在人們越來越相信法律的社會中,，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關(guān)系,。擬定合同的注意事項有許多,，你確定會寫嗎？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

加工承攬協(xié)議合同篇一

加承合字第號

定作方：_______________（簡稱甲方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________（簡稱乙方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

根據(jù)《加工承攬協(xié)議條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立下列條款,，共同信守：

品名或項目

規(guī)格、型號

單位

數(shù)量

單價

價款或酬金元

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一,、產(chǎn)品的質(zhì)量,、包裝、加工方法：________________________

二,、原材料的提供以及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

三,、履行的期限,、地點和方式：_________________________

四,、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

五、結(jié)算方式：_________________________

六,、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外,，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔(dān)違約責(zé)任,。

1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作,，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。

其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,，賠償承攬方因此造成的損失,，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的,，償付未履行部份價款總值_____％的違約金,；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金,。

其余違約行為按《加工承攬協(xié)議條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

七、雙方約定的其它條款：________________

八,、以上條款如有未盡事宜,，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件,。

九,、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,，協(xié)商不成時,，任何一方都可以向協(xié)議管理機關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

十,、本協(xié)議一式________份,，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查,。

十一,、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之????????日起到________年________月________日止。

十二,、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開戶銀行：______________

帳號：__________________

_______年______月_____日

加工承攬協(xié)議合同篇二

甲方(定作方)：

代理人：

地址：

聯(lián)系電話：

乙方(承攬方)：

代理人：

地址：

聯(lián)系電話：

甲,、乙雙方本著平等合作,、互惠互得的原則，依據(jù)《中華人民共和國民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,，就___________(地點)玻璃供需問題,，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同,，具體條款如下：

一,、品種、規(guī)格,、數(shù)量,、單價：

玻璃品種： ___________，規(guī)格： ___________,，數(shù)量：___________,，單價：___________。

交貨地點：

運輸方式,、費用：

1)由乙方負(fù)責(zé)送貨,，運輸費用由乙方承擔(dān).玻璃卸車前破片由乙方負(fù)責(zé)，落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé).

2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽,、規(guī)格,、品種、樓號樓層等識別編碼,，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面,，以便區(qū)分。

二,、交貨期：

合同簽定后,，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成,。

三,、驗收方式：

1)玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場驗收當(dāng)批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時予以檢驗,，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方,，否則視為驗收產(chǎn)品合格。

2)_________玻璃制作按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).

六,、結(jié)算及付款方式：

甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票，乙方發(fā)車后,，甲方通知乙方,，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。

七,、違約責(zé)任：

1)雙方應(yīng)按合同約定履行,，乙方若延期供貨,，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.

2)如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計要求，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟損失,。

八,、其他：

本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決,，合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟,。

九、本合同一式兩份,，雙方各執(zhí)一份,，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結(jié)束本合同自行解除,。

十,、保質(zhì)期及保修

1、保質(zhì)期為二年(驗收之日起)

2,、執(zhí)行本項目保修期,，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題，乙方無償更換,，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任,。

甲方：

代表：

賬號：

戶行：

___________年___月___日

乙方：

代表：

賬號：

戶行：

加工承攬協(xié)議合同篇三

加工承攬合同

甲方：__________

乙方：__________

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,，定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨,。

2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。

第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_______ 元;(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%～30%)或酬金總額的________%(20%～60%)的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

七、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%～60%的幅度)違約金,。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按 ____ 項處理：

1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴,。

本合同自 ______ 年 ______ 月 ______ 日起生效，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份，交________________________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。

定作方：________________________

代表人：________________________

______ 年 ______ 月 ______ 日

承攬方：________________________

代表人：________________________

______ 年 ______ 月 ______ 日

加工承攬協(xié)議合同篇四

依照《民法典》、《廣告法》,、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守,。

第一條 廣告承攬要求

1、項目(媒介)：

2 ,、廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱,、編號：承攬方應(yīng)按《廣告法》規(guī)定，認(rèn)真審查上述證件。委托方提供虛假的證件,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕,。

3,、發(fā)布地點或形式：

4、顏色：

5,、規(guī)格或材料：

6,、刊播次數(shù)、起訖時間,、日期：

7,、其他要求：

第二條 費用及支付辦法

1、費用：

類別

單價

數(shù)量

金額

備注

設(shè)計,、制作費

發(fā) 布 費

代 理 費

合計金額(大寫)

2,、結(jié)算方式和期限：

3、承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,，否則,，委托方有權(quán)拒付廣告費。

第三條 驗收方式及時間

第四條 違約責(zé)任

1,、委托方中途廢止合同,，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,，每逾期一天,，按所欠款項的 償付違約金。

2,、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,，按未改造部分廣告費的 %，向委托方償付違約金;不能按期履行合同,，每逾期一天,，按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。

3,、其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行,。

第五條 合同爭議解決方式：

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，按下列第 種方式處理：

1、提交 仲裁委員會仲裁

2,、依法向人民法院起訴,。

第六條 雙方商定的其他事項：

第七條 附則

1,、本合同附件 ，名稱 ,。

2,、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份,，副本 份,。

委托方：

承擔(dān)方：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

加工承攬協(xié)議合同篇五

簽定日期：__________年__________月__________日

定作方(甲方)：___

電話：______

承攬方(乙方)：___

電話：______

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同,，并嚴(yán)肅履行,。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

定作方供應(yīng)原材料：原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_________,。

2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：____________,。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān)：______,。

4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：____________,。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效,。

甲方(蓋章)：___

乙方(蓋章)：___

時間：__________

加工承攬協(xié)議合同篇六

承攬方：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

法定代表人：

定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

品名：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

備注：

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量：

1、用承攬方原料完成工作的,，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,，定作方有權(quán)要求重作,，修理，減少價款或退貨,。

2,、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。

定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。

承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。

3,、原材料等物品交日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料,，圖紙?zhí)峁┺k法：

1,、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;

定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。

承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2、承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。

3,、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等,。

第五條 價款或酬金：

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。

2,、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。

驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。

對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。

保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3,、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點：

1、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。

任何一方要求提前或延期交定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);

委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);

自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;

雙方另有約定的，按約定的方法計算,。

第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：

第十條 結(jié)算方式及期限：

第十一條 其他：

1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金,。

定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。

定作方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,。

承攬方不履行合同的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

2,、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。

承攬方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。

定作方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;

有余款的可以請求返還。

第十二條 承攬方的違約責(zé)任：

1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;

不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;

經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;

少交部分定作方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償,。

3,、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。

因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的,，由承攬方賠償損失,。

4、逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;

以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收,。

5,、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金,。

6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時,，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,，保養(yǎng)費。

7,、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位外,，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。

8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,，補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 定作方的違約責(zé)任：

1、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

2,、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

3,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;

承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。

定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方;

變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;

如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

5、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;

以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

6,、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

7,、變更交付定作物地點或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;

在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;

協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,，合同履行完畢即失效,。

本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

合同副本一式__________份,，交_________各留存一份,。

定作方：

代表人：

_________年____月____日

承攬方：

代表人：

_________年____月____日

加工承攬協(xié)議合同篇七

簽定日期：_______年____月____日

定作方(甲方)：______________

電話：________________________

承攬方(乙方)：______________

電話：________________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同,，并嚴(yán)肅履行,。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

定作方供應(yīng)原材料：

原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________,。

2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________,。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān)：__________________________________,。

4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________,。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效,。

甲方(蓋章)：_______________

乙方(蓋章)：_______________

日期：____________

加工承攬協(xié)議合同篇八

合同編號：_________

定作人：______

承攬人：______

第一條 加工物,、數(shù)量、報酬,、交貨期限

加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量___________________________

數(shù)量___________________________

名稱|型號|單位||單價|金額|合計____________________________________

合計人民幣金額(大寫)：_________

(注：空格如不夠用,，可以另接)

第二條 定作人提供的材料

材料|規(guī)格|計量__________________

數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額__________________

名稱|型號|單位__________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、時間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求：

第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間,、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù),。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：

第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、方法,、地點及期限：

第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,，承攬人(是/否)可以留置加工物,。

第十六條 違約責(zé)任：___________________________

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴,。

第十八條 其他約定事項：____________________________________

定作人(章)：_________

承攬人(章)：_________

簽于：_________

加工承攬協(xié)議合同篇九

甲方：

代表人：

職務(wù)：

電話：

乙方：

代表人：

職務(wù)：

電話：

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行,。

一,、甲方供應(yīng)原材料：

原材料：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

日期：

成品單位耗用量：

二、乙方完成產(chǎn)品情況：

品種：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

加工費：單價 金額

三,、技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：

四、甲方提供原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：

五,、甲方對加工完成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法：

六、交貨地點及運輸辦法,、運雜費用和負(fù)擔(dān)：

七,、貨款及費用結(jié)算辦法及期限：

八、本合同自雙方簽訂之日起生效,，合同履行完畢即失效,。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

簽訂時間：

加工承攬協(xié)議合同篇十

經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見,，簽訂本加工承攬協(xié)議,，供雙方共同遵守：

一、乙方負(fù)責(zé)甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,，具體清潔事項包括：

1,、日常清潔區(qū)域：

2、定期保潔區(qū)域：

3,、垃圾區(qū)域：

二,、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求，甲方提出相關(guān)意見時,，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見及時改正,，直到達(dá)到甲方的要求。

三,、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點前,，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正,。

四、?乙方應(yīng)身體健康,、誠實勤勞,，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范,、清潔標(biāo)準(zhǔn)進行工作，確保衛(wèi)生質(zhì)量,。?

五,、乙方在提供保潔服務(wù)過程中，必須遵守甲方的規(guī)章制度,，服從甲方的安排,，不得影響甲方正常經(jīng)營活動。?

六,、保潔加工承攬費用為 ???元/月,，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬,，乙方的賬戶為：

七,、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負(fù)責(zé),，提供保潔期間,，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任,。

八,、乙方提供保潔服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)注意自身安全,，如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任。

九,、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的,，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金,。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議,，并不支付甲方任何費用,。

十、本協(xié)議未盡事宜,，雙方協(xié)商簽訂書面補充協(xié)議解決,，書面補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。?

十一,、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,，應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟,。

十二,、?本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力。

加工承攬協(xié)議合同篇十一

承攬方：

委托方：

合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù),，經(jīng)友好協(xié)商,，按照《中華人民共和國民法典》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同,。

一,、承攬標(biāo)準(zhǔn)：

二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)!按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

三,、版費承擔(dān)責(zé)任及起訂量：

所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預(yù)付 萬元,，每單款包裝累計達(dá)到貨值 萬元,，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔(dān),。起訂量見附件。

四,、貨款結(jié)算方式及時間：

每月月底對賬,，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月 年 月 日至 年 月 日止

承攬方 ：_________________

委托方：_________________

單位名稱：_________________

法定代表：_________________

委托辦理人：_________________

簽訂地點：_________________

簽訂時間：_________________

加工承攬協(xié)議合同篇十二

甲方：_______________有限公司

法定代理人：_____________

乙方：___________有限公司

法定代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達(dá)成如下和解協(xié)議：

1,、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù),，__________,、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán),，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn),。

2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,，為彌補甲方的損失,，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票,。

3,、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。

4,、本協(xié)議自雙方簽字后生效,。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

加工承攬協(xié)議合同篇十三

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律,、法規(guī)，在自愿,、平等,、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,，達(dá)成一致,，特訂立本合同。

一,、程概況

1,、工程名稱：輕型鋼架棚

2、工程地點：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū),，__塑料制品有限公司

二,、工程承包范圍

1、面積：61.3_44.3=2715.59平方,，附工程詳單,，見-3

2、承包方式：甲方出資,，乙方承包工,、料含土建。

3,、工程造價165元/㎡,，總造價448072.35元。

4,、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%,，柱子立起再付40%,，驗收后再付25%,，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清,。

5、土建工程結(jié)束后開始施工,， 天交工,。

年內(nèi)保證維護正常使用。

6,、在施工期間,，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險，如發(fā)生工傷事故等事宜,，由乙方從保險金中解決,，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

7,、甲方負(fù)責(zé)水,、路兩通及其費用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序,，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量,、工期與施工安全，乙方在施工期間,，電費由乙方承擔(dān),，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù),，如一方違約,，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。

本合同一式兩份,，甲乙雙方各持一份,，合同自簽訂之日起，即可生效,。

甲方：

乙方：

年 月 日

加工承攬協(xié)議合同篇十四

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求：

1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳,。

2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做,。

3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫;塑料面要求平直，整齊,，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正,，平直,，安裝方便。

4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù),。

第三條原材料由甲方提供,。

第四條圖紙由乙方于年月

日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并通知乙方,。

因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款元,。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：年月日至月

日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格,，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算，共計元,，全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算,，共計元,，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,，由甲方負(fù)責(zé),。

第十條本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時,，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

6.乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同于年月日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價局,，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方：代表人：地址：電話：

乙方：代表人：地址：電話：

年月日

加工承攬協(xié)議合同篇十五

承攬方：以下簡稱甲方定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求：

1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳,。

2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做,。

3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,，堅固、表面必須平整光滑,，木材無形變,，翹曲，撥縫,，松榫;塑料面要求平直,，整齊，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正，平直,，安裝方便,。

4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料由甲方提供,。

第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并通知乙方,。因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù).第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,，共計元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸,，每件運輸費用均按元計算，共計元,，全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé),。

第十條本合同簽之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.

4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

2.乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

5.乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.6.乙方如變更交付定作物的地點,，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于年月日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效,。

本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：

乙方：代表人：地址：電話：

年月日

加工承攬協(xié)議合同篇十六

定作方(甲方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話：

傳真：

統(tǒng)一社會信用代碼：

承攬方(乙方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話：

傳真：

統(tǒng)一社會信用代碼：

定作方委托承攬方加工 ,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條加工成品

品名規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條加工成品質(zhì)量要求

加工定作物品,，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,，并妥為保存,，作為驗收的依據(jù)。

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的,，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量和規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交貨日期的計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,，圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

第七條交(提)貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算,。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

___________________________________________________________,。

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

___________________________________________________________。

第十條結(jié)算方式及期限

___________________________________________________________,。

第十一條其他

1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。

2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。

第十二條承攬方的違約責(zé)任

1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,，承攬方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.承攬方未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的,，由承攬方賠償損失,。

4.逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金 元(大寫： );(合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期 天,，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收,。

5.不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %( %-- %幅度)或酬金總額的 %( %-- %幅度)違約金。

6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時,，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。

7.實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。

8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量和數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

10.擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條定作方的違約責(zé)任

1.中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

2.中途無正當(dāng)理由解除合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %( %-- %幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %( %-- %幅度)的違約金。

3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第5款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限 個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5.超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期 天，按酬金總額的 %償付違約金,。

6.無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7.變更交付定作物地點或接收單位(人),，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴,。

本合同自 年 月 日起生效,，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,。合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 份，各交 留存一份,。

(以下無正文,，合同簽署頁)

定作方(簽章)： 承攬方(簽章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人：

開戶銀行：

賬號： 委托代理人：

開戶銀行：

賬號：

年 月 日 年 月 日

簽于： 簽于：

加工承攬協(xié)議合同篇十七

委托方：_________紡織器材廠(甲方)

承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格________數(shù)量________價格,、交貨期：

2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,，但損壞件必須歸還甲方,。

3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運輸,，運費由乙方自負(fù),。

5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

6.結(jié)算方式：通過銀行托收,。

7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等,，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償,。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

________年________月______日

加工承攬協(xié)議合同篇十八

定做方：(簡稱甲方)

承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司(簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》 規(guī)定,，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同,，以共同遵守,。

一、 加工制作內(nèi)容：

1,、 按甲方提供之圖紙加工,，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

2,、 制作內(nèi)容：_______________________________________________________,。

1) 主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價約___________;

2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價約___________;

3)其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆,，刷______面漆____道,，____底漆 ____ 道。

二,、 合同價款及結(jié)算方式：

1,、合同總價暫定為￥___________，(大寫)______________________(以實際決算為準(zhǔn)),。

2,、合同簽訂當(dāng)日甲方付￥___________，(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,，本合同不予生效)。

3,、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,，否則不得提貨,。

三、質(zhì)量要求：

1,、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作,、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范gb5025-20__)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求,。

2,、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書,、合格證，且質(zhì)量,、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求,。

3、要求第三方檢測單位為：

1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□

2)其他檢測項目：

3)試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□

四,、交貨地點和時間：

1,、交貨地點：甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨。

2,、交貨時間：_______年___月___日開始提貨,。

五、包裝及運輸：

1,、乙方負(fù)責(zé)裝車,，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形,、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi),。

2,、甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底),。

3,、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車,。

六,、雙方權(quán)利及義務(wù)：

1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,，并簽字認(rèn)可,。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作,。

2,、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知,。否則由此引起的工期延誤以順延,。

3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決,。

4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,，乙方負(fù)責(zé)修復(fù),，并承擔(dān)返工費及直接費用,。

七、違約責(zé)任：按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

八,、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛,，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

九,、附則：

1,、本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份,。

2,、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日,。

3,、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同,。

甲方(蓋章)：

托代理人：

聯(lián)系方式：

開戶行：

賬號：

_______年___月___日

乙方(蓋章)：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司

委托代理人：

聯(lián)系方式：

開戶行：

賬號：

_______年___月___日

加工承攬協(xié)議合同篇十九

定作人：

簽訂地點：

承攬人：

簽訂時間：_______年_______月_______日

第一條加工物,、數(shù)量、報酬,、交貨期限

加工物規(guī)格計量,、報酬、交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱,、型號單位,、單價金額合計

合計人民幣金額(大寫)：

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條定作人提供的材料

材料規(guī)格

計量

數(shù)量質(zhì)量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

(注：空格如不夠用,，可以另接)

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

第七條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙的時間,、辦法及保密要求：

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,，在日內(nèi)向定作人提出書面異議,。

定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作,。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、方法、地點及期限：

第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元,。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,，承攬人(是/否)可以留置加工物,。

第十六條違約責(zé)任：

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第種方式解決：

(一)提交_____委員會_____;

(二)依法向人民法院起訴,。

第十八條其他約定事項：

定作人(章)：

承攬人(章)：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：鑒(公)證機關(guān)(章)

賬號：

賬號：

經(jīng)辦人：

監(jiān)制部門：

印制單位

加工承攬協(xié)議合同篇二十

甲方：_______________（定做方）

乙方：_______________（承攬方）附加身份證復(fù)印件。

加工_______,，雙方本著互惠互利,，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：

一,、甲方權(quán)利和義務(wù)

1,、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費（550元/?o），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。

二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、通過考察同意后,，自愿購買材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé),。

2,、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,，如私自組織人員加工,，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行,，否則按違約處理,。

三、違約條款

1,、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/?o）的1倍支付乙方違約金,。

2、乙方外購材料摻雜使假,，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四,、本合同有效期_______月,，______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,。

本合同期瞞后,，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。

五,、本合同一式兩份,，并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，自簽字蓋章之日起生效。

甲方_______

乙方：_______

_______年_______月_______日

加工承攬協(xié)議合同篇二十一

甲方：（定做方）乙方 （承攬方）附加身份證復(fù)印件加工,，雙方本著互惠互利,，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：

一,、甲方權(quán)利和義務(wù)

1,、合同簽定后，甲方為乙方提供產(chǎn)品樣本圖案,。天然彩沙,、鍍金線及專用工具，乙方自購,。如在本廠購買材料,，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫,，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,，材料不退。

2,、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費（550元2）,，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1,、通過考察同意后，自愿購買材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,，乙方自己負(fù)責(zé)。

2,、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作，如私自組織人員加工,，技術(shù)轉(zhuǎn)讓,，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理,。

二,、違約條款

1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元2）的1倍支付乙方違約金。

2,、乙方外購材料摻雜使假,，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金,。

四,、本合同有效期____月，200________年月____日起至200________年月____日止,。本合同期瞞后,，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。

五,、本合同一式兩份，并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效,。甲方 乙方：________年____月____日

返

加工承攬協(xié)議合同篇二十二

定作人：______簽訂地點：______

承攬人：______簽訂時間：______

第一條 加工物,、數(shù)量、報酬,、交貨期限

加工物規(guī)格計量,、報酬、交貨期限及數(shù)量

合計人民幣金額(大寫)：______

第二條 定作人提供的材料

材料規(guī)格

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、時間及提出異議的期限：______

第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求：______

第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：______

第六條 加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：______

第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間,、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù),。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：______

第十一條 加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn),、方法,、地點及期限：

第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限：______

第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。

第十四條 本合同解除的條件：______

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,，承攬人(是/否)可以留置加工物,。

第十六條 違約責(zé)任：______

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴,。

第十八條 其他約定事項：______

定作人(章)：______承攬人(章)：______

住所：______住所：______

法定代表人：______法定代表人：______

居民身份證號碼：______居民身份證號碼：______

委托代理人：______委托代理人：______

電話：______電話：______

開戶銀行：______開戶銀行：______

賬號：______賬號：______

郵政編碼：______郵政編碼：______

監(jiān)制部門：______印制單位：______

加工承攬協(xié)議合同篇二十三

甲方：

乙方：

加工__,，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則,，達(dá)成合同條款如下：

一,、甲方權(quán)利和義務(wù)

1,、合同簽定后,，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。

天然彩沙,、鍍金線及專用工具,，乙方自購。

如在本廠購買材料,，由于乙方個人原因,，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,，材料不退,。

2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費,，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。

二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1,、通過考察同意后,，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,，乙方自己負(fù)責(zé),。

2、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓,，需經(jīng)廠方同意方可進行,，否則按違約處理。

三,、違約條款

1,、甲方違背合同第一條時以的1倍支付乙方違約金。

2,、乙方外購材料摻雜使假,，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金,。

四,、本合同有效期____ 月，__ 年____月____ 日起至__ 年____月____ 日止。

本合同期瞞后,，乙方申請,，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

五,、本合同一式兩份,，并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，自簽字蓋章之日起生效。

甲方 ：

乙方：

年月日

加工承攬協(xié)議合同篇二十四

定作方：_______________營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

承攬方：_______________營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立下列條款，共同信守：品名或項目規(guī)格,、型號單位數(shù)量單價價款或酬金________元金額：________元

一,、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝,、加工方法：________________________

二,、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量：________________________

三,、履行的期限、地點和方式：_________________________

四,、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

五,、結(jié)算方式：_________________________

六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外,，任何一方不履行合同,，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作,，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金,。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失,，中途廢止合同,，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金,。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

七、雙方約定的其它條款：________________

八,、以上條款如有未盡事宜,，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件,。

九,、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,，協(xié)商不成時,，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

十,、本合同一式________份,，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查,。

十一,、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二,、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________承攬方：________________

代表：__________________代表：__________________

開戶銀行：______________開戶銀行：______________

帳號：__________________帳號：__________________

_______年______月_____日