在日常的學習,、工作,、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧,。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,?下面是小編幫大家整理的優(yōu)質范文,僅供參考,,大家一起來看看吧,。
加工承攬責任協(xié)議書范本篇一
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據《條例》有關規(guī)定,,經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,,共同信守:
品名或項目
規(guī)格,、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量,、包裝,、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格,、數量,、質量:________________________
三、履行的期限,、地點和方式:_________________________
四,、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六,、違約責任:除不可抗力的原因外,,任何一方不履行協(xié)議,,都要承擔違約責任,。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金,。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量,、規(guī)格,、質量和設計等,,賠償承攬方因此造成的損失,,中途廢止協(xié)議,,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金,。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行,。
七、雙方約定的其它條款:________________
八,、以上條款如有未盡事宜,,應以書面協(xié)議,作為附件,。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,,雙方應及時協(xié)商解決,,協(xié)商不成時,任何一方都可以向協(xié)議管理機關申請調解,、仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
十、本協(xié)議一式________份,,正本雙方各執(zhí)___________份,,副本送工商行政管理局所存查。
十一,、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之
日起到________年________月________日止,。
十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬責任協(xié)議書范本篇二
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經雙方協(xié)商,,簽定本加工承攬合同,,并嚴肅履行。
品名
規(guī)格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料
規(guī)格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________,。
2.產品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法,、運雜費用和負擔:__________________________________,。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,,合同履行完畢即失效,。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
加工承攬責任協(xié)議書范本篇三
承攬方:
地址:
____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:
____________職務:____________定作方:____________________________________
定作方:
地址:
____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:
____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數量,、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,,定作方有權要求重作,、修理、減少價款或退貨,。
2,、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。
定作方應按合同規(guī)定的時間,、數量、質量,、規(guī)格提供原材料,,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。
3,、交(提)原材料等物品日期計算,,參照
第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1,、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的.圖紙或技術要求不合理,,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,,并及時通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。
2、承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品,。
3,、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等,。
第五條價款或酬金價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。
第六條驗收標準和方法
1,、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。
2,、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。
對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。
保證期限內發(fā)生問題,,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換,。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2,、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應當負責修整或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。
三,、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用,。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,由承攬方賠償損失,。
四,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補交等),,應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權拒收,。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。
七,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,、補齊的,由承攬方對工作質量,、數量承擔責任,。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。
如定作方要求重作或重新修理,,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任,。
第十三條定作方的違約責任
一,、中途變更定作物的數量、規(guī)格,、質量或設計等,,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。
四,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應當承擔責任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1,、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴,。
本合同自____年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經鑒證或公證,,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________代表人:____________________________年____月____日
承攬方:________________________代表人:____________________________年____月____日
加工承攬責任協(xié)議書范本篇四
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,,貨架,,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,,共同遵守。
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,,寬,,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130×40×90 │件│120 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180×40×200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180×80×200│件│5 ││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180×50×200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質量要求:
一、材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳,。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做,。
三,、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫,、肩角結構必須嚴密,,堅固、表面必須平整光滑,,木材無形變,,翹曲,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,,整齊,四周不得有翹起,,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,,保證方正,平直,,安裝方便,。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據,。
第三條原材料由甲方提供,。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,,發(fā)現提供的圖紙不合理,,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,并通知乙方,。因此造成的損失,,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元,。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收,。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,,數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證明,。
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,辦理交接手續(xù),。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,,全部費用由乙方負擔,。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,,共計490元,,全部費用由乙方負擔,。運輸造成的損失,由甲方負責,。
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元)。甲方不履行合同時,,除承擔違約責任外,,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,,把預付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),據以結帳,,并在收貨后十五天內通過銀行付款,。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,,乙方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權拒收,,由此造成的損失由甲方賠償。
二,、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償,。
三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失,。
四,、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金,。
五、甲方不能交付定作物的,,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金,。
六、由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,,否則乙方有權拒收,。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量,、規(guī)格,、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失,。
二,、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金,。
三,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金。
五,、乙方如無故拒絕接收定作物,,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,、乙方如變更交付定作物的地點,,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,甲方在經有關部門證明后,,可免予承擔違約責任,。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失,。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,,合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,縣公證處,,縣物價局,縣建設銀行各存一份,。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
加工承攬責任協(xié)議書范本篇五
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件,;
鑒于乙方是在合法注冊的,,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件,。
依據《_____》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī),,甲乙雙方經協(xié)商一致,簽訂本合同,。
一,、甲方委托乙方加工如下產品:
品名
規(guī)格
單位
數量
備注
二、原材料提供:
1,、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數量為:提供時間為:_______年_______月_______日。
2,、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,,應當予以更換,、補齊。
3,、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數量為:提供時間為::_______年_______月_______日,。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗,。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,,并將確認情況書面通知乙方,,由乙方在日內予以補正。
三,、技術資料及圖紙
1,、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方,。
2,、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗,。乙方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理,,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,,提出修改意見,。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方,。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應當進行檢驗,。甲方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方,。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改,。
四、質量要求:
1,、乙方加工產品應當符合標準,。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據,。(也可不約定此項目)
五,、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進行驗收,。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2,、驗收以合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規(guī)定為標準,。
3,、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,,甲方有權要求乙方修理、重作,;造成甲方損失的,,有權要求乙方賠償損失。
4,、乙方加工成品交付后,,甲方在時間內發(fā)現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理,、重作,;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失,。
六、加工成品交付:
1,、乙方應于_______年_______月_______日將產品全部送至甲方倉庫,,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,,應承擔乙方因此而多支出的費用,。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3、實際交付日期,,乙方自行送達的,,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數量的,,甲方認可的,,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七,、報酬及支付:
1,、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2,、報酬的支付采取以下方式
a甲方應于_______年_______月_______日支付乙方元,于_______年_______月_______日支付乙方元,,余款于乙方交付之日起七日內支付,。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結算依據,。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據,。收據載明款額累計達到元,,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應款額的收據,。
加工承攬責任協(xié)議書范本篇六
定作方:北京機電設備有限公司(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯系電話:
開戶銀行:
帳?號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯系電話:
承攬方:
公司(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯系電話:
開戶銀行:
帳?號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,,生產和經營?的有限責任公司,并需要加工?部件;
鑒于乙方是在?合法注冊的,,經營范圍為?的公司,,具備承攬加工的資質和條件。
依據《民法典》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī),,甲乙雙方經協(xié)商一致,,簽訂本合同。
一,、甲方委托乙方加工如下產品?:
品名規(guī)格單位數量備注
二,、原材料提供:
1、?甲方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數量為:?提供時間為:?年?月?日,。
2,、?甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方,。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,,應當予以更換、補齊,。
3,、?乙方提供的原材料為:?規(guī)格為:?數量為:?提供時間為::?年?月?日。
4,、?乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗,。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,,由乙方在?日內予以補正,。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,,應當在本合同簽訂之日起?日內將技術資料及圖紙交付乙方,。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,,乙方應當進行檢驗,。乙方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,,提出修改意見,。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,,應當在本合同簽訂之日起?日內將技術資料及圖紙交付甲方,。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,,甲方應當進行檢驗,。甲方發(fā)現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方,。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改,。
四、質量要求:
1,、乙方加工產品應當符合?標準,。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據,。(也可不約定此項目)
五,、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,,乙方通知甲方進行驗收,。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2,、驗收以合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和封存樣品為標準,,數量以合同規(guī)定為標準。
3,、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,,甲方有權要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失,。
4、乙方加工成品交付后,,甲方在?時間內發(fā)現加工成品不符合質量要求的,,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失,。
六,、加工成品交付:
1、乙方應于?年?月?日將產品全部送至甲方倉庫,,地址為?,。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用,。
2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
3、實際交付日期,,乙方自行送達的,,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4,、乙方交付的加工成品超過約定數量的,,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬,。
七,、報酬及支付:
1,、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件?元(或總報酬?元)
2、報酬的支付采取以下?方式
a甲方應于?年?月?日支付乙方?元,,于?年?月?日支付乙方?元,,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結算依據,。
b甲方于乙方每交付?件時給付甲方?元,乙方于收款時向甲方出具收據,。收據作為雙方結算的依據,。收據載明款額累計達到?元,由乙方向甲方開具發(fā)票,,同時收回相應款額的收據,。
八、包裝要求及費用負擔:由乙方負責包裝,,以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔,。
九、運輸及費用承擔:
1,、?甲方提供材料的運輸由甲方負責,,運輸費用由甲方承擔。
2,、?加工成品的運輸由乙方負責,,運輸費用由?方承擔。
十,、乙方違約責任:
1,、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金,。逾期交付超過60天,甲方有權解除合同,,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。
2,、乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工成品,,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,,乙方應當負責修理或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,,甲方有權拒收,,乙方應賠償甲方?元違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償,。
3,、乙方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,,乙方應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由乙方賠償。
4,、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,,由乙方賠償損失。
5,、乙方不能交付加工成品的,,應向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,,乙方應據實賠償。
6,、由乙方負責送貨的,,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應當負責修理,,達到合同規(guī)定的質量要求,,否則甲方有權拒收。
十一,、甲方違約責任?:
1,、甲方如中途變更加工產品的數量、規(guī)格,、質量或設計等,,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔,。給乙方造成損失的,,甲方應當予以賠償。
2,、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延,。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失,。
3,、?甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金,。
十二、不可抗力:
1,、?在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,,乙方在經有關部門證明后,,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,,盡量減少損失,。
2、?如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,,不免除乙方責任,,乙方應承擔不能交付的違約責任。
3,、?在甲方遲延接受期間發(fā)生的,,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失,。
十三,、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,,如協(xié)商不成,,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2,、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四,、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件,。
十五,、本合同簽訂于北京市?區(qū)?,由雙方授權代表簽字,,并加蓋公司印章后生效,。
甲方:北京機電設備有限公司?乙方:?公司
授權代表:?授權代表:
年?月?日
加工承攬責任協(xié)議書范本篇七
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點:__________
經充分協(xié)商,簽訂本合同,,共同信守,。
1.品名(或項目)、數量及價款:
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號,、規(guī)格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目│││├──┬──┤或完成工作日期│
│││││單價│金額││
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││││││││
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││││││││
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
││││││││
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號,、規(guī)格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│││││││││
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│││││││││
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│││││││││
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│││││││││
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質量要求:
檢驗及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產地│型號,、規(guī)格│質量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│││││
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│││││
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│││││
└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
4.包裝要求及費用負擔:_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔),、地點:_____
6.驗收標準,、方法和期限:________
7.給付定金數額、時間,、方法:________
8.結算方式和期限:___________
9.違約責任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商,。
┌────────────┬─────────┬───────────┐
││定作方│承攬方│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│單位名稱│(蓋章)│(蓋章)│
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 法定代表人 │││
├────────────┼─────────┼───────────┤
│ 簽約代表 │││
├────────────┼─────────┼───────────┤
│地址│││
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電話│││
├────────────┼─────────┼───────────┤
│電掛│││
├────────────┼─────────┼───────────┤
│開戶銀行及帳號│││
├────────────┴─────────┴───────────┤
│保證單位│
││
│(蓋章)(蓋章)│
└──────────────────────────────────┘
加工承攬責任協(xié)議書范本篇八
訂立合同雙方:
承攬人:______________________________
定作人:______________________________
定作人委托承攬人加工____________,經雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號:________________________
名稱:________________________
規(guī)格:________________________
單位:________________________
數量:________________________
備注:________________________
第二條 加工成品 質量要求
(加工定作物品,,需要封存樣品的,,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數量,、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,,定作人有權要求重作、修理,、減少價款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應按合同規(guī)定的時間,、數量、質量,、規(guī)格提供原材料,。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,,應立即通知定作人調換或補齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,,應當及時通知定作人;定作人應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,并及時通知定作人,,因此造成的損失,,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,,如果定作人要求保密,,應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料的復制品,。3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等。)
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準,。2.定作人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題,,除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,,由承攬人負責修復或退換,。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量)監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。)
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,,自提定作物的,,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。)
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
________________________________________________________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
(如:1.根據國家有關規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,,定金數額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,無權請求返還定金,,承攬人不履行合同的,,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定,,經當事人雙方約定,,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,,除承擔違約責任外,,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,,等等。)
第十二條 承攬人的違約責任
一,、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,,定作人同意利用的,應當按質論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應當負者修整或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權拒收,,由此造成的損失由承攬人賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,,定作人仍然需要的,,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作人不再需要的,,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用,。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬人賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),,應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作人償付違約金,。)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金,。
未經定作人同意,提前交付定作物,,定作人有權拒收,。
五、不能交付定作物或不能完成工作時,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作人代保管時,,應當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費,。
七,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,、由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調換,、補齊的,由承攬人對工作質量,、數量承擔責任,。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,,承攬人應賠償定作人因此造成的損失,。如定作人要求重作或重新修理,,應當按定作人要求辦理,,并承擔逾期交付的責任,。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格,、質量或設計等,,應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二,、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,,償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金,。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料,、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔承攬人實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,承攬人有權將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬和保管,、保養(yǎng)費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管,、保養(yǎng)費時,,定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣,,應當賠償承攬人的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用,。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,,承攬人在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,,在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作人應當承擔責任,并賠償承攬人由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,,交________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。
定作人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
承攬人:(蓋章)________________
代表人:(蓋章)________________
地址:__________________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號:__________________________
____________年_______月_____日訂
加工承攬責任協(xié)議書范本篇九
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,,經雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質量要求加工定作物品,,需要封存樣品的,,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,,數量,質量1.用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,,定作方有權要求重作,,修理,減少價款或退貨,。2.用定作方原材料完成工作的,,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,,數量,,質量,規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條技術資料,,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,,并及時通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應當嚴格遵守,,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,,圖紙等,。)
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。)
第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準,。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,,應當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。)
第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應當在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他如:1.根據國家有關規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金,。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,,無權請求返還定金,。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金,。2.根據國家有關規(guī)定,,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款,。承攬方不履行合同的,,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款,。定作方不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等,。)
第十二條承攬方的違約責任:
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,,有權解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物,,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權拒收,。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費,。
七,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應當償付定作方因此造成的損失。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,,補齊的,由承攬方對工作質量,,數量承擔責任,。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權拒收,,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格,、質量或設計等,,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬方有權解除合同,,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,,應當賠償承攬方的損失,。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應當承擔責任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九____年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份,。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
加工承攬責任協(xié)議書范本篇十
承攬人______________________,,以下簡稱甲方;
定作人:__________________,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行,。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格,、質量、數量,、加工費;
第二條加工成品的完工時間,、檢驗標準與方法,、包裝標準與費用承擔:;
第三條加工成品的交付時間,、地點,、運輸方法與運費承擔;
第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格,、質量,、數量,、價款及圖紙、技術資料;
第五條原材料交付時間,、地點,、包裝,、檢驗方法、運輸;
第六條加工費結算辦法與時間;
第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元,。乙方不履行合同的,,無權請求返還定金,。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金,。甲方不履行合同的,,除承擔違約責任外,,必須如數返還預付款,。乙方不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
第八條甲方的違約責任:
1,、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,,仍不符合合同規(guī)定,,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償,。
2,、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,,甲方應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
4、甲方逾期交付定作物,,應當向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金,。
5,、甲方不能交付定作物的,,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6,、由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,,達到合同規(guī)定的質量要求,,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任:
1,、乙方如中途變更定作物的數量,、規(guī)格、質量或設計等,,應當賠償甲方因此造成的損失,。
2、乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金,。
5,、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失,。
6,、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用,。
第十條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經有關部門證明后,,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應當承擔責任,,并賠償甲方因此造成的損失,。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成時,,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,、仲裁,、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經公證生效,,合同履行完畢即失效,。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處,、________物價局,、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳號:_________________帳號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
加工承攬責任協(xié)議書范本篇十一
承 攬 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯系方式:__________________________
定 作 方:__________________________
法定代表人:________________________
通訊地址:__________________________
聯系方式:__________________________
風險告知:在訂立加工承攬合同之前,,應當要了解對方履行合同的能力,。尤其是對承攬方能否完成委托項目,其設計能力,、設備條件,、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目,,都要了解清楚。即使全部符合要求,,并已經承攬多年業(yè)務,,也應查詢清楚,以避免因承攬方無實際完成能力而引起的合同糾紛,。
定作方委托承攬方加工____________,,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條 加工成品:_____________
第二條 加工成品質量要求:__________________________________________________
風險告知:當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目,不能模糊使人產生歧義,。特別應該注意的是,,合同注明的加工物必須是合法物,在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物,,是否需經有關部門批準才允許加工,,以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現不必要的法律糾紛。
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數量,、質量
1,。(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。
2,。(用定作方原材料完成工作的,,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間,、數量,、質量、規(guī)格提供原材料,,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件。
3,。交(提)原材料等物品日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1,。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,,應當及時通知定作方:定作方應當在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,,并及時通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。
2。承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品,。
3,。定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1,。按照合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準。
2,。定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,,應當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,,除定作方使用,、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換,。
3,。當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。
風險告知:關于定作物的檢查驗收,,承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作,。當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明:定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的,,定作物或項目,,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生的質量問題,,除定作方使用,保管不當等原因而造成質量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換,。
第七條 交貨的時間和地點
1。交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應當在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。
2,。交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準:委托運輸部門運輸的,,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準:自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間:雙方另有約定的,按約定的方法計算,。
風險告知:關于驗收標準,、方法及提出異議的期限,有標準的按照標準,,沒有標準的按雙方約定的要求檢驗,。對于檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協(xié)商,,最好注明提出異議的期限,,對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點,以此來避免不必要的糾紛,。
第八條 包裝要求及費用負擔:
__________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:
__________________________________________
第十條 結算方式及期限:
___________________________________________
第十一條 其他約定:
____________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
一,、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,,應當按質論價,,酌減酬金或價款:不同意利用的,應當負責修整或調換,,并承擔逾期交付的責任:經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理:少交,、遲交部分定作方不再需要的,,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三,、未按合同規(guī)包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),,應當向定作方償付違約金____ 元:(合同中無具體規(guī)定的,,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
風險告知:關于違約金的事項,,如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數額或計算方法。另外,,《加工承攬合同條例》對違約責任,、違約金結付定出了比例幅度:合同當事人應注意確定違約金的具體百分數。
未經定作方同意,,提前交付定作物,,定作方有權拒收。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。
七、實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失,。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,、補齊的,,由承攬方對工作質量、數量承擔責任,。
十,、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任,。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量,、規(guī)格,、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失,。
二,、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金:不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬方有權解除合同,,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失:承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,,承攬方有權將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方:變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應補償不足部分:如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失,。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金:以酬金計算的,,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,、無故拒絕接收定作物,,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任,,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決:協(xié)商不成按_____項處理:
1,。向仲裁機關申請仲裁:
2,。向______人民法院起訴。
本合同自_____年___月___日起生效,,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,,由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份:合同副本一式____份,,交____________(如經鑒證或公證,,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(公章):____________________ 承攬方(公章):____________________
法定代表人(簽章):_____________ 法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日 ________年______月______日
加工承攬責任協(xié)議書范本篇十二
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目,、產品名稱,、規(guī)格________數量________價格、交貨期:____________
項目產品名稱,、規(guī)格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工,。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方,。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應,。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負,。
5.質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收,。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等,,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品,,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償,。
甲方:____________紡織器材廠乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________地址:______________________
銀行帳號:__________________銀行帳號:__________________
________年________月______日
加工承攬責任協(xié)議書范本篇十三
合同編號:__________
定作人:____________簽訂地點:______________
承攬人:____________簽訂時間:______________
第一條加工物(注:空格如不夠用,,可以另接)
第二條定作人提供的材料(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準,、方法,、時間及提出異議的期限:____________________________。
第四條定作人提供技術資料,、圖紙的時間,、辦法及保密要求:____________________________。
第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙,、技術要求不合理的,,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復,。
第六條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是:___________________________,。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:______________________________,。
第八條加工物的技術標準、質量要求:______________________________,。
第九條加工物的包裝要求及費用負擔:______________________________,。
第十條加工物的交付方式、期限及地點:______________________________,。
第十一條加工物的驗收標準,、方法、期限及地點:______________________________,。
第十二條承攬人對加工物質量負責的期限及條件:______________________________,。
第十三條定作人應在年月日前向承攬人交付定金(大寫)______________________________元。
第十四條結算方式及期限:______________________________,。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失,。
(二)___________________
第十七條定作人違約責任:__________________
承攬人違約責任:__________________
第十八條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,,按下列第___種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交_____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向__________人民法院起訴,。
第十九條其他約定事項:__________________
年月日
鑒(公)證實行自愿原則)
北京市工商行政管理局制定
加工承攬責任協(xié)議書范本篇十四
訂立合同雙方:
承攬方: ________________________ 木具廠以下簡稱甲方
定作方: ________________________ 百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,,經雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
品名規(guī)格(長,,寬,,高cm)單位數量備注
玻璃柜臺
塑料臺面柜臺
玻璃臺面柜臺
棉布貨架
大百貨電器貨架
小百貨貨架
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳.
二,,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫,、肩角結構必須嚴密,堅固,、表面必須平整光滑,,木材無形變,翹曲,,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,,保證方正,平直,,安裝方便.
四,,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,,數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款 ________ 元(大寫 ________ 元).甲方不履行合同時,,除承擔違約責任外,,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),,據以結帳,,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,,應當向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,,乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格,、質量或設計等,,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,,乙方如無故拒絕接收定作物,,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經有關部門證明后,,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 ________ 年 ________ 月 ________ 日經公證生效,,合同履行完畢即失效.
本合同一式 ________ 份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,,縣物價局,,縣建設銀行各存一份.
甲方: ________________________ (蓋章)
代表人: ________________________
地址: ________________________
電話: ________________________
開戶銀行: ________________________
帳號: ________________________
乙方: ________________________
代表人: ________________________
地址: ________________________
電話: ________________________
開戶銀行: ________________________
帳號:________________________
加工承攬責任協(xié)議書范本篇十五
訂立合同雙方:
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,,經雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守,。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳,。
二,,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫、肩角結構必須嚴密,,堅固,、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,,撥縫,,松榫;塑料面要求平直,整齊,,四周不得有翹起,,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,,平直,,安裝方便。
四,,甲方按乙方質量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,,雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供,。
第四條圖紙由乙方于_______年______月_____日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,,并通知乙方。因此造成的損失,,由乙方賠償,。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,,數量以合同規(guī)定為標準,。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明,。
第七條交貨的時間和地點:_______年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,,辦理交接手續(xù),。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,,共計元,,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,,每件運輸費用均按元計算,,共計元,全部費用由乙方負擔,。運輸造成的損失,,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預付款元元),。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,,必須如數返還預付款,。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應返還,。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據以結帳,,并在收貨后十五天內通過銀行付款,。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,,乙方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,,乙方仍然需要的,,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
四,甲方逾期交付定作物的,,應當向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金,。
五,,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金,。
六,,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,,甲方應當負責修理,,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收,。
第十三條乙方的違約責任
一,,乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格,、質量或設計等,,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,,乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。
四,,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金,。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,,應當賠償甲方因此造成的損失,。
六,,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經有關部門證明后,,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應當承擔責任,,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,,或向合同管理機關申請調解,仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于_______年______月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效,。
本合同一式五份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,,縣物價局,,縣建設銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行
帳號:
日期:
加工承攬責任協(xié)議書范本篇十六
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲,、乙雙方的權利和義務,,根據《民法典》的有關規(guī)定,經協(xié)商一致,,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協(xié)議,,共同遵守,。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規(guī)格:_________________________________________
數量:_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。
2.乙方應按合同規(guī)定的時間,、數量,、質量,、規(guī)格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換,。
3.交(提)原材料等物品日期計算,,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.甲方在進行工作期間,,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方,;乙方應該在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,,并及時通知乙方,因此造成的損失,,由乙方賠償,。
2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,,應當嚴格遵守,,未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準,。
2.乙方應當按合同規(guī)定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明,。在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題,除乙方使用,、保管不當等原因而造成質量問題的以外,,由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提,;在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨,,甲方可陸續(xù)驗收付款,。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準,;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,,但甲方在發(fā)出提取定作物通知中,,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物,,乙方同意利用的,,應當按質論價,酌減酬金或價款,;不同意利用的,,應當負責修整或調換,并承擔逾期違約責任,;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
二、交付定作物的數量少于合同規(guī)定,,乙方仍然需要的,,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理,;少交,、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失,。
三,、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,,并承擔應此而支付的費用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由甲方賠償損失,。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),,皮當向乙方償付違約金____元,;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金,。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金,。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由乙方代為保管時,,應當償付乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。
七,、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失,。
八,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調換,、補齊的,,由甲方對工作質量、數量承擔責任,。
九,、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,,甲方應賠償乙方因此造成的損失,。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任,。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量,、規(guī)格,、質量或設計等,,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,、_合同簽訂后,,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金,。雙方沒有約定訂金的,,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,,并歸還甲方預付的全部工程款,。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料,、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失,;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金,;以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的_______%償付違約金,。
五、無故拒絕接收定作物,,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔因此而多支出的費用,。
第十四條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此發(fā)生的損失,對方不得提出賠償要求,。
第十五條 糾紛的處理
甲,、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,,按本合同約定的下列方法之一進行解決:
1.由________仲裁委員會仲裁,;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經甲,、乙雙方簽字后生效,。合同生效后,,甲,、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,,由甲,、己雙方通過協(xié)商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,,且與本合同具有同等效力,。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年,。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話:____________________ 電話:_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點:________________
加工承攬責任協(xié)議書范本篇十七
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名│規(guī)格│單位│數量│備注│
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
││││││
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,,需要封存樣品的,,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,,用承攬方原料完成工作的,,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時,,定作方有權要求重作,修理,,減少價款或退貨,。2,用定作方原材料完成工作的,,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應按合同規(guī)定的時間,數量,質量,,規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,,應立即通知定作方調換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。3,,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)
第四條技術資料,,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,,并及時通知定作方,因此造成的損失,,由定作方賠償,。2,承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品,。3,,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等,。)
第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。)
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
________________(1,,按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準,。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,,應當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換,。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。)
第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。2,,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算,。)
第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________
第十條結算方式及期限:____________________________________________________
第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據國家有關規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,,應當雙倍返還定金,。2.根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預付款,。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,,必須如數返還預付款,。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等,。)
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二,,交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應當照數補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償,。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,,逾期交付定作物,,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
未經定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權拒收,。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,,應當償付定作方實際支付的保管,,保養(yǎng)費。
七,,實行代運或送貨的定作物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應當償付定作方因此造成的損失,。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,,補齊的,由承攬方對工作質量,,數量承擔責任,。
十,,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任,。
第十三條定作方的違約責任:
一,,中途變更定作物的數量、規(guī)格,、質量或設計等,,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,,中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金,。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,,應當賠償承攬方的損失。
五,,超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,無故拒絕接收定作物,,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。 ( 勵志天下 )
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,,但應當采取積極措施,,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應當承擔責任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自一九____年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份,。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
一九_____年_______月______日訂