工程發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方或用戶通知后24小時之內(nèi)到現(xiàn)場進行維修,，否則甲方有權(quán)扣收質(zhì)保金,，并自行維修處理，相關(guān)費用由乙方承擔,。

第八條：甲方工作

1,、甲方提供本工程相關(guān)的施工圖紙、設(shè)計效果圖,，確定顏色色號,。

2、提供乙方施工所需用水,、電源,，水電費由乙方承擔；可提供設(shè)備材料放置場地,。

3,、協(xié)助協(xié)調(diào)主體施工各方的關(guān)系及對工程工序的整體調(diào)度。

4,、對乙方施工的工程,，甲方工地代表負責進行監(jiān)督，對不合格的工程（工序）甲方有權(quán)責令其返工或停工,，因此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔,。

第九條：乙方工作

1、本合同簽訂生效后三天內(nèi),，將本工程的施工組織設(shè)計,、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監(jiān)理方審定。

2,、熟悉施工圖紙,，按圖施工；自行負責場內(nèi)的各種水平和垂直運輸,。甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________地 址：_________ 地 址：_________開戶行：_________ 開戶行：_________帳 號：_________ 帳 號：_________簽約時間：________年____月____日 簽約地點：_________

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇十二

甲方：

乙方：

茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,，共同達成如下協(xié)議：

1、施工內(nèi)容

施工長約3.2km,、乙方承接挖坑,、基礎(chǔ)籠供應(yīng)、基礎(chǔ)澆注,、挖溝,、管道敷設(shè)、電纜供應(yīng),、電纜敷設(shè),、看守，燈桿,、燈具,、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作,。

2,、安裝說明

同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米,，安裝h_z_023高中華燈,，安裝數(shù)量為一邊51棵，另一邊52棵,，兩燈間由電纜連接通電,，電纜穿管敷設(shè);和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米,，安裝h_z_013中華燈,，安裝數(shù)量為一邊60棵,，即兩邊120棵,，兩燈間由電纜連接通電,，電纜穿管敷設(shè)。

3,、相關(guān)施工數(shù)量、費用見價格表：

4,、安裝期限

在甲方基礎(chǔ)設(shè)施,、變壓器等及時提供的情況下,，同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢,、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢,、亮燈,，但安裝期間如遇臺風、水災(zāi),、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協(xié)商解決,。

5,、質(zhì)量標準及驗收標準

工程質(zhì)量標準必須全部優(yōu)良(如因工程質(zhì)量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責),。

按國家有關(guān)規(guī)定以及甲方設(shè)計文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標及與本合同約定標準進行驗收,。

6,、付款方式

協(xié)議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上,、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢,、調(diào)試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結(jié)算的97%,，剩余的3%作為質(zhì)量保證金,，質(zhì)保期一年，一年內(nèi)工程無質(zhì)量問題,，甲方無息退還給乙方,。甲方每次收到款項后，提供相應(yīng)的收款收據(jù),。

7,、其他

在路燈交付甲方使用前,，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管,。本次施工人員由廠方技術(shù)工和農(nóng)民工組成,。

8、本協(xié)議一式叁份,，甲方執(zhí)貳份,，乙方執(zhí)壹份。雙方簽字,、預付款支付起生效,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇十三

甲方：_____________________ 乙方：_____________________

地址：_____________________ 地址：_____________________

電話：_____________________ 電話：_____________________

茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設(shè)備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：

一,、工程依據(jù)和技術(shù)指標

1.發(fā)電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;臺數(shù)：_____________,。

2.技術(shù)指標

根據(jù)(《國家城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》gb3096-93)和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(a)。

評價點位置：__________________________________________

所屬區(qū)域：____________________________________________

噪聲標準：白天________db(a);晚上________db(a),。

注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值,。2.根據(jù)gb3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

二,、噪音治理要求

1.噪音治理措施應(yīng)當經(jīng)濟,、有效、可靠,，外表整齊美觀,。

2.噪音治理措施，不影響機組操作,、維護,、并應(yīng)使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行,。

三,、噪音治理措施

采用機房全封閉，隔離噪聲源方式,。合理設(shè)計機房進風消音道和柴油機排氣消音器,。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表,。

四,、承接方式

乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù)，承包整個工程所需材料,、設(shè)備及人工安裝費用,。

五、完成期限

在合同簽定,，乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工,，整個噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗收使用,。

六,、施工條件及協(xié)作事項

________________________________________,。

七,、工程費用及支付辦法

總工程費用為：________________

付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款,。

八、其它

1.若甲方無故不按時按額交付工程款,，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金,。

2.在合同履行,、工程施工過程中,，如有異議,，雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則,，協(xié)商解決,。

3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份,。一經(jīng)簽訂,，起法律效力。未盡事宜,，雙方友好協(xié)商解決,，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁,。

委托方(甲方)：________________

承接方(乙方)：________________

簽訂時間：______年______月____日

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇十四

甲方(發(fā)包方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務(wù):____________

乙方(承包方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務(wù):____________

按照《中華人民共和國民法典》的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議.

第一條工程概況

1.工程名稱:

工程地點:

工程內(nèi)容:

承包范圍:

2.開工日期:

竣工日期:

總?cè)諝v日期:

3.質(zhì)量等級:

4.合同價款:

第二條合同文件及解釋順序.

第三條合同文件使用的語言文字,標準和適用法律.

1.合同語言:

2.適用法律法規(guī):

3.適用標準,規(guī)范:

第四條圖紙.

1.圖紙?zhí)峁┤掌?

2.圖紙?zhí)峁┨?

3.圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用:

第五條甲方駐工地代表.

1.甲方駐工地代表及委派人員名單:

2.實行社會監(jiān)理工程師姓名及其被授權(quán)范圍(如果有):

第六條乙方駐工地代表.

第七條甲方工作.

1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:

2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應(yīng)要求:

3.施工場地內(nèi)主要交通干道及其與道路的開通時間和起止地點:

4.工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線資料的提供時間:

5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:

6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:

7.會審圖紙和設(shè)計交底的時間:

8.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求:

第八條乙方工作.

1.施工圖和配套設(shè)計名稱,完成時間及要求:

2.提供計劃,報表的名稱,時間和份數(shù):

3.施工防護工作的要求:

4.向甲方代表提供辦公和生活設(shè)施的要求:

5.對施工現(xiàn)場交通和噪音的要求:

6.成品保護的要求:

7.施工場地周圍建筑物和地下管線的保護要求:

8.施工場地整潔衛(wèi)生的要求:

第九條進度計劃.

1.乙方提供施工組織設(shè)計(或施工方案)和進度計劃的時間:

2.甲方代表批準的時間

第十條延期開工.

第十一條暫停施工.

第十二條工期延誤.

第十三條工期提前.

第十四條檢查和返工.

第十五條工程質(zhì)量等級.

1.工程質(zhì)量等級要求的經(jīng)濟支出:

2.質(zhì)量評定仲裁部門名稱:

第十六條隱蔽工程,中間驗收.

中間驗收部位和時間:

第十七條試車.

第十八條驗收和重新檢驗.

第十九條合同價款的調(diào)整.

1.調(diào)整的條件:

2.調(diào)整的方式:

第二十條工程預付款.

1.預付工程款總金額:

2.預付時間和比例:

3.扣回時間和比例:

4.甲方不按時付款應(yīng)承擔的違約責任:

第二十一條工程量的核實確認.

乙方提交工程量報告的時間和要求:

第二十二條工程款支付.

1.工程款支付方式:

2.工程款支付金額和時間:

3.甲方違約的責任:

第二十三條甲方供應(yīng)材料設(shè)備.

甲方供應(yīng)材料,設(shè)備的要求(附清單):

第二十四條乙方采購材料設(shè)備.

第二十五條設(shè)計變更.

第二十六條確定變更價款.

第二十七條竣工驗收.

1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:

2.乙方提交竣工圖的時間和份數(shù):

第二十八條竣工結(jié)算.

1.結(jié)算方式:

2.乙方提交結(jié)算報告的時間:

3.甲方批準結(jié)算報告的時間:

4.甲方將撥款通知送達經(jīng)辦銀行的時間:

5.甲方違約的責任:

第二十九條保修.

1.保修內(nèi)容,范圍:

2.保修期限:

3.保修金額和支付方法:

4.保修金利率:

第三十條爭議.

1.爭議的解決程序:

2.爭議解決方式:

第三十一條違約.

1.違約的處理:

2.違約金的數(shù)額:

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇十五

甲方(姓名)： 電話：

乙方(姓名)： 電話：

甲方將位于 鎮(zhèn) 村 組的農(nóng)村自住用房建設(shè)施工主體工程承包給乙方,，經(jīng)村民自主協(xié)商招標，雙方協(xié)商同意,，就該建房工程的施工承包事宜簽訂如下合同：

一,、承包方式：甲方房屋地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程以包工包料的形式承包給乙方,。

二,、工程內(nèi)容：每戶修建三層樓房，總建筑面積 平方米：一層高 米,，240mm墻;二,、三層高 米，180mm墻,。預計工程款 元,。共 戶總工程額約 萬元。

三,、施工安全：乙方負責施工期間的安全生產(chǎn)責任,。從工程開工到工程竣工驗收合格為止，因施工原因?qū)е率┕と藛T及施工人員以外的第三人人身及財產(chǎn)損害的,，均由乙方負責,，甲方不承擔責任,。乙方必須為參加建筑施工人員購買建筑工程意外保險。

四,、工程質(zhì)量要求：

1,、乙方按甲方提供的 建筑設(shè)計院設(shè)計的《 新農(nóng)村民居工程施工圖》及《 新農(nóng)村工程招標控制價》的工程量預算范圍施工。未經(jīng)甲方同意,，乙方不得擅自更改施工要求,。

2、乙方完成基礎(chǔ)以及每層的梁,、柱、板面布筋后,，由甲方組織有關(guān)人員進行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工,。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責,。

3,、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。

4、工程竣工后,，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進行檢查驗收,。如出現(xiàn)建筑質(zhì)量問題，由乙方重新修繕直到符合質(zhì)量要求為止,，并賠償因建筑質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失,。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方自行承擔,。

5,、上條所說的建筑質(zhì)量問題,，包括以下方面：

(1)主體墻面與水平地面不垂直,、墻壁凹凸不平、開裂;

(2)主體柱與水平地面不垂直,、斷裂,、露筋;

(3)橫梁、圈梁斷裂,、露筋,、明顯扭曲：

(4)天花板或地板開裂、塌陷,、露筋,、不與水平面垂直;

(5)梁、柱、板面中空;(6)板面養(yǎng)護期間不滲漏,。

五,、工程費用的計算：

1、工程承包方式為包工包料,，價格按人民幣 元/㎡計(不含稅費價)計算,，最后工程款按實際施工面積計算。

2,、施工工程中的水費,、電費、建筑材料費及運費由乙方承擔,。

3,、施工人員的食宿費用自理，施工所用的機具費用由乙方承擔,。

六,、付款方式：

1、履約保證金的返還：乙方在簽訂合同前繳納人民幣 萬元整履約保證金,。訂立施工合同后第二天返還 萬元整,，每棟基礎(chǔ)±0完成返還 萬元整，每棟第一層澆搗完成退還 萬元整,，全部棟數(shù)完成一層澆搗退清余下履約保證金 萬元整,。

2、在乙方建好第一層時,，甲方預付建房費 萬元;房屋建完第二層時,，甲方預付 萬元;主體完工后30天內(nèi)付完余款。

3,、工程質(zhì)量維修金為總工程款3%,，在主體完工后付余款時扣除。

4,、工程質(zhì)保期為一年,，時間從驗收交房時開始計算。一年后若無質(zhì)量問題則甲方付清其他全部余款,。

七,、建房日期：總工期為240天，工期計算從鎮(zhèn)政府“一平”完成時起( 年 月 日至 年 月 日),。如無特殊原因(人力不可抗拒),，乙方不得拖延工期。

八,、未盡事宜,，由甲乙雙方共同協(xié)商解決,。

九、本合同自甲乙雙方在該協(xié)議文本上簽字(或蓋章)之日起生效,。本協(xié)議一式三份,，甲方、乙方各一份,， 鎮(zhèn)人民政府存檔一份,。

甲方簽字(簽章)： 乙方簽字(簽章)：

年月日：

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇十六

發(fā)包方：__________承建方：____省簽定地點：四川成都簽定日期：__________建筑工程施工合同補充協(xié)議發(fā)包人：成都（以下簡稱甲方）承包人：四川（以下簡稱乙方）為進一步明確甲乙雙方的責任、權(quán)利,、義務(wù),，在《“__________”建筑施工工程合同》基礎(chǔ)上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定,，并結(jié)合本工程的具體情況,，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協(xié)議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協(xié)議,。

一,、工程概況

1、工程名稱：“住宅工程

2,、工程地址：__________

3,、建筑面積：5111

8、132

4,、結(jié)構(gòu)類型：框架結(jié)構(gòu),、地上111層、獨立地下室1層

5,、設(shè)計單位：四川

6,、監(jiān)理單位：四川

二、工程內(nèi)容及承包范圍

1,、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包,，承包范圍為：基礎(chǔ)、主體,、裝飾裝修工程（見本協(xié)議附件一：工程量清單報價書）,。

2、包括乙方承包范圍內(nèi)的因設(shè)計變更而引起的增減工程,。

3,、甲方指定分包工程內(nèi)容見本協(xié)議附件二,。

三,、合同工期（本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)計）

1、開,、竣工日期

1,、1開工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；總工期：420天（含法定節(jié)假日）以;所載日期為準,。

2,、施工進度

2、1本工程分兩期實施,。一期工程為

一,、二號樓。二期工程為

三,、四號樓和獨立地下室（見本協(xié)議附件三：即總平面圖）,。

2、2乙方應(yīng)于合同簽訂并收到施工圖后10天內(nèi)向監(jiān)理和甲方提交詳細的施工組織設(shè)計,，甲方和監(jiān)理在乙方施工組織設(shè)計提交后的10天內(nèi)若未予以書面形式確認或提出修改意見,，則視為同意。

2,、3二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日,；二號樓：________年1____月1____日；四號樓：________年____月____日,。

2,、4三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日；地下室完成時間：在________年____月3____日,。

3,、工期違約責任

3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期（房屋銷售起始工期）,，甲方按20元天對乙方進行罰款,；若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵,，累計獎罰金額不超過4萬元,。

3、2若總工期延誤,，甲方按3000元天對乙方進行罰款,；若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵,，但獎罰累計不超過10萬元,。

4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理,。

5,、工期不順延情況：

5、1各種自然因素（如下雨,、大風,、高低溫天氣等）,；

5、2停水,、停電,、節(jié)假日及地方性政策調(diào)整等因素對工期的影響（若一周內(nèi)停電、停水累計超過8小時,，工期予以順延）,；

5、3因乙方施工質(zhì)量問題或施工安排不當導致設(shè)計變更以及擅自變更設(shè)計而發(fā)生的費用和由此導致甲方的損失,，均由乙方承擔,，工期不予順延。

6,、工期延誤：由以下原因造成工期延誤,，工期應(yīng)相應(yīng)順延：

6、1按《xx條款》第十三條執(zhí)行,。

6,、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。

四,、質(zhì)量與檢驗標準

1,、1工程質(zhì)量：合格?；A(chǔ),、主體驗收及竣工驗收均應(yīng)一次性通過____區(qū)質(zhì)監(jiān)部門驗收合格；

1,、2因乙方原因造成工程質(zhì)量問題及使用不符合設(shè)計要求的材料,，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權(quán)要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應(yīng)返工價款,。

1,、3乙方應(yīng)及時向下一道工序的施工單位（分包單位）辦理移交手續(xù)。

1,、4設(shè)計圖中室內(nèi)天棚不抹灰,，乙方按常規(guī)普通法施工，若甲方有其他要求,，另行辦理相關(guān)手續(xù)。

五,、合同價款與支付

1,、合同價款：暫定為人民幣3260、525215萬元（叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分）,。結(jié)算工程量以實際完成的工程量為準,。

1,、1合同價款中的規(guī)費,、措施費

（一）,、措施費

（二）由乙方在工程全過程中包干使用，不作任何調(diào)整,。具體包干費用內(nèi)容包括但不限于以下項目：

1,、

1,、1規(guī)費：即養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費,、醫(yī)療保險費,、住房公積金,、危險作業(yè)意外傷害保險,；

1、

1,、2措施費

（一）：即安全施工,、文明施工、臨時設(shè)施,、

1,、

1、3措施費

（二）：即大型機械設(shè)備進出場及安拆,、垂直運輸機械,、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架,、已完工程及設(shè)備保護,。

1、

1,、4其他不可預見費及風險包干費

1,、2本工程稅金按國家稅法及相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行。

2,、合同價款的調(diào)整：由于工程量清單漏項,、新增項目、設(shè)計變更引起的新增工程量清單項目,，其結(jié)算價格按以下方式計算：

2,、1乙方工程量清單報價書中已有適用于此工程項目的綜合單價,，按已有的綜合單價計算；

2,、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價,，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。

2,、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的,，依據(jù)________年《____省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)配套文件的規(guī)定，套用相應(yīng)定額子項后確定該項目的綜合單價,。該項目的材料由甲方認質(zhì)認價,，人工費按施工期間政策規(guī)定調(diào)增，綜合費按27%計取,，機械費按定額子項計取,，（措施

一、規(guī)費,、措施二不計?。?/p>

2,、4施工期間人工費按政府規(guī)定系數(shù)并結(jié)合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調(diào)整,。

2、5獎勵

2,、

5,、1若乙方的工程質(zhì)量、進度,、安全,、協(xié)調(diào)配合、節(jié)約成本、現(xiàn)場管理等符合合同要求,，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元,。

2,、

5,、2乙方提出合理化建議,，若經(jīng)甲方采納而節(jié)約的工程直接費,，甲,、乙雙方按6：4的比例分享,。

3,、工程進度款的支付

3、1工程形象進度必須滿足合同及本協(xié)議的約定,，工程量進度報表經(jīng)甲方及監(jiān)理審核后支付乙方工程進度款,。

3、2支付時間：

一,、二號樓主體三層頂板完成后,，甲方支付已完工程量90%的進度款（含30%以房抵工程款,、下同）,，三層以上工程款按月形象進度支付,；

三,、四號樓主體一層頂板完成后，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監(jiān)理單位確認計量結(jié)果后10天內(nèi),，按審定產(chǎn)值的90%支付上月進度款,；支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付,；

3,、3若乙方發(fā)生嚴重質(zhì)量事故或嚴重安全事故（按國家有關(guān)安全質(zhì)量事故規(guī)定進行界定），甲方有權(quán)暫停支付工程進度款,。

3,、4因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款,。下一期工程進度款的支付,、應(yīng)在乙方將工程進度調(diào)整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內(nèi)后，甲方才恢復支付工程進度款,。

3,、5以房抵工程款的說明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應(yīng)收本項目工程結(jié)算總價款的30%,，并從每筆應(yīng)付工程進度款中按30%比例沖抵,。甲方根椐需要，若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅,，應(yīng)同乙方協(xié)商,。甲方收回時，應(yīng)將相應(yīng)的應(yīng)付工程款支付給乙方,。本工程商品住宅作價的原則,、方式及相關(guān)辦法由雙方另行簽定補充協(xié)議,。

3、6如發(fā)包人出現(xiàn)延期支付工程進度款的情況,，按xx條款第2

6,、3及2

6、4條執(zhí)行,。

3,、7工程結(jié)算

3、

7,、1乙方竣工結(jié)算經(jīng)審計后____日內(nèi)支付至工程結(jié)算總價款的95%（不得與

3,、5條相沖突）；工程結(jié)算總價款的5%作為保修金,，保修期屆滿之日起1____日內(nèi)結(jié)清,。

3、

7,、2質(zhì)量保修金的支付：各分部分項工程保修期屆滿,、經(jīng)甲方對工程質(zhì)量確認無異議后14天內(nèi)，按各分部分項工程的保修金額,，甲方與乙方辦理保修款結(jié)算,，將剩余保修款一次性支付乙方；基礎(chǔ)工程,、房屋建筑工程在交工滿________年后____日內(nèi),，按其保修金額支付給乙方。

3,、8結(jié)算審計：

3,、

8、1結(jié)算審計時甲乙雙方應(yīng)積極配合審計工作,，應(yīng)在雙方確認竣工結(jié)算資料真實,、完備之日起原則上在3個月內(nèi)完成本工程的結(jié)算審計。

3,、

8、2結(jié)算審計費的支付辦法：按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

4,、履約保證金：乙方在簽訂本協(xié)議之日起____日內(nèi)，在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元,，作為本協(xié)議的履約保證金,。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂后____日內(nèi)由甲方無息退還乙方50%,；合同內(nèi)工作內(nèi)容竣工后____日內(nèi)無息退還剩余50%,。

六,、材料價格及材料的采購

1、材料價格調(diào)整

1,、1若甲方對某項主要材料進行調(diào)整（套用定額不發(fā)生變化）,，僅對材料差價進行調(diào)整。

1,、2非暫定價材料不作調(diào)整,，但砂、石,、石灰材料價格風險系數(shù)177;5%,，超過177;5%部分按實調(diào)整，稅金按規(guī)定計取,。乙方無權(quán)更換工程量清單中的任何材料,。

2、材料采購

2,、1乙方必須按甲方規(guī)定品牌采購,，并且在采購前15天將樣品及價格送監(jiān)理工程師及甲方代表認可后方可采購。對于非暫定價材料部份,，如甲方采納乙方建議的性能相同且價格較優(yōu)的其它品牌,，即按第五條的

2、5款進行獎勵,。

2,、2甲方對于暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行采購時，乙方應(yīng)予以支持,。

七,、工程變更及簽證

1、工程變更及簽證必須注明：事由,、工作范圍及部位,、具體作法、尺寸,、工程數(shù)量和費用組成,。簽證文字的表述應(yīng)做到鮮明、準確,，必要時應(yīng)附圖,，且在簽證單結(jié)尾處注明“此項后無內(nèi)容”。

2,、本工程的所有變更及簽證,，均應(yīng)經(jīng)甲方代表或甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理工程師簽字后方可生效，甲方,、監(jiān)理,、施工單位均應(yīng)保留原件,。

3、甲方有權(quán)對設(shè)計圖紙進行變更,。

4,、乙方發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤或不合理之處，應(yīng)及時通知甲方工程部,、監(jiān)理部和設(shè)計單位,，由設(shè)計單位（或甲方）提供設(shè)計變更文件，經(jīng)監(jiān)理工程師,、甲方代表簽字批準后實施,。

5、甲方對已完成的分項工程進行變更,，乙方應(yīng)在施工前將施工方案報甲方及監(jiān)理單位確認,。乙方應(yīng)謹慎保護可能重復利用的材料、設(shè)備,。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料,、設(shè)備損壞的，由乙方承擔相應(yīng)損失,。

6,、需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應(yīng)在隱蔽前三天填寫簽證單,，并由監(jiān)理工程師及甲方代表確認,。如因乙方原因?qū)е鹿こ塘繜o法核實，則不予辦理簽證,。

7,、乙方應(yīng)在設(shè)計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監(jiān)理審核,，按審核后的造價決算,。

8、設(shè)計變更,、現(xiàn)場簽證的計價原則：按5章第2條執(zhí)行,。

9、臨時用工簽證應(yīng)明確：工作內(nèi)容及工作量,、工作時間,、工作人數(shù)及用工價格。

10,、辦理簽證時，乙方應(yīng)提供經(jīng)甲方確認的有關(guān)方案或數(shù)據(jù)原件,，簽證單原件一式四份,。

八,、竣工驗收：按《xx條款》執(zhí)行。

九,、工程質(zhì)量保修

1,、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容：

1、1乙方在質(zhì)量保修期內(nèi),，按照有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和雙方約定,，承擔承包范圍內(nèi)工程質(zhì)量保修責任,。

1、2凡屬于乙方原因造成的質(zhì)量問題或其他缺陷,，均屬于乙方保修責任范圍,，其維修費用和因乙方維修造成業(yè)主的相關(guān)損失，應(yīng)由乙方承擔,；不屬于乙方責任,，但是經(jīng)由雙方協(xié)商由乙方施工的，乙方應(yīng)配合檢修,，費用由責任方承擔,。

2、質(zhì)量保修期限如下（以雙方在工程移交書上簽字之日起計算）：

2,、1地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)工程,，為設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限；

2,、2屋面防水工程,、衛(wèi)生間、廚房,、陽臺和外墻面的滲漏（包括臺風,、暴雨等自然條件下的影響）為________年；

2,、3電氣管線,、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程為________年,；

2,、4給排水設(shè)施、道路等配套工程為________年,；

2,、5供熱及制冷系統(tǒng)為________年；

2、6其他項目的保修期為________年

3,、質(zhì)量保修責任

3,、1因乙方施工質(zhì)量原因?qū)е聵I(yè)主退房、要求甲方給予賠償?shù)?，其?jīng)濟責任和法律責任均由乙方承擔,。

3、2保修期內(nèi)的維修：一般性維修乙方應(yīng)在接到通知后24小時內(nèi)到達,；緊急事故乙方應(yīng)在接到通知后8小時內(nèi)到達現(xiàn)場搶修,；業(yè)主收房后出現(xiàn)滲漏水、有水區(qū)域返水,，乙方應(yīng)在16小時內(nèi)修復,。

3、3乙方未及時維修或未在合理期限內(nèi)維修完好,、或經(jīng)過兩次維修都未能修好的,，甲方有權(quán)自行請人代為維修并確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質(zhì)保金時扣除,，但不等于解除乙方應(yīng)負的責任,。

3、4乙方每次維修完畢,，應(yīng)負責將施工現(xiàn)場清理干凈,、并取得業(yè)主和甲方（或物管公司）的驗收簽字。

3,、5涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)立即向當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，并采取安全防范措施,。由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)等級的設(shè)計單位提出保修方案后,，由乙方實施保修。

十,、雙方的權(quán)利和義務(wù)

1,、甲方代表及職責

1、1本工程甲方代表為__________,。甲方代表代表甲方行使合同約定的權(quán)力,，履行合同約定的職責。甲方如另行委托其他人員代行上述全部或部分職責的,，以甲方向乙方出具的授權(quán)委托文件或書面通知為準,。

1、2本工程甲方現(xiàn)場代表為王,。甲方現(xiàn)場代表的職責：負責監(jiān)督檢查工程質(zhì)量及工程進度,，負責設(shè)計變更、技術(shù)核定及現(xiàn)場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核,，以及與設(shè)計單位等相關(guān)部門的協(xié)調(diào),。

2、乙方駐工地代表及其他人員

2,、1乙方項目經(jīng)理為，項目技術(shù)負責人為,，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件,。

2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間（包括準備和收尾階段）,，均須專職在崗,，堅守施工現(xiàn)場，不得兼任其他項目任何職務(wù),；如需對人員,、機械設(shè)備,、施工方案等變更，必須提前一周以書面形式報經(jīng)甲方同意,。

2,、3乙方的要求,、通知均應(yīng)以書面形式由乙方項目經(jīng)理簽字加蓋乙方公章或項目專用章后遞交甲方,。

2,、4乙方項目經(jīng)理或項目技術(shù)負責人必須參加每周工程例會,，因故不能參加的應(yīng)提前8小時向監(jiān)理部請假,、并在獲得監(jiān)理部同意后方可缺席,。

2,、5乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換

2,、

5,、1因病而不能堅持工作者,；

2,、

5、2無法擔任與該工程建設(shè)相關(guān)的工作,。

2,、

5、3因刑事責任或經(jīng)濟糾紛無法繼續(xù)擔任此項工作,。

2,、

5,、4被吊銷資格證。

2,、

5,、5甲方認為不稱職者。

2,、6乙方代表換人,，必須經(jīng)甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續(xù)承擔乙方應(yīng)有的責任,。

2,、7乙方在開工前應(yīng)向甲方提供有關(guān)人員資質(zhì)證書及崗位證書等證件。

2,、8以下甲方確認無法勝任工作的人員,，經(jīng)甲方要求,，必須調(diào)離本工程范圍,。同時，乙方應(yīng)盡快用甲方批準的合格的人員代替上述調(diào)離的人員,。

2,、

8,、1對施工質(zhì)量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員,；

2,、

8、2業(yè)務(wù)水平達不到崗位要求,、工作責任心不強的施工人員,；

2、

8,、3不能積極配合甲方正常工作,；

2、

8,、4違反甲方或乙方工地現(xiàn)場管理規(guī)定者,；

2、

8,、5無證上崗者（適用于按規(guī)定必須持證上崗者）,；

2、

8,、6與工程量清單報價書及合同規(guī)定名冊不符者,；

2、

8,、7與本工程施工無關(guān)的人員等,。

3,、甲方的工作

3、1施工前準備

3,、

1,、1完成紅線以外的“三通”，提供水,、電接口到紅線,。乙方進場后，甲乙雙方及時辦理臨時水電設(shè)施的移交手續(xù),。

3,、

1、2負責辦理施工許可證等合法手續(xù),，乙方協(xié)助辦理,。

3、

1,、3提供施工場地工程地質(zhì),、地下管網(wǎng)線路資料，必要時乙方應(yīng)進一步探明,。

3,、

1、4將水準點,、坐標控制點現(xiàn)場交驗予乙方,，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔,。

3、

1,、5向乙方提供8套施工圖,。

3、2施工期間

3,、

2,、1監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度,，設(shè)計變更的簽證,、工程進度款的支付、辦理竣工決算等,。

3,、

2、2根據(jù)銷售等實際需要,，對施工現(xiàn)場發(fā)出調(diào)整,、變更指令,。

3、

2,、3負責協(xié)調(diào)周邊關(guān)系和政府職能部門的關(guān)系,。

4、乙方的工作

4,、1執(zhí)行本合同的約定,，履行與乙方有關(guān)的權(quán)利和責任。合同簽訂后____日內(nèi)提交施工現(xiàn)場布置方案,，經(jīng)甲方代表,、項目總監(jiān)批準后進場作施工前期準備工作，并按合同要求的質(zhì)量和工期完成本工程,。

4,、2遵守有關(guān)法律的規(guī)定，接受甲方和監(jiān)理的指令,，按照施工圖紙,、設(shè)計變更單、工程施工及驗收規(guī)范等進行施工,。

4,、3負責搭建工地現(xiàn)場臨時設(shè)施，臨時道路,、管線的施工,、保養(yǎng)、移位及拆除,，現(xiàn)場管線和鄰近建筑物,、構(gòu)筑物及鄰街交通要道、人行道的防護,。向甲方,、監(jiān)理提供現(xiàn)場辦公室三間。

4,、4負責從甲方指定的施工用電,、用水接駁點按甲方批準的接駁方案接駁。施工用水,、電的費用及接駁等所發(fā)生的相關(guān)費用由乙方承擔,。

4、5提供大型施工機械設(shè)備年檢證等資料,。

4,、6乙方須提交詳細的施工組織設(shè)計，施工組織設(shè)計包括施工總進度計劃（采用時標網(wǎng)絡(luò)圖繪制）、甲供材料計劃及乙供材料計劃,，并嚴格按照經(jīng)甲方及監(jiān)理批準后的施工組織設(shè)計施工。

4,、7如甲方提供的施工文件不完整,，乙方須于合同簽訂后____日內(nèi)以書面方式向甲方提出補充施工文件（須列清單），并提供時間表,，列明在不影響進度的情況下,，甲方應(yīng)向乙方提供補充施工文件的內(nèi)容及最后期限。在工程施工過程中,，乙方亦有義務(wù)以書面形式及時向甲方進行提示。

4,、8每月二十____日前向甲方及監(jiān)理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃,，下月施工計劃必須具體,、詳細,。若不按時、按要求報送,，甲方有權(quán)不予支付進度款或支付時間順延。

4,、9工地實行旬報制度,。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監(jiān)理，旬報內(nèi)容包括本旬計劃和上旬完成工作,、未完成情況說明（包括擬采取措施,、最終完成時間）

4、10做好施工組織管理,、維持現(xiàn)場整潔、道路暢通,、不漏,、不灑、不揚,，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃,，防止污染交通道路，達到文明施工,。以上工作甲方有權(quán)檢查,。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改,，則另行處理,，并從工程款中扣除所發(fā)生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應(yīng)協(xié)助乙方完成上述工作,，并承擔同樣責任,。

4、11本工程現(xiàn)場所有建筑垃圾,、生活垃圾須按甲方代表指令清理并運出本工地（甲方直接分包工程的垃圾除外）,。乙方須自行聯(lián)系政府規(guī)定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發(fā)生的環(huán)保費,、____市衛(wèi)生費,、堆放費、各種可能發(fā)生的罰款等費用均由乙方負責,。若乙方不及時按甲方指令清運,，甲方可另行委托其他單位清運，由此產(chǎn)生的所有費用將從乙方進度款中按所發(fā)生費用扣除,，乙方應(yīng)予以支持,。

4、12在室外工程開工后,，甲方有權(quán)要求乙方拆除影響室外工程的臨時設(shè)施,，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償,。但經(jīng)甲方批準的除外,。

4、13按合同約定,，對甲方直接分包工程進行配合管理,，對分包工程進行協(xié)調(diào)及配合，參加分包工程的分項,、分部工程驗收和竣工驗收,，并提出整體驗收意見。

4,、14工程竣工前應(yīng)將現(xiàn)場清理干凈,，做到工畢場清。

4,、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會,、專題會、協(xié)調(diào)會。按施工圖紙,、圖紙會審紀要,、設(shè)計修改（或變更）通知單和國家現(xiàn)行驗收規(guī)范作好自檢工作。

4,、16做好施工記錄,、隱蔽工程記錄、施工技術(shù)資料作為竣工驗收資料移交甲方,。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規(guī)定整理,，在竣工前1____日內(nèi)提交給乙方，由乙方按規(guī)定整理匯總,。

4,、17工程竣工驗收完成后未移交給甲方之前，乙方負責承包范圍內(nèi)的成品和半成品保護,、施工圍墻的維護,、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢并移交甲方為止,。乙方保護期間發(fā)生損壞,，乙方出資修復。如因甲方提前使用,，造成損壞發(fā)生的修復費用由甲方承擔,。

4、18與本工程無關(guān)的設(shè)備,、材料均不得進入現(xiàn)場,，甲方有權(quán)進行檢查。

4,、19乙方的現(xiàn)場施工人員,、機械、設(shè)備,、材料等必須滿足甲方的施工進度要求,。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員,、機械,、設(shè)備、材料等,，由此引起的相關(guān)費用甲方不予補償,。

4、20乙方施工前應(yīng)組織專業(yè)人員仔細審閱設(shè)計文件,，有責任發(fā)現(xiàn)并提出設(shè)計文件存在的問題。若發(fā)現(xiàn)工程按現(xiàn)有施工設(shè)計文件或指令施工將要發(fā)生質(zhì)量缺陷，應(yīng)立即書面報告甲方,。經(jīng)甲方?jīng)Q定按原要求施工,，乙方應(yīng)予執(zhí)行。

4,、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要,，積極配合樣板房的施工。

4,、22遵守政府主管部門對施工場地交通,、施工噪音、夜間施工,、安全生產(chǎn)有關(guān)的管理規(guī)定,，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，并以書面形式通知甲方,、監(jiān)理,；嚴格遵守有關(guān)環(huán)境保護法律，并按照環(huán)境檢查審核要求,，加強施工現(xiàn)場的環(huán)境管理,，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態(tài)保護、水土保持措施,，由此發(fā)生的費用及由于乙方責任造成的罰款由乙方負責,。

4、23加強施工隊伍法制教育,，在工程場地內(nèi)和工程場地周邊不得有擾社會治安,。若有違法犯罪活動和人員，應(yīng)立即交由公安機關(guān)處理,，不得私自違法處理,。

4、24墻改,、散裝水泥,、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納,，乙方按有關(guān)部門相應(yīng)要求（若有）及時提供相應(yīng)資料,，乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關(guān)保證金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責,，甲方有權(quán)從支付乙方的任何工程款項中扣回,。

4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協(xié)議書》,，并嚴格遵守,。

4,、26乙方施工期間，其公司內(nèi)部任何勞資糾紛,，均由乙方自行解決,。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關(guān)損失由乙方承擔,。

5,、現(xiàn)場管理

5、1安全施工與檢查：乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,，嚴格按安全生產(chǎn)管理條例要求組織施工,，并受行業(yè)安全檢查人員依法進行的監(jiān)督檢查。采取必須的和必要的安全防護措施,，消除事故隱患,。本合同施工范圍內(nèi)發(fā)生的安全事故責任和因此發(fā)生的費用，全部由乙方承擔,。

5,、2安全防護：乙方在動力設(shè)備、輸電線路,、地下管道,、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時,，施工開始前應(yīng)向監(jiān)理提出安全防護措施,，經(jīng)監(jiān)理認可后實施。

5,、3事故處理：發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知監(jiān)理及甲方，同時按政府有關(guān)部門要求處理,，由事故責任方承擔發(fā)生的費用,。甲方、乙方對事故責任有爭議時,，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認定處理,，或參照爭議解決條款。

5,、4文明施工：本工程以總平面紅線范圍作為施工場地,，施工平面布置須考慮周全，并經(jīng)甲方審核后方可實施,。

5,、5乙方應(yīng)嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范,、條例,。遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定,。

5、6乙方現(xiàn)場辦公室應(yīng)配置齊全,、完好的辦公設(shè)備,。

5、7施工期間,，乙方應(yīng)及時整理和安排所有機械,、工具,、材料,、建筑垃圾等,，做到場清,。工程建設(shè)中每個樓層的多余材料,、建筑垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸?shù)降孛?，嚴禁從高空直接向下拋物?/p>

5、8乙方應(yīng)嚴格遵守地方政府和有關(guān)部門的規(guī)定,，辦理施工場地交通,、噪音、環(huán)境衛(wèi)生和場外污染等有關(guān)手續(xù),，發(fā)生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔,。

5,、9現(xiàn)場用水用電管理

5、

9,、1乙方用電用水必須安裝水表,、電表（乙方水、電表安裝及移位須報甲方同意）,。安裝完成后雙方共同抄底度數(shù),，并簽字認可。

5,、

9,、2施工中根椐水、電表用量按供電局,、自來水公司規(guī)定的價格支付費用,。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準,。

5,、

9、3乙方負責提供本工程范圍內(nèi)分包單位施工用水用電的39;接口,，其水電費用由分包單位自理,。十

一、其他

1,、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理

1,、1甲方指定分包的工程范圍見本協(xié)議附件四。

1,、2對甲方指定分包的工程,，乙方應(yīng)負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收?。?/p>

1,、

2、1普通水電工程按中標價的2%收??；

1、

2,、2售樓部土建工程按中標價的1%收?。?/p>

1、

2,、3外墻保溫隔熱,、外墻涂料工程按中標價的

1、5%收取,。

1,、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。

1,、4指定分包方應(yīng)在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收,。

1、5乙方對工程進度,、安全及文明協(xié)助管理,。

1、6乙方應(yīng)對分包商的施工進度計劃進行匯總分析,，對施工中有矛盾的地方進行協(xié)調(diào)并提出解決辦法,。

1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯(lián)系,，并在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認,，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔,。如分包方不配合，由分包方負責并承擔乙方的損失,。

1,、8提供標高、定位點線等,。

2,、乙方分包管理

2、1乙方未經(jīng)甲方書面同意,，不得將本合同承包內(nèi)容或任何分項工程對外進行轉(zhuǎn)包,。

2、2乙方分包要求

2,、

2,、1分包須經(jīng)甲方及監(jiān)理書面批準，并向甲方及監(jiān)理單位提供分包單位資質(zhì)證書,、分包合同,、分包工程施工方案。

2,、

2,、2乙方應(yīng)在分包施工現(xiàn)場派駐監(jiān)督管理人員，對分包工程的質(zhì)量和進度負責。乙方分包單位的違約行為,，均視為乙方違約,。

2、

2,、3乙方應(yīng)在開工前30天內(nèi)提交乙方分包工程內(nèi)容并經(jīng)甲方認可,。乙方分包工程的進、退場時間,，經(jīng)甲方,、監(jiān)理確認后執(zhí)行。

4,、銷售配合

3,、1甲方將根據(jù)銷售需要，安排施工現(xiàn)場不定期對社會開放,。乙方在開放日前應(yīng)對施工現(xiàn)場進行清理,，并作好相應(yīng)的安全防護措施。

3,、2為配合銷售而需要提前施工的項目,，應(yīng)按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：

3,、

2,、1按甲方要求的時間完成各種施工設(shè)施、設(shè)備的遷移,。

3,、

2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼,、墻面抹灰,、油漆及樓梯欄桿的安裝。

3,、

2,、3樣板間內(nèi)的墻面的抹灰、油漆,、地面的找平,、廚房、洗手間的防水處理,、防護門的安裝,。

3,、

2,、4樣板間外施工通道的上層防護措施應(yīng)按規(guī)范做好,。

3、

2,、5樣板間外施工用安全網(wǎng),，在樣板間開放前應(yīng)換用新購置的安全網(wǎng)。

3,、

2,、6以上工程內(nèi)容若在乙方承包范圍（清單報價書）外,，費用由甲方支付,。

3,、

2,、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工,，所發(fā)生的費用甲方有權(quán)從應(yīng)付乙方的工程款中扣除；若因甲方要求增加部分工程,，以現(xiàn)場簽證的形式支付相關(guān)費用,。十

二、協(xié)議解除

1,、除本協(xié)議約定的解除條件外,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，也可以解除本協(xié)議,。

2,、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉(zhuǎn)包給他人,、或肢解后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人,，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。

3,、因不可抗力致使合同無法履行的,，甲乙雙方可以解除本協(xié)議。

4,、甲,、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同通知,，并在發(fā)出通知前7天告知對方,，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關(guān)的約定處理,。

5,、合同解除后，乙方應(yīng)妥善做好已完成工程和已購材料,、設(shè)備的保護,，并在____日內(nèi)向甲方完成移交工作。甲方應(yīng)為乙方的撤出提供必要條件,，乙方應(yīng)按甲方的要求將自有的機械設(shè)備和人員撤出施工場地,。乙方未完善移交手續(xù)擅自撤場的，應(yīng)該賠償由此給甲方造成的一切損失,。已完工程價款在乙方根據(jù)甲方要求完全撤出施工現(xiàn)場并辦理完決算手續(xù)后支付,。

6、甲方不支付乙方因撤出施工現(xiàn)場所發(fā)生的費用,。已經(jīng)訂貨的材料,、設(shè)備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，并承擔相應(yīng)損失,。

7,、乙方退場條款：無論何種原因?qū)е潞贤獬模瑸楸ＷC工程項目的順利完工并交付購房人使用,，保證雙方糾紛的順利解決,，乙方均應(yīng)在合同解除達成協(xié)議或解除合同通知送達之日起1____日內(nèi)清退出場，否則,，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金,。乙方在履行本協(xié)議過程中，無論以何種理由起訴甲方,，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人,，以及為維護社會穩(wěn)定，均可要求乙方立即退場,，退場辦法按上述規(guī)定辦理

8,、甲方依照法律規(guī)定和合同約定行使合同解除權(quán)時，乙方投入施工的工程費用,，只按工程直接費進行結(jié)算,。

9、因乙方違約造成合同解除（如：乙方公司內(nèi)部民工鬧事造成不良社會影響,、因乙方原因延誤工程關(guān)鍵工期,、乙方不能按約定實現(xiàn)合同承諾等），應(yīng)賠償甲方一切經(jīng)濟損失,，并按上述退場條款的約定退場,。

10,、因甲方無力支付工程款，并未提出有效的經(jīng)認可的辦法,，乙方有權(quán)為維護自身利益而停止繼續(xù)施工,。其停止施工期間的費用和其后的一切損失，甲方有責任給予賠償1

1,、在竣工時,，須提交竣工資料4套。十

三,、合同生效與終止,、爭議的處理

1、本補充協(xié)議自雙方簽訂之日起____日內(nèi)乙方向甲方足額支付履約保證金后生效,。

2,、除正常質(zhì)量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務(wù),，本合同即告終止,。

3、本補充協(xié)議一式陸份（其中正本貳份）,，甲,、乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份,。

4,、本補充協(xié)議系《觀景上東建筑工程施工合同》的非實質(zhì)性補充，若二者不一致處,，以本補充協(xié)議為準,。

5、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,，由雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成提交____市仲裁委員會仲裁。甲方：__________蓋章乙方：__________蓋章法定代表人：__________法定代表人：__________電話：__________電話：__________傳真：__________傳真：__________開戶銀行：__________開戶銀行：__________銀行賬號：__________銀行賬號：__________簽訂合同代表：__________簽訂合同代表：____日期：____日期

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇十七

甲方：__________(發(fā)包方)

乙方：__________(承包方)

遵循平等,、自愿,、公平和誠信的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致,，訂立本合同,，本合同的依據(jù)為華榮建設(shè)集團有限公司與科教城所簽的合同,，大合同中的條款適用本合同,。

包方施工，為了使本工程保證質(zhì)量,、保證工期,、保證安全,，經(jīng)雙方協(xié)商如下：

一、工程概況

1.工程名稱及面積：________小區(qū)14#樓水電,、消防安裝,， ____萬平米

2.承包內(nèi)容：____________

3.承包方式：____________

4.質(zhì)量等級：____________

二、合同價

工程總造價 金額(大寫)： 約________萬元.

水電,、消防總造價 金額(大寫)： 約________萬元. 本工程的付款依據(jù)為以上合同價為基準,。

三、發(fā)包方工作責職

1.依據(jù)上級有關(guān)部門規(guī)定,，對承包方在施工技術(shù)質(zhì)量安全等工作中 行監(jiān)督與指導,。

2.按合同規(guī)定及建設(shè)單位付款給甲方比例按時付給承包方工程款。

四,、承包方工作責職

1.在發(fā)包方及有關(guān)部門的監(jiān)督指導下全權(quán)負責本工程水電的安裝,。

2.工程質(zhì)量：承包方對工程質(zhì)量管理實行全面負責制，自覺接受各職能部門的檢查監(jiān)督指導,，發(fā)現(xiàn)問題及時整改達標,，確保工程的質(zhì)量等級。

3.工程安全：在施工過程中執(zhí)行上級的有關(guān)規(guī)定,，認真管理好施工人員,，確保不造成任何事故，承包方在施工過程中因自己違章造成的事故均由承包方自己負責,，與發(fā)包方無涉,，若因非承包人的原因給承包人人員造成傷害則由責任方承擔賠償責任。

五,、結(jié)賬方式

由承包方與大甲方結(jié)賬按圖紙工程量+變更由審計部門審計核定和公司均攤的下浮為____%時的總價減去甲控材部分后的金額扣除地方稅金,、材料票稅金和公司上交后的總額乙方上交給發(fā)包方____%的管理費，甲控材部分則上交甲控材金額____%的管理費,，在投標和施工時發(fā)生的必須要攤派的費用則由發(fā)包方提供票據(jù)或有力證明按工程總價和安裝總價的比例攤派,，發(fā)包方除此以外概不收取承包方任何費用，若工程以____%為基準多下浮一個點發(fā)包方的管理費則少收一個點,。

六,、付款方式

按大合同建設(shè)單位付給甲方的工程款同等比例同等進度付款，沒按進度付款的,，在穿線前必須補上,，若因此而影響工程進度則與乙方無關(guān)。

有其他事由和爭議均協(xié)商解決或提請有權(quán)部門協(xié)調(diào)解決,。

此協(xié)議共兩頁一式兩份,，發(fā)包、承包雙方各執(zhí)一份,，簽字后具法律效應(yīng),。任何一方違約或解除合同都得負法律責任,。

甲方(簽字)________乙方(簽字)________

_______年____月____日_______年____月____日

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇十八

甲方：_________乙方：_________立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方)，本契約不動產(chǎn)標示委建事項經(jīng)由甲乙雙方同意訂立條款如下,，以資共同遵守：

第一條 房地標示：本契約房屋坐落在_________市_________區(qū)_________地號土地內(nèi)定名“_________”,，經(jīng)暫編號_________區(qū)_________棟_________樓的房屋一戶。

第二條 房屋面積：本契約房屋面積包括室內(nèi),、陽臺及走道,、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,，其余部分不計入)地下室,、電梯間等公共設(shè)施分攤面積在內(nèi)計約_________平方米，(實際面積以當?shù)卣畽C關(guān)復丈后,，建筑改良物所有權(quán)狀記載的面積為準),，但雙方同意建筑改良物所有權(quán)狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設(shè)施分攤面積等,，即相當于本契約所記載面積,，若有增減，而其面積差額未逾百分之二時,，雙方均不得異議,，若增減面積誤差超過百分之二時，其誤差超過百分二部分,，即以該戶出售時的平均單價為計算基準,，由雙方互為補償。

第三條 本大樓的屋頂除水箱,、樓梯間外,，乙方的投資、規(guī)劃,，其使用權(quán)歸乙方,，但乙方應(yīng)對甲方提供較一般人優(yōu)惠的服務(wù)。

第四條 本大樓地下室產(chǎn)權(quán)登記為本大樓全體所有人共有,，地下室除機電設(shè)外,，其余場地如遇空襲時，應(yīng)開放為公共避難場所,，地下室平時作為停車場,，由本大樓管理委員會統(tǒng)籌管理，其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程,。

第五條 甲方所訂購房屋的室內(nèi)隔間裝飾及設(shè)備工程,，其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執(zhí)照圖說按圖施工，如甲方要求變更或增減等，須征求乙方意,，惟屬大樓整體裝置者不得刪減，變更后的工程款由雙方協(xié)議定之,，但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,，甲方未繳清增加的工程款前，乙方不得施工,，如雙方對變更后工程款未能達成協(xié)議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,，視為甲方取消變更或增減，乙方仍按本契約原定項目施工,。

第六條 工程期限：本契約房屋建筑工程,，乙方應(yīng)于本契約簽訂后____月內(nèi)工，自開工之日起_________工作天完工,，并以開始申請使用執(zhí)照為完工日期,。但如有下列情形之一時不在此限，乙方不負遲延完工之責,。

(一)甲方未依約定付款辦法的39;規(guī)定交付價款時,。

(二)甲方要求變更內(nèi)部隔間與設(shè)計，致遲延完工時,。

(三)因不可抗力的原因如天災(zāi)人或法律法規(guī)限制等不可歸責于乙方的事由,，以致工程不能如期進行時。

(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設(shè)工程,，不受本條約完工時限的拘束,，電等的接通供應(yīng)悉憑該公用事業(yè)作業(yè)程序而決定。

第七條 保固期限：本契約房屋領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起,，對本契約房屋建筑結(jié)構(gòu),，乙方應(yīng)負責保固________年，但天災(zāi)或不可歸責于乙方的原因而發(fā)生損毀者不在此限(門,、窗,、玻璃及水電配件、油漆,、瓷磚等乙方不負責保固),。

第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整，包括下房屋及裝修土地價款,。

(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整,。

(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整，包括建筑基地,，道路用及地上物補償金,、土地改良費、公共設(shè)施用地等費用。

第九條 付款辦法：本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,，分為備款人民幣_________(大寫)元整,，優(yōu)惠貸款人民幣_________(大寫)元整，銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,，甲方應(yīng)按下列進度,，將分期付款表上的金額，經(jīng)乙方通知于繳款期限內(nèi)繳付乙方,，絕不拖延短欠,。

第十條 貸款辦法：本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時，應(yīng)另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜,。

第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(

第九條)所規(guī)定工程進度的定付款時,，其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起，按日加付千分之一計算滯納金,，上項滯納金于補交其應(yīng)付款時一并付與乙方,，如逾期滯納達十五天，經(jīng)乙方催告仍延不交付時,，即視為甲方違約，乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書,，代管印章委托書等與本契約有連帶關(guān)系的約定,，甲方同意將已繳的款項現(xiàn)金部分由乙方?jīng)]收，以為抵償乙方所受的損失,，乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與

第三者或為其他處分,，甲方絕無異議，甲方若依前條約定的付款規(guī)定,，以票據(jù)支付時,，甲方保證兌現(xiàn)，如有遭退票情形等,，視為甲方未繳款,，依前述約定方式處理。

第十二條 本約房屋如乙方非因

第五條的情形而逾期交屋時,，其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,，如乙方因本身因素不履行交屋，及半途發(fā)生糾葛不能出賣等情況時,，除應(yīng)將既收價款全數(shù)退還甲方外,，并應(yīng)賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,，致使乙方不能交付本契約房屋時,，雙方同意解除本契約，乙方應(yīng)將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。

第十三條 契約房屋已登記于甲方名義,，如甲方違約拒付款項,，經(jīng)乙方催仍不交付時，甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,，甲方不得另有其他的要求,。

第十四條 甲方負責訂購本房屋土地，其房屋產(chǎn)權(quán)及基地產(chǎn)權(quán)的移轉(zhuǎn)登記事,，乙方負責于本房屋建造完成,，經(jīng)政府主管單位發(fā)給使用執(zhí)照,，及甲方依約履行其義務(wù)后,，乙方負責聘請代書與甲方共同委托統(tǒng)籌辦理，甲方應(yīng)按照乙方通知的時間內(nèi),，將應(yīng)提出的證件及在有關(guān)文件上蓋章,，連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲,、乙雙方應(yīng)負擔的費用如下：

(一)建筑物登記費,、土地登記費、印花稅,、契稅,、監(jiān)證費(或公證費用各項規(guī)費及代辦產(chǎn)權(quán)登記費用由甲方負擔。

(二)本契約土地移轉(zhuǎn)過戶前的土地價款及移轉(zhuǎn)過戶時發(fā)生的增值稅由乙負擔,。

(三)本契約房地移轉(zhuǎn)登記及質(zhì)押款的抵押權(quán)設(shè)定登記移轉(zhuǎn)規(guī)費,，公定紙、印花稅,、保險費及代辦手續(xù)費均由甲方負擔,。

(四)自領(lǐng)到使用執(zhí)照之日起所發(fā)生的房屋稅、地價稅,、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,，均由甲方負擔如數(shù)繳清不得異議。

(五)以上各項應(yīng)由甲方負擔的費用,，如由乙方先行墊付或代繳,，甲方應(yīng)數(shù)歸還需要。

第十五條 產(chǎn)權(quán)登記：本契約房地產(chǎn)權(quán)登記由乙方指定代理人,，統(tǒng)一辦理土移轉(zhuǎn)登記,，建物所有權(quán)登記及貸款抵押權(quán)設(shè)定登記等手續(xù)。

第十六條 本契約房地,，乙方保證產(chǎn)權(quán)清楚,，絕無任何糾紛或設(shè)定他項權(quán)利象，如有任何糾葛，乙方應(yīng)負責清理,，不得損害甲方的利益,。

第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起，無論所開列單據(jù)的抬為任何一方,，均就負擔下列費用：

(一)本戶水電基本費用,。

(二)本房屋自領(lǐng)得使用執(zhí)照日起的房屋稅,。

(三)屬于本房屋公共使用應(yīng)由全體住戶分擔的水電費用,。

(四)屬于本建筑清潔保持、公共設(shè)施及設(shè)備的整理,、操作與維護等事項應(yīng)由全體住戶分擔的管理費用,。

(五)本房屋有關(guān)公共管理費用的分擔,。

第十八條 本契約房屋于建筑完成經(jīng)主管機關(guān)發(fā)給使用執(zhí)照后，甲方應(yīng)付清列款項稅費等,，乙方始行交屋,，甲方如不協(xié)辦或遲延逾期的，致影響本契約各項產(chǎn)權(quán)登記或施工進度時視同違約,，并應(yīng)負賠償乙方一切損失之責,。

(一)繳付本約

第十四條

第一、三,、四項約定應(yīng)付的稅捐,。

(二)辦妥產(chǎn)權(quán)登記及代辦貸款等費用，并預付乙方四個月的利息,。

(三)付清因逾期付款的滯納金,。

(四)付清本房屋的所有優(yōu)惠貸款。

第十九條 通知送達：甲乙雙方所為的征詢,、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,，有拒收或無法投遞致退回的，均以郵局

第一次投遞之日期為送達之日,。甲方的住址如有變更時,，負有通知乙方的義務(wù)。

第二十條 其他事項：

(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設(shè)計,，須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,，所需工程費用經(jīng)雙方議定價格后，差價由甲方于變更同時給付乙方,，但經(jīng)不減少于原定總價為原則,，如甲方未在約定期間內(nèi)給付時，乙方即視為甲方已取消變更設(shè)計的要求,，乙方為避免影響工程的進度,，得按原合約圖說施工,，甲方無異議。

(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,，甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施,。

(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續(xù)、土地移轉(zhuǎn)登記完畢甲方領(lǐng)所有權(quán)同時,，本契約書及本約有連帶關(guān)系的契約,、附件，甲方得一并由乙方收回作廢,。

第二十一條 本契約的約束與效力：

(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權(quán)利義務(wù)自行轉(zhuǎn)讓他人,，但經(jīng)雙方同意后，本契約所約定事項對甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)的受讓人合法繼承人具有同等約束力,。

(二)本契約附件視為本契約的一部分,，與本契約具有同等效力，附件未定的,，依據(jù)本契約的規(guī)定,。

第二十二條 未盡事宜：本契約如有未盡事宜,，必要時由甲乙雙方洽定,。

第二十三條 契約分存：上述契約事項經(jīng)雙方同意，恐口頭無憑,。特立本契書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑，并自簽訂日起升效，印花稅由甲乙雙方自貼銷。

第二十四條 有關(guān)本契約的權(quán)義，雙方同意以_________法院為管轄法院,。甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________代表人(簽字)：_________

代表人(簽字)：_________住址：_________

住址：_________身份證號碼：_________

身份證號碼：_________電話：_________

電話：_________________年____月____日

________年____月____日簽訂地點：_________

簽訂地點

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇十九

發(fā)包人：成都(以下簡稱甲方)承包人：四川(以下簡稱乙方)為進一步明確甲乙雙方的責任,、權(quán)利,、義務(wù)， 在《 建筑施工工程合同》基礎(chǔ)上,，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定,，并結(jié)合本工程的具體情況,，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協(xié)議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協(xié)議。

一. 工程概況

1. 工程名稱： 住宅工程

2. 工程地址：

3. 建筑面積：5111

8.132

4. 結(jié)構(gòu)類型：框架結(jié)構(gòu) 、地上111層 、獨立地下室1層

5. 設(shè)計單位：四川

6. 監(jiān)理單位：四川

二. 工程內(nèi)容及承包范圍

1. 乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包,，承包范圍為：基礎(chǔ),、主體,、裝飾裝修工程(見本協(xié)議附件一:工程量清單報價書),。

2. 包括乙方承包范圍內(nèi)的因設(shè)計變更而引起的增減工程,。

3. 甲方指定分包工程內(nèi)容見本協(xié)議附件二。

三. 合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)計)

1. 開,、竣工日期

1.1 開工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;總工期：420天(含法定節(jié)假日)以建設(shè)工程竣工驗收報告所載日期為準。

2. 施工進度

2.1 本工程分兩期實施,。一期工程為一,、二號樓,。二期工程為三、四號樓和獨立地下室(見本協(xié)議附件三：即總平面圖),。

2.2 乙方應(yīng)于合同簽訂并收到施工圖后10天內(nèi)向監(jiān)理和甲方提交詳細的施工組織設(shè)計,，甲方和監(jiān)理在乙方施工組織設(shè)計提交后的10天內(nèi)若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意,。

2.3 二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日;二號樓：________年1____月1____日;四號樓：________年____月____日.

2.4 三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日;地下室完成時間：在________年____月3____日.

3. 工期違約責任

3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期),，甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,，甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元,。

3.2 若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,，甲方按3000元天給予乙方獎勵,，但獎罰累計不超過10萬元。

4. 如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理,。

5. 工期不順延情況：

5.1 各種自然因素(如下雨,、大風、高低溫天氣等);

5.2 停水,、停電,、節(jié)假日及地方性政策調(diào)整等因素對工期的影響(若一周內(nèi)停電、停水累計超過8小時,，工期予以順延);

5.3 因乙方施工質(zhì)量問題或施工安排不當導致設(shè)計變更以及擅自變更設(shè)計而發(fā)生的費用和由此導致甲方的損失,，均由乙方承擔，工期不予順延,。

6. 工期延誤:由以下原因造成工期延誤,，工期應(yīng)相應(yīng)順延：

6.1 按《xx條款》第十三條執(zhí)行。

6.2 甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤,。

四. 質(zhì)量與檢驗標準

1.1 工程質(zhì)量：合格.基礎(chǔ),、主體驗收及竣工驗收均應(yīng)一次性通過____區(qū)質(zhì)監(jiān)部門驗收合格;

1.2 因乙方原因造成工程質(zhì)量問題及使用不符合設(shè)計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建,。否則甲方有權(quán)要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應(yīng)返工價款,。

1.3 乙方應(yīng)及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續(xù)。

1.4 設(shè)計圖中室內(nèi)天棚不抹灰,，乙方按常規(guī)普通法施工,，若甲方有其他要求，另行辦理相關(guān)手續(xù),。

五. 合同價款與支付

1. 合同價款：暫定為人民幣3260.525215萬元(叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分),。結(jié)算工程量以實際完成的工程量為準。

1.1 合同價款中的規(guī)費、措施費

(一),、措施費

(二)由乙方在工程全過程中包干使用,，不作任何調(diào)整。具體包干費用內(nèi)容包括但不限于以下項目：

1.

1.1 規(guī)費：即養(yǎng)老保險費,、失業(yè)保險費,、醫(yī)療保險費、住房公積金,、危險作業(yè)意外傷害保險;

1.

1.2 措施費

(一)：即安全施工,、文明施工、臨時設(shè)施,、

1.

1.3 措施費

(二)：即大型機械設(shè)備進出場及安拆,、垂直運輸機械、腳手架,、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架,、已完工程及設(shè)備保護。

1.

1.4 其他不可預見費及風險包干費

1.2 本工程稅金按國家稅法及相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行,。

2. 合同價款的調(diào)整： 由于工程量清單漏項,、新增項目、設(shè)計變更引起的新增工程量清單項目,，其結(jié)算價格按以下方式計算：

2.1 乙方工程量清單報價書中已有適用于此工程項目的綜合單價,，按已有的綜合單價計算;

2.2 乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價,。

2.3 乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的,，依據(jù)________年《____省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)配套文件的規(guī)定，套用相應(yīng)定額子項后確定該項目的綜合單價,。該項目的材料由甲方認質(zhì)認價,，人工費按施工期間政策規(guī)定調(diào)增，綜合費按27%計取,，機械費按定額子項計取,，(措施一、規(guī)費,、措施二不計取),。

2.4 施工期間人工費按政府規(guī)定系數(shù)并結(jié)合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調(diào)整。

2.5 獎勵

2.

5.1 若乙方的工程質(zhì)量,、進度,、安全、協(xié)調(diào)配合,、節(jié)約成本、現(xiàn)場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元,。

2.

5.2 乙方提出合理化建議,，若經(jīng)甲方采納而節(jié)約的工程直接費,，甲,、乙雙方按6:4的比例分享,。

3. 工程進度款的支付

3.1 工程形象進度必須滿足合同及本協(xié)議的約定,，工程量進度報表經(jīng)甲方及監(jiān)理審核后支付乙方工程進度款。

3.2 支付時間：一,、二號樓主體三層頂板完成后,，甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款,、下同)，三層以上工程款按月形象進度支付;三,、四號樓主體一層頂板完成后,，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付,。甲方及監(jiān)理單位確認計量結(jié)果后10天內(nèi),，按審定產(chǎn)值的90%支付上月進度款;支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付;

3.3 若乙方發(fā)生嚴重質(zhì)量事故或嚴重安全事故(按國家有關(guān)安全質(zhì)量事故規(guī)定進行界定),，甲方有權(quán)暫停支付工程進度款,。

3.4 因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款,。下一期工程進度款的支付,、應(yīng)在乙方將工程進度調(diào)整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內(nèi)后，甲方才恢復支付工程進度款。

3.5 以房抵工程款的說明：甲,、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應(yīng)收本項目工程結(jié)算總價款的30%,，并從每筆應(yīng)付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅,，應(yīng)同乙方協(xié)商,。甲方收回時，應(yīng)將相應(yīng)的應(yīng)付工程款支付給乙方,。本工程商品住宅作價的原則,、方式及相關(guān)辦法由雙方另行簽定補充協(xié)議。

3.6 如發(fā)包人出現(xiàn)延期支付工程進度款的情況,按xx條款第2

6.3及2

6.4條執(zhí)行,。

3.7 工程結(jié)算

3.

7.1 乙方竣工結(jié)算經(jīng)審計后____日內(nèi)支付至工程結(jié)算總價款的95%(不得與

3.5條相沖突);工程結(jié)算總價款的5%作為保修金,，保修期屆滿之日起1____日內(nèi)結(jié)清。

3.

7.2 質(zhì)量保修金的支付：各分部分項工程保修期屆滿,、經(jīng)甲方對工程質(zhì)量確認無異議后14天內(nèi),，按各分部分項工程的保修金額，甲方與乙方辦理保修款結(jié)算,，將剩余保修款一次性支付乙方;基礎(chǔ)工程,、房屋建筑工程在交工滿________年后____日內(nèi)，按其保修金額支付給乙方,。

3.8 結(jié)算審計：

3.

8.1 結(jié)算審計時甲乙雙方應(yīng)積極配合審計工作,，應(yīng)在雙方確認竣工結(jié)算資料真實、完備之日起原則上在3個月內(nèi)完成本工程的結(jié)算審計,。

3.

8.2 結(jié)算審計費的支付辦法：按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

4. 履約保證金：乙方在簽訂本協(xié)議之日起____日內(nèi),在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元，作為本協(xié)議的履約保證金,。該保證金在三號樓,、四號樓的二層封頂后____日內(nèi)由甲方無息退還乙方50%;合同內(nèi)工作內(nèi)容竣工后____日內(nèi)無息退還剩余50%。

六. 材料價格及材料的采購

1. 材料價格調(diào)整

1.1 若甲方對某項主要材料進行調(diào)整(套用定額不發(fā)生變化),，僅對材料差價進行調(diào)整,。

1.2 非暫定價材料不作調(diào)整，但砂,、石,、石灰材料價格風險系數(shù)5%，超過5%部分按實調(diào)整,，稅金按規(guī)定計取,。乙方無權(quán)更換工程量清單中的任何材料。

2. 材料采購

2.1 乙方必須按甲方規(guī)定品牌采購,，并且在采購前15天將樣品及價格送監(jiān)理工程師及甲方代表認可后方可采購,。對于非暫定價材料部份,，如甲方采納乙方建議的性能相同且價格較優(yōu)的其它品牌，即按第五條的

2.5款進行獎勵,。

2.2 甲方對于暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行采購時,，乙方應(yīng)予以支持,。

七. 工程變更及簽證

1. 工程變更及簽證必須注明：事由,、工作范圍及部位、具體作法,、尺寸,、工程數(shù)量和費用組成。簽證文字的表述應(yīng)做到鮮明,、準確,，必要時應(yīng)附圖，且在簽證單結(jié)尾處注明此項后無內(nèi)容,。

2. 本工程的所有變更及簽證,，均應(yīng)經(jīng)甲方代表或甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理工程師簽字后方可生效，甲方,、監(jiān)理,、施工單位均應(yīng)保留原件。

3. 甲方有權(quán)對設(shè)計圖紙進行變更,。

4. 乙方發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤或不合理之處,，應(yīng)及時通知甲方工程部、監(jiān)理部和設(shè)計單位,，由設(shè)計單位(或甲方)提供設(shè)計變更文件,，經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方代表簽字批準后實施,。

5. 甲方對已完成的分項工程進行變更,，乙方應(yīng)在施工前將施工方案報甲方及監(jiān)理單位確認。乙方應(yīng)謹慎保護可能重復利用的材料,、設(shè)備,。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設(shè)備損壞的,由乙方承擔相應(yīng)損失,。

6. 需辦理簽證的隱蔽工程,，乙方應(yīng)在隱蔽前三天填寫簽證單，并由監(jiān)理工程師及甲方代表確認,。如因乙方原因?qū)е鹿こ塘繜o法核實,，則不予辦理簽證。

7. 乙方應(yīng)在設(shè)計變更實施前48小時向甲方提交書面報價,，由甲方及監(jiān)理審核,，按審核后的造價決算,。

8. 設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證的計價原則：按5章第2條執(zhí)行,。

9. 臨時用工簽證應(yīng)明確：工作內(nèi)容及工作量,、工作時間、工作人數(shù)及用工價格,。

10. 辦理簽證時,，乙方應(yīng)提供經(jīng)甲方確認的有關(guān)方案或數(shù)據(jù)原件，簽證單原件一式四份,。

八. 竣工驗收：按《xx條款》執(zhí)行,。

九. 工程質(zhì)量保修

1. 工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容：

1.1 乙方在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章的規(guī)定和雙方約定,，承擔承包范圍內(nèi)工程質(zhì)量保修責任。

1.2 凡屬于乙方原因造成的質(zhì)量問題或其他缺陷,，均屬于乙方保修責任范圍,，其維修費用和因乙方維修造成業(yè)主的相關(guān)損失，應(yīng)由乙方承擔;不屬于乙方責任,，但是經(jīng)由雙方協(xié)商由乙方施工的,，乙方應(yīng)配合檢修，費用由責任方承擔,。

2. 質(zhì)量保修期限如下(以雙方在工程移交書上簽字之日起計算)：

2.1 地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)工程,，為設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限;

2.2 屋面防水工程、衛(wèi)生間,、廚房,、陽臺和外墻面的滲漏(包括臺風、暴雨等自然條件下的影響)為________年;

2.3 電氣管線,、給排水管道,、設(shè)備安裝和裝修工程為________年;

2.4 給排水設(shè)施、道路等配套工程為________年;

2.5 供熱及制冷系統(tǒng)為________年;

2.6 其他項目的保修期為________年

3. 質(zhì)量保修責任

3.1 因乙方施工質(zhì)量原因?qū)е聵I(yè)主退房,、要求甲方給予賠償?shù)?，其?jīng)濟責任和法律責任均由乙方承擔。

3.2 保修期內(nèi)的維修：一般性維修乙方應(yīng)在接到通知后24小時內(nèi)到達;緊急事故乙方應(yīng)在接到通知后8小時內(nèi)到達現(xiàn)場搶修;業(yè)主收房后出現(xiàn)滲漏水,、有水區(qū)域返水,，乙方應(yīng)在16小時內(nèi)修復。

3.3 乙方未及時維修或未在合理期限內(nèi)維修完好,、或經(jīng)過兩次維修都未能修好的,，甲方有權(quán)自行請人代為維修并確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質(zhì)保金時扣除,，但不等于解除乙方應(yīng)負的責任,。

3.4 乙方每次維修完畢,，應(yīng)負責將施工現(xiàn)場清理干凈、并取得業(yè)主和甲方(或物管公司)的驗收簽字,。

3.5 涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)立即向當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告，并采取安全防范措施,。由原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)等級的設(shè)計單位提出保修方案后,，由乙方實施保修。

十. 雙方的權(quán)利和義務(wù)

1. 甲方代表及職責

1.1 本工程甲方代表為 ,。甲方代表代表甲方行使合同約定的權(quán)力,，履行合同約定的職責。甲方如另行委托其他人員代行上述全部或部分職責的,，以甲方向乙方出具的授權(quán)委托文件或書面通知為準。

1.2 本工程甲方現(xiàn)場代表為王,。甲方現(xiàn)場代表的職責：負責監(jiān)督檢查工程質(zhì)量及工程進度,，負責設(shè)計變更、技術(shù)核定及現(xiàn)場簽證的簽署,，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核,，以及與設(shè)計單位等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)。

2.乙方駐工地代表及其他人員

2.1 乙方項目經(jīng)理為 ,，項目技術(shù)負責人為 ,，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。

2.2 乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段),，均須專職在崗,，堅守施工現(xiàn)場，不得兼任其他項目任何職務(wù);如需對人員,、機械設(shè)備,、施工方案等變更，必須提前一周以書面形式報經(jīng)甲方同意,。

2.3 乙方的要求,、通知均應(yīng)以書面形式由乙方項目經(jīng)理簽字加蓋乙方公章或項目專用章后遞交甲方。

2.4 乙方項目經(jīng)理或項目技術(shù)負責人必須參加每周工程例會,，因故不能參加的應(yīng)提前8小時向監(jiān)理部請假,、并在獲得監(jiān)理部同意后方可缺席。

2.5 乙方代表除以下原因外,，在竣工驗收完成前不能替換

2.

5.1 因病而不能堅持工作者;

2.

5.2 無法擔任與該工程建設(shè)相關(guān)的工作,。

2.

5.3 因刑事責任或經(jīng)濟糾紛無法繼續(xù)擔任此項工作。

2.

5.4 被吊銷資格證,。

2.

5.5 甲方認為不稱職者,。

2.6 乙方代表換人,，必須經(jīng)甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續(xù)承擔乙方應(yīng)有的責任,。

2.7 乙方在開工前應(yīng)向甲方提供有關(guān)人員資質(zhì)證書及崗位證書等證件,。

2.8 以下甲方確認無法勝任工作的人員，經(jīng)甲方要求,，必須調(diào)離本工程范圍,。同時，乙方應(yīng)盡快用甲方批準的合格的人員代替上述調(diào)離的人員,。

2.

8.1 對施工質(zhì)量,、進度達不到合同要求負有責任的施工人員;

2.

8.2 業(yè)務(wù)水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;

2.

8.3 不能積極配合甲方正常工作;

2.

8.4 違反甲方或乙方工地現(xiàn)場管理規(guī)定者;

2.

8.5 無證上崗者(適用于按規(guī)定必須持證上崗者);

2.

8.6 與工程量清單報價書及合同規(guī)定名冊不符者;

2.

8.7 與本工程施工無關(guān)的人員等,。

3.甲方的工作

3.1 施工前準備

3.

1.1 完成紅線以外的三通,，提供水、電接口到紅線,。乙方進場后,，甲乙雙方及時辦理臨時水電設(shè)施的移交手續(xù)。

3.

1.2 負責辦理施工許可證等合法手續(xù),，乙方協(xié)助辦理,。

3.

1.3 提供施工場地工程地質(zhì)、地下管網(wǎng)線路資料,，必要時乙方應(yīng)進一步探明,。

3.

1.4 將水準點、坐標控制點現(xiàn)場交驗予乙方,，由乙方自費負責保護,，若保護不當造成的損失由乙方負擔。

3.

1.5 向乙方提供8套施工圖,。

3.2 施工期間

3.

2.1 監(jiān)督檢查工程質(zhì)量,、進度，設(shè)計變更的簽證,、工程進度款的支付,、辦理竣工決算等。

3.

2.2 根據(jù)銷售等實際需要,對施工現(xiàn)場發(fā)出調(diào)整,、變更指令,。

3.

2.3 負責協(xié)調(diào)周邊關(guān)系和政府職能部門的關(guān)系。

4. 乙方的工作

4.1 執(zhí)行本合同的約定,，履行與乙方有關(guān)的權(quán)利和責任,。合同簽訂后____日內(nèi)提交施工現(xiàn)場布置方案，經(jīng)甲方代表,、項目總監(jiān)批準后進場作施工前期準備工作,，并按合同要求的質(zhì)量和工期完成本工程,。

4.2 遵守有關(guān)法律的規(guī)定,接受甲方和監(jiān)理的指令,按照施工圖紙、設(shè)計變更單,、工程施工及驗收規(guī)范等進行施工,。

4.3 負責搭建工地現(xiàn)場臨時設(shè)施，臨時道路,、管線的施工,、保養(yǎng)、移位及拆除,，現(xiàn)場管線和鄰近建筑物,、構(gòu)筑物及鄰街交通要道、人行道的防護,。向甲方,、監(jiān)理提供現(xiàn)場辦公室三間。

4.4 負責從甲方指定的施工用電,、用水接駁點按甲方批準的接駁方案接駁,。施工用水、電的費用及接駁等所發(fā)生的相關(guān)費用由乙方承擔,。

4.5 提供大型施工機械設(shè)備年檢證等資料。

4.6 乙方須提交詳細的施工組織設(shè)計,，施工組織設(shè)計包括施工總進度計劃(采用時標網(wǎng)絡(luò)圖繪制),、甲供材料計劃及乙供材料計劃，并嚴格按照經(jīng)甲方及監(jiān)理批準后的施工組織設(shè)計施工,。

4.7 如甲方提供的施工文件不完整,，乙方須于合同簽訂后____日內(nèi)以書面方式向甲方提出補充施工文件(須列清單)，并提供時間表,，列x在不影響進度的情況下,，甲方應(yīng)向乙方提供補充施工文件的內(nèi)容及最后期限。在工程施工過程中,，乙方亦有義務(wù)以書面形式及時向甲方進行提示,。

4.8 每月二十____日前向甲方及監(jiān)理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體,、詳細,。若不按時、按要求報送,，甲方有權(quán)不予支付進度款或支付時間順延,。

4.9 工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監(jiān)理,，旬報內(nèi)容包括本旬計劃和上旬完成工作,、未完成情況說明(包括擬采取措施,、最終完成時間)

4.10 做好施工組織管理、維持現(xiàn)場整潔,、道路暢通,、不漏、不灑,、不揚,，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路,，達到文明施工,。以上工作甲方有權(quán)檢查。甲方要求整改的部份,，若乙方逾期未整改,，則另行處理，并從工程款中扣除所發(fā)生的費用的兩倍作為罰金,。甲方指定分包單位應(yīng)協(xié)助乙方完成上述工作,，并承擔同樣責任。

4.11 本工程現(xiàn)場所有建筑垃圾,、生活垃圾須按甲方代表指令清理并運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外),。乙方須自行聯(lián)系政府規(guī)定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發(fā)生的環(huán)保費,、____市衛(wèi)生費,、堆放費、各種可能發(fā)生的罰款等費用均由乙方負責,。若乙方不及時按甲方指令清運,，甲方可另行委托其他單位清運，由此產(chǎn)生的所有費用將從乙方進度款中按所發(fā)生費用扣除,，乙方應(yīng)予以支持,。

4.12 在室外工程開工后，甲方有權(quán)要求乙方拆除影響室外工程的臨時設(shè)施,，乙方須無條件配合,，甲方對此不予補償。但經(jīng)甲方批準的除外,。

4.13 按合同約定,，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協(xié)調(diào)及配合,，參加分包工程的分項,、分部工程驗收和竣工驗收，并提出整體驗收意見。

4.14 工程竣工前應(yīng)將現(xiàn)場清理干凈,，做到工畢場清。

4.15 負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會,、專題會,、協(xié)調(diào)會。按施工圖紙,、圖紙會審紀要、設(shè)計修改(或變更)通知單和國家現(xiàn)行驗收規(guī)范作好自檢工作。

4.16 做好施工記錄,、隱蔽工程記錄、施工技術(shù)資料作為竣工驗收資料移交甲方,。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規(guī)定整理,，在竣工前1____日內(nèi)提交給乙方，由乙方按規(guī)定整理匯總,。

4.17 工程竣工驗收完成后未移交給甲方之前,，乙方負責承包范圍內(nèi)的成品和半成品保護,、施工圍墻的維護,、提供臨時廁所,，直至工程全部竣工完畢并移交甲方為止,。乙方保護期間發(fā)生損壞,，乙方出資修復。如因甲方提前使用,，造成損壞發(fā)生的修復費用由甲方承擔,。

4.18 與本工程無關(guān)的設(shè)備,、材料均不得進入現(xiàn)場,，甲方有權(quán)進行檢查,。

4.19 乙方的現(xiàn)場施工人員,、機械、設(shè)備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求,。若乙方進度不能滿足甲方要求,，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械,、設(shè)備、材料等,，由此引起的相關(guān)費用甲方不予補償,。

4.20 乙方施工前應(yīng)組織專業(yè)人員仔細審閱設(shè)計文件,，有責任發(fā)現(xiàn)并提出設(shè)計文件存在的問題,。若發(fā)現(xiàn)工程按現(xiàn)有施工設(shè)計文件或指令施工將要發(fā)生質(zhì)量缺陷,，應(yīng)立即書面報告甲方,。經(jīng)甲方?jīng)Q定按原要求施工,，乙方應(yīng)予執(zhí)行。

4.21 在施工過程中必須配合甲方銷售需要,，積極配合樣板房的施工,。

4.22 遵守政府主管部門對施工場地交通,、施工噪音,、夜間施工、安全生產(chǎn)有關(guān)的管理規(guī)定,，按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),，并以書面形式通知甲方、監(jiān)理;嚴格遵守有關(guān)環(huán)境保護法律,，并按照環(huán)境檢查審核要求,，加強施工現(xiàn)場的環(huán)境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態(tài)保護,、水土保持措施,，由此發(fā)生的費用及由于乙方責任造成的罰款由乙方負責。

4.23 加強施工隊伍法制教育,，在工程場地內(nèi)和工程場地周邊不得有擾社會治安,。若有違法犯罪活動和人員，應(yīng)立即交由公安機關(guān)處理,，不得私自違法處理,。

4.24 墻改,、散裝水泥、臨時路口,、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納,，乙方按有關(guān)部門相應(yīng)要求(若有)及時提供相應(yīng)資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關(guān)保證金或押金未能全部或部分退回等,、由于乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責,，甲方有權(quán)從支付乙方的任何工程款項中扣回。

4.25 乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協(xié)議書》,，并嚴格遵守,。

4.26 乙方施工期間，其公司內(nèi)部任何勞資糾紛,，均由乙方自行解決,。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關(guān)損失由乙方承擔,。

5. 現(xiàn)場管理

5.1 安全施工與檢查：乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全生產(chǎn)管理條例要求組織施工,，并受行業(yè)安全檢查人員依法進行的監(jiān)督檢查。采取必須的和必要的安全防護措施,，消除事故隱患,。本合同施工范圍內(nèi)發(fā)生的安全事故責任和因此發(fā)生的費用，全部由乙方承擔,。

5.2 安全防護：乙方在動力設(shè)備,、輸電線路、地下管道,、密封防塵操作間,、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應(yīng)向監(jiān)理提出安全防護措施,，經(jīng)監(jiān)理認可后實施,。

5.3 事故處理：發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知監(jiān)理及甲方,，同時按政府有關(guān)部門要求處理,，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。甲方,、乙方對事故責任有爭議時,，應(yīng)按政府有關(guān)部門的認定處理，或參照爭議解決條款,。

5.4 文明施工：本工程以總平面紅線范圍作為施工場地,，施工平面布置須考慮周全，并經(jīng)甲方審核后方可實施。

5.5 乙方應(yīng)嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工,、文明施工等規(guī)范,、條例。遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定,。

5.6 乙方現(xiàn)場辦公室應(yīng)配置齊全,、完好的辦公設(shè)備。

5.7 施工期間,，乙方應(yīng)及時整理和安排所有機械,、工具、材料,、建筑垃圾等,，做到場清。工程建設(shè)中每個樓層的多余材料,、建筑垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸?shù)降孛妫瑖澜麖母呖罩苯酉蛳聮佄铩?/p>

5.8 乙方應(yīng)嚴格遵守地方政府和有關(guān)部門的規(guī)定,，辦理施工場地交通,、噪音、環(huán)境衛(wèi)生和場外污染等有關(guān)手續(xù),，發(fā)生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔,。

5.9 現(xiàn)場用水用電管理

5.

9.1 乙方用電用水必須安裝水表、電表(乙方水,、電表安裝及移位須報甲方同意),。安裝完成后雙方共同抄底度數(shù)，并簽字認可,。

5.

9.2 施工中根椐水,、電表用量按供電局、自來水公司規(guī)定的價格支付費用,。價格按供電局,、自來水公司出具的收費單為準。

5.

9.3 乙方負責提供本工程范圍內(nèi)分包單位施工用水用電的接口,，其水電費用由分包單位自理,。十

一. 其他

1. 乙方對甲方指定分包單位的配合及管理

1.1 甲方指定分包的工程范圍見本協(xié)議附件四。

1.2 對甲方指定分包的工程,，乙方應(yīng)負責管理配合,。分包工程配合費按以下費率收取：

1.

2.1 普通水電工程按中標價的2%收取;

1.

2.2售樓部土建工程按中標價的1%收取;

1.

2.3外墻保溫隔熱,、外墻涂料工程按中標價的

1.5%收取,。

1.3 按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。

1.4 指定分包方應(yīng)在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。

1.5 乙方對工程進度,、安全及文明協(xié)助管理,。

1.6 乙方應(yīng)對分包商的施工進度計劃進行匯總分析，對施工中有矛盾的地方進行協(xié)調(diào)并提出解決辦法,。

1.7 乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯(lián)系,，并在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則,，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔,。如分包方不配合，由分包方負責并承擔乙方的損失,。

1.8 提供標高,、定位點線等。

2. 乙方分包管理

2.1 乙方未經(jīng)甲方書面同意,，不得將本合同承包內(nèi)容或任何分項工程對外進行轉(zhuǎn)包,。

2.2 乙方分包要求

2.

2.1 分包須經(jīng)甲方及監(jiān)理書面批準，并向甲方及監(jiān)理單位提供分包單位資質(zhì)證書,、分包合同,、分包工程施工方案。

2.

2.2 乙方應(yīng)在分包施工現(xiàn)場派駐監(jiān)督管理人員,，對分包工程的質(zhì)量和進度負責,。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約,。

2.

2.3 乙方應(yīng)在開工前30天內(nèi)提交乙方分包工程內(nèi)容并經(jīng)甲方認可,。乙方分包工程的進、退場時間,，經(jīng)甲方,、監(jiān)理確認后執(zhí)行。

4. 銷售配合

3.1 甲方將根據(jù)銷售需要,，安排施工現(xiàn)場不定期對社會開放,。乙方在開放日前應(yīng)對施工現(xiàn)場進行清理，并作好相應(yīng)的安全防護措施,。

3.2 為配合銷售而需要提前施工的項目,，應(yīng)按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：

3.

2.1 按甲方要求的時間完成各種施工設(shè)施,、設(shè)備的遷移,。

3.

2.2 樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、墻面抹灰,、油漆及樓梯欄桿的安裝,。

3.

2.3 樣板間內(nèi)的墻面的抹灰,、油漆、地面的找平,、廚房,、洗手間的防水處理、防護門的安裝,。

3.

2.4 樣板間外施工通道的上層防護措施應(yīng)按規(guī)范做好,。

3.

2.5 樣板間外施工用安全網(wǎng)，在樣板間開放前應(yīng)換用新購置的安全網(wǎng),。

3.

2.6 以上工程內(nèi)容若在乙方承包范圍(清單報價書)外,，費用由甲方支付。

3.

2.7 如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作,，甲方可另請其他施工單位進行施工,，所發(fā)生的費用甲方有權(quán)從應(yīng)付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程，以現(xiàn)場簽證的形式支付相關(guān)費用,。十

二. 協(xié)議解除

1. 除本協(xié)議約定的解除條件外,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，也可以解除本協(xié)議,。

2. 當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉(zhuǎn)包給他人,、或肢解后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人,甲方有權(quán)解除本協(xié)議。

3. 因不可抗力致使合同無法履行的,，甲乙雙方可以解除本協(xié)議。

4. 甲,、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時,，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同通知，并在發(fā)出通知前7天告知對方,，通知送達對方時合同解除,。對解除合同有爭議的，可依本合同有關(guān)的約定處理,。

5.合同解除后,，乙方應(yīng)妥善做好已完成工程和已購材料、設(shè)備的保護,，并在____日內(nèi)向甲方完成移交工作,。甲方應(yīng)為乙方的撤出提供必要條件，乙方應(yīng)按甲方的要求將自有的機械設(shè)備和人員撤出施工場地,。乙方未完善移交手續(xù)擅自撤場的,，應(yīng)該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據(jù)甲方要求完全撤出施工現(xiàn)場并辦理完決算手續(xù)后支付,。

6.甲方不支付乙方因撤出施工現(xiàn)場所發(fā)生的費用,。已經(jīng)訂貨的材料,、設(shè)備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，并承擔相應(yīng)損失,。

7.乙方退場條款：無論何種原因?qū)е潞贤獬?，為保證工程項目的順利完工并交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決,，乙方均應(yīng)在合同解除達成協(xié)議或解除合同通知送達之日起1____日內(nèi)清退出場,，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金,。乙方在履行本協(xié)議過程中,，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人,，以及為維護社會穩(wěn)定,，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規(guī)定辦理

8.甲方依照法律規(guī)定和合同約定行使合同解除權(quán)時,，乙方投入施工的工程費用,，只按工程直接費進行結(jié)算。

9.因乙方違約造成合同解除(如：乙方公司內(nèi)部民工鬧事造成不良社會影響,、因乙方原因延誤工程關(guān)鍵工期,、乙方不能按約定實現(xiàn)合同承諾等)，應(yīng)賠償甲方一切經(jīng)濟損失,，并按上述退場條款的約定退場,。

10.因甲方無力支付工程款，并未提出有效的經(jīng)認可的辦法,，乙方有權(quán)為維護自身利益而停止繼續(xù)施工,。其停止施工期間的費用和其后的一切損失，甲方有責任給予賠償1

1.在竣工時,，須提交竣工資料4套,。十

二. 合同生效與終止、爭議的處理

1. 本補充協(xié)議自雙方簽訂之日起____日內(nèi)乙方向甲方足額支付履約保證金后生效,。

2. 除正常質(zhì)量保修外,，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務(wù)，本合同即告終止,。

3. 本補充協(xié)議一式陸份(其中正本貳份),，甲、乙雙方各執(zhí)正本壹份,、副本貳份,。

4. 本補充協(xié)議系《觀景上東建筑工程施工合同》的非實質(zhì)性補充，若二者不一致處,，以本補充協(xié)議為準,。

5. 本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交____市仲裁委員會仲裁,。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日 ________年____月____日

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇二十

甲方（委托方）：______________乙方（施工方）：______________簽約時間：____________________簽約地點：____________________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,，保護雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》,、建設(shè)部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定的 原則,，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議,，共同遵守,。

一、工程概況

1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住,。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記,，并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。

2.裝飾施工地點：_____區(qū)_____路（小區(qū)）_____幢_____號（單元）_____室,。

3.住房結(jié)構(gòu)：_____室_____廳_____結(jié)構(gòu),，建筑面積_____平方米。

4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《施工內(nèi)容表》,。

5.承包方式：（包工包料,，包清工，部分承包）,。

6.本工程由_____設(shè)計,。

7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工,，至________年____月____日竣工。

二,、工程價款及結(jié)算方式

1.總價款：_____（大寫）元（其中：設(shè)計費__元,，管理費（_____%）元，稅金（_____%）元,。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,，變更部分的工程款按實另計。

2.合同簽訂后,，甲方支付總價款的_____%,，計_____元。________年____月____日前,，甲方支付總價款的_____%,，計_____元,；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%,，計_____元,；________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%,，計_____元,；尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后____日內(nèi)一次付清。

三,、施工準備及雙方的義務(wù)甲方工作

1.甲方開工前,，應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案；確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,，應(yīng)當請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后，領(lǐng)取住宅裝修許可單,。

2.甲方應(yīng)在開工前_____天,，向乙方進行現(xiàn)場交底?？辗课?，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的家具,、陳設(shè)等采取保護措施,。向乙方提供施工需要的水、電,，并說明使用注意事項,。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。

4.指派為甲方代表,，負責合同履行,，對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理,、驗收,、變更、登記 手續(xù)和其他事項,。乙方工作

1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,，擬定方案和進度計劃，交甲方審定,。

2.指派為乙方代表,，負責合同履行。按要求組織施工,，保質(zhì),、保量,、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜,。

3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。

4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》,。

5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,，不得擾民及污染環(huán)境。

四,、材料的供應(yīng)甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料,、設(shè)備清單》本工程甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱,、規(guī)格,、型號、生產(chǎn)廠廠名,、廠址等,，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù),。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認可,，可繼續(xù)使用,，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔,。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱,、規(guī)格,、型號,、生產(chǎn)廠廠名,、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,，并應(yīng)得到甲方認可,，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用,。如乙方違反此規(guī)定的,，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,，應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償給甲方,。乙方提供的材料、設(shè)備,，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,，應(yīng)禁止使用。如已使用,，對工程造成的`損失由乙方負責

煤礦建設(shè)施工協(xié)議書篇二十一

甲方：

乙方：

受 (以下簡稱甲方)的委派,， (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經(jīng)營管理工作，為明確甲,、乙雙方的責,、權(quán)、利關(guān)系,，經(jīng)甲,、乙雙方充協(xié)商，特制訂以下條款,，供雙方共同遵守履行,。

一、項目經(jīng)理部主要負責人：

二,、經(jīng)營承包主要內(nèi)容

1,、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。

2,、各項流轉(zhuǎn)稅及附加包括：印花稅,、營業(yè)稅等稅金乙方有義務(wù)按稅務(wù)部門和有關(guān)部門的規(guī)定依法(規(guī))繳納。

3,、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復的首期工程款中(款到賬后一周內(nèi))按項目中標價的 %由甲方扣繳,，待業(yè)主最后一筆結(jié)算款到賬后再作內(nèi)部結(jié)算。

4,、本項目履約擔保中的現(xiàn)金部分由乙方支付,。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現(xiàn)金質(zhì)押金和承擔1%的銀行手續(xù)費,，保函返還后無息退還保函質(zhì)押金,。 如需甲方辦理預付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質(zhì)押金(現(xiàn)金)和1%的銀行手續(xù)費，預付款到項目賬戶后由甲方根據(jù)乙方完成項目施工實物工作量(現(xiàn)場評估)控制支付,。保函返還后無息退還預付款保函質(zhì)押金,。

5、項目部應(yīng)嚴肅印章,、賬號的管理(甲方派駐人員管理),，在使用項目章時應(yīng)嚴格遵守甲方印章管理的規(guī)定，簽訂本項目有關(guān)的材料采購或?qū)I(yè)分包合同時須甲方經(jīng)營部備案,。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經(jīng)營性合同,，否則視為違約并追究相關(guān)責任。

三,、甲,、乙雙方責任

(一)甲方責任

1、甲方應(yīng)不定期對乙方項目施工管理和經(jīng)營性活動進行檢查,、監(jiān)督,、指導，協(xié)助乙方解決管理中人,、財,、物的需求和其他實際問題。

2,、甲方應(yīng)對乙方的人事管理,、資金使用、財務(wù)賬目,、工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)、施工進度等方面進行全面監(jiān)督管理,，定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查,，以使工程順利完成。

3,、甲方應(yīng)盡可能對乙方提供人,、財、物等方面的便利,。乙方所需材料,、設(shè)備應(yīng)按公司《設(shè)備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同,。

(二)乙方責任

1,、乙方應(yīng)全面履行甲方與建設(shè)單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關(guān)文件的全部條款,，并對其安全,、質(zhì)量、工期、環(huán)保及其風險全面承擔責任,，按業(yè)主最終確定的完工期限完成全部工程內(nèi)容(項目部承包責_____為全部工程款及工程質(zhì)保金到賬、項目內(nèi)外部往來賬清算完成后止),。

2,、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應(yīng)遵守甲方制定的各項管理規(guī)章制度,，嚴格執(zhí)行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》,，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，做到文明施工,。

在本項目施工期間有義務(wù)配合甲方對執(zhí)行制度情況所進行的不定期的常規(guī)檢查和不少于兩次的安全生產(chǎn)大檢查,。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元,，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方,。

3、乙方有義務(wù)維護甲方的社會信譽,，如因工程進度,、質(zhì)量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發(fā)生召甲方法人代表訓話受罰等情況,，除賠償用戶的損失外,，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內(nèi)的罰款并在當期工程款中扣除。

4,、乙方在施工中應(yīng)全面執(zhí)行國家的《環(huán)境保護法》,、《水污染防治法》、《水利保護條例》,、《礦產(chǎn)資源法》等法律和法規(guī),，做好環(huán)境保護工作，避免由于施工引起的水利,、農(nóng)田,、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果,。

5,、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔,，甲方將再增加10000元/次的罰款,。乙方應(yīng)無條件返工、重建,、維修直至工程合格并交付建設(shè)單位使用為止,。

四、工程款項的使用和管理

項目結(jié)束后應(yīng)將項目財務(wù)賬簿交公司歸檔，經(jīng)公司財務(wù)對項目財務(wù)檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質(zhì)量保證金,。

3、項目部應(yīng)按國家對農(nóng)民工工資管理的有關(guān)規(guī)定按月造表并由農(nóng)民工本人簽領(lǐng)(附領(lǐng)取本人身份證)發(fā)放民工工資,，如甲方檢查無發(fā)放資料,，則項目戶頭的資金應(yīng)優(yōu)先發(fā)放民工工資并處壹萬元以內(nèi)數(shù)額的罰金。

4,、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規(guī)定,，對擅自挪用工程款應(yīng)視為_____行為，甲方有權(quán)追究其_____責任,。

五,、項目經(jīng)理部甲方委派人員基本工資標準

1、甲方委派技術(shù),、管理人員人,，基本工資按人均/月(含有關(guān)規(guī)費如社保金、住房公積金,、醫(yī)療_____費,、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預交公司財務(wù)方式),，工資由公司人事部門造表發(fā)放;委派人員的差旅,、通訊等辦公費用根據(jù)工作崗位需要由乙方按實報銷,。以上費用從宣布開工人員進場起計算，至工程結(jié)束甲方人員離開工地不再返回為止,。

2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關(guān)事務(wù),，所發(fā)生的費用由項目部承擔,。

六、對項目經(jīng)理部及項目責任人的獎罰和違約處理。

1、實現(xiàn)上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后,，項目結(jié)余部分(稅后)由項目承包責任人處置，但項目財務(wù)應(yīng)明晰,。

2,、項目部第一責任人實行風險承包,，第一責任人應(yīng)提供風險承包的擔保承諾書,，如第一責任人不能履約所造成的經(jīng)濟損失,，其擔保人負連帶賠償責任,，擔保有效期為項目保修期結(jié)束為止。

七,、其他事項

1,、如有未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充條款,。

2、如發(fā)生爭議,，雙方不能協(xié)調(diào)解決,，可向甲方工商注冊地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

3,、本合同一式兩份,，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力,，經(jīng)雙方簽字后生效,，至項目承包期結(jié)束、項目缺陷期后自行終止,。

甲方代表： 乙方代表：

(附身份證及項目經(jīng)理證等復印件)

年 月 日 年 月 日