隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系,，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家。

承攬合同管轄篇一

一,、 甲方提供原料情況：

品(材料)名：

規(guī)格型號(hào)：

單位：

數(shù)量：

單價(jià)：

金額：

交貨日期：

超欠幅度%：

供應(yīng)辦法：

二,、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)

1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

2. 質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：

3. 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

4. 交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn)：

5. 貨款共計(jì)人民幣(大寫)：

6. 結(jié)算辦法及期限：

7. 其他：

三、違約責(zé)任：

第一點(diǎn)：甲方的違約責(zé)任

(1)變更產(chǎn)品品種,、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí),，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方損失。

(2)中途退貨的,，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金,。

(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天,，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金,。

(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物的,，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金,。

(5)未按合同規(guī)定日期付款的,，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金,。

(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金,。

(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的,，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失,。

(8)其他。

第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)的違約責(zé)任

(1)產(chǎn)品,、花色,、品種,、規(guī)格,、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,，乙方應(yīng)包修、包退,、包換,，并承擔(dān)因此造成的損失。

(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,，少交而甲方仍然需要的,，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨,，并承擔(dān)損失;不能交貨的,，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。

(3)包裝不符合合同規(guī)定的,，必須返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償,。

(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的,，每延期一天,，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金,。

(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。

(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任,。

(7)未按甲方對(duì)技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的,，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

(8)其他：

本合同一式 份,。有效期自請(qǐng)?zhí)顚懹行鹗紩r(shí)間到請(qǐng)?zhí)顚懹行ЫK止時(shí)間止,。

甲方：請(qǐng)?zhí)顚懚ㄗ鞣揭曳剑赫?qǐng)?zhí)顚懗袛埛?/p>

法定代表人：法定代表人：

電話：填寫定作方辦公電話電話：填寫承攬方辦公電話

地址：填寫定作方住所地址：填寫承攬方住所

開(kāi)戶銀行：填寫定作方開(kāi)戶銀行開(kāi)戶銀行：填寫承攬方開(kāi)戶銀行

賬號(hào)：填寫定作方賬號(hào)賬號(hào)：填寫承攬方賬號(hào)

承攬合同管轄篇二

定作方：合同編號(hào)：

承攬方：簽訂地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間：?年?月日

一、?項(xiàng)目名稱,、任務(wù)量,、酬金,、完成期限,、備注

項(xiàng)目名稱

任務(wù)量(工時(shí))

酬?金

完成期限

備注

包干

工資/小時(shí)

合計(jì)人民幣金額(大寫)

(注：空格如不夠用，可以另接,。)

二,、?項(xiàng)目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求

三,、?技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

四,、?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限

五、?結(jié)算方式及期限

六,、?違約責(zé)任

七,、?解決合同糾紛的方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成,，當(dāng)事人雙方同意由〖cd＃4〗仲裁委員會(huì)仲裁(當(dāng)事人雙方未在本合同中約定促裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,，可向人民法院起訴),。

八、?雙方協(xié)商的其它條款

定作方

單位名稱(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

電報(bào)掛號(hào)：

開(kāi)戶銀行：

帳號(hào)：

郵政編碼：

承攬方

單位名稱(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

電報(bào)掛號(hào)：

開(kāi)戶銀行：

帳號(hào)：

郵政編碼：

鑒(公)證意見(jiàn)：

經(jīng)辦人

鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

年?月?日

(注：除國(guó)家另有規(guī)定外,，

鑒(公)證實(shí)行自愿原則)

有效期限：?年?月?日至?年?月?日

監(jiān)制部門：印制單位：???????????????

承攬合同管轄篇三

承攬方(乙方)：

代表人：

職務(wù)：

電話：

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行,。

一,、甲方供應(yīng)原材料：

原材料：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

日期：

成品單位耗用量：

二、乙方完成產(chǎn)品情況：

品種：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

加工費(fèi)：?jiǎn)蝺r(jià)金額

三,、技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：

四、甲方提供原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：

五、甲方對(duì)加工完成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：

六,、交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法,、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：

七、貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：

八,、本合同自雙方簽訂之日起生效,，合同履行完畢即失效。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

簽訂時(shí)間：

承攬合同管轄篇四

發(fā)包方：________________________ 法定代表人：____________________

承包方：________________________

法定代表人：____________________

雙方根據(jù)________________________,，經(jīng)協(xié)商簽訂本合同,。

一、承包形式為上交利潤(rùn)遞增包干,。

二,、承包期限自___年___月___日起至___年___月___日止，共___年,。

三,、上交利潤(rùn)數(shù)額

1.承包方上交利潤(rùn)包干基數(shù)為

2.承包方按_______遞增_______%比例上交利潤(rùn)。

3.承包方上交利潤(rùn)時(shí)間按___計(jì)算,，即___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元;___年___月交___元,。

四、企業(yè)留利分配

┌───────┬───────┬───────┬───────┐

│││││

│項(xiàng)目│生產(chǎn)發(fā)展基金%│福利基金%│獎(jiǎng)勵(lì)基金%│

├───────┼───────┼───────┼───────┤

│企業(yè)留利││││

└───────┴───────┴───────┴───────┘

五,、國(guó)家指令性產(chǎn)品供應(yīng)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃

六,、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

1.__________年末固定資產(chǎn)原值_____萬(wàn)元，承包期間固定資產(chǎn)增值總額為_(kāi)____萬(wàn)元,，其中_____年_____萬(wàn)元;_____年_____萬(wàn)元;_____年_____萬(wàn)元;_____年_____萬(wàn)元;_____年_____萬(wàn)元,。

2.國(guó)家資產(chǎn)的維護(hù)____________________;設(shè)備完好率達(dá)到_____%;固定資產(chǎn)凈值率_____%。

閑置資產(chǎn)處理辦法____________________

3.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)______項(xiàng),，主要新產(chǎn)品是____________________,。

4.承包期間技術(shù)改造投資總額______元;______年為_(kāi)_____元;______年為_(kāi)_____元;______年為_(kāi)_____元。

5.產(chǎn)品質(zhì)量要求_______________________________________,。

6.主要物資能源消耗指標(biāo)________________________________,。

7.安全生產(chǎn)和雙保指標(biāo)__________________________________。

8.出口創(chuàng)匯指標(biāo)_______________________________________,。

9.產(chǎn)值指標(biāo)___________________________________________,。

10.人均上交利潤(rùn)______________________________________。

七,、貸款歸還,，承包前的債權(quán)債務(wù)處理：_______________________。

八,、雙方權(quán)利和義務(wù)

(一)發(fā)包方：

1.應(yīng)按承包合同規(guī)定,，監(jiān)督企業(yè)管理好資產(chǎn)，監(jiān)督企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)，照章納稅,，履行合同;做好指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、服務(wù)工作,。

2.對(duì)承包方因經(jīng)營(yíng)管理不善，在_____時(shí)間內(nèi)完不成上交利潤(rùn)_____%,，或嚴(yán)重違法經(jīng)營(yíng)______________________的,，發(fā)包方會(huì)同有關(guān)部門核查后,，可依法定程序解除承包合同或者更換經(jīng)營(yíng)者,。

3.按合同規(guī)定兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰條款。

4.______________________,。

(二)承包方：

1.承包方的經(jīng)營(yíng)者_(dá)______是企業(yè)在承包期間內(nèi)的法定代表人，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)負(fù)有全面責(zé)任，按照《中華人民共和國(guó)全民所有制工業(yè)企業(yè)法》第45條規(guī)定行使職權(quán)。

2.在國(guó)家法律、政策,、計(jì)劃允許的范圍內(nèi)，承包方有權(quán)建立以經(jīng)營(yíng)者為首的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)。

3.承包方必須遵守國(guó)家法律,，執(zhí)行國(guó)家政策和計(jì)劃，完成合同規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù),，維護(hù)國(guó)家、企業(yè)和職工的合法權(quán)益,，正確處理企業(yè)內(nèi)部的分配關(guān)系。

4.承包方完成或超額完成承包指標(biāo)時(shí),，分別下列情況,，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：

(1)__________________________,。

(2)__________________________。

(3)__________________________,。

5.承包方完不成承包指標(biāo)時(shí),，分別下列情況,，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行處罰：

(1)___________________________________________________。

(2)___________________________________________________,。

(3)___________________________________________________。

6._____________________________________________________,。

九,、違約責(zé)任

1.發(fā)包方違約或非法干預(yù)，給承包方造成經(jīng)濟(jì)損失,，相應(yīng)調(diào)整當(dāng)年上交利潤(rùn)或延長(zhǎng)承包期限,。

2.承包方完不成上交利潤(rùn)指標(biāo)，除由經(jīng)營(yíng)者和其他負(fù)責(zé)人按合同規(guī)定賠償外,，不足部分以企業(yè)資金補(bǔ)足,。

3._______________________________________________。

十,、爭(zhēng)議的解決方式

因本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí),，以下列第_____種方式解決：

1.向_____經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁：

2.向_____法院起訴,。

十一、雙方約定的其他事項(xiàng)

十二,、本合同自_____起生效,。合同正本一式兩分，發(fā)包方,、承包方各執(zhí)一份,，副本一式_____份,，分送_____，_____,，_____,。

發(fā)包方：(蓋章)__________________承包方：(蓋章)__________________

法定代表人：(蓋章)__________________法定代表人：(蓋章) ______________

┌──────────────────────────────────┐

│鑒(公)證意見(jiàn)_____│

│經(jīng)辦人_____│

││

││

│鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)│

│___年___月___日│

└──────────────────────────────────┘

簽約日期：_____年_____月_____日

簽約地點(diǎn)：──────────

承攬合同管轄篇五

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長(zhǎng),，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺(tái)│130x40x 90│件│120 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180 x40x200 │件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x 200 │件│5 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x 200 │件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,，材種：柜臺(tái),，貨架一律采用水曲柳.

二,，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.

三,，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,，堅(jiān)固、表面必須平整光滑,，木材無(wú)形變，翹曲,，撥縫,，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正,，平直,，安裝方便.

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格,，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元,，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元,，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,，由甲方負(fù)責(zé).

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.

( 勵(lì)志天下 )

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四,，甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.

五,，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.

六,，由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

二,，乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

六,，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價(jià)局,，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：××縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開(kāi)戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所

帳號(hào)：104750

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號(hào)

電話：33.7347

開(kāi)戶銀行：××縣支行

帳號(hào)：003485

一九八五年一月二十五日

承攬合同管轄篇六

委托方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

承攬方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

根據(jù)〈〈中華人民共和國(guó)合同法〉〉第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過(guò)甲,、乙雙方充分協(xié)商約定,，由乙方承擔(dān)甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守,。

一,、 承攬項(xiàng)目： 具體內(nèi)容和要求：

二、數(shù)量(設(shè)計(jì)數(shù)量)：

三,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

四,、價(jià)款

1、合同價(jià)款說(shuō)明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時(shí)現(xiàn)地條件勞動(dòng)定額執(zhí)行

(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取,。

(二)附加費(fèi)：(費(fèi)率20%)

內(nèi)容包括：1,、承攬作業(yè)人員因工、非因工負(fù)傷,、疾病的醫(yī)療費(fèi),、就醫(yī)路費(fèi)、住院費(fèi),、補(bǔ)助費(fèi)救濟(jì)費(fèi)及因工,、非因工死亡的喪葬費(fèi)、撫恤費(fèi),、補(bǔ)助費(fèi),、救濟(jì)費(fèi)。

2,、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費(fèi),、住院費(fèi)、就醫(yī)路費(fèi)及喪葬費(fèi),、補(bǔ)助費(fèi),、救濟(jì)費(fèi),。

3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補(bǔ)助費(fèi),。

4,、承攬作業(yè)人員的旅差費(fèi)、辦公費(fèi),、簽證部門提取費(fèi)。

5,、承攬作業(yè)人員的勞動(dòng)保護(hù)用品費(fèi),、安全教育費(fèi)和氣候變化等因素造成的停工工資。

6,、不可遇見(jiàn)費(fèi)及其他費(fèi),。

五、承攬作業(yè)地點(diǎn)：

六,、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止,。

七、驗(yàn)收：

1,、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成承攬工作,，承攬工作完成后及時(shí)通知甲方驗(yàn)收，甲方派人巡查后認(rèn)為符合驗(yàn)收條件時(shí),，組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,。

2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及本合同第三條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,。

3,、甲方驗(yàn)收合格后應(yīng)向乙方出具驗(yàn)收合格手續(xù)。

八,、結(jié)算

1,、甲方在出具驗(yàn)收合格手續(xù)后與乙方進(jìn)行結(jié)算。

2,、結(jié)算的價(jià)款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價(jià)和驗(yàn)收手續(xù)確認(rèn)的實(shí)際工作量為計(jì)算依據(jù),。

九、雙方的權(quán)利和義務(wù)

1,、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限,，并派出管理人員對(duì)乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗(yàn)。

2,、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗(yàn)收規(guī)范,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)乙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時(shí),，有權(quán)要求乙方立即返工,，嚴(yán)重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格,，并按照違反規(guī)定的程度追究責(zé)任。

3,、甲方在乙方承攬的工作完成后,，應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收和結(jié)算。

4,、乙方必須以自己的名義從事承攬工作,，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金,，自行招募,、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具,、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動(dòng)組織,、分配形式;自負(fù)盈虧，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任,。

5,、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護(hù)林防火等方面的法律,、法規(guī),，接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟(jì)處罰的,，由乙方承擔(dān)的該項(xiàng)損失,。

6、乙方自行承擔(dān)安全設(shè)施,、安全教育,、勞動(dòng)保護(hù)的安全生產(chǎn)責(zé)任。乙方及其雇傭人員在實(shí)施承攬勞務(wù)過(guò)程中,，若發(fā)生人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失應(yīng)及時(shí)處理,，不得影響工期，發(fā)生的賠償,、補(bǔ)償責(zé)任和費(fèi)用由乙方自行承擔(dān),。

7、乙方自主安排工作計(jì)劃和進(jìn)度,，按期完成承攬工作任務(wù),。

十、違約責(zé)任

1,、甲方逾期付款的,，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。

2,、乙方逾期完成承攬工作的,，每逾期一日向甲方支付合同價(jià)款支付千分之五的違約金,。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。

3,、乙方勞務(wù)成果不合格的,，應(yīng)無(wú)償返工，因返工而造成超過(guò)合同規(guī)定工期的,，應(yīng)按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任,。

4、甲方擅自解除合同的,，應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟(jì)損失,。

5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的,，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價(jià)款，給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償,。

十一,、合同解除的條件

1、 雙方協(xié)商一致,。

2,、 發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行的。

3,、 合同履行期限未滿,，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進(jìn)度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù)，甲方有權(quán)提前解除合同,，對(duì)乙方已有的工作成果進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)償,，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為已經(jīng)完成工作量的60%。

十二,、其他約定事項(xiàng)：

十三,、本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，在泉陽(yáng)林區(qū)人民法院提起訴訟,。

十四、本合同經(jīng)雙方簽字,、蓋章并公證后生效,，本合同一式五份，甲方保存三份,、公證處,、乙方各保存一份。

甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

時(shí) 間： 時(shí) 間：

承攬合同管轄篇七

定作方：

承攬方：

定作方因制作安裝 標(biāo)識(shí)牌,，發(fā)包給承攬方,，有關(guān)事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議： 一,、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識(shí)牌的制作,、安裝、保修,、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方,，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝,、保修等一切費(fèi)用,，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿一周內(nèi),，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整,。

二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：

1) 制造的內(nèi)容：“”;

2) 漢字為中文簡(jiǎn)體,，英文全都為大寫字母;

3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬),，英文高為1.5m;

4) 字體白天及夜晚均為紅色;

5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;

7) 全部工程應(yīng)抗除臺(tái)風(fēng),、龍卷風(fēng),、地震以外的自然破壞因素;

三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標(biāo)識(shí)牌的制作與安裝(雨天除外),。

四,、該標(biāo)識(shí)牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算,。質(zhì)保期內(nèi),，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲,、角鋼,、鐵皮、鉚釘,、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)標(biāo)識(shí)牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命,、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來(lái)進(jìn)行檢修,。保修期限內(nèi)該標(biāo)識(shí)牌因各種原因的損壞,，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任,。如該標(biāo)識(shí)牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí),，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識(shí)牌規(guī)格、材料相同的新2*2標(biāo)識(shí)牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識(shí)牌由承攬方終身保修,，質(zhì)保期滿后,，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。

五,、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分,，具有法律效力。

六,、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以內(nèi),。

七、對(duì)于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致的標(biāo)識(shí)牌損壞造成后果,，由承攬方承擔(dān)責(zé)任,，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任,，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體,、建筑等，如內(nèi)外裝修,、構(gòu)件,、電器等。

八,、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識(shí)牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利,。

九,、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決,。如協(xié)商不成,，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。

十,、該合同雙方簽字,、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。

十一,、該合同一式三份,，由定作方執(zhí)兩份，

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇八

委托方(甲方)：x公司

承接方(乙方)：

甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行窗戶更換，訂立本協(xié)議,，以共同恪守,。

一、工程地點(diǎn)：

二、形式結(jié)構(gòu)： 普通裝修

三,、工程項(xiàng)目：

1,、見(jiàn)預(yù)算書。

2,、未盡細(xì)節(jié)的之處,，由甲方提出方案，商量確定,。

四,、承包方式：乙方包工包料。

五,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求,，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可,。工程竣工驗(yàn)收合格后,，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修,。

六,、工程造價(jià)：以雙方確定的預(yù)算書價(jià)格為準(zhǔn)，驗(yàn)收后,，雙方可以在預(yù)算書的價(jià)格基礎(chǔ)上協(xié)商最終工程款,，協(xié)商不成以預(yù)算書為準(zhǔn)。

七,、付款方式：工程驗(yàn)收合格后支付 元,。為確保工程質(zhì)量，暫扣 元押金,， 年 月 日至 年 月 日內(nèi)無(wú)任何問(wèn)題,，將全額返還乙方。工程完工后,，經(jīng)甲方驗(yàn)收,，如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求，三天內(nèi)付清乙方人工費(fèi),，

八,、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份,，具有相同效應(yīng),。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。 注：以上工程金額稅收由甲方負(fù)責(zé),，乙方協(xié)助辦理,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇九

甲方：

乙方：

鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送,，乙方擁有證照齊全的客運(yùn)車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務(wù)事宜,，經(jīng)充分協(xié)商,，特簽訂本合同，供雙方共同遵守,。

第一條 服務(wù)機(jī)動(dòng)車輛的型號(hào),、噸位及機(jī)械狀況

第二條 給付服務(wù)費(fèi)的金額、時(shí)間及辦法

1.甲方向乙方支付的服務(wù)費(fèi)詳見(jiàn)合同附件(行車路線表附后),，該服務(wù)費(fèi)為包干價(jià),，除此 之外甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用。

2.甲方根據(jù)乙方實(shí)際出勤量為乙方辦理結(jié)算,，同時(shí)乙方向甲方提供相應(yīng)價(jià)款的油票,。

第三條 甲方的權(quán)利義務(wù)

1.甲方應(yīng)按時(shí)給付乙方服務(wù)費(fèi)。

2.甲方有權(quán)督促乙方履行合同規(guī)定的義務(wù),。

第四條 乙方的權(quán)利義務(wù)

1. 乙方保證車輛設(shè)備和車容完好,，能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.乙方根據(jù)甲方的具體安排,，按時(shí)按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任 務(wù)(接送,、通勤路線及站點(diǎn)詳見(jiàn)合同附件，如有變動(dòng)雙方另行確認(rèn)),。

3. 乙方車輛在為甲方服務(wù)期間不得拉運(yùn)與甲方無(wú)關(guān)員工及人員,，否則經(jīng)甲方核實(shí)后， 甲方有權(quán)處以每次200元的罰款,。

4. 除本合同約定的甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費(fèi)外,，乙方在向甲方提供服務(wù)的過(guò)程中不 得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費(fèi)用，否則經(jīng)甲方核實(shí)后,，甲方有權(quán)處以每次 1000元的罰款。

5. 嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》及其它相關(guān)法律法規(guī),，以保證行車安全,，乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)一切因車輛行駛過(guò)程中造成的他人生命和財(cái)產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報(bào)酬的,，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方支付,、墊付款項(xiàng)雙倍數(shù)額的違約金。

6.乙方仔細(xì)閱讀了解甲方《通勤車管理制度》,，并保證嚴(yán)格遵守該制度關(guān)于乙方的各項(xiàng)要求,，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關(guān)處罰,。

第五條 爭(zhēng)議解決

雙方當(dāng)事人在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。

第六條 其它

本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效,，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇十

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法

一、工程概況：

1,、工程名稱：

2,、工程地點(diǎn)： 。

3,、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) ,。

二、工程工期

1,、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日,，總?cè)諝v天數(shù)_______天。

2,、乙方應(yīng)無(wú)條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度計(jì)劃安排(包括新調(diào)整的進(jìn)度計(jì)劃),。

3、因刮風(fēng),、下雨雪,、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無(wú)故窩

三,、承包價(jià)款及支付方式

1,、工程款總價(jià)為 元。

2,、支付方式：合同簽訂后支付 工程款,，工程竣工驗(yàn)收合格后甲方向

乙方支付的工程款應(yīng)達(dá)到工程款總額的 %，剩余 %的工程款作為乙方的質(zhì)保金,，在工程竣工驗(yàn)收一年后由甲方向乙方支付,。

四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收

在施工過(guò)程中,，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工,，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范。

五,、雙方責(zé)任和權(quán)利

(一)甲方的責(zé)任和權(quán)利

1,、甲方對(duì)承包工作質(zhì)量、工程進(jìn)度,、安全生產(chǎn),、文明施工有監(jiān)督,、檢查、追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利,，對(duì)違反本工程項(xiàng)目管理制度行為的和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，甲方有要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利,，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失,，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。

2,、乙方固定技術(shù)力量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn),，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時(shí)退場(chǎng),。

3,、乙方不服從項(xiàng)目部工作安排、施工管理,，安全文明施工管理或工程工期,、質(zhì)量達(dá)不到項(xiàng)目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場(chǎng),。

(二)乙方責(zé)任和權(quán)利

1,、遵守國(guó)家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全,、文明施工,、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動(dòng)保護(hù)等工作,。

2,、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范,、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計(jì)精心組織施工,，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的計(jì)劃要求(包括調(diào)整后的計(jì)劃),，合理組織,，科學(xué)安排作業(yè)計(jì)劃，投入足夠的人力,、物力、保證工期;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修,、工期拖延損失及各種罰款,。

3、乙方的技術(shù)工人必須按國(guó)家規(guī)定持上崗,，技工必須有職業(yè)技能操作證,，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,，否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進(jìn)行賠償。

4,、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督,、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量,、進(jìn)度,、技術(shù)、安全生產(chǎn),、文明施工,、環(huán)境保護(hù)等方面的管理：接受甲方隨時(shí)檢查其設(shè)備、材料保管,、使用情況及其操作人員的有效證件,、持證上崗情況。

5,、做好施工場(chǎng)地周圍建筑物,、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞,，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款,。

6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料,、機(jī)具;妥善保管,、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施,。

7,、按國(guó)家政策規(guī)定與每個(gè)務(wù)工人員簽訂《勞動(dòng)合同》、交納社會(huì)保險(xiǎn)并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇,，出現(xiàn)勞務(wù)糾紛,、工傷及勞動(dòng)安全事故等均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,。

8,、為其施工人配備必要的勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)用品(如安全帽、安全帶,、工作服,、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品)。

9,、在甲方未能按時(shí)拔付工程款的情況下,，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事,，做到對(duì)甲方的諒解,。

10,、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故,，必須返工,，其返工造成的人工、材料,、機(jī)械等損失費(fèi),，由乙方無(wú)條件賠償。

六,、違約責(zé)任：

1,、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守,，不得違約,。任何一方無(wú)充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價(jià)5%的違約金,。

2,、乙方應(yīng)未按本合同約定按時(shí)完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金,。

3,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，如因質(zhì)量不合格造成返工的,，材料費(fèi),、人工費(fèi)均由乙方負(fù)責(zé)，由此給甲方造成損失的,，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。

七、爭(zhēng)議的解決方式：

甲,、乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，可向甲方所在地人民法院提起訴訟,。

八、合同的效力

本合同自雙方代表人簽字,、蓋章后生效,，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)清后即失效,。

十,、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力,。

十一、本合同一式兩份,，甲方,、乙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇十一

安裝承攬合同范本協(xié)議

發(fā)包方:________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承攬方:________(以下簡(jiǎn)稱乙方),，住,，身份證號(hào)

乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,，為了明確雙方權(quán)利義務(wù),，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《_____》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,，特商定如下條款,，共同遵守執(zhí)行：

一、工作內(nèi)容：

1,、空調(diào),、熱水器等設(shè)備安裝;

2、避雷接地;

3,、五金配件安裝于配合調(diào)試;

二,、安裝人工費(fèi)及結(jié)算：

安裝人工單價(jià)為：空調(diào)：元/臺(tái)，熱水器：元/臺(tái),，本價(jià)格為包干價(jià),。

結(jié)算方式為月結(jié)。

三,、質(zhì)量要求

1,、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,，做到保質(zhì)保量,，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,，乙方須無(wú)條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用,。

2、乙方不得將承攬項(xiàng)目交由第三人完成,，特殊情況須經(jīng)甲方同意,。如有違反，甲方有權(quán)解除合同,，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān),。

四、其它要求

1、乙方須對(duì)安裝過(guò)程中的安全及對(duì)第三人造成的侵害負(fù)全責(zé);

2,、甲方為乙方購(gòu)買意外傷害險(xiǎn);

3,、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，

4,、乙方施工過(guò)程中,，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復(fù),。

5,、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

6,、本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時(shí)生效,。

甲方：___________________

乙方：___________________

聯(lián)系電話：__________________

聯(lián)系電話：__________________

簽約時(shí)間： _________年_________月_________

承攬合同管轄篇十二

委托方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

承運(yùn)方： 運(yùn)輸車輛： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

甲,、 乙雙方本著誠(chéng)實(shí)、信用,、公平的原則,，對(duì)承運(yùn)甲方木材一事，經(jīng)過(guò)共同協(xié)商,，達(dá)成以下協(xié)議,，以便雙方共同遵守。

第一條：木材起運(yùn)地點(diǎn)：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點(diǎn),、行駛線路和卸車地點(diǎn)進(jìn)行原木或枝椏材運(yùn)輸任務(wù),。

第二條：甲方負(fù)責(zé)木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運(yùn)輸,。

第三條：木材運(yùn)輸期限：自甲,、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對(duì)不服從調(diào)度安排,，無(wú)故停運(yùn)的,，甲方將不支付乙方已承運(yùn)的運(yùn)費(fèi)。

第四條：在運(yùn)輸木材過(guò)程中,，乙方必須服從甲方的配車命令及安排,，遵守交通規(guī)則，安全駕駛,。在木材運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生事故造成損害的,，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

第五條：乙方按照甲方的指示將木材運(yùn)到指定地點(diǎn)后,，由甲方派出的相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,。

第六條：乙方的運(yùn)費(fèi)：原木運(yùn)輸按 元m3公里，枝椏材 元/噸公里，其中個(gè)體民營(yíng)車輛運(yùn)輸單價(jià)中含管理費(fèi)(養(yǎng)路費(fèi),、運(yùn)輸管理費(fèi)) 元/ m3,，枝椏材 元/噸。待到合同終止時(shí),，一次性全部結(jié)算,。

第七條：甲方如果沒(méi)有按照合同的約定支付以乙方運(yùn)費(fèi)，由甲方賠償乙方損失,。

第八條：乙方在運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地,，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的,，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，賠償一切損失,。

第九條：乙方在運(yùn)輸過(guò)程中,，必須按照甲方規(guī)定的承運(yùn)范圍及要求執(zhí)行，對(duì)超出規(guī)定范圍的,，甲方有權(quán)進(jìn)行處罰,。對(duì)超出行駛線路，受到處罰的,，其責(zé)任由乙方自負(fù),。

第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,，此合同一式三份,，甲方保存兩份，乙方保存一份,。

甲方簽字(蓋章)： 乙方簽字(蓋章)：

時(shí) 間： 時(shí) 間：

承攬合同管轄篇十三

發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)?

承包方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)?

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其相關(guān)法律法規(guī),，本著互惠互利相互合作的原則，經(jīng)甲,、乙雙方友好協(xié)商,，現(xiàn)就甲方廣告牌承做業(yè)務(wù)，以發(fā)包承攬給乙方,，現(xiàn)就相關(guān)事宜,，簽訂本協(xié)議：

一、履約保證金

合同簽訂時(shí)乙方須繳納履約保證金 元,。

二,、承攬經(jīng)營(yíng)范圍

見(jiàn)彩圖及制作清單，乙方現(xiàn)場(chǎng)制作包安裝,。

三,、承攬結(jié)算方式

1、結(jié)算價(jià)款：廣告牌制作費(fèi)4300元。

2,、制作完工驗(yàn)收合格后,，按甲方規(guī)定給予付款。

四,、雙方的權(quán)利和義務(wù)

1,、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度,，維護(hù)甲方的企業(yè)形象和服務(wù)品質(zhì),。

2、乙方應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),，做到安全施工,，文明經(jīng)營(yíng)，并承擔(dān)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的一切安全事故民事賠償責(zé)任,，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,。

五、本合同一式兩份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜協(xié)商解決,。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇十四

甲方: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 乙方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利,、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法律、法規(guī),、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議,，由雙方共同遵守：

一?項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目名稱:廣告牌安裝

2,、安裝地點(diǎn):以每次實(shí)際安裝的地點(diǎn)為準(zhǔn)

3,、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨(dú)立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作,。

二,、承攬方式和安裝費(fèi)用

乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項(xiàng)目，期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝,，時(shí)間從合同簽訂之日算起,。

三、安裝費(fèi)結(jié)算方式

分次給付安裝費(fèi)用,。

乙方廣告牌安裝好后,，通知甲方驗(yàn)收,。甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后一次性付清該次的安裝費(fèi)用。

四,、安裝方式及質(zhì)量,、安全要求

1、乙方包工包料,，包質(zhì)量包安全,，負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個(gè)過(guò)程。

2,、乙方保證廣告牌安裝符合國(guó)家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的要求。

五,、制作,、安裝工期

1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時(shí)間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作,，并通知甲方驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合格,，乙方應(yīng)在接到甲方驗(yàn)收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工,，并通知甲方再次驗(yàn)收。

2,、在乙方安裝廣告牌期間,，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無(wú)法按期完工，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé),，如遇到不可抗力因素,，如遇暴雪天、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害,，由雙方協(xié)商順延工期,。

六、雙方權(quán)利與義務(wù)

1,、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌

2,、廣告牌安裝的施工過(guò)程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任,。

3,、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜,，均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任,。

4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),。

5,、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù),、保險(xiǎn)手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé),，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償,、財(cái)產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),。

七、其他事項(xiàng)

1,、雙方在執(zhí)行合同中,，若發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟,。

2,、本合同若有未盡事宜,，雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力,，若補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn),。

3,、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲,、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同管轄篇十五

甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：

甲方擬裝修房屋一座,，位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào),，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，經(jīng)平等協(xié)商,，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同,。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1,、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,，嚴(yán)格管理,，遵守安全操作,，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩,、安全網(wǎng)等安全用具,。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,，與甲方無(wú)關(guān)。

2,、甲方負(fù)責(zé)提供磚,、水泥,、沙子,、水源、電源、內(nèi)外墻磚,、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料,。根據(jù)施工進(jìn)度,，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買所需材料。

3,、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過(guò)道磚,、衛(wèi)生間貼磚,、地板磚,、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),，連同搭建所需全部腳手架,。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果,。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系,。

5,、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,，費(fèi)用由乙方自理,。

6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,，與甲方無(wú)關(guān),。

二、質(zhì)量和工期要求

1,、工期從20xx年3月1日開(kāi)始建設(shè),，到20xx年5月31日止，工期為92天,。在約定的工期內(nèi),，施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定,。

2,、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強(qiáng)質(zhì)量管理,。

3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),，有權(quán)要求乙方停工或整改,。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。

三,、付款方式

1,、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算，每平方米人民幣元。

2,、付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)始后 工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付,。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%,?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

四,、違約責(zé)任

1,、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理,、重作;造成損失的,，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元,，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2,、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約,，甲方有權(quán)解除本合同,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。

3,、在乙方無(wú)違約行為的情況下,，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金

五,、爭(zhēng)議解決辦法

1,、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商,。

2,、如協(xié)商不成，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決,。

六,、附則

1、本合同一式兩份,，甲,、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,。

2,、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同,，雙方必須共同遵守,。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力,。

此協(xié)議

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

承攬合同管轄篇十六

甲方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)

乙方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)

甲,、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等,、互利,、互惠、友好,、自愿的原則,，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1,、甲方將 德惠超市馬邊店涂料,、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成,，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容,。

2、分項(xiàng)工程單價(jià)： 1,、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工),。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?,。3,，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4,、清水漆：15.00元每平方米(噴漆,，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5,、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按展開(kāi)面積計(jì)算,，不按板材計(jì)算,。

3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算

4,、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期,，總工期為 18 天。

二、付款方式：

1,、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款,。

2、工程竣工交驗(yàn)合格,，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %,，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個(gè)月,。

三,、甲方責(zé)任

1、辦理好工程開(kāi)工的手續(xù),，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖,。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

3,、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,，如施工用水、電和庫(kù)房等工作必備條件,，開(kāi)通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,，按合同規(guī)定付款給乙方,，不得無(wú)故拖欠;

5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作,，對(duì)乙方違反有關(guān)安全,、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告,、罰款等處罰;

6,、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理,。

三,、乙方責(zé)任

1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),，根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,，不得擅自更改圖紙,，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

2,、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備),、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作,，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成,，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過(guò)程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身?yè)p害均由乙方自行負(fù)責(zé);

3,、乙方要保證材料利用率,，不得浪費(fèi)、破壞,，不得更換甲方提供的原材料;

4,、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工,、安全施工,。

四、質(zhì)量要求

1,、嚴(yán)格按照甲方要求施工,。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光),。

3,、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服,。

4,、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5,、木制道具清水漆必須噴,。

6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無(wú)條件整改,，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

7,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，工程驗(yàn)收不合格,，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;

8、甲方在使用過(guò)程中,，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題,，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過(guò)3日乙方未進(jìn)行維修的,，甲方可另請(qǐng)他人,，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

五,、安全施工與檢查

1,、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育,，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方,、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,，采取必須的安全防護(hù)措施,，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,，所有責(zé)任由乙方承擔(dān),，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;

3、施工進(jìn)程中,，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,，對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰,。

六、違約責(zé)任

1,、違反本合同約定,，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失,，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;

2,、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響,、停水停電,、不可抗力因素外，乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,，則工期順延,，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,，給甲方造成損失的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天,，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金,，延誤超過(guò) 2 天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同,，并不再支付合同尾款,。

七、合同解除

1,、合同履行完畢后,，本合同自動(dòng)解除;

2,、合同履行過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可提前解除本合同;

3,、合同履行過(guò)程中，如發(fā)生不可抗力因素,，導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行,，任何乙方均可要求解除本合同，無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任,。

八,、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟,。

九,、合同履行過(guò)程中，有未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。本合同一式 2 份,，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效,，合同附件作為本合同的組成部分,，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(hào)(復(fù)印件附后)

本合同簽約代表人： 電 話

承攬合同管轄篇十七

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

身份證號(hào)： 聯(lián)系電話：

第一條 工程概況

1.1工程名稱:農(nóng)村自建房屋裝飾裝修,。

1.2施工地點(diǎn):玉溪市江川縣,。

1.3房屋概況:房型 (層)，建筑面積約 平方米,。

第二條 裝修施工內(nèi)容

甲方將自建房的裝修工程承包給乙方,，施工內(nèi)容為：水電改造工程、地磚,、瓷磚鋪貼,，吊頂安裝，包水管,，頂面,、墻面涂料，材料安裝,，隔斷制作,，搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程,。

第三條 承包方式

包工不包料，由甲方提供裝修所需材料,，乙方提供施工工具,、招聘組織施工人員進(jìn)行施工作業(yè)。裝修設(shè)計(jì)方案由甲乙雙方共同商定后實(shí)施,，施工過(guò)程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時(shí)通知乙方,，乙方應(yīng)無(wú)條件采納。

第四條 裝修價(jià)款

本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目總價(jià)款： 元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi)),，大寫(人民幣 整),，該價(jià)款為施工包干價(jià)。

第五條 裝修款項(xiàng)支付方式

乙方裝修施工竣工后十天內(nèi),，甲方對(duì)房屋裝修進(jìn)行竣工驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價(jià)款的95%,剩余總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年,，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒(méi)有問(wèn)題的,，甲方將質(zhì)保金退還乙方。

第六條 裝修工期：自____年__月__日開(kāi)工,，至____年__月__日竣工,，工期為 天。

第七條 乙方在施工過(guò)程中如對(duì)甲方提供的材料造成損害,，損害材料價(jià)值200元以內(nèi)(包括本數(shù))的,，甲方可不予追究;損害材料價(jià)值超過(guò)200元的，乙方應(yīng)全額賠償甲方,。

第八條 乙方自行招聘施工工人進(jìn)行裝修施工,，工人管理和勞務(wù)費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé);乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴(yán)格落實(shí)，如施工工人在裝修施工過(guò)程中發(fā)生安全事故,，涉及到的法律責(zé)任,、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由乙方全部承擔(dān)，且甲方若因此被法院等司法機(jī)關(guān)判決承擔(dān)賠償責(zé)任的,，甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除,。

第九條 本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定,，甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責(zé)任,。

第十條 協(xié)議的變更和解除

10.1乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權(quán)解除本合同,，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款,。

10.2乙方施工過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題且不能有效整改的，甲方有權(quán)解除本合同,，解除合同通知自送達(dá)乙方時(shí)生效,。

第十一條違約責(zé)任

11.1乙方違反本合同第六條約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的,，每逾期一天應(yīng)向甲方承擔(dān)30元的違約金;

11.2乙方施工過(guò)程中對(duì)甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的，應(yīng)承擔(dān)恢復(fù)原狀,、賠償損失的違約責(zé)任,。

第十二條 本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份 ，具有同等法律效力,。因履行本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議,，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄,。

甲方(簽字)： 乙方(簽字)：

住址： 住址：

電話： 電話：

身份證號(hào)： 身份證號(hào)：

簽訂日期： 年 月 日

簽訂地點(diǎn)：

承攬合同管轄篇十八

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法,、合同法、建筑法》為依據(jù),，參照有關(guān)文件精神,。本著甲,、乙雙方互惠互利的原則,，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：

一、工程名稱：

二,、施工地點(diǎn)：

三,、結(jié)構(gòu)形式：

四、發(fā)包內(nèi)容及價(jià)格：整體大包(土建,、水暖,、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒,、樓梯制作等)大包干,、掃地出門價(jià)，以建筑面積計(jì)算工程量每平方米(人民幣)大寫 元

五,、資質(zhì)要求：三級(jí)以上資質(zhì),，簽訂合同時(shí)，將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查,。

六,、質(zhì)量要求：合格

七、開(kāi)工日期：20xx年 月 日

竣工日期：20xx年 月 日

八,、材料要求：

所使用的建筑材料,，必須有合格證和化驗(yàn)單。

九,、付款方式：

1,、乙方全部墊付工程款,。

2、主體圈梁竣工后付總造價(jià)款的30%,。

3,、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價(jià)款50%,。

4,、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理,，甲乙雙方技術(shù)人員共同驗(yàn)收全部合格后甲方付給乙方總造價(jià)工程款17%,。

5、保質(zhì)金3%,，質(zhì)保期為12個(gè)月,，在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，甲方通知乙方并約定時(shí)間進(jìn)行維修,，如乙方不能按時(shí)進(jìn)行維修,，甲方派人維修，其維修費(fèi)用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除,，質(zhì)保期滿后按合同約定時(shí)間把質(zhì)保金全部退還給乙方,。

6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟,，聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款,。

十、施工人員須持證上崗,，工地管理人員要求一長(zhǎng)三員,。

十一、施工期間因個(gè)別情況與業(yè)主發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),，由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理,，乙方不能因此停工，拖延工期,。

十二,、在施工過(guò)程中，保證小區(qū)道路暢通無(wú)粉塵,，做好屋面防水,，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調(diào)解,。

十三,、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

十四,、安全生產(chǎn),，文明施工。

1,、施工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范,，施工前須對(duì)上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn)，文明施工教育,，有隱患存在未排除前停止施工,。

2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任,。乙方承擔(dān)所有費(fèi)用,。

3、進(jìn)場(chǎng)的各種設(shè)備,、材料隨使隨進(jìn),，合理堆放，保證施工現(xiàn)場(chǎng)清潔,。

十五,、違約：

1、甲乙又方簽訂合同后,，乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場(chǎng)或停工,，如違約甲方有權(quán)拒付工程款。

2,、不許轉(zhuǎn)包他人,，如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn),，甲方有權(quán)終止合同,，所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

十六,、施工現(xiàn)場(chǎng)三通一平,，由甲方協(xié)調(diào)，費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

十七,、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決,。

十八,、本合同雙方簽字后，具有法律效力,，共同遵守,。

十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份,。

甲方： 乙方：

電話： 電話：

年 月 日

承攬合同管轄篇十九

承攬方：

代表人： 職務(wù)： 電話：

定作方：

地 址： 電話：

定作方委托承攬方加工 ,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同,，以便雙方共同遵守,。

第一條 承攬項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目名稱：

2.項(xiàng)目地點(diǎn)：

3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：

4.建筑面積：

5.承攬方式：承攬方包工包料

6.工期: 本項(xiàng)目工期天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算,。

7.,，共計(jì)：元

第二條 圖紙或技術(shù)資料

雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

(1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份,，定作方,、承攬方各執(zhí)一份。

第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水,、電,。

(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng),、竣工驗(yàn)收,。

第四條 承攬方義務(wù)

(1) 按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;

(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收,。

第五條 項(xiàng)目變更

(1) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方,。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù),，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的,，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作,，由此而產(chǎn)

(2) 承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更,，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知,。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失,，由定作方承擔(dān),，延誤的工期相應(yīng)順延。

第六條 確定變更合同價(jià)款及工期

(1) 發(fā)生變更后,，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格,，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。

(2) 變更影響到工期的,，由承攬方提出變更工期,，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期,。

第七條 材料的提供

(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方,，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);

(2) 由承攬方提供材料的,，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn);

第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：

(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求,。

(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國(guó)家規(guī)范要求

第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修

(1) 項(xiàng)目竣工后,，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收,，并辦理驗(yàn)收,，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見(jiàn),。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的,，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗(yàn)收,。

(2) 第十條 合同價(jià)款支付方式

1. 承攬方包工包料的,，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：

(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元,。

第十一條 違約責(zé)任

1. 承攬方的違約責(zé)任

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減合同價(jià)款;不同意利用的,，重新制作。

(2)無(wú)正當(dāng)理由逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金,。

2. 定作方的違約責(zé)任

(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的,，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款3‰的違約金;

(3)超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

第十二條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 合同爭(zhēng)議的解決方式

本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟,。

第十四條 其他約定事項(xiàng)： 。 第十五條 附則

(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,，合同履行完畢后終止,。

(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力,。

(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份,。具有同等法律

(4)本合同附件為本合同的組成部分,，與合同具有同等的法律效力。

定作方： 承攬方：

代 表 人： 代 表 人：

聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：

年 月 日 年 月 日