人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶,。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，一起來看看吧

承攬機(jī)械加工工件篇一

承攬方：_____________（乙方）

1,、加工的項(xiàng)目,、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格,、交貨期：________________

項(xiàng)目產(chǎn)品名稱,、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)_______（元）總價(jià)_______（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計(jì)

2,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,，但損壞件必須歸還甲方,。

3、原料供應(yīng)：

加工用鋅塊由甲方供應(yīng),。

4,、交貨方式：

由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù),。

5,、質(zhì)量驗(yàn)收方法：

完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

6,、結(jié)算方式：

____________________,。

7、違約責(zé)任：

甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等,，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失,，應(yīng)按實(shí)際損失賠償,。

甲方：____________

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：____________________

______年______月______日

承攬機(jī)械加工工件篇二

定作方：______（簡稱甲方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：_________

承攬方：______（簡稱乙方）

營業(yè)執(zhí)照號碼：_________

根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立下列條款,，共同信守：

一、產(chǎn)品的質(zhì)量,、包裝,、加工方法：_________

二、原材料的提供以及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量：_________

三、履行的期限,、地點(diǎn)和方式：_________

四,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________

五、結(jié)算方式：_________

六,、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外,，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任,。

1．承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作,，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值______％或酬金總額______％的違約金,。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2．定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失,，中途廢止合同,，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值______％的違約金,；不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金______％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

七,、雙方約定的其它條款：_________

八、以上條款如有未盡事宜,，應(yīng)以書面協(xié)議,，作為附件。

九,、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,，協(xié)商不成時(shí),，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴,。

十、本合同一式______份,，正本雙方各執(zhí)______份,，副本送工商行政管理局所存查。

十一,、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到______年______月______日止,。

十二、本合同簽訂日期：______年______月______日

定作方：_________

代表：______

開戶銀行：______

帳號：______

承攬方：_________

代表：______

開戶銀行：______

帳號：______

______年______月______日

承攬機(jī)械加工工件篇三

合同編號：____________________簽訂地點(diǎn)：___________________

簽訂時(shí)間：________年____月____日

定作方：______________________

承攬方：_________________________

第一條加工物,、數(shù)量,、報(bào)酬、交貨期限

項(xiàng)目名稱及內(nèi)容_________________________

計(jì)量單位_________________________

數(shù)量_________________________

工作量_________________________

報(bào)酬_________________________

交付期限_________________________

單價(jià)_________________________

金額_________________________

(注：空格如不夠用,，可以另接,。)

第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

第四條定作人提供技術(shù)資料,、圖紙等的時(shí)間,、辦法及保密要求：

第五條承攬人使用的材料由__________________人提供,。

材料的檢驗(yàn)方法：__________________________________________________________________

第六條承攬項(xiàng)目中的主要工作應(yīng)由第三人來完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵?/p>

第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、方法和期限：

第八條結(jié)算方式及期限：

第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人,。

第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責(zé)任：

第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議,，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成的。

按下列第______種方式解決：

(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴,。

定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬機(jī)械加工工件篇四

合同編號：___________

簽約地點(diǎn)：______________

日期：__________________

甲方：________

地址：__________

電話：__________

傳真____________

乙方：________

地址：__________

電話：__________

傳真____________

根據(jù)平等互利原則,，______________有限公司與______________有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同。

一,、雙方：由乙方提供不作價(jià)設(shè)備______美元（港幣）給甲方用于加工生產(chǎn)______之用,，（詳見設(shè)備清單）。產(chǎn)權(quán)歸乙方所有,。使用期限為______年,，在監(jiān)管期限內(nèi)，不得擅自在境內(nèi)銷售,、串換,、轉(zhuǎn)讓、抵押或者移作他用,。到期后如不續(xù)簽,，則由甲方協(xié)助乙方申報(bào)海關(guān)核準(zhǔn)后處理。乙方以免費(fèi)方式提供設(shè)備,，不需甲方辦理付匯進(jìn)口,，也不需用加工費(fèi)或差價(jià)償還設(shè)備款。

二,、甲方向乙方購買原料,、輔料

三、甲方供乙方制成品的數(shù)量及金額

原料輔料編碼單位數(shù)量單價(jià)金額品名單位數(shù)量單價(jià)金額四,、乙方供料于____________________起運(yùn)抵_______________

甲方制成品于_________________日前運(yùn)往______________

五,、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)用

_______________________________________________________

六、保險(xiǎn)費(fèi)負(fù)擔(dān)

______________________________________________________

七,、付款方式

_____________________________________________________

八,、包裝要求

_____________________________________________________

九、仲裁：因執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議或與本合同有關(guān)的一切爭議,，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,，如果協(xié)商不能解決,，應(yīng)提交中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會根據(jù)該會仲裁程序進(jìn)行仲裁，仲裁裁決為最終裁決,，對雙方都有約束力,。

十、本合同一式八分,，由簽字雙方各執(zhí)一分,，其余六分報(bào)送有關(guān)部門備案。

甲方（蓋章）：__________________

乙方（蓋章）：__________________

承攬機(jī)械加工工件篇五

承攬方(甲方)：____

定作方(乙方)：____

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量、數(shù)量,、加工費(fèi)

定作物名稱：____

型號：____

規(guī)格：____

質(zhì)量要求：____

計(jì)量單位：____

數(shù)量：____

加工費(fèi)：____

單位總價(jià)：____

第二條,、加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān),。

第三條、加工成品的交付時(shí)間,、地點(diǎn),、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。

第四條,、乙方提供原材料名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙,、技術(shù)資料,。

材料名稱：____

型號：____

規(guī)格：____

質(zhì)量要求：____

計(jì)量單位：____

數(shù)量：____

單價(jià)：____

總價(jià)：____

圖紙、技：____

術(shù)資料及：____

交付時(shí)間：____

第五條原材料交付時(shí)間,、地點(diǎn),、包裝、檢驗(yàn)方法,、運(yùn)輸

材料名稱：____

交付時(shí)間：____

交付地點(diǎn)：____

交付數(shù)量：____

包裝要求：____

檢驗(yàn)方法：____

運(yùn)輸方法：____

運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：

第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間____,。

第七條乙方應(yīng)于____年____月____日前向甲方交付定金____元;乙方應(yīng)于____年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____元。乙方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,。甲方不履行合同的,，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的,，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還,。

第八條甲方的違約責(zé)任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償,。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償,。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失,。

4.甲方逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價(jià)款總額的____‰償付違約金,。

5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值____%的違約金,。

6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責(zé)任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

2.乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值____%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的'日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí),，任何法院,、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人,。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),，有權(quán)簽署并有能力履行本合同,。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時(shí),，任何法院,、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決,、裁定,、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力,。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息,、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容,。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年,。一方違反上述保密義務(wù)的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,、不能克服,、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水,、地震,、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂,、政府行為等,。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,，并應(yīng)在____天內(nèi),，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行,。

第十三條通知

1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,，必須用書面形式，可采用____(書信,、傳真,、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞,。以上方式無法送達(dá)的,，方可采取公告送達(dá)的方式。

2.各方通訊地址如下：____,。

3.一方變更通知或通訊地址,，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則,，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任,。

第十四條爭議的處理

1.本合同受____國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：

(1)提交____仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴,。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋,。

第十六條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜,，依照有關(guān)法律,、法規(guī)執(zhí)行，法律,、法規(guī)未作規(guī)定的,，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,，與本合同具有同等的法律效力,。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為____年,，自____年____月____日至____年____月____日,。本合同正本一式____份，雙方各執(zhí)____份,，具有同等法律效力;合同副本____份,，送____留存一份。

承攬方(蓋章)：____定作方(蓋章)：____

法定代表人(簽字)：____法定代表人(簽字)：____

地址：____地址：____

____年____月____日____年____月____日

簽訂地點(diǎn)：____簽訂地點(diǎn)：____