隨著法律法規(guī)不斷完善,,人們越發(fā)重視合同,,關于合同的利益糾紛越來越多,在達成意見一致時,,制定合同可以享有一定的自由,。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同,。下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧,。
承攬加工合同糾紛篇一
乙方: (承攬方)_____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,,以茲雙方信守,。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量,。名稱:焊接軌道板,。 數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工,。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工,。
二、 相關事宜:
1,、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所,。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質量必須符合技術文件規(guī)定要求,。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題,。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收,。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3,、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,,其不合格損失由乙方承擔。
4,、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正,。
三、 時間要求:自甲方提供原材料之后起,,乙方在30天內全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,,協(xié)商解決,。
四、 加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,,由甲方承擔增值稅務,,甲乙雙方不得中途變更。
五,、 付款方式:乙方交付產(chǎn)品后,,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,,甲方在一個月內全部付清余額,,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的39;違約金,。
六,、 其他事宜:本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,,如雙方達不成協(xié)議,,可提交仲裁機構解決。在合同中的未盡事宜,,雙方可共同協(xié)商補充,。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,。
甲方:_____________
已方:_____________
時間:________年____月____日
承攬加工合同糾紛篇二
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
依據(jù)《_____________》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,,經(jīng)友好協(xié)商,,達成一致并訂立本合同,共同遵守,。
一,、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,,乙方包工包料加工。
二,、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三,、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期,。
四、加工量,、單價及總金額
1,、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規(guī)范》(gb-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套,,并簽字蓋章,,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2,、上表所列之加工量為暫定加工量,,結算時按加工廠分解圖、下料單,、理論重量加量0%損耗計算,。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更,。
3,、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4,、本合同采用的定價方式結算,。
五、運輸方式:需方自提,,運費自負,。
六、結算,、付款及付款方式
1,、本合同簽訂后萬元為定金,____________________萬元為預付款,。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn),。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,,本合同自動終止,,甲方已支付的定金不退還。
2,、乙方生產(chǎn),、制作鋼結構過程中,,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外),。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,,貨款應全額付清,,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨,。
3,、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題,應及時通知乙方,,乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題,。
七、雙方責任甲方責任
1,、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整,、詳細的工程施工圖紙壹套。
2,、甲方負責按本合同規(guī)定的時間,、方式提貨、驗貨,,支付貨款,、辦理結算。
3,、本合同所涉及工程如中途有設計變更,,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算,。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔,,按照合同約定價格支付乙方價款。
4,、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決,。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任,。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款,。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,,按照下
乙方責任
1,、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求,、質量,、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工,,并做好自檢工作,,確保質量、進度,。加工完后,,保存甲方提供的施工圖紙。
2,、乙方負責成品構件的捆扎,、裝車等工作。
3,、乙方在鋼構件出廠時,,需提供所采購鋼材的材質證明,產(chǎn)品的檢驗報告,,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費),。
4、日開始供應第一批構件,,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,,_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八,、質量驗收
1,、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質量問題由甲方負責,,乙方加工的產(chǎn)品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決,。
2,、質量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題,應立即停止使用,,并在48小時內向乙方提出書面異議,。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任,。
3,、甲乙雙方約定,,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任,,乙方不承擔由于產(chǎn)品質量缺陷而造成其他直接或間接損失,。
九、違約責任
2,、因甲方原因造成乙方停工,、窩工、返工及原材料,、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失,。
3,、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失,。
4,、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,,不得擅自解除本合同,。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,,必須承擔保密義務,,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一,、其他約定
1,、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任,。
2,、本合同未盡事宜,,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟,。
4,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止,。
5,、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,,具有同等法律效力,。(以下無正文)
甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________
_______年_______月_______日
承攬加工合同糾紛篇三
模板承攬加工合同書
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 模板,根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
一、 標的物名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、單價,、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 米正交 套 約計重量
總計總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二,、 技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三,、 質量要求:供方嚴格按圖紙加工,,產(chǎn)品質量符合行業(yè)相關規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;
四,、 交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五,、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨,。
六,、 計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、 結算方式:合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元,,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量,、品種為準)。
八,、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有,。
九,、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,,供方幫助配貨,,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十,、 本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款,。
十一、 違約責任:由違約方負責;
十二,、 解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,,或依法向人民法院起訴;
十三,、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效,。本合同傳真件同樣有效。
十四,、 本合同一式兩份,,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應,。
訂 做 方 : 承 攬 方 :
單位: 單位:
法定代理人: 法定代理人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
開戶行: 戶 名:
帳 號: 卡 號:
郵 編: 郵 編:
簽訂時間:
承攬加工合同糾紛篇四
定作單位:______________ (以下簡稱甲方)
承攬單位:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》,、《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定,,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,,簽訂本合同,,以資共同遵照履行。
第一條 加工構件品名與價款
一,、加工品名:某x華高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的39;構件,。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工,、包輔材,、包機械、包工期,、包質量,、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式,。
三,、加工單價:每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用,,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
五,、本加工構件不含防腐涂裝,,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方提供構件機械翻身,。
六,、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票,。
第二條 加工成品期限與交付
一,、加工期限:共計____日歷天。按甲方施工進度要求,、加工順序和出廠時間及時交付加工構件,。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二,、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝,。
三,、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車,。
第三條 加工材料供應與采購
一,、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨,。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù),。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%),。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,,排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,,并加收5%的采管費,。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材,、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求,。
三、乙方自行采購的材料,、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質量證明文件,,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料,、構配件等,,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責,。
四,、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗,,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產(chǎn)品,,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內清理出場,。
五、材料代用,,經(jīng)甲方批準后,,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用,。
第四條 加工成品質量與驗收
一,、根據(jù)設計施工圖、修改圖,、轉化圖,、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》,、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規(guī)定,由乙方確保本加工構件質量。
二,、質量等級:一次驗收合格
三,、保修期限:保修________年。
四,、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品,。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,,格式采用甲方提供的表格格式。
五,、驗收交付:加工完畢預組裝后,,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,,通知甲方屆時驗收,,辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份,。
六,、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方要求組織加工,,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督,、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,,并承擔由自身原因導致返工,、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失,。
七、甲方監(jiān)造人員負責質量檢查,、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,,不對乙方的加工構件質量負全部責任,。
定作單位:______________
承攬單位:______________
______年________月_______日
承攬加工合同糾紛篇五
甲方:(委托方)_____________________
乙方:(承攬方)_____________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量,。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板,。數(shù)量:附加工圖紙_____份,,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工,。
二,、相關事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所,。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,,其產(chǎn)品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2,、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題,。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔,,(甲方提供適當?shù)倪\輸_____及司機,,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,,其不合格損失由乙方承擔,。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正,。
三,、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在_____天內全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,,必須提前通知對方,協(xié)商解決,。
四,、加工費用:
該項目合同總體加工費用_____萬元,由甲方承擔增值稅務,,甲乙雙方不得中途變更,。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,,甲方一次性付款,,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,,則按日向乙方支付2%的違約金,。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,,由甲方協(xié)商解決,,如雙方達不成協(xié)議,可提交_____機構解決,。
在合同中的未盡事宜,,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,,一式兩份,,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:蓋章:______________________
簽約人:______________職務:_______________電話號碼:_____________________
乙方:_________________蓋章:____________________
簽約人:______________職務:_________________電話號碼:_____________________
承攬加工合同糾紛篇六
定作方:________
承攬方:________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,,甲乙雙方本著誠信,、互利、公平,、公開的原則,,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行,。
第一條加工成品
品名:__________貨號:__________面料:__________
顏色:__________尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1,、計量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,,具體見下:
材料名稱數(shù)量質量:__________________
提供日期:__________單價:__________總金額:__________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù),。樣衣,、工藝單作為合同。
第五條技術資料,、圖紙?zhí)峁?/p>
1,、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料,。
2,、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,,應當及時通知甲方,,甲方應當在_________天時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復,,乙方有權停止工作,,并在_________內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償,。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式,、圖紙等技術資料進行保密,,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工,、銷售,。
4、未經(jīng)甲方許可,,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料,。
第六條報酬
1、加工單價:__________
2,、總金額:__________
第七條包裝方式
內用_,,外用_包裝,包裝費由__________方承擔,。
第八條服裝交付
1,、交貨地:
2、產(chǎn)品的交貨期限:_________,。
第九條服裝驗收
1,、驗收期間:_________。
2,、認真核對貨物的品名,、款號、數(shù)量,、嘜頭,,準確無誤后方可抽樣。
3,、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,,抽樣標準為:隨機。
4,、驗收標準:與樣衣款式,、做工一致。
5,、驗收包括:商品的.外觀質量,、規(guī)格、數(shù)量、包裝,、內在質量,、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否,。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,,對于再次檢驗,,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格,。
第十條定金/預付貨款
1,、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,,必須雙倍返還定金,。
2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款,,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
甲方的違約責任
制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,,私自變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失,。
中途廢止合同,,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金,。
未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,,乙方有權解除合同,,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,甲方應當償付乙方停工待料的損失,。
甲方:_________乙方:_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同糾紛篇七
合同編號:
發(fā)包方:
承包方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),,按省局要求,,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,,此項承攬合同雙方本著平等,、公平、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書架制作,、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的,。
第二條:制作書架的數(shù)量,、規(guī)格、價格計取
注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,,該結算價格含:包工,、包料、包裝運輸,、安裝費,、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1,、書架安裝后穩(wěn)定,、可靠,空間利用充分,。
2,、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書,。
3,、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架 ,規(guī)格型號:高__年 月 日前全部交貨,。
②,、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③,、包裝運輸:乙方在交貨時,,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負責保修。
第六條 書架安裝及驗收與售后服務
①,、乙方對制作的書架進行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,,遇有驗收不合格的,,乙方應在 日內予以整改,不予整改,、或兩次整改不合格的,,甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用,并不返還乙方;
③,、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現(xiàn)問題,, 年內免費進行保修,超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的,,需付工本費;
④,、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式,、期限及安裝費用
①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內,,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款,。
②、乙方交貨后 5日內,,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,,累積達到合同標的額的60%。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款,,累積達到合同標的額的90%。
④,、剩余的合同標的額 0%價款,,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質量問題,,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,,一次性撥付乙方,。
第八條:甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,,除補交貨款外,,應向乙方支付 ‰的違約金。
第九條:乙方違約責任
①,、乙方未按甲方的質量要求,,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料,、以次充好等,甲方除按質論價外,,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
②,、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,,甲方有權終止合同,,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付書架,,每逾期一天,,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,,作為本合同爭議的解決方式,。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
第十一條:附則
①、本合同一式四份,,甲,、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
合同履行期間,,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②,、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力,。
發(fā)包方 承包方
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
單位地址: 單位地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵政編碼: 郵政編碼:
年月日
承攬加工合同糾紛篇八
定作方: (以下簡稱:甲方) 承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,,本著長期合作共贏的精神,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力,,并根據(jù)本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任,。
二、在本合同生效之前,,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1,、 營業(yè)執(zhí)照。
2,、 國稅,、地稅登記證。
3,、 法定代表人身份證或委托代理人身份證,。
4、 授權經(jīng)辦人的簽名樣式證明書,。
5,、 加工產(chǎn)品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三,、在本合同生效之前,,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照,。 2,、 國稅、地稅登記證,。
3,、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證,。
第二部分 合同內容
第一條:合同條款術語定義
1,、“合同”指本加工承攬合同,,包含本合同項下的附件。
2,、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3,、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,,合同或合同附件方能生效。
4,、“甲方專用材料”指除了丙丁烷,、煤油、甲醇等通用材料外,,專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,,如紙箱、紙盒,、商標貼,,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準則
本合同未盡事宜以及相關具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關協(xié)議書,,作為合同附件,,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時,則以合同附件為準,。
第三條:加工產(chǎn)品在合同期內,,甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下:訂單》中另行確認;
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,,由甲方提供全部,,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進行書面確認,,并明確原材料的定額損耗,,以《報價單》形式達成,并按此價格結算,。
2,、乙方有義務減少儲存、輸送,、生產(chǎn)過程中的損耗,,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標范圍內,超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方,。未經(jīng)甲方特別授權,,乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產(chǎn)工藝技術文件的提供
1,、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術文件,,必須先經(jīng)過乙方進行的生產(chǎn)工藝技術評審,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,。
2,、乙方依照甲方的要求進行生產(chǎn)期間,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術要求不合理,,應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復,,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,,并及時通知甲方,因此造成的損失,,由甲方賠償,。
第六條:質量要求及驗收標準
1、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術規(guī)范的要求,,提供合格的產(chǎn)品,,嚴格委托加工產(chǎn)品的詳細名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、價格、交期等內容均在每次《委托加工產(chǎn)品按iso9001標準和雙方確認的技術規(guī)范與要求進行生產(chǎn),。
2,、甲方需在檢測確認后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品,,乙方所交付的合同標的物品質,,必須達到或高于封樣樣品的品質。
3,、甲乙雙方提供的原材料,,均需經(jīng)過乙方的驗收合格,方可進入生產(chǎn),,按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,,進行驗收。
4,、甲方提供的自備原材料驗收,,如果不符合甲方的驗收標準,乙方驗收時沒有發(fā)現(xiàn),,在生產(chǎn)中使用,,因此帶來的損失,,由乙方承擔。
5,、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,質量認定以該機構的檢驗結果為準,,如果檢驗合格,,檢驗費用由甲方承擔,。
第七條:交貨期與延期處罰
1,、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術文件,并雙方簽字蓋章,。
2,、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準,。
3,、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4,、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫,。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶,。
6,、在確定上述1-5條后,作為本次訂單交期的開始日期,,每次訂單的具體交期,,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認。
7,、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量,,允許有一定的偏差,具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確,。
8,、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金,。延期超過 15 天,甲方有權解除本合同,。
第八條:結算方式
1,、甲乙雙方確定認可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款,。乙方在收到款后的情況之下,,安排組織生產(chǎn)。
2,、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,,甲方還需要將材料款、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶,,乙方收到款后安排組織生產(chǎn),。
3、甲方每次提貨,,需要付清所提貨的全部貨款,,預付款只有在最后一次提貨時,作為貨款使用,。
第九條:加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行,,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關報告,,經(jīng)乙方認可后,,甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用,,或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進行補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方承擔由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關損失。
第十條:驗收交貨地點及運輸:
1,、驗收交貨地點: 乙方廠區(qū)內,,甲方自提,。 2,、經(jīng)甲方確認運輸費的情況之下,乙方可以代辦運輸,。 第十一條:逾期提貨
1,、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現(xiàn)逾期提貨情況,,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,,每逾期一天,,按總額的3‰償付違約金,。甲方超過3個月未提貨的,,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權,乙方有權處理該批產(chǎn)品,,收回乙方應有權益,。
2、甲方如逾期提貨,,但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,,10天以內將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,,但需要支付倉儲費,,每逾期一天,按總額的0.5‰支付,。甲方超過6個月未提貨的,,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權,,乙方有權處理該批產(chǎn)品,,收回乙方應有權益。
第十二條:保密制度:
1,、甲乙雙方都應遵守保密制度,,雙方協(xié)商的所有內容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可,,乙方不得留存,、復制相關技術資料。
2,、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務聯(lián)系的資料,,否則,乙方應賠付甲方違約金五萬元,。
第十三條,、不可抗力的解決:
在合同履行期內,由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅,、損失的,乙方經(jīng)有關部門證明后,,可免除承擔違約責任,。
第十四條、解決糾紛方式:雙方本著長期友好合作,、互惠互利精神協(xié)商解決,,協(xié)商不成,任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決,。
第十五條,、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產(chǎn)品及材料的調用等,,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,,均屬乙方工作人員的個人行為,與乙方無關,,乙方均不認可,,甲方不得借故拒絕履行合同義務。
2,、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條:合同生效
1,、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效,。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年,。(生效日以雙方最后簽字的日期計算),。在本合同期滿2(兩)個月內,任何一方未通知另一方終止或修訂合同,,則本合同有效期順延一年,。
3、本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力,。
4,、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,。
第十七:合同附件清單:
1,、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單 3,、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:
乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 傳真:
承攬加工合同糾紛篇九
承攬方:
定作方
簽訂地點:
一,、產(chǎn)品名稱、型號,、數(shù)量,、金額簽訂時間:年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價總金額合計人民幣金額(大寫):
二、質量要求,、技術標準定做方對質量負責的條件和期限:
三,、交(提)貨時間,、:
四、交(提)貨地點,、方式:
五,、運輸方式及到達站港和費用負擔:
六、合理損耗及計算方式:
七,、包裝標準,、包裝物的供應與回收:
八、驗收標準,、方法及提出異議期限:
九,、結算方式及期限:
十、違約責任:
十一,、解決合同糾紛的方式:
十二,、其他約定事項:本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效,高于任何的書面口頭協(xié)議,。
定作方單位名稱:
(章)單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
承攬方單位名稱:(章)
單位地址:
委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:
帳號:
郵政編碼:
稅號:
鑒(公)證意見經(jīng)辦人:
監(jiān)(公)證機關(章)
年月日
承攬加工合同糾紛篇十
甲方:
乙方
附加身份證復印件
雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一,、甲方權利和義務
1,、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案,。
天然彩沙,、鍍金線及專用工具,乙方自購,。
如在本廠購買材料,,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,,為保證本廠產(chǎn)品質量,,材料不退。
2,、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費,,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二,、乙方的權利和義務
1,、通過考察同意后,自愿購買材料,。
如產(chǎn)品質量問題,乙方自己負責,。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,,如私自組織人員加工,,技術轉讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二,、違約條款
1,、甲方違背合同第一條時以的 倍支付乙方違約金,。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,,按每平方米 元的 倍支付甲方違約金,。
四、本合同有效期 月,, 年月 日起至 年月 日止,。
本合同期瞞后,乙方申請,,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。
五,、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方
乙方:
年月日
承攬加工合同糾紛篇十一
承攬加工合同完整范本
委托方:_________________________(以下簡稱甲方)
被委托方:________________________(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品,,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,,以供雙方共同遵守。
第一條,、代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息),、標準,、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,,另在訂單上詳述,。
第二條、甲方責任
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方__________________產(chǎn)品,。
2.向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù),、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息),、數(shù)量,、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合,、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方__________________產(chǎn)品,。
2.向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù)、商標注冊證,、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息),、數(shù)量、技術要求,、交貨時間等,。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容,。
5.甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準,、產(chǎn)品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,,確認的樣品驗收貨品,。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密,。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供,。
·甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商,。
第三條、乙方責任
1.嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動,。
2.甲方確定的款式,、數(shù)量,、質量及生產(chǎn)期限等標準打版進行生產(chǎn),生產(chǎn)標準符合__________________質量要求,,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種,。
3.負責原材料的采購、驗收,、供應,,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標,、包裝及印刷品,,因乙方管理不善,造成甲方商標,、飾品及包裝等丟失,,應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn),。
6.嚴守甲方的商業(yè)秘密,。
7.對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
第四條,、付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式,、數(shù)量、標準后,,與乙方簽訂委托加工通知單,,并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的_________作為預付款,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付款,,交貨地點為甲方庫房,。
第五條、驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,,甲,、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準,。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產(chǎn)品進行驗收,。
第六條、違約責任
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金,。
2.如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝,、印刷品等,一經(jīng)查證,,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,,并追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的,,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金,。
4.甲、乙雙方如有一方違約,,除追究違約責任外,,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔,,甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失,。
第七條、合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,,自________年______月______日至________年______月______日止,,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條,、合同如遇爭議,,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條,、本合同正本一式二份,,經(jīng)雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條,、其他未盡事宜另行訂立,。
甲方:________________乙方:________________
代表人:______________代表人:______________
日期:________________日期:________________
承攬加工合同糾紛篇十二
需方:________(甲方)
供方:_______(乙方)
合同編號:___________________
簽訂日期:____年____月____日
為了規(guī)范建筑門窗購銷行為,保護供需雙方合法權益,,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律,、法規(guī),明確雙方技術經(jīng)濟責任,,保證工程建設正常進行,,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,,一致同意簽訂本合同,,以便共同遵守。
1,、建筑門窗用途概況工程名稱:________________建筑結構:_______________ 工程地址:_____________________使用層次:__________
2,、建筑門窗供應要求
2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。
2.2交貨點詳細地址:____________________________________,。
2.3其它要求:___________________________________________
3,、結算和付款方式
3.2結算方式:
3.2付款方式與期限:____________________________________________
4、技術要求
4.1乙方供應的產(chǎn)品應嚴格執(zhí)行并符合__________標準,,(標準名稱代號)___________________________________________________________,。
4.2乙方應隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質量保證書》。
4.3產(chǎn)品運輸方式及包裝標準_____________________________________,。
5,、驗收標準、方法及提出異議期限
5.1驗收標準,,按該產(chǎn)品的國家標準驗收,,如尚無國家標準的則按行業(yè)標準或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標準驗收。
5.2 甲方在驗收時,,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種,、型號、規(guī)格,、顏色和質量不合規(guī)定,,應妥善保管,并在 天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。甲方因使用,、保管不善等造成質量下降的,不得提出異議,。
5.3 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有嚴重質量問題,,甲方應在48小時內向____市建材業(yè)質量監(jiān)督管理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方及時分析解決,。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用,。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔,。
6,、違約責任
6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款,,如合同一方違約,,由違約方承擔責任,并參照民法典有關條款及雙方的約定,,向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金,。
6.2 如另行商定責任賠償規(guī)定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式,、方法與金額,。
7、解決爭議的方式
7.1 本合同在履行過程如產(chǎn)生爭議,,甲,、乙雙方應本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。
8,、其他約定事項
8.1 乙方在門窗運抵交貨點后,,甲方應提從堆放場地,并及時做好相應的驗收工作,,如出現(xiàn)問題應及時協(xié)商解決,。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時,應提前天通知甲方協(xié)商解決,,否則造成后果乙方負責,。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規(guī)定繳付貨款時,應及時主動通知乙方協(xié)商解決,,否則造成后果由甲方負責,。
8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不可預見事故發(fā)生而不能履行合同時,,免除承擔違約責任,。
8.5 其他約定:
9,、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,,如有未盡事宜,,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決,。
本合同一式五份,,甲、乙雙方各執(zhí)二份,,____市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份,。
甲方:____________乙方:____________
單位名稱:________單位名稱:________
承攬加工合同糾紛篇十三
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,,定作方有權要求重作,、修理、減少價款或退貨,。
2,、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質量,、規(guī)格提供原材料,,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,,應立即通知定作方調換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。
3,、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,,并及時通知定作方,,因此造成的損失,由定作方賠償,。
2.承攬方對于承攬的工作,,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品,。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等,。
第五條價款或酬金價款或酬金,,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。
第六條驗收標準和方法
1,、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。
2,、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題,,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換。
3,、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1,、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。
2,、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,,按約定的方法計算,。
第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應當負責修整或調換,,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定作方有權拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。
3,、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,,由承攬方賠償損失,。
4、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權拒收,。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金,。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作方代保管時,,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。
7,、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應當償付定作方因此造成的損失。
9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,,由承攬方對工作質量,、數(shù)量承擔責任。
10,、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,,應當按定作方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任,。
第十三條定作方的違約責任
1,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質量或設計等,,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2,、中途廢止合同,,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金,。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。
4,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,,承攬方有權將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失,。
5、超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6,、無故拒絕接收定作物,,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7,、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任,,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴,。
本合同自____年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。
定作方:________________________承攬方:________________________
代表人:________________________代表人:________________________
____年____月____日____年____月____日
承攬加工合同糾紛篇十四
委托方:________
承攬方:_____________
1.加工的項目,、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格,、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱,、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準:
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,,但損壞件必須歸還甲方,。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,,運費由乙方自負,。
5.質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收,。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等,,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,,應按實際損失賠償,。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________________年________月______日
承攬加工合同糾紛篇十五
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,訂立下列條款,,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一,、產(chǎn)品的質量,、包裝、加工方法:________________________
二,、原材料的提供以及規(guī)格,、數(shù)量、質量:________________________
三,、履行的期限,、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五,、結算方式:_________________________
六,、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,,都要承擔違約責任,。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金,。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行,。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質量和設計等,,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金,。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行,。
七,、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,,應以書面協(xié)議,,作為附件。
九,、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,,任何一方都可以向合同管理機關申請調解,、仲裁,也可以直接向人民法院起訴,。
十,、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,,副本送工商行政管理局所存查,。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止,。
十二,、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
承攬加工合同糾紛篇十六
訂立合同雙方:
承攬方: 木具廠 以下簡稱甲方 定作方: 百貨公司 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
一,,材種:柜臺,,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,,榫縫、肩角結構必須嚴密,,堅固,、表面必須平整光滑,木材無形變,,翹曲,,撥縫,松榫;塑料面要求平直,,整齊,,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,,保證方正,,平直,,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,,先做規(guī)格樣品,,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,,作為驗收的依據(jù).
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,,必須在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,,驗收合格,,辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,,共計980元,,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,,共計490元,,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,,乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時,,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,,把預付款抵作違約金和賠償金,,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,,即辦理移交手續(xù),,據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,,乙方同意利用的,,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,,由此造成的損失由甲方賠償.
二,,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償.
三,,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,,甲方逾期交付定作物的,,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,,由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,,達到合同規(guī)定的質量要求,,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,,乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,,乙方如變更交付定作物的地點,,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應當承擔責任,,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,,或向合同管理機關申請調解,,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效.
本合同一式 份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,,縣物價局,,縣建設銀行各存一份.
甲方: (蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
承攬加工合同糾紛篇十七
合同編號:_________________
訂立合同雙方:_________________
定作人:_________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:_________________簽約人:_________________
定作人承辦單位:_________________聯(lián)絡人:_________________聯(lián)系電話:_________________
定作人機構地址:_________________傳真電話:_________________
承攬人:_________________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:_________________簽約人:_________________
承攬人營業(yè)執(zhí)照:_________________生產(chǎn)報刊亭許可證明:_________________
承攬人機構地址:_________________聯(lián)系人:_________________聯(lián)系電話:_________________
銀行開戶許可證:_________________開戶行:_________________賬戶:_________________
根據(jù)《_________________》以及我國現(xiàn)行的有關法律,、法規(guī),,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,,此項承攬合同雙方本著平等,、公平,、互惠的原則,,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量,、規(guī)格,、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2,、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,,該結算價格含:包工,、包料、包裝運輸,、安裝費,、及其他相關的稅費。
第三條加工,、制作與安裝、要求
1,、報刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠,空間利用充分,,使用面積不小于_____平米,。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,,結構采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架,。附件包括:推拉窗,、電源接線板、電表一塊,,藍色陽光板封頂,,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①,、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格,、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,,初驗合格后方可生產(chǎn),。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,,也可采取隨機抽驗,。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。
②,、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③,、包裝運輸:乙方在交貨時,,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①,、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②,、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,,遇有驗收不合格的,,乙方應在_____日內予以整改,不予整改,、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護,。
第七條結算方式,、期限及安裝費用
①、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,,甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
②,、乙方交貨后15日內,,甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%,。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內,,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%,。
④,、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質量問題,,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責任
①,、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金,。
第九條乙方違約責任
①,、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料,、偷工減料、以次充好等,,甲方除按質論價外,,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,,如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
③,、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,,作為本合同爭議的解決方式。
①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,,提交邯鄲_____委員會_____;
②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,,口頭通知無效,,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出
補充條款為準,,補充條款與本合同具有同等效力,。
甲方:_________________乙方:_________________
簽約人:_________________簽約人:_________________
簽約地點:_________________簽約日期:________年________月________日
承攬加工合同糾紛篇十八
承攬方:_________
定作方:_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行,。
第一條 甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格、質量,、數(shù)量,、加工費
定作物名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
加工費:_________
單位總價:_________
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法,、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔,。
第三條 加工成品的交付時間、地點,、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔,。
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格,、質量,、數(shù)量、價款等及圖紙,、技術資料。
材料名稱:_________
型號:_________
規(guī)格:_________
質量要求:_________
計量單位:_________
數(shù)量:_________
單價:_________
總價:_________
圖紙,、技:_________
術資料及:_________
交付時間:_________
第五條 原材料交付時間、地點,、包裝,、檢驗方法,、運輸
材料名稱:_________
交付時間:_________
交付地點:_________
交付數(shù)量:_________
包裝要求:_________
檢驗方法:_________
運輸方法:_________
運費承擔:
第六條 加工費結算辦法與時間_________,。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;
乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。
乙方不履行合同的,,無權請求返還定金,。
甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款,。
乙方不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還,。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,,乙方同意利用的,應當按質論價;
不同意利用的,,甲方應當負責修理或調換,,并承擔逾期交付的責任;
經(jīng)過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,,甲方應當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;
乙方不再需要的,有權解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失,。
4.甲方逾期交付定作物,,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金,。
5.甲方不能交付定作物的,,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金,。
6.由甲方負責送貨的,,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收,。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質量或設計等,,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金,。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權簽署并有能力履行本合同,。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,,任何法院,、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人,。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),,有權簽署并有能力履行本合同,。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,,任何法院,、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人,。
本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密,。
未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。
但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。
保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失,。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服,、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭,、動亂,、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行,。
第十三條 通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,,可采用_________傳遞,。
以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式,。
2.各方通訊地址如下:_________,。
3.一方變更通知或通訊地址,,應自變更之日起_________日內,,以書面形式通知對方;
否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任,。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋,。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,,也可由有關部門調解;
協(xié)商或調解不成的,,按下列第_________種方式解決:
提交_________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,,不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,,依照有關法律,、法規(guī)執(zhí)行,法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。
本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,,與本合同具有同等的法律效力,。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年,,自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日,。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí) _________份,具有同等法律效力;
合同副本_________份,,送_________留存一份,。
承攬方:_________定作方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
承攬加工合同糾紛篇十九
法定代表人:
承攬方:
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
一,、合同組成及內容
1.1 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,,將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
1.2 原物料,、包材,、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期,、交貨地,、加工費金額、支付日期,、支付方法,,按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,,亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函,、傳真,、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力,。
二、加工成品
2.1 定做方和承攬方一致同意,,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商,。
三,、加工成品質量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經(jīng)檢驗,,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產(chǎn)品,。
3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定,,以相應的標準為準,,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件,。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方,。
4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數(shù)量,。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,,指單品訂購數(shù)量_____套以上,,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品,,雙方另行協(xié)商交貨期,。
4.3 定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,,否則承攬方不認可該訂單的有效性,。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后,與本合同具有同等的法律效力,。
五,、訂單付款方式、交貨時間,、包裝要求
5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內,,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方,。
5.2 產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,,并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱,、型號、聯(lián)系方式等,,具體的包裝,,以具體的訂單要求為準。
六,、原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質量
6.1 (用定做方原材料完成工作的,,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質量,、規(guī)格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,。
6.2 (用承攬方原料完成工作的),,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時,,定做方有權要求重作、修理,、減少價款或退貨,。
七、技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內回復,,提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,,并及時通知定做方,,因此造成的損失,由定做方賠償,。
7.2 定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等。
7.4 由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產(chǎn),,圖紙和技術資料發(fā)生變更的,,承攬方應及時通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn),。
八,、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九,、驗收標準和方法
9.1 按照合同規(guī)定的質量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,,以及國家和行業(yè)強制要求的報告,。
9.3 每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,,如不符合樣品的產(chǎn)品,,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產(chǎn)品,。
9.4 定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題,除定做方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換。
9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。
十、交貨的時間和地點
10.1 交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行,。
10.2 交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算,。
十一,、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,,并保障運輸過程安全,。
11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式,、送貨地點委托承運單位發(fā)運,,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用,。
11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔,。
十二,、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關法及相關法律規(guī)定填報,,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量,、品名規(guī)格、數(shù)量,、原產(chǎn)地等),,導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產(chǎn)生一切支出費用損失,,由承攬方全數(shù)承擔。
十三,、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方,。
13.2 承攬方未經(jīng)定做方書面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本,、介紹,、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經(jīng)定做方事先書面同意,,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會,、展覽會上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方,。
13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,,所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖,、原料,、規(guī)格、手冊,、文件,、樣品、模具,、產(chǎn)品,、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息,。
13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù),以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù),。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內,。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還,。即使定做方在這期間與承攬方有關系,,但承攬方也無權保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄,、再制造,、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9 上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù),、制圖,、原料、規(guī)格,、手冊,、文件,、樣品、模具,、產(chǎn)品和其他信息,,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用,。
13.10 應非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片,、掃描或者其他光學記錄等,。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的,。執(zhí)行完訂單后,,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
13.11 承攬方和其合法繼承者,,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12 在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產(chǎn),,未經(jīng)允許,,承攬方不得使用。
13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款,。
13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施,。
十四、違約責任
14.1 未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作,,定做方同意利用的,,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,,應當負責修整或調換,,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,,定做方有權拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定做方仍然需要的,,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失,。
14.3 未按合同規(guī)包裝定做物,,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用,。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損,、滅失的,,由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定做物(包括返修,、更換,、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5 未經(jīng)定做方同意,,提前交付定做物,,定做方有權拒收。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的,,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的'違約金,。
14.7 異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,,應當償付定做方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。
14.8 實行代運或送貨的定做物,,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任,。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料,、設備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換,、補齊的,由承攬方對工作質量,、數(shù)量承擔責任,。
14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失,。如定做方要求重作或重新修理,,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任,。
14.12 承攬方違反上述保密義務的,,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金,。
十五,、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,,可免予承擔違約責任,。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂后,,雙方不得擅自變更和解除,。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,,辦理變更或解除合同的手續(xù),。
16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,,承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還,,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金,。
十七,、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,,協(xié)商不成,,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決,。
本合同自______年____月____日起生效,,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。
定做方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開戶銀行:
帳號:
法定地址:
電話:
________年_____月_____日
承攬加工合同糾紛篇二十
合同編號:_________
定作人:______
簽訂地點:_________
承攬人:______
簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物,、數(shù)量、報酬,、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,,可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量
數(shù)量|質量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準,、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準,、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間,、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議,。定作人應在收到書面異議后的____日內答復,。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準,、方法,、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物,。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴,。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
年月日
承攬加工合同糾紛篇二十一
合同編號:_______________
定作人:_______________簽訂地點:_______________
承攬人:_______________簽訂時間:____年_____月_____日
第一條加工物、數(shù)量,、報酬,、交貨期限
合計人民幣金額(大寫):_______________
第二條定作人提供的材料
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準,、質量要求:
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條定作人提供技術資料,、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術要求不合理的,,在_______________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______________日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標準,、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結算方式及期限:
第十三條定作人在____年_____月_____日前交定金_______________(大寫)_______________元,。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,,按下列第_______________種方式解決:
(一)提交_______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人(章):_______________承攬人(章):_______________
住所:_______________住所:_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
居民身份證號碼:_______________居民身份證號碼:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
電話:_______________電話:_______________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
賬號:_______________賬號:_______________
郵政編碼:_______________郵政編碼:_______________
____年_____月_____日
監(jiān)制部門:_______________
印制單位:_______________
承攬加工合同糾紛篇二十二
定作方:
承攬方:
供料方:
甲方委托乙方加工______________,,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。
經(jīng)三方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
一,、工程項目名稱:
二,、施工地點:
三、工程量:
四,、工程總額及付款方式:
1,、工程總額:
2、付款方式:
3,、甲方支付完畢工程款項,,擁有制品所有權。
五,、工程期限:
1,、合同簽定次日起核算,7個工作日,。
風險提示:
加工承攬業(yè)務切忌質量約定不清或口頭約定質量,,目的在于避免發(fā)生糾紛。
質量條款要約定明確仔細,。
如果質量是以樣品為準,,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料,。
以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛,。
六、乙方工作:
1,、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作,。
2,、施工所有材料嚴格執(zhí)行工程項目預算書所規(guī)定的規(guī)格、品型,。
七,、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項,。
2,、乙方進入現(xiàn)場施工時,施工場地應具備施工條件,。
3,、施工過程中協(xié)同乙方進行物業(yè)管理或相關管理單位的協(xié)調工作。
4,、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八,、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供,。
不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求,。
特別是定作方提供原材料的情況下,,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫,。
根據(jù)合同法的規(guī)定,,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,,承攬方應該負損害賠償責任,。
為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識,。
1,、丙方應當提交產(chǎn)品品種、型號,、規(guī)格,、質量符合同規(guī)定的,如果不符合規(guī)定,,甲方聲明同意利用的,,應當按質論價,甲乙丙三方再次協(xié)商定價,。
2,、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產(chǎn)品本身,、物料或產(chǎn)品報廢的費用,、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等,。
九、驗收:
1,、材料以工程預算書中所標明規(guī)格,、品型驗收。
2,、廣告制作的規(guī)格,、尺寸按施工圖紙及說明驗收。
3,、項目施工完畢由乙方工程監(jiān)理先行自檢,,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收,。
4,、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中說明,,經(jīng)雙方現(xiàn)場勘察,,確有質量問題的,乙方進行后期整改,。
5,、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,,收到工程驗收單三日內,,甲方無意見說明或無任何書面意見,視為驗收合格,。
十,、保修:
1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應及時通知乙方,,乙方在12小時內到達現(xiàn)場進行制品檢修,,通報維修情況。
24小時內保證制品的正常使用,。
十一,、安全責任:
1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年,。
2,、施工過程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失,,乙方承擔完全責任,。
3、因使用不當,、擅自改造,、災害及不可抗力造成制品損壞,,乙方免除安全責任。
十二,、合同變更:
1,、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,,簽章有效,。
2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時,,以合同變更后的附件為依準,。
十三、違約責任:
1,、乙方因自身原因,,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%,。
2,、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%,。
3、因審批手續(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任,。
4,、在甲方逾期未付應付款項時,乙方擁有制品所有權,。
5,、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,,造成的損失由違約方賠償,。
6、在雙方發(fā)生糾紛時協(xié)商解決,,協(xié)商不成時可向朝陽法院提起訴訟,。
十四、附件:
1,、雙方公司經(jīng)營執(zhí)照
2,、工程項目預算,施工圖及效果圖,。
十五,、合同成立和生效
1、本合同訂立,、執(zhí)行和解釋及爭議和解決均適應中國法律,。
2,、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。
3,、本合同一式2份,,雙方各持1份。
十六,、其他
本合同若有未盡事宜的,,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議,經(jīng)有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,,具有同等效力,。
若補充協(xié)議與本合同有沖突的,以后補充協(xié)議為準,。
若協(xié)商不成的,,則適用其解釋的規(guī)定。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
承攬加工合同糾紛篇二十三
委托方:簽訂地點:
承接方:深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期:____年____月____日
依照《合同法》,、《加工承攬合同條例》,、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,,簽訂本合同,,共同信守。
第一條:廣告承攬要求,。
1,、項目(制作):________
2、廣告及活動內容及有關證件的名稱,、編號:________
3,、發(fā)布地點或形式:________
4、顏色:________
5,、規(guī)格或材料:________
6,、刊播次數(shù)、起止日期及時間:________
第二條:費用及支付方法
1,、費用
本次活動總金額為________,。(大寫________元整)
2、結算方式和期限:________
第三條:驗收方式及時間:____________
第四條:違約責任
1,、委托方中途廢止合同,,向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,,按所欠款項的1%償付違約金,。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,,向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的,,每逾期一天,,按所欠款項的1%償付違約金。
3,、其他違約責任,,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,,雙方協(xié)商不成,,按下列第(2)項規(guī)定辦理。
1,、向地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;
2,、向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止,。
委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
日期:___________日期:___________