隨著法律觀念的日漸普及,，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式,。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,，我們一起來了解一下吧。

機械零件加工合同范本篇一

甲方： (定作方)

地址:___工業(yè)城

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

乙方： (承攬方)

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

合同編號： 合同簽訂地：____工業(yè)城內

乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,，雙方本著互惠互利,，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務,，特訂立本合同,。

一、 本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單,，由乙方按照甲方提供之加工圖紙,、技術指標、質量標準,、驗收標準及其它約定條件,，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點，經(jīng)甲方驗收合格后,，甲方支付加工費給乙方的行為,。

二,、 本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注

1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議,。

2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三,、 加工零部件的技術標準(包括質量要求)：

甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術標準或要求

備 注

四、 加工零部件價格及加工費的確定：

1. 乙方加工零部件的價格,，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,，需要調整價格的,，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行,。

2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低,。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,，甲方可以終止本合同的履行。

3. 加工費計算方法：

(1) 對甲方提供的原材料,、零部件,，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料,、零部件價格,，余額為乙方的加工費。

(2) 由甲方提供原材料,、零部件的,，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù)，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標準進行加工,，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料,、零部件損失的,，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五,、 加工訂貨：

1. 甲方向乙方下達訂單,，乙方接受：

(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù),。

(2) 電話通知訂貨,。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時,，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動,，要求更改訂貨時,，乙方接受：

(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認后回傳,。

(2) 電話通知更改,。但更改的貨值必須在______元人民幣以下。

3. 如甲方通知取消訂單：

(1) 訂貨當天通知取消的,，訂單取消。

(2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn),，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內的數(shù)量,，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

4. 乙方需領用甲方提供的原材料,、零部件,，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù),。

六,、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1. 加工零部件的包裝,，按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;

2. 包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________;

3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝,。

4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸,、裝卸費用自負,。送貨時應包裝完整，標識明確,，規(guī)格統(tǒng)一,，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格,、數(shù)量,、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,，開具《收料單》,。

6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,，否則,，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七,、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,，約定如下：

1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認,，費用由乙方承擔,。

2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;

3. 模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4. 模具的使用,、維修,、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;

5. 模具的知識產(chǎn)權：甲方所有;

6. 模具的所有權：甲方所有。

八,、 知識產(chǎn)權保護

1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》,。

九,、 產(chǎn)品技術、質量標準與控制

1. 合同生效后 日內,，甲方應向乙方提供相關圖紙,、檢驗標準及下列文件、資料：

(1)

(2)

(3)

2. 產(chǎn)品質量控制：

(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料,、首樣等要求,，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗合格后,，進行小批量生產(chǎn),。小批量產(chǎn)品質量經(jīng)甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產(chǎn),。

(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產(chǎn)品,、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,，并免費安排住宿,。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,，以幫助乙方解決質量問題,。

(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改,。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求,，則可中止或終止本合同,。

(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案,。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種,，零部件不得更改。

(5) 一般情況下,，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認,、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn),。

(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料,、零配件后向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗,。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,，由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,，由乙方承擔全部的產(chǎn)品質量責任。

3. 質量整改

(1) 同一型號的加工零部件,，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求,，派出技術檢驗人員予以幫助,，但其費用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的,，甲方有權終止與乙方之間的合同履行,。

4. 產(chǎn)品技術、質量與控制,，不合格品與產(chǎn)品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》,。

十、 加工費的結算

1. 加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金,，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,，甲方以三(3)個月承兌匯票的.方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方),。

2. 質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的 年內結清,。第一年結算_______%，第二年結算________%,，第三年結算____________%,。

十一、 驗收方法

1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行,。雙方如對質量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準,。

十二,、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

1. 甲方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種,、型號,、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,，應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議,。書面異議中，應說明合同號,、運單號,、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱,、型號,、規(guī)格、花色,、標志,、牌號、批號,、合格證或質量保證書號,、數(shù)量、包裝,、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見,。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。

2. 乙方在接到需方書面異議后,，應在___________天內負責處理,，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質量問題,，乙方應對此負全部責任,，甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,，乙方應負責退,、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,，甲方不承擔任何責任,，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任,。

4. 加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的,，由乙方承擔全部責任,。

十三、 乙方違約責任：

1. 乙方不能按時,、按質,、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理,，具體如下：

(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,，扣罰當批貨值的5%，但不低于_____元,，不高于____元;在甲方通知乙方后,，乙方做出返工、挑選,、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方,，并按第(4)條接受扣罰,。

(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;

(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工,、返工或全檢的,，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰,，物料損失由乙方負責;

(4) 未能按期,、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金_____元/次;

(5) 未能按期,、按量交貨或不合格造成出貨延誤,，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,，扣罰違約金_______元/次，損失另計;

(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,，或明知是不合格品卻冒充合格品的,，扣罰_______元以上的違約金，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(7) 未經(jīng)確認,，私自更換,、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家,，扣罰____元以上的違約金,，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格;

(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;

2. 乙方所交的加工零部件品種,、型號,、規(guī)格、花色,、質量不符合合同規(guī)定的,，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修,，并承擔修理,、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理,。

3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的,，乙方應負責返修或重新包裝,，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償,。

4. 乙方提前交貨的,、多交的和品種、型號,、規(guī)格,、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,，甲方在代保管期內實際支付的保管,、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔,。

5. 乙方提前交貨的,，甲方接貨后,，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨,。乙方逾期交貨的,，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的,，乙方應照數(shù)補交,，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃,。

6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,，并承擔由此增加的費用。

十四,、 甲方的違約責任

1. 甲方逾期付款的,，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2. 甲方無正當理由拒絕接貨的,，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,，應當承擔乙方因此所受的損失。

十五,、 合同的變更,、解除：

1. 合同期內，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同,。如有《民法典》解除合同條件的情況出現(xiàn),，均可解除合同。

2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質量事故的,，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失,。

3. 合同因任何原因而解除,，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具,、商標標識,、技術資料,、供應商名單等,，歸還甲方。

十六,、 不可抗力

1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行,、部分履行或者不履行合同,，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七,、 其他

1. 按本合同規(guī)定應該償付的違約金,、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,，應當在明確責任后十天內,，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理,。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵,。

2. 本合同一式叁份，甲方二份,，乙方一份,。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日,，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時,。

3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成,，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4. 雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》,、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》,、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件,。

十八,、 其他需約定事項：

1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

甲方： 乙方：

授權代表： 授權代表：

日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日

機械零件加工合同范本篇二

承攬方：_________

定作方：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行,。

第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格,、質量,、數(shù)量、加工費

定作物名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質量要求：_________

計量單位：_________

數(shù)量：_________

加工費：_________

單位總價：_________

第二條 加工成品的完工時間,、檢驗標準與方法,、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

第三條 加工成品的交付時間,、地點,、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔,。

第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格,、質量,、數(shù)量、價款等及圖紙,、技術資料,。

材料名稱：_________

型號：_________

規(guī)格：_________

質量要求：_________

計量單位：_________

數(shù)量：_________

單價：_________

總價：_________

圖紙、技：_________

術資料及：_________

交付時間：_________

第五條 原材料交付時間,、地點,、包裝、檢驗方法,、運輸

材料名稱：_________

交付時間：_________

交付地點：_________

交付數(shù)量：_________

包裝要求：_________

檢驗方法：_________

運輸方法：_________

運費承擔：

第六條 加工費結算辦法與時間_________,。

第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;

乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。

乙方不履行合同的,，無權請求返還定金,。

甲方不履行合同的，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款,。

乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請求返還,。

第八條 甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的,，應當按質論價;

不同意利用的,，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;

經(jīng)過修整或調整后,，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;

乙方不再需要的,，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失,。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金,。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收,。

第九條 乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失,。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金,。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點,，應承擔因此而多支出的費用,。

第十條 聲明及保證

甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同,。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。

3.在簽署本合同時，任何法院,、仲裁機構,、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行

為,。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人,。

本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。

乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效,。

3.在簽署本合同時,，任何法院、仲裁機構,、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。

本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。

第十一條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密,。

未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容,。

但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。

保密期限為_________年,。

一方違反上述保密義務的,，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見,、不能克服,、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水,、地震,、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂,、政府行為等,。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,，并應在_________天內,，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。

第十三條 通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,，必須用書面形式，可采用_________傳遞,。

以上方式無法送達的,，方可采取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_________,。

3.一方變更通知或通訊地址,，應自變更之日起_________日內,，以書面形式通知對方;

否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任,。

第十四條 爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋,。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決,，也可由有關部門調解;

協(xié)商或調解不成的,，按下列第_________種方式解決：

提交_________仲裁委員會仲裁;

依法向人民法院起訴。

第十五條 解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋,。

第十六條 補充與附件

本合同未盡事宜,，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,，法律,、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議,。

本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效,。

有效期為_________年,，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份,，雙方各執(zhí) _________份,，具有同等法律效力;

合同副本_________份，送_________留存一份,。

承攬方：_________定作方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

地址：_________地址：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

機械零件加工合同范本篇三

甲方：____________

乙方：____________

鑒于甲方是在____市合法注冊的,，生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責任公司，并需要加工部件;

鑒于乙方是在合法注冊的,，經(jīng)營范圍為的公司,，具備承攬加工的資質和條件。

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關的.法律法規(guī),，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，簽訂本合同。

一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：

品名______規(guī)格______單位______數(shù)量______備注______

二,、原材料提供：

1、甲方提供的原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時間為：________年____月____日,。

2,、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,，應當予以更換,、補齊。

3,、乙方提供的原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時間為：________年____月____日,。

4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗,。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內予以補正,。

三,、技術資料及圖紙

1、甲方提供技術資料及圖紙的,，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方,。

2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,，乙方應當進行檢驗,。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,，提出修改意見,。

3、乙方提供技術資料及圖紙的,，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方,。

4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,，甲方應當進行檢驗,。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方,。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改,。

四、質量要求：

1,、乙方加工產(chǎn)品應當符合標準,。

2、乙方按甲方質量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù),。(也可不約定此項目)

五,、加工成品驗收：

1,、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收,。甲方應當于收到乙方通知之日起____日內進行驗收,。

2、驗收以合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和封存樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。

3,、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質量要求的,，甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,，有權要求乙方賠償損失,。

4、乙方加工成品交付后,，甲方在時間內發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質量要求的,，仍有權要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,，有權要求乙方賠償損失。

六,、加工成品交付：

1,、乙方應于________年____月____日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫，地址為,。甲方如指定____市以外的交付地點,，應承擔乙方因此而多支出的費用。

2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須事先與對方達成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

3,、實際交付日期，乙方自行送達的,，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準,。

4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,，甲方認可的,，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

七,、報酬及支付：

1,、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件______元(或總報酬______元)

2,、報酬的支付采取以下方式：

甲方應于________年____月____日支付乙方______元，于________年____月____日支付乙方______元,，余款于乙方交付之日起____日內支付,。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結算依據(jù),。

甲方于乙方每交付件時給付甲方元,，乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結算的依據(jù),。收據(jù)載明款額累計達到元,，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時收回相應款額的收據(jù),。

甲方：____________

乙方：____________

_______年______月_____日

機械零件加工合同范本篇四

承攬方：

定作方

簽訂地點：

一,、產(chǎn)品名稱、型號,、數(shù)量,、金額簽訂時間：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價總金額合計人民幣金額(大寫)：

二、質量要求,、技術標準定做方對質量負責的條件和期限：

三,、交(提)貨時間、：

四,、交(提)貨地點,、方式：

五、運輸方式及到達站港和費用負擔：

六,、合理損耗及計算方式：

七,、包裝標準、包裝物的供應與回收：

八,、驗收標準,、方法及提出異議期限：

九、結算方式及期限：

十,、違約責任：

十一,、解決合同糾紛的方式：

十二、其他約定事項：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效,，高于任何的書面口頭協(xié)議,。

定作方單位名稱：

(章)單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

承攬方單位名稱：(章)

單位地址：

委托代理人：

電話：傳真：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

稅號：

鑒(公)證意見經(jīng)辦人：

監(jiān)(公)證機關(章)

年月日

機械零件加工合同范本篇五

甲方：__________

乙方：__________

標的、數(shù)量,、價款：__________

1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收,。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,，內容包括商品名稱,、單品規(guī)格,、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收,，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,，并執(zhí)行相關行業(yè)標準。

2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材,、檢驗依據(jù),、執(zhí)行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達),。

3.結算方式：委托方支付30%預付款,，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保 證金留待下次合同履行時支付,，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款,。

4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱,、單品規(guī)格,、 單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。

5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內,。

6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔,。

7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,，逾期按合同總額1%支付違約金,。

8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容,、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務,、財務、技術,、產(chǎn)品的信息,、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意,，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露,。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效,。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔,，同時委托方有終止一切合作的權力。

9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟,。

10.本合同根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,，本合同一式兩份,，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效,。(傳真或掃描件有效)

委托方：__________ 受托方：__________

法人代表：__________ 法人代表：__________

委托代表：__________ 委托代表：__________

傳 真：__________

電 話：__________

開戶銀行：__________

帳 號：__________

時間：__________

機械零件加工合同范本篇六

合同編號：_________ 定作人：______ 簽訂地點：_________

承攬人：______ 簽訂時間：__年__月__日

第一條 加工物、數(shù)量,、報酬,、交貨期限

__________________________

加工物規(guī)格計量 報酬 交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱 型號單位單價金額合計

合計人民幣金額(大寫)：

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條 定作人提供的材料

材料規(guī)格計量

數(shù)量質量提供日期 消耗定額

名稱型號單位

(注：空格如不夠用,，可以另接)

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準,、時間及提出異議的期限：__________________________________________________________________________________________________________________________________

第四條 加工物的技術標準、質量要求：_______________________________________________

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：___________________________________________

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：_______________________________________________

第七條 定作人提供技術資料,、圖紙的時間,、辦法及保密要求：__________________________________________________________________

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,，在____日內向定作人提出書面異議,。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。

第十條 加工物的交付方式及地點：_________________________________________________

第十一條 加工物的檢驗標準,、方法、地點及期限：__________________________________________

第十二條 報酬的結算方式及期限：_________________________________________________

第十三條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元,。

第十四條 本合同解除的條件：___________________________________________________

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條 違約責任：_______________________________________________________

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項：_______________________________________________________________________________________

-------------------------------------

定 作 人 承 攬 人 鑒(公)證意見：

定作人(章)： 承攬人(章)：

住所：住所：

法定代表人： 法定代表人：

居民身份證號碼： |居民身份證號碼：

委托代理人： 委托代理人：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行： 鑒(公)證機關(章)

賬號： 賬號： 經(jīng)辦人：

|郵政編碼： |郵政編碼： 年 月 日

-------------------------

------------

監(jiān)制部門： 印制單位：

機械零件加工合同范本篇七

甲方:(委托方)_____________________

乙方:(承攬方)_____________________

經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,，就有關承攬加工事宜,，擬結本合同，以茲雙方信守,。

一,、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量,。

名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板,。數(shù)量：附加工圖紙_____份,，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工,。

二,、相關事宜:

1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所,。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,，其產(chǎn)品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。

2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題,。乙方加工過程的切削余料由甲方回收,。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當?shù)倪\輸_____及司機,，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

3,、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔,。

4,、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

三,、時間要求：

自甲方提供原材料之后起,，乙方在_____天內全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,，必須提前通知對方,，協(xié)商解決。

四,、加工費用：

該項目合同總體加工費用_____萬元,，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更,。

五,、付款方式：

乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款,，剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約,，則按日向乙方支付2%的違約金,。

六、其他事宜：

本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,，由甲方協(xié)商解決,，如雙方達不成協(xié)議,，可提交_____機構解決,。

在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充,。本合同自雙方簽定之日起生效,，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

甲方：蓋章：______________________

簽約人：______________職務：_______________電話號碼：_____________________

乙方：_________________蓋章:____________________

簽約人：______________職務：_________________電話號碼：_____________________

機械零件加工合同范本篇八

訂立合同雙方：

承攬方：____縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：____縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守,。

第一條加工成品

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳,。

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做,。

三,，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫,、肩角結構必須嚴密,，堅固、表面必須平整光滑,，木材無形變,，翹曲，撥縫,，松榫;塑料面要求平直,，整齊，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正，平直,，安裝方便,。

四，甲方按乙方質量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù),。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于___前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作,，并通知乙方,。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按核定價格單計算款________元,。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收,。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明,。

第七條交貨的時間和地點：____至____全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù),。

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算，共計____元,，全部費用由乙方負擔,。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按____元計算,，共計____元,，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,，由甲方負責,。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款____元,。甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款,。乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還,。

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一,，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的,，甲方應當負責修理或調換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償。

二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償,。

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。

四,，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

五,，甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

六,，由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質量要求,，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失,。

二,，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金,。

三,，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金。

五,，乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失。

六,，乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內,，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后,，可免予承擔違約責任,。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失,。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,，或向合同管理機關申請調解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同于___經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價局,，縣建設銀行各存一份,。

甲方：____縣木具廠

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：____縣支行營業(yè)所

賬號：

乙方：____縣百貨公司

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：____縣支行

賬號：

日期：

機械零件加工合同范本篇九

定做方：__________(稱甲方)

承攬方：__________(稱乙方)

根據(jù)《_____》規(guī)定,，結合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,，以共同遵守,。

一,、加工制作內容：

1.制作內容：

主鋼構：鋼梁.h(400~800)_________200_________6_________9.35,。材質為q235。鋼構必須進行除銹,。刷中灰面添一道,、中灰底漆(防銹漆)一道。

二,、合同價格及結算方式：

1.合同造價按_____/噸,。合同總價款為_____，以實際決算為準,。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給,。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款,，提第二次貨時付清前次貨款,，依次類推，至此全部提清,，最后一次提貨時甲方全部付清貨款,。

4.結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算,。

三,、質量要求：

乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范gb50205-20_________)認真加工制作,，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求,。

四、交貨地點和時間：

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,，裝車由乙方負責,。

2.交貨時間：

五、包裝及運輸：

1.乙方負責裝車,。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形,、油漆損傷,，裝車費含在合同價內。

2.甲方負責運輸,，運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底),。

3.運輸費用由甲方承擔,，構件到位后甲方負責卸車。

六,、雙方權利及義務：

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作,。

2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延,。

3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗,，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質量監(jiān)理的合理要求制作,，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,。

4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決,。

5.乙方質量問題導致返工,，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用,。

七,、違約責任：

按《_____》相關規(guī)定執(zhí)行。

八,、合同糾紛處理方式：

甲乙雙方在合作過程中,，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決,，協(xié)商不成,，則由提交當?shù)豞____委員會_____。

九,、附則：

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,。

3.未盡事宜,，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

委托代理人：__________委托代理人：__________聯(lián)系方式：__________聯(lián)系方式：__________

開戶行：__________開戶行：__________

賬號：__________賬號：

機械零件加工合同范本篇十

定做方：________________________

地址：________________________

電話：________________________

法定代表人：________________________

承攬方：________________________

地址：________________________

電話：________________________

法定代表人：

定做方委托承攬方加工___________________________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

一,、合同組成及內容

1.1本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關法律行為,。

1.2原物料,、包材,、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期,、交貨地,、加工費金額、支付日期,、支付方法,，按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,，亦視為合同附件,。經(jīng)雙方確認的往來信函,、傳真、電子郵件等,，將作為本合同的組成部分,，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

二,、加工成品

2.1定做方和承攬方一致同意,，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,，雙方另行協(xié)商,。

三、加工成品質量要求

3.1按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,，經(jīng)檢驗,，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產(chǎn)品。

3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提________________品合格證,。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件,。

四,、訂單確認

4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內確認交貨期及交貨數(shù)量,。在正常情況下________________天內交貨,。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量________________套以上,，特殊產(chǎn)品,，指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期,。

4.3定做方指定訂貨負責人,，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

4.4定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后,，與本合同具有同等的法律效力,。

五、訂單付款方式,、交貨時間,、包裝要求

5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起_______________天內，定做方首付該訂單總額的_______________%給承攬方作為預付款,，余下_______________%在定做方驗收貨物后_______________天內付清給承攬方,。

5.2產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱,、產(chǎn)品名稱,、型號、聯(lián)系方式等,，具體的包裝,，以具體的訂單要求為準。

六,、原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質量

6.1(用定做方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

6.2(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定做方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

七、技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內回復,，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作,，并及時通知定做方,，因此造成的損失，由定做方賠償,。

7.2定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等。

7.4由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產(chǎn),，圖紙和技術資料發(fā)生變更的,，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn),。

八,、價款

按照具體的訂貨單進行價款結算。

九,、驗收標準和方法

9.1按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

9.3每批產(chǎn)品,，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方,，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產(chǎn)品,。

9.4定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定做物或項目,，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題,，除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換,。

9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

十,、交貨的時間和地點

10.1交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

10.2交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。

十一、包裝,、運輸及費用

11.1發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,，并保障運輸過程安全。

11.2發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線,、運輸方式,、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位,，以節(jié)約費用,。

11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及________________費，由承攬方負擔,。

十二,、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)

加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規(guī)定填報,，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量,、品名規(guī)格、數(shù)量,、原產(chǎn)地等),，導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔,。

十三,、保密條款

13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意,，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方________________或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本,、介紹、圖冊等宣傳品上,。

13.3未經(jīng)定做方事先書面同意,，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方________________或標識的產(chǎn)品在展銷會,、展覽會上展覽或展示。

13.4定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方,。

13.11承攬方和其合法繼承者,，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造,。

13.12在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產(chǎn),，未經(jīng)允許，承攬方不得使用,。

13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施,。

十四、違約責任

14.1未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,，定做方同意利用的,，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應當負責修整或調換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定做方有權拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定做方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定做方不再需要的,，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

14.3未按合同規(guī)包裝定做物,，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用,。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

14.4逾期交付定做物(包括返修,、更換、補交等),，應當向定做方償付違約金_______________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

14.5未經(jīng)定做方同意,，提前交付定做物,，定做方有權拒收。

14.6不能交付定做物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______________%(10%～30%)或酬金總額的_______________%(20%～60%)的違約金,。

14.7異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時,，應當償付定做方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。

14.8實行代運或送貨的定做物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任,。

14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料,、設備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應當償付定做方因此造成的損失。

14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換,、補齊的，由承攬方對工作質量,、數(shù)量承擔責任,。

14.11擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收,，承攬方應賠償定做方因此造成的損失,。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

十五、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內,，由于不可抗力致使本合同不能履行時,，可免予承擔違約責任。

十六,、合同解除

16.1本合同簽訂后,，雙方不得擅自變更和解除,。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同,，經(jīng)雙方協(xié)商同意后,，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,，辦理變更或解除合同的手續(xù),。

16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的________________日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同,，承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還,，如________________日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金,。

十七,、糾紛的處理

對本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決,，協(xié)商不成,，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決,。

本合同自__________年________月________日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。

定做方：________________________

公章：________________________

法定代表人：________________________

開戶銀行:________________________

帳號：________________________

法定地址：________________________

電話：________________________

_______________年____________月___________日

承攬方：_______________________________

公章：________________________

法定代表人：________________________

開戶銀行：________________________

帳號：________________________

法定地址：________________________

電話：________________________

_______________年____________月____________日

機械零件加工合同范本篇十一

合同編號：_________________

訂立合同雙方：_________________

定作人：_________________(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：_________________簽約人：_________________

定作人承辦單位：_________________聯(lián)絡人：_________________聯(lián)系電話：_________________

定作人機構地址：_________________傳真電話：_________________

承攬人：_________________(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人：_________________簽約人：_________________

承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________________生產(chǎn)報刊亭許可證明：_________________

承攬人機構地址：_________________聯(lián)系人：_________________聯(lián)系電話：_________________

銀行開戶許可證：_________________開戶行：_________________賬戶：_________________

根據(jù)《_________________》以及我國現(xiàn)行的有關法律,、法規(guī)，按省局要求,，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元,。

第二條制作報刊亭的數(shù)量,、規(guī)格,、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

1、

2,、

3,、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工,、包料,、包裝運輸、安裝費,、及其他相關的稅費,。

第三條加工、制作與安裝,、要求

1,、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,，空間利用充分,，使用面積不小于_____平米。

2,、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,，透明部分不少于_____%,，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,，內設圖書報刊架,。附件包括：推拉窗、電源接線板,、電表一塊,，藍色陽光板封頂，并有通風口一處,。

第四條驗收標準和方法

①,、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后,，交甲方進行初驗,，初驗合格后方可生產(chǎn)。

②,、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,，也可采取隨機抽驗。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①,、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。

②,、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢,。

③,、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝,，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修,。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

①,、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,，必須經(jīng)甲方驗收,，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改,，不予整改,、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

④,、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護,。

第七條結算方式、期限及安裝費用

①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款,。

②,、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,，累積達到合同標的額的60%,。

③、乙方按期安裝完畢,，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內,，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%,。

④,、剩余的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金,，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質量問題,，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

①,、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;

②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,，每逾期一天，除補交貨款外,，應向乙方支付_____‰的違約金,。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質量要求,，隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

②,、乙方不得以任何方式轉包或分包,，如發(fā)現(xiàn)轉包或分包，甲方有權終止合同,，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;

③,、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天,，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式,。

①,、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，提交邯鄲_____委員會_____;

②、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴,。

第十一條附則

①,、本合同一式四份，甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,，甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。

②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,，作出

補充條款為準,，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：_________________乙方：_________________

簽約人：_________________簽約人：_________________

簽約地點：_________________簽約日期：________年________月________日

機械零件加工合同范本篇十二

甲方：________________乙方：________________

地址：________________地址：________________

郵編：________________郵編：________________

電話：________________電話：________________

法定代表人(委托代理人)：________________法定代表人(委托代理人)：________________

開戶行：________________開戶行：________________

賬戶：________________賬戶：________________

甲乙雙方為攜手合作,，促進發(fā)展,，滿足利益，明確責任,，依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,，本著誠實信用，互惠互利原則,，結合雙方實際,，協(xié)商一致，特簽訂本合同,，以求共同恪守：

第一條：品種或項目,、規(guī)格型號、數(shù)量,、單價,、金額、交貨期限

定作物品名或項目規(guī)格

型號計量

單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

單價總金額

甲方：____________________乙方：____________________

代表：____________________代表：____________________

________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司,，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

乙方：____國________公司,，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

雙方為開展來料加工業(yè)務，經(jīng)友好協(xié)商,，特訂立本合同,。

第一條加工內容

乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方,。

第二條交貨

乙方在合同期間,，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港_____付乙方,。

第三條來料數(shù)量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量,。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時,、按質,、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認,。

第四條加工數(shù)量與質量

甲方如未能按時,、按質、按量交付加工產(chǎn)品,，在乙方提出后,，甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費,，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,，故在中國國內勞務費用水平有變化時,，雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,，由乙方向甲方開立即期信用證,，支付加工費。

第七條運輸與_____

乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和_____費由甲方負責,。

第八條不可抗力

由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方,，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求,。

第九條_____

本合同在執(zhí)行期間,，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決,。如未能協(xié)商解決,，提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為：

1.中華人民共和國加入的國際公約,、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規(guī)定時,，適用國際通行的慣例。

_____裁決為終局裁決,，_____費用由敗訴一方承擔,。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止,。

第十一條合同的續(xù)訂

本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續(xù)訂合同,，可以向對方提請協(xié)商,。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

本合同以中,、____兩國文字書就,，兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝,、輔料,、運輸及_____等項開支，在加工費以外收取,，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.

2.甲方收到原材料后,，應按乙方提供的技術標準，對其規(guī)格,、品質進行驗收,。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足,，在甲方向乙方提出檢驗報告后,，乙方負責退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜,，或遇特殊情況需要補充,、變更內容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致,。

甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

代表：________________代表：________________

________年____月____日

________年____月____日

機械零件加工合同范本篇十三

承攬方：____________________________________

定作方：____________________________________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條加工成品__________________________________________

第二條加工成品質量要求________________________________________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質量

1,、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2,、(用定作方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3、交(提)原材料等物品日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品,。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等,。

第五條價款或酬金價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條驗收標準和方法

1,、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2,、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。

3,、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。

第七條交貨的時間和地點

1,、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2,、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算,。

第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________

第十條結算方式及期限__________________________________________________________

第十一條其他約定__________________________________________________________

第十二條承攬方的違約責任

1,、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應當按質論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3,、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失。

4,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權拒收,。

5,、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金,。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時,，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。

7,、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應當償付定作方因此造成的損失。

9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,、補齊的，由承攬方對工作質量,、數(shù)量承擔責任,。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

1,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

2、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

3,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失,。

5、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

6,、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

7,、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴,。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________承攬方：________________________

代表人：________________________代表人：________________________

____年____月____日____年____月____日