隨著法律法規(guī)不斷完善,,人們越發(fā)重視合同,,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,在達(dá)成意見一致時(shí),,制定合同可以享有一定的自由,。相信很多朋友都對擬合同感到非??鄲腊伞O旅媸切【帪榇蠹?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文,,希望大家可以喜歡,。
承攬合同糾紛管轄地篇一
需方:_________
經(jīng)雙方洽談,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,,特簽訂以下合同:
合同內(nèi)容:
1,、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,,用_________制作,。
2、書柜:規(guī)格140×40×200h,。_________為主材制作,。
3、椅子按國家標(biāo)準(zhǔn)的高度配套,。
4,、以上辦公家具的款式按樣板制作。
數(shù)量,、單價(jià)及金額:
制作辦公桌椅共_________套,,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,,_________個(gè)_________書柜,,為_________元/個(gè)??偨痤~:_________元,。。
以上價(jià)格為不變價(jià),,含稅費(fèi)、安裝及運(yùn)費(fèi)等,,需方不再承擔(dān)其它任何費(fèi)用。
質(zhì)量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認(rèn)可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問題由甲方負(fù)責(zé)修改,。
加工,、售后服務(wù)方式:
甲方負(fù)責(zé)全包工包料,,應(yīng)嚴(yán)格按照依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受乙方檢驗(yàn),。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時(shí),,乙方有權(quán)要求重作,、修理、減少價(jià)款或退貨,。
保修期為_________年,,在保修期內(nèi),,家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應(yīng)免費(fèi)修理,。
在保修期內(nèi),,因同一嚴(yán)重質(zhì)量問題,修理兩次仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的,,憑修理記錄和有關(guān)證明,,甲方應(yīng)為乙方免費(fèi)調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品,。
交貨時(shí)間及地點(diǎn):
在_________年_________月_________日前交貨,,交貨地點(diǎn)在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),,發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題,乙方可以選擇退貨,、換貨或修理,。退貨時(shí),應(yīng)當(dāng)按原定購價(jià)格一次退清貨款,。
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式:
甲方交貨給乙方進(jìn)行驗(yàn)收,,驗(yàn)收以所封樣板為標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收合格,,雙方辦理交接手續(xù),。如不合標(biāo)準(zhǔn),甲方負(fù)責(zé)修改或更換直至驗(yàn)收合格為止,。乙方提出小批量的增補(bǔ),,甲方應(yīng)按原價(jià)和乙方提出的交貨時(shí)間,保質(zhì)保量地按時(shí)完成,。
包裝,、裝卸、運(yùn)輸方式及費(fèi)用:
包裝必須按廠家原包裝標(biāo)準(zhǔn),,裝載必須與運(yùn)輸方式相符,,期間損壞、費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé),。包裝不予退還,。
付款方式及期限:
即貨到驗(yàn)收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金,。保證金到期無質(zhì)量問題付清,。
違約責(zé)任:
1、甲方違約責(zé)任:
甲方如中途變更訂做,,應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失,。
甲方如中途廢止合同,,應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,,乙方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償,。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損,、滅失的,由甲方賠償損失,。
甲方逾期交付標(biāo)的物,,應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金,;合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,,向乙方償付違約金,;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
甲方實(shí)行代運(yùn)或送貨的標(biāo)的物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位,,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付標(biāo)的物的責(zé)任,。
2,、乙方違約責(zé)任:
乙方中途變更標(biāo)的物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
乙方中途廢止合同,,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值10%-30%的違約金,。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標(biāo)的物的,,除償付違約金外,,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。乙方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取標(biāo)的物的,,甲方有權(quán)將標(biāo)的物變賣所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給乙方;變賣標(biāo)的物所得少于報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),乙方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,;如標(biāo)的物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償甲方的損失,。
無故拒絕接收標(biāo)的物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
變更交付標(biāo)的物地點(diǎn)或接收單位,,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
甲、乙雙方必須嚴(yán)格認(rèn)真地履行合同,,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,,經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機(jī)關(guān)證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。
合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
本合同如有未盡事宜,,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,,協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份,,雙方各執(zhí)一份,,自簽字之日起生效,。
甲方:_________ 乙方:_________
地址:_________ 地址:_________
甲方代表:_________ 乙方代表:_________
電話號碼:_________ 電話號碼:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
銀行帳號:_________ 銀行帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
承攬合同糾紛管轄地篇二
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,,雙方協(xié)商,。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見,。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),,在加工量達(dá)到 %,,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),,在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),,預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長吉高速長春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日,。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算,。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的,,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,;有余款的可以請求返還。等等,。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),,酌減酬金或價(jià)款,;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;少交、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補(bǔ)交等),,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元,;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金,。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補(bǔ)齊的,,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé),。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。
三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方,;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六、無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款,。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,,交__(如經(jīng)鑒證或公證,,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱)交予___________加工,。經(jīng)雙方友好協(xié)商,,本著互惠互利、誠信,、公平的原則特制定以下條款,,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一,、工程項(xiàng)目
1,、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3,、工程范圍_____________________________________________
4,、工程期限自_____________至___________完工,共計(jì)_____天,。(不可抗拒原因順延)
二,、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工,。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù),。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工,。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三,、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工,。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé),。
四,、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五,、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣____________________元整,,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用,。如有要求另行協(xié)商,。)
六、付款方式__________________
1,、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%,。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%,。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%,。
4,、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5,、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額,。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1,、玻璃_________________
2,、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4,、油漆_________________
5,、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé),。
九,、驗(yàn)收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,,同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,,甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。
十,、違約責(zé)任:合同簽訂后,,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同,。如單方面解除合同,,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù),。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,,提前按照同等獎勵。
十一,、本合同未盡事宜,,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請?jiān)V訟,。
十二,、本合同共___頁,附件共____頁,,一式_____份,,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束,、工程款付清后自行失效,。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
承攬合同糾紛管轄地篇三
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲,、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則,,簽定本合同,以茲共同遵守執(zhí)行,。
一,、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,產(chǎn)品雕花單價(jià)雙方確認(rèn),,(詳見附件《雕花單價(jià)表》),。
二、甲方為乙方提供加工場地,,水電,,鑼機(jī),打磨機(jī)等機(jī)器,。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具,。
三,、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,,甲方不予干預(yù)與管理),。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,,由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲,、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存,。
五、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的樣品或設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行加工,,甲方提供的樣品或設(shè)計(jì)圖紙?jiān)谡G闆r下,,能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并由甲方自行決定是否變更設(shè)計(jì)圖紙或樣品,。
六,、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,,_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工,。特殊情況加急的,在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,,非標(biāo)的必須在兩天內(nèi)完工,。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗(yàn)收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,,乙方必須給予配合與協(xié)助,。驗(yàn)收不合格產(chǎn)品,乙方必須負(fù)責(zé)無條件返修,。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂,,一經(jīng)查明有此種行為,甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠,。
八,、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,必須完全配套,,并由甲方品質(zhì)管理員驗(yàn)收簽名,,甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn),方可結(jié)算加工費(fèi),。
九,、加工費(fèi)按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品,,乙方必須在下月______號前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財(cái)務(wù)部予以確認(rèn),,甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費(fèi)以_______付款方式付給乙方,。
八、違約責(zé)任:
1,、乙方不能按期限交貨,,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計(jì)算,,每遲延一天,,按其價(jià)款總額的_______%計(jì)算,還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同,。
2,、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機(jī)密及信息,。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償,。
九、解決合同糾紛方式:甲,、乙雙方因此發(fā)生糾紛時(shí),,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,,可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟,。
十、合同未盡事宜,,雙方另協(xié)商解決,。雕花加工單價(jià)為本合同的附件,視為合同的組成部分,。
十一,、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,,具有同等效力,,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同糾紛管轄地篇四
甲方(定作人): 乙方(承攬人): 住址: 住址: 身份證號碼: 身份證號碼:
甲方擬裝修房屋一座,,位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號,,由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,,經(jīng)平等協(xié)商,,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一,、雙方權(quán)利義務(wù)
1,、乙方應(yīng)加強(qiáng)對其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,,安全施工,,為施工人員配備安全帽、安全繩,、安全網(wǎng)等安全用具,。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無關(guān),。
2,、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥,、沙子,、水源、電源,、內(nèi)外墻磚、鐵絲,、地板磚等建筑裝修材料,。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料,。
3,、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,,過道磚,、衛(wèi)生間貼磚、地板磚,、樓梯磚,、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架,。
4,、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果,。當(dāng)事人明確,,雙方不存在雇傭關(guān)系。
5,、施工機(jī)械以及模板,、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理,。
6,、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無關(guān),。
二,、質(zhì)量和工期要求
1,、工期從20xx年3月1日開始建設(shè),到20xx年5月31日止,,工期為92天,。在約定的工期內(nèi),施工時(shí)間,、施工進(jìn)程由乙方自定,。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,,加強(qiáng)質(zhì)量管理,。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),,有權(quán)要求乙方停工或整改。
4,、房屋建成自交工后壹年內(nèi),,甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修,。
三,、付款方式
1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計(jì)算,,每平方米人民幣元,。
2、付款時(shí)間:第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付,。
3,、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%??⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方,。
四、違約責(zé)任
1,、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,,由乙方賠償,。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元,,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失,。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,,視為乙方根本違約,,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,。
3,、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金
五,、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時(shí),,雙方應(yīng)友好協(xié)商,。
2、如協(xié)商不成,,雙方可將爭議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決,。
六、附則
1,、本合同一式兩份,,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,。
2、本合同自簽訂之日起生效,。
3,、以上合同,雙方必須共同遵守,。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日 年 月 日
承攬合同糾紛管轄地篇五
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,,訂立下列條款,,共同信守。
品名或項(xiàng)目
規(guī)格,、型號
單位
數(shù)量
單價(jià)
價(jià)款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1,、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝,、加工方法:______________________________________________
2,、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量:________________________________________
3,、履行的期限、地點(diǎn)和方式:__________________________________________________
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________________
5,、結(jié)算方式:________________________________________________________________
6,、違約責(zé)任:除不可抗力的.原因外,任何一方不履行合同,,都要承擔(dān)違約責(zé)任,。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________%或酬金總額________的違約金,。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,,賠償承攬方因此造成的損失,,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,,償付未履行部分價(jià)款總值______%的違約金,;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金,。
7,、雙方約定的其它條款:_______________________________________________________
8、以上條款如有未盡事宜,,應(yīng)以書面協(xié)議,,作為附件。
9,、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),,任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
10,、本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,,副本送工商行政管理局所存查,。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止,。
12,、本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
承攬合同糾紛管轄地篇六
定作方:合同編號:
簽訂地點(diǎn):
承攬方:簽訂時(shí)間:
一,、加工標(biāo)的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價(jià)
總金額
交貨地點(diǎn)及期限
交期:
出口國:
合計(jì)人民幣(大寫)
按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶
二,、定作方提供材料(若定作方提供材料,,則必須填寫)
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),,提出異議期限為7天,;定作方委托承攬方采購面料、里料,、輔料的,,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁,。
四,、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn),。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和sn/t1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),,定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù),。
六、加工物品的包裝按定作方的要求,。
七,、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,,否則將構(gòu)成違約,,定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償,。
八,、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn),。(定做方自提),。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后,、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收,,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨,、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠,、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等)。
十一,、付款方式:內(nèi)部結(jié)算,。
十二,、其他約定事項(xiàng):
1、在加工制作期間,,定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,,
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),,雙方各保留封樣,,由承攬方無償提供。
3,、若由定作方提供原材料的,,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料,、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn),。
4、用料按定作方要求,,超出不允許裁剪,,按最省的排料。
5,、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收,,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān),。
十三,、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金,。
十四,、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成,,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時(shí)間:
承攬方:
代表人:
時(shí)間:
承攬合同糾紛管轄地篇七
簽訂日期:____年__月__日
承攬方(全稱):______
定作方(全稱):______
經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,以資共同信守。
1,、品名,、規(guī)格、數(shù)量,、價(jià)格,、交提貨日期:
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):____________
3,、原材料來源及互利方法:______________
4,、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):__________
5,、貨款結(jié)算時(shí)間及方法:_________________
6,、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):_________
7,、違約責(zé)任:________________
8,、其他:_______________
9、不可抗力_____________
10,、本合同自簽訂之日起,,雙方蓋章簽字后生效。
11,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,,雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解,、仲裁處理,。
12、本合同正本兩份,,雙方各執(zhí)一份___________
13,、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
承攬合同糾紛管轄地篇八
定作方:(以下簡稱甲方)________
承攬方:(以下簡稱乙方)________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,甲乙雙方本著誠信,、互利、公平,、公開的原則,,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行,。
第一條加工成品
品名:__________貨號:__________面料:__________
顏色:__________尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1,、計(jì)量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________單價(jià):__________總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù),。樣衣,、工藝單作為合同的附件,。
第五條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片),、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料,。
2,、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,,甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù),,乙方有權(quán)停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,,因此造成的損失由甲方賠償,。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式,、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工,、銷售,。
4、未經(jīng)甲方許可,,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料,。
第六條報(bào)酬
1、加工單價(jià):__________
2,、總金額(元):__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_,,外用_包裝,包裝費(fèi)由__________方承擔(dān),。
第八條服裝交付
1,、交貨地:
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_________,。
第九條服裝驗(yàn)收
1,、驗(yàn)收期間:_________。
2,、認(rèn)真核對貨物的品名,、款號、數(shù)量,、嘜頭,,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3,、驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式,、做工一致
驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量,、規(guī)格、數(shù)量,、包裝,、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測,。根據(jù)貨物實(shí)際情況,,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
5,、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6,、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),,對于再次檢驗(yàn),不合格的加工成品交由甲方處理,,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格,。
第十條定金/預(yù)付貨款
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元,;甲方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須雙倍返還定金。
2,、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元,;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請求返還,;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。
第十一條報(bào)酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起____日內(nèi),,一次性付清合同約定的全部款項(xiàng),;
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),,乙方對完成的服裝享有留置權(quán),。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失,。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金,。
(3)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料,、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失,;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失,。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同糾紛管轄地篇九
委托方: (以下簡稱甲方)
承運(yùn)方: (以下簡稱乙方)
運(yùn)輸車輛:
甲、乙雙方本著誠實(shí),、信用,、公平的原則,對承運(yùn)甲方木材一事,,經(jīng)過共同協(xié)商,,達(dá)成以下協(xié)議,以便雙方共同遵守,。
第一條:木材起運(yùn)地點(diǎn):乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點(diǎn),、行駛線路和卸車地點(diǎn)進(jìn)行原木或枝椏材運(yùn)輸任務(wù)。
第二條:甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車和卸車,,乙方只承攬裝車后的運(yùn)輸,。
第三條:木材運(yùn)輸期限:自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止,。對不服從調(diào)度安排,,無故停運(yùn)的,甲方將不支付乙方已承運(yùn)的運(yùn)費(fèi),。
第四條:在運(yùn)輸木材過程中,,乙方必須服從甲方的配車命令及安排,遵守交通規(guī)則,,安全駕駛,。在木材運(yùn)輸過程中發(fā)生事故造成損害的,由乙方承擔(dān)責(zé)任,。
第五條:乙方按照甲方的指示將木材運(yùn)到指定地點(diǎn)后,,由甲方派出的相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第六條:乙方的運(yùn)費(fèi):原木運(yùn)輸按 元m3公里,枝椏材 元/噸公里,,其中個(gè)體民營車輛運(yùn)輸單價(jià)中含管理費(fèi)(養(yǎng)路費(fèi),、運(yùn)輸管理費(fèi)) 元/ m3,枝椏材 元/噸,。待到合同終止時(shí),,一次性全部結(jié)算。
第七條:甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運(yùn)費(fèi),,由甲方賠償乙方損失,。
第八條:乙方在運(yùn)輸?shù)倪^程中,必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地,,由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的,,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,賠償一切損失,。
第九條:乙方在運(yùn)輸過程中,,必須按照甲方規(guī)定的承運(yùn)范圍及要求執(zhí)行,對超出規(guī)定范圍的,,甲方有權(quán)進(jìn)行處罰,。對超出行駛線路,受到處罰的,,其責(zé)任由乙方自負(fù),。
第十條:此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,,此合同一式三份,,甲方保存兩份,乙方保存一份,。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
承攬合同糾紛管轄地篇十
合同編號:
發(fā)包方:永寧縣教育體育局?(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律,、法規(guī),按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方書架制作,、油漆的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作,、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為:298345.8元,。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條:制作書架的數(shù)量,、規(guī)格,、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣元)計(jì)取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料,、包裝運(yùn)輸,、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi),。
第三條:加工制作與安裝的要求
1,、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,,空間利用充分,。
2,、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購,,且有材料合格證書。
3,、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,,規(guī)格型號:高xx年 月 日前全部交貨。
②,、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢。
③,、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條 書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①,、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝,;
②、經(jīng)乙方安裝的書架,,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改,,不予整改,、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價(jià)值扣除 %做為另行維修費(fèi)用,,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收),;
③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,, 年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,,超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費(fèi);
④,、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù),。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②,、乙方交貨后 5日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%,。
③、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi),,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%,。
④,、剩余的合同標(biāo)的額 0%價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條:甲方違約責(zé)任
①,、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金,;
②,、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,,除補(bǔ)交貨款外,,應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責(zé)任
①,、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料,、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金,;
②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,,甲方有權(quán)終止合同,,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
③,、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架,,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金,。
第十條:糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,,作為本合同爭議的解決方式,。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,提交邯鄲仲裁委員會仲裁,;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,,甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②,、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),,口頭通知無效,,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力,。
發(fā)包方(全稱)(蓋章) 承包方(全稱)(蓋章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年月日
承攬合同糾紛管轄地篇十一
甲方(定作人):
乙方(承攬人):
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿,、協(xié)商一致,、公正公平,、誠實(shí)信用的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī),,簽訂本合同,。
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止,合同期滿自行終止,。
1.承攬范圍:
2.工作標(biāo)準(zhǔn)(見附件),。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù),并負(fù)責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備,、材料,、工具等相關(guān)費(fèi)用。
1.合同期保潔承攬費(fèi)用總額為 元,。其中,,月度保潔費(fèi)用為 元。
2.保潔承攬費(fèi)用包括保潔人員的勞動報(bào)酬,、社會保險(xiǎn)費(fèi)及乙方管理服務(wù)費(fèi)用,。
乙方按照承攬合同要求完成當(dāng)月度保潔服務(wù)工作后,甲方 于次月 日前,,扣除考核扣款后將上月度的保潔費(fèi)用一次性支付給乙方,。
(一)甲方的權(quán)利義務(wù)
1.為乙方提供進(jìn)入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件,確保乙方服務(wù)人員在甲方進(jìn)行服務(wù)工作的合法性,。
2.向乙方提供工作中所需的水,、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具,、設(shè)備,、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施,,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,,甲方根據(jù)具體情況,,按月從乙方的承攬費(fèi)中扣除相關(guān)費(fèi)用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)無關(guān)的其他工作,;否則,,所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
(二)乙方的權(quán)利義務(wù)
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好,、已實(shí)行崗前體檢的服務(wù)人員進(jìn)駐甲方服務(wù)場所,,并應(yīng)著裝整齊,配戴胸卡,。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員,,乙方不得派給甲方,。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項(xiàng)管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人,,具體負(fù)責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,、監(jiān)督與指導(dǎo),以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào),。
4.乙方因服務(wù)不當(dāng)造成甲方物品損壞或丟失的,,在甲、乙雙方共同查實(shí)情況后,,乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)照價(jià)賠償,。
5.乙方派駐的服務(wù)人員,在工作期間有盜竊及違法行為的,,經(jīng)雙方查實(shí),,乙方除照價(jià)賠償外,應(yīng)立即將其開除,;嚴(yán)重違法者追究其法律責(zé)任,。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同,依法繳納社會保險(xiǎn),,自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任,、勞資糾紛責(zé)任,以及由此發(fā)生各種費(fèi)用,。
1.本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,,可變更合同內(nèi)容或解除合同,。
2.一方嚴(yán)重違反本合同約定的事項(xiàng),另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個(gè)工作日通知對方,。
合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù),給對方造成損失的,,承擔(dān)賠償責(zé)任,。
1.乙方應(yīng)制訂并嚴(yán)格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制,做好日常職工安全教育工作,。
2.甲方對乙方履行合同情況進(jìn)行年度綜合評價(jià),,綜合評價(jià)不合格,不再續(xù)簽合同,。
3.本合同履行過程中,,乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的,,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴,。
本合同一式陸份,,甲方執(zhí)四份,,乙方執(zhí)二份,本合同由甲,、乙雙方簽字蓋章后生效,。
附件:工作范圍及工作標(biāo)準(zhǔn)
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人 法定代表人
或委托代理人: 或委托代理人:
年 月 日 年 月 日
簽訂地點(diǎn):
承攬合同糾紛管轄地篇十二
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守,。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳,。
二,,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,,堅(jiān)固,、表面必須平整光滑,木材無形變,,翹曲,,撥縫,松榫,;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有翹起,,脫膠現(xiàn)象,;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,,平直,,安裝方便。
四,,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,,雙方代表當(dāng)面封存樣品,,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供,。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方,;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并通知乙方。因此造成的損失,,由乙方賠償,。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),,數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明,。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):年月日至月日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗(yàn)收合格,,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,,以定作物不受損壞為準(zhǔn),;每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算,共計(jì)元,,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算,,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),。運(yùn)輸造成的損失,,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預(yù)付款元元),。甲方不履行合同時(shí),,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還,。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結(jié)帳,,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理,;乙方不再需要的,,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償,。
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失,。
四,,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金,。
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,,否則乙方有權(quán)拒收,。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
二,,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金,。
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金。
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),,雙方協(xié)商解決,;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份,。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:××縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行
帳號:
年月日
承攬合同糾紛管轄地篇十三
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,簽定本協(xié)議,,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱:
一,、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程,,實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算,、自負(fù)盈虧,、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有,。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣 元,。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營和工程的施工由乙方具體實(shí)施,,甲方予以監(jiān)管,。
二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī),,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑,、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定,安全生產(chǎn),、文明施工,,認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的,,甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),,不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項(xiàng)目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失,,全部由乙方承擔(dān);同時(shí)甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項(xiàng)目部,。
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),,乙方必須無條件接受甲方的管理,。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量,、安全隱患的情況,,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四,、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包,。在施工中,凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同,、協(xié)議,、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,,完全由乙方負(fù)責(zé),,甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五,、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,,所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任,。
六,、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部,建立,、健全質(zhì)量保證體系,、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證,。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,,按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時(shí)接受上級部門的檢查,,并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司,。
七、現(xiàn)場保險(xiǎn)費(fèi),、質(zhì)保金,、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理,,并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn),并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用,。
八,、乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,,正確計(jì)算施工成本,,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,,并及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,,甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi),,其余撥付給乙方。
九,、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料,、設(shè)備,、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果,、責(zé)任由乙方自行承擔(dān),。同時(shí),若工程質(zhì)量,、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),,乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十,、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一,、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)施工文件,,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收報(bào)告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二,、依據(jù)施工合同,,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,,本合同自動解除。
十三,、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效,。
未盡事宜,,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
承攬合同糾紛管轄地篇十四
房主人(甲方):
承建人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利,、義務(wù),,經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲,、乙雙方共同遵守,。
一、建筑項(xiàng)目:私人住宅主體項(xiàng)目,。
二,、建筑面積:按實(shí)際板面計(jì)算。
三,、承建方式及施工準(zhǔn)備:按甲方提供的圖紙施工,,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),,1416(客廳)雙層雙向,,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,,每二車(施工車)加一包325水泥,,地梁300400、4根ф16鑼紋鋼,。打板厚度
第
一,、二層120,
第三層80,,再做琉璃瓦,。
四、外觀按圖施工,,門窗,,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗,。
五,、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六,、單價(jià)按實(shí)際板面積,,每平方米540.00元人民幣大寫伍x肆拾元整,其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元,。
七,、工期在________年____月____日前完工,。
八、室內(nèi)只是粉墻,,樓梯板一到三層,,安裝電線,開關(guān)插座,、水按甲方指定的使用部署,。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,,在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十,、本合同一式兩份,甲,、乙雙方各一份,,自簽字之日起生效。
甲方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方簽字:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
________年____月____日
承攬合同糾紛管轄地篇十五
發(fā) 包 方(簽章) (以下稱甲方)
地址:
聯(lián)系電話:
承 包 方(簽章) (以下稱乙方)
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方( )裝修工程,,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),,保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,,雙方經(jīng)友好協(xié)商,,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料,;
工程造價(jià):總承包價(jià)人民幣(大寫) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天,;另質(zhì)保期限為 個(gè)月,,從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
2.1 甲方進(jìn)行設(shè)計(jì),,并向乙方提供施工方案,、施工說明。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》,,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。
3.2 工程量變化和設(shè)計(jì)變更(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減,,甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》,,否則該變更單無效,。(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付,。(3) 乙方私自進(jìn)行工程變更,,由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付;如造成甲方損失的,,還須另行賠償,。(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進(jìn)行,、或合同目的無法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn),,雙方都可以書面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,,本合同終止,;(2)甲、乙方協(xié)商一致,,可以變更或解除本合同,; (3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的,; (4)本合同履行期限屆滿自行終止,; (5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,,經(jīng)甲方確認(rèn),,工期相應(yīng)順延: (1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更; (2)不可抗力因素,;(3)甲方同意工期順延的其他情況,。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延,。
4.3 甲方未按期支付工程款,,合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,,工期順延,,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任,。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方負(fù)責(zé)解決施工用電,、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù),。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款,。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場施工。
5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認(rèn)的工程報(bào)價(jià)單所列品牌,、材料購買裝修材料,,如確需變更、增加品牌,、材料等與報(bào)價(jià)單不符的,,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用,;
5.6 乙方應(yīng)規(guī)范,、安全施工,保質(zhì)保量,。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān),,甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,,甲方承擔(dān)后可向乙方追償;
5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合,,對甲方提出的合理意見,,要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場地,;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),,發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工,。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 : 委托代理人 :