隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng),,人們愈發(fā)重視合同,,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,,嚴(yán)格履行義務(wù),。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應(yīng)該怎么制定呢,?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,,僅供參考,希望能夠幫助到大家,。
加工合同協(xié)議書篇一
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條?加工成品
第二條?加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量
1,、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),,定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。
2、(用定作方原材料完成工作的,,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3,、交(提)原材料等物品日期計(jì)算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1,、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方,;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償。
2,、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3,、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。
第七條?交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2,、交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,,按約定的方法計(jì)算,。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條?運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條?轉(zhuǎn)包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成,;
2,、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
3,、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,,甲方有權(quán)解除合同。
4,、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成,。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé),。
第十一條?其他約定
第十二條?承攬方的違約責(zé)任
1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),,酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;少交、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬方賠償損失。
4,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____?元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照?中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收。
5,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金,。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時(shí),,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。
7,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條?定作方的違約責(zé)任
1,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金,;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失,;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方,;變賣定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
5,、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,;以酬金計(jì)算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
6、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條?不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條?糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,;協(xié)商不成按(?)項(xiàng)處理:
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁,;
2,、向人民法院起訴。
本合同自____?年____?月____?日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,做出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份,;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,,正副本具有同等法律效力,。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
加工合同協(xié)議書篇二
合同編號(hào):______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行,。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量加工費(fèi)
單位總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間,、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn),、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條定作人提供原材料名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、價(jià)款等及圖紙,、技術(shù)資料
材料名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間,、地點(diǎn),、包裝、檢驗(yàn)方法,、運(yùn)輸
材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________,。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé),。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成,。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,,未經(jīng)定作人許可,,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,,造成承攬人損失的,,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:______________________________,。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限,。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,,承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),,但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,。因保管不善造成毀損,、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_____________________________________,。
第十四條付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,,無權(quán)請(qǐng)求返還定金,。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請(qǐng)求返還,。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物,。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時(shí)解除合同,,但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失,。
2.合同期限屆滿,,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________,。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________,。
第十八條違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,定作人仍然需要的,,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,,由承攬人賠償損失,。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金,。
(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失,。
(2)定作人如中途廢止合同,,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失,。
(6)定作人如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),,任何法院,、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院,、仲裁機(jī)構(gòu),、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信,、傳真,、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞,。以上方式無法送達(dá)的,,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________,。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),,以書面形式通知對(duì)方;否則,,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,,發(fā)生特殊情況時(shí),,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,,征得對(duì)方同意后,,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分,。未經(jīng)雙方簽署書面文件,,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者,。任何轉(zhuǎn)讓,,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效,。
第二十三條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),,該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止,。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響,。
3.不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同,。不可抗力事件或其影響終止或消除后,,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,,不能免除責(zé)任,。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi),、火災(zāi),、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng),、地震,,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂,、罷工,,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則,、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋,。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸,。
第二十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同,。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力,。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,,具有同等法律效力,。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點(diǎn):_______________ 簽訂地點(diǎn):________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
加工合同協(xié)議書篇三
合同編號(hào):____________
定作人:____________
簽訂地點(diǎn):____________
承攬人:____________
簽訂時(shí)間:____年____月____日
第一條加工物、數(shù)量,、報(bào)酬,、交貨期限
____________________________________________________________________
加工物名稱?規(guī)格型號(hào)?計(jì)量單位數(shù)量?報(bào)酬
交貨期限及數(shù)量
單價(jià)?金額
合計(jì)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
合計(jì)人民幣金額(大寫):
____________________________________________________________________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
____________________________________________________________________
材料名稱?規(guī)格型號(hào)?計(jì)量單位?數(shù)量?質(zhì)量提供日期消耗定額
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:________________________
第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:________________________
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):________________________
第七條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙的時(shí)間,、辦法及保密要求:________________________
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn):________________________
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、方法,、地點(diǎn)及期限:________________________
第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:________________________
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________________元。
第十四條本合同解除的條件:________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物,。
第十六條違約責(zé)任:____________________________________
第十七條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十八條其他約定事項(xiàng):____________________________________________
____________________________________________________
定作人
承攬人
鑒(公)證意見:
____________________________________________________
定作人:(章)
承攬人:(章)
____________________________________________________
住所:
住所:
____________________________________________________
法定代表人:
法定代表人:
____________________________________________________
居民身份證號(hào)碼:
居民身份證號(hào)碼:
____________________________________________________
委托代理人:
委托代理人:
____________________________________________________
電話:
電話:
____________________________________________________
開戶銀行:
開戶銀行
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
____________________________________________________
賬號(hào):
賬號(hào):
經(jīng)辦人:
____________________________________________________
郵政編碼:
郵政編碼:
年月日
____________________________________________________
監(jiān)制部門:
印制單位:
格式二?定?作?合?同
合同編號(hào):______________
定作人:______________
簽訂地點(diǎn):______________
承攬人:______________
簽訂時(shí)間:_______年___月___日
第一條定作物,、數(shù)量,、報(bào)酬、交付期限
_________________________________________________________________________________
定作物名稱
規(guī)格型號(hào)
計(jì)量單位
數(shù)量
報(bào)酬
交貨期限及數(shù)量
____________________________________
單價(jià)?金額?合計(jì)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
合計(jì)人民幣金額(大寫):
加工合同協(xié)議書篇四
購貨單位(甲方):地?址:法定代表人:電?話:供貨單位(乙方):地?址:法定代表人:電?話:為了增強(qiáng)甲乙雙方的責(zé)任感,,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算,提高經(jīng)濟(jì)效益,,確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的,,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條?模具的名稱,、品種,、規(guī)格和質(zhì)量
1、模具的名稱:按照每次《模具外協(xié)加工單》標(biāo)注的名稱;
2,、出產(chǎn)單位:?商標(biāo):
3,、模具的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求),按下列第(?)項(xiàng)執(zhí)行:
(1)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(2)無國家標(biāo)準(zhǔn)而有部頒標(biāo)準(zhǔn)的,,按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的,,按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
(4)沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的,或雖有上述標(biāo)準(zhǔn),,但需方有特殊要求的,,按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品或補(bǔ)充的技術(shù)要求(如模具外協(xié)加工單a;a;)執(zhí)行,。
第二條?模具的包裝標(biāo)準(zhǔn):
第三條?模具的交貨方法,、運(yùn)輸方式、交貨期限
1,、交貨方法:乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,,費(fèi)用由乙方自行負(fù)責(zé)。
2,、運(yùn)輸方式:__________,。
3、到貨地點(diǎn)和接貨單位(或接貨人)________________,。
4,、交貨期限:年____月____日以前將模具交付甲方
第四條?模具的價(jià)格與貨款的結(jié)算
1、模具的價(jià)格:元人民幣套;
2,、模具貨款的結(jié)算:模具交付甲方,,待驗(yàn)收合格后,甲方在本月月底支付已方模具費(fèi),。
第五條?甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附件),。
第六條?模具的工藝要求:模具圖紙,、模具外協(xié)加工單如附件,。
第七條?驗(yàn)收方法
1、驗(yàn)收時(shí)間:?;
2、驗(yàn)收手段:?;
3,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):?;
4,、由誰負(fù)責(zé)驗(yàn)收和試驗(yàn):?;
第八條?乙方的違約責(zé)任
1、乙方到期不能交貨,,應(yīng)向甲方償付總貨款的30%的違約金,。
2、乙方所交模具品種,、型號(hào),、規(guī)格、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,,如果甲方同意利用,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);如果甲方不能利用的,,應(yīng)根據(jù)模具的具體情況,,由乙方負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理,、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用,。乙方不能修理或者不能調(diào)換的,按不能交貨處理,。
3,、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償,。
4,、乙方逾期交貨的,向甲方償付逾期交貨的違約金,,并承擔(dān)甲方因此所受的損失費(fèi)用,。
第九條?甲方的違約責(zé)任
1、甲方中途退貨,,應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金,。
2、甲方逾期付款的,,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金,。
3,、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失,。
4,、甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議,,應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的損失,。
第十條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,,雙方另行協(xié)商履行期限,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任,。
第十一條?如甲方因生產(chǎn)需要,,要求增加該模具數(shù)量,其價(jià)格另議,。
第十二條?解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發(fā)生爭(zhēng)議,,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,,任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交北京仲裁委員會(huì),。按照提交仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁裁決是終局的,,對(duì)甲乙雙方均有約束力,。
第十三條?雙方本著誠原則簽定本合同,若有未盡事宜,,須雙方另行協(xié)商解決,,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
第十四條?本合同一式二份,,甲乙雙方各執(zhí)一份。購貨單位(甲方):(公章)?供貨單位(乙方)(公章)代表人:(簽字)?代表人:(簽字)簽約地址:?簽約地址:電話:?電話:年____月____日
返
加工合同協(xié)議書篇五
定做方:(簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,,結(jié)合本工程實(shí)際情況,,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守,。
一,、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________,。
2、制作內(nèi)容:_______________________________________________________,。
1)主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
3)其他:以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,,由定做方提供油漆,,刷______面漆____道,____底漆____道,。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式:
1,、合同總價(jià)暫定為___________,,(大寫)______________________(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2,、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________,,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,,本合同不予生效),。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬),。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨,。
三,、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作,、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范gb5025-20__)認(rèn)真加工制作,,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2,、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書,、合格證,且質(zhì)量,、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求,。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:
3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四,、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1,、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2,、交貨時(shí)間:_______年___月___日開始提貨,。
五、包裝及運(yùn)輸:
1,、乙方負(fù)責(zé)裝車,,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,,盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形,、油漆損傷,,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi),。
2,、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底),。
3,、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車,。
六,、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作,。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延,。
3,、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4,、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用,。
七、違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
八,、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九,、附則:
1,、本合同_____式_____份,,雙方各執(zhí)_____份。
2,、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3,、未盡事宜,,雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號(hào):
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號(hào):
加工合同協(xié)議書篇六
甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方委托乙方加工產(chǎn)品,,為維護(hù)甲乙雙方的利益,,經(jīng)雙方協(xié)商,,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,,加工數(shù)量,、款式、圖紙或樣品,、標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求由甲方提供,價(jià)格由雙方協(xié)商確定,,另在訂單上詳述,。
第二條甲方責(zé)任
1、按計(jì)劃分批次委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品,。
2,、向乙方提供加工產(chǎn)品款式、數(shù)量,、技術(shù)要求,、交貨時(shí)間等。
3,、甲方提供的加工毛坯必須符合質(zhì)量要求并標(biāo)示清晰,。
3、甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督,,并提出意見和建議。
4,、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收貨品,。
第三條乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動(dòng),。
2,、按甲方確定的款式,、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),,不得以任何形式和理由拖欠數(shù)量和品種,。
3、嚴(yán)格管理甲方提供的毛坯,、圖紙和資料及樣品,,不得將甲方的樣品、技術(shù)資料,、圖紙等泄漏給第三方,,更不得提供給甲方的同行業(yè),否則,,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,。
4、乙方必須加強(qiáng)質(zhì)量保證能力,,確保加工,、運(yùn)輸過程的質(zhì)量控制,保證所加工的產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。
第四條付款方式及交提貨地點(diǎn)
每月八號(hào)為對(duì)帳日,,乙方安排財(cái)務(wù)人員到甲方財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)賬,雙方確認(rèn)無誤后,,甲方列入應(yīng)付款科目,,每季度第一個(gè)月的15日付清上季度加工款。交提貨地點(diǎn)為甲方庫房,。
第五條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
甲方在乙方送貨到指定地點(diǎn)之日起3日內(nèi)必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收,,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異,甲方應(yīng)在收到貨物之日起15日內(nèi)書面通知甲方處理,。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)樣品或甲方檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),。
第六條違約責(zé)任
1、如乙方未按照雙方約定的時(shí)間和數(shù)量交貨,,每拖延一天,,罰款500元。
2,、質(zhì)量與合同約定不符,,導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢的,應(yīng)賠償甲方此批貨款總價(jià)200%違約金,。且因此而發(fā)生的費(fèi)用如檢驗(yàn),、運(yùn)輸、補(bǔ)貨費(fèi)用、保險(xiǎn),、倉儲(chǔ),、裝卸等直接損失應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)。
3,、如合格率指標(biāo)達(dá)不到約定要求,,甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)安排人員全檢,或由甲方安排專人全檢,,由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),。
2、如甲方未按約定時(shí)間支付加工款,,每推遲一天,,罰款500元。
3,、如乙方經(jīng)常不能滿足甲方質(zhì)量要求和交期要求,,除追究違約責(zé)任外,甲方有權(quán)終止本合同,。
4,、如一方因故需要終止本合同,,必須提前一個(gè)月通知甲方,,否則,甲方將未結(jié)算之加工款作為一方的違約金沒收,。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為,,自年月日至年月日止,生產(chǎn)期限以甲方計(jì)劃通知單確定為準(zhǔn),。
第八條不可抗力
在本合同期內(nèi),,如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行,,本合同自然終止,,雙方互不承擔(dān)責(zé)任。如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行,,本合同亦自然終止,,雙方互不追究對(duì)方責(zé)任,。
第九條爭(zhēng)議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決,;協(xié)商不成,,依法交由瑞安市仲裁委員會(huì)裁決處理。
第十條其他
1,、本合同一式二份,,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,。
2,、如有其他未盡事宜,,甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補(bǔ)充協(xié)議),附件(或補(bǔ)充協(xié)議)與本合同具有同等法律效力,。
甲方:乙方:
地址:地址:
負(fù)責(zé)人簽字:
負(fù)責(zé)人簽字:
日期:日期:
加工合同協(xié)議書篇七
合同編號(hào):_____________
簽訂日期:_____________
簽訂合同單位:____________________(以下簡(jiǎn)稱定作方承攬方)
經(jīng)雙方協(xié)商同意,,訂立合同如下:
承攬人按下表完成定作人要求的任務(wù):
產(chǎn)品名稱
型號(hào)規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價(jià)
金額
定作人按下表供應(yīng)原材料:(略)
定作方:
單位名稱(章)
單位地址
法定代表人
委托代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號(hào)
編碼
承攬方:
單位名稱(章)
單位地址
法定代表人
委托代理人
電話
電掛
開戶銀行
賬號(hào)
編碼
鑒(公)證意見:
經(jīng)辦人
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
(注:除國家另有規(guī)定外,鑒(公)證衽自愿原則)
年?月?日
有效期限____________至_______年______月______日
加工合同協(xié)議書篇八
甲方:________________________
乙方:________________________
第一條 乙方加工事項(xiàng),,以甲方所交付的外包加工單為憑,。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說明,、數(shù)量,、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時(shí)交貨,。
第三條 乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品,,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,,始認(rèn)為合格,。
第四條 材料由_________方負(fù)責(zé)。
第五條 若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí),,廢料率為_________,。
第六條 驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),,二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn),。一次抽樣計(jì)劃,alq為_________,,或正常檢驗(yàn),,四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,,形式_________,,alq為_________。
第七條 乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期,,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí),,乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,,則不在此限。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,,按未交部分總價(jià),,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,,每逾一天按未交部分總價(jià),,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,,每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金,。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,,不論未交部分?jǐn)?shù)量,,違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條 通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí),,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),,則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品,,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,,其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,,則甲方有權(quán)取消外包加工單,。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%,給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金,。按期交足定貨而合格率為95%,,給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金,。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個(gè)月,,每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,試用期滿,,視其考核評(píng)分到達(dá)_________分以上者,,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次,,每月考核質(zhì)量,,交貨期,價(jià)格這三項(xiàng),,每年總考核一次,,劃分等級(jí)。
第十三條 付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,,甲方_________,。
第十四條 乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):________________
_________年________月_______日
乙方(簽章):________________
_________年________月_______日
加工合同協(xié)議書篇九
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號(hào)及規(guī)格,、數(shù)量,、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定
2.交貨辦法
(1)交貨地點(diǎn):______________________________________________________。
(2)運(yùn)輸:由甲代辦,,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),,甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
3.付款辦法
貨物交貨后,,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗(yàn)收辦法
乙應(yīng)派員到甲倉庫驗(yàn)收,,如不能派員驗(yàn)收,,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。
5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,,雙方另行簽訂合同,。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,,否則按違約處以____罰金賠償對(duì)方損失
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效,。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,。
(5)貨物運(yùn)達(dá)站__________________________________________,。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________,。
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
代表人(簽字):__________代表人(簽字):__________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號(hào):____________________帳號(hào):____________________
電話:____________________電話:____________________
_________年____月_______日_________年____月_______日
簽訂地點(diǎn):________________簽訂地點(diǎn):________________
加工合同協(xié)議書篇十
一,、簽定時(shí)間:_____?年__?月__?日交貨地點(diǎn):_____________
制單№款號(hào)?、貨品?,、名稱?,、?數(shù)量?、貨期?,、單價(jià)?,、每?件?、成本價(jià)?,、備注
________,、?____、?____,、____,、?____、?____,、____,、____,、____
二、甲方以下達(dá)“生產(chǎn)加工制單”方式委托加工,,明確委托加工服裝的款式,、數(shù)量、貨期,、及提供ok樣板,、工藝制作要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)雙方認(rèn)可,,即為合同的組成部分,,具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,,必須有書面通知,。
三、乙方負(fù)責(zé)每款生產(chǎn)加工單的雙程運(yùn)輸費(fèi)用,??p紉線由___方提供,其費(fèi)用由___方承擔(dān),。線的供應(yīng)商:______線價(jià):_______________
四,、乙方需對(duì)甲方提供的所有工藝技術(shù)資料、實(shí)樣,、嘜架及樣板等檢驗(yàn)確認(rèn)無錯(cuò),,方可投入生產(chǎn)。若有問題,,需及時(shí)通知甲方,。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟(jì)損失,,由加工方承擔(dān),。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨,。由于乙方責(zé)任造成不能出貨,,則按此款數(shù)量的零售價(jià)賠償,并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金,。如超期一天按該貨品總價(jià)的1%扣款,如超期兩天按該貨品總價(jià)的2%扣款,,以此類推,,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,,并需簽字生效,。
六,、乙方交貨成品數(shù)量缺失的,以每千件為單位,,三件以下按貨品的成本價(jià)的兩倍予以賠償,。三件以上按該貨品的成本價(jià)加市場(chǎng)零售價(jià)的兩倍予以賠償(在加工費(fèi)中扣除)。
七,、大貨送甲方做尾部工序的,,發(fā)現(xiàn)成品油污、跳線,、爛孔,、抽紗、色差等情況,,通知乙方來解決,。如乙方不及時(shí)來返執(zhí)或貨期緊迫的,甲方尾部幫手配片,、返執(zhí),,甲方則扣除乙方返工工時(shí),按每小時(shí)3.00元計(jì)算,,在加工費(fèi)中扣除,。
八、甲方提供每款布料,、物料,,按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計(jì)算,超出部分的費(fèi)用由乙方承擔(dān),。甲方必須在一定時(shí)間內(nèi)清點(diǎn)來料,、核對(duì)一切來料并簽收的。布料,、物料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn),,應(yīng)及時(shí)交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔(dān),。
九,、裁床開裁前負(fù)責(zé)對(duì)布料進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題(含布料短碼)及實(shí)際用量超過制單用量,,應(yīng)立即通知甲方商量解決辦法,,雙方確定無異后,方可開裁,。
十,、甲方如代乙方做以下工序需計(jì)還成本的:鳳眼0.1元/粒,鈕門0.025元/粒,,打棗0.018元/粒,,剪線0.2元/件,。
十一、結(jié)算方式:按甲方實(shí)際出貨數(shù)量結(jié)算,,5‰可接受次品視情況而定(最多按單價(jià)半計(jì)),,超次品按成本價(jià)扣回。此月出的貨待下月25號(hào)至30號(hào)結(jié)算,,如有特殊情況會(huì)另行通知,。
十二、甲乙雙方應(yīng)本著精誠合作的態(tài)度,,如因合同或其它產(chǎn)生爭(zhēng)議,,協(xié)商不成,雙方可通過法律途徑進(jìn)行解決,。
十三,、本合同一式二份,甲,、乙雙方各持一份,,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效,。
甲方(供應(yīng)方):_____________?乙方(加工方):_____________
地址:_____________________地址:______________________
授權(quán)代表:__________________?公司蓋章:___________________
授權(quán)代表:__________________?公司蓋章:___________________
日期:______________________日期:_____________________
加工合同協(xié)議書篇十一
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行,。
第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、加工費(fèi)定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間,、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、價(jià)款等及圖紙,、技術(shù)資料材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間,、地點(diǎn),、包裝、檢驗(yàn)方法,、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________,。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,,無權(quán)請(qǐng)求返還定金,。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請(qǐng)求返還,。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金,。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收,。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
2.乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時(shí),,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu),、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力,。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。
3.在簽署本合同時(shí),,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu),、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力,。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息,、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年,。
一方違反上述保密義務(wù)的,,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失,。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng),、動(dòng)亂,、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí),,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行,。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,,可采用_________(書信,、傳真、電報(bào),、當(dāng)面送交等方式)傳遞,。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式,。
2.各方通訊地址如下:_________,。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),,以書面形式通知對(duì)方;否則,,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴,。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋,。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議,。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。有效期為_________年,,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,,雙方各執(zhí)_________份,,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份,。
承攬方(蓋章):_____________定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________地址:_______________________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):___________________簽訂地點(diǎn):___________________
加工合同協(xié)議書篇十二
供方(全稱):___________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
根據(jù)《民法典》規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,,以資共同信守,。
一、品名,、規(guī)格,、數(shù)量、價(jià)格,、交提貨日期:
二,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):
三,、原材料來源及互利方法:
四,、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):
五,、貨款結(jié)算時(shí)間及方法:
六,、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):
七,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
八,、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明,,可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起,,雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時(shí),,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,,另立協(xié)議方可有效,并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門備案,。
十一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《民法典》有關(guān)規(guī)定,,向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,,要求調(diào)解、仲裁處理,。
十二、本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份,,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門,、銀行各一份,,工商行政管理機(jī)關(guān)二份。
十三,、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止,。
供方:________________________
代表人:________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:________
____年____月____日
加工合同協(xié)議書篇十三
承攬方:
身份證號(hào):
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,,本著自愿公正,、互利共贏的原則,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(jià)(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1,、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員,,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見,。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3,、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收,。
第六條:交貨時(shí)間和地點(diǎn):依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨,。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫,嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效,。
第七條:結(jié)算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時(shí)借支除外)。
第八條:其他約定
1,、合同期間,,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定,不得違反,,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理,。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,,合同期內(nèi),承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),,與定作方公司無關(guān),。
第九條:承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,,承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)),,經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,,應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料,。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),,不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4,、合同期間,若承攬方單方中止合同,,必須提前一個(gè)月向定作方公司書面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效,。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,,為此,,承攬方并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失,。
第十條:定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單,、工作場(chǎng)所,,機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
2,、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿,,水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé);
3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,,合同履行(或工程)完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點(diǎn):
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):
_______年___月___日
加工合同協(xié)議書篇十四
為發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),,提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入,甲乙雙方兩者公平,、合理的原則,,依據(jù)《民法典》經(jīng)雙方協(xié)商一致,就加工安裝打火機(jī)事宜,,達(dá)成以下協(xié)議:
甲方:________________________
乙方:________________________
一,、甲方權(quán)利、義務(wù)
1.向乙方提供______,,回收產(chǎn)品,,現(xiàn)金支付加工費(fèi)。
2.向乙方提供合格的充氣設(shè)備,,組裝工具,。
3.有權(quán)要求乙方按市場(chǎng)需求加工_____數(shù)量、式樣,、時(shí)間等,。
4.向乙方及時(shí)供應(yīng)全套散件。
二,、乙方權(quán)利,、義務(wù)
1.向甲方支付充氣設(shè)備,、組裝工具等費(fèi)用款____元。
2.按甲方要求加工合格______,。
3.及時(shí)支付散件價(jià)款,。
4.可以自行銷售成品______,但應(yīng)及時(shí)告知甲方,。
5.乙方自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所,,保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù),。
三,、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)(依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn))
1.氣體飽滿無氣泡,外貌干凈,。
2.火焰均勻,,火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
四,、未盡事宜協(xié)商解決,,協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五,、本協(xié)議一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲方已做充分解釋,,乙方理解無誤,,簽字生效。
六,、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止,。
七、可享受免費(fèi)用設(shè)備的優(yōu)惠條件,,具體如下:
1.乙方在甲方批發(fā)____散件累計(jì)達(dá)八萬者,,若乙方終止合同,乙方可以將設(shè)備交還甲方,,甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一,。
2.乙方在甲方批發(fā)____散件累計(jì)達(dá)十萬者,若乙方終止合同,,乙方可以將設(shè)備交還甲方,,甲方退給乙方設(shè)備款。
3.乙方在甲方批發(fā)____散件累計(jì)達(dá)十二萬者,,若乙方終止合同,,設(shè)備、工具歸乙方所有,。
甲方:______________
地址:______________
電話:______________
乙方:______________
地址:______________
電話:______________
簽定日期:__________