現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,越來越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,,人與事之間的關系,。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應該怎么制定呢,?下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡。
家具廠用工合同篇一
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯(lián)系方式:__________________________
定 作 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯(lián)系方式:__________________________
風險告知:在訂立加工承攬合同之前,,應當要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目,,其設計能力,、設備條件、技術力量,、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項目,,都要了解清楚。即使全部符合要求,,并已經(jīng)承攬多年業(yè)務,,也應查詢清楚,以避免因承攬方無實際完成能力而引起的合同糾紛,。
定作方委托承攬方加工____________,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,以便共同遵守,。
第一條 加工成品:_____________
第二條 加工成品質(zhì)量要求:__________________________________________________
風險告知:當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目,,不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特別應該注意的是,,合同注明的加工物必須是合法物,,在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物,是否需經(jīng)有關部門批準才允許加工,,以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現(xiàn)不必要的法律糾紛,。
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量
1,。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。
2,。(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,,應立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。
3,。交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,,應當及時通知定作方:定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,,并及時通知定作方,,因此造成的損失,由定作方賠償,。
2,。承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應當嚴格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3,。定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1,。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準。
2,。定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換,。
3,。當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。
風險告知:關于定作物的檢查驗收,,承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作,。當事人雙方對定作物和項目的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明:定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的,定作物或項目,,應當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題,,除定作方使用,,保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換,。
第七條 交貨的時間和地點
1,。交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應當在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準:委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準:自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間:雙方另有約定的,按約定的方法計算,。
風險告知:關于驗收標準,、方法及提出異議的期限,,有標準的按照標準,沒有標準的按雙方約定的要求檢驗,。對于檢驗的方式,、方法和期限雙方認為有必要時協(xié)商,最好注明提出異議的期限,,對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點,,以此來避免不必要的糾紛。
第八條 包裝要求及費用負擔:
__________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:
__________________________________________
第十條 結算方式及期限:
___________________________________________
第十一條 其他約定:
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款:不同意利用的,,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任:經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理:少交、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),,應當向定作方償付違約金____ 元:(合同中無具體規(guī)定的,,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
風險告知:關于違約金的事項,,如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數(shù)額或計算方法,。另外,《加工承攬合同條例》對違約責任,、違約金結付定出了比例幅度:合同當事人應注意確定違約金的具體百分數(shù),。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權拒收。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。
七、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失,。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任,。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任,。
第十三條 定作方的違約責任
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。
四,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,,承攬方有權將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方:變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應補償不足部分:如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金:以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六、無故拒絕接收定作物,,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔因此而多支出的費用,。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當事人雙方應協(xié)商解決:協(xié)商不成按_____項處理:
1,。向仲裁機關申請仲裁:
2,。向______人民法院起訴。
本合同自_____年___月___日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份:合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(公章):____________________ 承攬方(公章):____________________
法定代表人(簽章):_____________ 法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日 ________年______月______日
家具廠用工合同篇二
甲方:
乙方:
甲方因與東莞市____家具配件廠加工承攬合同糾紛一案,,委托乙方的律師進行代理訴訟,,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立下列條款,,以資共同遵守履行,。
一,、乙方指派實為根據(jù),以法律為準繩參加訴訟活動,,全力維護甲方的合法權益,。
二、甲方必須如實地向承辦律師敘述案情,,主動提供有關證據(jù)和資料,。如甲方故意向承辦律師捏造事實,弄虛作假,,乙方有權終止代理,,依約所收費用不予退還。
三,、如乙方無故終止合同,,所收律師費退還甲方。如甲方無故終止合同,,律師費不予退還,。
四、參照國家《律師業(yè)務收費辦法》,,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,,甲方按以下方式向乙方繳納律師費(選其一):
1、按本案標的額之比例收取律師費:甲方在扣除____美金后,,甲方按剩余的總款項的30%支付給乙方作為律師費,。
2、按收取辦案費后再采取風險收費方式收取律師費:
3,、按雙方約定之其他方式(按時,、按件等)收取律師費:
五、乙方律師為甲方辦案所需之證據(jù)收集,、調(diào)查,、交通、食宿及津貼等費用,,由甲方負擔,。該費用之承付,經(jīng)雙方協(xié)商,,甲方向乙方支付深圳范圍內(nèi)辦案費(包干)無元,。市外另行商定。
六,、甲方委托乙方代理權限,,依授權委托書確定之。
七、如甲方在簽訂本合同后,,非因乙方過錯而提出撤訴和庭外和解,,乙方收取的.代理費不予退還甲方,未收部分應補交乙方,。
八,、本合同的有效期限,自簽訂之日起至本案委托階段終止(判決,、裁定,、調(diào)解、案外和解或撤銷訴訟),。本案終結后,,如甲方繼續(xù)委托乙方代理上訴、申訴,、或執(zhí)行,,雙方應另行訂立委托合同,費用另計,。
九,、在執(zhí)行本合同期間,如乙方要求變更合同條款,,需經(jīng)雙方協(xié)商確定并作為本合同的附件,,與本合同具有同等效力。
十,、本合同一式三份,,甲乙方各執(zhí)一份,一份交承辦律師,。
甲方(蓋章):__________________乙方:_________________________
代表人(簽字):________________身份證號碼:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
家具廠用工合同篇三
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
甲方:中國________公司,,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
乙方:____國________公司,,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務,,經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同,。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,,每個月向甲方提供________原材料,,并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港_____付乙方,。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率,;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時,、按質(zhì),、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,,還得向乙方索取停工待料的損失,;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時,、按質(zhì),、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,,甲方應賠償乙方所受的損失,。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元,;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務費用而確定的,,故在中國國內(nèi)勞務費用水平有變化時,,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方,;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費,。
第七條運輸與_____
乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責,;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,,致使一方不能履約時,,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此而引起的損失,,對方不得提出賠償要求。
第九條_____
本合同在執(zhí)行期間,,如發(fā)生爭議,,雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,,提請中國_____________機構進行_____,。_____適用法律為:
1、中華人民共和國加入的國際公約,、條約,;
2,、中華人民共和國法律;
3,、在中國法律無明文規(guī)定時,,適用國際通行的慣例。
_____裁決為終局裁決,,_____費用由敗訴一方承擔,。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止,。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續(xù)訂合同,,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商,。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份,。
本合同以中,、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力,。
第十三條其他
1,、甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料,、運輸及_____等項開支,,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%,、
2,、甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,,對其規(guī)格,、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,,或數(shù)量不足,,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足,。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,,或遇特殊情況需要補充,、變更內(nèi)容,,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
____年____月____日____年____月____日