隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下,，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。怎樣寫合同才更能起到其作用呢,？合同應該怎么制定呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,，希望大家能夠喜歡!

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇一

買方：_______________(簡稱乙方)身份證號：______________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,，甲,、乙雙方在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎上,，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行,。

第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)______________________擁有的房產(chǎn)(別墅,、寫字樓,、公寓、住宅,、廠房,、店面)，建筑面積為_____平方米。

(詳見土地房屋權證第______________號),。

第二條,、上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整),。

本合同簽定之日,，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金,。

第三條,、付款時間與辦法：

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),，并于銀行放款當日付給甲方,。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。

第四條,、甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,，并應在交房當日將房屋設施使用費_________等費用結清。

第五條,、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策,、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費,。

經(jīng)雙方協(xié)商,，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產(chǎn)權過戶手續(xù)費由______方承擔,。

第六條,、違約責任甲、乙雙方合同簽定后,，若乙方中途違約,，應書面通知甲方，甲方應在____內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,，但購房定金歸甲方所有,。

若甲方中途違約，應書面通知乙方,，并自違約之日起____內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方,。

第七條,、本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機關____公證處公證,。

第八條,、本合同一式六份。

甲方產(chǎn)權人一份,，甲方委托代理人一份,，乙方一份,乙方委托代理人一份，____市房地產(chǎn)交易中心一份,、公證處一份,。

第九條、本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議,，雙方可通過協(xié)商,、訴訟方式解決。

第十條,、本合同未盡事宜,，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力,。

第十一條,、雙方約定的其他事項：

甲方(蓋章)：__________ 乙方(蓋章)：__________

電話及傳真：__________ 電話及傳真：__________

法定代表人：__________ 法定代表人：__________

或委托代理人：__________ 或委托代理人：__________

簽訂時間：________年____月____日 簽訂時間：________年____月____日

簽訂地點：________ 簽訂地點：________

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇二

賣房人：_________________________________;(以下簡稱甲方)

買房人：_________________________________;(以下簡稱乙方)

為了保證甲乙雙方簽訂的房屋買賣合同的順利履行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,，訂立此合同,，以便雙方共同遵守。

第一條甲方愿將座落_______市_______區(qū)______街____段______號的_____房(____室_____廳______平米)賣于乙方,，永遠為業(yè),，空口無憑，立字據(jù)為證,。

第二條該房的房價款計人民幣________萬______千_____百元整(__________元),。

第三條由于賣房人房證及發(fā)票沒有到手，房子的買賣現(xiàn)在不能兌現(xiàn),，經(jīng)甲乙雙方?jīng)Q定甲方不得再賣他人,，乙方不能悔約，訂立此合同,，甲方應在簽此合同后一個月之內給予房證或發(fā)票等證件,。

第四條在房屋買賣合同簽訂后三日內，乙方支付甲方定金_____,。如一方違約,，除適用定金罰則外，還應當賠償因一方違約給對方造成的所有經(jīng)濟損失,。

第五條本合同在施行中出現(xiàn)爭議,，雙方協(xié)商解決，經(jīng)協(xié)商解決不成訴至法院,。

第六條本合同經(jīng)雙方簽字,、按手印后生效，本合同一式兩份,，甲,、乙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________

地址：_________ 地址：_________

電話：_________ 電話：________

_________年____月____日 _________年____月____日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇三

合同編號：

甲方：;【證件類型：】號碼：;聯(lián)系電話：;聯(lián)系地址：;委托代理人：;【證件類型：】號碼：;聯(lián)系電話：;聯(lián)系地址：

乙方：;資質證號：;營業(yè)執(zhí)照號碼：;聯(lián)系電話：;甲方于年月日至年月日委托乙方出售于的房地產(chǎn)提供中介服務,，達成如下中介服務協(xié)議：第一條房地產(chǎn)基本情況1.房地產(chǎn)地址：;房地產(chǎn)權證號碼：,。2.房屋使用性質3.建筑時間：。4平方米,。5.擬售價格：￥元以上,。6.同意買房的付款方式】等權利受限制的情況，權利受限制的情況可于年月日前解除,。8.房屋辦理了土地出讓手續(xù)】繳清土地出讓金,。9.房屋【是】【否】已交存物業(yè)專項維修資金。10.房屋【占用戶口;房屋【有】【無】占用小學學位,。第二條中介服務事項甲方委托乙方】提供房屋出售中介服務,，乙方提供的中介服務事項包括以下第項：1.書面介紹與交易相關的售房政策、法律,、稅費標準;2.提供市場行情,，介紹客源;3.促成房屋買賣，并協(xié)助上網(wǎng)簽訂《存量房買賣合同》;4.協(xié)助甲方辦理房屋按揭貸款涂銷手續(xù);5.協(xié)助辦理銀行房款托管手續(xù)及銀行托管房款交割手續(xù);6.代辦房地產(chǎn)權屬轉移及變更登記手續(xù);7.協(xié)助交割房源;8.其他：第三條中介服務費經(jīng)乙方促成,，甲方與買方簽訂《存量房買賣合同》的,，按照的方式支付中介服務費。

1.由甲方支付,。甲方應向乙方支付總房款的%作為中介服務費,，其中：.完成網(wǎng)簽手續(xù)時，甲方應向乙方支付中介服務費的%;.完成交易遞件手續(xù)后,，甲方應向乙方支付中介服務費的%;.,。2.由買方支付。支付金額由買方與乙方協(xié)商約定,，乙方須將買方支付的中介服務費金額告知甲方,。

第四條權利義務1.如甲方非獨家委托乙方出售該房地產(chǎn)后，自行與非乙方介紹的買方達成交易并書面通知乙方的,，本合同解除,，乙方應當撤下乙方在網(wǎng)上登記的本合同及房地產(chǎn)信息。甲方與買方解除買賣合同的,，乙方應當及時撤下乙方在網(wǎng)上登記的存量房買賣合同,。非經(jīng)甲方書面同意,，乙方不得泄露甲方的信息資料。2.甲方取消委托或變更出售條件的,，應及時書面通知乙方,。如甲方非獨家委托乙方出售該房地產(chǎn)后，自行與非乙方介紹的買方達成交易的,，應當書面通知乙方解除本合同,。第五條違約責任1.甲方逾期支付中介服務費的，應當每日按未付款0.05%的標準向乙方支付違約金,。2.乙方未按約定履行義務,，導致交易無法進行的，乙方不得收取中介服務費,，并按中介服務費的20%向甲方支付違約金,，或賠償甲方因交易無法進行而遭受的全部損失。

第六條爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，協(xié)商未能解決的,，按下述第種方式解決：1.提交廣州仲裁委員會仲裁;2.依法向人民法院起訴。

第七條如乙方通過補充約定或本合同以外的其他約定,，設立明確或暗示與本合同內容相沖突的,、減輕或免除乙方責任、加重甲方責任或排除甲方權利條款的,，該條款無效,，以本合同為合法依據(jù)。本合同共頁,，一式份,，甲方份，乙方份第

甲方：乙方：

委托代理人：

經(jīng)紀人及執(zhí)業(yè)證號：

日期：日期：

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇四

賣方：____________身份證號碼：________________：______________身份證號碼：__________________

買方：____________身份證號碼：______________：___________身份證號碼：_________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律,、法規(guī)之規(guī)定，甲,、乙雙方在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎上,，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,，以資共同信守執(zhí)行。

第一條房屋的基本情況：_____甲方房屋坐落于,，房屋為結構,，房產(chǎn)證登記面積______平方米，土地使用權取得方式：_____出讓,房屋權屬證書號為,。

第二條價格：甲乙雙方商定成交總金額為人民幣____________元,。

第三條付款方式：_____乙方于本合同簽訂時向甲方支付定金人民幣____________元,，在房屋過戶手續(xù)前一日支付，在過戶手續(xù)辦理完畢之日起兩個______月之內結清余款____________元,。

第四條乙方在__________月內未結清余款,，甲方有權收回房產(chǎn)，甲方不退還已交房款,，在此期間，房產(chǎn)所有權屬于甲方,。

第五條甲方應于所有房款結清后兩日內,，將該房屋交付乙方。

第六條甲方應協(xié)助乙方在本合同簽訂之日起______日內向房屋產(chǎn)權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù),。

第七條簽訂合同之后,，所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,，符合房屋出售的法定條件,。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電,、氣,、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔,。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,，與乙方無關。

第八條因本房屋所有權轉移所發(fā)生的稅費均按國家有關規(guī)定由交納,。

第九條違約責任：_____自合同簽訂之日起,，乙方中途毀約，乙方不得向甲方索還定金,。甲方中途毀約,，甲方應在悔約之日起______日內將訂金____________元雙倍返還乙方。甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn),，每逾期一日,，甲方向乙方支付房地產(chǎn)價款千分之的滯納金。

第十條本合同未盡事項,，由甲,、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議,。

第十一條本合同在履行中發(fā)生爭議,，由甲、乙雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成時,，甲,、乙雙方同意由乙方向所在地人民法院起訴。

第十二條本合同一式二份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，甲,、乙雙方簽字之日起生效,。均具有同等效力。

甲方：_______________乙方：_______________

______年______月______日______年______月______日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇五

出賣人(以下略稱甲方)：

買受人(以下略稱乙方)：

根據(jù)及其他有關法律,、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本合約,。

第一條甲方志愿將其房屋山東 公司宿舍 號樓 單元 樓 戶(以下簡稱該房屋)給乙方,，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并志愿購買該房屋,。

現(xiàn)該房屋具體狀況如下：

(一)該房屋座落于________區(qū),，該房屋建筑面積平方米(含公攤)為 平方米，儲藏室 平方米,，一共 平方米,。

(二)該房屋的建筑面積以 所出具的建筑面積為準。

(三)該房屋出售后________年后正式辦理建設單位出具的購房合同,，

第二條計價方式與價款,。總金額(人民幣) ,。

第三條付款時間及方式乙方應于本合約發(fā)生效力之日起____日內將該購房合約范本房屋全部價款給付甲方,。

具體付款方式為：現(xiàn)金或轉賬。

第四條甲方承諾在建設方承諾的交房日期當天將房屋交給乙方,。

第五條乙方未按本合約的約定支付房價款的,，按下列約定承擔違約責任：如在規(guī)定的期限內未交清房款甲方有權解除本合約，將已收房價款一次性無息退還乙方,，所收定金不予退還;甲方保留要求乙方支付總房價款百分之五的違約金,。

第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。

因出賣人原因,造成該房屋發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任,。

第七條本合約未盡事宜,，甲、乙雙方可另行訂立增補條款或增補和談,。

增補條款或增補和談和本合約的附件均為本合約不成分割的部分,。

第八條本合約自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生效力。

第九條因本合約或與本合約有關的不論什么爭議，雙方應協(xié)商解決,。

協(xié)商不成的,，提交處理____市仲裁委員會仲裁解決或依法由群眾法院訴訟解決。

第十條本合約一式貳份,。

此中甲方乙方雙方各執(zhí)壹份,。

甲方(簽章)：__________ 乙方(簽章)：__________

甲方代理人(簽章)：____ 乙方代理人(簽章)：____

_____年___月___日 _____年___月___日

簽于___________ 簽于___________

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇六

出賣人：_________________

買受人：_________________

身份證號碼：__________________________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法 律,、法規(guī)的規(guī)定,，甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,，以資共同遵守。

一,、甲方自愿將其村證房位于_________市___________區(qū)________________________的房屋以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整的價款出售給乙方。

二,、乙方支付甲方合同保證定金 萬元,，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同,，定金不退,。

三、本合同簽定時,，甲乙雙方都不具備過戶條件,。

等過戶條件成熟時，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權手續(xù),。

本合同發(fā)生的契稅,，土地出讓金等由乙方負擔。

其他稅費按有關法律規(guī)定負擔,。

乙方一次性將房款交付甲方,。

四、本合同簽訂后,，甲方對________________________________________的房屋使用,、收益、出租,、擔保,、抵押、買賣,、占有等權利一并轉讓給乙方,。

五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,，乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用,。

本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;

六,、違約責任

1,、甲方應當于___年__月__日交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方,。

逾期超過_______個月時，乙方有權解除本合同,。

解約時,，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經(jīng)濟損失人民幣___四萬______元,。

2,、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。

其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方,。

逾期超過_______個月時,，甲方有權解除合同。

解約時,，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金,。

3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,，一切責任由甲方承擔,，并應賠償乙方的損失。

4,、本合同簽訂后,，任何一方不得擅自變更或解除合同。

如因重大客觀原因導致本合同的解除,，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,，并賠償乙方的房屋裝修費用。

5,、如因規(guī)劃部門,、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方,，如有補償款發(fā)放,，甲方應當全額退還乙方。

七,、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決;

協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決,。

1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁,。

2,、依法向____________________________________區(qū)人民法院起訴。

八,、其他約定

九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,。

本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

十,、本合同一式5份,，甲乙方各執(zhí)一份，見證人各一份,。

甲方：______________ 乙方：______________

___年__月__日 ___年__月__日

見證人： ___年__月__日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇七

反訴原告：_________________深圳市__________擔保有限公司，地址：_________________,，組織機構代碼__________。

法定代表人：_________________,。

委托代理人：_________________顏宇丹,，廣東圣方律師事務所律師,。

反訴被告：_________________張_____,，男,，_____年_____月_____日出生,，漢族,，住深圳市__________,，身份證號__________。

反訴請求：_________________

1,、解除雙方于20__年12月3日所簽訂的陽光明居(_____棟_____單元_____)房屋買賣認購合同;

2,、反訴被告立即向反訴原告返還所占用的深圳市__________區(qū)陽光明居_____棟_____單元__________房屋;

3,、反訴被告支付反訴原告違約金238104元;

4、本案訴訟費由反訴被告負擔,。

事實與理由：

反訴原告與反訴被告于20__年12月3日簽訂了一份反訴被告向反訴原告購買位于深圳市羅湖區(qū)居花園_____座_____房屋的買賣認購合同。合同約定總購房款為人民幣1190520元(注：_________________幣種下同),，合同約定反訴被告應在簽署本認購合同后3日內到反訴原告指定銀行__________銀行__________支行辦理按揭貸款申請審批手續(xù),，銀行審批通過后1日內交付總購房款的30%即360520元作為首期款,，剩余房款830000元應由反訴被告于3日內向該銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續(xù),，簽訂抵押貸款合同,、借據(jù)等全部銀行手續(xù)(到開發(fā)商初始登記辦理完,，反訴被告可以辦理過戶手續(xù)時,，由其通過該銀行貸款支付剩余房款給反訴原告),。合同還約定，反訴被告須于20__年12月15日前到上述銀行申請辦理個人住房抵押貸款借款手續(xù),，簽訂抵押貸款合同,、借據(jù)等全部銀行手續(xù),，同時付清首期款或全部樓款,。合同第二條第5項約定,，如反訴被告在上述期限內未前往上述銀行辦理前述手續(xù)，以及未辦理全權委托公證手續(xù)(內容為反訴被告全權委托反訴原告指定人員張駿為其辦理上述房屋過戶手續(xù),，領取其房地產(chǎn)證，代繳稅費,，辦理其房產(chǎn)證抵押貸款手續(xù),，收取抵押貸款),，則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業(yè)之權利,，其同意認購訂金歸反訴原告所有,，同時反訴原告收回上述房屋使用權。合同第二條第6項約定,，如反訴被告未按本合同規(guī)定的付款時間繳付上述房屋訂金,、首期款或全部房款，則視作反訴被告自動放棄其所認購該物業(yè)之權利,，其同意認購訂金歸反訴原告所有,，同時反訴原告收回上述房屋使用權,。合同第二條第7項約定，有關購買該物業(yè)之項目契約之律師費,、公證費,、登記費及其它一切有關買方之費用及稅項,，概由買方支付。第8項約定反訴被告同意按反訴原告房產(chǎn)證價格過戶,，雙方按約定過戶價格繳稅,，其中由反訴被告支付的稅費有：印花稅、產(chǎn)權登記費,、契稅,、公證費,、查證費、貼花稅,、交易費及其他、抵押登記費,，且其須于簽署房地產(chǎn)買賣認購合同時交付,，同時反訴被告還承諾：如果其辦理過戶手續(xù)時不按反訴原告房產(chǎn)證價格過戶,，由此產(chǎn)生的買賣雙方稅費全部由其承擔。

雙方在所簽上述合同的第三條第2項中反訴原告承諾反訴被告：在反訴被告收到房屋使用權開始起9個月內負責辦理其房產(chǎn)證過戶手續(xù),，如果9個月到期,，由于開發(fā)商或反訴原告原因，不能辦理反訴被告房產(chǎn)證過戶手續(xù),，反訴被告可向反訴原告書面申請退房,，反訴原告承諾在收到反訴被告書面申請退房10日內退還其所付房款及辦證稅費，反訴被告承諾其裝修房屋費,、公證費及使用后所交房屋管理費,、水電費、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔,。該條第三項約定,，如果開發(fā)商初始登記完成，反訴原告已經(jīng)書面或電話通知反訴被告3日內辦理房產(chǎn)證過戶及抵押手續(xù),，由于反訴被告原因在規(guī)定時間3日內(節(jié)假日除外),，不去辦理反訴被告名下房產(chǎn)證及抵押貸款手續(xù)，反訴原告到期有權收回上述房屋轉讓他人,，反訴被告所交房款歸反訴原告所有,，反訴被告無條件搬出，其入伙裝修房屋費,、公證費及使用后所交房屋管理費,、水電費、煤氣及有線電視開通費等費用由反訴被告自行承擔,，由此造成一切損失由反訴被告承擔,。在該合同的附加條款中雙方特別約定此物業(yè)如產(chǎn)生行政處罰的費用由反訴原告承擔。

上述合同簽署后,，反訴被告于20__年12月7日向反訴原告只支付了購房款30萬元和公證費,、副本費360元,。反訴原告于20__年12月28日將合同項下房屋交付反訴被告使用(詳見反訴被告提交的深圳市__________物業(yè)管理有限公司陽光明居管理處證明),。根據(jù)當時銀行規(guī)定的二手房買賣貸款首期款只需支付30%，銀行貸款70%即可購買,，反訴被告須支付首期款30%即360520元才有資格入住涉案房屋，但是反訴被告只支付了300000元首期款就要求入住,，一直拖欠反訴原告首期房款未付,。反訴原告根據(jù)認購合同第三條第2款的約定，于20__年9月12日下午5：30到反訴被告的住處深圳市羅湖區(qū)__________路__________大廈__________號送達了一份《通知函》,，通知反訴被告反訴原告已經(jīng)無能力繼續(xù)履行認購合同第三條第2款,，如果反訴被告不愿意購買上述房屋，在20__年9月30日前來反訴原告辦理解除合同和退房手續(xù),，反訴原告在合同解除10日內,，退還反訴被告首期款，收回上述房屋;反訴被告應付清房屋使用期間的管理費,、水電費等一切費用,，使用期間裝修費自理。如果反訴被告愿意承擔房產(chǎn)證無法辦理的風險,，反訴原告要求反訴被告必須在20__年9月30日前至反訴原告處簽訂補充合同,，并告知反訴被告：根據(jù)20__年9月銀行的新規(guī)定，二手房買賣,，第一套房購買者貸款首期款只需支付30%,，銀行貸款70%，已經(jīng)支付30%房款的,，須支付剩余的70%購房款,，待付清購房款后可以繼續(xù)使用上述房屋。如不能一次付清購房款,，反訴原告會請求建設銀行審核反訴被告的貸款資格,，銀行確認為第一套房合格貸款人，除已支付的30%房款外，其余房款反訴原告將按現(xiàn)在銀行一套房貸款利率年息5.945%借款給反訴被告,。第二套房購買者貸款首期款需支付50%，銀行貸款50%,，如反訴被告經(jīng)銀行確認為第二套房合格貸款人,，則須在20__年9月30日前補齊50%首期款。鑒于反訴被告屬于第二套房以上,，需要付清全款,，反訴原告一直電話通知反訴被告，向其催收首期房款欠款60520元及交齊剩余購房款未果,。反訴被告從20__年10月11日起已無合法根據(jù)占用反訴原告房屋至今未還,。反訴原告幾經(jīng)努力，于20__年7月16日協(xié)助開發(fā)商將深圳市羅湖區(qū)陽光明居丙棟房屋初始登記辦理好,。根據(jù)認購合同第三條第3款的規(guī)定,，反訴原告在20__年7月20日通過特快專遞發(fā)《辦證通知函》給反訴被告(已簽收)，按照深圳市政府辦理二手房買賣過戶的最新規(guī)定,，要求反訴被告在收到通知3天內提供個人及家人身份證,，戶口本，結婚證(或單身證,、離婚證),，社保卡和社保清單,，工資收入流水,，納稅證明，收入證明,，家庭房產(chǎn)查檔證明,，定金收據(jù)，首期款收據(jù),，認購合同給反訴原告,，并且要求反訴被告于接到本通知函后3日內與反訴原告簽訂《陽光明居房屋買賣補充協(xié)議》。同時,，反訴原告還明確告知反訴被告,，根據(jù)深圳市政府有關限購的規(guī)定，若其無資格以自己的名義繼續(xù)履行《認購合同》并簽訂《陽光明居房屋買賣合同》,，即無法辦理房產(chǎn)過戶手續(xù),，應當于收到本通知函之日起3日內與反訴原告辦理解除《認購合同》事宜，反訴原告將在簽訂《解除合同書》當日辦理退款手續(xù),，同時反訴被告需將房屋退還反訴原告,。

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇八

甲方(賣方)：

乙方(買方)：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎上就買賣該房屋達成如下協(xié)議：

一 、房屋的基本情況,，甲方房屋(以下簡稱該房屋)位于,，框架結構，建筑面積為 平方米(含公攤),，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，該房屋售價為每平方米元，總金額大寫：元整,，小寫：元,。

二、 付款方式乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金大寫：元整,，小寫：元,。并應于本合同生效之日起 5日內將該房屋全部價款付給甲方。

三,、 交付期限,，甲方應于本合同生效之日起三十日內，將該房屋的產(chǎn)權證書交給乙方,，并應收到該房屋全部價款之日起五日內,，將該房屋付給乙方。

四,、乙方逾期未付款的違約責任,，乙方須在規(guī)定日期內付清房款，才能進場裝修,。逾期未付清房款,，甲方有權拒絕乙方進行裝修或終止合同，由此造成的損失,，甲方不承擔任何責任及費用,，乙方所預交的購房款的年月將驗收合格的房屋交付乙方。

五,、乙方在接到甲方交接房通知后的十天內將購房款結清,。屆時乙方若不能驗收接管時，須委托甲方代管,，并付甲方代管費(按房價的萬分之一日計取),。

六、乙方從接管所購房屋之日起,，甲方按照國家規(guī)定,，對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年,，水電保修半年，暖氣保修一個采暖期),。

七,、違約責任：

1.本合同生效后，如乙方違約,，乙方已繳定金不退;如甲方違約,，則應雙倍退還定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),，每逾期一天，甲方向乙方償付承擔應交房屋售價萬分之一的罰金,。甲方通過努力交付房屋,，乙方又同意提前接管時，以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵,。

八,、乙方需要安裝電話，由甲方解決,，費用由乙方承擔,。

九、乙方對所購房屋享有所有權,，但必須遵守國家有關房屋管理規(guī)定及度假村管理辦法,。

十、甲乙雙方如在執(zhí)行本合同過程中發(fā)生爭執(zhí),，應首先通過友好協(xié)商解決;如雙方不能達成一致意見時,，應提交仲裁委員會進行仲裁。

十一,、本合同一式九份,，正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本六份,，雙方各執(zhí)三份,。正副兩本具有同等法律約束力。

十二,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并公證后生效,。本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

十三,、本合同附件：

1.房屋平面位置及占用土地范圍圖

2.度假村別墅暫行管理方法

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇九

住址：

買受方：

住址：

一,、轉讓標的：

乙方購買甲方所有的位于廠房及土地使用權，土地轉讓面積以土地使用權證載明的面積為準,，土地權屬證號為：廠房暫無產(chǎn)權證,。,。

二、轉讓范圍及價款：

1,、轉讓上述土地使用權和所有廠房及配套基礎設施,，包括但不限于道路、綠化,、水電,、管網(wǎng)，配套基礎設施詳見設施清單,，轉讓標的質量以現(xiàn)狀為準,。

2、土地使用權,、廠房及廠房內裝飾等轉讓價格為：人民幣

三,、付款方式：

1、乙方向甲方交付定金萬元整,，于合同簽訂之日付款人民幣萬元整,，另人民幣萬元整

于乙方進駐甲方工廠當日支付。之后若乙方反悔不愿購買或因乙方無法立項,、證照無法辦理或乙方自身的其他原因導致無法履行合同,，則萬元定金不退，若甲方反悔不愿轉讓或因甲方自身的其他原因導致無法履行合同,，則雙倍退還定金,。

2、余款萬元,，乙方于________年____月份付款人民幣,，余款人民幣萬元于________年____月____日前支付給甲方。

四,、標的物交付：

1,、乙方交清定金后，________年____月____日部分廠房交付給乙方裝修,，甲方于年____月____日前正式將房屋交付于乙方,，乙方進駐甲方廠房后暫時以租賃形式行使租賃權，可以對廠房內房屋進行裝修,、加蓋,，以乙方單位的名義行使正常經(jīng)營的權利，但廠房,，水電等所有物業(yè)均由乙方負責維修,。

2、乙方在付清余款人民幣萬元整之后,，甲方于付清當日開始辦理財產(chǎn)轉移手續(xù),，包括但不限于土地使用權,，房屋所有權的轉移手續(xù)。財產(chǎn)轉移手續(xù)以甲方單位股權轉讓的方式或者重新注冊成立一家新公司,，以新公司的名義進行股權轉讓的方式將所有財產(chǎn)轉讓給乙方,，以工商備案轉讓日期為準，該日期前的所有第三方債權債務均由甲方負責承擔,，該日期之后的所有第三方債權債務均由乙方負責承擔,，與甲方無關。對外公告期為,。如上述兩種方式均不能辦理,，甲方可以直接將土地廠房轉讓給乙方并辦理相應轉讓手續(xù)，具體方式雙方協(xié)商并另行簽訂合同,。

五,、甲乙雙方的權利義務：

1、甲方確認本協(xié)議所轉讓的土地使用權是其所有,，除土地使用權的押貸款之外不存在查封、凍結,、出租,、為他人擔保等第三人主張權利等權利瑕疵如

有相應瑕疵，甲方應積極予以解決,，否則,，乙方有權要求解除合同，并要求甲方雙倍返還定金,。

2,、甲方應積極協(xié)助乙方辦理甲方廠內的房屋所有權證，為乙方提供甲方所現(xiàn)有的相應辦證資料,，所有權證的所有人為甲方,，辦理所有權證所有的費用由乙方承擔，待乙方付清所有轉讓款時,，通過上述第四點第2條的方式辦理房產(chǎn)的過戶手續(xù),，過戶給乙方，廠房產(chǎn)權的轉讓稅費包括按照國家法律規(guī)定由甲方承擔的稅費均由乙方承擔,。

3,、甲乙雙方在辦理土地使用權轉讓手續(xù)中需要繳納稅費的，按照國家法律法規(guī)的規(guī)定,，各自繳納應繳稅費,。但如通過股權轉讓方式轉讓，需要對土地使用權進行兩次以上轉讓的,，則甲方只承擔第一次轉讓中按照國家法律法規(guī)規(guī)定應當由甲方支付的稅費,，其他稅費均由乙方承擔,。

4、乙方保證其受讓土地及廠房用于正常生產(chǎn)經(jīng)營,，不得從事違法犯罪活動,，否則造成的一切損失及后果由乙方自行承擔，與甲方無關,。

5,、雙方均同意口頭另行約定乙方提前進入甲方廠內進行生產(chǎn)經(jīng)營的準備性工作，包括裝修,，加蓋等,，但在裝修加蓋的過程中由于乙方的原因造成的人身安全事故，以及給甲方及甲方職工造成的人身,、財產(chǎn)損害,，由乙方承擔全部責任，與甲方無關,。

6,、甲乙雙方均需保證提供給對方的所有資料均真實、完整,、準確,、合法。

六,、違約責任

1,、甲、乙雙方任何一方違約時,，應向對方支付本協(xié)議約定的轉讓金額20%的違約金,。

2、如因乙方原因無法履行合同或乙方至________年____月____日前不能付清款項

則甲方有權要求乙方承擔因土地廠房過戶所繳納的稅費,，乙方所繳納的稅費由乙方自行承擔,。同時乙方在甲方廠區(qū)內所加蓋房屋及裝修等歸甲方所有，甲方不承擔任何費用,。

七,、本協(xié)議約定的財產(chǎn)清單、營業(yè)執(zhí)照,，界限界址等作為本協(xié)議的附件,，是本協(xié)議不可分割的組成部分。

八,、本協(xié)議未盡事宜,，甲、乙雙方可協(xié)商另行簽定補充協(xié)議,，與本協(xié)議具有同等法律效力,。

九,、甲、乙雙方產(chǎn)生糾紛時應協(xié)商解決,，協(xié)商不成時,，任何一方可向____區(qū)人民提起訴訟。

十,、本協(xié)議一式兩份,，雙方各執(zhí)一份，自甲,、乙雙方簽字,、蓋章之日生效。

甲方：乙方：

________年____月____日________年____月____日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇十

甲方(出賣方)：

乙方(買受方)：

丙方(居間方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,、《北京市城市房地產(chǎn)轉讓管理辦法》及其他相關法律、法規(guī)之規(guī)定,，甲,、乙雙方在平等、自愿,、公平,、協(xié)商一致的基礎上，共同委托丙方代理并見證甲乙雙方之間的買賣行為,，共同訂立本合同,，以茲各方共同遵守,。

第一條 房屋信息描述

一,、甲方自愿出售的房屋(以下簡稱該房屋)位于北京市，該房屋用途為,，建筑面積為**平方米(以該房屋產(chǎn)權證標注面積為準),。該房屋已依據(jù)國家有關規(guī)定取得產(chǎn)權證書，所有權證號為**字第號,，所有權人為 ,。

二、房產(chǎn)權屬轉移時,，該房屋附屬設施設備,、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件二,。

三,、甲方保證已如實陳述該房產(chǎn)權屬狀況、裝飾情況和相關關系,，乙方對該房產(chǎn)已做充分了解,，并愿意購買,。

第二條 房屋成交價格及付款方式

一、成交價格：

甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，同意該房產(chǎn)交易價格為人民幣大寫**元整(￥**元)，此價格包括：房價款□ 公共維修基金□ 室內不可移動之裝修□ 空調□及其它 ,。

二,、付款方式：

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，甲方認可乙方采取以下第種方式付款：

1,、 現(xiàn)金支付

1)乙方應在簽訂本合同當日,，預先支付總房款的%，即人民幣大寫**元整(￥**元),，作為保證雙方履行合同的定金,，該筆款項自支付方之日起視為定金已經(jīng)支付，該定金待過戶當日,，自動轉為購房款;

2)甲乙雙方在丙方協(xié)助下辦理立契過戶手續(xù)的當日,，乙方將總房款的60%即人民幣￥**元(大寫**元整)，一次性支付給甲方,。

3) 甲方在繳清本合同第五條第三項房屋交付前各項費用后,，當日乙方將總房款的10%人民幣**元整支付給甲方 。

2,、 銀行貸款

1)乙方應在簽訂本合同當日,，預先支付總房款的%，即人民幣大寫**元整(￥**元),，作為保證雙方履行合同的定金,，該筆款項自支付方之日起視為定金已經(jīng)支付;

2)乙方應在簽訂本合同**日內，另外支付人民幣大寫**元整(￥**元),，連同先前支付的定金一并作為首付款,。乙方應將該房產(chǎn)的首付款(該房產(chǎn)的成交價格減去銀行實際貸款額)采用以下三種方式：1,、暫存丙方指定帳戶,，待房屋產(chǎn)權過戶當日，劃入甲方帳戶□;2,、乙方將首付款直接劃入甲方指定帳戶□;3,、暫存銀行開立的監(jiān)管帳戶內,，由銀行監(jiān)管該部分資金，待房屋立契過戶手續(xù)完畢 日內,，連同貸款額一并支付給甲方,。此業(yè)務必須由甲乙雙方與丙方另行簽訂交易資金監(jiān)管委托協(xié)議□。

3)在銀行批貸手續(xù)完成時，甲乙雙方必須配合丙方辦理相關過戶手續(xù),，由丙方持相關證件材料,，協(xié)助甲方辦理剩余房款的收付事宜，乙方的銀行貸款額會由銀行內部自動轉入甲方所開帳戶,。

三,、關于稅費

1、本合同履行期間內,，甲乙雙方自行按國家及地方相關規(guī)定自行繳納各項稅,、費，丙方協(xié)助甲乙雙方進行相關稅費的確認及計算工作,。稅費分擔經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,、確認見附件一;

2、甲乙雙方所交稅費可由丙方代為繳納,，相關部門所開具的完稅憑證,、行政事業(yè)性收據(jù)、工本費發(fā)票等單據(jù),，待代理事項完成后,，由丙方交付給付費的一方。

第三條 居間服務報酬的支付方式

因甲乙雙方基于丙方的媒介服務而訂立《房屋買賣合同》,，丙方有權收取相應的居間服務報酬,，因此甲乙雙方同意在簽訂本合同按附件一約定的數(shù)額和比例，由方向丙方一次性支付相應的居間服務費及代辦過戶費,。

第四條 權屬過戶委托事項及相關費用

一,、甲乙雙方辦理權屬過戶的所有證件資料準備齊全，由丙方提供權屬過戶代理服務,，權屬轉移過程中發(fā)生的各項稅費的繳納以本合同第二條第三項內容中的約定為準,，甲乙雙方按約定內容繳納。未做出約定的,，以房地產(chǎn)交易主管部門規(guī)定為準,。

二,、如需要辦理銀行貸款,，由丙方提供合作銀行及貸款服務,，乙方應支付相應的費用,，具體支付費用的種類和金額見附件一。

第五條 房屋交付

一,、甲方應在辦理完立契過戶手續(xù)之日起 日內將該房產(chǎn)交付給乙方,，并由丙方協(xié)助甲乙雙方辦理該房產(chǎn)的物業(yè)交割手續(xù),。

二,、甲方承諾,，自本合同簽訂之日起至該房屋物業(yè)交割期間,，凡已納入本合同(附件二)的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，甲方應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施評估值,，向乙方支付賠償金,。

三,、該房產(chǎn)交付前,，因該房產(chǎn)所產(chǎn)生的各項費用如：水、電,、煤氣,、物業(yè)、供暖等費用,，由甲方承擔;該房產(chǎn)交付并簽訂《物業(yè)交接單》后,，因該房產(chǎn)所產(chǎn)生的各項費用如：水、電,、煤氣,、物業(yè)、供暖等,，由乙方承擔,。該房產(chǎn)交付時，甲方應提供上述費用交納的繳費憑證,。

四,、如該房產(chǎn)原產(chǎn)權單位要求立契過戶前簽訂物業(yè)、供暖協(xié)議并提前預付物業(yè),、供暖費用的,，乙方應按照原產(chǎn)權單位要求辦理。

五,、甲方交付該房產(chǎn)的裝修,、設備狀況應符合國家安全標準。

第六條 甲,、乙,、丙三方義務

一、甲方義務

1、甲方保證所提供該房產(chǎn)資料的真實性和齊全性,，并符合國家及北京市房屋上市有關規(guī)定及政策法規(guī),，委托上市房屋交易的合法權利。

2,、甲方保證自簽訂本合同之日起,，上述房屋不再另售第三方，否則,，除應支付給乙方的違約賠償外,，還應支付給丙方總房款的3%作為居間服務報酬，如已由乙方支付給丙方,，則甲方應按此比例和數(shù)額支付給丙方,。

3、如乙方需要申請銀行貸款,，甲方應保證隨時配合乙方及丙方按時到銀行提交資料并簽字,。

4、在簽訂本合同后,，甲方必須按約定時間與乙方共同到房地產(chǎn)管理部門辦理房屋交易過戶手續(xù),，按期如數(shù)繳納合同第二條第三項內容中約定的由甲方繳納的稅費，超過期限視為違約,。

5,、甲方保證該房產(chǎn)在交易時沒有權利瑕疵，不存在抵押,、欠繳稅費等情況,。若有銀行按揭，手續(xù)應已在本次交易前辦妥,。交易后如有上述未清事項,，導致第三方主張權利，由甲方承擔違約責任,。

6,、甲方保證按本合同的相關約定向丙方支付居間服務代理費。

二,、乙方義務

1,、乙方承諾提供的相關資料真實有效。

2,、乙方承諾按照本合同第二條的約定,，按期如數(shù)支付購房定金,、購房款及由乙方繳納的稅費,。

3、提供該房產(chǎn)過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和復印件，并保證在辦理過戶交易手續(xù)時按時到場,。

4,、若乙方申請銀行按揭貸款，需及時向丙方提供貸款所需資料并到場簽字,。

5,、乙方保證按本合同的相關約定向丙方支付居間服務代理費。

三,、丙方義務

1,、見證并監(jiān)督本合同的執(zhí)行。

2,、代辦該房屋過戶,、貸款的相關手續(xù)。

3,、在甲乙雙方已交付丙方過戶所需各項稅費的前提下,，代為繳納。

4,、甲,、乙雙方發(fā)生違約或爭執(zhí)等情形時，應出面予以協(xié)調;協(xié)調無效時,，應采取中立態(tài)度,，并證明事實。

第七條 違約責任

一,、簽訂本合同之日起,，若因甲方原因不將上述房產(chǎn)出售給乙方或因甲方違反本合同的約定導致合同無法全部執(zhí)行或被迫解除，甲方應按上述所收的定金以雙倍金額賠償乙方;若應乙方原因違約,，不購買該房產(chǎn),，則無權要求返還已付定金，該定金歸甲方所有,。

二,、甲方違反本合同第六條第一項“甲方義務”除第(2)條外，由此引起的一切法律后果及額外產(chǎn)生的費用均由甲方自行承擔,，如因此給乙方和丙方造成損失,，甲方應予賠償。

三,、若甲方逾期交付該房產(chǎn),，則每逾期一日，甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金,，逾期超過十個工作日,，乙方有權單方解除本合同,，甲方應在三日內將乙方已付房款退還，并按本條第(一)款中的甲方違約條款處理,。

四,、若乙方逾期付款，每逾期一日,，乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,，逾期超過十個工作日，甲方有權單方解除本合同,，甲方應在三日內將乙方已付房款退還,，并按本條第(一)款中的乙方違約條款處理。

五,、在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中,，若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,，則視為延誤方違約,，按本條第(二)款和第(三)款處理。

六,、如因甲方或乙方的原因,，致使該房屋買賣事宜最終沒有達成，甲乙雙方所付的服務代理費均不予退還,，應由責任一方承擔全部丙方服務代理費,，如由甲乙雙方共同承擔責任，則由甲乙雙方各承擔50%的丙方服務代理費,。

第八條 合同的終止與解除

本協(xié)議履行期間,，因不可抗力或國家政策調整，致使本合同無法履行,，本協(xié)議自行終止,，三方互不承擔責任;甲方在本協(xié)議終止后三個工作日內將已收房款全額退還乙方，丙方則應將甲,、乙雙方提交的相關過戶所需證件和已支付的代理服務費退還提供方和支付方,。

第九條 解決爭議的方式

本合同在履行中產(chǎn)生的爭議事項，三方應協(xié)商解決,。如協(xié)商不成,，三方同意按照第 種方式解決該紛爭。

一,、提交北京仲裁委員會仲裁;

二,、任何一方有權向房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十條 本合同附件一：相關稅費明細;附件二：家具裝修清單作為本合同不可分割的部分,，具有同等法律效力,。

第十一條 本合同一式三份,，三方各持一份。自簽字之日起生效,。

補充：1,、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,，在雙方簽定本合同之日后甲方協(xié)助乙方與物業(yè)溝通進場裝修事宜,。

2、自本合同簽定之日起90日內過戶,，如不能如期過戶則甲方支付違約金的比例為：首期付款的每天萬分之五(不可抗力因素除外),。

甲方簽字： 身份證號：

委托代理人： 聯(lián)系方式：

乙方簽字： 身份證號：

委托代理人： 聯(lián)系方式：

丙方：

公司蓋章：

經(jīng)紀人簽字： 聯(lián)系方式：

公司地址：

客服電話：

簽約日期： 年 月 日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇十一

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就房屋買賣事項,，經(jīng)協(xié)商一致,，達成以下合同條款：

一、甲方自愿將坐落在,，建筑面積平方米,，土地面積平方米，房屋產(chǎn)權證號,，土地產(chǎn)權證號.房地產(chǎn)出賣給乙方,，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的產(chǎn)權手續(xù)同時交給乙方。

二,、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫;即人民幣小寫.

三,、乙方在簽訂本合同時，支付定金大寫,，即小寫.

四,、乙方支付定金之日起個月內，向甲方支付全款,。

五,、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚,、有合法的土地使用權,。

六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關稅費由方承擔,。

七,、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)過戶手續(xù),，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,，乙方應向甲方付清全部房款余額。

八,、甲方應在日內將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保,、抵押,、房產(chǎn)瑕疵，產(chǎn)權糾紛,、無人租住,、使用;無欠賬，如電話費,、水電費,、物業(yè)管理費、取暖費,、入網(wǎng)費,、有線電視費等，如有糾紛甲方負全部責任,。

九,、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款,，該方應向對方支付元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或未按規(guī)定支付房款,，每逾期一日，應向對方支付元罰金,，逾期日視為毀約,。

十、交付該房產(chǎn),，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構,、地面和墻壁及不適移動的物件。

十一,、本協(xié)議一式兩份,，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效,。

十二,、附加條款：

甲方：身份證號：

住址：電話：

年月日

乙方：身份證號：

住址：電話：

年月日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇十二

甲方(賣方)：

乙方(買方)：

甲、乙雙方就房屋買賣事項,，經(jīng)協(xié)商一致,，達成以下合同條款：

一、甲方自愿將坐落在___________(建筑面積120平方米,，儲藏室40 平方米,，產(chǎn)權證號st1002105420 )房地產(chǎn)出賣給乙方，并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖),。

二,、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100xx元 。

三,、乙方在簽訂本合同時,，支付定金三十萬元整 ,，即小寫300000元 。

四,、乙方支付定金之日起 2個月內,，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理),。

五,、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚,、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金),。

六,、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關稅費由 甲方承擔,。

七、乙方支付首付款后,，甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)過戶手續(xù),，待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額,。

八,、甲方應在1個月 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押,、房產(chǎn)瑕疵,，無人租住、使用;無欠賬,，如電話費,、水電費、物業(yè)管理費,、取暖費,、入網(wǎng)費、有線電視費等,。

九,、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款,，該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金,，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款,。

十,、交付該房產(chǎn),，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,，并將抽風機一臺(型號：1005648485 ),，空調兩臺(型號：0152468549 )，熱水器(型號：1095874554),，浴霸(型號：1025456985 ),，飲水機(型號：1084759264 )，音響兩臺(型號：258695 ),，涼衣架,，房內燈具，前后門窗窗簾,、電腦桌一張,，櫥衛(wèi)設施， 等讓與乙方(含在房屋價值內),。

十一,、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力,，自雙方簽字之日生效,。

十二、附加條款：

1,、轉讓過后,，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。

甲方(賣方)：(印) 身份證號：

住址： 電話：

20xx年xx月xx日

乙方(買方)：(印)身份證號：

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇十三

第三條 土地使用權性質,。

該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止,。以劃撥方式取得土地使用權的房地產(chǎn)轉讓批準文件號為_____;該房屋買賣后，按照有關規(guī)定,，買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續(xù),。

第四條 價格。

按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,，該房屋售價為( 幣)每平方米_____元,，總金額為( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第五條 付款方式,。

買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金( 幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,，并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定,。

第六條 交付期限,。

出賣方應于本合同生效之日起三十日內，將該房屋的產(chǎn)權證書交給買受方，并應收到該房屋全部價款之日起_____日內,，將該房屋付給買受方,。

第七條 買受方逾期付款的違約責任

買受方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款，出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息,。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,，月利息按_____計算。逾期超過____天后,，即視為買受方不履行本合同,。屆時，出賣方有權按下述第____種約定,，追究買受方的違約責任,。

1.終止合同，買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,。出賣方實際經(jīng)濟損失超過買受方支付的違約金時,，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由買受方據(jù)實賠償。

2.買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,，合同繼續(xù)履行,。

3._______________________________,。

第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責任

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,，出賣方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給買受方使用，買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息,。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,，月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起，月利息則按_____利率計算,。逾期超過_____個月,，則視為出賣方不履行本合同，買受方有權按下列第_____種約定,，追究出賣方的違約責任,。

1.終止合同，出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,。乙方實際經(jīng)濟損失超過出賣方支付的違約金時,，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。

2.出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,，合同繼續(xù)履行,。

3._______________________________。

第九條 關于產(chǎn)權登記的約定,。

在買受方實際接收該房屋之日起,，出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦理權屬登記手續(xù)。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產(chǎn)權屬證書，買受方有權提出退房,，出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,，并按已付

款的_____%賠償買受方損失。

第十條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,，有關按揭,、抵押債務、稅項及租金等,，出賣方均在交易前辦妥,。交易后如有上述未清事項，由出賣方承擔全部責任,。

第十一條 因本房屋所有權轉移所發(fā)生的土地增值稅由出賣方向國家交納,，契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費除另有約定的外，均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納,。

第十二條 本合同未盡事項,，由甲、乙雙方另行議定,，并簽訂補充協(xié)議,。

第十三條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力,。

本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律,、法規(guī)和政策執(zhí)行,。

第十四條 本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲,、乙雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成時，甲,、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁,。

第十五條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效,。

第十六條 本合同連同附表共_____頁,，一式_____份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，_____各執(zhí)一份，均具有同等效力,。

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇十四

出賣人：__________

買受人：__________

甲,、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過多次協(xié)商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守,。

一,、甲方愿將自有坐落__________市__________路__________號房屋__________間，建筑面積__________平方米售賣給乙方,。

二,、甲方出售給乙方的房屋東至__________，南至__________,，西至__________,，北至__________。其房屋包括陽臺,、走道,、樓梯、衛(wèi)生間,、灶間及其他設備,。

三、上列房屋包括附屬設備,，雙方議定房屋價款人民幣__________萬元,，由甲方售賣給乙方。

四,、房屋價款乙方分三期付給甲方,。

第一期，在雙方簽訂買賣合同之日,，付人民幣__________萬元;

第二期在交付房屋之日,，付人民幣__________萬元;

第三期，在房屋產(chǎn)權批準過戶登記之日付清,。每期付款，甲方收到后出具收據(jù),。

五,、甲方應自本合同簽訂之日起__________天內將房屋騰空，連同原房屋所有權證等有關證件,，點交乙方,，由乙方出具收到憑證。

六,、在辦理房屋產(chǎn)權轉移過戶登記時,，甲方應出具申請房屋產(chǎn)權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,，不論何時,，甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤，致影響產(chǎn)權過戶登記,，因而遭受的損失,，由甲方負賠償責任。

七,、本合同簽訂前,，該房屋如有應繳納的一切稅收、費用,，概由甲方負責,。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅,、估價費,、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定,，各自承擔,。

八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,，每逾期一天按房價總額的3‰計算違約金給與乙方,。逾期超過3個月時，乙方得解除本合同,。解約時,，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方,。

九,、乙方全部或部分不履行本合同

第四條規(guī)定的日期給付房價款時，其逾期部分,，乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方,。逾期超過3個月時，甲方得解除本合同,。解約時,，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。

十,、甲方保證其出賣給乙方的房屋,，產(chǎn)權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛,。乙方買受后,，如該房屋產(chǎn)權有糾葛，致影響乙方權利的行使,，概由甲方負責清理,，并賠償乙方損失,。

十一、交屋時,，乙方發(fā)現(xiàn)房屋構造或設備與合同約定的不符,，經(jīng)鑒定屬實，甲方應于1個月內予以修理,，如逾期不修理,，乙方得自行修理，費用在房價款中扣除,。如修理仍達不到合同約定的要求,，乙方得解除合同，解約時,，甲方除返還全部房價款外,，并按本合同

第八條規(guī)定承擔違約責任。

十二,、房屋所占用的土地所有權屬于國家,。乙方取得上述房屋占有相應比例的土地使用權，并依照國家法律的規(guī)定繳納土地使用稅及其他有關費用,。

十三,、本合同的附件與合同有同等法律效力。

立約人：

甲方：____________

乙方：________________

_____年____月____日

訂于________________市

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇十五

甲方：______

乙方：______

丙方：______

甲,、乙,、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方向甲方購買房屋一事,，達成如下協(xié)議：

一,、房屋概況

出賣房屋坐落于，建筑面積約平方米,，該房屋未辦理房產(chǎn)證,、契證、土地證,。

甲方以該房屋為抵押,，在支行辦理了按揭貸款(詳見房屋購買合同及貸款合同)

二、甲方現(xiàn)同意將該房屋賣給乙方,，轉讓價格暫定為萬元，在甲方做出房產(chǎn)證和契證后,，在乙方總出價萬元(包括轉讓價和所有其他費用)的范圍內對轉讓價作適當調整,。

三、甲,、乙雙方委托丙方代為辦理房屋買賣,。雙方各向丙方支付買賣定金萬元,。

四、在甲方辦好產(chǎn)權證和契證后,，三方與工行之江支行簽定監(jiān)督支付協(xié)議書,，乙方按該協(xié)議書的約定，將相應款項支付給銀行,。

五,、甲方保證在年月日之前辦好土地證。

六,、在甲方辦好土地證后,，丙方代為辦理房屋過戶手續(xù)，乙方到工行之江之行辦理房屋轉按揭貸款手續(xù),。

七,、在甲方辦好契證和產(chǎn)權證后，

(1)甲,、乙雙方辦理房屋交接手續(xù),，自乙方與承租人簽定新的租賃合同之日起，租金由乙方收取,，甲方向乙方移交原租賃合同押金元,，并向乙方支付已收取的租金

(2)甲方將押金元及已收取的租金7萬元于新租賃合同簽定之日交付給丙方，在雙方結算后由丙方支付給乙方,。

八,、甲方保證新的房屋租賃合同的租金為萬元，否則,，甲方將返還乙方轉讓款萬元,。

九、稅費

1.該房屋交易的稅費由甲乙雙方各自承擔,。本協(xié)議簽訂后,，甲方預付代理方稅費元，乙方預付代理方稅費元,，交易完成后按實際結算,。

2.交易完成后，甲方交付代理方元服務費,。乙方交付代理方元服務費,。

十、甲乙雙方及代理方責任：

1.甲方確保房源可靠,、手續(xù)合法;并提供交易所需的相關證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優(yōu)先購買權的書面聲明,。

2.乙方應按協(xié)議履行責任，并提供交易所需的相關證明資料,。

3.代理方確保在年月日前交付乙方《房屋所有權證》,，,。

土地證在領取房屋所有權證、契證個工作日后交付乙方,。

十一,、違約責任：

1.乙方違約，已交付的定金不予退還,。該定金在扣除代理費元后歸甲方所有,。如甲方違約，甲方應賠償乙方元,，賠償代理方代理費元,。乙方已交付的定金元由代理方負責退還乙方。

2.在簽訂房屋轉讓合同后出現(xiàn)的違約責任由違約方承擔,。

十二,、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方和代理方各執(zhí)一份,。

甲方簽字：_________電話：__________ 日期：________年____月____日

乙方簽字：_________電話：__________ 日期：________年____月____日

丙方簽字：_________電話：__________ 日期：________年____月____日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇十六

賣方：_______________(簡稱甲方)身份證號碼：_____________________

買方：_______________(簡稱乙方)身份證號碼：_____________________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,，甲,、乙雙方在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎上,，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行,。

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅,、寫字樓、公寓,、住宅,、廠房、店面),，建筑面積為_____平方米,。

(詳見土地房屋權證第_______________號)。

第二條上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米,，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整),。

本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整,，作為購房定金,。

第三條付款時間與辦法：

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),，并于銀行放款當日付給甲方,。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。

第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,，并應在交房當日將_________等費用結清,。

第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費,。

經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔,，中介費及代辦產(chǎn)權過戶手續(xù)費由______方承擔,。

第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,，若乙方中途違約,，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,，但購房定金歸甲方所有,。

若甲方中途違約，應書面通知乙方,，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方,。

第七條本合同主體

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人,。

2.乙方是____________,，代表人是____________。

第八條本合同如需辦理公證,，經(jīng)國家公證機關____公證處公證,。

第九條本合同一式份。

甲方產(chǎn)權人一份,，甲方委托代理人一份,，乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份,。

第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議,，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決,。

第十一條本合同未盡事宜,，甲乙雙方可另行約定,，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。

第十二條雙方約定的其他事項：

出賣方(甲方)：_________________購買方(乙方)：__________________

身份證號碼：__________________身份證號碼：___________________

地址：___________________地址：____________________

郵編：___________________郵編：____________________

電話：___________________電話：____________________

代理人(甲方)：_________________代理人(乙方)：_________________

身份證號碼:___________________身份證號碼：___________________

_______年____月____日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇十七

賣方(以下簡稱甲方)：_________

地址：_________

聯(lián)系電話：_________

委托代理人：_________

地址：_________

聯(lián)系電話：_________

買方(以下簡稱乙方)：_________

地址：_________

聯(lián)系電話：_________

委托代理人：_________

地址：_________

聯(lián)系電話：_________

委托代理機構：_________

經(jīng)辦人：_________

聯(lián)系電話：_________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律,、法規(guī)之規(guī)定，甲,、乙雙方在平等,、自愿、誠實信用原則的基礎上,，同意就乙方向甲方購買房屋項達成如下協(xié)議：

第一條房屋基本情況

1.甲方房屋(以下簡稱該房屋)座落于_________市_________區(qū)_________,，房屋結構為_________，房屋用途為_________,，經(jīng)房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關測定的建筑面積為_________平方米,。

2.該房屋所有權證號為_________(共有權證號為_________)。土地使用權取得方式為_________,。

3.該房屋四至界限：東至_________,，南至_________，西至_________,，北至_________,。

4.隨該房屋一并轉讓的附屬設備、設施：_________,。

5.該房屋租賃情況_________,。

第二條房屋轉讓價格

按建筑面積計算，該房屋轉讓價格為[人民幣]每平方米_________元,，總金額_________元,，大寫_________元整(每平方米價格精確到小數(shù)點后兩位)。

第三條付款方式

雙方約定按以下第_________項以(現(xiàn)金,、支票,、其他_________)方式支付房款：

1.一次性付款：本合同簽訂之日起_________天內，乙方一次性將購房款支付給_________,。

2.分期付款：_________,。

3.其它方式：_________。

第四條交房方式：

甲乙雙方約定采用下列第_________種方式交房：

1.自本合同簽訂之日起_________天內,，甲方將房屋交付給乙方,。

2.其他方式_________。

第五條乙方逾期付款的違約責任

乙方未按本合同第三條約定的時間付款,，甲方有權按累計應付款向乙方追究違約利息,，自本合同規(guī)定的應付款最后期限之第二天起至實際付款之日止，月利息按_________計算。逾期付款超過_________天,，甲方有權按下述第_________種約定追究乙方的違約責任：

1.乙方向甲方支付違約金共計_________元整,，合同限期繼續(xù)履行。若乙方在_________天內仍未繼續(xù)履行合同,，遵照下述第2.條處理,。

2.乙方向甲方支付違約金共計_________元整，合同終止,，乙方將房屋退還給甲方。甲方實際經(jīng)濟損失超過乙方支付的違約金時,，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償,。

3._________。

第六條甲方逾期交房的違約責任

除不可抗拒的因素外,，甲方未按本合同第四條約定的時間交房的,，乙方有權按累計已付款向甲方追究違約利息，自本合同規(guī)定的最后交付期限之第二天起至實際交付之日止,，月利息按_________計算,。逾期交付超過_________天，乙方有權按下述第_________種約定追究甲方的違約責任：

1.甲方向乙方支付違約金共計_________元整,，合同繼續(xù)限期履行,。若甲方在_________天內仍未繼續(xù)履行合同，遵照下述第2.條處理,。

2.甲方向乙方支付違約金共計_________元整,，合同終止。乙方實際經(jīng)濟損失超過甲方支付的違約金時,，實際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償,。

3._________。

第七條甲方保證該房屋交接時沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛,，保證已清除該房屋原由甲方設定的抵押權,。如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任,。

乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解,。該房屋轉讓后，如發(fā)生破漏,、開裂等問題由乙方承擔維修責任,。

第八條關于產(chǎn)權登記的約定

自本合同生效之日起，乙方在三個月內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關申請辦理房地產(chǎn)權屬轉移手續(xù),。甲方給予協(xié)助,。如因甲方過失造成乙方不能在_________天內取得房地產(chǎn)權屬證書的，視為甲方違約，乙方有權退房,。甲方必須在乙方提出退房之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,，并向乙方支付違約金_________元整。

第九條該房屋轉讓交易發(fā)生的各項稅費由甲,、乙雙方按照有關規(guī)定承擔,。

第十條房屋轉讓，該房屋所屬土地使用權利,、義務和責任依法隨之轉讓,。

第十一條其他約定事項_________。

第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力,。本合同中未規(guī)定的事項,，均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行,。

第十三條甲,、乙一方或雙方為境外組織或個人的，本合同應經(jīng)該房屋所在地公證機關公證,。

第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,，由甲、乙雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,，甲、乙雙方同意采用以下第_________種方式解決,。

1.由[_________仲裁委員會]仲裁,。

2.向人民法院起訴。

第十五條本合同自_________之日起生效,。

1.甲,、乙雙方簽字。

2.經(jīng)_________公證(涉外房屋轉讓必須公證),。

第十六條本合同一式_________份,，雙方各執(zhí)一份，_________各執(zhí)一份,。各方所執(zhí)合同均具有同等效力,。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

甲方代理人(簽字)：_________乙方代理人(簽字)：_________

甲方共有權人(簽章)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

說明

一、本合同根據(jù)《中華人民共和國民法典》,，由杭州市房地產(chǎn)管理局,，杭州市工商行政管理局制訂。

二,、本合同適用于單位自管房或個人私房(包括房改房)轉讓,。

三,、本合同中的賣方必須是房屋所有權人(共有權人)，所稱房屋是指已取得《房屋所有權證》的房屋,。

四,、本合同中買賣雙方委托房地產(chǎn)中介公司代理的，需與代理公司另外簽訂委托代理合同,。委托個人代理并由代理人簽訂合同的,，應具有委托書。

從事委托代理業(yè)務的房地產(chǎn)中介公司應為經(jīng)批準具有相應資格的專業(yè)房地產(chǎn)經(jīng)紀機構,。

五,、本合同第一條中“經(jīng)房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關測定的建筑面積”，根據(jù)國家權限機關頒發(fā)的房屋建筑面積計算規(guī)則進行測算,。

六,、本合同中的內容為并列的選擇項，須根據(jù)實際情況選擇打“√”,。

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇十八

鑒于買受人在簽訂本合同時對房屋的具體情況尚無明確知情，為充分保護雙方的合法權益,，雙方根據(jù)我國《法律的有關規(guī)定,，本著平等、自愿,、公平,、誠實信用的原則，就買受人支付___________元定金一事達成協(xié)議如下：

一,、銷售許可根據(jù)建設部《城市商品預售管理辦法》第五條規(guī)定,，買受人進行房屋預售應當具備并且已經(jīng)具備如下條件：

1.交付全部土地使用權出讓金，取得土地使用權證書,，號碼為：___________________

2.出賣人已經(jīng)辦理持有建設工程規(guī)劃許可證和施工許可證,，號碼分別為：________________

3.經(jīng)過房屋銷售許可機構______________，的批準,，取得房屋預售許可證號碼為_______.

二,、廣告承諾

1.買受人根據(jù)出賣人于________年________月________日刊登在________報第________版的廣告，參考出賣人提供廣告,，與出賣人就購買商品房一事進行協(xié)商

2.出賣人承諾商品房及周邊環(huán)境符合廣告所描述之內容,，雙方就可預見的內容進行約定，如雙方?jīng)]有在涉及房屋質量,、裝修,、周邊環(huán)境等細節(jié)作出說明時，則出賣人提供或發(fā)布的廣告及宣傳品可作為合同的組成部分,，出賣人承諾提供房屋符合廣告宣傳品中文字及圖案的描述,。

3.廣告平面圖中所列面積如無特別說明均為套內使用面積，廣告中關于綠化園林的面積應當與房屋具有相同的比例如實際情況與廣告數(shù)量誤差超過3%，如果此等誤差顯然不利于買受人,，則買受人有權解除合同,。三、合同標的本房屋位于________市________區(qū)________路________號________樓________層_______室,，目前處于正在施工的狀態(tài),，施工進度情況參照由出賣人提供的照片房屋所在樓房共有________單元________層，買受人所購房屋以自然習慣計數(shù)處于_______單元________層,，朝向為________.

四,、購買過程出賣人承諾買受人希望購買的第________樓________戶已經(jīng)與其他買受人簽訂了買賣合同，致使買受人重新選擇了目前本合同所約定的房屋如果買受人發(fā)現(xiàn)原選住宅的認購合同晚于本認購合同簽訂的日期,，則視為受到出賣人的歧視與欺詐,，出賣人應當向支付買受人的違約賠償責任為每平方米支付1000元違約金，或總額不低于10萬元的補償款,。

五,、房屋面積房屋總建筑面積為________平方米，其中套內建筑面積為________平方米,，陽臺建筑面積________平方米,，室內墻體面積為______平方米，分攤的共用面積為________平方米,。

六,、房屋價格與交付

1.基本價格：買受人所購房屋價格為人民幣________按套內使用面積計算為每平方米______________元，按建筑面積計算為每平方米________元

2.價格穩(wěn)定：出賣人承諾在認購合同簽訂后半年內相同戶型的價格不得降低,，同時亦不得將同幢的其他房屋以明顯優(yōu)于買受人的價格出售給其他買受人,，否則將認為是對買受人的歧視或價格欺詐，出賣人承諾并承認買受人有要求同等優(yōu)待的權利,，以多種價格中最低的價格結算價款,。

3.交付時間：商品房交付時間為_______年______月______日，廣告所承諾的社區(qū)設施環(huán)境交付時間為________年______月_____日,。

七,、簽訂《商品房買賣合同》

1.協(xié)商時間：雙方承諾將于________年______月______日就《商品房買賣合同》的內容進行協(xié)商，并將于_______年______月_____日前簽訂《商品房買賣合同》

2.合同內容：《商品房買賣合同》的具體內容包括建設部示范文本的內容,、出賣人提出的附加條款,、買受人提出的附加條款、雙方認為應當簽訂的其他條款

3.買受人義務：如果出賣人有證據(jù)證明買受人未在本合同約定的時間內到達銷售現(xiàn)場并就《商品房買賣合同》的內容進行協(xié)商,，則視為買受人違約

4.出賣人義務：如果買受人有證據(jù)證明買受人或者代理人已經(jīng)在本合同約定的時間內到達銷售現(xiàn)場,，但出賣人未就《商品房買賣合同》的內容進行協(xié)商，則視為出賣人違約

5.無過錯：如果雙方均未同意對方提出的關于《商品房買賣合同》的內容,，導致《商品房買賣合同》最終未能簽訂,，或者雙方協(xié)商解除本合同,，則雙方均不承擔違約責任。

八,、履約責任

1.權利瑕疵：如出賣人在本認購合同簽訂前或者《商品房買賣合同》簽訂前,，將房屋出售或者抵押給其他第三人，則出賣人除返還雙倍定金外,，還應當賠償買受人的1萬元損失

2.買受人違約：如果發(fā)生買受人違約的行為,，買受人已經(jīng)支付的________元定金將歸出賣人所有

3.出賣人違約：如果發(fā)生出賣人違約行為，出賣人承諾將在三天內將買受人支付的雙倍定金______元以現(xiàn)金形式支付給買受人,，否則每延遲一天將支付300元違約金

4.雙方均未違約：如果雙方未就《商品房買賣合同》的內容達成最終協(xié)議,，則出賣人承諾將在三天內將買受人已經(jīng)支付的定金____元以現(xiàn)金形式支付給買受人，否則每延遲一天將支付500元違約金,。

九,、合同生效及其他：本合同壹式陸份，雙方各執(zhí)叁份雙方簽字蓋章且買受人支付定金后生效如雙方發(fā)生爭議,，由北京仲裁委員會仲裁,。

出賣人：________________出賣人代表：____________

買受人：________________買受人代表：____________

______年___月___日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇十九

賣方(甲方):____________ 身份證號碼:____________________ 買房(乙方):____________身份證號碼: ____________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,誠實守信,，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下：

一,、甲方自愿將其位于___________縣__________區(qū)_______________________________________的房屋以人民幣_____拾____萬___仟___佰___拾___元整(￥_______元)的價款出售給乙方。(___收據(jù))

二,、房屋的基本情況：

該房屋建筑面積_____平方米，套內建筑面積_____平方米,，____室____廳,，所在____層(共____層)，室號______,，房屋用途為______,。(含樓前車庫一間)

三、本合同簽訂后,甲方對該房屋的相關權益(使用,、收益,、出租、擔保,、抵押,、買賣、占有等)隨該房屋一并轉讓給乙方,。甲方保證在交接時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛,，如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任,，乙方保證按期繳納各項物業(yè)費用,。本協(xié)議簽訂后,，甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣合同》。

四,、本協(xié)議簽訂時,，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權過戶手續(xù),。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。

五,、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同,。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費用。

六,、如因規(guī)劃部門,、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方

七、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效,。

本合同一式三份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份,。

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

見證人:

年 月 日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇二十

出賣方：____________________，以下簡稱甲方;

購買方：____________________,，以下簡稱乙方,。

為確保雙方合法權益，根據(jù)國家有關房產(chǎn)的規(guī)定,，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致,，制定以下條款，以資雙方共同信守執(zhí)行,。

一,、甲方將位于________小區(qū)(街)區(qū)________號樓單元室房產(chǎn)一套，系私人產(chǎn)權房(房產(chǎn)證號),，建筑面積平方米,，雙方同意按新測繪面積為準。并與土地使用權一并轉讓給乙方,。

二,、房屋交易價人民幣________________元整。

三,、乙方自愿購買上述房屋并接受此房屋現(xiàn)狀,，乙方于________年_____月_____日向甲方交付購房定金________元整。待購房款全部交齊,，定金抵作購房款,。

四、雙方于________年________月________日以前到房管局辦理過戶手續(xù),。由房管局受理當日,，乙方應付清全部購房款,。不能拖期。甲方將空房及房屋鑰匙一同交給乙方驗收,。

五,、甲方售房以前所發(fā)生的水、電,、煤氣等費用由甲方付清,，乙方不承擔。電表止碼數(shù)度,，水表止碼數(shù)________立方,，煤氣表止碼數(shù)________立方。

六,、甲方確保此房產(chǎn)權明確和真實并合法,，無任何糾紛、無抵押和債權債務,，否則出現(xiàn)糾紛由甲方負全部責任,，并賠償乙方按成交價________%的經(jīng)濟損失。

七,、甲方將此房出售后,，此房一切事宜無權過問，并無條件的配合乙方到房管局辦理過戶手續(xù)或到公證處辦理公證買賣,。辦理過戶所發(fā)生的一切費用，雙方協(xié)商由方承擔,，方不承擔,。

八,、此協(xié)議自雙方簽字起發(fā)生法律效力,，雙方不得違約,。如乙方違約定金不退,，如甲方違約定金雙倍返還。并按成交價的________%向對方支付違約金。

甲方：________________________乙方：________________________

_________年________月________日_________年________月______日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇二十一

合同編號：_________

出賣人：_________

買受人：_________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,，買受人和出賣人在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議：

第一條項目建設依據(jù)

1,、出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落于_________地塊的國有土地使用權,。

2,、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮(zhèn)建設用地批準書號】為：_________,，土地使用權面積為：_________，買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為：_________,，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日止,。

3,、出賣人經(jīng)批準,，在上述地塊上建設的商品房【地名核準名稱】【暫定名】為：_________,，建設工程規(guī)劃許可證號為：_________，建筑工程施工許可證號為：_________,，建設工程施工合同約定的開工日期為：_________,，建設工程施工合同約定的竣工日期為：_________。

第二條商品房情況

該商品房銷售許可證號：_________,。

商品房座落：_________區(qū)_________縣_________路,、道、街,。

設計用途_________;建筑結構_________;建筑層數(shù)為_________層。

建筑面積_________平方米，其中：套內建筑面積_________平方米，公共部位分攤建筑面積_________平方米,。

商品房平面圖見附件一,，商品房抵押,、租賃等情況見附件二,。

第三條計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款：

1,、按建筑面積計算,，該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元，總金額(_________幣)_________元。

2、按套內建筑面積計算,，該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,，總金額(_________幣)_________元整,。

3、按套(單元)計算,，該商品房總價款為(_________幣)_________元整,。

第四條付款方式及期限

買受人采取下列第_________種方式付款,。

1,、一次性付款，自簽約日起_________日內付全部價款_________元,。(小寫：_________萬元)

2,、分期付款。

(1)第一次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%;_________幣_________元,。(小寫：_________元)

(2)第二次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%;_________幣_________元,。(小寫：_________元)

(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________幣_________元。(小寫：_________元)

3,、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_________%,，其余價款可以向_________銀行或住房公積金管理機構借款支付,。

第五條房產(chǎn)交付

1、房產(chǎn)實物狀況,、權利狀況,，符合有關規(guī)定和雙方約定的，方可交付;不符合有關規(guī)定和雙方約定的,，不得交付,。

2、出賣人須于_________前,，將該房產(chǎn)及相關證明交付買受人,。如遇不可抗力，雙方約定處理方式：_________,。

3,、上述相關證明包括：_________。

第六條產(chǎn)權轉移登記及其他相關設施登記

1,、協(xié)議訂立后,，買賣雙方應在30日內，到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉移登記手續(xù),。

2,、按照有關規(guī)定，其他相關設施應辦理登記的,，應在規(guī)定期限內辦理,。

3、如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉移登記,、其他相關設施登記造成損失的,，應依法承擔違約責任。

第七條出賣人逾期交付商品房的處理

除遇不可抗力外,，出賣人如未按本合同約定日期交付商品房,，逾期在_________日內的,，買受人有權向出賣人追究已付款利息，利息自合同約定出賣人應支付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,，按銀行同期貸款利率計算,。如超過上述約定期限的，買受人有權按照下述的第_________種約定,，追究出賣人違約責任：

1,、合同繼續(xù)履行。出賣人應支付買受人已付款利息,，利息自合同約定出賣人應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,，按銀行同期貸款利率計算。此外,，出賣人還應每日按商品房價款的_________‰向買受人支付違約金,。

2、解除合同,。出賣人應退還買受人已付款,、支付已付款利息，利息自合同約定出賣人應交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人已付款之日止,，按銀行同期貸款利率計算,。此外，出賣人還應每日按商品房價款的_________‰向買受人支付違約金,。買受人的實際損失超過出賣人支付的違約金時,，出賣人還應承擔賠償責任。

第八條買受人逾期付款的處理

買受人如未按本合同約定的日期付款,，逾期在 _________日內的,，出賣人有權追究買受人逾期付款及其利息，利息自合同約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止,，按銀行同期貸款利率計算,。如超過上述約定期限的，出賣人有權按照下述的第_________種約定,，追究買受人違約責任：

1,、合同繼續(xù)履行。買受人應支付逾期付款及其利息,，利息自合同約定買受人應付款之日次日起至實際付款之日止,，按銀行同期貸款利率計算。此外,，買受人還應每日按商品房價款的_________‰向出賣人支付違約金,。

2、解除合同,。買受人應每日按商品房價款的_________‰向出賣人支付違約金,。

第九條面積確認及面積差異處理,。

(一)根據(jù)當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以_________(建筑面積/套內建筑面積)(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理,。

(二)當事人選擇按套計價的,，不適用本條約定。

(三)合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的,，以產(chǎn)權登記面積為準,。

(四)商品房交付后，產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,，雙方同意按第_________種方式進行處理：

1,、雙方自行約定：_________。

2,、雙方同意按以下原則處理：

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,，據(jù)實結算房價款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時,，買受人有權退房。

(五)買受人退房的,，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,，并按_________利率付給利息。

(六)買受人不退房的,，產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產(chǎn)權歸買受人,。產(chǎn)權登記面積小于合同登記面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人,。

產(chǎn)權登記面積-合同約定面積

面積誤差比=-------------×100%

合同約定面積

(七)因設計變更造成面積差異,，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議,。

第十條出賣人關于房屋產(chǎn)權狀況的承諾

出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛,。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,，由出賣人承擔全部責任,。若出售的商品房設有他項權利的，出賣人應當在出售前征得他項權人的書面同意,，并以書面形式公示和明確告知買受人,。

第十一條出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任

出賣人交付使用的商品房的裝飾,、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準,。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第_________種方式處理：出賣人賠償雙倍的裝飾,、設備差價,。

第十二條出賣人關于基礎設施,、公共配套建筑正常運行的承諾

本項目物業(yè)管理用房為_________m2，位于_________幢_________單元_________房號_________,，軸線范圍_________,。

出賣人承諾與該商品房直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：

1,、于_________年_________月_________日前通水;

2,、于_________年_________月_________日前通電;

3、于_________年_________月_________日前通氣;

如果在規(guī)定日期內未達到使用條件,，雙方同意按以下方式處理：

1,、_________

2、_________

第十三條風險責任的轉移

該商品房的風險責任自交付之日起由出賣人轉移給買受人,。如買受人未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù),，出賣人應當發(fā)出書面催告書一次。買受人未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,，則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由買受人承擔,。

第十四條保修責任

自買受人實際接收該商品房之日起，出賣人對該商品房的下列部位和設施承擔建筑施工質量保修責任,，保修期內的保修費用由出賣人承擔：

1,、墻面，保修_________月;

2,、地面,，保修_________月;

3、頂棚,，保修_________月;

4,、門窗，保修_________月;

5,、上水,，保修_________月;

6、下水,，保修_________月;

7,、暖氣，保修_________月;

8,、煤氣,，保修_________月;

9、電路,，保修_________月;

保修期內,，因不可抗力的因素，或其他非出賣人原因造成的損壞，出賣人無須承擔責任,，但可協(xié)助維修,，維修費用由買受人承擔。

第十五條質量爭議的處理

買受人對該商品房提出有重大質量問題,，買賣雙方產(chǎn)生爭議時,，以_________出具的書面工程質量評定意見作出處理爭議的依據(jù)。

第十六條雙方可以就下列事項約定

1,、該商品房所在樓宇的屋面使用權,。

2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權,。

第十七條房屋的用途

1,、買受人的房屋僅作_________使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構,、承重結構和用途,。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施,，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務,。

2、出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質,。

第十八條物業(yè)管理

該商品房移交后,，買受人承諾遵守小區(qū)(樓宇)管理委員會選聘的物業(yè)管理公司制定的物業(yè)管理規(guī)定;在小區(qū)(樓宇)管理委員會未選定物業(yè)管理機構之前，出賣人指定_________公司負責物業(yè)管理,，買受人遵守負責物業(yè)管理的公司制定的物業(yè)管理規(guī)定。

第十九條聲明及保證

出賣人：

1,、出賣人有權簽署并有能力履行本合同,。

2、出賣人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效,。

3,、在簽署本合同時，任何法院,、仲裁機構,、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對出賣人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定,、裁決或具體行政行為,。

4、出賣人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,，本合同的簽署人是出賣人法定代表人或授權代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

買受人：

1、買受人有權簽署并有能力履行本合同,。

2,、買受人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。

3,、在簽署本合同時,，任何法院、仲裁機構,、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對買受人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定、裁決或具體行政行為,。

4,、買受人為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是買受人法定代表人或授權代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。

第二十條保密

買賣雙方保證對在討論、簽訂,、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密,、公司計劃、運營活動,、財務信息,、技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密,。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意,，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律,、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外,。保密期限為_________年。

第二十一條通知

1,、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,，必須用書面形式，可采用_________(書信,、傳真,、電報、當面送交等)方式傳遞,。以上方式無法送達的,，方可采取公告送達的方式。

2,、各方通訊地址如下：_________,。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內,，以書面形式通知對方;否則,，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十二條合同的變更

本合同履行期間,，發(fā)生特殊情況時,，買賣任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方,，征得對方同意后,，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出 _________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分,。未經(jīng)雙方簽署書面文件,，任何一方無權變更本合同，否則,，由此造成對方的經(jīng)濟損失,，由責任方承擔。

第二十三條合同的轉讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者,。任何轉讓,，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效,。

第二十四條爭議的處理

1,、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2,、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴,。

第二十五條不可抗力

1,、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2,、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________ 日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響,。

3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同,。不可抗力事件或其影響終止或消除后,，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,，不能免除責任,。

4、本合同所稱"不可抗力"是指受影響一方不能合理控制的,，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件,。此等事件包括但不限于自然災害如水災,、火災、旱災,、臺風,、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn)),、動亂,、罷工，政府行為或法律規(guī)定等,。

第二十六條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確,，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的,、交易習慣及關聯(lián)條款的內容,，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,，除非解釋與法律或本合同相抵觸,。

第二十七條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律,、法規(guī)執(zhí)行,，法律、法規(guī)未作規(guī)定的,，買賣雙方可以達成書面補充合同,。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力,。

第二十八條合同的效力

1,、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效,。

2、本協(xié)議一式_________份,，出賣人,、買受人各_________份，具有同等法律效力,。

3,、本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力,。

出賣人(蓋章)：_________買受人(蓋章)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

二手按揭房屋買賣協(xié)議新版 二手房按揭買賣合同最新版篇二十二

甲方：____________________

乙方：____________________

根據(jù)有關法律,、法規(guī)，在自愿,、平等,、協(xié)商一致的基礎上，在乙方簽訂《房屋買賣(預售)合同》時,，甲乙雙方就前期物業(yè)管理服務達成如下協(xié)議：

第一條 雙方的權利和義務

一,、甲方的權利義務

1.對房屋共用部位、共用設施設備,、綠化,、環(huán)境衛(wèi)生、保安,、交通等項目進行維護,、修繕、服務與管理;

2.根據(jù)有關法規(guī)和政策,，結合實際情況,，制定本物業(yè)的物業(yè)管理制度和《物業(yè)使用守則》并書面告知乙方;

3.建立健全本物業(yè)的物業(yè)管理檔案資料;

4.制止違反本物業(yè)的物業(yè)管理制度和《物業(yè)使用守則》的行為;

5.物業(yè)管理企業(yè)可委托專業(yè)公司承擔本物業(yè)的專項管理與服務業(yè)務，但不得將本物業(yè)的整體管理責任轉讓給第三方;

6.依據(jù)本協(xié)議向乙方收取物業(yè)管理費用;

7.編制物業(yè)管理服務及財務年度計劃;

8.每______個月向乙方公布物業(yè)管理費用收支帳目;

9.提前將裝飾裝修房屋的注意事項和限制條件書面告知乙方,，并與乙方訂立《房屋裝飾裝修管理協(xié)議》;

10.不得占用本物業(yè)的共用部位,、共用設施設備或改變其使用功能;

11.向乙方提供房屋自用部位、自用設施設備維修養(yǎng)護等有償服務;

12.自本協(xié)議終止時起5日內,，與業(yè)主委員會選聘的物業(yè)管理企業(yè)辦理本物業(yè)的物業(yè)管理移交手續(xù),，物業(yè)管理移交手續(xù)須經(jīng)業(yè)主委員會確認;

13.________________________。

二,、乙方的權利義務

1.參加業(yè)主大會或業(yè)主代表大會,，享有選舉權、被選舉權和監(jiān)督權;

2.監(jiān)督甲方的物業(yè)管理服務行為,，就物業(yè)管理的有關問題向甲方提出意見和建議;

3.遵守本物業(yè)的物業(yè)管理制度和《物業(yè)使用守則》;

4.依據(jù)本協(xié)議向甲方交納物業(yè)管理費用;

5.裝飾裝修房屋時,，遵守《房屋裝飾裝修管理協(xié)議》;

6.不得占用,、損壞本物業(yè)的共用部位,、共用設施設備或改變其使用功能,。因搬遷、裝飾裝修等原因確需合理使用共用部位,、共用設施設備的,，應事先通知甲方，并在約定的期限內恢復原狀,，造成損失的,，給予賠償;

7.轉讓房屋時，事先通知甲方,，告知受讓方與甲方簽訂本協(xié)議;

8.對承租人,、使用人及訪客等違反本物業(yè)的物業(yè)管理制度和《物業(yè)使用守則》等造成的損失、損害承擔民事責任,。

9.按照安全,、公平、合理的原則,，正確處理物業(yè)的給排水,、通風、采光,、維修,、通行、衛(wèi)生,、環(huán)保等方面的相鄰關系,，不得侵害他人的合法權益;

10.________________________。

第二條 物業(yè)管理服務內容

一,、房屋共用部位的維護和管理

共用部位是指房屋主體承重結構部位(包括基礎,、內外承重墻體、柱,、梁,、樓板、屋頂?shù)?,、戶外墻面,、門廳、樓梯間,、走廊通道,、_____等。

二,、房屋共用設施設備及其運行的維護和管理

共用設施設備是指共用的上下水管道,、落水管、水箱,、加壓水泵,、電梯,、天線、供電線路,、通訊線路,、照明、鍋爐,、供熱線路,、供氣線路、消防設施,、綠地,、道路、路燈,、溝渠,、池、井,、非經(jīng)營性車場車庫,、公益性文體設施和共用設施設備使用的房屋、________等,。

三,、環(huán)境衛(wèi)生

四、保安

1.內容

(1)協(xié)助公安部門維護本物業(yè)區(qū)域內的公共秩序;

2.責任

五,、交通秩序與車輛停放

1.內容

2.責任

六,、房屋裝飾裝修管理

見附件：《房屋裝飾裝修管理協(xié)議》。

第三條 物業(yè)管理服務質量

一,、房屋外觀：

二,、設備運行：

三、共用部位,、共用設施設備的維護和管理：

四,、環(huán)境衛(wèi)生：

五、綠化：

六,、交通秩序與車輛停放：

七,、保安：

八、消防：

九,、房屋共用部位,、共用設施設備小修和急修：

第四條 物業(yè)管理服務費用(不包括房屋共用部位共用設施設備大中修、更新,、改造的費用)

一,、乙方交納費用時間：________________________________;

二、住宅按建筑面積每月每平方米____________________元;

三,、非住宅按建筑面積每月每平方米________________元;

四,、因乙方原因空置房屋按建筑面積每月每平方米________元;

五,、乙方出租物業(yè)的，物業(yè)管理服務費用由乙方交納;

六,、乙方轉讓物業(yè)時，須交清轉讓之前的物業(yè)管理服務費用;

七,、物業(yè)管理服務費用標準按________________調整;

八,、每次交納費用時間：____________。

第五條 其他有償服務費用

一,、車位及其使用管理服務費用：

機動車

1.____________________

2.____________________

非機動車

1.____________________

2.____________________

二,、有線電視：

1.____________________

2.____________________

三、______________________________

四,、______________________________

第六條 代收代繳收費服務

受有關部門或單位的委托,，甲方可提供水費、電費,、燃(煤)氣費,、熱費、房租等代收代繳收費服務(代收代繳費用不屬于物業(yè)管理服務費用),，收費標準執(zhí)行政府規(guī)定,。

第七條 維修基金的管理與使用

一、根據(jù)____________________規(guī)定,，本物業(yè)建立共用部位共用設施設備保修期滿后大中修,、更新、改造的維修基金,。乙方在購房時已向_________交納維修基金________元,。

二、維修基金的使用由甲方提出年度使用計劃,，經(jīng)當?shù)匚飿I(yè)管理行政主管部門審核后劃撥,。

三、維修基金不敷使用時,，經(jīng)當?shù)匚飿I(yè)管理行政主管部門審核批準,，按乙方占有的房屋建筑面積比例續(xù)籌。

四,、乙方轉讓房屋所有權時,，結余維修基金不予退還，隨房屋所有權同時過戶,。

五,、____________________。

第八條 保險

一,、房屋共用部位,、共用設施設備的保險由甲方

代行辦理,，保險費用由全體業(yè)主按各自所占有的房屋建筑面積比例分攤。

二,、乙方的家庭財產(chǎn)與人身安全的保險由乙方自行辦理;

三,、__________________________。

第九條 廣告牌設置及權益

一,、__________________________

二,、__________________________

三、__________________________

第十條 其它約定事項

一,、__________________________

二,、__________________________

三、__________________________

第十一條 違約責任

一,、甲方違反協(xié)議,，未達到管理服務質量約定目標的，乙方有權要求甲方限期改正,，逾期未改正給乙方造成損失的,，甲方承擔相應的法律責任;

二、乙方違反協(xié)議,，使甲方未達到管理服務質量約定目標的,，甲方有權要求乙方限期改正，逾期未改正給甲方造成損失的,，乙方承擔相應的法律責任;

三,、甲方違反協(xié)議，擅自提高收費標準或亂收費的,，乙方有權要求甲方清退所收費用,，退還利息并支付違約金;

四、乙方違反協(xié)議,，不按本協(xié)議約定的收費標準和時間交納有關費用的,，甲方有權要求乙方補交并從逾期之日起按每天______交納違約金，或______________;

五,、________________________,。

第十二條 為維護公眾、業(yè)主,、使用人的切身利益,，在不可預見情況下，如發(fā)生煤氣泄漏,、漏電,、火災、水管破裂、救助人命,、協(xié)助公安機關執(zhí)行任務等突發(fā)事件,，甲方因采取緊急措施造成乙方必要的財產(chǎn)損失的，雙方按有關法律規(guī)定處理,。

第十三條 在本協(xié)議執(zhí)行期間,，如遇不可抗力，致使協(xié)議無法履行,，雙方按有關法律規(guī)定處理,。

第十四條 本協(xié)議內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本協(xié)議中未規(guī)定的事宜,，均遵照國家有關法律,、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行,。

第十五條 本協(xié)議在履行中如發(fā)生爭議,，雙方協(xié)商解決或向物業(yè)管理行政主管部門申請調解;協(xié)商或調解無效的，可向________仲裁委員會申請仲裁,，或向人民法院起訴,。

第十六條 本協(xié)議正本連同附件共________頁，一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力。

第十七條 在簽訂本協(xié)議前,，甲方已將協(xié)議樣本送___________(物業(yè)管理行政主管部門)備案,。

第十八條 本協(xié)議自簽字之日起生效。

甲方簽章：____________

代表人：______________

________年____月____日

乙方簽章：____________

代表人：______________

________年____月____