隨著人們對法律的了解日益加深,，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施,。那么合同書的格式,，你掌握了嗎,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧,。

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇一

原告：______________,，男，漢族,，__________年_____月_____日出生,，住_____________

委托代理人__________，_______________律師事務所律師,。

被告：______________,，男，漢族,，__________年_____月_____日出生,，住_____________

訴訟請求：_________________

1、請求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(￥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣

2,、判令本次訴訟所有費用由被告承擔,。

事實和理由

201_____年12月原告?zhèn)€人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司，約定還款期限為年月日,，利息按計算,。由于__________公司到期無力還款，該公司股東__________,、__________,、__________,、__________于201_____年6月27日在__________責任公司達成協(xié)議，約定原告借給__________公司的借款由被告__________,、__________分兩次償還,，還款時間為201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元，201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元,，被告__________承擔連帶責任保證,，并有見證人和見證。

現(xiàn)約定的還款期限已屆止,，被告并未向原告支付所述借款,，原告多次催收討要無果，現(xiàn)原告代文東為維護自己合法權益,，特根據(jù)相關民事法律訴至貴院,，請求貴院支持為盼。

此致

__________人民法院

具狀人：_________________

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇二

承 攬 方：__________________________

法定代表人：________________________

通訊地址：__________________________

聯(lián)系方式：__________________________

定 作 方：__________________________

法定代表人：________________________

通訊地址：__________________________

聯(lián)系方式：__________________________

風險告知：在訂立加工承攬合同之前,，應當要了解對方履行合同的能力,。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設計能力,、設備條件,、技術力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項目,，都要了解清楚,。即使全部符合要求，并已經(jīng)承攬多年業(yè)務,，也應查詢清楚,，以避免因承攬方無實際完成能力而引起的合同糾紛。

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條 加工成品：_____________

第二條 加工成品質量要求：__________________________________________________

風險告知：當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目,，不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特別應該注意的是,，合同注明的加工物必須是合法物,，在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物，是否需經(jīng)有關部門批準才允許加工,，以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現(xiàn)不必要的法律糾紛,。

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質量

1,。(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,，定作方有權要求重作、修理,、減少價款或退貨,。

2。(用定作方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。

3,。交(提)原材料等物品日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1,。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方：定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作,，并及時通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2。承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品,。

3,。定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1,。按照合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準。

2,。定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。

3,。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。

風險告知：關于定作物的檢查驗收,，承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的檢查,，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作,。當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明：定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的，定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質量問題,，除定作方使用,，保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。

第七條 交貨的時間和地點

1,。交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2。交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準：委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準：自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間：雙方另有約定的,，按約定的方法計算。

風險告知：關于驗收標準,、方法及提出異議的期限,，有標準的按照標準，沒有標準的按雙方約定的要求檢驗,。對于檢驗的方式,、方法和期限雙方認為有必要時協(xié)商，最好注明提出異議的期限,，對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點,，以此來避免不必要的糾紛。

第八條 包裝要求及費用負擔：

__________________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔：

__________________________________________

第十條 結算方式及期限：

___________________________________________

第十一條 其他約定：

____________________________________________

第十二條 承攬方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應當按質論價,，酌減酬金或價款：不同意利用的，應當負責修整或調換,，并承擔逾期交付的責任：經(jīng)過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理：少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),，應當向定作方償付違約金____ 元：(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

風險告知：關于違約金的事項,，如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數(shù)額或計算方法。另外,，《加工承攬合同條例》對違約責任,、違約金結付定出了比例幅度：合同當事人應注意確定違約金的具體百分數(shù)。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

七、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應當償付定作方因此造成的損失。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,，由承攬方對工作質量,、數(shù)量承擔責任。

十,、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條 定作方的違約責任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金：不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失：承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,，承攬方有權將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作方：變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應補償不足部分：如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失,。

五,、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金：以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決：協(xié)商不成按_____項處理：

1,。向仲裁機關申請仲裁：

2,。向______人民法院起訴。

本合同自_____年___月___日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份：合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。

定作方(公章)：____________________ 承攬方(公章)：____________________

法定代表人(簽章)：_____________ 法定代表人(簽章)：_____________

________年______月______日 ________年______月______日

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇三

甲方(定作方)：______

乙方(承攬方)：______

根據(jù)《_____》規(guī)定，結合本工程實際情況,，雙方友好協(xié)商簽訂本合同,，以共同遵守。

一,、加工制作內(nèi)容

1,、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_______,。

2,、制作內(nèi)容

(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);

(2)次鋼構材質：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);

(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆,，刷面漆道,，底漆道。

二,、合同價款及結算方式

1,、合同總價暫定為______元，(大寫______)(以實際決算為準),。

2,、合同簽訂當日甲方付______元，(大寫______)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,，本合同不予生效)。

3,、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,，否則不得提貨,。

三、質量要求

1,、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范)認真加工制作,，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求,。

2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,，且質量,、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3,、要求第三方檢測單位為：

(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

(2)其他檢測項目：______,。

(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間

1,、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨,。

2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨,。

五,、包裝及運輸

1、乙方負責裝車,，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運,。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形,、油漆損傷,，裝車費包含在合同價內(nèi)。

2,、甲方負責運輸,，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

3,、運輸費用由甲方承擔,，構件到位后甲方負責卸車。

六,、雙方權利及義務

1,、甲方向乙方提供完整的構件圖紙?zhí)祝⒑炞终J可,。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作,。

2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,，若需要修改變更的應當及時通知,，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

3,、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

4,、乙方質量問題導致返工,，乙方負責修復,，并承擔返工費及直接費用。

七,、違約責任

按《_____》相關規(guī)定執(zhí)行,。

八、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中,，如發(fā)生糾紛,，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴,。

九,、附則

1、本合同式份,，雙方各執(zhí)份,。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,。

3、未盡事宜,，雙方協(xié)商解決另訂補充合同,。

甲方(蓋章)：______乙方(蓋章)：______

法定代表人：______法定代表人：______

委托代理人：______委托代理人：______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇四

承 攬 方：

地 址：

法定代表人：

定 作 方：

地 址：

法定代表人：

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定作方調換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作,，并及時通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等,。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應當按質論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

七、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,、補齊的,，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任,。

十,、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條 定作方的違約責任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,，承攬方有權將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失,。

五,、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按 項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自 年 月 日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。

定作方：________________________

代表人：________________________

年 月 日

承攬方：________________________

代表人：________________________

年 月 日

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇五

甲方：__________有限公司

乙方：_____________________

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,，雙方經(jīng)平等協(xié)商，就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,，特簽訂本合同明確雙方權利義務,，以資共同信守。

第一條合同主體

1.甲方(定作人)：___________有限公司

住所：_____________________

郵編：_____________________

法定代表人：________________

注冊號：_____________________

2.乙方(承攬人)：___________有限公司

住所：_____________________

郵編：_____________________

法定代表人：________________

注冊號：_____________________

3.甲方為依法設立的法人單位,，依法有權簽訂及履行本合同,。

4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業(yè),、個體工商戶),，有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務提供經(jīng)驗)，熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規(guī),、規(guī)章及標準,。

5.乙方合同主體變更：

(1)乙方承諾，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人,。

(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,，經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人，但乙方須按應收款的______承擔違約金,。

(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷,、所有銀行賬戶注銷等情況的，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東,、法定代表人,、代理人、經(jīng)辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,，除原投資人或經(jīng)營者本人外,，其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。

第二條定作物

1.定作物清單及價款

定作物名稱：_____________________

規(guī)格型號：_____________________

計量單位：_____________________

價款：_____________________

2.價格組成及價格有效期：

(1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應當承擔的全部材料費,、制作費,、包裝費、運費,、安裝費,、稅費、裝卸費等所有相關費用

(2)價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,，價格適用期間屆滿后,，如甲方繼續(xù)購買乙方定作物，則由雙方另行協(xié)商確定價格,。

a.自______年______月______日起至______年______月______日止,。

b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止。

第三條合同價款

1.總價款及結算方式：

2.付款方式：有/無定金(比例),。

3.付款提示：乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票,。

4.發(fā)票：

每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,，甲方有權拒絕付款,，同時乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款,、聲譽損失的,，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失。

5.支付方式：甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款,。

b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式

6.收款人信息：開戶行,、戶名,、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確,。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,，視為甲方已履行相應的義務，乙方損失自行承擔,。

第四條設計與質量標準

1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設計)：______

(1)若由甲方負責設計,，則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,，對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內(nèi)向甲方提出書面異議,，甲方應在收到書面異議后的3日內(nèi)答復。

(2)若由乙方負責設計,，則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,，甲方應當在收到后3日內(nèi)審核并回復是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設計文件,。

2.定作物的質量標準：應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數(shù)與質量標準》,。

3.樣品：樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,，但樣品有隱蔽瑕疵的除外,。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由提供,，雙方確認,、封存后由甲方保管，作為驗收的依據(jù),。

3)在正式制作前，乙方應當先行制作樣品,，經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作,。

4.其它要求：除本合同約定標準外，定作物成品還必須符合國家,、地方或行業(yè)關于質量,、安全、環(huán)保的相關規(guī)定和要求,。上述標準如有不一致之處,，以要求高者為準。

第五條原材料

1.主要原材料清單

提供方:________________________

名稱:________________________

品牌:________________________

生產(chǎn)廠家:________________________

規(guī)格型號:________________________

計量:________________________

單位:________________________

數(shù)量:________________________

甲方:________________________

乙方:________________________

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供,。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求,。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收，甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見,。

4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工,、制作地點(地址為：______)，費用由承擔。乙方應當在收到后2日內(nèi)對甲供原材料進行檢驗,，如果乙方對質量,、規(guī)格等有異議，應當立即以書面方式向甲方提出,，否則視為乙方認可甲供原材料,。

5.甲供原材料的耗用計量方法：______【對于貴重材料而言，這很重要】

6.甲供原材料節(jié)余部分的返還：______【對于貴重材料而言,，這很重要】

第六條制作與包裝

1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物,。

2.乙方承諾，未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,，否則構成重大違約,，甲方有權解除本合同，并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失,。

3.包裝要求：______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,，外包裝應當應注明定作物名稱、規(guī)格型號,，單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,，生產(chǎn)廠家、地址,、注意事項等文字和標識,。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,，且不因定作物交付而免除乙方的此類責任,。

4.特殊包裝要求：______。包裝物是否回收：______,。

5.其他約定：______

第七條交貨

1.合格交貨：______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格,，方為合格交貨。

2.交貨時間：______,。

3.交貨地點：______(詳細地址：______),。

4.運輸：______運輸由乙方負責，并承擔全部運費,、裝卸費,。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。

5.驗收：______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內(nèi)進行驗收并出具書面意見,。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,，則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù),。

6.風險轉移：______定作物毀損,、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,，交貨驗收合格后由甲方承擔。

7.交貨遲延：______每遲延一日,，乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金,。遲延交貨達到七日的，甲方有權解除本合同,，乙方應當按合同價款的______承擔違約金,。‘

8.數(shù)量不足：______如交付的定作物數(shù)量不足,，乙方應當在2日內(nèi)補足,，并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。

9.質量瑕疵：______如交付的定作物質量不符合本合同約定,，則甲方有權要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物,。如乙方未能在此時限內(nèi)調換合格定作物的，甲方有權解除合同,，乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金,。

第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任：______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,，因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔,。

2、安裝工期：______總工期為個日歷天,。計劃開工日期為年月日,，竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準,。因乙方原因造成工期延誤的,，每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05______%的違約金。

3,、施工要求：______

(1)質量標準：______見合同附件《技術參數(shù)與質量標準》

(2)檢查與整改：______乙方應認真按照標準,、規(guī)范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方及建設單位,、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質量達不到約定標準的部分,，乙方必須按要求返工或修復完善,，直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,，且工期不予順延,。

4、資源供應：______施工用水源,、電源接點由甲方提供,，水,、電費用由甲承擔。

5,、安全監(jiān)護：______

(1)乙方完成安裝調試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架,、配電箱等設施的，應當在進場安裝前對相關設施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認,。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,，則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝，則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,，不需要進行調整改造,。

(2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃,、托板等進行高空作業(yè),，或者帶電作業(yè)，或者在狹窄空間使用電焊,、氣焊作業(yè)的,，安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具，現(xiàn)場需設專門人員進行時時監(jiān)護,，并制作作業(yè)監(jiān)護記錄,。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。

6.自檢與復檢：______本合同項下定作物安裝完畢后,，乙方應進行自檢,，自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收,。

7.驗收：______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi),，甲方組織驗收并出具書面驗收意見。

第九條保修

1.保修期：______保修期為年,，自驗收合格之日起計算,。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,，以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準

2.保修金：______,。

3.保修：______保修期內(nèi)，因定作物質量原因發(fā)生的問題,，由乙方負責維修并承擔相關費用和責任,。乙方應當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善，否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,，并且甲方可以自行或委托第三方維修,，相關費用從保修金中扣除，不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>

4.未履行保修義務：______

(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,，甲方有權自行組織維修,。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),，如果保修金不足以彌補甲方損失的，甲方有權向乙方追索,。

(2)乙方累計3次未及時到場的,，甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù),。

5.保修金的支付需同時滿足下列條件：______

(1)質量保修期已經(jīng)屆滿,。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除,。

(3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務,。

6.甲方不需要支付保修金的利息,。

第十條知識產(chǎn)權與保密

1.乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權。如有第三方因甲方購買,、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權權益的,，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等,。

2.乙方承諾,，在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密,。未經(jīng)甲方許可,，不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息,、資料,。

第十一條履約擔保

1.乙方采用下列第種方式提供履約擔保，用以擔保乙方全面履行合同義務：______

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方采用下列第種方式提供保證金：______

(1)現(xiàn)金

(2)電匯

(3)轉賬支票

3.扣除與返還：______供貨完畢或合同期滿,，本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,，乙方同意從上述履約保證金中扣除，剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息),。

4.乙方違約的,，甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外，甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失,。

5.索賠：______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,，甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

第十二條風險提示

1.價格波動：______雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風險因素,，合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風險事項，任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔,。

(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工,、材料,、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。

(2)原則：______任何情況下不得調高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,，甲方有權按照相應市場價格指數(shù),，調整合同價格。

2.第三方索賠：______乙方必須對所供定作物質量負責,，凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質量瑕疵,，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的，均由乙方承擔全部責任,。第三方因此向甲方索賠的,，乙方應直接參與協(xié)商，否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,，并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失,。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失,。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。

3.真實性：______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章,、法定代表人名章,、證件、結算記錄)的,，一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據(jù),，乙方無權依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

4.合法性：______乙方向甲方提交虛假發(fā)票,，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失,。

第十三條公平競爭

1、在投標,、簽約及履約過程中,，如果甲方員工存在吃、拿,、卡,、要等索賄行為的，乙方可直接投訴,，一經(jīng)查證屬實的,，甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2,、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,，乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像,、書面證據(jù)等)充分有效的,，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,，并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,，甲方將其移送司法機關處理后,，甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

3,、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金,、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,，如違反此承諾,，乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,，或者通過法律途徑向乙方追索,。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4,、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,，甲方即將其列為不合格供應商，兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)組織的招標,。

5,、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,，乙方可直接投訴,，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關責任人一律予以辭退,。

6,、甲方受理投訴的方式：______

聯(lián)系人：______電話：______

信函郵寄地址：______

投訴專用電子郵箱：______

第十四條通知

1.甲方聯(lián)系人及通訊方式：______

聯(lián)系人：______電話：______傳真：______

地址：______郵編：______

email：______

2.乙方聯(lián)系人及通訊方式：______

聯(lián)系人：______電話：______傳真：______

地址：______郵編

email：______

3.雙方的通知、許可,、批準,、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。

4.上述內(nèi)容可以派員送達,，傳真,，郵寄或特快專遞送達，電話通知的應及時補充書面文件,。

5.派員送達的應當有簽收文件,。

6.采用傳真方式的，以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達,。

7.采用郵寄或特快專遞方式送達的,，受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明。

8.采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,，收件人為受送達一方公司,、職能部門、所屬員工或分支機構的,，均視為雙方的正式通訊函件，受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達,。

9.如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,，此后再聯(lián)絡時應使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。

10.如受送達一方電話或傳真號碼,、郵寄地址有誤(或號碼,、地址變更后未通知)造成無法送達的，由受送達一方承擔全部責任,。

第十五條爭議解決承攬合同范本大全

1.本合同簽訂,、履行過程中發(fā)生任何爭議的，由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條合同附件

下列文件為本合同附件,，與正文具有同等法律效力

1.附件一：______定作物明細表

2.附件二：______《技術參數(shù)與質量標準明細》

3.附件三：______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件,、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。

4.附件四：______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件,、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件,、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件,。

第十七條合同效力

1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效,。

2.雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準,。

3.本合同壹式肆份,，甲、乙雙方各執(zhí)貳份,，各份具有同等法律效力,。

第十八條其他約定

1.其他約定：______

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁，無正文)

甲方(蓋章)：______a有限公司乙方(蓋章)：______

法定代表人(簽字)：______法定代表人(簽字)：______

(或)委托代理人(簽字)：______(或)委托代理人(簽字)：______

簽訂地點：______

簽訂日期：______年月日

附件一

定作物明細表

附件二：______

《技術參數(shù)與質量標準》

附件四：______授權委托書

致：______【甲方公司名稱】

我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結算等相關事宜,。受委托人所簽署的所有相關文件,，我單位均予以承認。

代理人無權轉委托,。

特此委托,。

委托單位：______(蓋章)

法定代表人或負責人：______(簽字)

年月日

受委托人：______

姓名：______職務：______電話：______

住所：______身份證號碼：______

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇六

訂立合同雙方：

承攬方：_____縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：_____縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

品名：___

規(guī)格___單位：

數(shù)量：___

備注：___

玻璃柜臺：130_40_90件120

塑料臺面柜臺：180_100_95件10其中不帶抽屜

玻璃臺面柜臺：180_100_95件20

棉布貨架：180_40_200件10

大百貨電器貨架180_80_200件5

小百貨貨架180_50_200件80

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳.

二,，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結構必須嚴密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫;塑料面要求平直，整齊,，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正,，平直,，安裝方便.

四，甲方按乙方質量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸,，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還.

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,，乙方同意利用的,，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四,，甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,，甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六，由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求,，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同,，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

五,，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

六,，乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,，或向合同管理機關申請調解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價局,，縣建設銀行各存一份.

甲方：_____縣木具廠

代表人：___

地址：___

電話：______

開戶銀行：___縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：___

乙方：___縣百貨公司

代表人：___

地址：___

電話：___

開戶銀行：___

帳號：___

___年___月___日

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇七

訂立合同雙方：

承攬方：--縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：--縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長，寬,，高cm)│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質量要求：

一,，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二,，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三,，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫,、肩角結構必須嚴密,，堅固、表面必須平整光滑,，木材無形變,，翹曲，撥縫,，松榫;塑料面要求平直，整齊,，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正,，平直,，安裝方便.

四，甲方按乙方質量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸,，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一,，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的,，應當按質論價;不同意利用的,，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失.

二,，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值

30%的違約金.

三,，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,，除交付定作物的`日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五,，乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,，或向合同管理機關申請調解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方：--縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：--縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

賬戶：

乙方：--縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：--縣支行

賬戶：

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇八

定作方：_______________(簡稱甲方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________(簡稱乙方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

根據(jù)《條例》有關規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款,，共同信守：

品名或項目

規(guī)格,、型號

單位

數(shù)量

單價

價款或酬金元

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產(chǎn)品的質量,、包裝,、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規(guī)格,、數(shù)量,、質量：________________________

三、履行的期限,、地點和方式：_________________________

四,、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六,、違約責任：除不可抗力的原因外,，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔違約責任,。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作,，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行,。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質量和設計等,，賠償承攬方因此造成的損失,，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的,，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'

償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金,。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。

七,、雙方約定的其它條款：________________

八,、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議,，作為附件,。

九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決,，協(xié)商不成時,，任何一方都可以向協(xié)議管理機關申請調解、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

十、本協(xié)議一式________份,，正本雙方各執(zhí)___________份,，副本送工商行政管理局所存查。

十一,、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之

日起到________年________月________日止,。

十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇九

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長,，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x 90│件│120 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180 x40x200 │件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x 200 │件│5 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x 200 │件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質量要求：

一,，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三,，嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結構必須嚴密,，堅固,、表面必須平整光滑，木材無形變,，翹曲,，撥縫，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正，平直,，安裝方便.

四,，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格,，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,，共計980元,，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元,，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還.

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

( 勵志天下 )

第十二條甲方的違約責任

一,，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的,，甲方應當負責修理或調換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四,，甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,，由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質量要求,，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

二,，乙方如中途廢止合同,，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失.

六,，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后,，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,，或向合同管理機關申請調解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方：××縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：104750

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：××縣支行

帳號：003485

一九八五年一月二十五日

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇十

合同編號：______________

甲方：___________________（承攬方）

乙方：___________________（定做方）

為了明確甲,、乙雙方的權利和義務,，根據(jù)《民法典》的有關規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致,，就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議,，共同遵守。

第一條 加工成品

品名：_________________________________________

規(guī)格：_________________________________________

數(shù)量：_________________________________________

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法

1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受乙方檢驗,。出現(xiàn)質量問題乙方有權要求重作、修理,、減少價款或退貨,。

2.乙方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質量,、規(guī)格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換,。

3.交（提）原材料等物品日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

1.甲方在進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知乙方；乙方應該在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,，并及時通知乙方,，因此造成的損失，由乙方賠償,。

2.甲方對于承攬的工作,，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守,，未經(jīng)乙方許可不得留存技術資料的復制品,。

第五條 價教或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商解決,。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2.乙方應當按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作,。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除乙方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,，由甲方負責修復或退換,。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。

第七條 交貨的時間和地點

1.交貨地點和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨,，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,，甲方可陸續(xù)驗收付款,。

2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準,，但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。

第八條 包裝要求及費用負擔

___________________________________________________________________

第九條運輸方式及費用負擔

_____________________________________________________________________

第十條 結算方法及期限

_____________________________________________________________________

第十一條 其他約定

_____________________________________________________________________

第十二條 甲方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的,，應當按質論價,，酌減酬金或價款；不同意利用的,，應當負責修整或調換，并承擔逾期違約責任,；經(jīng)過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。

二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,，乙方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理,；少交,、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失,。

三,、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝,，并承擔應此而支付的費用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由甲方賠償損失。

四,、逾期交付定作物（包括返修,、更換、補交等）,，皮當向乙方償付違約金____元,；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算,，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金,。

五,、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金,。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由乙方代為保管時,，應當償付乙方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。

七,、由于保管不善致使乙方提供的原材料,、設備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應當償付乙方因此造成的損失。

八,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調換、補齊的,，由甲方對工作質量,、數(shù)量承擔責任。

九,、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失,。如乙方要求重作或重新修理,，應當按乙方要求辦理，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條 乙方的違約責任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失。

二,、_合同簽訂后,，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金,。雙方?jīng)]有約定訂金的,，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元,，并歸還甲方預付的全部工程款,。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，甲方有權解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失,；甲方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金,；以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的_______%償付違約金,。

五、無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

六、變更交付定作物地點或接收單位（人）,，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條 不可抗力

由于戰(zhàn)爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此發(fā)生的損失，對方不得提出賠償要求,。

第十五條 糾紛的處理

甲,、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成的,，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

1.由________仲裁委員會仲裁；

2.向________人民法院起訴,。

第十六條 其他事項

1.本合同經(jīng)甲,、乙雙方簽字后生效。合同生效后,，甲,、乙雙方應嚴格履行。

2.遇有本合同未盡事宜,，由甲,、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款,，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力,。

3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,，為期____________年。

甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）

法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）

電話：____________________ 電話：_________________________

簽約日期：____年___月___日

簽約地點：________________

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇十一

甲方：

代表人：

職務：

電話：

乙方：

代表人：

職務：

電話：

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同,，共同遵守執(zhí)行。

一,、甲方供應原材料：

原材料：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

日期：

成品單位耗用量：

二,、乙方完成產(chǎn)品情況：

品種：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

加工費：單價 金額

三、技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：

四,、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

六,、交貨地點及運輸辦法,、運雜費用和負擔：

七、貨款及費用結算辦法及期限：

八,、本合同自雙方簽訂之日起生效,，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

簽訂時間：

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇十二

甲方：

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

乙方： (承攬方)

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

合同編號： 合同簽訂地：工業(yè)城內(nèi)

乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,，雙方本著互惠互利,，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務,，特訂立本合同,。

一、 本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單,，由乙方按照甲方提供之加工圖紙,、技術指標、質量標準,、驗收標準及其它約定條件,，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后,，甲方支付加工費給乙方的行為,。

二、 本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 ,、規(guī)格 單位 單價 備 注

1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議,。

2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、 加工零部件的技術標準(包括質量要求)：

四、 加工零部件價格及加工費的確定：

1. 乙方加工零部件的價格,，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,，需要調整價格的,，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行,。

2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低,。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調整價格也不能合理說明原因的,，甲方可以終止本合同的履行。

3. 加工費計算方法：

(1) 對甲方提供的原材料,、零部件,，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料,、零部件價格,，余額為乙方的加工費,。

(2) 由甲方提供原材料,、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準,，造成甲方原材料,、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除,。

五,、 加工訂貨：

1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,，乙方確認訂單的具體要求后回傳,，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

(2) 電話通知訂貨,。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證,。

2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動,，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,，乙方確認后回傳,。

(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下,。

3. 如甲方通知取消訂單：

(1) 訂貨當天通知取消的,，訂單取消。

(2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的,，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn),，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

4. 乙方需領用甲方提供的原材料,、零部件,，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù),。

六,、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1. 加工零部件的包裝,，按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;

2. 包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________;

3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝,。

4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸,、裝卸費用自負,。送貨時應包裝完整，標識明確,，規(guī)格統(tǒng)一,，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格,、數(shù)量,、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

5. 甲方收到乙方的加工零部件時,，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,，開具《收料單》。

6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放,。乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,，否則,，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七,、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,，約定如下：

1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認,，費用由乙方承擔,。

2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;

3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4. 模具的使用,、維修,、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;

5. 模具的知識產(chǎn)權：甲方所有;

6. 模具的所有權：甲方所有。

八,、 知識產(chǎn)權保護

1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》,。

九,、 產(chǎn)品技術、質量標準與控制

1. 合同生效后 日內(nèi),，甲方應向乙方提供相關圖紙,、檢驗標準及下列文件、資料：

(1)

(2)

(3)

2. 產(chǎn)品質量控制：

(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料,、首樣等要求,，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后,，進行小批量生產(chǎn),。小批量產(chǎn)品質量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn),。

(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產(chǎn)品,、材料,、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,，并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢,、驗收結果通報乙方,，以幫助乙方解決質量問題。

(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改,。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,，乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案,。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改,。

(5) 一般情況下,，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,，方可采購并投入生產(chǎn),。

(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商,，或者借甲方名義采購原材料,、零配件后向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗,。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,，由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,，由乙方承擔全部的產(chǎn)品質量責任。

3. 質量整改

(1) 同一型號的加工零部件,，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求,，派出技術檢驗人員予以幫助,，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的,，甲方有權終止與乙方之間的合同履行,。

4. 產(chǎn)品技術、質量與控制,，不合格品與產(chǎn)品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》,。

十、 加工費的結算

1. 加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,，扣除加工費__________作為質量保證金,，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方),。

2. 質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的 年內(nèi)結清,。第一年結算_______%，第二年結算________%,，第三年結算____________%,。

十一、 驗收方法

1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行,。雙方如對質量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準,。

十二,、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

1. 甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種,、型號,、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,，應妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議,。書面異議中，應說明合同號,、運單號,、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱,、型號,、規(guī)格、花色,、標志,、牌號、批號,、合格證或質量保證書號,、數(shù)量、包裝,、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見,。在付款期內(nèi)，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。

2. 乙方在接到需方書面異議后,，應在___________天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見,。

3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質量問題，乙方應對此負全部責任,，甲方負責協(xié)助,。造成甲方無法正常使用的加工零部件,，乙方應負責退、換,。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,，其損失由乙方承擔賠償責任,。

4. 加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,，報告確認屬乙方責任的,，由乙方承擔全部責任。

十三,、 乙方違約責任：

1. 乙方不能按時,、按質、按量交貨的,，根據(jù)不同情況進行處理,，具體如下：

(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%,，但不低于500元,，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工,、挑選,、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方,，并按第(4)條接受扣罰,。

(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工,、返工或全檢的,，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰,，物料損失由乙方負責;

(4) 未能按期,、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元/次;

(5) 未能按期,、按量交貨或不合格造成出貨延誤,，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次,，損失另計;

(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金,，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(7) 未經(jīng)確認,，私自更換,、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家,，扣罰20000元以上的違約金,，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

2. 乙方所交的加工零部件品種,、型號,、規(guī)格、花色,、質量不符合合同規(guī)定的,，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修,，并承擔修理,、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理,。

3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的,，乙方應負責返修或重新包裝,，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償,。

4. 乙方提前交貨的,、多交的和品種、型號,、規(guī)格,、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管,、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔,。

5. 乙方提前交貨的,，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,，甲方可拒絕提貨,。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的,，乙方應照數(shù)補交,，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用,。

十四,、 甲方的違約責任

1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息,。

2. 甲方無正當理由拒絕接貨的,，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失,。

十五,、 合同的變更、解除：

1. 合同期內(nèi),，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同,。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同,。

2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質量事故的，甲方有權解除本合同,，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失,。

3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,，包括但不限于模具,、商標標識、技術資料,、供應商名單等,，歸還甲方。

十六,、 不可抗力

1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后,，允許延期履行,、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任,。

十七,、 其他

1. 按本合同規(guī)定應該償付的違約金,、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,，應當在明確責任后十天內(nèi),，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理,。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵,。

2. 本合同一式叁份，甲方二份,，乙方一份,。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日,，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時,。

3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成,，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4. 雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》,、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》,、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件,。

十八,、 其他需約定事項：

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

甲方： 乙方：

授權代表： 授權代表：

日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇十三

承攬方：以下簡稱甲方定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品第二條加工成品質量要求：

1.材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳,。

2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結構必須嚴密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正，平直,，安裝方便,。

4.甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù),。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作,，并通知乙方。因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款元,。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格,，辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,，共計元,，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸,，每件運輸費用均按元計算,，共計元，全部費用由乙方負擔,。運輸造成的損失,，由甲方負責。

第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還.

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的,，應當按質論價;不同意利用的,，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質量要求,，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,，或向合同管理機關申請調解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同于年月日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價局,，縣建設銀行各存一份.

甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：

乙方：代表人：地址：電話：

年月日

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇十四

委托方(甲方)：_____________

承接方(乙方)：_____________

第一條 甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，簽訂本協(xié)議,。

第二條 乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后,，需經(jīng)甲方書面確認,，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的,，均不視為成果交付,。

第三條 甲方向乙方交付的資料

第四條 乙方應向甲方交付的設計成果

第五條 設計費用及支付方法

5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣(大寫)。

5.2支付方法為：

簽訂本合同后,，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款,，即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,，即________元人民幣(大寫),。

第六條雙方責任

6.1 甲方責任

6.1.1 甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性,、正確性及時限負責,。

6.2 乙方責任

6.2.1 乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容,、時間及份數(shù)向甲方交付設計文件。

6.2.2 乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充,。由于乙方設計錯誤造成損失,，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費,，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金,，賠償金最多與免收的設計費金額相等。

6.2.3 由于乙方自身原因,，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間,，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一,。

6.2.4 合同生效后,，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金,，還應當按照有關規(guī)定賠償甲方損失,。

6.2.5 乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經(jīng)濟資料,。如發(fā)生以上情況,，甲方有權索賠。

第七條 本合同未盡事宜,，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,，雙方協(xié)商解決,，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴,。

第八條 本合同經(jīng)甲,、乙雙方蓋章簽字后自 年 月日生效。本合同一式兩份,，雙方各執(zhí)一份,。

甲方簽字：_____________

乙方簽字： _____________

時間：_____________

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇十五

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

按照《_____》的有關規(guī)定，本著平等互利,、協(xié)商一致的原則,，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一,、項目概況

1,、項目名稱：

2、項目地點：

二,、設備名稱,、規(guī)格型號,、單位、數(shù)量,、單價,、總價

序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價：元/m2 備注

1 鋼質防火門 甲級

2 乙級

3 丙級

合計：（樘）?o_________元/?o=元。

114樘/363.06?o

金額（大寫）： （不含稅）

注：防火門：框板1.2mm,、扇板0.8mm,，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂,；顏色 ,；門板為平板；按實際發(fā)生數(shù)量結算,。

三,、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。

四,、交貨地點：工地現(xiàn)場,。

五、技術質量要求：

1,、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準gb12955-20_________,。

2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收,。

六,、承包方式：

含運輸及安裝。

七,、付款方式：

1、合同簽訂后,，預付總貨款的%,，貨物全部進場，再付總貨款的%,，安裝完畢再付總價的％,，剩余％為質保，質保期結束結清,。

八,、售后服務承諾

九、違約責任

1,、按《_____》的相關規(guī)定執(zhí)行,。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議,，雙方應協(xié)商解決,，協(xié)商不成,，可向人民法院起訴。

十一,、附則

本合同一式四份,，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份,，自簽字蓋章之日起生效,。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇十六

合同編號：

甲方（定作方）： xx公司

乙方（承攬方）：

鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品,；乙方系

專業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)商,。根據(jù)《_____》及相關法律法規(guī)的

規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同,。

第一條 定作物情況：

1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱,，不可用其簡稱或俗名代替 ）

1.2 規(guī)格：（應寫明定作物具體的規(guī)格型號，技術要求復雜或特殊的,，可以

寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,，并將技術圖紙作為合同附件）

1.3 數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位 ）

1.4 備注：（如無內(nèi)容,，在空格處劃線）

第二條 合同價款

2.1 合同價款總額：（應以大,、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,，

建議貨到付款,，以作為產(chǎn)品質量責任的牽制）

2.3 付款時間：（寫明年、月,、日）

第三條 加工成品質量要求及技術標準：

3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲

方具體要求,，必須要寫全稱）

3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度,、韌性,、抗腐蝕、抗氧化等各種物

理化學參數(shù)）

3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,。

第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質量

4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗,。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作,、修理、減少價款或退貨,。

4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：

（注：如空格不夠用,，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）

4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料,。

4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內(nèi)通知甲方調換或補齊,。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任,。

第五條 技術資料,、圖紙的提供和保密

5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見,。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償,。

5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露,、使用甲方技術資料和圖紙,、制造再現(xiàn)甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件,；不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料,、圖紙或技術；不得允許(出借,、贈與,、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術資料,、圖紙或技術,；不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本,；未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料,、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料,、圖紙或技術用于自身技術,、設備的升級或研發(fā)。

第六條 驗收標準和方法

6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準,、行業(yè)標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）

6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年,、月、日）

6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明,。

6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質量缺陷，甲方有權要求退還,。

6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明為準,。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付,，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔,。

第七條 交（提）定作物的時間和地點

7.1 雙方約定由甲方自提定作物

7.1.1 自提定作物的時間： （寫明年、月,、日）

7.1.2 自提定作物的地點： （寫明詳細地址不可省略）

7.2 雙方約定由乙方送交定作物

7.2.1 送交定作物的時間： （如選擇了7.1,，則在空格處劃線）

7.2.2 送交定作物的地點： （如選擇了7.1,，則在空格處劃線）

7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。

7.4 交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準,；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間,。

第八條 包裝要求及費用負擔：

8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）

第九條 運輸方式及費用負擔

9.1 定作物的運輸方式： （寫明是汽車,、火車,、水運或其他方式）

9.2 運輸費用由 （如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔,。

第十條 定作物的保修

第十一條 定金及預付款

11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額：（大,、小寫兩種形式填寫） 11.2 甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月,、日） 11.3 甲方向乙方交付預付款的數(shù)額：（大,、小寫兩種形式填寫） 11.4 甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月,、日） 第十二條 乙方的違約責任：

12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價,；不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔 元/每件的違約金,。經(jīng)過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失,、重做成本、延期損失等）由乙方賠償,。

12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任,。因包裝不符合同約定造成定作物毀損,、滅失的，由乙方賠償損失,。

12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的 %違約金,。延期交貨超過 日的，甲方有權解除合同,，由此造成的損失（包括甲方材料損失,、重做成本、延期損失等）由乙方賠償,。

12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料,、設備、包裝物及其它物品毀損、

滅失的,、應當償付甲方因此造成的損失,。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任,。

第十三條 甲方的違約責任：

13.1 超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金,。

13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失,。

13.3 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。 13.4 其它違約責任： （如無內(nèi)容,，在空格處劃線） 第十四條 爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：

（一）向（具體寫明_____委員會的確切名稱,，如：不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”）_____委員會申請_____,。

（二）向（根據(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地,、合同簽訂地,、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。

第十五條 本合同簽訂地點 （應詳細填寫合同簽訂的地點,，如：深圳市_________區(qū)）

第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,，本合同一式 份，雙方各執(zhí) 份,。

以下無合同正文,。

甲方（章）： 乙方（章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

電話： 電話：

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇十七

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質量要求加工定作物品,，需要封存樣品的,，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存,，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,，數(shù)量，質量1.用承攬方原料完成工作的,，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,，定作方有權要求重作，修理,，減少價款或退貨,。2.用定作方原材料完成工作的,，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,，數(shù)量,，質量，規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)

第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作，并及時通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品,。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,，圖紙等。)

第五條價款或酬金價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求,，圖紙和樣品作為驗收標準,。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。)

第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算,。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,，應當雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預付款,。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款,。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等,。)

第十二條承攬方的違約責任：

一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,，有權解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償。

三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,，滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,，保養(yǎng)費,。

七,、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應當償付定作方因此造成的損失。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的,，由承攬方對工作質量,，數(shù)量承擔責任。

十,、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條定作方的違約責任：

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失,。

五,、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任,，但應當采取積極措施，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，應由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證,，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份,。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇十八

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________,。(加工定作物品,，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽,，并妥為保存,，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量,，質量：___________________________________________________________________________________(1,，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作,，修理,，減少價款或退貨。2,，用定作方原材料完成工作的,，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,，數(shù)量,，質量,，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。3，原材料等物品交(提)日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)

第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。2,，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,，圖紙等。)

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________(1,，按照合同規(guī)定的質量要求,，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。3,，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。)

第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1,，交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。2,，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。)

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________(如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的，無權請求返還定金,。承攬方不履行合同的,，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一,，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,，有權解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償。

三,，未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,，滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權拒收,。

五,，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。

六,，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,，保養(yǎng)費,。

七，實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八,，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失,。

九,，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,，補齊的,，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任,。

十,，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

二,，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

四,，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,，承攬方有權將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失,。

五,，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,，無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 ( 勵志天下 )

七,，變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交_______(如經(jīng)簽證或公證,，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

一九_____年_______月______日訂

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇十九

承攬方：

地址：

____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：

____________職務：____________定作方：____________________________________

定作方：

地址：

____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：

____________職務：____________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質量

1,、(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗,。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,，定作方有權要求重作、修理,、減少價款或退貨,。

2、(用定作方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。

定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應立即通知定作方調換或補齊,。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。

3,、交(提)原材料等物品日期計算，參照

第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的.圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見,。

承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作，并及時通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

2,、承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品,。

3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等,。

第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。

對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。

保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換。

3,、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1,、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。

任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應當按質論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。

因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

七、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,，由承攬方對工作質量,、數(shù)量承擔責任。

十,、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

二,、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。

定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失,。

五,、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理：

1,、向仲裁機關申請仲裁;

2,、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。

定作方：________________________代表人：____________________________年____月____日

承攬方：________________________代表人：____________________________年____月____日

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇二十

加工承攬合同范文格式

簽定日期：__________年_____月________日

定作方(甲方)：_________

電話：________________

承攬方(乙方)：_____________________

電話：________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同,，并嚴肅履行,。

加工費：______________

品名：__________規(guī)格：____________單位：__________數(shù)量：___________

單價：____________金額：____________

定作方供應原材料：

原材料：____________________

規(guī)格：________________________

單位：_______________________

數(shù)量：_______________________

日期：_____________________

成品單位耗用量：______________________

1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_____________________,。

2.產(chǎn)品檢驗標準和方法：_____________________,。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________,。

4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________________,。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效,。

甲方(蓋章)：_________________

乙方(蓋章)：_________________

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇二十一

甲方：________________________

乙方：________________________

現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,，本著互惠互利,、誠信、公平的原則特制定以下條款,，望雙方遵守,。

一、工程項目

1,、工程名稱_____________________________________________

2,、工程地點_____________________________________________

3、工程范圍_____________________________________________

4,、工程期限自_____________至___________完工,，共計_____天。(不可抗拒原因順延)

二,、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認,。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,，甲方應在一個工作日內(nèi)答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工,。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,，同樣具備民法典律效應)

三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工,。乙方不得擅自改動,。不合格加工件由乙方負責。

四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________,。

五,、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整，大寫(________________________________元整),。(此金額不含稅金及其它費用,。如有要求另行協(xié)商。)

六,、付款方式__________________

1,、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。

2,、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________%。

3,、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%,。

4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%,。

5,、驗收合格后一次性支付加工件總額。

七,、產(chǎn)品質量保修期

1,、玻璃_________________

2、鋼材_________________

3,、鋁材_________________

4,、油漆_________________

5、噴塑_________________

八,、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度,，服從甲方安

全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程,，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責,。

九、驗收：

甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,，七日內(nèi)不組織驗收,，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責任,，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理,。

十、違約責任：合同簽訂后,，不經(jīng)雙方協(xié)商同意,，任何一方不得隨意變

更或解除本合同,。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失,。

乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質量要求完成施工任務,。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵,。

十一,、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決,。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟,。

十二、本合同共___頁,，附件共____頁,，一式_____份，雙方各持份

本合同雙方簽字之日起生效,，至工程結束,、工程款付清后自行失效。

(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力),。

甲方：(章)

乙方：(章)

電話：

電話：

電子郵箱：

電子郵箱：

開戶行：

開戶行：

________年______月_____日

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇二十二

鑒于甲方是在北京市合法注冊的,，生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責任公司，并需要加工部件,；

鑒于乙方是在合法注冊的,，經(jīng)營范圍為的公司,，具備承攬加工的資質和條件,。

依據(jù)《_____》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，簽訂本合同,。

一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

二,、原材料提供：

1,、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為：_______年_______月_______日。

2,、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,，應當予以更換,、補齊。

3,、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為：：_______年_______月_______日,。

4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,，并將確認情況書面通知乙方,，由乙方在日內(nèi)予以補正。

三,、技術資料及圖紙

1,、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術資料及圖紙交付乙方,。

2,、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗,。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復,，提出修改意見,。

3、乙方提供技術資料及圖紙的,，應當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術資料及圖紙交付甲方,。

4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,，甲方應當進行檢驗,。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方,。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改,。

四、質量要求：

1,、乙方加工產(chǎn)品應當符合標準,。

2、乙方按甲方質量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù),。（也可不約定此項目）

五,、加工成品驗收：

1、本加工成品全部完工后,，乙方通知甲方進行驗收,。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。

2,、驗收以合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和封存樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。

3,、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質量要求的,，甲方有權要求乙方修理、重作,；造成甲方損失的,，有權要求乙方賠償損失。

4,、乙方加工成品交付后,，甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理,、重作,；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失,。

六,、加工成品交付：

1、乙方應于_______年_______月_______日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,，地址為,。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用,。

2,、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書面協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

3、實際交付日期，乙方自行送達的,，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。

4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬,。

七,、報酬及支付：

1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）

2,、報酬的支付采取以下方式

a甲方應于_______年_______月_______日支付乙方元,，于_______年_______月_______日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付,。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結算依據(jù),。

b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結算的依據(jù),。收據(jù)載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發(fā)票,，同時收回相應款額的收據(jù),。

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇二十三

委托方：簽訂地點：

承接方：深圳xx公司訂日期：____年____月____日

依照《_____》、《加工承攬合同條例》,、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同信守,。

第一條：廣告承攬要求。

1,、項目（制作）：________

2,、廣告及活動內(nèi)容及有關證件的名稱、編號：________

3,、發(fā)布地點或形式：________

4,、顏色：________

5、規(guī)格或材料：________

6,、刊播次數(shù),、起止日期及時間：________

第二條：費用及支付方法

1、費用

本次活動總金額為________,。（大寫________元整）

2,、結算方式和期限：________

第三條：驗收方式及時間：____________

第四條：違約責任

1、委托方中途廢止合同,，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金,；逾期支付廣告費用，每逾期一天,，按所欠款項的1%償付違約金,。

2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金,；不能按期履行合同義務的，每逾期一天,，按所欠款項的1%償付違約金,。

3、其他違約責任,，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行,。

第五條：糾紛解決方式

發(fā)生合同糾紛,，雙方協(xié)商不成，按下列第（2）項規(guī)定辦理,。

1,、向地經(jīng)濟合同_____機關申請_____；

2,、向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

委托方：連云港xx公司承攬方：

單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）

地址：地址：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

日期：___________日期：___________

加工承攬合同起訴狀 加工承攬糾紛篇二十四

合同編號：_________

定作人：______簽訂地點：_________

承攬人：______簽訂時間：__年__月__日

第一條加工物,、數(shù)量,、報酬、交貨期限

加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱|型號|單位||單價|金額|合計

合計人民幣金額(大寫)：

(注：空格如不夠用,，可以另接)

第二條定作人提供的材料

材料|規(guī)格|計量

數(shù)量|質量|提供日期|消耗定額

名稱|型號|單位

(注：空格如不夠用,，可以另接)

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術標準,、質量要求：

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條定作人提供技術資料,、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術要求不合理的,，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復,。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標準、方法,、地點及期限：

第十二條報酬的結算方式及期限：

第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元,。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物,。

第十六條違約責任：

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴,。

第十八條其他約定事項：

定作人|承攬人|鑒(公)證意見：

定作人(章)：承攬人(章)：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

居民身份證號碼：居民身份證號碼：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：鑒(公)證機關(章)

賬號：賬號：經(jīng)辦人：

郵政編碼：郵政編碼：年月日