隨著人們法律意識的加強,，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。合同對于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫一篇合同,。下面是小編為大家整理的合同范本,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇一

乙方：

依照《民法典》及《中華人民共和國廣告法》等相關(guān)法規(guī),，就甲方委托乙方進行廣告牌噴繪安裝等一系列事宜,，在自愿、平等,、互利的基礎(chǔ)上,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，共同訂立以下合同條款,。

一,、項目類別(名稱)：xx公司戶外廣告牌畫面噴繪，以及跟蹤維護,、保修,。

二、合同期限：20×年月日到 20× 年 月日,。

三,、單價協(xié)議：

1、城區(qū)部分：

2,、城郊部分：包含高速路段,、機場周邊等區(qū)域2。2元/平方米;100平方以內(nèi)按2,。5元/平方,。

3、夷陵區(qū)部分：

4,、當(dāng)陽市3元/平方米;

5單次掛招商廣告200元/次,。 縣城另算。

6,、其他區(qū)域以協(xié)商價格為標(biāo)準(zhǔn),。

四,、費用及支付方式：

以第三條協(xié)議確定的單價以及安裝的實際面積為標(biāo)準(zhǔn)，進行月結(jié),。于次月15日以前結(jié)清,。

五、資質(zhì)提供

經(jīng)雙方約定,，乙方提供為完成本合同所需文本資料：

1,、營業(yè)執(zhí)照。

2,、稅務(wù)登記證,。

3、組織機構(gòu)代碼證,。

4,、法人代表身份證。

5,、操作工人保險,。

六、質(zhì)量驗收：

1,、乙方噴繪安裝要檢查廣告畫面的整潔,、美觀、拼接完整;(拼接由噴繪公司負(fù)責(zé))

2,、乙方須對廣告畫面安裝后進行跟蹤維護,，吹松吹散主動修復(fù);

七、甲方權(quán)利義務(wù)

1,、甲方有對乙方所懸掛畫面內(nèi)容審批的責(zé)任;

2,、甲方必須根據(jù)相應(yīng)規(guī)定，按時支付乙方戶外廣告牌安裝維修費用,，不得拖延,，不得非法扣減。

八,、乙方權(quán)利義務(wù)：

1,、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定保守甲方相關(guān)商業(yè)機密、及時完成工作并向甲方交付工作成果和驗收單,。

2,、乙方在施工中應(yīng)做到文明、安全施工,，施工完畢后將現(xiàn)場周圍清掃干凈;在操作過程中遇到自身無法協(xié)調(diào)解決的問題或意外狀況,，需及時與甲方或相關(guān)部門溝通。確保施工中的操作安全和交通安全,，施工過程中出現(xiàn)的一切安全事故均由乙方負(fù)責(zé),。

3,、乙方不得轉(zhuǎn)包和擅自分包，乙方應(yīng)保證其所選任或雇請的工作人員具有相關(guān)的工作資質(zhì),。

4,、乙方在工作過程中發(fā)生的工傷事故或其他內(nèi)外部糾紛，由乙方自行處理并承擔(dān)全部責(zé)任,。

5、乙方應(yīng)按當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)部門規(guī)定進行施工場地標(biāo)準(zhǔn)化管理,，因管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔(dān),。

6、乙方在安裝施工過程中不對廣告牌主體結(jié)構(gòu)造成損壞,，若有損壞應(yīng)按原樣恢復(fù)或賠償,。

7、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成安裝工作及時提交驗收報告,。

八,、違約責(zé)任：

1、甲乙雙方在簽訂合同后無故單方終止合同,，違約方應(yīng)承擔(dān)合同金額50%的違約金,。

2、乙方交付的工作成果不符合本合同約定,，或不符合國家強制性標(biāo)準(zhǔn),，甲方有權(quán)有要求乙方重做，更換,，或相應(yīng)減少價款,。由此給甲方造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償,。

九,、風(fēng)險責(zé)任承擔(dān)

乙方在制作安裝過程中及保修保質(zhì)期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)保證安全作業(yè),，杜絕安全責(zé)任事故的發(fā)生,，乙方制作安裝人員和乙方雇請人員的安全責(zé)任事故由乙方承擔(dān)責(zé)任，構(gòu)成對第三人侵權(quán)責(zé)任的,，由乙方承擔(dān)責(zé)任,。

十、合同爭議解決方法：

雙方因合同事宜發(fā)生爭議,，可及時協(xié)商,，協(xié)商不成的向甲方所在地人民法院起訴。

十一,、其它約定：

乙方應(yīng)于簽訂合同之日起一月內(nèi)提供相應(yīng)的公司資質(zhì)證明本合同經(jīng)雙方簽章即其法律效力,，未盡事宜,，雙方可協(xié)商訂立補充條款，經(jīng)雙方簽章后,，與主合同有同等效力,。本合同附件及補充協(xié)議與主合同有同等效力。

本合同壹式貳份,，雙方各執(zhí)壹份,，雙方簽字蓋章后即生效。

甲 方： 乙 方：

委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：

年 月 日 年 月 日

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇二

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

一?項目概況

2,、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準(zhǔn)

3,、項目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作,。

二,、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目，期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝,，時間從合同簽訂之日算起,。

三、安裝費結(jié)算方式

分次給付安裝費用,。

乙方廣告牌安裝好后,，通知甲方驗收。甲方應(yīng)在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用,。

四,、安裝方式及質(zhì)量、安全要求

1,、乙方包工包料,，包質(zhì)量包安全，負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個過程,。

2,、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計強度的要求,。

五,、制作、安裝工期

1,、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作,，并通知甲方驗收。若驗收不合格,，乙方應(yīng)在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工,，并通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間,，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工,，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，如遇到不可抗力因素,，如遇暴雪天,、臺風(fēng)等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期,。

六,、雙方權(quán)利與義務(wù)

1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌

2,、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故,，造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。

3,、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜,，均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任,。

4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn),。

5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工,，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù),、保險手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé)，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任,、致人損害的人身賠償,、財產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

七,、其他事項

1,、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成,，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟,。

2、本合同若有未盡事宜,，雙方另簽補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的,，以補充協(xié)議為準(zhǔn),。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,，一式貳份,，甲、乙雙方各執(zhí)壹份,。

甲方簽字：(蓋章) 聯(lián)系電話：年 月 日

乙方簽字：蓋章) 聯(lián)系電話：(年 月 日 日

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇三

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對物品不得偷換,。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商,。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙 由承攬方提供

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂后,，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),，在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),，在加工量全部完成時,，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),，預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為,，時間為簽訂合同之日起計算日,。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。雙方另有約定的,，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其它

(如： .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三,、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

十一,、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五,、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責(zé)任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，應(yīng)由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。

定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

地址： 地址：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇四

法人代表：陳件根

承包方： (以下簡稱乙方) 住所地：

身份證號碼：

一、履約保證金

合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元,。

二,、承攬經(jīng)營范圍

見彩圖及制作清單，乙方現(xiàn)場制作包安裝,。

三,、承攬結(jié)算方式

1、結(jié)算價款：廣告牌制作費4300元,。

2,、制作完工驗收合格后，按甲方規(guī)定給予付款,。

四,、雙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方必須服從甲方的管理,，遵守甲方的各項規(guī)章制度,，維護甲方的企業(yè)形象和服務(wù)品質(zhì)。

2,、乙方應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī),，做到安全施工，文明經(jīng)營,，并承擔(dān)經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切安全事故民事賠償責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,。

五,、本合同一式兩份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，未盡事宜協(xié)商解決,。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效。

甲方代表簽字(蓋章)：

乙方代表簽字(蓋章)：

年月日：

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇五

乙方：

甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù),，經(jīng)友好協(xié)商,，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律,、法規(guī)之規(guī)定,，現(xiàn)就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。

第一條：廣告牌制作

1,、廣告牌規(guī)格：

2,、材質(zhì)：

3、要求:

安裝地點：

第三條：工程造價及支付方式

1.廣告牌制作安裝費(即合同總價款)：

共計人民幣______元,，大寫______元整,。

2.支付方式：

a.合同簽訂之日,甲方向乙方支付總價款的50%,即______元為預(yù)付款。

b.廠內(nèi)制作完成,，進入現(xiàn)場組裝時,向乙方支付總價款的30%,即______元為進度款,。

c.工程安裝完畢，甲方向乙方支付總價款的17%,，即______元為尾款,，其余款項為該合同工程質(zhì)量保證金，半年內(nèi)付清,。

第四條：工程期限

自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起天,。如遇不可抗力因素(如雨、雪,、四級以上大風(fēng))工期順延,。

第五條、雙方權(quán)利,、義務(wù)

1,、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用,。

2,、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工,。

3,、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的樹木、花,、草可以移動,。

4、按本合同第三條規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作,、安裝費用,。

乙方：

1,、自甲方通知可以現(xiàn)場澆筑地基起_____日內(nèi)按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。

2,、嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工方案圖紙進行制作,、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符,，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定,。

第六條：關(guān)于驗收

1.乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收,，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收,，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。驗收合格,，進入保修期,。

2.工程質(zhì)量驗收以國家鋼結(jié)構(gòu)施工標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當(dāng)牢固,，抗風(fēng)力應(yīng)達(dá)到8級,。

第七條、違約責(zé)任：

1.甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款,，每逾期一日,，應(yīng)以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延,。

2.乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作,、安裝完成廣告牌，每逾期一日,，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金,。

4.如屬甲方原因，造成中途停工,，停建,，拆除等，均由甲方負(fù)責(zé),，乙方不退還預(yù)付款,。并有權(quán)就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完部分或全部的制作費。

第八條,、保修期限：

1,、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目整體質(zhì)保半年,。

2,、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。

甲方：__________乙方：__________

聯(lián)系電話：________聯(lián)系電話：________

廣告牌畫面噴繪安裝合同篇六

乙方：______________

甲,、乙雙方在平等自愿的情況下，經(jīng)協(xié)商一致,，根據(jù)及有關(guān)法律規(guī)定,，簽訂本合同并共同遵守。

1.合作事項：乙方租賃____大樓外墻廣告位,，并支付一定的租賃費于甲方,。

2.廣告設(shè)置地點：____省____市____路____號____大樓外墻，具體位置見22.1《效果圖》,。

3.廣告規(guī)格及廣告牌制作形式

3.3大樓正面：____米(寬)________米(高)=____平方米,，鋼構(gòu)架、三面翻和射燈加背膠噴畫,。

4.權(quán)力與義務(wù)

4.1乙方負(fù)責(zé)廣告位的規(guī)劃和廣告牌形式的設(shè)計,。

4.2乙方負(fù)責(zé)廣告牌的設(shè)計、建設(shè),、安裝,、建設(shè)所產(chǎn)生的所有費用，和租賃期內(nèi)向城市管理局繳交其規(guī)定的場地占用費,。

4.3乙方負(fù)責(zé)租賃期內(nèi)廣告牌,、三面翻機構(gòu)、廣告畫面,、電氣照明系統(tǒng)等申報,、安裝及維護，并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的費用,。

4.4乙方負(fù)責(zé)租賃期內(nèi)廣告牌的一切招商工作,，所有收益歸乙方所有。

4.5乙方建設(shè)廣告牌時,，不得隨意加建或更改經(jīng)由甲乙雙方確定的廣告牌尺寸,、廣告牌形式及廣告牌的結(jié)構(gòu)，以免影響建筑物結(jié)構(gòu),，如因現(xiàn)場條件的限制,，可建議可行的解決方案，與甲方協(xié)商解決,。

4.6乙方與甲方協(xié)商并取得認(rèn)可后,，有權(quán)將此廣告牌經(jīng)營權(quán)外包給第三方，其不影響本合同的效力,。

4.7乙方在租賃期內(nèi)發(fā)布的廣告必須符合《中華人民共和國廣告法》及相關(guān)國家法規(guī),，并承擔(dān)違反《中華人民共和國廣告法》及相關(guān)國家法規(guī)而產(chǎn)生的責(zé)任。

4.8乙方確保在同等條件下，____大樓的租戶和業(yè)主擁有優(yōu)先投放廣告的權(quán)利,。

4.9乙方承擔(dān)廣告牌圖紙審核費(______萬元內(nèi)),、設(shè)計費(______萬元)、鋼結(jié)構(gòu)安裝施工資質(zhì)掛靠費(______萬元內(nèi)),、甲方工程師驗收費(______萬元);如在簽訂合同后,，因圖紙審核費、甲方工程師驗收費額外增加或甲方的原因而產(chǎn)生其它的費用,，乙方無需負(fù)責(zé),。

4.10甲方有責(zé)任協(xié)助公關(guān)____省____市城市管理局、____省____市規(guī)劃局等政府行政部門,，令該受租賃的廣告位置可按規(guī)定發(fā)布廣告,，及協(xié)助乙方獲得該位置的廣告發(fā)布權(quán)。

4.11建設(shè)期間,，甲方有責(zé)任協(xié)助乙方創(chuàng)造有利的施工環(huán)境,，安排好場地、用電及協(xié)助溝通的人員,。

4.12甲方作為建筑物業(yè)主對廣告牌擁有建議權(quán)和驗收權(quán),。

4.13甲方有義務(wù)監(jiān)督廣告牌的運作是否正常，如見不正常,，即通知乙方,。

4.14甲方有責(zé)任在力所能及的情況下，按乙方的請求,，設(shè)定有利于招商的條件或環(huán)境(如：幫助乙方收集并提供租戶的聯(lián)系資料;介紹租戶給乙方認(rèn)識;協(xié)助乙方設(shè)立招商電話等等),。

4.15甲方享有建筑物業(yè)主的權(quán)利，有責(zé)任在乙方的付款期內(nèi)以書面的形式向乙方催收場地租賃費,，并享有乙方付予的場地租賃費,。

6.場地租賃期及租賃費：

6.2場地租賃管理費(含稅價)：______元/年__________年=____________元;即大寫人民幣：__________________。

7.付款方式

7.5其它的租賃款支付方式,，依此類推;

8.驗收

8.2驗收合格后,，四方各執(zhí)一份驗收報告留底。

9.質(zhì)量保證

9.2乙方須保證戶外廣告設(shè)置物及廣告畫面質(zhì)量良好;如在發(fā)布期內(nèi)廣告畫面出現(xiàn)破損或嚴(yán)重褪色,，乙方應(yīng)在______個工作日內(nèi)將其修復(fù)或更換,，并將修復(fù)或更換的情況通報甲方;如該廣告牌因不可抗力的因素令發(fā)布受影響，甲方在得到市有關(guān)主管部門的認(rèn)可后,，按每延誤一天順延一天廣告位租賃期給乙方;如該廣告牌因意外暫時停止發(fā)布,，乙方應(yīng)及時通知甲方;如該廣告牌在發(fā)布期內(nèi)被政府征用，甲方應(yīng)及時通知乙方,，并與乙方協(xié)商后,，方能答復(fù)政府,，同時甲方還應(yīng)配合乙方向政府辦理相關(guān)費用補償事宜，所有費用補償金歸乙方所有,。

9.3廣告照明時間每天不少于______小時(廣告照明時間視季節(jié)而調(diào)整,，一般為每日的______—______)。三面翻運轉(zhuǎn)時間為每天______個小時,，即每日的______—______,，可視需要而調(diào)整。

10.產(chǎn)權(quán)關(guān)系

10.1乙方擁有廣告牌在租賃期內(nèi)的產(chǎn)權(quán)所有權(quán),，

10.2乙方的租賃期滿后，在甲方向乙方支付完廣告牌的剩余價值之前,，此廣告牌的所有權(quán)仍歸乙方所有,，甲方不得擅自處理此廣告牌的租賃權(quán);在甲方向乙方支付完此廣告牌的剩余價值之后，此廣告牌的所有權(quán)歸甲方所有,，甲方處理廣告牌的任何事項都與乙方無關(guān),。

10.3乙方在租賃期內(nèi)和租賃期滿后甲方支付剩余價值前，雖然擁有廣告牌的所有權(quán),，但不能因雙方的合作終止而擅自拆卸廣告牌,。

10.4廣告牌的所有權(quán)和剩余價值的交接只由甲乙雙方操作。

11.租賃期滿處理方式

11.3若乙方的租賃期滿后,，甲乙雙方的任何一方經(jīng)再三思量后,，無意再繼續(xù)合作下去，在沒有第三方愿意承接此廣告牌的租賃權(quán)前,，甲方可延遲支付此廣告牌扣除折舊費后的剩余價值,，但此期間不可發(fā)布任何形式的廣告;在有第三方愿意承接此廣告牌的租賃權(quán)后，甲方應(yīng)在第三方承接此廣告牌之日起的一個月內(nèi)向乙方支付此廣告牌扣除折舊費后的剩余價值;如甲方逾期不付給乙方,，乙方有權(quán)阻止第三方承接單位發(fā)布廣告,。

11.4廣告牌的剩余價值應(yīng)由甲乙雙方友好協(xié)商，或由甲乙雙方認(rèn)可的工程評估公司或個人評估,，雙方任何一方不認(rèn)可的評估公司或個人評估出來的剩余價值都視作無效;如甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商和評估公司或個人的評估都無法解決的,，可向當(dāng)?shù)卦V訟委員會或人民法院訴訟解決。

12.政府因素：在媒體發(fā)布期內(nèi),，如因國家或地方政府的政策,、法規(guī)、法令等原因,，造成本合同無法繼續(xù)履行或中斷履行的,，甲乙雙方在與政府處理完相關(guān)事宜后，應(yīng)順延廣告位租賃期,，其善后事宜由雙方友好協(xié)商解決,。

13.不可抗力：指本合同簽訂后發(fā)生的一方無法合理控制的,、阻止并妨礙一方全部或部分履行其在本合同項目義務(wù)的任何事件，包括但不限于地震,、臺風(fēng),、水災(zāi)、大雨,、其它自然災(zāi)害,、戰(zhàn)爭、暴動,、罷工,、騷亂、嘩變等,。由不可抗力因素造成本合同無法履行或延遲履行,，甲乙雙方應(yīng)盡力消除，并可免除責(zé)任;但在不可抗力因素消除之后,，雙方繼續(xù)履行合同,，廣告位租賃期也相應(yīng)順延。

14.安全責(zé)任：在安裝和租賃期內(nèi),，因廣告牌,、廣告畫或廣告牌的相關(guān)設(shè)備而造成人員、財產(chǎn)等損害,，與甲方無關(guān),，應(yīng)由乙方承擔(dān)所有責(zé)任;在安裝和租賃期以外，與此廣告牌有關(guān)的任何責(zé)任,、事故,，都與乙方無關(guān)，其責(zé)任人為甲方,。

15.保密制度

15.1甲乙雙方應(yīng)保密雙方的合作關(guān)系和方式,，不得向第三方透露;

15.2甲乙雙方應(yīng)保守合同條款的秘密，不得向任何第三方透露合同的條款,。

16.本合同自雙方簽章之日起生效,，至租賃期結(jié)束且甲方已經(jīng)支付廣告牌的剩余價值之日止，如需續(xù)期,，需另行簽訂合同,。

17.違約責(zé)任

17.5甲方必須確保乙方的租賃期，不得因____大樓的業(yè)主或____大樓的承包商的變更而影響了本合同規(guī)定乙方所擁有的權(quán)益,，否則視為甲方毀約,，并由甲方賠償乙方的一切損失。

18.爭議或糾紛處理：在本合同履行期內(nèi),，雙方發(fā)生爭議時,，雙方可采取友好協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解;如當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,，可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴,。

19.在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽訂補充合同,，并具有同等法律效率,。

20.如因甲乙雙方的任何一方的變更，其責(zé)任與義務(wù)應(yīng)由變更方的下一繼承者承擔(dān),，本合同的法律效率依然有效,。

21.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力,。

22.附件

22.1《效果圖》

22.2《廣告牌結(jié)構(gòu)圖》

簽代表：___________簽代表：______________