隨著法律觀念的日漸普及,，我們用到合同的地方越來(lái)越多，正常情況下,，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。怎樣寫(xiě)合同才更能起到其作用呢,？合同應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧,。

承攬合同印花稅稅率篇一

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條加工成品：

第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品,，需要封存樣品的,，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存,，作為驗(yàn)收的依據(jù)）

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１,，用承攬方原料完成工作的,，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作，修理,，減少價(jià)款或退貨,。２，用定作方原材料完成工作的,，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量,，質(zhì)量,，規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。３，原材料等物品交（提）日期計(jì)算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。）

第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見(jiàn),。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。２,，承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。３,，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,，圖紙等。）

第五條價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________（價(jià)款或酬金,，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________

________________（１,，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。２．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。３，當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。）

第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。２,，交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn),；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。）

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________

第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________

第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,。承攬方不履行合同的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。２．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等,。）

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

一,，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理,；少交部分定作方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償,。

三,，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,，滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,，逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

五,，不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

六,，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,，保養(yǎng)費(fèi),。

七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人）,，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

八,，由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,，未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的,，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條定作方的違約責(zé)任：

一,，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,，中途廢止合同,，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金,；不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

三,，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四,，超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方,；變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,；如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五，超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,；以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六，無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。

七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責(zé)任,；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效,。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份,；合同副本一式____份,，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份,。

定作方：____________________（蓋章）

代表人：____________________（蓋章）

地址：________________________________

電話：________________________________

開(kāi)戶銀行：____________________________

帳號(hào)：______________________________

承攬方：__________________________（蓋章）

代表人：__________________________（蓋章）

地址：_________________________

電話：_________________________

開(kāi)戶銀行：_____________________

帳號(hào)：_________________________

_____年_______月______日訂

承攬合同印花稅稅率篇二

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律,，遵循平等、自愿,、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,，甲乙雙方就冷庫(kù)聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項(xiàng)，以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致,，訂立本合同,。

一、工程范圍：

1,、工程名稱：

2,、地址：

3、工程要求：符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

a,、冷庫(kù)頂棚，墻體保溫,，容重30-35kg,。

b、冷庫(kù)地面保溫容重30-35kg,。

c,、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

d,、固化時(shí)間：1—15秒,。

e,、施工平整度：5-7mm。

f,、抗壓強(qiáng)度：0.17—0.2mpa/cm2.

g,、閉孔率:≥90%

二、施式要求：

1,、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項(xiàng)保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工,。

2、乙方施工過(guò)程中甲方提供食宿,。

3,、因季節(jié)施工甲方保證冷庫(kù)內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量,。

4,、包裝（桶）歸乙方回收。

三,、工程造價(jià)及結(jié)算方式：

1,、工程總造價(jià)約200m3每立方米850元人民幣。即200m3x850元/ m3 = 170000元,。實(shí)際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實(shí)際丈量為準(zhǔn),。

2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%,，款為5萬(wàn)元。材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)付給工程款50%為9萬(wàn)元,，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬(wàn),。

四、工期,；

1,、每天施工量約：30—40m3

2、施工期間如停電等特殊原因工期順延,。

五,、工程質(zhì)量保修及期限

1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的部分,，甲方可要求乙方返工,，直到符合約定條件，由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用,。

2,、工程保修期為12個(gè)月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修（如保溫層開(kāi)裂,，脫落）注,，由于土建損壞造成的開(kāi)裂，脫落乙方不任何負(fù)責(zé),。

六,、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決,。

七,、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，雙方簽字蓋章后生效,。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

承攬合同印花稅稅率篇三

定作方：

承攬方： 身份證號(hào)碼：

聯(lián)系電話：

關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報(bào)酬事宜,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

雙方主體情況：定作方是銷(xiāo)售潔具,、燈具、自動(dòng)晾衣架,、熱水器,、抽油煙機(jī)、浴室柜,、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶（或公司）,，承攬方承諾自己具有國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。

承攬標(biāo)的：潔具,、燈具,、自動(dòng)晾衣架、熱水器,、抽油煙機(jī),、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸,、安裝,、維修等。

承攬方式：定作方提供需安裝的潔具,、燈具,、自動(dòng)晾衣架、熱水器,、抽油煙機(jī),、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后,，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的地方,，經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。

承攬選擇：定作方在完成器械銷(xiāo)售后,，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù),，若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時(shí)，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù),。

安裝,、交通工具：安裝過(guò)程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過(guò)程中所需的交通工具由承攬方提供,，且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì),。

承攬方在安裝過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的說(shuō)明書(shū)進(jìn)行合理的安裝，不能對(duì)器械以及定作方客戶（即器械購(gòu)買(mǎi)方）的其它物件產(chǎn)生損壞,，若有損壞應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償,。

承攬方在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號(hào)的器械,；如未及時(shí)更換,，定作方有權(quán)不支付報(bào)酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失,。

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：承攬方應(yīng)按照器械的說(shuō)明書(shū)合理地進(jìn)行安裝,，并以通過(guò)定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。

報(bào)酬組成及標(biāo)準(zhǔn)：具體由運(yùn)輸費(fèi),、安裝工具費(fèi),、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤(rùn)等部分組織,。報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同,、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素,，雙方另行協(xié)商。

報(bào)酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過(guò)驗(yàn)收合格后,，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報(bào)酬,。

1、本合同為繼續(xù)性合同,，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù),；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。

2,、承攬方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的,，定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn)：定作方對(duì)承攬方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失,。

3,、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,，完成安裝任務(wù),，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成,。

4,、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由，對(duì)定作方的器械進(jìn)行留置,。

5,、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成時(shí),，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。

6,、本合同一式兩份,，定作方、承攬方各一份,，自雙方簽字（蓋章）后生效,。

定作方（簽字或蓋章）：

承攬方（簽字摁印）：

簽訂日期： 年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇四

認(rèn)立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條 加工 成品 編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的,，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換,。

1.原材料等物品交（提）日期計(jì)算,，雙方協(xié)商,。

第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見(jiàn),。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。

第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %）,，在加工量達(dá)到 %,，定作方付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量全部完成時(shí),，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %）,，預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價(jià)款或酬金,，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日,。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。）

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其它

（如： .根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,。承攬方不履行合同的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等,。）

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物（包括返修,、更換、補(bǔ)交等）,，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元,；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金,。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

十一,、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé),。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失,；承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

四,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,；如定作物不能變賣(mài),，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,；以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六、無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任,，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份,，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）

代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）

地址： 地址：

電話： 電話：

開(kāi)戶銀行： 開(kāi)戶銀行：

帳號(hào)： 帳號(hào)：

年 月 日訂

承攬加工合同（二）

現(xiàn)有_________________單位將______________（地點(diǎn)或加工件全稱）交予___________加工,。經(jīng)雙方友好協(xié)商,，本著互惠互利、誠(chéng)信,、公平的原則特制定以下條款,，望雙方遵守。

甲方：________________________

乙方：________________________

一,、工程項(xiàng)目

1、工程名稱_____________________________________________

2,、工程地點(diǎn)_____________________________________________

3,、工程范圍_____________________________________________

4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工,，共計(jì)＿＿＿＿＿天,。（不可抗拒原因順延）

二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,，以便乙方施工,。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,，甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù),。不能答復(fù)的技術(shù)問(wèn)題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,，同樣具備合同法律效應(yīng)）

三,、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng),。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé),。

四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________,。

五,、加工產(chǎn)品（工程）總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整，大寫(xiě)（________________________________元整）,。（此金額不含稅金及其它費(fèi)用,。如有要求另行協(xié)商。）

六,、付款方式__________________

1,、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________％。

2,、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),，乙方向甲方提供材料訂購(gòu)單或能材料訂購(gòu)單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________％,。

3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％,。

4,、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。

5,、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額,。

七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

1,、玻璃_________________

2,、鋼材_________________

3、鋁材_________________

4,、油漆_________________

5,、噴塑_________________

八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,，服從甲方安

全管理人員及監(jiān)理人員的管理,，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé),。

九,、驗(yàn)收：

甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收，七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,，乙方可視工程全部合格,，同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理,。

十,、違約責(zé)任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意,，任何一方不得隨意變

更或解除本合同,。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失,。

乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù),。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰，提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì),。

十一,、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決,。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟,。

十二、本合同共＿＿＿頁(yè)，附件共＿＿＿＿頁(yè),，一式_____份,，雙方各持份

本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束,、工程款付清后自行失效,。

（本合同所有來(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

甲方：（章） 乙方：（章）

電話： 電話：

電子郵箱： 電子郵箱：

開(kāi)戶行： 開(kāi)戶行：

________年______月_____日

承攬合同印花稅稅率篇五

甲方：__汽車(chē)有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：

乙方： 住所地： 法定代表人： 電話：

鑒于： 甲方現(xiàn)有汽車(chē)銷(xiāo)售,、汽車(chē)精品裝潢及汽車(chē)維修服務(wù)等三大類(lèi)業(yè)務(wù),；乙方擁有 品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，就共同合作開(kāi)辦 維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

一,、合作項(xiàng)目標(biāo)的： 維修售后服務(wù)。

二,、合作時(shí)間及地址： 年 月 日至 年 月 日,。

地址： （詳見(jiàn)附圖），其中車(chē)間 （平方米）,，鈑金,、噴漆 （平方米）,，接待室 （平方米）,。

三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備,、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣 萬(wàn)元及現(xiàn)金人民幣 萬(wàn)共 萬(wàn)元作為投資,；乙方以設(shè)備折價(jià) 萬(wàn)及現(xiàn)金 萬(wàn)共出資 萬(wàn)元作為投資。

雙方約定：

① 雙方實(shí)物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書(shū)面確認(rèn)后作為合作項(xiàng)目的共有財(cái)產(chǎn),。

② 設(shè)備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購(gòu)置,，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷(xiāo)的依據(jù),。

四,、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)

汽車(chē)的汽車(chē)維修售后服務(wù)項(xiàng)目。原則上甲方委派財(cái)務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理,，乙方委派財(cái)務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理,。雙方在本協(xié)議生效 個(gè)月內(nèi)擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議,，并享有同等法律效力,。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項(xiàng)目的資金往來(lái)設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金帳戶（含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶）,，合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本（場(chǎng)租分?jǐn)傢?xiàng)目,、工資、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用）后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔(dān),。

六,、合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費(fèi)用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場(chǎng)地費(fèi)為 萬(wàn)元，合作項(xiàng)目專(zhuān)用帳戶須分?jǐn)偧追綀?chǎng)地費(fèi)每年 萬(wàn)元整,，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年 月 日前入帳,。從 年度開(kāi)始,，合作項(xiàng)目按每年 萬(wàn)元分?jǐn)倛?chǎng)地費(fèi)，于每年 月 日前入帳。

七,、設(shè)備折舊及攤銷(xiāo)：從合作之日起，從合作項(xiàng)目中提取設(shè)備折舊,。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn),。

八、雙方責(zé)任：

（一）,、甲方：

① 繼續(xù)開(kāi)發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù),，并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及保險(xiǎn)、定損,、交警支隊(duì)的公共關(guān)系處理,。

② 將所銷(xiāo)售汽車(chē)客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。

（二）,、乙方：

① 將原有的奔馳,、寶馬客戶納入雙方合作項(xiàng)目中。

② 為奔馳,、寶馬車(chē)輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作,。

③ 開(kāi)發(fā)客戶并介紹給甲方。

九,、特別約定：

① 原__汽車(chē)場(chǎng)地系為爭(zhēng)取"4s"品牌而設(shè)置,，故一旦甲方爭(zhēng)取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權(quán),。

② 在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在 市區(qū)（除 外）內(nèi)與第三方就本項(xiàng)目進(jìn)行合作,。

③ 自合作協(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān),。

④ 雙方協(xié)商一致,，可以解除本協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任,。

⑤ 根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,，甲方可以向乙方提出在 市區(qū)內(nèi)就合作項(xiàng)目增開(kāi)新店，乙方無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕,。

十,、違約責(zé)任： ① 任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對(duì)方利益的行為的,。守約方有權(quán)要求對(duì)方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計(jì)算的,，損失賠償數(shù)額為 萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）,。

② 任何一方就本合作項(xiàng)目事宜未經(jīng)合作對(duì)方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有,。

③ 任何一方無(wú)正當(dāng)理由不得提前解約,。否則另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計(jì)算的,，損失賠償數(shù)額為 萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）,。

十一、爭(zhēng)議解決方式：雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄,。

十二、未盡事宜：雙方另行商定補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。

十三、文本：本協(xié)議一式肆份,，雙方各執(zhí)貳份,，于雙方簽字后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人：代理人：

承攬合同印花稅稅率篇六

甲方（定作方）：

乙方（承攬方）：

甲,、乙雙方本著平等互利經(jīng)過(guò)協(xié)商一致的原則,，簽定本合同，以茲共同遵守執(zhí)行,。

一,、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,，產(chǎn)品雕花單價(jià)雙方確認(rèn),，（詳見(jiàn)附件《雕花單價(jià)表》）。

二,、甲方為乙方提供加工場(chǎng)地,，水電，鑼機(jī),，打磨機(jī)等機(jī)器,。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。

三,、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請(qǐng)及管理,。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預(yù)與管理）,。

四,、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲,、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存,。

五、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的樣品或設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行加工,，甲方提供的樣品或設(shè)計(jì)圖紙?jiān)谡Ｇ闆r下,，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由甲方自行決定是否變更設(shè)計(jì)圖紙或樣品,。

六,、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,，_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工,。特殊情況加急的，在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,，非標(biāo)的必須在兩天內(nèi)完工,。

七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗(yàn)收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,，乙方必須給予配合與協(xié)助,。驗(yàn)收不合格產(chǎn)品，乙方必須負(fù)責(zé)無(wú)條件返修,。乙方不得對(duì)其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂,，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠,。

八,、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必須完全配套,，并由甲方品質(zhì)管理員驗(yàn)收簽名,，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn)，方可結(jié)算加工費(fèi),。

九,、加工費(fèi)按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品,，乙方必須在下月______號(hào)前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過(guò)料單》交給甲方財(cái)務(wù)部予以確認(rèn),，甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費(fèi)以_______付款方式付給乙方。

八,、違約責(zé)任：

1,、乙方不能按期限交貨，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金,。違約金計(jì)算,，每遲延一天,，按其價(jià)款總額的_______%計(jì)算，還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同,。

2,、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仿造，不得對(duì)外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機(jī)密及信息,。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償,。

九、解決合同糾紛方式：甲,、乙雙方因此發(fā)生糾紛時(shí),，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成,，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟,。

十、合同未盡事宜,，雙方另協(xié)商解決,。雕花加工單價(jià)為本合同的附件，視為合同的`組成部分,。

十一,、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份,，具有同等效力,，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。

甲方（簽名蓋章）：

乙方（簽名蓋章）：

__年__月__日

__年__月__日

承攬合同印花稅稅率篇七

需方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：

供方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,，經(jīng)雙方友好協(xié)商,，本著平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務(wù)，一致簽定本合同,，以期共同遵守,。

1.1本合同標(biāo)的名稱、規(guī)格,、型號(hào),、單價(jià),、質(zhì)量,、數(shù)量、材質(zhì)及其它技術(shù)參數(shù)（詳見(jiàn)專(zhuān)有條款內(nèi)約定）,。

2.1合同總價(jià)款:詳見(jiàn)專(zhuān)用條款約定（含稅）,。

3.1以最終確認(rèn)的樣品實(shí)物為準(zhǔn)。

3.2如有補(bǔ)充要求,，以簽章的書(shū)面文件為準(zhǔn),。

4.1交貨時(shí)間：按甲方指定時(shí)間交貨,，以書(shū)面的發(fā)貨通知為準(zhǔn)（詳見(jiàn)專(zhuān)用條款約定）。

4.2交貨地點(diǎn)：甲方指定地點(diǎn),，以書(shū)面的發(fā)貨通知為準(zhǔn)（詳見(jiàn)專(zhuān)用條款約定）,。

4.3運(yùn)輸方式：汽運(yùn)（詳見(jiàn)專(zhuān)用條款約定）。

4.4運(yùn)輸,、裝卸由乙方負(fù)責(zé),，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

4.5運(yùn)輸途中設(shè)備毀損,、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān),。

5.1按照乙方常規(guī)包裝標(biāo)準(zhǔn)。

5.2甲方對(duì)包裝另有要求的雙方在專(zhuān)用條款中約定,。

6.1乙方交貨之日起天內(nèi),，由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝并擺放到位交付使用。

6.3乙方安裝人員差旅費(fèi),、食宿費(fèi)等均由乙方自行承擔(dān),。

6.4在乙方安裝過(guò)程中，甲方提供所需的工作場(chǎng)地,、安裝的設(shè)備供電等其他滿足安裝必要的配套服務(wù),。

7.1驗(yàn)收方法：以本合同第3條進(jìn)行驗(yàn)收。

7.2乙方應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收之日前2天通知甲方驗(yàn)收,?；蚣追綉?yīng)安排人員在貨物完成擺放后2日內(nèi)完成驗(yàn)收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據(jù)作為驗(yàn)收合格依據(jù),。

7.3異議期為合同標(biāo)的安裝擺放完成之日起3天,。異議期內(nèi)甲方未提出異議或未辦理驗(yàn)收手續(xù)，都被視為默認(rèn)產(chǎn)品驗(yàn)收合格,。產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量由乙方承擔(dān)質(zhì)量保修義務(wù),。

8.1付款方式

①合同簽訂后，甲方在3天內(nèi)支付合同總額的30%,，即元整（大寫(xiě)圓整）,。

②合同標(biāo)的簽收后3天內(nèi)支付合同總額的70%，即元整（大寫(xiě)圓整）,。

8.2上述款項(xiàng)采用銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付到乙方以下帳戶：

戶名：

開(kāi)戶行：

賬號(hào)：

甲方：

乙方：

承攬合同印花稅稅率篇八

定作人：

簽訂地點(diǎn)：

承攬人：

簽訂時(shí)間：年月日

第一條 加工物,、數(shù)量、報(bào)酬,、交貨期限

加工物規(guī)格計(jì)量,、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱,、型號(hào)單位,、單價(jià)金額合計(jì)

合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）：

（注：空格如不夠用,，可以另接）

第二條 定作人提供的材料

材料規(guī)格

計(jì)量

數(shù)量質(zhì)量

提供日期

消耗定額

名稱型號(hào)單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、時(shí)間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求：

第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間,、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議,。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù),。

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn)：

第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、方法,、地點(diǎn)及期限：

第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫(xiě)）元。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,，承攬人（是／否）可以留置加工物,。

第十六條 違約責(zé)任：

第十七條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解,；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

（一）提交仲裁委員會(huì)仲裁,；

（二）依法向人民法院起訴,。

第十八條 其他約定事項(xiàng)：

定作人（章）：

承攬人（章）：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號(hào)碼：

居民身份證號(hào)碼：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

開(kāi)戶銀行：

開(kāi)戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

賬號(hào)：

賬號(hào)：

經(jīng)辦人：

郵政編碼：

郵政編碼：

監(jiān)制部門(mén)：

印制單位：

承攬合同印花稅稅率篇九

承攬方(甲方)：________

定作方(乙方)：________

雙方根據(jù)有關(guān)法律協(xié)商一致，簽訂本合同,，共同遵守執(zhí)行：

1.產(chǎn)品名稱,、型號(hào)及規(guī)格、數(shù)量,、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定：________,。

2.交貨辦法：________

(1)交貨地點(diǎn)：________

(2)運(yùn)輸：由甲代辦，但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),，甲交運(yùn)日期即為交貨日期,。

3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方,。

4.驗(yàn)收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，如不能派員驗(yàn)收,，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn),。

5.違約責(zé)任：________

6.附則：

(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同,。

(2)在執(zhí)行合同期間,，如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷(xiāo)加工合同,，否則按違約處以罰金,，賠償對(duì)方損失。

(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效,。

(4)本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份。

(5)貨物運(yùn)達(dá)站,。

(6)收貨人,。

(7)合同糾紛的處理。

甲方(簽字蓋章)：________

乙方(簽字蓋章)：________

開(kāi)戶銀行：________

開(kāi)戶銀行：________

賬號(hào)：________

賬號(hào)：________

簽訂日期：________

承攬合同印花稅稅率篇十

甲方：

乙方：

為實(shí)現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)化,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定,，就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商,，達(dá)成以下協(xié)議,。

武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)

年 月 日至 年 月 日止。

乙方每周休息1天（星期天）,，除乙方休息日外,，乙方應(yīng)保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務(wù)。

乙方每人每月3000元承攬費(fèi)用,，乙方共兩人合計(jì)6000元費(fèi)用包干,，甲方不再承擔(dān)任何其他費(fèi)用。

1,、保障小區(qū)正常的工作,、生活秩序。

2,、計(jì)劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項(xiàng)目,。

3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務(wù),，評(píng)價(jià)維修服務(wù)質(zhì)量,。

4、測(cè)評(píng)乙方維修工作,，達(dá)不到要求的監(jiān)督乙方整改,，直到達(dá)到要求。

5,、提供維修所需的原材料,，監(jiān)督乙方合理使用。

6、按期支付維修承攬費(fèi),。

1,、按照甲方的要求負(fù)責(zé)小區(qū)物業(yè)的維修。

2,、主動(dòng)巡回檢查,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，提請(qǐng)甲方制定維修計(jì)劃以便執(zhí)行,。

3,、合理使用原材料，提高物品利用率,，盡可能節(jié)約成本,。

4、遵守甲方的規(guī)章制度,。

5,、接受甲方的監(jiān)督管理，完不成目標(biāo)要求,，接受甲方處理,。

甲方：

乙方：

20xx年 月 日 20xx年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇十一

定作方：合同編號(hào)：

簽訂地點(diǎn)：

承攬方：簽訂時(shí)間：

一、加工標(biāo)的

貨物名稱

型號(hào)

面料

顏色

單位

數(shù)量

單價(jià)

總金額

交貨地點(diǎn)及期限

交期：

出口國(guó)：

合計(jì)人民幣（大寫(xiě)）

按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶

二,、定作方提供材料（若定作方提供材料,，則必須填寫(xiě)）

材料

質(zhì)量

數(shù)量

提供日期

消耗定額

面料.里料

一等

按定單數(shù)量

到位

按實(shí)際排版單耗

三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),，提出異議期限為7天,；定作方委托承攬方采購(gòu)面料、里料,、輔料的,，承攬方對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書(shū)面確認(rèn)方可開(kāi)裁,。

四,、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn),。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和sn/t1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收,。

五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的,，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書(shū)面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),，定作方應(yīng)在收到書(shū)面異議后的7日內(nèi)答復(fù),。

六,、加工物品的包裝按定作方的要求。

七,、未經(jīng)定作方書(shū)面同意,，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約,，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同,，給定作方造成的損失由承攬方賠償,。

八,、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）,。

九,、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收,，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn),。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠,、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）,。

十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算,。

十二,、其他約定事項(xiàng)：

1、在加工制作期間,，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,，

2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),，雙方各保留封樣,，由承攬方無(wú)償提供。

3,、若由定作方提供原材料的,，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料,、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn),。

4、用料按定作方要求,，超出不允許裁剪,，按最省的排料。

5,、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗(yàn)收,，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。

十三,、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。

十四,、如有糾紛,，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成,，任何一方均可向定做方所在地法院起訴,。

定做方：

代表人：

時(shí)間：

承攬方：

代表人：

時(shí)間：

承攬合同印花稅稅率篇十二

簽訂日期：____年__月__日

承攬方(全稱)：______

定作方(全稱)：______

經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，以資共同信守,。

1、品名,、規(guī)格,、數(shù)量、價(jià)格,、交提貨日期：

2,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：____________

3,、原材料來(lái)源及互利方法：______________

4,、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：__________

5,、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：_________________

6,、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_________

7,、違約責(zé)任：________________

8,、其他：_______________

9、不可抗力_____________

10,、本合同自簽訂之日起,，雙方蓋章簽字后生效。

11,、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,，雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調(diào)解,、仲裁處理,。

12、本合同正本兩份,，雙方各執(zhí)一份___________

13,、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止,。

承攬人：法人委托書(shū)號(hào)碼____ 定作人：法人委托書(shū)號(hào)碼______

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

承攬人：定作人： (蓋章)

法定代表人： 法定代表人：

開(kāi)戶銀行： 帳號(hào)： 開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：

電話號(hào)碼： 電話號(hào)碼：

住址： 住址：

承攬合同印花稅稅率篇十三

甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào),，由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商,，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同,。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1,、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,，嚴(yán)格管理，遵守安全操作,，安全施工,，為施工人員配備安全帽,、安全繩,、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,，與甲方無(wú)關(guān),。

2、甲方負(fù)責(zé)提供磚,、水泥,、沙子、水源,、電源,、內(nèi)外墻磚、鐵絲,、地板磚等建筑裝修材料,。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料,。

3,、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚,，過(guò)道磚,、衛(wèi)生間貼磚、地板磚,、樓梯磚,、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架,。

4,、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,，雙方不存在雇傭關(guān)系,。

5、施工機(jī)械以及模板,、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,，費(fèi)用由乙方自理。

6,、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,，與甲方無(wú)關(guān)。

二,、質(zhì)量和工期要求

1,、工期從20xx年3月1日開(kāi)始建設(shè)，到20xx年5月31日止,，工期為92天,。在約定的工期內(nèi)，施工時(shí)間,、施工進(jìn)程由乙方自定,。

2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,，加強(qiáng)質(zhì)量管理,。

3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料,、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),，有權(quán)要求乙方停工或整改。

4,、房屋建成自交工后壹年內(nèi),，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修,。

三,、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計(jì)算,，每平方米人民幣元,。

2、付款時(shí)間：第一次付款在施工開(kāi)始后 工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后 15 天內(nèi)給付,。

3,、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方,。

四,、違約責(zé)任

1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,，乙方要進(jìn)行修理,、重作;造成損失的，由乙方賠償,。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失,。

2,、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,，視為乙方根本違約,，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,。

3,、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金

五,、爭(zhēng)議解決辦法

1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

2,、如協(xié)商不成,，雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。

六,、附則

1,、本合同一式兩份，甲,、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,。

2、本合同自簽訂之日起生效,。

3,、以上合同，雙方必須共同遵守,。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

承攬合同印花稅稅率篇十四

甲方：××汽車(chē)有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：

乙方： 住所地： 法定代表人： 電話：

鑒于： 甲方現(xiàn)有汽車(chē)銷(xiāo)售,、汽車(chē)精品裝潢及汽車(chē)維修服務(wù)等三大類(lèi)業(yè)務(wù),；乙方擁有 品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗(yàn),。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開(kāi)辦 維修售后業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

一,、合作項(xiàng)目標(biāo)的： 維修售后服務(wù),。

二、合作時(shí)間及地址： 年 月 日至 年 月 日,。

地址： （詳見(jiàn)附圖）,，其中車(chē)間 （平方米），鈑金,、噴漆 （平方米）,，接待室 （平方米）。

三,、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備,、場(chǎng)地改造實(shí)物折價(jià)人民幣 萬(wàn)元及現(xiàn)金人民幣 萬(wàn)共 萬(wàn)元作為投資；乙方以設(shè)備折價(jià) 萬(wàn)及現(xiàn)金 萬(wàn)共出資 萬(wàn)元作為投資,。

雙方約定：

① 雙方實(shí)物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書(shū)面確認(rèn)后作為合作項(xiàng)目的共有財(cái)產(chǎn),。

② 設(shè)備添置及場(chǎng)地再改造均由雙方共同確認(rèn)后購(gòu)置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊,、攤銷(xiāo)的依據(jù),。

四、合作的經(jīng)營(yíng)管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營(yíng)

汽車(chē)的汽車(chē)維修售后服務(wù)項(xiàng)目,。原則上甲方委派財(cái)務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理,，乙方委派財(cái)務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效 個(gè)月內(nèi)擬訂經(jīng)營(yíng)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度,，共同確認(rèn)后作為本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議,，并享有同等法律效力。五,、合作盈虧及分配方式：公司合作項(xiàng)目的資金往來(lái)設(shè)置雙方共同確認(rèn)的資金帳戶（含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶）,，合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入扣除成本（場(chǎng)租分?jǐn)傢?xiàng)目、工資,、稅金及日常經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用）后盈虧按甲方 %,、乙方 %共同享有和承擔(dān)。

六,、合作項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地費(fèi)用分?jǐn)偅鸿b于甲方目前每年場(chǎng)地費(fèi)為 萬(wàn)元,，合作項(xiàng)目專(zhuān)用帳戶須分?jǐn)偧追綀?chǎng)地費(fèi)每年 萬(wàn)元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年 月 日前入帳,。從 年度開(kāi)始,，合作項(xiàng)目按每年 萬(wàn)元分?jǐn)倛?chǎng)地費(fèi)，于每年 月 日前入帳,。

七,、設(shè)備折舊及攤銷(xiāo)：從合作之日起,，從合作項(xiàng)目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認(rèn)為準(zhǔn),。

八,、雙方責(zé)任：

（一）、甲方：

① 繼續(xù)開(kāi)發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù),，并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及保險(xiǎn),、定損、交警支隊(duì)的公共關(guān)系處理,。

② 將所銷(xiāo)售汽車(chē)客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中,。

（二）、乙方：

① 將原有的奔馳,、寶馬客戶納入雙方合作項(xiàng)目中,。

② 為奔馳、寶馬車(chē)輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作,。

③ 開(kāi)發(fā)客戶并介紹給甲方,。

九、特別約定：

① 原××汽車(chē)場(chǎng)地系為爭(zhēng)取"4s"品牌而設(shè)置,，故一旦甲方爭(zhēng)取到新的品牌,，乙方有優(yōu)先參與權(quán)。

② 在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在 市區(qū)（除 外）內(nèi)與第三方就本項(xiàng)目進(jìn)行合作,。

③ 自合作協(xié)議生效后,，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失由雙方共同承擔(dān)。

④ 雙方協(xié)商一致,，可以解除本協(xié)議,，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

⑤ 根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要,，甲方可以向乙方提出在 市區(qū)內(nèi)就合作項(xiàng)目增開(kāi)新店，乙方無(wú)正當(dāng)理由不得拒絕,。

十,、違約責(zé)任： ① 任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對(duì)方利益的行為的。守約方有權(quán)要求對(duì)方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議,。如損失難以計(jì)算的,，損失賠償數(shù)額為 萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）。

② 任何一方就本合作項(xiàng)目事宜未經(jīng)合作對(duì)方同意而與第三方合作的,，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有,。

③ 任何一方無(wú)正當(dāng)理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失,，如損失難以計(jì)算的,，損失賠償數(shù)額為 萬(wàn)元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計(jì)）,。

十一、爭(zhēng)議解決方式：雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄,。

十二、未盡事宜：雙方另行商定補(bǔ)充協(xié)議,，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。

十三、文本：本協(xié)議一式肆份,，雙方各執(zhí)貳份,，于雙方簽字后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 代理人：

時(shí)間：