隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,,在達成意見一致時,,制定合同可以享有一定的自由,。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎,?下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文,,希望大家可以喜歡,。
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇一
承包方:__________(以下簡稱乙方)
因甲方承建福建省南鋁限價商品房a塊地工程施工需要,經(jīng)研究決定將該工程的 水電 分部工程發(fā)包給乙方施工,,為了明確雙方在今后施工過程中的責(zé),、權(quán),、利關(guān)系,,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,,就工程有關(guān)事項達成一致,簽訂本合同,。
(1)工程名稱:福建省南鋁限價商品房a塊地
(2)工程地點:南鋁生活二區(qū)
(3)結(jié)構(gòu)質(zhì)式:框剪、地下二層地上十八層
建設(shè)單位提供的整套施工圖及設(shè)計變更圖紙,,有關(guān)施工規(guī)范,、操作規(guī)程等。
本工程所有圖紙約定的水電分部工程的施工進行包工(除施工井架和二級配電箱及焊條由甲方提供以外,,其余施工用電機具由乙方負責(zé)提供到位),。
(1)承包單價19.5元/m2,
(2)人身意外傷害保險費0.5元/m2,,合計每平方米單價20元(貳拾元整),該單價費用包含造成返工等的費用,。
1、水電(管線)預(yù)埋安裝,設(shè)備安裝,按圖施工,,除電業(yè)局,、供排水公司工作內(nèi)容外。
2,、水電材料的整理堆放及場內(nèi)搬運,。
乙方在施工中應(yīng)嚴格按照設(shè)計圖紙(含設(shè)計變更)要求進行施工,并要達到有關(guān)規(guī)范規(guī)定及檢查驗收評定要求,,質(zhì)量未能驗收通過的,,乙方必須無條件返工處理,直至驗收合格為止,,由此造成工期延誤的,,乙方必須按有關(guān)條款執(zhí)行賠償和處罰,。造成甲方其它損失的,由甲方提供票據(jù)后,,雙方進行確認,,并由乙方負責(zé)該項費用或損失的補償和賠付。
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定,,嚴格按有關(guān)安全制度要求執(zhí)行,,并隨時接受安全管理人員的監(jiān)督檢查,乙方必須為本班組作業(yè)人員辦理有關(guān)人身意外傷害保險,,甲方已在確定合同價款中明確了安全費用支付金額,,乙方應(yīng)認真按要求執(zhí)行,本工程杜絕安全事故發(fā)生,,如發(fā)生安全事故,,非甲方原因造成的,所有損失由乙方自行解決,,甲方不承擔(dān)任何費用支出,。
乙方必須為每個作業(yè)工人提供必要的安全防護用品,如安全帽,,安全帶等,,凡進入現(xiàn)場作業(yè)人員未戴安全帽及安全帽佩戴不符合安全要求的,一經(jīng)安全管理人員發(fā)現(xiàn),,將對乙方進行必要的處罰,。
乙方要對本班組所有進場作業(yè)人員進行安全防護措施落實進行實質(zhì)性的交底,要求作業(yè)人員必須在進場前戴好安全帽(必須是合格的塑料制的帽子,,不得使用竹質(zhì)的安全帽),,以及作業(yè)人員不得赤膊、穿拖鞋等進入現(xiàn)場,,有違反的則每人次罰款20~100元不等,,凡是有帽不佩戴者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每人次罰款10~30元不等,,以上罰款視認錯態(tài)度的好壞按不同檔次進行處罰,。
文明施工:
(1)現(xiàn)場作業(yè)人員必須做到工完料清,場地堆放整齊有序;
(2)作業(yè)人員不得在工地現(xiàn)場隨地大小便,、倒污水;
(3)木料堆放場地及易燃處嚴禁煙火產(chǎn)生,,必須認真做好防火安全。
(4)凡進入現(xiàn)場作業(yè)人員不得在工作期間以及現(xiàn)場范圍內(nèi)嬉戲,、打架,、斗毆和其它違法違紀行為,作業(yè)期間必須聽從工地管理人員的正確指揮,凡有違反造成工地損失的,,所有損失由乙方負責(zé)賠償,,如出現(xiàn)打架、斗毆,、酒后作業(yè)等違規(guī)行為,,每人次及班組罰款1000元至5000元不等,罰款力度視班組的認錯態(tài)度界定,。
乙方應(yīng)按甲方確定的施工進度要求安排勞動力,,甲方經(jīng)與乙方認真商議,兩棟同時施工確定如下工期要求:
(1)基礎(chǔ)地梁以下工期確定為2天,,按實際鋼筋驗收完成時同時完成;
(2)標準層樓層安裝確定為2天,,按實際鋼筋驗收完成時同時完成;
(3)主體砌磚墻時按實際進度跟上,每層在砌磚完成后三天內(nèi)完成;
(4)后期電氣設(shè)備線路的.安裝在初驗前必須完成,,凡下大雨連續(xù)時間在四小時以內(nèi)的計算工期,,超過四小時以上的不計算工期,乙方如不能按期保質(zhì)保量完成的,,每延長壹天甲方有權(quán)要求乙方賠償損失伍佰元,。
1、砌磚墻完成后的墻內(nèi)預(yù)埋完成時付總工作量的30%付給乙方,。
2,、竣工驗收前按工作量70%付給乙方。
3,、預(yù)留維修保證金總價5%,,從竣工驗收的會簽日期開始計算,如一年內(nèi)未出現(xiàn)問題,,將全額退給乙方。有出現(xiàn)問題甲方委托乙方負責(zé)處理,,發(fā)生費用從乙方的維修保證金內(nèi)扣除,。
甲乙雙方應(yīng)共同遵守本合同的所有條款,不得隨意抵觸有關(guān)條款,,或者不按合同要求執(zhí)行,,凡是造成違約使合同無法執(zhí)行的,不管哪方違約,,違約一方必須向另一方支付違約金壹萬元整,。
1、乙方作業(yè)人員應(yīng)自行負責(zé)食宿,,不得進住工地,。
2、澆搗砼時,乙方必須指派專人看護預(yù)埋管件,,確保完好,。
3、進場作業(yè)人員,,除戴好安全帽外,,不準酒后作業(yè),及攜帶家屬小孩進入現(xiàn)場,,如有違反者,,每人次罰款200元,所有罰款金額均從當(dāng)月申領(lǐng)進度款中扣除,。
4,、乙方必須配合甲方做好工地現(xiàn)場的安全生產(chǎn),以及計生等工作,,凡有計劃外生育的人員不得在工地施工,,否則造成工地損失的乙方必須賠付。
以上合同條款雙方必須共同遵守執(zhí)行,。本合同壹式貳份,,甲、乙雙方各執(zhí)壹份為據(jù),,本合同自簽訂之日起生效,,待款項付清后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇二
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī),遵循平等,、自愿,、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作,、安裝過程中的權(quán)利,、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同,。
一,、工程名稱:
二、工程地點:
三,、工程范圍和內(nèi)容:
1,、承包范圍:
2、工程建筑面積:
3,、結(jié)構(gòu):----------------------------------
4,、層數(shù)、建筑高度:詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖
5、其他:本合同價包括土建,、鋼結(jié)構(gòu),,圍墻,地坪,,
一,、工程合同價款采用固定合同,
總造價為(大寫):人民幣: 萬元 ,, (大寫)
二,、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容,。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容,。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整,。
2,、調(diào)整原則:
(1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行,。
(2)合同報價書中無相同項目的,,以市場信息價為基礎(chǔ)或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,。
(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價款,。
三、本工程最終結(jié)算價款為:固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單),。
一,、工程款支付:
1、合同簽訂之日進入施工現(xiàn)場3日內(nèi),,甲方支付合同總價的%預(yù)付款,,場平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價的%進度款,。
2,、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢,,如未審核代表甲方已確認并在14日內(nèi)付清余款 (即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結(jié)算價的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,,以竣工通知書日期為準。
3,、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,支付金額作相應(yīng)增減。
二,、結(jié)算:
1,、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。
2,、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式,、方法結(jié)算。遇本合同無約定的,,按國家合同法有關(guān)規(guī)定實施,。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認或提出修改意見,。
4,、甲方與乙方對變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構(gòu)審價確定,。
一,、根據(jù)工程實際情況,約定工程總工期為天,,其中安裝工期為工作日,,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,,具體進場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方,,特殊狀況需要延期,甲方也應(yīng)提前5天通知乙方,。
二,、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,,工期相應(yīng)順延:
1,、按施工準備規(guī)定要求,不能提供壓實平整的施工場地,,水源,、電源、道路未能接通,,障礙物未能清除,,影響進場施工時;
2,、工程量變化,、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度時;
3,、在施工中因連續(xù)停電,、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水,、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時,;
4,、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5,、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工,。
甲方:
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,,負責(zé)紅線外進場道路的維修,,并接到施工現(xiàn)場。
2,、xx年xx月xx日前,,負責(zé)接通施工現(xiàn)場的.施工用水源、電源,、變壓器,,要求滿足施工用水、用電量的需要,。(水電由乙方單獨設(shè)立分表,,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實,、拆遷障礙物等工作,,并提供相應(yīng)的資料。
3,、甲方負責(zé)設(shè)計時,,合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4,、組織甲,、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀要,,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,,并在7日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5,、提供本工程前期施工資料,,辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù),。
6,、甲方應(yīng)在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知,。
乙方:
1,、在由乙方提供設(shè)計時,本合同簽訂之日起3 日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料,,并保證資料數(shù)據(jù)真實、準確,。
2,、由乙方提供設(shè)計時,在本合同簽訂之日起3 日內(nèi),,通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議,,會后3 日內(nèi),由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設(shè)計并報原設(shè)計單位審核,。
3,、編制施工組織設(shè)計或施工方案,組織施工管理人員和材料,、施工機械進場,。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,,配合甲方代表的現(xiàn)場管理,。
5、構(gòu)件已制作,,具備發(fā)運安裝條件時,,乙方應(yīng)書面通知甲方,準備進場安裝,。
甲方的職責(zé)
1,、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力,、職責(zé):
(1)下達的指令,、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效,;
(2)有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認;
(3)有權(quán)代表甲方確認設(shè)計變更或工程洽商,;
(4)有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進行驗收,。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
(6)乙方項目負責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意,;
2,、甲方應(yīng)保證乙方進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕?,一切?zé)任由甲方承擔(dān),。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負責(zé)解決以上事項的遺留問題,。
3,、組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審,向乙方進行設(shè)計交底,。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后,,作為乙方預(yù)算、施工,、決算的依據(jù),。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表,,具體行使下列權(quán)力,、職責(zé):
(1)乙方的要求、請求和通知,,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,,組織施工。
2,、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進行施工,。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定,。
4,、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,,非乙方責(zé)任造成安全事故,由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費用,。
正式的施工設(shè)計圖紙,、說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據(jù),,開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀要,,作為施工與結(jié)算的補充依據(jù),甲,、乙雙方均不得擅自修改,,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計變更,,須在制作前15天由原設(shè)計單位作正式修改通知書或修改圖紙,,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后,,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,,必須另行協(xié)商,,簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟損失。造成工期延誤的,,工期順延,。
如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計時,,應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進行設(shè)計變更,,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認可的設(shè)計變更,,發(fā)生工程費用變動,,工程款按實結(jié)算。
一,、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,,采取必要的安全防護措施,,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān),。
二,、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責(zé),。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?,由甲方承?dān)責(zé)任及發(fā)生的費用。
三,、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,,不得擅自進入施工現(xiàn)場,,否則發(fā)生人身事故均由甲方負責(zé)并承擔(dān)費用。
四,、甲方應(yīng)在其認為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄,。
五、乙方在進場施工前應(yīng)組織全體施工人員進行安全培訓(xùn)和教育,。未經(jīng)教育培訓(xùn),,不得上崗作業(yè),。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告有關(guān)部門并通知項目經(jīng)理,,同時按有關(guān)部門要求進行處理,費用由事故責(zé)任方承擔(dān),。
一,、工程質(zhì)量標準:合格。
二,、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料,、制作的構(gòu)件質(zhì)量負責(zé)。
三,、乙方必須嚴格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范,、規(guī)程、標準的要求施工,。
四,、乙方在施工中應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受監(jiān)理工程師的檢查,。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的應(yīng)及時整改,,包括修理或返工,直至達到約定標準,。
五,、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進行,。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查,、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔(dān),,并順延工期,。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項,、分部工程質(zhì)量進行評定,。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時,應(yīng)通知監(jiān)理工程師進行中間結(jié)構(gòu)驗收,。驗收合格后進入下一道工序,。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,,應(yīng)及時書面報告監(jiān)理工程師,。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、甲方,、質(zhì)檢部門共同研究決定,。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,,乙方對工程承擔(dān)保修責(zé)任,,質(zhì)保金為合同總價的5%,保修期為一年,。
1,、驗收合格的,由甲,、乙雙方,、監(jiān)理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日,。
2、驗收不合格,,由甲方,、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限,。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,,并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,,甲方原因由甲方全部承擔(dān),,工期順延。
四,、特殊原因,,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,,甲,、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲,、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議,。
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的,,應(yīng)予返工或修理,,承擔(dān)其費用。
2,、由乙方設(shè)計時,,因設(shè)計錯誤造成返工時,發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔(dān)。
3,、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,,應(yīng)按《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4,、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后,,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過28日仍未支付的,,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息,。
合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,向乙方所在地人民法院起訴。
一,、本合同一式陸份,,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份,。
二,、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,。
三,、本合同簽訂后,甲,、乙雙方如需提出修改時,,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,,
作為本合同的補充合同,。
1、屋面的顏色:
2,、墻面的顏色:
3,、外門顏色:
4、內(nèi)門顏色
建設(shè)單位:承攬單位:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
電話: 開戶銀行:
賬號:
電話:
身份證號:
日期:日期:
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇三
甲方(需方):______________
乙方(供方):______________
第一條采購公司:______________工程有限公司,。
第二條供貨時間:以甲方通知時間為準,。
第三條調(diào)價方法:合同簽訂單價為當(dāng)日我的鋼鐵網(wǎng)公布的市場建筑鋼材價格行情,作為基準價格,。貨到現(xiàn)場當(dāng)日依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)公布價格為準,,幅度超過______________元時進行調(diào)價,按基準價______________元結(jié)算,,幅度不超過時按簽訂價結(jié)算,。
第四條到貨地點,、運輸方式、運雜費及其他費用約定:甲方施工現(xiàn)場,。汽車運輸,,確定運費為______________元/噸。
第五條隨貨物必備品:乙方隨車帶此批貨物對應(yīng)的.有效材質(zhì)單,。
第六條計算方法:鋼筋依據(jù)理論值換算計重;盤圓依據(jù)過磅檢斤計重,。
第七條包裝及驗收標準:按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲,,無銹蝕,。試驗結(jié)果以甲方試驗室復(fù)檢報告為準,不合格品乙方無條件退場,。
第八條結(jié)算方式:______________
第九條本合同解除的條件:貨物在數(shù)量和質(zhì)量上無問題,,貨款全額支付無拖欠時,本合同自動解除,。
第十條違約責(zé)任和雙方義務(wù):
乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標準或其它要求履行交貨義務(wù),,承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認,,乙方按對賬結(jié)果開據(jù)合法有效發(fā)票,。
第十一條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成由____________鐵路運輸法院裁決。
第十二條本合同一式______________份,,甲方______________份乙方______________份,,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條其他約定事項:本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量,,供貨與結(jié)算按現(xiàn)場實際需用量為準,,如超出合同簽訂數(shù)量的______________%時雙方需另附補充協(xié)議。
甲方(需方):______________
乙方(供方):______________
____________年___________________ 月 ___________________日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇四
甲方:_________________
乙方:_________________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,,甲方同意將_________工程的_________施工項目交由乙方負責(zé)施工。根據(jù)《_________________》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,,結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一,、工程概況
1.工程名稱:_________________
2.工程地點:_________________
3.承包范圍:_________________
4.承包方式:包工、包料,、包費用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷________天,。
6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)
二、合同單價和付款方式
1.合同單價:
2,、實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準,。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,,裝卸費,,設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,,不作任何調(diào)整,。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,,項目的發(fā)票及合格證開具給________有限公司,。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律責(zé)任,。
三,、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工,,每逾期一天,,乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的10%違約金支付給甲方,,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失,。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察,。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,,由于乙方安全措施不力,、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的.所有賠償費用,、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,。
五,、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,,在不影響工程進度的前提下,,雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議
雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決,。
六,、保修
1.本工程保修期為________年
七、本合同未盡事宜,,甲乙雙方協(xié)商解決,。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效,。本合同一式四份,甲方執(zhí)____份,,乙方執(zhí)____份,。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇五
甲方:_____________
乙方:_____________
按照中華人民共和國合同法、建筑法的原則,,結(jié)合工程具體情況,,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,,甲方將桃山煤礦生產(chǎn),、生活用水蓄水池建設(shè)工程交乙方承攬,現(xiàn)就具體事項達成如下協(xié)議,。
1,、工程范圍:蓄水池的土石方開挖和修筑。
2,、工程價格:基礎(chǔ)開挖土石方每立方米30元,,澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石墻每立方米80元,裝模,、撤模每平方米10元;制作鋼筋每公斤3元,,片石墊層每平方米4元,抹面每平方米4元,。 以上價格均包括所有工程項目場地內(nèi)人工費用,。
(一)規(guī)格
1、開挖蓄水池基坑直徑8米,,見硬底,。
2、池底用片石墊層,,厚度20公分,在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分,,抹面;安裝污水管處低20公分,,清水管比污水管高20公分。
3,、墻體用片石混凝土澆灌,,地表層以下厚度50公分,地表層以上20 公分,,水池內(nèi)徑7米,,池凈高3米,池內(nèi)墻裝模,,外墻出土面用毛石漿砌,,漿砌的厚度不能超過30 公分,。
4、池蓋用鋼筋混凝土澆筑,,板厚10公分,,用20×30公分的十字梁將板托起,蓋口50×50公分,,用鋼筋混凝土澆筑的蓋子蓋上,。
5、布筋:池底主,、副筋用直徑12mm螺紋鋼,,間距20公分;墻體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍,每道箍兩根;蓋子主,、副筋用直徑⒍5mm圓鋼,,間距15公分;梁的主筋直徑14mm×4根,箍筋直徑⒍5mm,,間距20公分,。砂漿均用c30標號。
其它預(yù)埋件由甲方現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)人員指導(dǎo)施工,。
(二)質(zhì)量
1,、毛石墻漿砌用擠漿法,石料周圍必須有砂漿,,無空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿,。
2、混凝土必須用振動棒搗固密實,,不得有滲水現(xiàn)象,。
3、蓋板和十字梁必須震動密實,。
4,、池底面和墻面、板面必須用水泥砂漿磨平,,不允許有縫窩麻面現(xiàn)象,。
5、砂漿必須用攪拌機拌勻,,砂漿搗固要及時,、均衡、密實,,養(yǎng)護期間要經(jīng)常保持濕潤,。
1、乙方在施工過程中嚴格按照建筑法和安監(jiān)部門的要求,,配帶齊全,,設(shè)施到位,,措施得力。有技術(shù)指導(dǎo)人員現(xiàn)場指導(dǎo),。
2,、乙方必須加強施工隊人員的安全管理和自我保護的意識,搞好團結(jié)協(xié)作,,服從公司技術(shù)管理人員監(jiān)督和管理,,在施工過程中必須保護好公司的各種生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施,損壞趙佳賠償,。
3,、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險,在施工過程中的應(yīng)急措施,,杜絕各種安全事故的發(fā)生,。
1、乙方按合同完工,,甲方與乙方一同驗收無質(zhì)量瑕疵,,扣回借支和質(zhì)保金后(質(zhì)保金為應(yīng)付工程總價款10%),余額一次性支付,。(乙方必須提供工程總價款的'建安營業(yè)稅發(fā)票),。
2、質(zhì)保金額和支付方法:質(zhì)保金為應(yīng)付工程價款的百分之十,,一年后無質(zhì)量問題一次性支付,。
1、甲方應(yīng)給乙方提供必要施工環(huán)境,,搞好協(xié)調(diào)服務(wù),,確保乙方施工;
2、甲方必須按合同支付乙方工程款,,超期必須按月息5%支付給乙方;
3,、乙方在施工過程中造成質(zhì)量問題返工的材料、工資由乙方自己負責(zé),,與甲方無關(guān),,不服從甲方(公司)人員的監(jiān)督管理,強行施工或故意拖延工期甲方有權(quán)終止合同;
4,、乙方在施工過程中,造成的各種安全事故概由乙方自己負責(zé)與甲方無關(guān);
本合同一式三份,,從簽字之日起生效,,到工程完工終止。
甲方:_____________乙方:_____________
代表人簽字:_____________
_____________年 _____________月 _____________日 _____________年 _____________月_____________ 日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇六
建設(shè)方:___(以下簡稱甲方)
承包方:___(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,,為明確雙方在承包過程中的權(quán)利,、義務(wù),,經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一,、工程概況
(1)工程名稱:___
(2)工程地點:甘肅玉門黃花農(nóng)場
(3)工程范圍和內(nèi)容:本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房,,規(guī)格:長___米;寬___米檐高___米,,按圖紙施工,。
(4)建筑外包面積:___平方米。
(5)工程總造價:本工程總造價人民幣(大寫):___,,(小寫¥:___)
二,、鋼結(jié)構(gòu)施工準備
(一)甲方:
(1)做好建筑紅線以外的“三通”,負責(zé)進場道路的維修,,保證施工材料能運達到場,。
(2)負責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源,、要求能滿足施工用水,、用電的.需要,做好紅外線以內(nèi)場地平整,,拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料,。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
(1)根據(jù)需要,,商定工程總工期為天(日歷天,,以甲方預(yù)付款到帳之日起計算),___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢,,如遇停電,、雨天及其外來因素影響而造成停工的,工期相應(yīng)順延,。
四,、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的支付與結(jié)算
(1)本合同的總造價經(jīng)雙方約定后,任何一方不得擅自改變,,但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時,,以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整,將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方,。
(2)本合同簽訂后,,甲方須付預(yù)付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款,,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%,,計人民幣___元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%,,計人民幣___元作為工程款,,
(3)工程竣工驗收后,,甲方方可使用,未經(jīng)驗收,,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格,。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任,。
(5)本合同結(jié)算方式:___。
五,、附則
(1)本合同一式___份,,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字,,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效,。
(3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時,,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同,。
附:
甲方:___
乙方:___
法定代表人:___
法定代表人:___
委托代理人:___
委托代理人:___
電話:___
電話:___
本合同簽訂日期:___年___月___日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇七
發(fā)包人(甲方):_____________
承攬人(乙方):_____________
經(jīng)甲,、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程,經(jīng)甲方同意以包工的方式,,承包給乙方施工,,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,特訂立如下合同,。
邊墻壕村自留地 ,,建筑面積:_____________平方米。
二,、建筑施工責(zé)任追究承攬內(nèi)容
1,、經(jīng)甲方同意以包工的方式承包給乙方施工,由于在二樓建筑時,,建筑所需用磚從磚車上扔到一樓的樓板上,,由于人力作業(yè)的能力有限所以乙方有向后方運輸(或分散碼放)的責(zé)任。由于乙方?jīng)]有向后方運輸和分散故而磚對樓板壓力過大,,應(yīng)而造成了由東向西數(shù)的第1,、2、3,、4,、間房的第一層樓板,每間房由南向北數(shù)的第1、2,、3、4,、塊樓不同程度的損傷和彎曲,。
2、由于甲方不能保證上述樓板以后會出現(xiàn)如何情況,,結(jié)合實際乙方也同意由于乙方施工造成的原因,,愿意承擔(dān)以后的'所有責(zé)任。
3,、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以后出現(xiàn)問題包括連帶責(zé)任造成的一切由乙方承擔(dān),,于甲方?jīng)]有任何責(zé)任。
4,、由于甲方考慮乙方的經(jīng)濟能力因此需有倆位擔(dān)保人,,擔(dān)保人和乙方有同等責(zé)任。
三,、本合同雙方簽字后生效,,一式二份雙方各持一份,雙方必須共同遵守執(zhí)行,,合同未盡事宜,,按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方:_____________
乙方:_____________
______________年______________月______________日:
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇八
發(fā)包人(甲方):_____________
承攬人(乙方):_____________
經(jīng)甲,、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程,,經(jīng)甲方同意以包工、包機械,、包模板不包料的方式,,承包給乙方施工,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,,特訂立如下合同,。
建筑面積:_____________平方米。
1,、承攬內(nèi)容:按甲方提供的施工圖紙(從基礎(chǔ)以上至封頂)和修改通知內(nèi)容(泥工,、鋼筋、模板,、水電)施工,。即主體結(jié)構(gòu)工程(包括砌墻、架模板,、樓板為清水模板),、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內(nèi)容)。1—4樓自拌混凝土,,5—6樓用商混,,泵車錢由乙方自付。
泥作裝修工程:
(1)室內(nèi)裝修:內(nèi)墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍,。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍,。地面砼澆筑、室內(nèi)地坪c15抹面找平,,室內(nèi)地磚,,樓梯地面瓷磚、樓道,、樓梯,、室內(nèi)踢腳線、衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、衛(wèi)生間防水,、衛(wèi)生間地磚、廚房墻磚,、6樓樓頂防水,。室內(nèi)裝修包括1—6樓,其中1—2樓不貼地板磚,。
(2)室外裝修:外墻面一般抹灰按施工圖規(guī)范要求貼墻磚,、
水電內(nèi)容:包括強、弱電予埋管道,、穿線,、配電箱、開關(guān),、插座,、電器安裝。給排水管道安裝,、有線電視,、監(jiān)控器線管、潔具安裝等全部內(nèi)容,。
腳手架,、斜道上料臺、施工安全圍護搭設(shè),、拆除,。場地圍欄設(shè)置,抄平施放線,、水電管道洞抹灰補平,、混凝土,、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進退場,、上下車,、腳手架用料、模板用料進出場,。上下車,、建筑材料進場堆碼、場內(nèi)運輸,、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車,,打掃衛(wèi)生,,按質(zhì)按量承攬完成,包并工,。
2,、承攬價格:按建筑面積承攬,每平方米單價為人民幣315元,,工程竣工驗收后按實際面積結(jié)算,。(建筑面積計規(guī)則,執(zhí)行云南省現(xiàn)行定額計算規(guī)則),。
3,、乙方負責(zé)提供自己使用的施工機械,垂直運輸,、卷揚機和用電管理,,手推車、手工工具,、小型電動工具,、易耗品及使用、安裝,、拆除,、操作使用、清洗和保養(yǎng)維修,。若因違反操作規(guī)程使用,,造成電源、水源損失由乙方負責(zé)賠償甲方提供的'電源,、水電費用,,及甲方提供的材料。
乙方必須嚴格按施工圖及國家現(xiàn)行施工規(guī)范要求施工,,按國家建筑工程標準驗收,,質(zhì)量等級為單項及總體驗收一次性達到國家標準,,觀感評定質(zhì)量總體驗收不合格者,乙方無條件返工,,返
1,、施工日期:按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同,從20______________年11月14日至20______________年6月14日止,,共計7個月,。
2、付款方式:乙方材料進場時,,甲方付給乙方材料款壹萬元,,第一層板面澆筑完畢付貳萬元,以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元,??⒐を炇蘸细窈螅?jīng)結(jié)算后扣保修款,,尾款在工程完工30天內(nèi)付清,。封頂裝修后按施工進度80%支付進度款。
3,、保修期為一年,。從驗收之日起計算,保修費按承攬價款3%扣下,,無質(zhì)量問題保修期滿結(jié)清,。凡屬乙方因施工質(zhì)量問題,乙方接到通知兩天內(nèi)必須到場保修,,若不到場,,甲方保修,保修費用由乙方負責(zé),。
1,、負責(zé)對乙方進場施工作業(yè)進行質(zhì)量監(jiān)督。
2,、為保證工程順利施工按時付進度款,。
3、從開工之日起至竣工驗收合格止,,對每道工序進行檢查驗收,,驗收合格才能進行下道工序施工。
1,、乙方必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定《安全生產(chǎn)法》,、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》,達到《施工安全檢查標準》,,做到安全生產(chǎn),、安全用電,,做好進場職工安全勞動保護工作,若不遵守有關(guān)規(guī)定,、標準,,造成損失,一切損失,、費用和法律責(zé)任由乙方負責(zé),。乙方
應(yīng)該使用安全合格的施工機械、腳手架,、桿,、扣件、安全護欄材料,、警示標志,。
2、本承攬工程乙方安全管理責(zé)任目標是:
a,、死亡率為零;
b,、重傷率為零;
c,、輕傷率為零;
d,、整個承攬工程乙方負責(zé)的范圍內(nèi)安全生產(chǎn)必須達標,,杜絕安全事故發(fā)生,。
3,、乙方承攬工程負責(zé)人譙倫強為本承攬工程安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,,對本承攬工程安全生產(chǎn)負直接責(zé)任,,如突破上述安全生產(chǎn)指標,,由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟,、法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4,、乙方必須負責(zé)組織所有進場施工作業(yè)人員參加一,、二級宣傳教育,負責(zé)組織對參加承攬作業(yè)人員三級安全教育和培訓(xùn),,并熟悉所有從事的生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)狀況后方可進場作業(yè),。未經(jīng)教育人員,不允許上崗作業(yè),。承攬方所從事的特種作業(yè)的施工人員,,必須經(jīng)培訓(xùn)、考試合格持證上崗,,各種機械的操作必須定人,,專人負責(zé)保證安全,各進場人員必須佩帶安全帽,,特種作業(yè)安全帶,、安全繩,。
5、整個工程腳手架,、斜道上料臺,、四口及安全圍護欄搭設(shè),安全措施搭設(shè)必須按國家有關(guān)規(guī)范搭設(shè),,若搭設(shè)不到位或不規(guī)范,,發(fā)生事故責(zé)任由乙方負責(zé)。在整個施工過程中,,發(fā)生一切安全事故由乙方負責(zé),,與甲方無關(guān)。
6,、施工期間乙方必須參加保險繳納費用,,提供施工作業(yè)人員的一切勞動保護用品、費用以及發(fā)生事故后,,賠償外的一切經(jīng)濟費用和開支,。甲方不承擔(dān)一切安全事故的法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。
7,、發(fā)生事故后乙方應(yīng)及時組織搶救及上報有關(guān)部門,。
1、乙方進場施工人員必須遵紀守法,,若違法亂紀造成損失,,一切責(zé)任由乙方負責(zé)。乙方進場人員必須節(jié)約愛護原材料,,發(fā)現(xiàn)浪費行為,,造成損失,甲方有權(quán)扣款,。
2,、乙方在施工中,中途違約,,甲方不再進行結(jié)算付款,,并有權(quán)追究造成毀約損失責(zé)任。
3,、本合同雙方簽字后生效,,一式四份雙方各持二份,雙方必須共同遵守執(zhí)行,,合同未盡事宜,,按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲方:_____________乙方:_____________簽名(章) 簽名(章)
電話:__________________________ 電話:_____________
身份證號: 身份證號:_____________
承攬合同簽字生效日期_____________ 年_____________ 月_____________ 日
簽字地點:_____________
_____________年_____________ 月_____________ 日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇九
甲方(以下稱業(yè)主):_______
乙方(以下稱承包商):_______
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)
工程名稱:房屋建筑工程(以下稱本合同工程)
工程地點:丹鳳縣
工程結(jié)構(gòu):半框架結(jié)構(gòu)
建筑面積:以實際丈量為準
包人工費,、包架材,。
承包范圍:本合同工程項目的施工、完工,、缺陷修復(fù)和保修期
1,、圖紙內(nèi)所有土建工程施工、樓梯大理石鋪設(shè),。
2,、樓地面按照甲方要求施工到位。
3,、油漆,、涂料除外。
4,、給排水管道由乙方安裝,,電器及信號線路依照設(shè)計圖紙進
5、室內(nèi)墻面為中級抹灰,。
6,、門窗依照設(shè)計圖紙預(yù)留洞口,并做好放線等配合事項,,門
7,、工程用水、電費及材料試驗費由甲方負責(zé),。
8,、外墻部分:全部墻面為水泥砂漿細拉毛,。
9,、所有防水工程由甲方負責(zé)
10、樓梯欄桿焊接由甲方負責(zé),。
11,、垃圾外運,均由甲方負責(zé),。
12,、未提及部分甲乙雙方協(xié)商解決。施工要求
①地工基礎(chǔ):深度70公分寬度60公分里面寬度40公分
②墻體外墻3.7內(nèi)墻2.4砌筑時內(nèi)外錯縫一般采用水泥沙漿,,強度要達到(150號).四角有構(gòu)造柱四角和內(nèi)樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法(一快磚一鏟灰一擠揉)并使用前必須把磚潛水濕潤,。
③圈過梁:過梁高度不低于12公分,鋼筋直徑不宜小于10毫米,,剛箍直徑不低于6毫米,,最大距不宜超過250毫米,圈梁高度不低于200毫米上下圈梁,。
④屋頂先腳板,,鋼筋不宜12毫米,,距離16公分,混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分,,后面15公分,,爐灰上面5公分混淋土,2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣1/3
⑤地板磚60×60黑白由甲方自選定價10元一塊,,如造過10元由甲方自付,,磚黑白由甲方自選衛(wèi)生間墻磚,不低于1.8元,,墻內(nèi)刷房池涂料,,電線用4平米銅芯線,每件房一只熱光燈插座一只開關(guān)一只
⑥門窗:內(nèi)門用實木門,,窗戶,。塑鋼海螺牌外門,防盜門,,乙方施工時要保證質(zhì)量,。在施工過程中甲已雙方互相協(xié)商
⑦室內(nèi)自來水,下水管由乙方負責(zé),。工程工期為:____年____月____日(公歷/農(nóng)歷)—____年____月____日(公歷/農(nóng)歷),,按日歷工期計算。乙方應(yīng)按時施工,,如因乙方的原因造成工期拖延的,,每拖延一天,每平方_____米減少工錢_____元,。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外,。
⑦乙方應(yīng)按照甲方的建房質(zhì)量要求保證施工質(zhì)量。房屋完工交工后,,由甲方按照施工要求進行驗收,。如房屋出現(xiàn)建筑質(zhì)量問題,乙方應(yīng)重新修繕直至符合甲方質(zhì)量要求為止,,并賠償因建筑質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失,,重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔(dān)。
1,、本合同承包商進場時間暫定為_______年_______月_______日,,整個工程在_______年_______月_______日之前完成。
2,、本條款所規(guī)定的合同工期,,是指合同內(nèi)的工程實體通過竣工驗收的時間。
3、乙方必須采取一切措施保證如期達到,,不允許延誤,。如甲方認為整個工程或部分工程的進度太慢,不能滿足確保關(guān)鍵工期的要求,,甲方可指示乙方加快進度或修改原施工計劃,。乙方不得因此而向業(yè)主提出任何的補償。
4,、乙方必須按甲方要求,,在開工前作出實施性施工組織設(shè)計和各分部分項工程的進度計劃報甲方審批。經(jīng)過批復(fù)的實施性施工組織設(shè)計和進度計劃將作為本合同書的一部分,。
5,、甲方保留對工程暫時停工的權(quán)利,乙方不應(yīng)拒絕,。
1,、工程質(zhì)量標準:國家質(zhì)量檢驗評定標準及本合同條款的
2、無論甲方是否進行并通過了各項檢驗,,均不解除乙方對自己承包的工程的質(zhì)量所負責(zé)任,,除非質(zhì)量問題是由于甲方的原因引起,而此類質(zhì)量問題乙方必須及時通知甲方,。
3,、無論工程材料是由否有甲方供應(yīng),均不解除乙方所負的工程全面質(zhì)量的責(zé)任,,乙方應(yīng)該對各種材料,、器材、設(shè)備按規(guī)范進行檢查,,拒絕不符合要求的材料,、器材、設(shè)備用于工程,。因質(zhì)量不合格造成的一切經(jīng)濟損失由乙方負責(zé),。
1,、本合同價費用為完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用,。本工程造價255元/㎡,結(jié)算以實際施工面積(樓層表面面積按竣工實測單層面積匯總后計算工程造價,,懸挑部分據(jù)實結(jié)算)為準,。
2、合同價包括了合同規(guī)定的明確和隱含的.全部責(zé)任,,以及為工程的正確施工,、試驗、檢驗、維護,、保養(yǎng),、完工和修補缺陷所需的全部有關(guān)事項和物品(不含用于本工程的材料費)。
3,、合同價包括了合同規(guī)定的勞務(wù),、制造、運輸,、安裝,、試驗、調(diào)試,、測試,、維護、管理,、利潤,、稅金及合同包含的所有風(fēng)險、責(zé)任,、權(quán)利,、義務(wù)等所應(yīng)有的費用。
4,、在合同履行過程中,,甲方提出的任何建議、方案,、要求,,不管承包商是否采納,承包商不得提出任何追加費用的要求,。除非因業(yè)主要求而引起規(guī)模,、標準變化而引起的費用變化可由雙方協(xié)商進行合同費用調(diào)整外,其余一切情況合同費用均不作任何調(diào)整,。
5,、除非合同中另有規(guī)定以外,合同價適用于合同文件中規(guī)定
6,、承包商采用的任何施工方案和技術(shù)措施均應(yīng)得到業(yè)主的批準和認可,。如承包商的施工方案和技術(shù)措施未得到業(yè)主批準,由此引起的費用,、后果均由承包商負責(zé),。
每層主體完工付當(dāng)層50%工費,主體竣工付50%承包費,,內(nèi)粉完工付至70%承包費,,外粉完工付至90%承包費,工程完工后暫扣5%為質(zhì)量保證金,期滿付清,。
1,、施工中乙方應(yīng)安全、文明施工,,遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,,采取必要的安全防護措施,,消除事故隱患,由承包人負責(zé),。
2,、乙方應(yīng)對工地施工的所有人員進行安全教育,對每一項工序進行安全技術(shù)交底,,對施工人員進行人身保險投保,,發(fā)放安全防護用品等,配備專職安全員,。
3,、因承包人原因發(fā)生的一切不安全責(zé)任事故,全部由承包人承擔(dān)一切損失,,甲方概不負責(zé),。
承包人應(yīng)對工程的質(zhì)量進行保修,保修期限為水電管線,、土建各1年,。
發(fā)包人承包工程的所有施工的建筑用料材料,做好三通一平工
承包人承包工程的人工費,、架材,、架板、機械設(shè)備及鐵絲,、釘子等低價易耗品,。在施工中外墻面水泥砂漿不得與相鄰樓房墻面相互結(jié)合,所有落地沙灰隨清隨用,,不得浪費,。
1、由于承包商的原因造成工程延期的,,承包商必須向業(yè)主支付誤期賠償費,,業(yè)主可從應(yīng)向或即將向承包商支付的任何金額中扣除此項賠償費,,但不排除用其他方式收回此款,。此賠償費的支付并不能解除承包商應(yīng)完成工程的責(zé)任或合同規(guī)定的其他責(zé)任。
2、本合同誤期賠償費每天按合同價的5%計算,,由承包商向業(yè)主支付,。
3、甲方按照合同約定及甲方的工作內(nèi)容進行付款和供應(yīng)材料,,若違約,,除乙方不負違約責(zé)任外,甲方應(yīng)向乙方付違約金5000元,。
1,、根據(jù)出臺的《建筑工程質(zhì)量保修條例》明確的房屋建筑工程的最低保修期限,本合同約定本工程在正常使用條件下,,主體結(jié)構(gòu)工程保修期限30年;屋面防水工程,、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏保修期限為5年;保修期從工程竣工驗收合格之日起計算,。
2,、未明事項,應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定進行,。
1,、甲方負責(zé)本合同所有材料、設(shè)備的采購和供應(yīng),,乙方有義
2,、乙方除在施工組織設(shè)計中給出業(yè)主采購的材料、設(shè)備供貨計劃外,,還應(yīng)在施工過程中提前提出材料,、設(shè)備的采購的通知。
3,、工地交貨的材料,、設(shè)備由乙方負責(zé)保管。甲方無論何時均不對承包商的施工機具,、設(shè)備,、臨時設(shè)施的損失或損壞承擔(dān)任何責(zé)任。
1,、雙方有關(guān)工程的洽商,、變更等書面協(xié)議或文本視為本合同的組成部分。
2,、乙方在此與業(yè)主立約,,保證全面按合同規(guī)定承包本工程的施工、完工,、修補缺陷并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任,。
3,、考慮到乙方將進行本工程的施工、完工,、修補缺陷,、并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量包修責(zé)任,甲方在此立約,,保證按合同規(guī)定的方式和時間付款給乙方,。
本合同至簽訂之日起生效,甲,、乙雙方各執(zhí)正本一份,。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇十
建設(shè)單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
工程名稱:____
工程地點:____
建筑面積:____
工程價款及付款方法:____
工程期限(開工,、竣工時間)____
工程質(zhì)量標準:____
承包形式及材料設(shè)備供應(yīng):____
發(fā)包方義務(wù):____
1,、開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,,并做到“xx一平”,;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“____”工作,,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2,、按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認,。
3,、負責(zé)組織設(shè)計、施工單位,,共同審查施工組織設(shè)計,,負責(zé)組織驗收工作,負責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量,。
4,、按協(xié)議負責(zé)按期撥款。
承包方義務(wù)乙方負責(zé):
1,、按協(xié)議分工負責(zé)材料供應(yīng),。
2、編制施工組織設(shè)計和施工形象進度表,。開工前5天交甲方一式二份,。
3、按施工圖負責(zé)組織施工,,按期竣工,。
4、竣工后,,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方,。
5,、保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行,。
違約責(zé)任及獎勵條款
其他協(xié)助條款,。
本合同正本___份,,承包方,、發(fā)包方各一份,報送_____,、______各一份,。
合同有效期及合同爭議解決。
附表及其他具有合同效力的文件,。
發(fā)包方:_________(蓋章)
承包方:_________(蓋章)
法定代表人:_____
法定代表人:______
地址:________
地址:_________
開戶銀行:______
開戶銀行:_______
帳號:________
帳號:_________
簽約日期:________年____月____日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇十一
甲方:_____________
乙方:_____________
經(jīng)甲,、乙雙方協(xié)商,甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方,,雙方達成如下協(xié)議:
一,、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務(wù)承攬給乙方,泥工部分包括該建筑的所有磚結(jié)構(gòu)的建筑任務(wù),,所有墻的內(nèi)外粗粉刷任務(wù),,乙方在施工過程中所需材料甲方只負責(zé)運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場,上料,、拌料等所有任務(wù)由乙方負責(zé),。
二、乙方在施工過程中,,甲方提供生產(chǎn)工具,、水、電接通,。
三,、質(zhì)量要求:乙方必須按照該工程的建筑設(shè)計圖進行施工,同時也要達到承包方的質(zhì)量要求,,如果出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,,乙方返工工資甲方概不負責(zé)。
四,、該工程的單價計算方法:按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(,,其中主體占60%,裝修占40%),,另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂?shù)纳w瓦任務(wù)),,此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用,乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款,。
五,、付款方式:乙方按照甲方的要求完成每一層的任務(wù),,甲方預(yù)付該層的80%的工程款,乙方把該工程如期全部完成,,甲方在一個星期之內(nèi)把余下的工程款全部付清,。如果乙方中途退場,甲方拒付余下工程款,。
六,、工程期限:甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內(nèi)完工,。
七,、乙方在施工過程中,甲方必須積極配合乙方,,其中包括乙方在施工過程中的所需材料,,乙方必須至少兩天前通知甲方,甲方按照乙方的.通知兩天之內(nèi)必須運到施工現(xiàn)場,,還有木工必須及時配合施工,。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成,,如果是甲方的原因造成延期,,甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%,如果是乙方的原因造成工程延期,,甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%,。甲、乙雙方在施工過程中,,如果其中一方?jīng)]有積極配合的情況下,,當(dāng)時雙方將要及時通知對方并且記錄下,雙方確認生效,。
九,、乙方在施工過程中,必須節(jié)約建筑材料,。
十,、乙方在施工過程中,必須注意安全,,帶好安全帽,,大小安全事故,甲方概不負責(zé),。
此合同一式貳份,,雙方簽字生效。
甲方:________________乙方:________________
電話:________________電話:________________
________年________月________日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇十二
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,,結(jié)合本工程具體情況,,雙方達成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:三合村15#,、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍:加工,、制作,、安裝、售后服務(wù),。
第三條工期要求:根據(jù)甲方需求進行,,乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式:包工包料,。
第五條甲方提供:現(xiàn)場機械設(shè)備,,技術(shù)人員配合指導(dǎo),、水電,。
第六條質(zhì)量要求:鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的'樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范:根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標準及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計價原則:雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算,,鋁百葉窗安裝費,、加工費合計每平米單價382元,工程量約15#樓673平米,、 16#樓約540平米,,工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算,,多退少補,。
第九條付款方式:
1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款,。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款,。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修:保修期為一年,。
第十一條竣工驗收:竣工驗收時由乙方通知甲方,,甲方負責(zé)通知有關(guān)人員進行驗收。
第十二條結(jié)算方式:現(xiàn)金結(jié)算,。
第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責(zé),。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責(zé),。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān),,甲方概不負責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé),。
第十四條備注:以上價款已包含保險金,,乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則:1.本合同未盡事宜,,經(jīng)雙方協(xié)商解決,,如不能協(xié)商解決,,由法院裁決。
2.本合同一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,均有同等法律效益。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
負責(zé)人簽字:_________
負責(zé)人簽字:_________
___年___月___日
___年___月___日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇十三
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國勞動法,、合同法,、建筑法》為依據(jù),參照有關(guān)文件精神,。本著甲,、乙雙方互惠互利的原則,雙方協(xié)商簽訂施工合同如下:
一,、工程名稱:
二,、施工地點:
三、結(jié)構(gòu)形式:
四,、發(fā)包內(nèi)容及價格:整體大包(土建,、水暖、電照,、既有樓房的女兒墻屋面拆扒,、樓梯制作等)大包干、掃地出門價,,以建筑面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫元
五,、資質(zhì)要求:三級以上資質(zhì),簽訂合同時,,將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查,。
六、質(zhì)量要求:合格
七,、開工日期:20xx年月日
竣工日期:20xx年月日
八,、材料要求:
所使用的建筑材料,必須有合格證和化驗單,。
九,、付款方式:
1、乙方全部墊付工程款,。
2,、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。
3,、竣工初檢合格后,,甲方付給乙方工程總造價款50%。
4、經(jīng)質(zhì)檢站,、監(jiān)理,,甲乙雙方技術(shù)人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。
5,、保質(zhì)金3%,,質(zhì)保期為12個月,在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,,甲方通知乙方并約定時間進行維修,,如乙方不能按時進行維修,甲方派人維修,,其維修費用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除,,質(zhì)保期滿后按合同約定時間把質(zhì)保金全部退還給乙方。
6,、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟,,聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。
十,、施工人員須持證上崗,,工地管理人員要求一長三員,。
十一,、施工期間因個別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí),由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理,,乙方不能因此停工,,拖延工期。
十二,、在施工過程中,,保證小區(qū)道路暢通無粉塵,做好屋面防水,,如有此類現(xiàn)象發(fā)生,,乙方自行與業(yè)主調(diào)解。
十三,、施工中的建筑垃圾須堆放整齊,,由甲方處理。
十四,、安全生產(chǎn),,文明施工。
1,、施工嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范,,施工前須對上崗人進行安全生產(chǎn),文明施工教育,有隱患存在未排除前停止施工,。
2,、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費用,。
3,、進場的.各種設(shè)備、材料隨使隨進,,合理堆放,,保證施工現(xiàn)場清潔。
十五,、違約:
1,、甲乙又方簽訂合同后,乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工,,如違約甲方有權(quán)拒付工程款,。
2、不許轉(zhuǎn)包他人,,如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn),,甲方有權(quán)終止合同,所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān),。
十六,、施工現(xiàn)場三通一平,由甲方協(xié)調(diào),,費用由乙方承擔(dān),。
十七、合同未盡事宜,,雙方共同協(xié)商解決,。
十八、本合同雙方簽字后,,具有法律效力,,共同遵守。
十九,、本合同一式兩份,,雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
電話:電話:
年月日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇十四
甲方:_______
乙方:_______
甲方為改善居住條件,,需新建房屋一棟(結(jié)構(gòu):磚混預(yù)制),,占地面積約:_______ ㎡。經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,,達成如下協(xié)議,,以便雙方共同遵守,。
一、工程地點:_______ ,。
二,、工程單價:每層按每平方米_______元計價。
三,、工程項目:包括主體,、內(nèi)粉外裝,底層墊襯,、鋼筋綁扎,、天面和樓梯混凝土澆灌。
四,、工程質(zhì)量:主體四角端正,,墻面平整,垂直誤差不超過_______厘米,。墻體粉刷:陰陽角垂直,,墻面誤差率不超過3毫米。
五,、付款方式:每層主體完工后各支付肆仟元整,,余下工程款待工程全部竣工經(jīng)甲方驗收合格后,一次性付清,。
六,、工程期限:自合同簽定之日至農(nóng)歷春節(jié)前結(jié)束。
七,、其它費用:甲方向乙方首先支付起腳,、謝腳、香煙,、施工安全費共計:_______元(大寫:_______元整)。
八,、安全責(zé)任:乙方在施工過程中,,必須按照建筑業(yè)規(guī)定的操作要求精心施工,如出現(xiàn)死亡,、傷殘事故,,一切均由乙方自行承擔(dān),甲方概不負責(zé),。
九,、違約責(zé)任:任一方違約支付守約方違約金伍仟元整,并承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟和法律責(zé)任,。
十,、如有未盡事宜,雙方協(xié)商的補充協(xié)議與本合同享有同等效力。
十一,、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字即發(fā)生法律效力,,雙方應(yīng)全面遵守。本合同一式兩份,,雙方各執(zhí)一份,。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
建筑承攬合同 建筑承攬合同糾紛篇十五
發(fā)包單位: (以下簡稱甲方)
承攬單位: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī),,遵循平等、自愿,、公平和誠實信用的原則,,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利,、義務(wù),,經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一,、工程名稱:
二,、工程地點:
三、工程范圍和內(nèi)容:
1,、承包范圍:鋼屋蓋(含中間鋼柱),;屋面采用0.426mm hv-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網(wǎng)。
2,、工程建筑面積:13534.91平方米(暫定軸線面積,,未包含雨棚面積,工程量據(jù)實結(jié)算),。
3,、結(jié)構(gòu):輕型鋼結(jié)構(gòu)屋蓋
4、層數(shù),、建筑高度:詳見施工圖紙
5,、其他:土建、水電,、避雷,、防火涂料均由甲方自理,預(yù)埋件由乙方提供并指導(dǎo)甲方埋放,,埋放預(yù)埋件所需鋼筋頭由甲方提供,。
第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同單價,,單方造價為(大寫):人民幣貳佰元整每平方米(¥200元/m2),;暫定合同總價為:2706982元(貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整),。
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:
1,、調(diào)整方式:
(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容,。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容,。
(4)以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整,。
2、調(diào)整原則:
(1)合同報價書已有相同項目的,,按該項目的單價執(zhí)行,。
(2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎(chǔ)或參照本合同報價書而確定該項目的單價,。
(3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,。
(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價款。
三,、本工程最終結(jié)算價款為:固定合同價+追加合同價款(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單),。
第三條合同價款的支付與結(jié)算
一、工程款支付:
1,、合同簽訂之日起3日內(nèi),,甲方支付合同總價的30 %備料款,計人民幣¥812094.6元
2,、主體鋼構(gòu)件和安裝人員開始進場2日內(nèi),,甲方支付合同總價的30 %進度款,計人民幣¥812094.6元,。
3,、主體鋼構(gòu)件安裝完畢,屋面板開始進場后3日內(nèi),甲方支付合同總價的25 %進度款,,計人民幣¥676745.5元,。
4、乙方在鋼結(jié)構(gòu)工程完工后50日內(nèi),,甲方支付合同總價的10 %進度款,,計人民幣¥270698.2元。
5,、質(zhì)保金為合同總價的5%在鋼結(jié)構(gòu)單項工程竣工后滿1年內(nèi)付清。
6,、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,其各階段支付比例不變,,支付金額作相應(yīng)增減,。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體,,在支付工程款時,如單體進度不同,,則按單體進度及造價分棟支付,,但支付比例不變。
7,、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時,,在乙方催告后3日內(nèi)仍不支付的,乙方有權(quán)暫停施工,,待甲方支付后恢復(fù)施工,。停工期間損失由甲方承擔(dān),工期順延,。如在催告后28天內(nèi)不支付的,,則乙方有權(quán)解除合同,甲方賠償一切損失,。
二,、結(jié)算:
1、乙方應(yīng)于工程竣工驗收合格后或視為合格后10日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料,。
2,、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算,。遇本合同無約定的,,適用國家有關(guān)規(guī)定。
3,、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后10日內(nèi)給予確認或提出修改意見,。期限內(nèi)不作確認或不提修改意見的,則視為確認該結(jié)算報告,。
4,、如結(jié)算報告的工程最終造價無增減時,則無需甲方確認即應(yīng)按本條第一款關(guān)于工程款支付的約定時間支付工程款,;如有增減時,,則對增減部分進行決算。
5,、追加工程款,、費用、賠款,,如已經(jīng)甲方簽證確認的,,則無需再次確認即應(yīng)支付;尚未確認的,;由甲方在收到結(jié)算報告和結(jié)算資料之日起14日內(nèi)確認或提出異議,,否則視同認可,。
6、甲方與乙方對工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決,;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構(gòu)審價確定,。
三、其他事項:
1,、本合同在支付工程預(yù)付款與進度款時開具稅務(wù)局統(tǒng)一收款收據(jù),,工程決算確定后開具發(fā)票(85%增值稅發(fā)票,15%當(dāng)?shù)貏趧?wù)稅票),。
2,、本合同材料采購、構(gòu)件制作屬承攬合同中的制作部分,,涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅,,并由乙方按合同約定開具相關(guān)貨物銷售發(fā)票。
3,、本工程安裝部份款項為建筑業(yè)勞務(wù)價款,,由乙方在安裝工程所在地繳納營業(yè)稅,并開具相應(yīng)發(fā)票,。
4,、工程款支付方式:銀行匯票或轉(zhuǎn)帳支票,不得以任何形式的現(xiàn)金支付,。
5,、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。
第四條工程期限
一,、根據(jù)工程實際情況,,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準,。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方,,特殊狀況需要延期,,甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二,、若按計劃工期,,甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的,甲方應(yīng)支付合同規(guī)定的第一筆工程進度款,;甲方場地要推遲30天以上進場安裝的,,甲方除支付工程進度款外并補償乙方的經(jīng)濟損失,且乙方有權(quán)終止合同,。
三,、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,,工期相應(yīng)順延:
1,、按施工準備規(guī)定要求,不能提供壓實平整的施工場地,,水源,、電源、道路未能接通,,障礙物未能清除,,影響進場施工時;
2,、甲方供應(yīng)的材料,、設(shè)備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修,、配,、代、換而影響進度時,;
3,、工程量變化、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度時,;
4,、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水,、停電每周累計超過24小時,,影響正常施工時;
5,、因甲方或監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工,;
6、未按合同規(guī)定撥付工程預(yù)付款,、進度款而影響施工,;
7、人力不可抗拒的因素而延誤工期,;
8,、如基礎(chǔ)由甲方負責(zé)承擔(dān),由于甲方延期或因土建質(zhì)量不合格而影響乙方的正常施工,,
及因甲方負責(zé)的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的,,工期相應(yīng)順延;
9,、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工,。
四,、乙方在以上情況發(fā)生后的5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出書面報告,,甲方代表收到后應(yīng)在5天內(nèi)予以確認答復(fù),,逾期不予答復(fù),乙方即可視為報告內(nèi)容和延期要求已被確認,。
第五條施工準備
一,、甲方:
1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,,負責(zé)紅線外進場道路的維修,,并接到施工現(xiàn)場。
2,、年月日前,,負責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源,、變壓器,,要求滿足施工用水、用電量的需要,。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實,、拆遷障礙物等工作,并提供相應(yīng)的資料,。
3,、甲方負責(zé)設(shè)計時,合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關(guān)施工技術(shù)資料,。
4,、組織甲、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底,,并做好三方簽署的交底會審紀要,,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)八份,。
5,、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續(xù),、建筑規(guī)劃許可證,、施工許可證、開工證,、施工臨時用地,、占用道路等合法手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結(jié)算驗收,。
6,、甲方應(yīng)在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知,。
二,、乙方:
1、編制施工組織設(shè)計或施工方案,,組織施工管理人員和材料、施工機械進場,。
2,、乙方在甲方許可的范圍內(nèi)搭建臨時辦公、生活設(shè)施,。
3,、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場管理,。
4,、辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場施工人員暫住證及其它乙方應(yīng)該辦理的手續(xù),。
5,、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運安裝條件時,,乙方應(yīng)書面通知甲方,,準備進場安裝。
第六條雙方的職責(zé)
一,、甲方的職責(zé)
1,、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力,、職責(zé):
(1)下達的指令,、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效,;
(2)有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認;
(3)有權(quán)代表甲方確認設(shè)計變更或工程洽商,;
(4)有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進行驗收,。
2、甲方先辦妥國家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù),,保證乙方的進場施工能順利進行,,若在乙方進場施工后,甲方相關(guān)手續(xù)尚未辦妥,一切責(zé)任由甲方承擔(dān)并賠償乙方相關(guān)經(jīng)濟損失,。施工場地具備“三通一平”等條件,,并在開工后繼續(xù)負責(zé)解決以上事項的遺留問題。
3,、組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審,,向乙方進行設(shè)計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后,,作為乙方預(yù)算,、施工、決算的依據(jù),。
二,、乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表,,具體行使下列權(quán)力,、職責(zé):
(1)乙方的要求、請求和通知,,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,,組織施工。
2,、乙方根據(jù)圖紙合同的要求采購工程所需要的材料,,并提供產(chǎn)品合格證。
3,、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定,,采取嚴格的安全防護措施,,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,非乙方責(zé)任造成安全事故,,由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費用,。
第七條施工與設(shè)計變更
正式的施工設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,,作為制作施工的有效依據(jù),,開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀要,作為施工與結(jié)算的補充依據(jù),,甲,、乙雙方均不得擅自修改,,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤或不合理的地方,,乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方,,由提供設(shè)計圖紙方及時會同設(shè)計等有關(guān)單位,共同研究確定修改意見或變更設(shè)計文件,,乙方按修改或變更的設(shè)計文件進行施工,。
甲方如需設(shè)計變更,須在制作前15天由原設(shè)計單位作正式修改通知書或修改圖紙,,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后,,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,,必須另行協(xié)商,,簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟損失。造成工期延誤的,,工期順延,。
如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計時,,應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進行設(shè)計變更,,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認可的設(shè)計變更,,發(fā)生工程費用變動,,工程款按實結(jié)算。
第八條安全施工
一,、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,,采取必要的安全防護措施,,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān),。
二,、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責(zé),。因甲方原因?qū)е碌?安全事故,,由甲方承擔(dān)責(zé)任及發(fā)生的費用。
三,、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,,否則發(fā)生人身事故均由甲方負責(zé)并承擔(dān)費用,。
四、甲方應(yīng)在其認為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄,。
五,、乙方在進場施工前應(yīng)組織全體施工人員進行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),,不得上崗作業(yè),。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告有關(guān)部門并通知項目經(jīng)理,,同時按有關(guān)部門要求進行處理,費用由事故責(zé)任方承擔(dān),。
第九條工程質(zhì)量
一,、工程質(zhì)量標準:合格。
二,、對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料,、制作的構(gòu)件質(zhì)量負責(zé)。
三,、乙方必須嚴格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范,、規(guī)程、標準的要求施工,。
四,、乙方在施工中應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受監(jiān)理工程師的檢查,。發(fā)
現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的應(yīng)及時整改,,包括修理或返工,直至達到約定標準,。
五,、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)影響施工正常進行,。如影響施工,,檢驗不合格的,影
響施工的費用和損失由乙方承擔(dān),,檢驗合格的則由甲方承擔(dān),,并順延工期。
六,、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項,、分部工程質(zhì)量進行評定,。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時,應(yīng)通知監(jiān)理工程師進行中間結(jié)構(gòu)驗收,。驗收合格后進入下一道工序,。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,,應(yīng)及時書面報告監(jiān)理工程師,。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位,、甲方,、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八,、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,,乙方對工程承擔(dān)保修責(zé)任,質(zhì)保金為合同總價的5 %,,保修期為一年,。
第十條工程驗收
一、基礎(chǔ)螺栓工程,,若乙方施工的,,則需經(jīng)甲方及監(jiān)理驗收通過后,乙方方可進入下道
工序,,否則乙方整改至符合要求為止;若由甲方施工的,,則質(zhì)量由甲方負責(zé),。
二、中間驗收:鋼結(jié)構(gòu)主構(gòu)件安裝完畢,,乙方自評符合設(shè)計質(zhì)量要求后通知甲方組織中
間驗收,。甲方在接通知后三日內(nèi)組織驗收。驗收符合要求的,,雙方簽字確認,,驗收不符要求的,乙方整改至符合要求為止,。甲方三日內(nèi)不組織驗收的,,視為驗收合格,乙方有權(quán)進入下一道工序,。
三,、最終驗收:全部鋼結(jié)構(gòu)工程完工后,甲方應(yīng)自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料
之日起7日內(nèi)組織驗收,。驗收結(jié)果分別按以下處理:
1,、工程完工后7天內(nèi),,若甲方尚未辦妥國家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù),則視為工程驗收達到合同要求,,甲方應(yīng)如期支付乙方所有工程款,。
2、驗收合格后的,,甲,、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日,。
3,、經(jīng)驗收認為基本符合合同要求,有個別一般性問題需要整改,,可在竣工驗收證書上簽字確認合格,,但需在驗收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內(nèi)整改完畢并經(jīng)甲方確認,,則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日,。
4、驗收不符合合同要求的,,由甲方,、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限,。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,,但實際工期計算至首次提交驗收報告日,修改期間不應(yīng)計入乙方的施工時間,。
5,、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后14日內(nèi)不組織驗收或組織驗收后7日內(nèi)無書面修改意見的,則視為工程已經(jīng)驗收合格,,甲方應(yīng)按合同約定支付工程尾款,。
四、特殊原因,,在該工程承攬合同中,,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲,、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,,任何一方在收到對方通知后7天內(nèi)予以回復(fù),否則視為認可,。甲,、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
五,、工程未經(jīng)竣工驗收或驗收不合格的,,甲方不得擅自使用,。如果擅自使用則視為工程合格,有關(guān)質(zhì)量及經(jīng)濟損失等問題由甲方承擔(dān)責(zé)任,。
第十一條獎勵和違約責(zé)任
一,、獎勵
1、工程經(jīng)驗收獲獎時,,甲方一次性獎勵乙方 萬元,。
2、工程提前完工,,每提前一天甲方獎勵乙方 萬元,。
二、乙方的違約責(zé)任
1,、工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的,,應(yīng)予返工或修理,并承擔(dān)其費用,。
2,、由乙方設(shè)計時,因設(shè)計錯誤造成返工時,,發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔(dān),。乙方轉(zhuǎn)委托他人的設(shè)計不符合合同要求的,由設(shè)計人承擔(dān)設(shè)計責(zé)任,。
3,、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失,。
三,、甲方的違約責(zé)任
1、未按合同約定支付工程款,,按日萬分之二支付違約金,工期順延,。造成乙方停工,、窩工的,賠償損失,。
2,、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設(shè)計而造成停工,、窩工,、返工的,工期相應(yīng)順延,,并賠償乙方停工,、窩工,、返工、機械設(shè)備調(diào)運,、施工人員遣散,、材料構(gòu)件積壓等損失。
3,、甲方未及時向乙方發(fā)出指令,、批準、或發(fā)出指令錯誤,,賠償乙方因此所受的損失,;延誤工期的,工期順延,。
4,、工程驗收合格或視為合格后,甲方未按合同約定支付工程尾款的,,按工程總造價的日萬分之二償付違約金,。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴,。
第十三條附則
一、本合同一式份,,合同附件份,。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份,,副本份,。
二、本合同自雙方代表簽字,,加蓋雙方公章或合同專用章即生效,;工程驗收符合要求,結(jié)清工程款后終止,。
三,、本合同簽訂后,甲,、乙雙方如需提出修改時,,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,,作為本合同的補充合同,。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________簽訂地點:___________
_________年____月____日_________年____月____日