生活當(dāng)中,，合同是出現(xiàn)頻率很高的,，那么還是應(yīng)該要準(zhǔn)備好一份勞動(dòng)合同,。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,，你確定會(huì)寫嗎,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來(lái)看一看吧,。

技術(shù)承包合同糾紛案例篇一

發(fā)包方：系統(tǒng)工程公司 (以下簡(jiǎn)稱甲方)

承包方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

甲方系具有法人資格從事弱電工程的企業(yè),，乙方必須持有《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,，具備組織實(shí)施弱電工程技術(shù)力量和管理水平。

甲方依據(jù)《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》經(jīng)營(yíng)范圍,，依法承接弱電工程施工任務(wù),。甲方同意將弱電工程分包給乙方，由乙方承擔(dān)分包工程的施工任務(wù),。

為了保證項(xiàng)目系統(tǒng)工程的順利進(jìn)行,、明確相互權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方在平等互利,、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,，達(dá)成以下協(xié)議，以茲共同遵守,。

第一條 工程概況

1,、工程名稱：

2、工程地址：

3,、工程范圍和內(nèi)容：

第二條 工程造價(jià),、結(jié)算及交付

1、合同清單,。(附件)

2,、合同簽訂后,，甲方在 10 日內(nèi)支付工程預(yù)付款 元。

3,、工程安裝調(diào)試驗(yàn)收合格后,，甲方在 10 日內(nèi)支付 元。

4,、自系統(tǒng)驗(yàn)收合格滿一年維保期后,，甲方 10 日內(nèi)支付剩余款項(xiàng)。

第三條 工程施工圖紙及施工計(jì)劃

1,、工程的施工圖紙由甲方提供,，乙方應(yīng)依圖施工。

2,、乙方在簽約后 3 天,，根據(jù)施工圖紙制定施工計(jì)劃，并提交給甲方認(rèn)可,。

第四條 工程工期與進(jìn)度

1,、本工程合同總工期為 30 天，從乙方開(kāi)工之日起算,。

2,、乙方須按照甲方認(rèn)可的工程計(jì)劃進(jìn)行施工安裝。

3,、乙方至遲須在甲方交付工程施工圖紙之日起 3 天開(kāi)工,。

4、根據(jù)施工進(jìn)展,，甲方可對(duì)工程方案進(jìn)行局部調(diào)整,，乙方應(yīng)配合調(diào)整，若影響工期,，則工期相應(yīng)順延,。

第五條 工程材料和設(shè)備的供應(yīng)

1、 工程所需主要材料,，由甲方組織采購(gòu),，確保質(zhì)量符合工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用由甲方承擔(dān),。

2,、 甲方提供的材料由乙方簽字領(lǐng)用，并由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng),。

3,、 乙方應(yīng)在安裝前 3 天以報(bào)表形式向甲方提交《申領(lǐng)設(shè)備器材總計(jì)劃》。

第六條 工程檢查與返工

1,、 甲方可隨時(shí)檢查工程進(jìn)度及工程質(zhì)量,，如質(zhì)量不符合約定,，甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或返工，如造成延期交付,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,。

2、 由于非乙方原因造成的設(shè)計(jì)方案變更,，乙方應(yīng)配合修理或返工,，費(fèi)用由甲乙雙方另行協(xié)商。如影響工期,，則工期相應(yīng)順延,。

第七條 工程驗(yàn)收

1、乙方完成計(jì)劃時(shí),，應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行階段驗(yàn)收,。

2、工程全部完成時(shí),，甲方組織各方進(jìn)行工程全面驗(yàn)收工作,。

第八條 工程質(zhì)量維護(hù)與服務(wù)

1、工程質(zhì)量維保期一年,，自工程驗(yàn)收合格之日起算,。

2、在維保期間,，乙方負(fù)責(zé)工程的免費(fèi)保修工作，接到報(bào)修電話后4小時(shí)內(nèi)必須到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),。

3,、如需更換器材，器材由甲方提供,，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)更換并重新調(diào)試,。

4、乙方免費(fèi)提供對(duì)建設(shè)單位人員的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)培訓(xùn),，使其能夠獨(dú)立從事系統(tǒng)管理和基本維護(hù),。

5、乙方負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)的終身維護(hù),，有關(guān)維護(hù)條款按雙方另定的委托保修協(xié)議執(zhí)行,。

第九條 工程安全

1、甲方指定專業(yè)技術(shù)人員,，負(fù)責(zé)施工中的協(xié)調(diào)工作,，及時(shí)處理實(shí)際發(fā)生的工程變更，解決施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)發(fā)生的問(wèn)題,。

2,、乙方指定專職人員為工地負(fù)責(zé)人,，負(fù)責(zé)組織施工，嚴(yán)格按規(guī)范,、按要求進(jìn)行施工,，確保現(xiàn)場(chǎng)安全,、質(zhì)量,、工期及其它有關(guān)事宜落實(shí)到位。

3,、乙方應(yīng)文明施工,，確保工地設(shè)備和各種公共設(shè)施的安全，因施工不當(dāng),，造成工地設(shè)備或公共設(shè)施損壞的,，應(yīng)及時(shí)組織搶修，由此造成的損失由乙方承擔(dān),。

4,、乙方應(yīng)認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)措施，確保人身和財(cái)產(chǎn)安全,。如在施工中發(fā)生人

身和財(cái)產(chǎn)事故(包括交通事故),，由乙方自行處理并承擔(dān)全部責(zé)任。

第十條 甲方的權(quán)利與義務(wù)

1,、甲方根據(jù)承接弱電工程的情況和需要,，向乙方下達(dá)施工任務(wù)。

2,、負(fù)責(zé)工程前期準(zhǔn)備工作,，包括審計(jì)設(shè)計(jì)、預(yù)算,、與建設(shè)單位簽訂施工合同等,。

3、根據(jù)工程設(shè)計(jì)方案,，監(jiān)督和檢查乙方工程施工質(zhì)量,、耗時(shí)和工期完成情況。

4,、工程竣工后,，進(jìn)行工程驗(yàn)收，如建設(shè)單位需要進(jìn)行工程決算,，則要指導(dǎo)乙方編制工程決算,，辦理工程資料、竣工結(jié)算等。

第十一條 乙方的權(quán)利與義務(wù)

1,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照弱電工程施工規(guī)范和設(shè)計(jì)要求組織施工,，確保工程質(zhì)量和按期完成施工任務(wù)。

2,、乙方對(duì)甲方提供的材料負(fù)有全程保管義務(wù),，直至工程驗(yàn)收合格并移交時(shí)止。

3,、乙方對(duì)開(kāi)挖的管道,、設(shè)備箱基礎(chǔ)、立桿基礎(chǔ)的路面修復(fù),，并自行協(xié)調(diào)辦理道路賠補(bǔ)費(fèi),。

4、工程竣工后,，需要編制工程決算,，編制的工程決算必須經(jīng)業(yè)主簽字，超出設(shè)計(jì)圖紙的部分必須符合技術(shù)規(guī)范和技術(shù)要求,。

5,、乙方要及時(shí)向甲方提供工程竣工圖和竣工資料(領(lǐng)用、實(shí)用,、剩余材料的數(shù)量),，提請(qǐng)甲方組織驗(yàn)收。

6,、加強(qiáng)對(duì)施工和管理人員的法紀(jì)教育,，如發(fā)生違法行為，乙方負(fù)責(zé)處理,，甲方有權(quán)要求以對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處分直至辭退,。

第十二條 補(bǔ)充條款

本合同未盡事宜，雙方根據(jù)具體情況達(dá)成補(bǔ)充條款,。補(bǔ)充條款與本合同具有同等的效力，但不得與本合同相抵觸,。

第十三條 違約及糾紛的解決

1,、在合同的有效期內(nèi)，任何一方未能遵守本合同及補(bǔ)充條款,，均構(gòu)成違約,，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

2,、合同期內(nèi),，任何一方遲延履行合同義務(wù)或者有其它違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的，守約方有權(quán)單方提出解除合同,，并要求違約方賠償損失,。

3,、合同期內(nèi)，乙方不得再分包或轉(zhuǎn)包工程,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方可立即終止合同,。

4、因乙方違約造成工程驗(yàn)收不合格,，返工費(fèi)用和損失由乙方承擔(dān),，同時(shí)甲方降低工程決算標(biāo)準(zhǔn)10%與乙方結(jié)算。

5,、因乙方違約造成工程不能按期交付,，乙方應(yīng)按本合同總造價(jià)2%/天的標(biāo)準(zhǔn)支付甲方違約金。

6,、履行合同期間,，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成,，可訴至甲方所在地人民法院。

十四條 其他

本合同一式四份,，雙方各執(zhí)兩份,，雙方簽章后即行生效。

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

代表簽字： 代表簽字：

年 月 日 年 月 日

技術(shù)承包合同糾紛案例篇二

甲方： ××××工程 項(xiàng)目部 (以下稱甲方) 乙方： ××× (身份證 ×××××××××××××××××× ) (以下稱乙方) 為優(yōu)質(zhì),、高效完成 ×××× 二級(jí)公路第 × 合同段工程的施工任務(wù),，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,，甲方將 ×××× 二級(jí)公路第 × 合同段工程的技術(shù)方面的工作承包給乙方,，并達(dá)成以下協(xié)議：

一、 合作項(xiàng)目工程名稱

廣西 ×××× 二級(jí)公路第 × 合同段

二,、 工程技術(shù)承包范圍

2.1 工程施工復(fù)測(cè)及相關(guān)資料編制,。

2.2 工程施工放樣及相關(guān)資料編制。

2.3 工程試驗(yàn)及相關(guān)資料編制,。

2.4 工程質(zhì)檢及相關(guān)資料編制,。

2.5 工程計(jì)量及相關(guān)資料編制。

2.6 工程變更及相關(guān)資料編制,。

2.7 工程施工技術(shù)及工程的現(xiàn)場(chǎng)管理,。

2.8 工程施工工藝及工序的控制。

2.9 工程竣工資料的編制,。

三,、 合同工期

3.1 從甲方通知乙方人員進(jìn)場(chǎng)復(fù)測(cè)開(kāi)始至工程交工為止。

3.2 雙方擬定施工合作時(shí)間為 個(gè)月，即從 年 月 日到 年 月 日 ,，工期共 個(gè)月,，合同工期暫定總?cè)諝v天數(shù) 天。

3.3 以上合同工期,，包括施工復(fù)測(cè)時(shí)間,、雨季及因建設(shè)方、甲方等原因造成工程停工的時(shí)間,，不包括工程竣工資料編制時(shí)間,。

3.4 竣工資料編制時(shí)間為 1 個(gè)月。

3.5 若因建設(shè)方,、甲方及雨季等原因工程無(wú)法完成,，乙方不負(fù)任何責(zé)任。

3.6 如工期超出 15 個(gè)月,，甲方應(yīng)支付乙方超出工期的工程技術(shù)費(fèi),。

四、工程技術(shù)承包費(fèi)用

4.1 施工投標(biāo)工程技術(shù)費(fèi)：甲方投標(biāo)工程總價(jià)的按 % 計(jì),。

4.2 工程變更增加工程技術(shù)費(fèi)：在施工過(guò)程中所產(chǎn)生的工程變更增加金額按變更總量 %計(jì),。

4.3 前兩項(xiàng)總計(jì)所產(chǎn)生的技術(shù)費(fèi)：4.1項(xiàng)共 萬(wàn)圓整( 元人民幣)(暫定工程總造價(jià)按 元人民幣 )，4.2項(xiàng)按照竣工結(jié)算變更總量計(jì),。

4.4 工程延期費(fèi)：超出雙方約定的 月的工期甲方每月支付乙方 萬(wàn)圓整( 元人民幣)的工程技術(shù)費(fèi),。

4.5 施工復(fù)測(cè)費(fèi)： 萬(wàn)圓整( 元人民幣)/每公里。

4.6 竣工資料編制費(fèi)： 萬(wàn)圓整 ( 元人民幣) ,。

五,、雙方的一般責(zé)任

5.1 甲方管理單位及甲方代表。

5.1.1 甲方管理單位全稱：×××××公司××××××××工程合同段項(xiàng)目經(jīng)理部,，被授權(quán)對(duì)本工程履行甲方義務(wù)和權(quán)利,。

5.1.2 甲方駐現(xiàn)場(chǎng)全權(quán)代表姓名： ××× (身份證號(hào)碼××××××××××××××××××)。甲方代表?yè)Q人,，應(yīng)以書面形式通知乙方,，后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

5.2 甲方的工作

5.2.1 向乙方提供滿足現(xiàn)場(chǎng)施工所需的交通車輛(交通車輛燃油);測(cè)量?jī)x器;試驗(yàn)設(shè)備及檢測(cè)工具;辦公設(shè)備,、辦公用品及辦公耗材等(以上物品均屬于甲方無(wú)償向乙方提供),。

5.2.2 向乙方免費(fèi)提供住宿及辦公場(chǎng)所。

5.2.3 負(fù)責(zé)與監(jiān)理,、業(yè)主之間的關(guān)系，積極為乙方施工創(chuàng)造條件,。

5.2.4 負(fù)責(zé)施工路段的征地拆遷及協(xié)調(diào)工作,，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)劃和布置。

5.2.5 按照中華人民共和國(guó)《勞動(dòng)法》的規(guī)定負(fù)責(zé)為乙方技術(shù)人員在中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司辦理個(gè)人人身保險(xiǎn)。

5.2.6 負(fù)責(zé)整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作,。

5.2.7 負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)工作,。

5.2.8 負(fù)責(zé)變更的簽證工作(乙方配合)。

5.2.9 負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的防雨工作,，承擔(dān)由于自身防雨措施不力而造成的一切損失,。

5.2.10 負(fù)責(zé)進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)的施工人員，無(wú)條件按照乙方各專業(yè)工程師的工作安排及公路工程施工規(guī)范要求進(jìn)行施工,。

5.2.11 負(fù)責(zé)支付項(xiàng)目經(jīng)理的工資,。

5.3 乙方工作

5.3.1 乙方住址全稱：×××××××××××。

5.3.2 乙方駐施工現(xiàn)場(chǎng)全權(quán)代表姓名： ××× (身份證號(hào)碼××××××××××××××××),。乙方代表?yè)Q人,，乙方應(yīng)提前 天書面通知甲方，經(jīng)甲方代表書面同意后方可換人,，后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任和承諾,。

5.3.3 負(fù)責(zé)工程施工復(fù)測(cè)及相關(guān)資料編制;工程施工放樣及相關(guān)資料編制;工程試驗(yàn)及相關(guān)資料編制;工程質(zhì)檢及相關(guān)資料編制;工程計(jì)量及相關(guān)資料編制;工程變更及相關(guān)資料編制;工程施工技術(shù)及工程的現(xiàn)場(chǎng)管理;工程施工工藝及工序的控制;工程竣工資料的編制。

5.3.4 在開(kāi)工前 15 天內(nèi),，向甲方提供施工方案一套,。

5.3.5 配合甲方負(fù)責(zé)隱蔽工程的驗(yàn)收并完成相關(guān)資料編制。

5.3.6 負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工管理工作,。

5.3.7 遵守招標(biāo)文件及合同專用條款,，在施工過(guò)程中按照合同文件完成質(zhì)檢資料及協(xié)助甲方完成工程變更的簽證工作,。

5.3.8 負(fù)責(zé)按工程進(jìn)度及時(shí)做好計(jì)量工作,。

5.3.9 乙方必須按經(jīng)業(yè)主確認(rèn)的施工方案組織施工，接受業(yè)主的檢查和監(jiān)督,。

5.3.10 乙方嚴(yán)格按施工圖紙,、施工及驗(yàn)收規(guī)范施工,，不得擅自修改設(shè)計(jì)，如需修改必須經(jīng)設(shè)計(jì)部門發(fā)出的變更通知單和變更圖紙方可經(jīng)行,。

5.3.11 負(fù)責(zé)整個(gè)合同段施工現(xiàn)場(chǎng)的管理工作,，如在與甲方的施工方案上出現(xiàn)重大分歧時(shí)，雙方可協(xié)商一致的方案至達(dá)適合最佳方案,。

5.3.11 負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料及變更資料的保管,，待竣工驗(yàn)收結(jié)算清楚后統(tǒng)一移交給甲方。

5.3.12 乙方技術(shù)人員必須遵守執(zhí)行甲方的一切規(guī)章制度,。

六,、承包費(fèi)用的支付方式

6.1 乙方按合同專用條款及招標(biāo)文件進(jìn)駐各專業(yè)工程師，甲方即按技術(shù)承包費(fèi)用總額的 10% 支付給乙方作為進(jìn)場(chǎng)啟動(dòng)資金,。

6.2 自總監(jiān)辦開(kāi)工令下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)甲方按技術(shù)承包費(fèi)用總額的 10% 支付給乙方,。剩余 80% 技術(shù)承包費(fèi)用甲方按剩下總額平均逐月支付給乙方,，甲方在合同工期(按甲方與業(yè)主簽訂的總承包合同算)結(jié)束后三天內(nèi)付清剩余技術(shù)承包費(fèi)用給乙方。

6.3 雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛或其中一方違約時(shí),，雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成，

6.4 本合同正本兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，副本肆份，甲方執(zhí)肆份,，正副本均具有同等法律效力,。

甲方(章)： 乙方(章)： 法定代表人或 法定代表人或

委托代理人簽字： 委托代理人簽字：

合同簽訂地：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

技術(shù)承包合同糾紛案例篇三

甲方：云南省保山市_________建筑公司乙方：_________（身份證：_________）

為優(yōu)質(zhì)、_____完成_________二級(jí)公路第五合同段工程的施工,，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì),，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將_________二級(jí)公路第五合同段工程的技術(shù)方面的工作承包給乙方,，并達(dá)成以下協(xié)議：

一,、合作項(xiàng)目工程名稱_________二級(jí)公路第五合同段（昔董至瓦曉段）

二、工程技術(shù)承包范圍

（1）工程施工復(fù)測(cè)及相關(guān)資料編制,。

（2）工程施工放樣及相關(guān)資料編制,。

（3）工程試驗(yàn)及相關(guān)資料編制。

（4）工程質(zhì)檢及相關(guān)資料編制,。

（5）工程計(jì)量及相關(guān)資料編制,。

（6）工程變更及相關(guān)資料編制。

（7）工程施工技術(shù)及工程的現(xiàn)場(chǎng)管理,。

（8）工程施工工藝及工序的控制,。

（9）工程竣工資料的編制。

三,、合同工期

（1）從甲方通知乙方人員進(jìn)場(chǎng)復(fù)測(cè)開(kāi)始至工程交工為止,。

（2）雙方擬定施工合作時(shí)間為12個(gè)月，即從_________年3月1日到_________年3月1日,，工期共12個(gè)月,。

（3）以上合同工期，包括施工復(fù)測(cè)時(shí)間,、雨季及因建設(shè)方,、甲方等原因造成工程停工的時(shí)間，不包括工程竣工資料編制時(shí)間,。

（4）竣工資料編制時(shí)間為1個(gè)月,。

（5）若因建設(shè)方、甲方及雨季等原因工程無(wú)法完成,，乙方不負(fù)任何責(zé)任,。

（6）如工期超出12個(gè)月,，甲方應(yīng)支付乙方超出工期的工程技術(shù)費(fèi)。

四,、工程技術(shù)承包費(fèi)用

（1）施工投標(biāo)工程技術(shù)費(fèi)：甲方投標(biāo)工程總價(jià)，扣除第100章費(fèi)用及工程備用金后按3.6%計(jì),。

（2）工程變更增加工程技術(shù)費(fèi)：在施工過(guò)程中所產(chǎn)生的.工程變更增加金額總量按30%計(jì),。

（3）工程中的非計(jì)量增加工程技術(shù)費(fèi)：按該款項(xiàng)30%計(jì)。

（4）前兩項(xiàng)總計(jì)所產(chǎn)生的技術(shù)費(fèi)若低于__元人民幣,，則甲方支付給乙方__元人民幣,；若超出則按前兩項(xiàng)計(jì)算。

（5）工程延期費(fèi)：超出雙方約定的12月的工期甲方每月支付乙方80000元人民幣的工程技術(shù)費(fèi),。

（6）施工復(fù)測(cè)費(fèi)：_________0元人民幣/每公里,。

（7）竣工資料編制費(fèi)：80000元人民幣。

技術(shù)承包合同糾紛案例篇四

6.1乙方按合同專用條款及招標(biāo)文件進(jìn)駐各專業(yè)工程師,，甲方即按技術(shù)承包費(fèi)用總額的10%支付給乙方作為進(jìn)場(chǎng)啟動(dòng)資金,。

6.2自總監(jiān)辦開(kāi)工令下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)甲方按技術(shù)承包費(fèi)用總額的10%支付給乙方。剩余80%技術(shù)承包費(fèi)用甲方按剩下總額平均逐月支付給乙方,，甲方在合同工期(按甲方與業(yè)主簽訂的總承包合同算)結(jié)束后三天內(nèi)付清剩余技術(shù)承包費(fèi)用給乙方,。

6.3雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛或其中一方違約時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成,，

6.4本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，副本肆份,，甲方執(zhí)肆份，正副本均具有同等法律效力,。

甲方(章)：乙方(章)：法定代表人或法定代表人或

委托代理人簽字：委托代理人簽字：

合同簽訂地：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

工程技術(shù)承包合同范文三

甲方：(身份證號(hào))(以下稱甲方)乙方：(身份證號(hào))(以下稱乙方)

為優(yōu)質(zhì),、高效完成織納高速公路房建項(xiàng)目合同段工程的施工任務(wù)，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì),，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,，甲方將織納高速公路房建項(xiàng)目合同段的工程技術(shù)資料編制工作交由乙方完成，雙方達(dá)成以下協(xié)議：

一,、合作項(xiàng)目工程概況

1.1項(xiàng)目名稱：織納高速公路房建項(xiàng)目

1.2項(xiàng)目工程總造價(jià)：元(大寫：元)

二,、協(xié)議范圍

2.1工程施工復(fù)測(cè)資料編制。

2.2工程施工放樣資料編制,。

2.3工程試驗(yàn)資料編制,。

2.4工程質(zhì)檢資料編制。

2.5工程計(jì)量資料編制,。

2.6工程變更資料編制,。

2.7工程施工技術(shù)資料編制,。

2.8工程竣工資料編制。

三,、協(xié)議工期

3.1從甲方通知乙方人員進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始至工程交工為止,。

3.2雙方擬定合作時(shí)間為個(gè)月，即從5月6日至年月日,，工期共個(gè)月,，協(xié)議工期暫定總?cè)諝v天數(shù)天。

3.3以上協(xié)議工期,，包括施工復(fù)測(cè)時(shí)間,、雨季及因建設(shè)方、甲方等原因造成工程停工的時(shí)間,，不包括工程竣工資料編制時(shí)間,。

3.4若因建設(shè)方、甲方及雨季等原因工程無(wú)法完成,，乙方不負(fù)任何責(zé)任,。

3.5如工期超出個(gè)月，甲方應(yīng)支付乙方超出工期的工程延期費(fèi)用(詳見(jiàn)4.2條),。

四,、工程技術(shù)資料編制費(fèi)用

4.1工程技術(shù)資料編制費(fèi)用：按織納高速公路房建項(xiàng)目合同段工程實(shí)際工程總造價(jià)的1.2%(大寫：百分之一點(diǎn)二)計(jì)算。

4.2工程延期費(fèi)：因乙方以外的原因造成乙方在該協(xié)議工期(月)內(nèi)無(wú)法完成協(xié)議范圍的資料編制,，從超出協(xié)議工期后第一個(gè)月起至該工程交工,，甲方在該工程總造價(jià)的1.2%以外按平均每人每月8000元(大寫：八千元)人民幣支付給乙方作為超期費(fèi)用(乙方技術(shù)人員暫定為八人)。

五,、雙方的一般責(zé)任

5.1甲方的全權(quán)代表及甲方的責(zé)任

5.1.1甲方全權(quán)代表姓名：(身份證號(hào)),。

5.1.2若甲方更換協(xié)議代表人，應(yīng)提前15天以書面形式通知乙方,，甲方后任代表人繼續(xù)承擔(dān)前任代表人應(yīng)負(fù)的責(zé)任,。

5.1.3遵守該合同中包含的條款，對(duì)本工程履行甲方的義務(wù)和權(quán)利,。5.2甲方的工作

5.2.1向乙方免費(fèi)提供食宿及辦公場(chǎng)所,。

5.2.2甲方提供材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)產(chǎn)生的費(fèi)用,。

5.2.3甲方現(xiàn)場(chǎng)施工人員必須配合乙方工作,，隱蔽工程隱蔽之前甲方必須通知乙方到現(xiàn)場(chǎng)做記錄，若甲方不能及時(shí)通知乙方,，則甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理人員必須做好隱蔽記錄并轉(zhuǎn)交給乙方,，以保證乙方編制相關(guān)資料。若隱蔽前甲方未通知乙方且甲方現(xiàn)場(chǎng)人員未做隱蔽記錄,，造成的后果乙方不負(fù)任何責(zé)任,。

5.2.4甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與監(jiān)理,、業(yè)主之間的關(guān)系，積極為乙方工作創(chuàng)造條件,。

5.2.5支付進(jìn)度款：甲方按每期計(jì)量總額的1.2%支付給乙方,。

5.2.6負(fù)責(zé)工程變更的簽證工作(乙方配合)。

5.2.7負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)參與竣工備案資料相關(guān)單位協(xié)調(diào)工作,，并根據(jù)情況給予乙方補(bǔ)貼,。

5.2.8按照中華人民共和國(guó)《勞動(dòng)法》的規(guī)定負(fù)責(zé)為乙方人員在中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司辦理個(gè)人人身保險(xiǎn)。

5.3乙方的全權(quán)代表及乙方的工作

5.3.1乙方全權(quán)代表姓名：(身份證號(hào)),。

5.3.2若乙方更換協(xié)議代表人，應(yīng)提前15天以書面形式通知甲方,，乙方后任代表人繼續(xù)承擔(dān)前任代表人應(yīng)負(fù)的責(zé)任,。

5.3.3遵守該合同中包含的條款，對(duì)本工程履行乙方的義務(wù)和權(quán)利,。

5.3.4負(fù)責(zé)工程施工復(fù)測(cè)資料編制;工程施工放樣資料編制;工程實(shí)驗(yàn)資料編制;工程質(zhì)檢資料編制;工程計(jì)量資料編制;工程變更資料編制;工程施工技術(shù)資料編制;工程竣工資料編制,。

5.3.5配合甲方負(fù)責(zé)隱蔽工程的驗(yàn)收并完成相關(guān)資料編制。

5.3.6配合施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工管理資料的收集工作,。

5.3.7按照該協(xié)議完成協(xié)議范圍內(nèi)的資料編制及協(xié)助甲方完成工程變更的簽證工作,。

5.3.8負(fù)責(zé)按工程進(jìn)度及時(shí)做好計(jì)量工作。

5.3.9負(fù)責(zé)該協(xié)議范圍內(nèi)的資料及變更資料的保管,，待交工驗(yàn)收后統(tǒng)一移交給甲方,。

5.3.10乙方技術(shù)人員必須遵守執(zhí)行甲方的一切規(guī)章制度。

六,、資料編制費(fèi)用的支付方式

6.1乙方各專業(yè)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)后,，甲方即支付80000元(大寫：八萬(wàn)元)人民幣給乙方作為進(jìn)場(chǎng)啟動(dòng)資金。

6.2工程資料編制費(fèi)用：甲方按每期計(jì)量總額的1.2%支付給乙方,。甲方在該工程現(xiàn)場(chǎng)施工結(jié)束,、資料編制完成后30天內(nèi)付清剩余該工程技術(shù)資料編制費(fèi)用給乙方。

七,、雙方違約責(zé)任

7.1甲方在每期計(jì)量工作結(jié)束后15天內(nèi)支付乙方進(jìn)度款,，如因甲方未按時(shí)支付乙方進(jìn)度款造成乙方工作無(wú)法進(jìn)行及乙方的一切損失，由甲方負(fù)責(zé),。

7.2甲方在該工程交工驗(yàn)收后30天內(nèi)付清剩余該工程技術(shù)資料編制費(fèi)用,。甲方可暫扣留乙方15萬(wàn)元待竣工備案資料完成后10天內(nèi)支付給乙方。

7.3乙方因自身原因未按時(shí)上交資料或經(jīng)過(guò)反復(fù)修改仍不合格,，將支付元給甲方,。

7.4結(jié)算上報(bào)金額與審定金額之間的差額產(chǎn)生的審計(jì)費(fèi)用及產(chǎn)生的處罰乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

7.5甲,、乙雙方按以上各條款執(zhí)行,，或雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成，雙方約定交由有相應(yīng)管轄權(quán)的人民法院處理,。

7.6該協(xié)議簽定后甲,、乙雙方在其中一方不同意的情況下不得廢除該協(xié)議，否則將賠償對(duì)方一百萬(wàn)作為違約金,。

本協(xié)議一式八份,，甲、乙雙方各執(zhí)四份,，自簽定之日起生效,，其中任何一份都具有法律效力。

甲方(章或手印)：乙方(章或手印)：

法定代表人：法定代表人:

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

合同簽訂地：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

看過(guò)工程技術(shù)承包合同的人還看了：

技術(shù)承包合同糾紛案例篇五

被 告 劉×× 男 42歲 漢主 任 同 上 ××鄉(xiāng)經(jīng)管會(huì)

一,、請(qǐng)求事項(xiàng)：

1.履行合同：

2.賠償經(jīng)濟(jì)損失,。

二、事實(shí)理由及證據(jù)：

(一)請(qǐng)求的原因事實(shí)

1.雙方是怎樣引起訂立承包合同的?

2.被告為什么中途撕毀了合同?

3.被告以權(quán)謀私,，損害集體和個(gè)人利益的違法行為,，我要跟他爭(zhēng)出個(gè)事非曲直來(lái)。

被告自知他的行為已構(gòu)成違法以至犯罪,，這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法,，首先盜用原告名義向上級(jí)打報(bào)告，說(shuō)我自動(dòng)撂下不干了,，無(wú)能經(jīng)營(yíng),、虧損等，其用心是為掩飾他片面毀約行為：又蒙蔽鄉(xiāng)政府,，用鄉(xiāng)黨委,、企業(yè)辦和他主持的經(jīng)管會(huì)名義聯(lián)橫向縣打報(bào)告，說(shuō)是原告自己請(qǐng)求不干,。

以上就是本案的經(jīng)過(guò)詳情,，尚有未便記人的事實(shí)，留待法庭審理時(shí)面述,。

(二)訴訟的理由

雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿,，內(nèi)容清楚，手續(xù)齊全,，屬于有效的合同,，應(yīng)受法律保護(hù)。被告在合同生效后,，既未經(jīng)雙方協(xié)商同意,，又不具備解除合同的條件，就單方面隨意撕毀合同，此為申訴理由之二,。

根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法第三十三條之規(guī)定,，發(fā)包方(被告)應(yīng)承擔(dān)因此造成停工、丟失等一切實(shí)際損害的賠償責(zé)任,。

發(fā)包方就此同一經(jīng)營(yíng)范圍和內(nèi)容,，又與第三方簽訂的承包合同是無(wú)效的，從簽訂之日起,，就沒(méi)有享受法律保護(hù)的條件,。

基于上記理由和事實(shí)，特提起訴訟,，請(qǐng)求法律解決是盼,。

技術(shù)承包合同糾紛案例篇六

簡(jiǎn)稱乙方

甲方將____省城__廠升壓站主體勞務(wù)工程承包給譚__修建，為了明確與確保雙方的責(zé)任,、權(quán),、利，經(jīng)雙方共同磋商,，特?cái)M定并達(dá)成以下條款，望雙方共同遵守合同,。

一,、工程名稱：

____省城步縣風(fēng)電廠升壓站

二、工程地點(diǎn)：

城步縣牛排山

三,、工程日期：_____年___月____日

四,、承包方式：

清包主體勞務(wù)

五、勞務(wù)單價(jià)：

1,、房建主體按建筑面積計(jì)算每平方米240元

2,、基礎(chǔ)以下工程勞務(wù)工資，澆混凝土每立方50元

3,、扎鋼筋700元噸,，模板按展模面積28元平方

4、外腳手架13元每平方(按外圍面積算);澆地坪15元每平方;雨蓬按實(shí)際完成工程量,，價(jià)格參照基礎(chǔ)工價(jià)計(jì)算,。

5、計(jì)時(shí)工資：大工240元天;小工140元天

六,、工作內(nèi)容：

本勞務(wù)工程只含房建主體勞務(wù)清包,，和內(nèi)、外墻搓砂打底,。不含水電和裝飾,、粘貼、蓋瓦工程及機(jī)械設(shè)備安裝工程。

七,、甲方責(zé)任：

1,、負(fù)責(zé)工地上的三通一平，確保乙方施工中原材料使用

2,、乙方在進(jìn)場(chǎng)前將各種機(jī)具,、塔吊、攪拌機(jī),，及鋼筋加工機(jī)具,、小型臺(tái)式鋸料機(jī)，等機(jī)具安裝到工地,。

3,、確保乙方在施工中的順利進(jìn)行，并做好周邊協(xié)調(diào)工作

4,、確保民工的生活費(fèi)和勞務(wù)工資

5,、若發(fā)生民工停工待料，按民工實(shí)際出勤率補(bǔ)發(fā)工資

八,、乙方責(zé)任：

1,、嚴(yán)格按圖施工，精心制作,，做到不浪費(fèi)原材料

2,、安生生產(chǎn)，文明施工,，杜絕工傷事故發(fā)生

3,、施工中經(jīng)常檢查各部位的安全隱患，并確保工程質(zhì)量

4,、工程場(chǎng)地做到整潔,、文明、杜絕亂堆,、亂放

九,、付款方法：

1、乙方進(jìn)場(chǎng)1個(gè)星期后,，甲方預(yù)支乙方民工生活費(fèi)

2,、每月月底計(jì)量一次，下月10號(hào)前預(yù)付民工工資,，因春節(jié)臨近,，春節(jié)時(shí)不拖欠民工工資，春節(jié)后按月進(jìn)度完成工程量的80%預(yù)付工資,，以此類推,，全部工程完工后，剩余的20%，30天內(nèi)一次性付清,。

十,、未盡事宜雙方另外協(xié)商解決

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

技術(shù)承包合同糾紛案例篇七

原告姜××男39歲漢承包戶××縣××鄉(xiāng)××制油廠

被告劉××男42歲漢主任同上××鄉(xiāng)經(jīng)管會(huì)

一、請(qǐng)求事項(xiàng)：

1．履行合同：

2．賠償經(jīng)濟(jì)損失,。

二,、事實(shí)理由及證據(jù)：

(一)請(qǐng)求的原因事實(shí)

1．雙方是怎樣引起訂立承包合同的？

××縣××鄉(xiāng)辦企業(yè)制油廠,，由于經(jīng)營(yíng)不善,，連年虧損至1982年負(fù)債累累已停產(chǎn)三年了。我自幼在油廠工作已有近20年的工齡,，當(dāng)時(shí)在本縣太平川油廠擔(dān)負(fù)生產(chǎn)指導(dǎo)工作,。

經(jīng)新建鄉(xiāng)武裝部部長(zhǎng)的介紹來(lái)到××鄉(xiāng)擔(dān)起恢復(fù)制油廠生產(chǎn)，償還舊債的重任,，由鄉(xiāng)經(jīng)管會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo),，被告是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。我的職稱是技術(shù)員,。1984年,，油廠已恢復(fù)到扭虧為盈，又任命我為車間副主任,，主管油廠的生產(chǎn)責(zé)任,。隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的形勢(shì)，企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)責(zé)任制,，又因償還了積累三年的舊債，這才主動(dòng)找我承包,。從1984年12月末起至1986年9月末止訂兩年承包期合同,。1985年3月12日立的合同。

2．被告為什么中途撕毀了合同,？

我從1982年來(lái)到新建油廠,。幾年來(lái)，我耳聞目睹了油廠的現(xiàn)實(shí),，深知其虧損的弊病依然存在,。被告劉××與油廠保管員的關(guān)系是形成企業(yè)虧損的主要原因。為此,，當(dāng)被告找我擔(dān)任承包時(shí),，我就提條件，前段事務(wù)與承包后必須分清,，庫(kù)存與帳面必須相符,，不這樣我不承包。被告答應(yīng)。但提出“先交接帳簿,，以后查庫(kù)存,，如有缺少，由保管員負(fù)責(zé),。這樣不耽誤生產(chǎn),。”我同意了,，由于我要求過(guò)前后分清,，各負(fù)其責(zé)。同時(shí),，又掌握承包前的廠內(nèi)的底細(xì),，所以，被告就不顧一切了,。他在我承包當(dāng)年的5月7日對(duì)我說(shuō),，油廠不承包了，還象過(guò)去一樣干,，給你按每天工資8元計(jì)算,，你把合同交回來(lái)吧！我不同意,。

3．被告以權(quán)謀私,，損害集體和個(gè)人利益的違法行為，我要跟他爭(zhēng)出個(gè)事非曲直來(lái),。

首先,，我到縣委上訪：他們告訴我到縣企業(yè)局去談；企業(yè)局李局長(zhǎng)介紹我到法院,；法院金庭長(zhǎng)讓我請(qǐng)律師代理辦,；后來(lái)縣律師事務(wù)所兩名律師檢查了帳目，作出了承包階段盈利一萬(wàn)四千多元,，豆油少七千多斤,，豆餅少一萬(wàn)多斤的證明。我再找縣委書記王,、羅兩領(lǐng)導(dǎo)同志,，他們指示到信訪辦去立案，信訪辦的工作人員劉××說(shuō)“你告到那兒也得回去處理”勸我息事,。我又找信訪辦主任劉××同志,。他把我介紹到縣委書記那；縣委書記指示：通過(guò)法律手段解決,。介紹我去法院,。在此期間,，被告用威逼利誘的辦法，先煽動(dòng)工人到我家去要工資,，拿走我家的電視機(jī),，用此逼我交出合同，在我上訪的二年中劉××不顧黨紀(jì)國(guó)法,，公然下令砸開(kāi)油庫(kù),，原料房、生產(chǎn)車間,、食堂,，收去我承包期間純利14183．29元，占用食堂糧面1500斤大米10000斤,、豆油40斤,。又悍然把油廠另行承包給第三人，庫(kù)存豆油經(jīng)律師調(diào)查時(shí)已短少七千多斤,，豆餅萬(wàn)斤以上,，劉××又想借用承包之機(jī)的混亂，以便消滅或減少他利用職權(quán)侵吞的集體財(cái)富罪責(zé),。

被告自知他的行為已構(gòu)成違法以至犯罪,，這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法，首先盜

用原告名義向上級(jí)打報(bào)告,，說(shuō)我自動(dòng)撂下不干了,，無(wú)能經(jīng)營(yíng)、虧損等,，其用心是為掩飾他片面毀約行為：又蒙蔽鄉(xiāng)政府,，用鄉(xiāng)黨委、企業(yè)辦和他主持的經(jīng)管會(huì)名義聯(lián)橫向縣打報(bào)告,，說(shuō)是原告自己請(qǐng)求不干,。

以上就是本案的經(jīng)過(guò)詳情，尚有未便記人的事實(shí),，留待法庭審理時(shí)面述,。

(二)訴訟的理由

1983年3月12日,，雙方簽訂的合同是一種經(jīng)營(yíng)權(quán)承包,。被告代表發(fā)包方把油廠經(jīng)營(yíng)管理職能移交給承包人(原告)。這種承包根據(jù)法令規(guī)定,，它體現(xiàn)了所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離,。發(fā)包方不能再插手經(jīng)營(yíng)，只是監(jiān)督管理而已,。在承包期間,，承包人依據(jù)合同規(guī)定應(yīng)對(duì)生產(chǎn),、資金、收益,、虧損以及工資和傷亡事故負(fù)全部責(zé)任,。除了每年向上級(jí)單位交納提留費(fèi)外，承包人有完全自主經(jīng)營(yíng)權(quán),。然而,，被告身為經(jīng)管會(huì)主任，只是為了消滅和掩飾自己經(jīng)濟(jì)上的問(wèn)題,，對(duì)我還個(gè)不跟他合作的人,，決計(jì)踢開(kāi)，所以不擇手段,，毀約違法,，此訴訟理由之一。

雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿,，內(nèi)容清楚,，手續(xù)齊全，屬于有效的合同,，應(yīng)受法律保護(hù),。被告在合同生效后，既未經(jīng)雙方協(xié)商同意,，又不具備解除合同的條件,，就單方面隨意撕毀合同，此為申訴理由之二,。

根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法第三十三條之規(guī)定,，發(fā)包方(被告)應(yīng)承擔(dān)因此造成停工、丟失等一切實(shí)際損害的賠償責(zé)任,。

發(fā)包方就此同一經(jīng)營(yíng)范圍和內(nèi)容,，又與第三方簽訂的承包合同是無(wú)效的，從簽訂之日起,，就沒(méi)有享受法律保護(hù)的條件,。

基于上記理由和事實(shí)，特提起訴訟,，請(qǐng)求法律解決是盼,。

此致

頒布單位:國(guó)家工商管理局

頒布日期:1990

技術(shù)承包合同糾紛案例篇八

當(dāng)事人姓名性別年齡民族職業(yè)住址工作單位

原告姜××男40歲漢承包戶××縣××鄉(xiāng)××制油廠

被告劉××男43歲漢主任同上××鄉(xiāng)經(jīng)管會(huì)

1.履行

合同

2.賠償經(jīng)濟(jì)損失。

1.雙方是怎樣引起訂立承包合同的?

××縣××鄉(xiāng)辦企業(yè)制油廠,，由于經(jīng)營(yíng)不善,，連年虧損至1982年負(fù)債累累已停產(chǎn)三年了。我自幼在油廠工作已有近20年的工齡,，當(dāng)時(shí)在本縣太平川油廠擔(dān)負(fù)生產(chǎn)指導(dǎo)工作,。

經(jīng)新建鄉(xiāng)武裝部部長(zhǎng)的介紹來(lái)到××鄉(xiāng)擔(dān)起恢復(fù)制油廠生產(chǎn),，償還舊債的重任，由鄉(xiāng)經(jīng)管會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo),，被告是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,。我的職稱是技術(shù)員。1984年,，油廠已恢復(fù)到扭虧為盈,，又任命我為車間副主任，主管油廠的生產(chǎn)責(zé)任,。隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的形勢(shì),，企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)責(zé)任制，又因償還了積累三年的舊債,，這才主動(dòng)找我承包,。從1984年12月末起至1986年9月末止訂兩年承包期合同。1985年3月12日立的合同,。

2.被告為什么中途撕毀了合同?

我從1982年來(lái)到新建油廠,。幾年來(lái)，我耳聞目睹了油廠的現(xiàn)實(shí),，深知其虧損的弊病依然存在,。被告劉××與油廠保管員的關(guān)系是形成企業(yè)虧損的主要原因。為此,，當(dāng)被告找我擔(dān)任承包時(shí),，我就提條件，前段事務(wù)與承包后必須分清,，庫(kù)存與帳面必須相符,，不這樣我不承包。被告答應(yīng),。但提出“先交接帳簿,，以后查庫(kù)存，如有缺少,，由保管員負(fù)責(zé),。這樣不耽誤生產(chǎn)?！蔽彝饬?，由于我要求過(guò)前后分清，各負(fù)其責(zé),。同時(shí),，又掌握承包前的廠內(nèi)的底細(xì),，所以,，被告就不顧一切了,。他在我承包當(dāng)年的5月7日對(duì)我說(shuō)，油廠不承包了,，還象過(guò)去一樣干,，給你按每天工資8元計(jì)算，你把合同交回來(lái)吧!我不同意,。

3.被告以權(quán)謀私,，損害集體和個(gè)人利益的違法行為，我要跟他爭(zhēng)出個(gè)事非曲直來(lái),。

首先,，我到縣委上訪：他們告訴我到縣企業(yè)局去談;企業(yè)局李局長(zhǎng)介紹我到法院;法院金庭長(zhǎng)讓我請(qǐng)律師代理辦;后來(lái)縣律師事務(wù)所兩名律師檢查了帳目，作出了承包階段盈利一萬(wàn)四千多元,，豆油少七千多斤,，豆餅少一萬(wàn)多斤的證明。我再找縣委書記王,、羅兩領(lǐng)導(dǎo)同志,，他們指示到信訪辦去立案，信訪辦的工作人員劉××說(shuō)“你告到那兒也得回去處理”勸我息事,。我又找信訪辦主任劉××同志,。他把我介紹到縣委書記那;縣委書記指示：通過(guò)法律手段解決。介紹我去法院,。在此期間,，被告用威逼利誘的辦法，先煽動(dòng)工人到我家去要工資,，拿走我家的電視機(jī),，用此逼我交出合同，在我上訪的二年中劉××不顧黨紀(jì)國(guó)法,，公然下令砸開(kāi)油庫(kù),，原料房、生產(chǎn)車間,、食堂,，收去我承包期間純利14183.29元，占用食堂糧面1500斤大米10000斤,、豆油40斤,。又悍然把油廠另行承包給第三人，庫(kù)存豆油經(jīng)律師調(diào)查時(shí)已短少七千多斤,，豆餅萬(wàn)斤以上,，劉××又想借用承包之機(jī)的混亂，以便消滅或減少他利用職權(quán)侵吞的集體財(cái)富罪責(zé),。

被告自知他的行為已構(gòu)成違法以至犯罪,，這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法,，首先盜

用原告名義向上級(jí)打報(bào)告，說(shuō)我自動(dòng)撂下不干了,，無(wú)能經(jīng)營(yíng),、虧損等，其用心是為掩飾他片面毀約行為：又蒙蔽鄉(xiāng)政府,，用鄉(xiāng)黨委,、企業(yè)辦和他主持的經(jīng)管會(huì)名義聯(lián)橫向縣打報(bào)告，說(shuō)是原告自己請(qǐng)求不干,。

以上就是本案的經(jīng)過(guò)詳情,，尚有未便記人的事實(shí)，留待法庭審理時(shí)面述,。

1983年3月12日,，雙方簽訂的合同是一種經(jīng)營(yíng)權(quán)承包。被告代表發(fā)包方把油廠經(jīng)營(yíng)管理職能移交給承包人(原告),。這種承包根據(jù)法令規(guī)定,，它體現(xiàn)了所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離。發(fā)包方不能再插手經(jīng)營(yíng),，只是監(jiān)督管理而已,。在承包期間，承包人依據(jù)合同規(guī)定應(yīng)對(duì)生產(chǎn),、資金,、收益、虧損以及工資和傷亡事故負(fù)全部責(zé)任,。除了每年向上級(jí)單位交納提留費(fèi)外,，承包人有完全自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。然而,，被告身為經(jīng)管會(huì)主任,，只是為了消滅和掩飾自己經(jīng)濟(jì)上的問(wèn)題，對(duì)我還個(gè)不跟他合作的人,，決計(jì)踢開(kāi),，所以不擇手段，毀約違法,，此訴訟理由之一,。

雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿，內(nèi)容清楚,，手續(xù)齊全,，屬于有效的合同，應(yīng)受法律保護(hù)。被告在合同生效后,，既未經(jīng)雙方協(xié)商同意,，又不具備解除合同的條件，就單方面隨意撕毀合同,，此為申訴理由之二。

根據(jù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法第三十三條之規(guī)定,，發(fā)包方(被告)應(yīng)承擔(dān)因此造成停工,、丟失等一切實(shí)際損害的賠償責(zé)任。

發(fā)包方就此同一經(jīng)營(yíng)范圍和內(nèi)容,，又與第三方簽訂的承包合同是無(wú)效的,，從簽訂之日起，就沒(méi)有享受法律保護(hù)的條件,。

基于上記理由和事實(shí),，特提起訴訟，請(qǐng)求法律解決是盼,。

此致

頒布單位:國(guó)家工商管理局

頒布日期:1990

技術(shù)承包合同糾紛案例篇九

發(fā)包方(全稱)：_____________________項(xiàng)目部(以下簡(jiǎn)稱甲方)承包方(全稱)：_____________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)依照有關(guān)法律,、行政法規(guī)，遵循平等,、自愿,、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲方將負(fù)責(zé)施工的________公園市政道路工程承包給乙方,。為了保證本工程的安全,、文明施工、質(zhì)量和進(jìn)度,，明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù),，經(jīng)甲乙雙方就有關(guān)_______市政道路工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，特訂立本施工承包合同,，以資共同遵守,，具體條款如下：

一、工程概況

1,、工程名稱：_____________________________

二,、工程承包方式、范圍和內(nèi)容

1,、工程承包方式為包工包料,、包機(jī)械(含進(jìn)出場(chǎng))、包安全,、文明施工,、包質(zhì)量、包工期。

2,、工程承包范圍為甲方負(fù)責(zé)施工的_________市政道路工程施工,，具體工程量以建設(shè)單位和甲方認(rèn)定的施工圖、聯(lián)系單和建設(shè)單位,、甲方認(rèn)定的市政道路工程量為準(zhǔn),。

3、工程承包內(nèi)容為_(kāi)________市政道路工程的材料供應(yīng),、材料檢驗(yàn)和施工涉及的內(nèi)容及施工全過(guò)程涉及的全部質(zhì)量檢驗(yàn),，全部技術(shù)資料的收集、整理,、匯總成冊(cè)和臨電,、臨水、臨時(shí)設(shè)施及工程決算等有關(guān)施工內(nèi)容,。

三,、工程造價(jià)及計(jì)價(jià)依據(jù)

1、工程量計(jì)算以建設(shè)單位和甲方認(rèn)定的施工圖,、聯(lián)系單等為依據(jù),，工程價(jià)款的結(jié)算、支付違約按照_________建筑工程有限公司和_________股份有限公司于________年____月____日簽訂的________建設(shè)工程施工補(bǔ)充合同有關(guān)約定計(jì)算工程價(jià)款,，工程價(jià)款結(jié)算以甲方和建設(shè)單位共同認(rèn)定的工程價(jià)款為準(zhǔn);工程價(jià)款的支付和違約處理按建設(shè)單位對(duì)甲方的支付和違約處理情況,，同步執(zhí)行。乙方按甲方和建設(shè)單位共同認(rèn)定的決算工程總價(jià)(不包括稅金)再下浮_____%向甲方結(jié)算工程價(jià)款,，工程價(jià)款的稅金由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān),。乙方根據(jù)其工程價(jià)款，開(kāi)具工程材料正式發(fā)票和員工工資表給甲方(可沖抵結(jié)算工程款發(fā)票),。

2,、乙方承包價(jià)款已包含施工管理、工程材料,、機(jī)械,、稅金、施工和員工工資,、獎(jiǎng)金,、各類津貼、勞保福利及學(xué)習(xí)培訓(xùn),、技術(shù)措施,、趕工費(fèi)、人員機(jī)械進(jìn)場(chǎng),、安全,、文明施工,、臨設(shè)等施工涉及的全部費(fèi)用。

四,、工程工期

1,、本工程施工工期必須在保證工程質(zhì)量前提下按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后,，第3天開(kāi)始每延一天按______元處罰,，罰款最多不超過(guò)工程造價(jià)的5%。

2,、遇人力不可抗拒因素,，工期按監(jiān)理、業(yè)主簽證累計(jì)工期順延,，乙方發(fā)生的增加費(fèi)用由甲方協(xié)助向建設(shè)單位簽證,。乙方在上述情況發(fā)生3天內(nèi),，就延誤時(shí)間,、內(nèi)容和因此發(fā)生的增加費(fèi)用支出向甲方及時(shí)提出報(bào)告，由甲方轉(zhuǎn)報(bào)建設(shè)單位,、監(jiān)理并協(xié)助簽證,。

五、工程質(zhì)量甲乙雙方約定的市政道路工程質(zhì)量為按現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收(包括材料),，必須確保一次性合格,，且必須具備優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)要求和甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，不準(zhǔn)出現(xiàn)由于乙方提供的材料或乙方施工質(zhì)量問(wèn)題引起對(duì)工程評(píng)優(yōu)創(chuàng)杯的質(zhì)量影響,。如由于其材料或施工質(zhì)量問(wèn)題,，導(dǎo)致工程質(zhì)量驗(yàn)收不合格或影響工程質(zhì)量評(píng)優(yōu)創(chuàng)杯，除乙方無(wú)條件返工處理合格和滿足優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)要求外,，甲方根據(jù)有關(guān)管理制度可視情對(duì)乙方作出質(zhì)量處罰,，乙方應(yīng)無(wú)條件接受甲方的質(zhì)量處罰。

六,、甲乙雙方責(zé)任

1,、甲方責(zé)任

(1)全面履行合同，確保乙方正常施工,。

(2)提供乙方要求的有關(guān)本工程的技術(shù)資料,。

(3)及時(shí)協(xié)助乙方做好有關(guān)簽證工作，對(duì)乙方提交的簽證報(bào)告在3天內(nèi)報(bào)送建設(shè)單位并協(xié)助督促建設(shè)單位簽復(fù),。

(4)負(fù)責(zé)辦好施工手續(xù),，需乙方協(xié)助的工作乙方無(wú)條件配合。

(5)督促乙方做好安全管理,，文明施工,。

(6)向乙方提供堆場(chǎng)、道路、設(shè)備作業(yè)等場(chǎng)地,。

(7)甲方應(yīng)為乙方提供布置臨時(shí)設(shè)施的場(chǎng)地和臨時(shí)用水水源,、臨時(shí)用電電源，乙方員工住宿由乙方自理,，施工用電線電纜,、開(kāi)關(guān)箱、照明燈具和機(jī)具,、水費(fèi),、電費(fèi)等由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

2,、乙方責(zé)任

(1)全面履行施工合同,，嚴(yán)格按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程,、規(guī)范和設(shè)計(jì)要求組織施工,，嚴(yán)格履行質(zhì)量、安全,、文明施工,，工期的合同要求，確保正常施工,。

(2)服從甲方,、監(jiān)理、建設(shè)單位的指揮和管理,。

(3)服從甲方現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)部門和職能人員的監(jiān)督管理,。

(4)負(fù)責(zé)其施工機(jī)具、設(shè)備和人員調(diào)配,，乙方保證進(jìn)場(chǎng)的機(jī)具設(shè)備能滿足施工和甲方管理的需要,，人員調(diào)配投入計(jì)劃必須征得甲方同意，現(xiàn)場(chǎng)管理力量必須滿足施工和甲方管理的要求,。

(5)因乙方原因造成的質(zhì)量事故,，乙方必須無(wú)條件按甲方和甲、乙雙方合同的要求返工至合格,，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部施工增加費(fèi)用,。

(6)進(jìn)場(chǎng)后，按甲方要求及時(shí)向甲方提交甲方(或質(zhì)監(jiān)部門)認(rèn)定為齊全完整有效的相關(guān)工程技術(shù)資料及其他相關(guān)資料,。

(7)全力配合有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)檢查和監(jiān)督管理等,。

(8)工種之間必須友好相處，相互配合,，不得相互推諉扯皮,。

(9)乙方施工人員家屬探親,，禁止上工地現(xiàn)場(chǎng)，工地不安排住宿,。如遇特殊情況必須由甲方批準(zhǔn)許可,，并由本人做好家屬的安全教育工作，小孩更應(yīng)由家屬嚴(yán)加看管,。如發(fā)生意外概由乙方承擔(dān)責(zé)任和全部費(fèi)用,。

一、預(yù)防為主,，增強(qiáng)以人為本的現(xiàn)場(chǎng)安全氣氛,。(1

7)乙方必須確保專職技術(shù)、質(zhì)量,、安全員的到位,，并嚴(yán)格履行職責(zé)，如不到位甲方有權(quán)對(duì)乙方作出每人每天100元的處罰,。

七,、安全生產(chǎn)、文明施工乙方在施工中應(yīng)嚴(yán)格按甲方要求進(jìn)行管理,，遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程,，設(shè)置專職安全員,，并采取必要的安全防護(hù)措施,，以確保施工安全。如因乙方違章指揮,、違章操作而引起安全事故或其他事故,，均由乙方負(fù)全部責(zé)任和承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失及費(fèi)用。乙方負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場(chǎng)文明施工和相關(guān)的安全生產(chǎn),、文明施工資料,。

八、材料供應(yīng)本工程甲乙雙方約定的市政道路施工所用的材料按照甲方與建設(shè)單位施工協(xié)議的有關(guān)約定要求,，由乙方按設(shè)計(jì),、建設(shè)單位和有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求自行采購(gòu)，各種材料質(zhì)量必須由甲方,、監(jiān)理(建設(shè)方)按有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),，會(huì)同乙方隨機(jī)抽樣且經(jīng)法定部門檢驗(yàn)合格后方可使用，及時(shí)做好進(jìn)場(chǎng)材料臺(tái)帳資料,。

九,、質(zhì)量驗(yàn)收工程具備質(zhì)量驗(yàn)收條件，乙方經(jīng)甲方同意按現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范,、規(guī)程等要求組織質(zhì)量驗(yàn)收,，并通知甲方報(bào)送有關(guān)部門。甲方在收到乙方送交的資料以及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后,，積極協(xié)助乙方進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,。如甲方在整個(gè)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)中涉及到乙方工作內(nèi)容，乙方應(yīng)無(wú)條件配合,。

十,、工程款支付1.乙方在訂立合同時(shí)自愿交納______萬(wàn)元人民幣作為工程質(zhì)量、安全,、文明施工保證金,，其中______萬(wàn)元保證金于乙方正式施工后3個(gè)月內(nèi)返回乙方，另外______萬(wàn)元保證金于乙方正式施工后6個(gè)月內(nèi)返回乙方,，不計(jì)任何利息,。

2、乙方市政道路工程價(jià)款必須納入甲方財(cái)務(wù)的統(tǒng)一管理,。乙方應(yīng)在每月____日前向甲方上報(bào)其完成的市政道路工程價(jià)款,，甲方應(yīng)及時(shí)審核乙方上報(bào)的當(dāng)月完成的工程價(jià)款，并督促建設(shè)方及時(shí)審核每月工程價(jià)款,，隨建設(shè)單位支付給甲方的工程款情況,，按甲乙雙方約定的工程價(jià)款所占比例，及時(shí)支付乙方的工程款,，待工程竣工驗(yàn)收合格,，乙方上交完整有效的全部技術(shù)資料后，除留存甲方與建設(shè)單位施工協(xié)議中規(guī)定的同比例質(zhì)量保修金外,，甲方應(yīng)隨建設(shè)單位付款情況按甲乙雙方工程價(jià)款所占比例計(jì)算后,，及時(shí)支付乙方的工程價(jià)款。其市政道路工程質(zhì)量保修金,，待保修期滿后,，給予全部結(jié)清。

一,、附則

1,、乙方必須有效組織施工人員、機(jī)具,、材料,、資金，必須滿足本工程的施工進(jìn)度,、質(zhì)量,、安全等需要，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包,，一旦發(fā)現(xiàn)乙方有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象,，甲方有權(quán)單方面終止雙方施工合同,，乙方所完成的工程價(jià)款應(yīng)無(wú)條件由甲方自行處理。

2,、乙方應(yīng)服從甲方的指揮和管理,，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部、公司的所有規(guī)章制度,，自覺(jué)遵守有關(guān)法律,、行政法規(guī)，乙方在施工過(guò)程中如因管理混亂,，質(zhì)量,、安全、工期不符合本合同要求,，甲方有權(quán)單方面終止雙方施工合同,，另行安排施工隊(duì)伍施工。乙方所完成的工程款首先應(yīng)滿足彌補(bǔ)甲方的所有損失后,，余款結(jié)算給乙方,，對(duì)此乙方不得以任何理由加以拒絕。3.在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,，雙方應(yīng)協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門調(diào)解,，一方不愿協(xié)商、調(diào)解或調(diào)解不成,，向工程建設(shè)所在地人民法院起訴,。

4、本合同一式四份,，甲方,、乙方各執(zhí)壹份,，報(bào)送甲方公司經(jīng)營(yíng)處,、分公司各壹份。