在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，越來越多事情需要用到合同,，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶,。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢,？下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪０?，希望能夠幫到你?

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇一

承建人(乙方):

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合本本工程具體情況,，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù),，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同,。以資甲、乙雙方共同遵守,。

一,、建筑項(xiàng)目：私人住宅主體項(xiàng)目。

二,、建筑面積：按實(shí)際板面計(jì)算,。

三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工,，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥,，做磚粉墻,，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400,、4根ф16鑼紋鋼,。打板厚度

第

一、二層120,，

第三層80,，再做琉璃瓦。

四,、外觀按圖施工,，門窗，外墻磚等,，其中鋁合金窗改為普通平開窗,。

五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手,。

六,、單價(jià)按實(shí)際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍x肆拾元整,，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元,。

七、工期在________年____月____日前完工,。

八,、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層,，安裝電線,，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署,。

九,、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān),。

十、本合同一式兩份,，甲,、乙雙方各一份，自簽字之日起生效,。

甲方簽字：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系電話：

乙方簽字：

身份證號(hào)碼：

聯(lián)系電話：

________年____月____日

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇二

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲,、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，本著平等、互利,、互惠,、友好、自愿的原則,，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1,、甲方將 德惠超市馬邊店涂料,、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成,，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容,。

2、分項(xiàng)工程單價(jià)： 1,、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工),。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?,。3,，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4,、清水漆：15.00元每平方米(噴漆,，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5,、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按展開面積計(jì)算,，不按板材計(jì)算,。

3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

4,、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期,，總工期為 18 天。

二,、付款方式：

1,、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2,、工程竣工交驗(yàn)合格,，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %,，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個(gè)月,。

三,、甲方責(zé)任

1、辦理好工程開工的手續(xù),，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖,。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

3,、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,，如施工用水、電和庫房等工作必備條件,，開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,，按合同規(guī)定付款給乙方,，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作,，對乙方違反有關(guān)安全,、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告,、罰款等處罰;

6,、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理,。

三,、乙方責(zé)任

1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,，不得擅自更改圖紙,，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

2,、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備),、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包,，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成,，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);

3,、乙方要保證材料利用率,，不得浪費(fèi),、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4,、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,，做到文明施工、安全施工,。

四,、質(zhì)量要求

1、嚴(yán)格按照甲方要求施工,。

2,、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

3,、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服,。

4,、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5,、木制道具清水漆必須噴,。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改,，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

7,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),，按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;

8,、甲方在使用過程中,，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進(jìn)行維修的,，甲方可另請他人,，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

五,、安全施工與檢查

1,、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,，采取必須的安全防護(hù)措施,，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,，所有責(zé)任由乙方承擔(dān),，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;

3、施工進(jìn)程中,，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,，對于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰,。

六、違約責(zé)任

1,、違反本合同約定,，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失,，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;

2,、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響,、停水停電,、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,，則工期順延,，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,，給甲方造成損失的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天,，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金,，延誤超過 2 天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同,，并不再支付合同尾款,。

七、合同解除

1,、合同履行完畢后,，本合同自動(dòng)解除;

2、合同履行過程中,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中,，如發(fā)生不可抗力因素,，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任,。

八,、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,，協(xié)商不成的,，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九,、合同履行過程中,，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份,，甲乙雙方各執(zhí) 1 份,，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分,，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(hào)(復(fù)印件附后)

本合同簽約代表人： 電 話

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇三

委托方_______________________簽訂地點(diǎn)：________________________

承攬方_______________________簽訂日期：__________年____月____日

依照《中華人民共和國民法典》,、《加工承攬合同條例》,、《公共管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同信守。

第一條廣告播出要求,。

1.1廣告內(nèi)容及證件：__________________________________________

__________________________________________

1.2播出頻道和時(shí)間：__________________________________________

1.3制作形式：______________________________________________

1.4廣告長度：______________________________________________

1.5播出形式：______________________________________________

1.6播出日期：______________________________________________

第二條廣告費(fèi)及支付方法,。

2.1廣告費(fèi)

2.2支付方法及時(shí)間：

2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則,，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi),。

第三條違約責(zé)任

3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)____________%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用,，每逾期一天,，按所欠款項(xiàng)的_________償付違約金。

3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)________%的違約金,，不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天,，按未履行部分廣告費(fèi)的________償付違約金,。

3.3其它違約責(zé)任,，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

第四條糾紛解決方式,。

發(fā)生合同糾紛,，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項(xiàng)規(guī)定辦理,。

1.向____________________地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;

2.向____________________地人民法院起訴,。

第五條雙方商定的其他事項(xiàng)。__________________________________

第六條附則,。

6.1本合同附件_________件,，名稱：______________________________

________________________________________________________

6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。

委托方

單位名稱(蓋章)

地址：

郵政編碼：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

開戶銀行：

帳戶：承攬方

單位名稱(蓋章)

地址：

郵政編碼：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

廣告業(yè)務(wù)員證號(hào)：

開戶銀行：

帳戶：

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇四

承攬方(甲方)：________

定作方(乙方)：________

雙方根據(jù)有關(guān)法律協(xié)商一致,，簽訂本合同,，共同遵守執(zhí)行：

1.產(chǎn)品名稱、型號(hào)及規(guī)格,、數(shù)量,、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定：________。

2.交貨辦法：________

(1)交貨地點(diǎn)：________

(2)運(yùn)輸：由甲代辦,，但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),，甲交運(yùn)日期即為交貨日期。

3.付款辦法：貨物交貨后,，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。

4.驗(yàn)收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉庫驗(yàn)收,，如不能派員驗(yàn)收,，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。

5.違約責(zé)任：________

6.附則：

(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,，雙方另行簽訂合同,。

(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因,，甲方須在天前通知撤銷加工合同,，否則按違約處以罰金，賠償對方損失,。

(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效,。

(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份,。

(5)貨物運(yùn)達(dá)站,。

(6)收貨人。

(7)合同糾紛的處理。

甲方(簽字蓋章)：________

乙方(簽字蓋章)：________

開戶銀行：________

開戶銀行：________

賬號(hào)：________

賬號(hào)：________

簽訂日期：________

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇五

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

身份證號(hào)：

地址：

聯(lián)系方式：

上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,，簽訂本合同以共同遵守,。

房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑,、封頂?shù)雀黜?xiàng)工作內(nèi)容,，并滿足規(guī)范和甲方要求。

1,、工程價(jià)款：

2,、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3,、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算,，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%,，工程竣工以后支付%,，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年,。

1,、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，但不對乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo),，甲方只驗(yàn)收乙方的修建成果,。

3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工,，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求,，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,，并責(zé)令其返工,，直到符合要求為止,。

4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作,。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi),，乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金,，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,，將退還乙方%的保證金。

5,、工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn)，自行負(fù)責(zé)施工人員的安全,，發(fā)生任何意外事故,，均由乙方自行負(fù)責(zé)。

6,、工程進(jìn)度：乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求,，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度,。

7,、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理?xiàng)l例，不得打架斗毆,，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,，通過正當(dāng)方式解決。

8,、乙方應(yīng)按時(shí)結(jié)清工人工資,，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān),。

1,、本合同一式兩份，甲方一份,，乙方一份,，具有同等法律效力，

2,、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,，在工程竣工驗(yàn)收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，乙方對內(nèi),、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效,。

3、合同未盡事宜,，由甲乙雙方協(xié)商解決,。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

簽署時(shí)間：年月日

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇六

（甲方）

（乙方）

鑒定地點(diǎn)：鑒定時(shí)間年月日

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立本合同。

甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù),，車輛情況分別為：

1,、廠牌車型，車號(hào),，顏色,，營運(yùn)證號(hào)碼,，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，車架,，

2,、廠牌車型，車號(hào),，顏色,，營運(yùn)證號(hào)碼，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào),，車架,。

期限從年月日時(shí)起，至年月日時(shí)止,，共計(jì)天,。

合同總費(fèi)用為元（人民幣）（大寫元整），乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清,。

1,、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下,，合同中未注明的事宜,，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。

2,、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,，甲方全部承擔(dān),。如果甲方使用無營運(yùn)證的車輛從事運(yùn)輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報(bào)的權(quán)利,。

3,、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計(jì)劃,，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn),，由乙方指定的人員在行車計(jì)劃上簽字，作為履行合同的原始記錄,。

4,、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級(jí)維護(hù)及車輛年檢,、年審,。

5、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn),、車輛損失保險(xiǎn),、司乘座位保險(xiǎn)、玻璃破碎保險(xiǎn)等。

6,、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故,，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任,。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任,。

7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定,，即《xx省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l列》,、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng)，如有違反,，乙方可向運(yùn)政管理部門舉報(bào),。

8、甲方保證提供禮貌,、周密,、易懂、易接受的全方位服務(wù),，按照乙方提供的行車計(jì)劃執(zhí)行,。

9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回,，如確需收回,，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號(hào)的車輛完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。

10,、服務(wù)期內(nèi),，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車,，因違法,、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé),，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,。

11、甲方不得利用服務(wù)車輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),，不得將已提供給乙方的車輛出租,、典當(dāng)、抵押,，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé),。

12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi),、過路過橋費(fèi),、停車費(fèi),、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。

13,、正常駕駛時(shí)發(fā)現(xiàn)車輛使用異?；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施,，確保行車計(jì)劃的執(zhí)行,，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。

14,、若發(fā)生事故,，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險(xiǎn)公司聯(lián)系，并通知乙方,，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失,。

15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報(bào)告公安交通管理部門,，保護(hù)好現(xiàn)場,，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后不足的部分,。事故期間不計(jì)算服務(wù)費(fèi),。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任（包括連帶責(zé)任）。

16,、甲方中途如不能按約定提供車輛,，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)%的違約金。

1,、按照乙方宣傳的需要,，負(fù)責(zé)制定行車計(jì)劃，并提交給甲方,。

2,、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)對服務(wù)車輛進(jìn)行包裝,。

3,、經(jīng)甲、乙雙方約定,，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名,，駕駛證號(hào)，是甲方車輛的指定駕駛員,。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,，視為違約，乙方有權(quán)解除合同,。

4,、乙方中途退車，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)%的違約金,。

1,、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決,。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí),，可向運(yùn)政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院,。

2,、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份,，甲方一份,，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件,、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分,。

3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方,，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除,。

1、甲方發(fā)生交通肇事后,，甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T,，繼續(xù)完成行車計(jì)劃。

2,、服務(wù)期間,，甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生車輛被盜,、報(bào)廢及其它形式的滅失,，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

甲方：乙方：

單位名稱（章）：單位名稱（章）：

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

年月日年月日

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇七

定作人：（填寫全稱）___________________

承攬人：（填寫全稱）___________________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同,。

第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,，寫為見合同附件一）

1.1品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

1.2規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào)）

1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量,，并注明單位）

1.4備注：（如無內(nèi)容,，在空格處劃線）

第二條合同價(jià)款

2.1合同價(jià)款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,，并注明幣種）

2.2付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

2.3付款時(shí)間：（寫明年,、月,、日）

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

3.1質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱）

3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度,、強(qiáng)度,、韌性、抗腐蝕,、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）

3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn),。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：

材料名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額

單價(jià)（元）

總金額

（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件,，寫明見合同附件二）

4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料,。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,。

第五條技術(shù)資料,、圖紙的提供

5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。

5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見,。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償,。

5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收）

6.2驗(yàn)收方法：（寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）

6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間：（寫明具體時(shí)間年,、月、日）

6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址）

6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。

6.6對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定,。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),以（寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn),。

第七條交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時(shí)間：（寫明年、月,、日）

7.1.2自提定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址不可省略）

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時(shí)間：（如選擇了7.1,，則在空格處劃線）

7.2.2送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。

7.4交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn),；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間,。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

8.1包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）

8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān)）

第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

9.1定作物的運(yùn)輸方式：（寫明是汽車,、火車,、水運(yùn)或其他方式）

9.2運(yùn)輸費(fèi)用由（如無內(nèi)容,，在空格處劃線）承擔(dān),。

第十條定作物的保修

10.1定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止）

10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。

第十一條定金及預(yù)付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大,、小寫兩種形式填寫）

11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：（寫明年,、月、日）

11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大,、小寫兩種形式填寫）

11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間：（寫明年,、月、日）

第十二條承攬人的違約責(zé)任：

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償,。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。因包裝不符合同約定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬人賠償損失,。

12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金,。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金,。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失,。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的,，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元,。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān),。

12.12其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容,，在空格處劃線）

第十三條定作人的違約責(zé)任：

13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失,。

13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的％的違約金。

13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失,；承攬人不要求解除合同的,，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。

13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。

13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,，直至付清時(shí)止,。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用,。

13.8其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容,，在空格處劃線）

第十四條不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任,。

第十五條爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成,，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則,，在定作人住所地,、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院）法院,。

第十六條本合同簽訂地點(diǎn)（填寫到縣級(jí)）

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。

第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份,，承攬人執(zhí)份,。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

定作人：（公章）___________________

承攬人：___________________（公章）

住所：___________________

住所：___________________

法定代表人或___________________

法定代表人或委托代理人：___________________

委托代理人：___________________

電話：___________________

電話：___________________

傳真：___________________

傳真：___________________

開戶銀行：___________________

開戶銀行：___________________

賬號(hào)：___________________

賬號(hào)：___________________

郵政編碼：___________________

郵政編碼：___________________

合同簽訂時(shí)間：__年_月_日

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇八

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要,，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成,，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》,、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容：

一,、工程概況

1、工程名稱：

2,、工程地點(diǎn)：

3,、工程范圍

甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中,，土石方承攬工程,，工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。

二,、承攬方式

1,、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,，視為乙方根本性違約,。

2、乙方承攬施工過程中所有機(jī)械設(shè)備,、爆破材料(土石方破碎,，另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械,、土石方外運(yùn),、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺(tái)和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任，甲方有權(quán)直接向乙方追償,。

3,、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

四、工程施工期限

1,、乙方承攬施工工期為日,，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場施工起計(jì)算工期至年月日止。

2、因不可抗拒造成延誤工期,，工期順延,。

五、工程價(jià)款及支付辦法

1,、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算,，土方、頁巖綜合價(jià)每立方元整,。大寫：元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)),。

2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款,，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款,。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%,。

六,、工程成果及質(zhì)量

1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測地場平達(dá)甲方施工圖紙指定高程,，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);

2,、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可,。

七,、工程量計(jì)算方法

乙方進(jìn)場時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測，甲方對各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè),，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,，雙方測量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場平土石方無論厚薄,、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算,。

八、工程驗(yàn)收

1,、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收,。

2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn),。

九,、甲方權(quán)利義務(wù)

1、甲方提供土石方倒土場地,，場地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),，運(yùn)土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));

2、提供乙方施工場平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工,，指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工程測量;

3,、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況,，并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;

4、甲方為施工提供所需的用水,、電接口,，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);

5,、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款,，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費(fèi)用;

6,、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,，甲方應(yīng)及時(shí)組織對乙方所完成工程驗(yàn)收。

7,、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員,。

8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料,。

十,、乙方權(quán)利義務(wù)

1、提供進(jìn)場施工必備的有關(guān)資料和文件,，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,，提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。

2,、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,，進(jìn)場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,，負(fù)責(zé)合同覆行,，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,，并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任,。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,，按甲方要求組織施工,，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程,。

4,、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

5,、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料,，如損失或被損壞，由乙方自行負(fù)責(zé),。

6,、乙方支付民工工資,、運(yùn)輸、機(jī)械,、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔,。

十一、違約責(zé)任

甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失,。

十二,、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成,，由甲方公司住所地人民法院管轄,。

十三、本合同未盡事宜,，甲乙雙方另行以書面形式補(bǔ)充約定,。

十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,，結(jié)清賬后自動(dòng)失效,，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,，甲方執(zhí)三份,，乙方執(zhí)一份。

注明：油料如出現(xiàn)國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià),，超出另行計(jì)價(jià),。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇九

簽訂日期：__________年____月____日

承攬方（全稱）：__________________

定作方（全稱）：__________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，以資共同信守,。

1．品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價(jià)格、交提貨日期

品名

規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額分期交（收）貨數(shù)量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分＄____

2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：__________________________________________

3．原材料來源及互利方法：______________________________________________

4．交（收）貨方法,、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：__________________________________

5．貨款結(jié)算時(shí)間及方法：________________________________________________

6．包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：________________________________

7．違約責(zé)任：__________________________________________________________

8．其他：______________________________________________________________

9．不可抗力____________________________________________________________

10．本合同自簽訂之日起,，雙方蓋章簽字后生效,。

11．本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,，要求調(diào)解,、仲裁處理。

12．本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份_______________________________________

13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止,。

承攬人：法人委托書號(hào)碼__

營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼定作人：_________________

法人委托書號(hào)碼：____________________

營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼承攬人：_________________

法定代表人：_________________

開戶銀行：_________________

帳號(hào)：_________________

電話號(hào)碼：_________________

電掛：_________________

住址：_________________

定作人：（蓋章）__________________

法定代表人：__________________

開戶銀行：__________________

帳號(hào)：__________________

電話號(hào)碼：__________________

電掛：__________________

住址：__________________

20__年_月_日

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇十

發(fā)包方(簡稱甲方)：_________________________

承包方(簡稱乙方)：_________________________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行住房裝修，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,，合本工程的具體情況,，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守,。

1.裝飾施工地點(diǎn)：

2.住房構(gòu)：房型房廳套,，施工面積平方米。

3.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》,。

4.承包方式：________(包工包料,、清包工、部分承包),。

5.工期：自________年________月________日開工,，至________年________月________日竣工，________工期________天,。

1.工程總價(jià)款：￥_________元,，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報(bào)價(jià)單。

2.工程款付款方式按下列方式支付：

(1)第一次,，對預(yù)算設(shè)計(jì)認(rèn)可簽訂合同之日,。支付10000元訂金，第二次付款時(shí)扣除

(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價(jià)50%合計(jì)_________元

(3)第三次施工過程中工期進(jìn)度過半支付工程總造價(jià)40%合計(jì)_________元

(4)第四次竣工驗(yàn)收當(dāng)天支付工程總造價(jià)10%合計(jì)_________元

(5)工程保修期兩年,。工程款全部清后,，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算,。

1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報(bào)價(jià)單。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料,、設(shè)備,，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料,、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的,，由此造成工程損失的,，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,，經(jīng)乙方驗(yàn)收,，由乙方負(fù)責(zé)保管,，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定,，由于保管不當(dāng)造成的損失,，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

2.乙方對甲方采購的裝飾材料,、設(shè)備,，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意,，不得挪作他用,。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料,、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,。

3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,，應(yīng)禁止使用。如已使用,，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé),。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品,，應(yīng)按材料,、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

1.本工程執(zhí)行dbj08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》,、db31/t30–1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.本工程由________方設(shè)計(jì)施工方案,。

3.甲方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),，工期順延,。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),，工期不變,。

4.在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,，雙方同意后,，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工.由此影響竣工日期，甲,、乙雙方商定,。

5.工程驗(yàn)收甲,、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn),。事后,，若甲方要求復(fù)驗(yàn),，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn),。若復(fù)驗(yàn)合格,，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),，工期也予順延。

6.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收,，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期,。

五,、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,，主要包括電氣線路,、煤氣管道、自來水和其它管道暢通,、合格,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水,、停電,、物品毀壞等事故發(fā)生,。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償,。

1、甲方應(yīng)在開工前,，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙,，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水,、電等必備條件,，并說明使用注意事項(xiàng)。做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作,。

2,、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工,，保質(zhì)保量,、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,，對其行為乙乙方應(yīng)予認(rèn)可,。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重構(gòu)及各種共用設(shè)備管線,。

1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,，每停工一天,，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金,。

2.由于乙方原因逾期竣工的,，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金,。

雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的,，可以提交人民法院訴訟,。

合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守,。

合同附件為本合同的組成部分,。

甲方(簽章)：_____________電話：_____________

乙方(簽章)：_____________電話：_____________

簽訂地點(diǎn)：_____________

簽訂日期：_______年_______月_______日

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇十一

簽訂時(shí)間：年 月 日 合同編號(hào)：

乙方（供方）： 第一條 采購清單：

甲方（需方）： 中鐵九局集團(tuán)第七工程有限公司

第二條 供貨時(shí)間：供貨時(shí)間以甲方通知時(shí)間為準(zhǔn)。 第三條 調(diào)價(jià)方法： 合同簽訂單價(jià)為當(dāng)日我的鋼鐵網(wǎng)公布的市場建筑鋼材價(jià)格行情,，作為基準(zhǔn)價(jià)格,。貨到現(xiàn)場當(dāng)日依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)公布價(jià)格為準(zhǔn)，幅度超過±100元時(shí)進(jìn)行調(diào)價(jià),，按基準(zhǔn)價(jià)±100元結(jié)算,，幅度不超過時(shí)按簽訂價(jià)結(jié)算。

第四條 到貨地點(diǎn),、運(yùn)輸方式,、運(yùn)雜費(fèi)及其他費(fèi)用約定：甲方 施工現(xiàn)場。汽車運(yùn)輸,，確定運(yùn)費(fèi)為/噸,。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對應(yīng)的有效材質(zhì)單。

第六條 計(jì)算方法：鋼筋依據(jù)理論值換算計(jì)重,；盤圓依據(jù)過磅檢斤計(jì)重,。

第七條 包裝及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按國家標(biāo)準(zhǔn)綁扎。驗(yàn)收貨物做到無彎曲,，無銹蝕,。試驗(yàn)結(jié)果以甲方試驗(yàn)室復(fù)檢報(bào)告為準(zhǔn)，不合格品乙方無條件退場,。

第八條 結(jié)算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數(shù)量和質(zhì)量上無問題,，貨款全額支付無拖欠時(shí)，本合同自動(dòng)解除,。

第十條 違約責(zé)任和雙方義務(wù)：

乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其它要求履行交貨義務(wù),，承擔(dān)由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進(jìn)行對賬并簽認(rèn),，乙方按對賬結(jié)果開據(jù)合法有效發(fā)票,。

第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由沈陽鐵路運(yùn)輸法院裁決,。

第十二條 本合同一式肆份,，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,。

第十三條 其他約定事項(xiàng)：

本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量,，供貨與結(jié)算按現(xiàn)場實(shí)際需用量為準(zhǔn)，如超出合同簽訂數(shù)量的10%時(shí)雙方需另附補(bǔ)充協(xié)議,。

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇十二

(甲方)：

(乙方)：

鑒定地點(diǎn)：xx縣

鑒定時(shí)間：20xx年xx月xx日

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立本合同。

第一條,、運(yùn)輸服務(wù)要求

甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù),，車輛情況分別為：

1、廠牌車型,，營運(yùn)證號(hào)碼,，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)，車架,，

2,、廠牌車型，營運(yùn)證號(hào)碼,，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào),，車架。

第二條,、服務(wù)期限

期限從20xx年xx月xx日起,，至20xx年xx月xx日止，共計(jì)天,。

第三條,、服務(wù)費(fèi)用

合同總費(fèi)用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清,。

第四條,、甲方責(zé)任

1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T,。正常情況下,，合同中未注明的事宜,，甲方自行承擔(dān)責(zé)任,。

2,、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件,。因證件不全而給乙方造成的損失,，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運(yùn)證的車輛從事運(yùn)輸服務(wù)活動(dòng),，乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報(bào)的權(quán)利,。

3、在服務(wù)期內(nèi),，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計(jì)劃,，在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車計(jì)劃上簽字,，作為履行合同的原始記錄,。

4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級(jí)維護(hù)及車輛年檢,、年審,。

5、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn),、車輛損失保險(xiǎn),、司乘座位保險(xiǎn)、玻璃破碎保險(xiǎn)等,。

6,、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理,，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任,。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。

7,、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定,，即《四川省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l列》、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營活動(dòng),，如有違反,，乙方可向運(yùn)政管理部門舉報(bào)。

8,、甲方保證提供禮貌,、周密、易懂,、易接受的全方位服務(wù),，按照乙方提供的行車計(jì)劃執(zhí)行。

9,、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回,，如確需收回,，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號(hào)的車輛完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。

10,、服務(wù)期內(nèi),，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車,，因違法,、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé),，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,。

11、甲方不得利用服務(wù)車輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),，不得將已提供給乙方的車輛出租,、典當(dāng),、抵押,，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。

12,、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi),、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi),、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān),。

13、正常駕駛時(shí)發(fā)現(xiàn)車輛使用異?；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方,，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施，確保行車計(jì)劃的執(zhí)行,，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失,。

14、若發(fā)生事故,，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險(xiǎn)公司聯(lián)系,，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的.一切損失,。

15,、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報(bào)告公安交通管理部門，保護(hù)好現(xiàn)場,，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任,，負(fù)擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后不足的部分。事故期間不計(jì)算服務(wù)費(fèi),。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任),。

16,、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)10%的違約金,。

第五條,、乙方責(zé)任

1、按照乙方宣傳的需要,，負(fù)責(zé)制定行車計(jì)劃,，并提交給甲方。

2,、按照乙方宣傳的需要,，負(fù)責(zé)對服務(wù)車輛進(jìn)行包裝。

3,、經(jīng)甲,、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號(hào),，是甲方車輛的指定駕駛員,。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約,，乙方有權(quán)解除合同,。

4、乙方中途退車,，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)10%的違約金。

第六條,、糾紛解決方式

1,、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決,。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí),，可向運(yùn)政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院,。

2,、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份,，甲方一份,，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件,、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分,。

3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方,，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除,。

第七條,、特別約定

1、甲方發(fā)生交通肇事后,，甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T,，繼續(xù)完成行車計(jì)劃。

2,、服務(wù)期間,，甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生車輛被盜,、報(bào)廢及其它形式的滅失,，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

甲方：

乙方：

單位名稱(章)：

單位名稱(章)

：單位地址：

單位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

20xx年xx月xx日

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇十三

定作方：合同編號(hào)：

簽訂地點(diǎn)：

承攬方：簽訂時(shí)間：

一,、加工標(biāo)的

貨物名稱

型號(hào)

面料

顏色

單位

數(shù)量

單價(jià)

總金額

交貨地點(diǎn)及期限

交期：

出口國：

合計(jì)人民幣（大寫）

按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶

二,、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

材料

質(zhì)量

數(shù)量

提供日期

消耗定額

面料.里料

一等

按定單數(shù)量

到位

按實(shí)際排版單耗

三,、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料,、里料,、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁,。

四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書,、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和sn/t1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。

五,、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù),。

六,、加工物品的包裝按定作方的要求。

七,、未經(jīng)定作方書面同意,，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約,，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同,，給定作方造成的損失由承攬方賠償,。

八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn),。（定做方自提）,。

九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后,、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收,，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨,、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠,、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）。

十一,、付款方式：內(nèi)部結(jié)算,。

十二、其他約定事項(xiàng)：

1,、在加工制作期間,，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，

2,、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供,。

3,、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后,，承攬方必須將剩余面料,、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。

4,、用料按定作方要求,，超出不允許裁剪，按最省的排料,。

5,、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工,、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān),。

十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金,。

十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成,，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

定做方：

代表人：

時(shí)間：

承攬方：

代表人：

時(shí)間：

承攬合同印花稅稅率 承攬合同和勞務(wù)合同的區(qū)別篇十四

委托方：_________紡織器材廠(甲方)

承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項(xiàng)目,、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：

2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,，但損壞件必須歸還甲方。

3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。

4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。

6.結(jié)算方式：____________________,。

7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,，因而造成乙方停工損失,，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號(hào)：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號(hào)：__________________

________年________月______日