在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大,，它可以保護民事法律關系,。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同,。下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。

加工承攬合同法律規(guī)定篇一

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

││││││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________,。(加工定作物品，需要封存樣品的,，應當由雙方代表當面封簽,，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,，數(shù)量,，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的,，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作,，修理,，減少價款或退貨。2,，用定作方原材料完成工作的,，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,，數(shù)量,，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。3,，原材料等物品交(提)日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料,，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。2,，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3,，定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,，圖紙等。)

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________(1,，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準,。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。3,，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。)

第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1,，交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。2,，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________(如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款,。承攬方不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一,，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的,，應當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償,。

三,，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四，逾期交付定作物,，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,，不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六,，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,，保養(yǎng)費,。

七，實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八,，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失,。

九,，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,，補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任,。

十,，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一,，中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

二,，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失,。

五，超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。 ( 勵志天下 )

七,，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任,，但應當采取積極措施，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交_______(如經(jīng)簽證或公證,，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

一九_____年_______月______日訂

加工承攬合同法律規(guī)定篇二

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長,，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x 90│件│120 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180 x40x200 │件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x 200 │件│5 ││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x 200 │件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三,，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,，堅固,、表面必須平整光滑，木材無形變,，翹曲,，撥縫，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正,，平直，安裝方便.

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作,，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格,，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,，共計980元,，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元,，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元).甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

( 勵志天下 )

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四,，甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,，由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責任

一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同,，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

五,，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

六,，乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方：××縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號：104750

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：××縣支行

帳號：003485

一九八五年一月二十五日

加工承攬合同法律規(guī)定篇三

合同編號___________

簽訂日期__年__月__日

供方(全稱)：______

需方(全稱)：______

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，以資共同信守,。

一,、品名、規(guī)格,、數(shù)量,、價格、交提供日期：

┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐

│品│規(guī)││││金│ 分期交(收)貨數(shù)量 │超欠幅度│

│名│格│單位│數(shù)量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │

│││││││月│月│月│月│月││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤

│││││││││││││

├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤

│總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$___│

└──────────────────────────────────┘

二,、質(zhì)量標準,、驗收方法及地點：

____________________________________

三、原材料來源及互利方法：

____________________________________

四,、交(收)貨方法,、地點及運雜費負擔：

____________________________________

五,、貨款結(jié)算時間及方法：

____________________________________

六、包裝要求及包裝物回收辦法,、費用負擔：______________

七,、經(jīng)濟責任：

____________________________________

八、其他：

____________________________________

九,、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經(jīng)濟責任,。

____________________________________

十,、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效,。任何一方不得擅自修改或終 止,，如需修改或終止時，應經(jīng)雙方協(xié)商同意,，另立協(xié)議方可有效,，并報雙方業(yè)務主 管部門備案。

____________________________________

十一,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國經(jīng)濟 合同法》有關規(guī)定，向合同仲裁機關提出書面申訴,，要求調(diào)解,、仲裁處理。

____________________________________

十二,、本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份，副本份,，送雙方業(yè)務主管部門,、 銀行各一份，工商行政管理機關二份,。

____________________________________

十三,、本合同有效期自年月日至年月日止。

─────────────────┬──────────────────

供方：法人委托書號碼___│需方：法人委托書號碼___

營業(yè)執(zhí)照號碼│營業(yè)執(zhí)照號碼

─────────────────┼──────────────────

供方：(蓋章)│需方：(蓋章)

│

負責人：│負責人：

│

代表：(簽字)│代表：(簽字)

│

開戶銀行：帳號：│開戶銀行：帳號：

│

電話號碼：電掛：│電話號碼：電掛：

│

住址：│住址：

─────────────────┴──────────────────

(注：因欄目所限,，內(nèi)容較多的可加附頁于后)

加工承攬合同法律規(guī)定篇四

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

甲,、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上,，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法律,、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協(xié)議,，由雙方共同遵守：

一?項目概況

1,、項目名稱:廣告牌安裝

2,、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求,，獨立負責廣告牌的安裝工作,。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目,，期間乙方全權(quán)負責廣告牌的安裝,，時間從合同簽訂之日算起。

三,、安裝費結(jié)算方式

分次給付安裝費用,。

乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收,。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用,。

四、安裝方式及質(zhì)量,、安全要求

1,、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全,，負責廣告牌安裝的整個過程,。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質(zhì)量標準,，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達到設計強度的要求,。

五、制作,、安裝工期

1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作,，并通知甲方驗收,。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工,，并通知甲方再次驗收,。

2、在乙方安裝廣告牌期間,，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工,，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素,，如遇暴雪天,、臺風等自然災害，由雙方協(xié)商順延工期,。

六,、雙方權(quán)利與義務

1,、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故,，造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任,。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌,，因廣告牌安裝引起的所有事宜,，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

4,、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準,，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標準。

5,、乙方應當確保安全施工,，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責,，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任,、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責任由乙方負責,。

七,、其他事項

1、雙方在執(zhí)行合同中,，若發(fā)生爭議協(xié)商不成,，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

2,、本合同若有未盡事宜,，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力,，若補充協(xié)議與本合同不一致的,，以補充協(xié)議為準。

3,、本合同自甲,、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份,，甲,、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工承攬合同法律規(guī)定篇五

定作方(甲方)：

承攬方(乙方)：

甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品,，經(jīng)雙方協(xié)商,，特訂立本合同： 簽訂時間： 20xx 年 4 月 日

第三條、交(提)貨地點、時間： 簽訂合同后,，20天內(nèi)鋼架進場,，總工期50天。

第四條,、提貨方式：由乙方負責,。

第五條、加工成品的檢驗期限,、地點,、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格,、數(shù)量等,，如有異議應于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應在1個月內(nèi)以書面方式提出,，否則視為沒有異議,。

第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后,，一天后向乙方預付預付款計： 30萬 元,，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬,，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款,，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔違約責任,。合同標地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方,，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權(quán)歸乙方所有,。預付款沖抵最后一筆貨款,。

第七條、違約責任：

1,、乙方逾期提供加工成品,，應賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,，應承擔相應貨款每日1%的違約金。

2,、逾期拾日視為拒提(退貨),，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時,，市場原材料若發(fā)生價格漲價,，甲方當按漲價后價格執(zhí)行。

3、雙方有其他違約行為,，給對方造成損失的,，應承擔賠償責任。

4,、如遇下雪,、下雨、風沙,、停電,、戰(zhàn)爭、運輸中斷,，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延,。

5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時,，如果原材料價格發(fā)生變化,，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。

第八條,、本合同一式貳份,，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效,。甲方按合同約定交付預付款后,，乙方開始履行合同義務。

第九條,、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決,。

單位名稱(章) 單位名稱(章)

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年月日：

加工承攬合同法律規(guī)定篇六

委托方： (以下簡稱甲方)

加工方： (以下簡稱乙方)

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,，經(jīng)友好協(xié)商,，達成一致并訂立本合同，共同遵守,。

一,、加工方式

甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工,。

二,、加工內(nèi)容

本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍),。

三,、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。 四,、加工量,、單價及總金額

1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,，并簽字蓋章,，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

2,、上表所列之加工量為暫定加工量,，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單,、理論重量加量0%損耗計算,。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更,。

3,、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

4,、本合同采用的定價方式結(jié)算,。

五、運輸方式：需方自提,，運費自負,。

六、結(jié)算,、付款及付款方式

1,、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款,。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn),。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,，本合同自動終止,，甲方已支付的定金不退還。

2,、乙方生產(chǎn),、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨,，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外),。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算,，貨款應全額付清,，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨,。

3,、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應及時通知乙方,，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題,。

七、雙方責任 甲方責任

1,、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整,、詳細的工程施工圖紙壹套。

2,、甲方負責按本合同規(guī)定的時間,、方式提貨、驗貨,，支付貨款,、辦理結(jié)算。

3,、本合同所涉及工程如中途有設計變更,，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算,。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔,，按照合同約定價格支付乙方價款。

4,、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決,。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任,。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款,。否則甲方提貨時，市場價格上漲的,，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,，按照下跌前的原價格結(jié)算。

乙方責任

1,、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作,。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量,、數(shù)量,、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作,，確保質(zhì)量,、進度,。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙,。

2,、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作,。

3,、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,，產(chǎn)品的檢驗報告,，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費),。

4,、日開始供應第一批構(gòu)件,，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完,。

八,、質(zhì)量驗收

1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢,。復檢合格后,，由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責,，并在48小時內(nèi)解決,。

2,、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應立即停止使用,，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議,。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3,、甲乙雙方約定,，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任,，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

九,、違約責任

1,、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限,。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,，超過60天時,，乙方有權(quán)對相關構(gòu)件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任,。

2,、因甲方原因造成乙方停工、窩工,、返工及原材料,、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失,。

3,、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失,。 4,、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約,，不得擅自解除本合同,。

十、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,，必須承擔保密義務,，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止,。

十一、其他約定

1,、本合同所涉之法定代表人,、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務承擔連帶擔保責任,。

2、本合同未盡事宜,，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3,、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟,。

4,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止,。

5,、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份,，具有同等法律效力,。

甲方：(蓋章) 乙方：

年月日：

加工承攬合同法律規(guī)定篇七

定作方：

承攬方：

定作方因制作安裝 標識牌，發(fā)包給承攬方,，有關事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議： 一,、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作,、安裝、保修,、項目全部發(fā)包給承攬方,，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝,、保修等一切費用,，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內(nèi),，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整,。

二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：

1) 制造的內(nèi)容：“”;

2) 漢字為中文簡體,，英文全都為大寫字母;

3) 漢字為3m(高)*2.5m(寬),，英文高為1.5m;

4) 字體白天及夜晚均為紅色;

5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;

7) 全部工程應抗除臺風,、龍卷風,、地震以外的自然破壞因素;

三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外),。

四,、該標識牌的質(zhì)保期為兩年,，自交付之日起計算。質(zhì)保期內(nèi),，承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患,，應對固定螺絲、角鋼,、鐵皮,、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命,、財產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示,，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內(nèi)該標識牌因各種原因的損壞,，固定不穩(wěn)和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任,。如該標識牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴重破損不能修復時,，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能,。該標識牌由承攬方終身保修,，質(zhì)保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費,。

五,、本合同相關定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力,。

六,、定作方負責將電源關到工程地點30米以內(nèi)。

七,、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導致的標識牌損壞造成后果,，由承攬方承擔責任，施工期間,，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任,，如發(fā)生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等,，如內(nèi)外裝修,、構(gòu)件、電器等,。

八,、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標識牌經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應權(quán)利,。

九,、合同未盡事宜,，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成,，雙方均可向?qū)殤h人民法院起訴,。

十、該合同雙方簽字,、蓋章后承攬方開始施工起生效,。

十一、該合同一式三份,，由定作方執(zhí)兩份,，

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工承攬合同法律規(guī)定篇八

承攬方：

代表人： 職務： 電話：

定作方：

地 址： 電話：

定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特定立本合同,，以便雙方共同遵守。

第一條 承攬項目概況

1.項目名稱：

2.項目地點：

3.項目內(nèi)容：

4.建筑面積：

5.承攬方式：承攬方包工包料

6.工期: 本項目工期天,，按甲方指定進場日期計算,。

7.，共計：元

第二條 圖紙或技術(shù)資料

雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：

(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料,，圖紙或技術(shù)資料一式二份,，定作方、承攬方各執(zhí)一份,。

第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水,、電。

(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督,，負責材料進場,、竣工驗收。

第四條 承攬方義務

(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工,，按期保質(zhì)完成承攬項目;

(2) 參加項目的竣工驗收,。

第五條 項目變更

(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應當以書面形式及時通知定作方,。定作方應當在收到通知之日起壹天內(nèi)回復，并提出修改意見,。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的,，應繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)

(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更,，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,，由定作方承擔,，延誤的工期相應順延。

第六條 確定變更合同價款及工期

(1) 發(fā)生變更后,，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格,，送定作方批準后調(diào)整合同價款。

(2) 變更影響到工期的,，由承攬方提出變更工期,，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。

第七條 材料的提供

(1) 由定作方提供材料的,，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方,，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方,，并接受定作方檢驗;

第八條 質(zhì)量標準

雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：

(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求,。

(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求

第九條 項目驗收和保修

(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收,，定作方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收,，并辦理驗收，移交手續(xù),，出具驗收意見,。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的,，視為定作方承認項目質(zhì)量合格,，已通過驗收。

(2) 第十條 合同價款支付方式

1. 承攬方包工包料的,，雙方約定按下列方式支付合同價款：

(1) 雙方簽訂合同,，定作方向承攬支付訂金30%即 元。

第十一條 違約責任

1. 承攬方的違約責任

(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應當按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的,，重新制作,。

(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金,。

2. 定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同,，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,。

第十二條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 合同爭議的解決方式

本合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十四條 其他約定事項： ,。 第十五條 附則

(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,，合同履行完畢后終止。

(2)本合同履行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同有同等效力。

(3)本合同一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份,。具有同等法律

(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力,。

定作方： 承攬方：

代 表 人： 代 表 人：

聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：

年 月 日 年 月 日

加工承攬合同法律規(guī)定篇九

承攬方：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方委托承攬方加工_________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條 加工成品：

品名：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

備注：

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量：

1,、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作,，修理,，減少價款或退貨,。

2、用定作方原材料完成工作的,，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。

定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。

承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3、原材料等物品交日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

1,、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;

定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。

承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2,、承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品,。

3,、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等,。

第五條 價款或酬金：

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條 驗收標準和方法：

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2,、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。

對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。

保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換。

3,、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點：

1,、交定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。

任何一方要求提前或延期交定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準;

委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;

自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;

雙方另有約定的，按約定的方法計算,。

第八條 包裝要求及費用負擔：

第九條 運輸辦法及費用負擔：

第十條 結(jié)算方式及期限：

第十一條 其他：

1,、根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金,。

定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。

定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金,。

承攬方不履行合同的,，應當雙倍返還定金。

2,、根據(jù)國家有關規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款,。

承攬方不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款。

定作方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金;

有余款的可以請求返還,。

第十二條 承攬方的違約責任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應當按質(zhì)論價;

不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;

經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;

少交部分定作方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償。

3,、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用,。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。

因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,，滅失的，由承攬方賠償損失,。

4,、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;

以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收,。

5,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,，保養(yǎng)費,。

7、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位,，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失,。

9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,，補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任,。

10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條 定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

2,、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金,。

3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

4,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。

定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;

變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應補償不足部分;

如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失,。

5,、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;

以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6,、無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7,、變更交付定作物地點或接收單位,，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任,，但應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責任;

在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理：

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;

協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,，合同履行完畢即失效,。

本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

合同副本一式__________份,，交_________各留存一份,。

定作方：

代表人：

_________年____月____日

承攬方：

代表人：

_________年____月____日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十

在日常生活中，如果合同中沒有以承攬人,、定作人指稱雙方當事人,，也不影響對其法律性質(zhì)的認定。 承攬合同的承攬人可以是一人,，也可以是數(shù)人,。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬人,，如無相反約定,，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。以下是小編為大家精心準備的：3篇加工承攬合同模板,。歡迎參考閱讀!

加工承攬合同模板一

訂立合同雙方：

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條 加工成品：

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量│備 注 │

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ ││ ││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│ │ ││ ││

└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽,，并妥為保存,，作為驗收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量,，質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,，定作方有權(quán)要求重作，修理,，減少價款或退貨,。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應按合同規(guī)定的時間,，數(shù)量，質(zhì)量,，規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條 技術(shù)資料,，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品,。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

第五條 價款或酬金價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，圖紙和樣品作為驗收標準,。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換,。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。)

第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條其他如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款,。承攬方不履行合同的,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的,，應當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償,。

三,、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四、逾期交付定作物,，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,，保養(yǎng)費,。

七、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應當償付定作方因此造成的損失,。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量,，數(shù)量承擔責任,。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任：

一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

二,、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失,。

五、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任,，但應當采取積極措施，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份,。

定作方：____________________(蓋章)

代表人：____________________(蓋章)

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________(蓋章)

代表人：__________________________(蓋章)

地址：_________________________

電話：_________________________

開戶銀行：_____________________

帳號：_________________________

加工承攬合同模板二

訂立合同雙方：

承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守。

第一條 加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│ 規(guī)格(長,，寬,，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

││ │ │ │帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

一,、材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳,。

二,、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做,。

三,、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫;塑料面要求平直，整齊,，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正,，平直,，安裝方便。

四,、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù)。

第三條 原材料由甲方提供,。

第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方,。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權(quán)停止工作,，并通知乙方。因此造成的損失,，由乙方賠償,。

第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。

第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準,。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明,。

第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格,，辦理交接手續(xù),。

第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,，共計980元,，全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸,，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元，全部費用由乙方負擔,。運輸造成的損失,，由甲方負責。

第十條 本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元),。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款,。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還,。

第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。

第十二條 甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。

二,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償,。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失,。

四、甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金,。

五,、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金,。

六,、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。

第十三條 乙方的違約責任

一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失。

二,、乙方如中途廢止合同,，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失,。

四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金,。

五,、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失,。

六,、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用,。

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，甲方在經(jīng)有關部門證明后,，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效,。

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價局,，縣建設銀行各存一份。

甲方：縣木具廠(蓋章)

代表人：黃*新(簽名)

地址：七都鎮(zhèn)

電話：66.8971

開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

賬戶：

乙方：縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：縣支行

賬戶：

加工承攬合同模板三

合同編號：________

定作方：_________(甲方)

承攬方：________(乙方)

簽訂日期：____年__月__日

簽訂地點：__________

經(jīng)充分協(xié)商,，簽訂本合同,，共同信守。

1.品名(或項目),、數(shù)量及價款：

┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

│加工定作物品│型號,、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│價款或酬金│交(提)定作物│

│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│

││ │││單價│金額│ │

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││ │││││ │

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││ │││││ │

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││ │││││ │

├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

│合計金額(人民幣： )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│

└──────────────────────────────────┘

2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

(1)甲方向乙方提供部分：

┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

│品名│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

││ │││││ │ │

└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

質(zhì)量要求：

檢驗及提供方法：_________

價款處理方法：__________

(2)乙方提供部分：

┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

│品名及產(chǎn)地│型號,、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定 │

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│ │ ││ │

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│ │ ││ │

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│ │ ││ │

└─────┴─────┴────┴─────────────────┘

3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________

4.包裝要求及費用負擔：_____________

5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____

6.驗收標準,、方法和期限：________

7.給付定金數(shù)額,、時間、方法：________

8.結(jié)算方式和期限：___________

9.違約責任：____________

10.其他：_____________

未盡事宜由雙方另行協(xié)商,。

┌────────────┬─────────┬───────────┐

││定作方│承攬方│

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 法定代表人 │ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 簽約代表 │ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│地址│ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│電話│ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│電掛│ │ │

├────────────┼─────────┼───────────┤

│ 開戶銀行及帳號│ │ │

├────────────┴─────────┴───────────┤

│保證單位│

││

│ (蓋章)(蓋章) │

└──────────────────────────────────┘

加工承攬合同法律規(guī)定篇十一

甲方：（定作方）

地址：

法定代表人：

營業(yè)執(zhí)照證號：

乙方：（承攬方）

地址：

法定代表人：

營業(yè)執(zhí)照證號：

合同編號：合同簽訂地：

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,，雙方本著互惠互利，友好合作的原則,，為明確雙方權(quán)利和義務,，特訂立本合同。

一,、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單,，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標,、質(zhì)量標準,、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,，經(jīng)甲方驗收合格后,，甲方支付加工費給乙方的行為。

二,、本合同所指加工之零部件見下表：

甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___單位：___單價___備注：___

1,、根據(jù)生產(chǎn)實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工,，雙方可簽訂補充協(xié)議,。

2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三,、加工零部件的技術(shù)標準（包括質(zhì)量要求）：

甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___技術(shù)標準或要求：___備注：___

四,、加工零部件價格及加工費的確定：

1、乙方加工零部件的價格,，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,，需要調(diào)整價格的,，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行,。

2,、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力,。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低,。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行,。

3,、加工費計算方法：

（1）對甲方提供的原材料、零部件,，應在核定加工零部件價格基礎上,，扣除甲方提供之原材料、零部件價格,，余額為乙方的加工費,。

（2）由甲方提供原材料、零部件的,，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,，超過規(guī)定標準,，造成甲方原材料、零部件損失的,，甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除,。

五、加工訂貨：

1,、甲方向乙方下達訂單,，乙方接受：

（1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳,，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù),。

（2）電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,，同時,，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證,。

2,、因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時,，乙方接受：

（1）甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,，乙方確認后回傳。

（2）電話通知更改,。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下,。

3,、如甲方通知取消訂單：

（1）訂貨當天通知取消的，訂單取消,。

（2）在一個貨期段內(nèi)（非訂貨當天）通知取消的,，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料,。

4、乙方需領用甲方提供的原材料,、零部件,，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù),。

六,、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1,、加工零部件的包裝,，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________；

2,、包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________,；

3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝,。

4,、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸,、裝卸費用自負,。送貨時應包裝完整，標識明確,，規(guī)格統(tǒng)一,，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格,、數(shù)量,、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

5,、甲方收到乙方的加工零部件時,，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》,。

6,、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放,。乙方應在七（7）天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則,，對包裝物的任何問題甲方不負責,。

七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,，約定如下：

1,、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,，費用由乙方承擔,。

2、模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔,；

3,、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

4,、模具的使用,、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔,；

5,、模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有；

6,、模具的所有權(quán)：甲方所有,。

八、知識產(chǎn)權(quán)保護

1,、按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,，有_____許可的，還須簽訂《_____使用許可合同》,。

九,、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制

1,、合同生效后日內(nèi),，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件,、資料：

2,、產(chǎn)品質(zhì)量控制：

（1）乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求,，制作樣品,，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn),。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,，才能進入批量生產(chǎn),。

（3）甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,，如仍未達到要求,，則可中止或終止本合同。

（4）乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,，乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案,。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改,。

（5）一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇,，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商,，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認,、封樣交甲方后,，方可采購并投入生產(chǎn)。

3,、質(zhì)量整改

（1）同一型號的加工零部件,，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書,，并可應乙方要求,，派出技術(shù)檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出,，經(jīng)整改仍不合格的,，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。

4,、產(chǎn)品技術(shù),、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》,。

十,、加工費的結(jié)算

1、加工費的結(jié)算方式為：每月二十五（25）日前結(jié)清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費,，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,，由乙方不低于月息0,。28%貼息給甲方）,。

2、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內(nèi)結(jié)清,。第一年結(jié)算_______%,，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%,。

十一,、驗收方法

1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行,。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測結(jié)果為準,。

十二,、對加工零部件提出異議的時間和辦法

1、甲方在驗收過程中,，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種,、型號、規(guī)格,、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,，應妥為保管并在___天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,，應說明合同號,、運單號、車或船只,、發(fā)貨和到貨日期,；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號,、規(guī)格,、花色、標志,、牌號,、批號、合格證或質(zhì)量保證書號,、數(shù)量,、包裝、檢驗方法和檢驗情況,；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見,。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。

2,、乙方在接到需方書面異議后,，應在___________天內(nèi)負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見,。

3,、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應對此負全部責任,，甲方負責協(xié)助,。造成甲方無_____常使用的加工零部件，乙方應負責退,、換,。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任,，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,，其損失由乙方承擔賠償責任。

4,、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的,，由乙方承擔全部責任。

十三,、乙方違約責任：

1,、乙方不能按時、按質(zhì),、按量交貨的,，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：

（1）因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,，扣罰當批貨值的5%,，但不低于500元，不高于5000元,；在甲方通知乙方后,，乙方做出返工、挑選,、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件,；不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方,，并按第（4）條接受扣罰,。

（2）因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%,；

（3）因批次或零星不合格（料廢）造成停工,、返工或全檢的,，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰,，物料損失由乙方負責,；

（4）未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,，扣罰違約金3000元/次,；

（5）未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的,，扣罰違約金5000元/次，損失另計,；

（6）故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_________0元以上的違約金,，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格,；

（7）未經(jīng)確認，私自更換,、更改原材料,、零部件規(guī)格型號或供應廠家，扣罰_________0元以上的違約金,，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格,；

（8）送貨實物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金,；

2,、乙方所交的加工零部件品種、型號,、規(guī)格,、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,，除按以上進行扣罰,，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理,、調(diào)換或退貨而支付的實際費用,。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

3,、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝,，并承擔支付的費用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,，乙方應當負責賠償。

4,、乙方提前交貨的,、多交的和品種、型號,、規(guī)格,、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管,、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔,。

5,、乙方提前交貨的，甲方接貨后,，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款,；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨,。乙方逾期交貨的,，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的,，乙方應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任,；甲方不再需要的,，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃,。

6,、加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,，并承擔由此增加的費用,。

十四、甲方的違約責任

1、甲方逾期付款的,，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息,。

2、甲方無正當理由拒絕接貨的,，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人,，應當承擔乙方因此所受的損失。

十五,、合同的變更,、解除：

1、合同期內(nèi),，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同,。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),，均可解除合同。

2,、乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,，甲方有權(quán)解除本合同,，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失,。

3,、合同因任何原因而解除,，乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,，包括但不限于模具、_____標識,、技術(shù)資料,、供應商名單等,，歸還甲方,。

十六,、不可抗力

1,、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P主管機關證明以后,，允許延期履行,、部分履行或者不履行合同,，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任,。

十七,、其他

1、按本合同規(guī)定應該償付的違約金,、賠償金,、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,，應當在明確責任后十天內(nèi),，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,，否則按逾期付款處理,。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2,、本合同一式叁份，甲方二份,，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,，有效期自______年____月____日到____年____月____日,，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時,。

3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,，由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄,。

4,、雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》,、《_____使用管理合同》,、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。

十八,、其他需約定事項：

1,、 ____________________________________________________________________________

2、 ____________________________________________________________________________

3、 ____________________________________________________________________________

4,、 ____________________________________________________________________________

5,、 ____________________________________________________________________________

甲方：乙方：

授權(quán)代表：授權(quán)代表：

日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十二

甲方：

乙方： 身份證號碼：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，由乙方承包采伐甲方的林木,，在平等自愿的原則下達成以下協(xié)議,。

一、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹,，甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。

二,、工資價位是現(xiàn)場論價,，價款方式是一處完工到另一工地時，支付前一工地的工資,，年底結(jié)清半年的所有工資,。

三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,，森林防火,，一旦發(fā)生火災安全事故，由乙方自行承擔,，甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任,。

四、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排,。

以上條款,，甲乙雙方仔細閱讀后無異議，特簽此合同,，本合同至簽字之時產(chǎn)生法律效益,。

甲方：

乙方：

加工承攬合同法律規(guī)定篇十三

訂立合同雙方：

承攬方： ________________________ 木具廠以下簡稱甲方

定作方： ________________________ 百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

品名規(guī)格(長,，寬,，高cm)單位數(shù)量備注

玻璃柜臺

塑料臺面柜臺

玻璃臺面柜臺

棉布貨架

大百貨電器貨架

小百貨貨架

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳.

二,，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變,，翹曲，撥縫,，松榫;塑料面要求平直,，整齊，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正，平直,，安裝方便.

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權(quán)停止工作,，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,，共計980元，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸,，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預付款 ________ 元(大寫 ________ 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一,，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的,，甲方應當負責修理或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.

四，甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,，甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六，由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責任

一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失.

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五,，乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，甲方在經(jīng)有關部門證明后,，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于 ________ 年 ________ 月 ________ 日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式 ________ 份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價局,，縣建設銀行各存一份.

甲方： ________________________ (蓋章)

代表人： ________________________

地址： ________________________

電話： ________________________

開戶銀行： ________________________

帳號： ________________________

乙方： ________________________

代表人： ________________________

地址： ________________________

電話： ________________________

開戶銀行： ________________________

帳號：________________________

加工承攬合同法律規(guī)定篇十四

承 攬 方：__________________________

法定代表人：________________________

通訊地址：__________________________

聯(lián)系方式：__________________________

定 作 方：__________________________

法定代表人：________________________

通訊地址：__________________________

聯(lián)系方式：__________________________

風險告知：在訂立加工承攬合同之前,，應當要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目,，其設計能力,、設備條件、技術(shù)力量,、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項目,，都要了解清楚。即使全部符合要求,，并已經(jīng)承攬多年業(yè)務,，也應查詢清楚,，以避免因承攬方無實際完成能力而引起的合同糾紛。

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條 加工成品：_____________

第二條 加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________________

風險告知：當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目,，不能模糊使人產(chǎn)生歧義。特別應該注意的是,，合同注明的加工物必須是合法物,，在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物，是否需經(jīng)有關部門批準才允許加工,，以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現(xiàn)不必要的法律糾紛,。

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

1,。(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作,、修理、減少價款或退貨,。

2,。(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。

3,。交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1,。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應當及時通知定作方：定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2。承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品,。

3,。定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條 驗收標準和方法

1,。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2,。定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換,。

3。當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

風險告知：關于定作物的檢查驗收，承攬方在工作期間,，應當接受定作方必要的檢查,，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作,。當事人雙方對定作物和項目的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明：定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的，定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題,，除定作方使用,，保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。

第七條 交貨的時間和地點

1,。交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2,。交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準：委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準：自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間：雙方另有約定的，按約定的方法計算,。

風險告知：關于驗收標準,、方法及提出異議的期限，有標準的按照標準,，沒有標準的按雙方約定的要求檢驗,。對于檢驗的方式,、方法和期限雙方認為有必要時協(xié)商,，最好注明提出異議的期限，對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點,，以此來避免不必要的糾紛,。

第八條 包裝要求及費用負擔：

__________________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔：

__________________________________________

第十條 結(jié)算方式及期限：

___________________________________________

第十一條 其他約定：

____________________________________________

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款：不同意利用的,，應當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任：經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理：少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補交等),，應當向定作方償付違約金____ 元：(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

風險告知：關于違約金的事項，如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數(shù)額或計算方法,。另外,，《加工承攬合同條例》對違約責任、違約金結(jié)付定出了比例幅度：合同當事人應注意確定違約金的具體百分數(shù),。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收,。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

七、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任,。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

二、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金：不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失：承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方：變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分：如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失,。

五、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金：以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決：協(xié)商不成按_____項處理：

1,。向仲裁機關申請仲裁：

2,。向______人民法院起訴。

本合同自_____年___月___日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份：合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

定作方(公章)：____________________ 承攬方(公章)：____________________

法定代表人(簽章)：_____________ 法定代表人(簽章)：_____________

________年______月______日 ________年______月______日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十五

訂立合同雙方：

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求：

1.材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳。

2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做,。

3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,，堅固,、表面必須平整光滑，木材無形變,，翹曲,，撥縫，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正,，平直，安裝方便,。

4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供,。

第四條圖紙由乙方于 年 月 日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權(quán)停止工作，并通知乙方,。因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款 元。

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點： 年 月 日至 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,，共計 元，全部費用由乙方負擔,。

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸,，每件運輸費用均按 元計算，共計 元,，全部費用由乙方負擔,。運輸造成的損失，由甲方負責,。

第十條本合同簽之日,，乙方向甲方給付預付款 元( 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

5.甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同,，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

6.乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后,，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,，或向合同管理機關申請調(diào)解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于 年 月 日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效,。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：

乙方：代表人：地址：電話：

年 月 日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十六

甲方：_______________有限公司

法定代理人：_____________

乙方：___________有限公司

法定代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協(xié)議：

1,、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,，該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,，__________,、__________不是乙方的員工，業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權(quán),，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認,。

2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,，為彌補甲方的損失,，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發(fā)票,。

3,、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。

4,、本協(xié)議自雙方簽字后生效,。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

加工承攬合同法律規(guī)定篇十七

定作方：

法定代表人： 職務：

地址：

承攬方：

法定代表人： 職務：

地址：

因定作方需要向其客戶 供應本合同所列貨物，因此委托承攬方加工,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第二條 質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供

1,、 由定作方提供;

2,、 由承攬方提供;

3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格,，應在收到原材料后 天內(nèi)提出書面異議,，并協(xié)商解決辦法，如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的,，視為原材料合格,。

第四條 原材料的損耗比例

1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;

2,、若原材料損耗超過 %,，則超過部分，承攬方應按照定作方購買原材料的價格,，對定作方全額進行賠償,。

第五條 剩余原材料的處理

1、加工完成后,，承攬方應將剩余原材料返還給定作方;

2,、若定作方提出繼續(xù)加工的要求，則需按本合同確定價格,，向承攬方支付額外的加工報酬,。

第六條 技術(shù)資料，圖紙

1,、定作方應當在 年 月 日之前將技術(shù)資料,，圖紙等提供給承攬方;

2、上述技術(shù)資料,、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標準之一,。

第七條 價款支付方式

1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發(fā)票給定作方;

2,、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內(nèi)支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日

第八條 貨物的交付

1,、交貨地點：承攬方應在 年 月 日前，將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;

2,、運費承擔：由承攬方承擔貨物的運輸費用;

3,、指定時間：定作方應于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。

第九條 貨物的檢驗

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，圖紙和樣品作為檢驗標準;

2、驗貨時間和地點為 ;

3,、貨物質(zhì)量不合格,，如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢,，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢，則承攬方應承擔質(zhì)量不合格的相應違約責任;

4,、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達成一致意見,，可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機構(gòu)進行檢驗，如有一方不配合指定檢驗機構(gòu),，則視為同意對方的質(zhì)量異議,。

第十條 定作方的違約責任

1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量,，但應向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款 %的補償金,，承攬方應歸還未加工部分原材料;

2、定作方逾期付款的,，應根據(jù)逾期時間,，按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;

第十一條 承攬方的違約責任

1、承攬方逾期交貨的,，每逾期一天,，應向定作方支付全部價款的 %的違約金;

2,、承攬方逾期交貨超過 天,，定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同，則承攬方應返還定作方已付價款,，按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款,，并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;

3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定,，定作方可以向承攬方退回不合格貨物,，承攬方應按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款,，并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;

4,、若貨物的質(zhì)量不符合約定，定作方客戶向定作方索賠,、扣除貨款或者解除合同,，導致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議,，承攬方都應向定作方補償該損失;

5,、若承攬方逾期交貨，導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的,，則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔,。

第十二條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任,。

第十三條 其他事項

1,、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;

2,、本合同自簽訂之日起生效,，如有未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議,，補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突,，以補充協(xié)議為準;

3、本合同一式二份,，雙方各執(zhí)一份;

4,、本合同附件和本合同具有同等法律效力。

定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___

傳真： 傳真： email： email： 電話： 電話：

年 月 日 年 月 日