在生活中，越來越多人會去使用協(xié)議,，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。那么一般合同是怎么起草的呢,？以下是我為大家搜集的合同范文,，僅供參考，一起來看看吧

加工承攬合同法律規(guī)定篇一

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長,，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x 90│件│120 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180 x40x200 │件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x 200 │件│5 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x 200 │件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三,，嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,，堅固,、表面必須平整光滑，木材無形變,，翹曲,，撥縫，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正,，平直，安裝方便.

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格,，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,，共計980元,，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元,，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

( 勵志天下 )

第十二條甲方的違約責任

一,，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四,，甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,，由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

二,，乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.

四,，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

五,，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

六,，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價局,，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：××縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：104750

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關(guān)中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：××縣支行

帳號：003485

一九八五年一月二十五日

加工承攬合同法律規(guī)定篇二

合同編號___________

簽訂日期__年__月__日

供方(全稱)：______

需方(全稱)：______

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，以資共同信守。

一,、品名,、規(guī)格,、數(shù)量、價格,、交提供日期：

┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐

│品│規(guī)││││金│ 分期交(收)貨數(shù)量 │超欠幅度│

│名│格│單位│數(shù)量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │

│││││││月│月│月│月│月││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤

│總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$___│

└──────────────────────────────────┘

二,、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：

____________________________________

三,、原材料來源及互利方法：

____________________________________

四,、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

____________________________________

五,、貨款結(jié)算時間及方法：

____________________________________

六,、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：______________

七,、經(jīng)濟責任：

____________________________________

八,、其他：

____________________________________

九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,，可免予承擔經(jīng)濟責任。

____________________________________

十,、本合同自簽訂之日起,，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止,，如需修改或終止時,，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效,，并報雙方業(yè)務(wù)主 管部門備案,。

____________________________________

十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國經(jīng)濟 合同法》有關(guān)規(guī)定,，向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解,、仲裁處理,。

____________________________________

十二、本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份,，副本份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門,、 銀行各一份,，工商行政管理機關(guān)二份。

____________________________________

十三、本合同有效期自年月日至年月日止,。

─────────────────┬──────────────────

供方：法人委托書號碼___│需方：法人委托書號碼___

營業(yè)執(zhí)照號碼│營業(yè)執(zhí)照號碼

─────────────────┼──────────────────

供方：(蓋章)│需方：(蓋章)

│

負責人：│負責人：

│

代表：(簽字)│代表：(簽字)

│

開戶銀行：帳號：│開戶銀行：帳號：

│

電話號碼：電掛：│電話號碼：電掛：

│

住址：│住址：

─────────────────┴──────────────────

(注：因欄目所限,，內(nèi)容較多的可加附頁于后)

加工承攬合同法律規(guī)定篇三

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________,。(加工定作物品,，需要封存樣品的，應(yīng)當由雙方代表當面封簽,，并妥為保存,，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量,，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1,，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作,，修理,，減少價款或退貨。2,，用定作方原材料完成工作的,，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,，數(shù)量，質(zhì)量,，規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。3,，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)

第四條技術(shù)資料,，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。2,，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3,，定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,，圖紙等。)

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________(1,，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換,。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。)

第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。2,，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。)

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的,，應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一,，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,，應(yīng)當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償,。

三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四，逾期交付定作物,，應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收,。

五,，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金,。

六,，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時,，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,，保養(yǎng)費。

七,，實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八，由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失,。

九,，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,，補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任,。

十,，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失,。

二,，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失,。

四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

五,，超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六，無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。 ( 勵志天下 )

七，變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自一九____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

一九_____年_______月______日訂

加工承攬合同法律規(guī)定篇四

定作方：

承攬方：

定作方因制作安裝 標識牌,，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，達成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作,、安裝,、保修、項目全部發(fā)包給承攬方,，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝,、保修等一切費用,，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整,。

二,、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：

1) 制造的內(nèi)容：“”;

2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;

3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬),，英文高為1.5m;

4) 字體白天及夜晚均為紅色;

5) 字體在地面不能看到拼接痕跡,、支撐盡量隱蔽;

6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;

7) 全部工程應(yīng)抗除臺風、龍卷風,、地震以外的自然破壞因素;

三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外),。

四,、該標識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算,。質(zhì)保期內(nèi),，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對固定螺絲,、角鋼,、鐵皮、鉚釘,、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命,、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來進行檢修,。保修期限內(nèi)該標識牌因各種原因的損壞,，固定不穩(wěn)和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任,。如該標識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復時,，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能,。該標識牌由承攬方終身保修,，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費,。

五,、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力,。

六,、定作方負責將電源關(guān)到工程地點30米以內(nèi)。

七,、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導致的標識牌損壞造成后果,，由承攬方承擔責任，施工期間,，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任,，如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體,、建筑等，如內(nèi)外裝修,、構(gòu)件,、電器等。

八,、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效,，該標識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。

九,、合同未盡事宜,，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成,，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴,。

十、該合同雙方簽字,、蓋章后承攬方開始施工起生效,。

十一、該合同一式三份,，由定作方執(zhí)兩份,，

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工承攬合同法律規(guī)定篇五

委托方： (以下簡稱甲方)

加工方： (以下簡稱乙方)

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,，經(jīng)友好協(xié)商,，達成一致并訂立本合同，共同遵守,。

一,、加工方式

甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工,。

二,、加工內(nèi)容

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍),。

三,、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。 四,、加工量,、單價及總金額

1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb-50205-20xx),。甲方提供施工圖紙一套,，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2,、上表所列之加工量為暫定加工量,，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單,、理論重量加量0%損耗計算,。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更,。

3,、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4,、本合同采用的定價方式結(jié)算,。

五、運輸方式：需方自提,，運費自負,。

六,、結(jié)算,、付款及付款方式

1、本合同簽訂后萬元為定金,， / 萬元為預付款,。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還,。

2,、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,，甲方付款提貨,，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,，雙方辦理結(jié)算,，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后,，安排發(fā)貨,。

3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,，應(yīng)及時通知乙方,，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

七、雙方責任 甲方責任

1,、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整,、詳細的工程施工圖紙壹套。

2,、甲方負責按本合同規(guī)定的時間,、方式提貨、驗貨,，支付貨款,、辦理結(jié)算。

3,、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更,，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算,。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔,，按照合同約定價格支付乙方價款。

4,、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決,。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應(yīng)責任,。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款,。否則甲方提貨時，市場價格上漲的,，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,，按照下跌前的原價格結(jié)算。

乙方責任

1,、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作,。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量,、數(shù)量,、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作,，確保質(zhì)量,、進度。加工完后,，保存甲方提供的施工圖紙,。

2,、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作,。

3,、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,，產(chǎn)品的檢驗報告,，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

4,、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完,。

八,、質(zhì)量驗收

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢,。復檢合格后,，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責,，并在48小時內(nèi)解決,。

2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,，應(yīng)立即停止使用,，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議,。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決,。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3,、甲乙雙方約定,，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任,，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失,。

九、違約責任

1,、甲方遲延提貨的,，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用,。乙方計收保管費用的保管期限為60天,，超過60天時，乙方有權(quán)對相關(guān)構(gòu)件自行處理,，且無需向甲方承擔任何責任,。

2、因甲方原因造成乙方停工,、窩工,、返工及原材料、構(gòu)件報廢的,，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失,。

3、乙方無故延遲交貨的,，應(yīng)負責賠償因此給甲方造成的實際損失,。 4、本合同生效后履行完畢前,，任何一方不得毀約,，不得擅自解除本合同。

十,、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人,。保密期限自知道或應(yīng)當知道該商業(yè)秘密之日起,，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

十一,、其他約定

1,、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔連帶擔保責任,。

2,、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。

3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成時,，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

5,、本合同一式四份,，雙方各執(zhí)兩份,，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章) 乙方：

年月日：

加工承攬合同法律規(guī)定篇六

承攬方：

代表人： 職務(wù)： 電話：

定作方：

地 址： 電話：

定作方委托承攬方加工 ,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特定立本合同，以便雙方共同遵守,。

第一條 承攬項目概況

1.項目名稱：

2.項目地點：

3.項目內(nèi)容：

4.建筑面積：

5.承攬方式：承攬方包工包料

6.工期: 本項目工期天,，按甲方指定進場日期計算。

7.,，共計：元

第二條 圖紙或技術(shù)資料

雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

(1) 定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料,，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方,、承攬方各執(zhí)一份,。

第三條 定作方義務(wù) (1)負責向承攬方提供水、電,。

(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督,，負責材料進場、竣工驗收,。

第四條 承攬方義務(wù)

(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工,，按期保質(zhì)完成承攬項目;

(2) 參加項目的竣工驗收。

第五條 項目變更

(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當在收到通知之日起壹天內(nèi)回復,，并提出修改意見,。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作,，由此而產(chǎn)

(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更,，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作,。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,，由定作方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延,。

第六條 確定變更合同價款及工期

(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當?shù)淖兏鼉r格,，送定作方批準后調(diào)整合同價款,。

(2) 變更影響到工期的,，由承攬方提出變更工期,，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。

第七條 材料的提供

(1) 由定作方提供材料的,，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

(2) 由承攬方提供材料的,，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

第八條 質(zhì)量標準

雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：

(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求,。

(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求

第九條 項目驗收和保修

(1) 項目竣工后,，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收,，并辦理驗收，移交手續(xù),，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的,，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收,。

(2) 第十條 合同價款支付方式

1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

(1) 雙方簽訂合同,，定作方向承攬支付訂金30%即 元。

第十一條 違約責任

1. 承攬方的違約責任

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當按質(zhì)論價,，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正當理由逾期交付定作物,，應(yīng)當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金,。

2. 定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同,，屬承攬方包工包料的,，應(yīng)當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,。

第十二條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 合同爭議的解決方式

本合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟,。

第十四條 其他約定事項： ,。 第十五條 附則

(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止,。

(2)本合同履行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力,。

(3)本合同一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律

(4)本合同附件為本合同的組成部分,，與合同具有同等的法律效力,。

定作方： 承攬方：

代 表 人： 代 表 人：

聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：

年 月 日 年 月 日

加工承攬合同法律規(guī)定篇七

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利,、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī),、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議,，由雙方共同遵守：

一?項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2,、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3,、項目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作,。

二,、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目，期間乙方全權(quán)負責廣告牌的安裝,，時間從合同簽訂之日算起,。

三、安裝費結(jié)算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好后,，通知甲方驗收,。甲方應(yīng)在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

四,、安裝方式及質(zhì)量,、安全要求

1、乙方包工包料,，包質(zhì)量包安全,，負責廣告牌安裝的整個過程。

2,、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關(guān)的質(zhì)量標準,，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達到設(shè)計強度的要求。

五,、制作,、安裝工期

1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作,，并通知甲方驗收,。若驗收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工,，并通知甲方再次驗收,。

2、在乙方安裝廣告牌期間,，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工,，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素,，如遇暴雪天,、臺風等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期,。

六,、雙方權(quán)利與義務(wù)

1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌

2,、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故,，造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

3,、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌,，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任,。

4,、乙方應(yīng)當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準,，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標準。

5,、乙方應(yīng)當確保安全施工,，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責,，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任,、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責任由乙方負責,。

七,、其他事項

1,、雙方在執(zhí)行合同中,，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟,。

2,、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力,，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準,。

3,、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,，一式貳份,，甲、乙雙方各執(zhí)壹份,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工承攬合同法律規(guī)定篇八

定作方(甲方)：

承攬方(乙方)：

甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品,，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同： 簽訂時間： 20xx 年 4 月 日

第三條,、交(提)貨地點,、時間： 簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進場,，總工期50天,。

第四條、提貨方式：由乙方負責,。

第五條,、加工成品的檢驗期限、地點,、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量,、規(guī)格,、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方,，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出,，否則視為沒有異議。

第六條,、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后,，一天后向乙方預付預付款計： 30萬 元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬,，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬,，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算),。否則甲方承擔違約責任,。合同標地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時,，合同標地物的所有權(quán)歸乙方所有,。預付款沖抵最后一筆貨款。

第七條,、違約責任：

1,、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失,，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,，應(yīng)承擔相應(yīng)貨款每日1%的違約金。

2,、逾期拾日視為拒提(退貨),，應(yīng)承擔拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時,，市場原材料若發(fā)生價格漲價,，甲方當按漲價后價格執(zhí)行。

3,、雙方有其他違約行為,，給對方造成損失的，應(yīng)承擔賠償責任,。

4,、如遇下雪、下雨,、風沙,、停電、戰(zhàn)爭,、運輸中斷,，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延,。

5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時,，如果原材料價格發(fā)生變化,，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決,。

第八條、本合同一式貳份,，雙方各持一份,，雙方簽字蓋章生效,。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務(wù),。

第九條,、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年月日：

加工承攬合同法律規(guī)定篇九

甲方(定作方)：

乙方(承攬方)：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,，依據(jù)我國《民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下：

一,、采購產(chǎn)品情況：

1,、品名____________，規(guī)格____________,，數(shù)量____________,，單價____________;

2、品名____________,，規(guī)格____________,，數(shù)量____________，單價____________;

3,、品名____________,，規(guī)格____________，數(shù)量____________,，單價____________;

……

總金額(含稅價)：人民幣________________________元整(小寫￥_______________________),。

二、樣品約定時間

自本合同生效之日其______個工作日內(nèi),，乙方負責按甲方要求制作__________樣品,，經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

三,、交貨時間,、地點及運費

合同生效且_______%預付款到乙方賬戶,、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨(具體數(shù)量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認)。

四,、質(zhì)量要求及技術(shù)標準：

按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,，貨物主要技術(shù)指標說明：

按國家興行業(yè)標準。

五,、驗收標準,、方法及期限

以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種,、面料,、數(shù)量、顏色,、規(guī)格與裝箱單不符,，應(yīng)與收到貨物后_______個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應(yīng)的處理,。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,，乙方應(yīng)當負責更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應(yīng)當由乙方承擔,。

六,、包裝要求及費用負擔：

乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝，費用由乙方承擔,。

七,、結(jié)算方式和期限：

合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價款______%作為預付款，計人民幣__________________________,，雙方約定匯款方式為甲方電匯,，乙方收款賬戶為：

收款人：

開戶行：

賬號：

最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準,，自甲方驗收合格之日起______日內(nèi),，甲方一次性支付其余貨款。

八,、違約責任：

1,、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金,。

2,、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的,，由甲方承擔責任,。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,，甲方有權(quán)拒絕付款,。

九,、合同爭議的解決方式：

本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,，雙方當事人同意向____________________人民法院起訴,。

十、本合同一式二份,，甲方乙方各執(zhí)一份,，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,。

甲方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

乙方：

地址：

電話：

代理人：

________年___月___日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十

訂立合同雙方：???

承攬人：______________________________??????????

定作人：______________________________

定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條??加工成品

編號：________________________

名稱：________________________

規(guī)格：________________________

單位：________________________

數(shù)量：________________________

備注：________________________

第二條??加工成品?質(zhì)量要求

（加工定作物品,，需要封存樣品的,，應(yīng)當由雙方代表當面封簽，并妥為保存,，作為驗收的依據(jù)）

編號

名稱

規(guī)格

單位

數(shù)量

備注

第三條??原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

________________________________________________________________________

（1.用承攬人原料完成工作的,，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,，定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交（提）日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。）

第四條??技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

_____________________________________________________________________

（1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當及時通知定作人；定作人應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作人,，因此造成的損失，由定作人賠償,。2.承攬人對于承攬的工作,，如果定作人要求保密，應(yīng)當嚴格遵守,，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品,。3.定作人應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。）

第五條??價款或酬金

___________________________________________________________________

（價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。）

第六條??驗收標準和方法

________________________________________________________________________

（1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作,。驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作人使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量）監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。）

第七條??交貨的時間和地點???

________________________________________________________________________

（1.交（提）定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,；并按協(xié)議執(zhí)行。2.交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準,；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的,，以承攬人通知的提取日期為準,，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間,；雙方另有約定的,，按約定的方法計算。）

第八條??包裝要求及費用負擔???

____________________________________________________________

第九條??運輸辦法及費用負擔???

________________________________________________________________________

第十條??結(jié)算方式及期限???

________________________________________________________________________

第十一條??其他???

________________________________________________________________________?????

（如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，定作人可向承攬人交付定金,，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,，承攬人不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款,。承攬人不履行合同的,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款,。定作人不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還,，等等,。）?

加工承攬合同法律規(guī)定篇十一

甲方：(定作方)

乙方：(承攬方)

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就 紙箱 印刷事宜達成如下協(xié)議：

第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項,。

2,、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續(xù),。

第二條：交貨時間

甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設(shè)計稿，如甲方未按時間向乙方提供設(shè)計制作材料,，乙方有權(quán)選擇書面通知甲方,，書面通知到達甲方后，乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間,。

第三條：交貨方式地點 交貨方式：甲方送貨 交貨地點：乙方廠區(qū)

第四條：付款結(jié)算方式及時間

本合同總金額為 586000 元,，甲方支付乙方合同總金額的 30 %，即 元，作為定金及預付款,，余款在乙方加工完成并交付之時,，由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應(yīng)款項乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后,，自行處理加工承攬物(出售及另作他用),。

第五條：雙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工,、制作等,。乙方完成相應(yīng)工作后，如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn),，乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時間,。

2、乙方在完成甲方項目設(shè)計后,，經(jīng)甲方認可,，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。

3,、甲方應(yīng)及時驗收并按照合同支付相應(yīng)款項,。

第六條：違約責任

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款,，乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計劃,。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨,，甲乙雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預付款,。

第七條：本合同履行期間,，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,，否則由此造成的經(jīng)濟損失,，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中,，發(fā)生任何爭議,，均應(yīng)協(xié)商解決，不能達成一致意見的,，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄,。

本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份,，簽字蓋章后生效,。

委托方(蓋章) 承印方(蓋章) 代表： 代表：

年 月 日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十二

承 攬 方：

地 址：

法定代表人：

定 作 方：

地 址：

法定代表人：

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,，定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨,。

2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

七、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任,。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失,。

二,、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失,。

五,、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按 項處理：

1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴,。

本合同自 年 月 日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。

定作方：________________________

代表人：________________________

年 月 日

承攬方：________________________

代表人：________________________

年 月 日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十三

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

甲方因_______需求，租用乙方演出器材設(shè)備,，根據(jù)《_____》的有關(guān)規(guī)定,，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，簽訂本合同,。

第一條 承攬甲方活動的項目

1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置,；

2,、燈光、音響,、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作,；

3、活動所需設(shè)備和物品的運輸,、裝卸,；

4、活動現(xiàn)場的錄像,。

第二條 租賃設(shè)備概況

設(shè)備的名稱：__________,。

租賃用途：____________。

使用時間：_____年____月____日,。

安裝時間：_____年____月____日____時,。

安裝地點：___________________。

拆卸時間：_____年____月____日____時,。

第三條 租賃設(shè)備的運輸與操作

租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝,、操作由乙方承擔,。

第四條 租賃設(shè)備的使用及規(guī)定

1、合同期內(nèi),，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,，甲方下達合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,，按甲方規(guī)定的時間，合同的標準保質(zhì)保量完成,。

2,、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間，合理安排設(shè)備的維修,、保養(yǎng)(費用自負),，確保演出正常使用。

3,、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,，損失由甲方自負。

4,、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地,，提供電源，演出期間確保電路暢通,，如發(fā)生事故,，由甲方負責。

第五條 安全與治安

1,、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作,、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外),。

2,、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備,。

第六條 合同金額及付款方式

1,、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。

2,、合同簽訂當日,，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）,。余額演出_______個工作日結(jié)清,。

第七條 雙方責任

1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔相應(yīng)的費用,。

2,、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔相應(yīng)的損失費用。

3,、本著高度負責,，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全,、音響演出效果,。

4、乙方如有器材變動,，應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意,。

第八條 其他

1、對本合同內(nèi)容的任何修改,、補充或變更須采用書面形式,，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改,、變更部分為本合同不可分割的組成部分,。

2、本合同履行中,，雙方如有爭議，可協(xié)商解決,，協(xié)商不成可提交_________委員會_____,。

3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,，合同一式兩份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力,。

4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,。

甲方（簽章）：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

乙方（簽章）：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十四

甲方：

地址：

電話：

法定代表人：

合同訂立地點：

乙方：

地址：

電話：

法定代表人：

合同訂立地點：

依照《_____》,、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),，遵循平等,、自愿、公平和誠實信用的原則,，雙方就砂,、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同,，共同遵守,。

第一條 加工地材名稱及單價

一、砂石料加工為綜合包干單價,，單價內(nèi)含人工費,、機械維修費、材料費,、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費,、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費,、機械燃油費付郵費,、料具費、照明費,、所有人員工資,、人員進出場費、管理費,、利潤等,。

二、乙方在開工后,，必須買好所有人員的工傷保,、醫(yī)保及社保。

第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現(xiàn)場,，提供所有設(shè)備（含碎石設(shè)備_____臺,、裝載機_____臺、破碎錘_____臺,、挖掘機____臺,、電力設(shè)施、生活設(shè)施）,，由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂,、碎石產(chǎn)品。

第三條 加工砂石料質(zhì)量要求

乙方加工的砂,、碎石,、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準,。

第四條 加工砂石料數(shù)量

本工程在________時間內(nèi)預計加工砂石料數(shù)量合計為________萬m33,，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應(yīng)按甲方下達的計劃編制砂,、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,，確保施工生產(chǎn)的正常進行,。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排,。

第五條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式

一,、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,，以甲方簽認過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單,，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價款,，該計價單由甲方計劃經(jīng)營部,、工程部、機物部進行簽認,，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,，作為支付乙方價款的憑據(jù)。

二,、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款,，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還,。（若出現(xiàn)安全事故,，甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付）。

第六條 甲方權(quán)利義務(wù)

一,、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員,，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn),、文明施工,、計量、試件取樣,、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督,、檢查和驗收,。

二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求,，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù),，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用,。

三,、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負責,。

四,、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi),。

五、負責協(xié)調(diào)關(guān)系,。

六,、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,，確保每天所需的石料,。

七、負責組織_____運輸吧原材料（山碴）運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場,，并承擔運輸費用（場內(nèi)運輸費由乙方承擔）,。

第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)

在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員,、甲方提供的設(shè)備進行合理調(diào)配,，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。

一,、上足本工作的生產(chǎn)工人,，保證生產(chǎn)需要，負責按甲方要求組織崗前培訓,，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動,。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作,，若出現(xiàn)一切安全事故,、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任,。

二,、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標志,，做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作,，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導的檢查工作。

第八條 違約責任

一,、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時,，價差費用由乙方承擔,，如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用,。

三,、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包,。否則,，甲方有權(quán)終止合同,，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

四,、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施,，保障料場原材料、成品或半成品的安全,。若發(fā)生被盜事件,，相關(guān)損失由乙方自行承擔。

第九條 履約保證

提供履約保證金______萬元,。

第十條 爭議解決方法

在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決,。

第十一條 協(xié)議的生效

本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

第十二條 附則

本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份；乙方執(zhí)_____份,。

甲方：

授權(quán)代理人：

合同訂立日期：

乙方：

授權(quán)代理人：

合同訂立日期：

加工承攬合同法律規(guī)定篇十五

甲方(定作方)：

法定代表人：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

鑒于甲方擁有?資源,，乙方擁有?資源，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定,，甲、乙雙方在平等,、自愿的原則,，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見,，特簽訂本合同,，以資信守。

第1條?定義

除了本合同另有約定,，本合同的相關(guān)用語以如下定義為準：

1.1?“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,，在本合同中也稱定作物。

1.2?“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一個產(chǎn)品的各自規(guī)格,。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進行更改。

1.3?“機密信息”是本合同一方向另一方披露的,，以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息,。機密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究,、發(fā)展,、產(chǎn)品,、價格、服務(wù),、員工,、合約商、市場計劃,、財務(wù),、合同、法務(wù)或商務(wù)信息,。

1.4?“知識產(chǎn)權(quán)”是指所有知識產(chǎn)權(quán),，包括但不限于著作權(quán)、商標權(quán),、專利權(quán),，以及所有上述權(quán)利的注冊申請權(quán)，還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利,。

1.5?“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造,、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料、說明,、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南,，以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件,、指引及資料,，不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。

第2條?定作物規(guī)格,、數(shù)量及質(zhì)量要求

定作物規(guī)格計量單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求技術(shù)標準其他

合計人民幣金額：人民幣(大寫)?(￥?元)

第3條?原材料的規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法

3.1原材料規(guī)格及標準：

材料名稱規(guī)格,、型號單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求消耗定額其他

合計人民幣金額：人民幣(大寫)?(￥?元)

3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)

□定作方

定作方應(yīng)于?年?月?日之前提供原材料,。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起?日內(nèi)檢驗完畢，不符合要求的,，應(yīng)在收到原材料后?日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,，否則定作方有權(quán)解除本合同,，承攬方承擔相應(yīng)的賠償責任。

□承攬方

承攬方應(yīng)于?年?月?日之前通知定作方對原材料進行檢驗,。定作方如對原材料有異議,，應(yīng)于檢驗完畢后?日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當對有異議的原材料調(diào)換,，否則定作方有權(quán)解除本合同,，承攬方承擔相應(yīng)的賠償責任,。

3.3?未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,、補齊的,，由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任,。

第4條?技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>

4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由?于?年?月?日前提供,。

4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

4.3承攬方對于承攬的工作應(yīng)當嚴格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品,。

第5條?轉(zhuǎn)包

5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：

(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：?,。

(2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,，定作方有權(quán)解除合同,，要求承攬方承擔賠償責任。

第6條?定作方協(xié)助承攬方的事項和要求

1.圖紙和技術(shù)問題的說明：?,。

2.現(xiàn)場的檢驗：?,。

3.其他：?。

第7條?交(提)樣品的方法和驗收

7.1樣品提交

合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標準

7.2雙方約定由□定作方自提樣品?□承攬方送交樣品?(方式二選一)

□定作方自提樣品

自提樣品的時間：?年?月?日,。

自提樣品的地點：?,。

□承攬方送交樣品

送交樣品的時間：?年?月?日。

送交樣品的地點：?,。

送交樣品的方式：?(寫明是汽車,、火車、水運或其他方式),。

費用承擔方：?,。

7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力,。

7.4以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

7.5交(提)樣品日期的計算：承攬方自備運輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運樣品時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間。

7.6定作方在收到樣品后的?天內(nèi)對樣品進行檢測,，并于收到樣品后的?天內(nèi)提供反饋并通知承攬方,。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續(xù)履行本合同,。

如定作方對樣品提出異議,，承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,，定作方有權(quán)解除合同,，并要求承攬方承擔賠償責任。

第8條?交(提)定作物的方法

8.1雙方約定由□定作方自提定作物?□承攬方送交定作物?(方式二選一)

□定作方自提定作物

自提定作物的時間：?年?月?日,。

自提定作物的地點：?,。

□承攬方送交定作物

送交定作物的時間：?年?月?日。

送交定作物的地點：?,。

送交定作物的方式：?(寫明是汽車,、火車、水運或其他方式),。

費用承擔方：?,。

8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時，定作方承擔因此多支出的費用,。

8.3驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,，包括?。

8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

8.5交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,，以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間。

8.6如定作方提供材料進行加工,，如承攬方在完成加工后,，材料仍有剩余，應(yīng)及時返還。

8.6.1返還時間：?,。

8.6.2返還方式：?,。

8.6.3費用承擔方：?。

第9條?交(提)定作物的驗收標準

9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準,。

9.2定作方應(yīng)當在收貨后?日內(nèi)驗收承攬方交付的定作物，并提出異議,。如在?日內(nèi)未提出異議,，則視為驗收合格。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，雙方可約定質(zhì)量保證期,，參見12.2條款。

9.3如當事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議：

雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,，雙方應(yīng)當委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項進行鑒定,。如果一方拒絕委托鑒定的，另一方可以自行委托鑒定,。鑒定費用由鑒定結(jié)果對其不利的一方承擔,。

第10條?包裝要求及費用負擔

10.1定作方對承攬方的包裝要求：?(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì),、包裝的大小尺寸等),。

10.2費用負擔方：?。

第11條?風險負擔

11.1定作物風險負擔

雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移,，并由定作方承擔定作物毀損,、滅失的責任。交(提)定作物日期的規(guī)定,，參見合同8.4條款,。

11.2原材料風險負擔

定作方提供原材料的，交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移,。在合同履行期內(nèi),，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利后果由定作方承擔,。

11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此遭受的損失。

第12條?承攬方的保證及瑕疵擔保責任

12.1承攬方保證：

12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求,、技術(shù)標準,。

12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán),、抵押權(quán),、擔保權(quán)和其他債權(quán);

12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密。

12.2雙方確定質(zhì)量保證期,，自定作物交付之日起算,，期限為?個月。

12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，承攬方負責修復或退換,，承擔由此產(chǎn)生的一切費用，(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費用,。)并承擔定作方的實際損失。

12.2.2承攬方應(yīng)當在收到該通知之日起?個工作日內(nèi)對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進行更換,、維修或退款,。

12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進行召回的,，如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е?，則承攬方應(yīng)當按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進行退換或者維修,，并承擔因此給定作方造成的全部損失,。

如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的，承攬方仍應(yīng)當為召回作提供全方位的支持,，并收取成本費用和適當?shù)姆?wù)費用,。

第13條?報酬的結(jié)算

13.1合同價款總額：人民幣(大寫)?(￥?元),。

(本合同價款已包括稅款,、人工、材料,、機械,、運雜費、包裝,、安裝,、調(diào)試、檢測,、探傷,、現(xiàn)場的試拼、試壓等所有費用,，定作方不再另行支付其它費用,。)

13.2支付方式：

(1)首筆款：￥?元(合同總金額的?%),，作為預付款，于本合同簽訂后的?個工作日內(nèi)支付;

(2)第二筆款：￥?元(合同總金額的?%),，于?年?月?日前支付;

(3)第三筆款：￥?元(合同總金額的?%),，于?后的五個工作日內(nèi)支付;

(4)第四筆款：￥?元(合同總金額的?%)，于?甲方驗收通過后的?五個工作日內(nèi)支付,。

(5)尾款：￥?元(合同總金額的?%),，于?質(zhì)保期滿后的?五?個工作日內(nèi)支付。

13.3指定收款賬號：

指定收款賬號：

開戶行：

戶名：

加工承攬合同法律規(guī)定篇十六

定作方： 合同編號：

承攬方： 簽訂地點：

一,、項目名稱,、任務(wù)量、酬金,、完成期限,、備注簽訂時間： 年 月 日

項目名稱

任務(wù)量(工時)

酬金

完成期限

備注

包干

工資/小時

合計人民幣金額(大寫)

(注：空格如不夠用，可以另接,。)

二,、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求

三、技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

四,、驗收標準、方法和期限

五,、結(jié)算方式及期限

六,、違約責任

七、解決合同糾紛的方式

八,、雙方協(xié)商的其它條款

定 作 方 承 攬 方

單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見：

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人： 經(jīng)辦人：

電話： 電話：

鑒(公)證機關(guān)(章)

開戶銀行： 開戶銀行： 年月日

帳號： 帳號： (注：除國家另有規(guī)定外,，

郵政編碼： 郵政編碼： 鑒(公)證實行自愿原則)

有效期限： 年月日至 年月日

監(jiān)制部門：印制單位：

加工承攬合同法律規(guī)定篇十七

承攬方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,，定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價款或退貨,。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。

定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。

承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。

驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應(yīng)當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。

保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。

任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應(yīng)當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用,。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),，應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收,。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時,，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。

七,、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失,。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔責任,。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

五,、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理：

1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十八

定作方：_______________(簡稱甲方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________(簡稱乙方)

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

根據(jù)《條例》有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規(guī)格,、型號

單位

數(shù)量

單價

價款或酬金元

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一,、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝,、加工方法：________________________

二,、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量：________________________

三,、履行的期限,、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五,、結(jié)算方式：_________________________

六,、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議,，都要承擔違約責任,。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金,。

其余違約行為按《條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量和設(shè)計等,，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議,，屬承攬方提供原材料的,，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'

償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

七,、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜,，應(yīng)以書面協(xié)議,，作為附件。

九,、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時,，任何一方都可以向協(xié)議管理機關(guān)申請調(diào)解,、仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

十,、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份,，副本送工商行政管理局所存查,。

十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之

日起到________年________月________日止,。

十二,、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十九

甲方：(定做方)

乙方：(承攬方)附加身份證復印件

加工_________，雙方本著互惠互利,，協(xié)商一致的原則,，達成合同條款如下：

一,、甲方權(quán)利和義務(wù)

2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1,、通過考察同意后,，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,，乙方自己負責,。

2,、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作，如私自組織人員加工,，技術(shù)轉(zhuǎn)讓,，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理,。

三,、違約條款

1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金,。

2,、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金,。

四、本合同有效期 月,，20_________年月 日起至20_________年月 日止,。

本合同期瞞后，乙方申請,，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。

五、本合同一式兩份,，并有驗收標準為合同附件,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,，自簽字蓋章之日起生效,。

甲方 乙方：

_______年_______月_______日

加工承攬合同法律規(guī)定篇二十

定作人：(填寫全稱)___________________

承攬人：(填寫全稱)___________________

根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立本合同,。

第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一)

1.1品名：(應(yīng)填寫定作物的名稱,，不可用其簡稱或俗名代替)

1.2規(guī)格：(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)

1.3數(shù)量：(具體寫明定作物的數(shù)量,，并注明單位)

1.4備注：(如無內(nèi)容，在空格處劃線)

第二條合同價款

2.1合同價款總額：(應(yīng)以大,、小寫兩種形式填寫,，并注明幣種)

2.2付款方式：(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

2.3付款時間：(寫明年、月,、日)

第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：

3.1質(zhì)量要求：(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,，必須要寫全稱)

3.2技術(shù)標準：(技術(shù)標準如硬度、強度,、韌性,、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))

3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,。

第四條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作,、修理、減少價款或退貨,。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：

材料名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

質(zhì)量

提供日期

消耗定額

單價(元)

總金額

(注：如空格不夠用,，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二)

4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料,。(注：分批次提供的或按工序要求提供的,，可具體化)

4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,，否則定作人有權(quán)解除本合同,，承攬人承擔相應(yīng)的賠償責任。

第五條技術(shù)資料,、圖紙的提供

5.1定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙,。

5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知定作人,定作人應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償,。

5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品,。

第六條驗收標準和方法

6.1驗收標準：(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)

6.2驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年,、月,、日)

6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)

6.5驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。

6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,，定作人有權(quán)要求退換,，并視為質(zhì)量不符合約定,。

6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準。

第七條交(提)定作物的時間和地點

7.1雙方約定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的時間：(寫明年,、月,、日)

7.1.2自提定作物的地點：(寫明詳細地址不可省略)

7.2雙方約定由承攬人送交定作物

7.2.1送交定作物的時間：(如選擇了7.1，則在空格處劃線)

7.2.2送交定作物的地點：(如選擇了7.1,，則在空格處劃線)

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間,。

第八條包裝要求及費用負擔：

8.1包裝要求：(應(yīng)具體寫明包裝方式,、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)

8.2費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔)

第九條運輸方式及費用負擔

9.1定作物的運輸方式：(寫明是汽車,、火車,、水運或其他方式)

9.2運輸費用由(如無內(nèi)容，在空格處劃線)承擔,。

第十條定作物的保修

10.1定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止)

第十一條定金及預付款

11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：(大,、小寫兩種形式填寫)

11.2定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年,、月,、日)

11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額：(大、小寫兩種形式填寫)

11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：(寫明年,、月,、日)

第十二條承攬人的違約責任：

12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償,。

12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,，應(yīng)當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償,。

12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用,。因包裝不符合同約定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬人賠償損失,。

12.4逾期交付定作物,應(yīng)當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金,。

12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。

12.6不能交付定作物的應(yīng)當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金,。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應(yīng)當償付定作人因此造成的損失,。

12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應(yīng)的損失,。

12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任,。

12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的,，承攬人應(yīng)向定作人承擔違約金元,。

12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失，由承攬人承擔,。

12.12其它違約責任：(如無內(nèi)容,，在空格處劃線)

第十三條定作人的違約責任：

13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失,。

13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。

13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,，除交付定作物的日期應(yīng)當順延外,定作人還應(yīng)當支付承攬人停工待料的損失,。

13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費,。

13.5超過合同約定日期付款,，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止,。

13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失,。

13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

13.8其它違約責任：(如無內(nèi)容,，在空格處劃線)

第十四條不可抗力

14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施,，盡量減少損失,。

14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任,。

第十五條爭議的解決方式

因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決,，訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院,。

第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條本合同一式份,，定作人執(zhí)份,，承攬人執(zhí)份。

第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商,。

定作人：(公章)___________________

承攬人：___________________(公章)

住所：___________________

住所：___________________

法定代表人或___________________

法定代表人或委托代理人：___________________

委托代理人：___________________

電話：___________________

電話：___________________

傳真：___________________

傳真：___________________

開戶銀行：___________________

開戶銀行：___________________

賬號：___________________

賬號：___________________

郵政編碼：___________________

郵政編碼：___________________

合同簽訂時間：__年_月_日

加工承攬合同法律規(guī)定篇二十一

甲方：————乙方：————

地址：————地址：————

郵編：————郵編：————

電話：————電話：————

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————

開戶行：————開戶行：————

賬戶：————賬戶————

甲乙雙方為攜手合作,，促進發(fā)展，滿足利益,，明確責任,，依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用,，互惠互利原則,，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致,，特簽訂本合同,，以求共同恪守：

第一條：品種————或項目————、規(guī)格————型號————,、數(shù)量————,、單價————、金額————,、交貨期限————

定作物品名或項目規(guī)格

型號————計量————

單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————

單價總金額————

合計————

甲方：————乙方：————

地址：————地址：————

郵編：————郵編：————

電話：————電話：————

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————

開戶行：————開戶行：————

賬戶：————賬戶————

———年————月———日

加工承攬合同法律規(guī)定篇二十二

定作方：

法定代表人： 職務(wù)：

地址：

承攬方：

法定代表人： 職務(wù)：

地址：

因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物,，因此委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第二條 質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供

1,、 由定作方提供;

2、 由承攬方提供;

3,、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格,，應(yīng)在收到原材料后 天內(nèi)提出書面異議，并協(xié)商解決辦法,，如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的,，視為原材料合格。

第四條 原材料的損耗比例

1,、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;

2,、若原材料損耗超過 %，則超過部分，承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價格,，對定作方全額進行賠償,。

第五條 剩余原材料的處理

1、加工完成后,，承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;

2,、若定作方提出繼續(xù)加工的要求，則需按本合同確定價格,，向承攬方支付額外的加工報酬,。

第六條 技術(shù)資料，圖紙

1,、定作方應(yīng)當在 年 月 日之前將技術(shù)資料,，圖紙等提供給承攬方;

2、上述技術(shù)資料,、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標準之一,。

第七條 價款支付方式

1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;

2,、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內(nèi)支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日

第八條 貨物的交付

1,、交貨地點：承攬方應(yīng)在 年 月 日前，將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;

2,、運費承擔：由承攬方承擔貨物的運輸費用;

3,、指定時間：定作方應(yīng)于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。

第九條 貨物的檢驗

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，圖紙和樣品作為檢驗標準;

2、驗貨時間和地點為 ;

3,、貨物質(zhì)量不合格,，如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢,，則承攬方應(yīng)承擔質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責任;

4,、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達成一致意見，可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機構(gòu)進行檢驗,，如有一方不配合指定檢驗機構(gòu),，則視為同意對方的質(zhì)量異議。

第十條 定作方的違約責任

1,、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量,，但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款 %的補償金，承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;

2,、定作方逾期付款的,，應(yīng)根據(jù)逾期時間,，按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;

第十一條 承攬方的違約責任

1、承攬方逾期交貨的,，每逾期一天,，應(yīng)向定作方支付全部價款的 %的違約金;

2、承攬方逾期交貨超過 天,，定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同,，則承攬方應(yīng)返還定作方已付價款，按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款,，并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;

3,、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物,，承攬方應(yīng)按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款，并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;

4,、若貨物的質(zhì)量不符合約定,，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同,，導致定作方損失的,，不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議，承攬方都應(yīng)向定作方補償該損失;

5,、若承攬方逾期交貨,，導致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運輸方式的，則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔,。

第十二條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任,。

第十三條 其他事項

1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;

2,、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜,，可簽訂補充協(xié)議,，補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突，以補充協(xié)議為準;

3、本合同一式二份,，雙方各執(zhí)一份;

4,、本合同附件和本合同具有同等法律效力。

定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___

傳真： 傳真： email： email： 電話： 電話：

年 月 日 年 月 日