現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同,，合同協(xié)調(diào)著人與人,，人與事之間的關(guān)系。那么一般合同是怎么起草的呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,，我們一起來了解一下吧。

農(nóng)村建房承攬合同篇一

乙方： 家住 市 鎮(zhèn) 村

甲方擬在東陽市千祥鎮(zhèn) 村原老房基上建房一幢,，并以包清工形式發(fā)包給乙方施工,，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下：

第一條：甲方擬建房坐北朝南,，磚混結(jié)構(gòu),，甲方現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設(shè)好水泥板,，交由乙方施工,，房屋占地面積 平方米共 層，房屋建成按實量面積計價,。

第二條：凡甲方建房所需材料由其提供,，根據(jù)施工進(jìn)度乙方應(yīng)提前 天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計價形式計價報酬：凡是泥水工、木工以及臨時工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工,。

第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),，落成后，里外墻面粉刷完畢,，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供,。計價價格為 元/每平方米，其中磚匠工按 層計算每平方米為 元;木工按 層計算,，每平方米為 元(第一層至第三層按實量面積計算,，屋頂按第三層的一半計算)。

第四條：質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,，乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工,，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工,。

第五條：完工時間為本合同簽字后起 年 月 日前落成,。

第六條：付款方法按施工進(jìn)度計算，第一層至第三層付人民幣 元(大寫 萬 千 百元整)，房屋落成完工驗收合格后付人民幣 元(大寫 萬 千 百元整),，余人民幣 元(大寫 萬 千 百元整)作為房屋質(zhì)量保證金,，至 年 月 日止，如無質(zhì)量問題即付清余款,。

第七條：甲方要求乙方對所有施工人員(包括磚匠工,、木工)等技工人員一律持證上崗，并對所有施工人員參加人生安全保險,，施工中應(yīng)積極采取安全措施,，確實抓好安全生產(chǎn)，施工中如發(fā)生安全事故,，所造成的傷害均由乙方承擔(dān),。

第八條：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

第九條：本合同一式二份,，雙方各執(zhí)一份,。

甲方簽字(手印)：

乙方簽字(手印)：

年 月 日

農(nóng)村建房承攬合同篇二

發(fā)建房主方(甲)： 地址： 電話： 手機(jī)：

身份證號碼：

承攬建筑方(乙)： 地址： 電話： 手機(jī)：

身份證號碼：

甲方委托乙方承建農(nóng)村居民住宅樓一幢(內(nèi)墻粉刷、地磚,、所有外墻三面墻磚;主體建筑：一層架空,，二層、三層現(xiàn)澆,，屋架,、構(gòu)造柱以及圈梁現(xiàn)澆等。),，為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權(quán)利和義務(wù),，根據(jù)《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合本工程具體情況,，雙方本著平等、互利,、誠信的原則,，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì),、高效,、低耗的原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,，同意簽訂本合同,，以期共同遵守。

一,、施工安全：

1,、乙方在施工過程中,，要特別注意安全，杜絕一切安全事故,，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責(zé)任人由此發(fā)生的一切費用,。如有此類情況出現(xiàn),，責(zé)任一概與甲方無關(guān),，如施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備,、意外傷害等方面的保險,，則由乙方負(fù)責(zé)辦理，并支付一切保險費用,，此費用已包含在工程造價中,。

2、乙方所有施工人員必須身體健康,，工頭負(fù)責(zé)人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督,，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患,，隨時對工程安全,、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促,，確保安全和工程質(zhì)量,。

二、施工要求：

1,、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑,，承包范圍中含土建工程的一切工作。

2,、甲方負(fù)責(zé)提供飲用的茶水以及施工用的石灰,、磚頭、水泥,、砂子,、水源、鋼材等建筑材料,。

3,、乙方盡量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質(zhì)量,。

4,、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒,、自來水管,、下水管道等安全施工由甲方負(fù)責(zé),。

5、乙方自帶建筑所需的一切工具,，包括攪拌機(jī),、震動器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等,，費用已包含在工程造價內(nèi),。

6、所有的乙方人員吃飯,、抽煙等問題由乙方自己解決,，費用由乙方自理。

三,、工程質(zhì)量：

1,、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查,。

2,、乙方砌筑施工時應(yīng)保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤,，砂漿的飽滿度必須要達(dá)到要求,，采用“三個一”砌筑法，即一塊磚,、一鏟灰,、一擠揉。

3,、如果乙方因為自身水平原因達(dá)不到工程合格條件的,，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任,，賠償相應(yīng)的材料款和人工給甲方,，在工程結(jié)算時進(jìn)行扣除,。

4,、房屋建成后,，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任,，并由乙方承擔(dān)所需的人工及材料等費用,，一并賠償甲方由此造成的損失。

四,、工期延誤：

無正當(dāng)理由,，乙方不能延誤施工，由以下原因造成完工日期推遲的延誤,，經(jīng)甲方確認(rèn),，工期可以相應(yīng)順延：

1,、因停電或下雨等造成停工;

2、不可抗拒的自然力,，如地震,、洪水、冰雹等;

3,、甲方同意給予順延的其它情況,。

五、工程造價：

1,、全部工程造價合計人民幣作價格調(diào)整,。

2,、澆筑樓層砼時,，甲方不再支付乙方大小工人的勞務(wù)報酬、飯菜錢,、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同,。

六、建房工期：

建房工期為 天,，自年月日起,， 個日歷天。附今年春節(jié)前,，主體結(jié)構(gòu)包括屋面工程必須封頂,，屋面瓦必須要蓋好。

七,、付款方式：

開工付款(基礎(chǔ)圈梁澆筑結(jié)束)后付 元;主體結(jié)構(gòu)封頂屋面瓦蓋好付 元;工程竣工驗收合格后付 元,，一年質(zhì)保金 元(竣工驗收滿一年后支付)。

八,、違約責(zé)任和爭議的解決辦法：

1,、工程質(zhì)量達(dá)到約定要求的，乙方要進(jìn)行修理,、返工或重弄;造成損失的,，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失,。

2、乙方若無視甲方的合理要求,，或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,，視為乙方嚴(yán)重違約，甲方有權(quán)解除合同,，辭退乙方,，并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方,。

3、在乙方無違約行為的情況下,，甲方若不按合同約定支付工錢,，則按銀行有關(guān)逾期付款的辦法規(guī)定，按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金,。

4,、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同,，應(yīng)提前10天通知違約方后,，方可中止或解除合同，并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任,。

九,、合同的生效與終止：

1、本合同一式叁份,，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,，公證一份;

2、本合同自簽訂之日起生效;

3,、在工程竣工驗收合格后,，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效,。

十,、其它：

以上合同，雙方必須共同遵守,，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,，補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

見證方簽字(蓋章)：

年月日

農(nóng)村建房承攬合同篇三

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

身份證號： 聯(lián)系電話：

第一條 工程概況

1.1工程名稱:農(nóng)村自建房屋裝飾裝修,。

1.2施工地點:玉溪市江川縣,。

1.3房屋概況:房型 (層)，建筑面積約 平方米,。

第二條 裝修施工內(nèi)容

甲方將自建房的裝修工程承包給乙方,，施工內(nèi)容為：水電改造工程、地磚,、瓷磚鋪貼,，吊頂安裝，包水管,，頂面,、墻面涂料，材料安裝,，隔斷制作,，搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程,。

第三條 承包方式

包工不包料，由甲方提供裝修所需材料,，乙方提供施工工具,、招聘組織施工人員進(jìn)行施工作業(yè)。裝修設(shè)計方案由甲乙雙方共同商定后實施,，施工過程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時通知乙方,，乙方應(yīng)無條件采納。

第四條 裝修價款

本合同項下裝修項目總價款： 元(包括屋內(nèi)垃圾清理費和材料搬運費),，大寫(人民幣 整),，該價款為施工包干價。

第五條 裝修款項支付方式

乙方裝修施工竣工后十天內(nèi),，甲方對房屋裝修進(jìn)行竣工驗收,，驗收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年,，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒有問題的,，甲方將質(zhì)保金退還乙方,。

第六條 裝修工期：自____年__月__日開工,，至____年__月__日竣工，工期為 天,。

第七條 乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害,，損害材料價值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的,，乙方應(yīng)全額賠償甲方,。

第八條 乙方自行招聘施工工人進(jìn)行裝修施工，工人管理和勞務(wù)費由乙方自行負(fù)責(zé);乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴(yán)格落實,，如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故,，涉及到的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由乙方全部承擔(dān),，且甲方若因此被法院等司法機(jī)關(guān)判決承擔(dān)賠償責(zé)任的,，甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。

第九條 本合同項下裝修項目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人,，如乙方違反本約定,，甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責(zé)任。

第十條 協(xié)議的變更和解除

10.1乙方違反本合同第九條約定的,，甲方有權(quán)解除本合同,，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。

10.2乙方施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題且不能有效整改的,，甲方有權(quán)解除本合同,，解除合同通知自送達(dá)乙方時生效,。

第十一條違約責(zé)任

11.1乙方違反本合同第六條約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的，每逾期一天應(yīng)向甲方承擔(dān)30元的違約金;

11.2乙方施工過程中對甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的,，應(yīng)承擔(dān)恢復(fù)原狀,、賠償損失的違約責(zé)任。

第十二條 本協(xié)議一式二份,，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效,，甲、乙雙方各執(zhí)一份 ,，具有同等法律效力,。因履行本合同產(chǎn)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果,，由甲方所在地人民法院管轄,。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

住址： 住址：

電話： 電話：

身份證號： 身份證號：

簽訂日期： 年 月 日

簽訂地點：