在生活中,，越來越多人會去使用協(xié)議,，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。相信很多朋友都對擬合同感到非?？鄲腊?。下面是小編為大家整理的合同范本,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

維修合同判決書篇一

乙 方：

由于今年雨水較多,，鎮(zhèn)內南環(huán)路保民到共合段2.6公里道路損毀嚴重，為了方便交通,，保持通車順暢,，甲方將該路段的維修事務承包給乙方,，為明確雙方的權利和義務，雙方特簽訂以下條款,，遵守并執(zhí)行,。

保民到共合段南環(huán)路約2.6公里。

1,、清理完所有路邊塌方,；

2、路面刮平上土壓實,并且水毀路段要用砂石填鋪墊平,；

3,、整個路面鋪設沙石，厚度不低于10cm,，路面寬度不小于4米,； 4，完善路邊排水溝,，確保溝內水流通暢,。

工期從20xx年8月20日至9月20日。

工程由乙方包工包料,，工程總造價206,，000.00元。

維修工程完工后,，由甲乙雙方組織有關人員對維修工程進行驗收,。

維修工程由乙方墊資施工，工程經驗收后甲方一次性給乙方付清工程款,。

1,、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實，如不按要求施工,，甲方有權拒絕驗收,，拒付工程款。2,、甲方有責任配合乙方協(xié)調施工過程中出現(xiàn)的矛盾,。

3、維修工程驗收合格后,，甲方必須在當年內一次性付清工程款,，。

4,、如乙方在維修過程中,，出現(xiàn)任何事故，一切由乙方自行承擔，甲方不負任何責任,。

甲 方:共合鎮(zhèn)人民政府

負 責 人：

乙方承包人：

xx年xx月xx日

維修合同判決書篇二

甲方：

乙方：

根據(jù)甲乙雙方友好協(xié)商,， 監(jiān)控系統(tǒng)由泰州鎰盛電子科技有限公司進行維修、維護,、保養(yǎng),，雙方并愿遵守以下條款：

第一條：服條內容

泰州鎰盛電子科技有限公司公司（以下簡稱乙方）為方便甲方（ ），本著為甲方提供有力的技術援助精神,，推出非乙方銷售暨乙方銷售設備保修服務,，具體如下：

一、甲方提出申請,，經乙方審核設備,，填寫設備清單，及對所需維護設備做好封

簽標志,，按年度向乙方繳納一定的設備維護費,，即進入乙方保修服務檔案，目前甲方監(jiān)控系統(tǒng)設備內容包括：16路工控式硬盤錄像主機2臺,，采用誠豐視頻壓縮卡組裝而成,；系統(tǒng)中彩色監(jiān)控攝像機共24只，視頻顯示部分分別設置于工廠警衛(wèi)室及總經理辦公室,，其中警衛(wèi)室內采用畫面分割器,、視頻分配器及監(jiān)視器組成的設備顯示；總經理辦公室采用監(jiān)控主機及電腦顯示器顯示,。

二,、繳納維護費后，乙方負責為甲方提供監(jiān)控系統(tǒng)及時保養(yǎng)維護維修服務,。（非

乙方銷售更換零配件費另計）

三,、保修設備如出現(xiàn)各種故障，在甲方通知乙方后,，巿區(qū)4小時,，巿郊24小時，

乙方派專人到現(xiàn)場提供技術支持,；如遇問題嚴重,，須送乙方公司維修，乙方將

提供相應的設備交甲方使用,。

四、收費標準：

（1）維修維護保養(yǎng)費用

品 種 維護期 單位 數(shù)量 單價 總價 備 注

監(jiān)控系統(tǒng) 1年 套 2 3200 6400

我公司對監(jiān)控系統(tǒng)實行保養(yǎng),，維護,，如更換或安裝零配件按市場行價另計費。

ps：

1、每臺監(jiān)控主機搭配十六支攝像機計壹套

2,、如未搭配十六支攝像機仍依壹套計費

（2）：合同總值：人民幣 陸仟肆佰元整（rmb：6400,。00）

（3）：付款方式：

監(jiān)控系統(tǒng)維護合同在簽約后支付合同總金額50%即叁仟貳佰元人民幣，余下50%即叁仟貳佰元人民幣在20xx年4月10日一次性結清維護款項,。

第二條：維護,、維修細則

一、 監(jiān)控主機：

1,、 清除主機過濾網

2,、 加添cpu散熱油膏（每月一次）

3、 檢測操作系統(tǒng)

4,、 檢視電源電壓電阻

二,、 攝像機暨線路

1、 電源

2,、 線路

3,、 攝像鏡頭（不定期）

4、 視頻清晰度

三,、 以上各項（除注明外）每月定期壹次檢測保養(yǎng)（固定日期為每月10號）或通過電話方式,、e—mail方式，暨不定期快速維修維護,。

響應時間：上班時間段四小時內到達,，下班時間段次日早上上班內到達， 公眾假期十二小時內到達

四,、繳納維護費后,，乙方負責為甲方提供監(jiān)控系統(tǒng)及時保養(yǎng)、維護,、維修服務,。人事變動后可免費提供為期三天的教育訓練

第三條：維護合約期間

維護期：

自 20xx年 4月 10日起，至20xx年 4月 10 日止,，為期 12 月,。

第四條：本協(xié)議雙方蓋章簽字生效，本協(xié)議一式貳份,，雙方各執(zhí)壹份,。

甲 方：

乙 方：

維修合同判決書篇三

甲方：xxxxx有限公司

乙方：xxx省xxx鋼結構工程有限公司

經甲、乙雙方共同協(xié)商,，甲方委托乙方承建甲方新廠房鋼結構屋面,。為維護雙方權益，保證工程質量及工程順利進行,，依據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》有關內容,，特簽定以下條款,，供雙方共同執(zhí)行。

1,、工程名稱：xxx有限公司廠房鋼結構屋面

2,、工程地點：蒲江成佳

3、工程內容：

工程為全包工程,，乙負責鋼梁,、鋼檁條，鋼結構部分的制作,、安裝,、防腐，屋面彩鋼夾心板的安裝,。

鋼架梁采用h型鋼,，為300×150型，檁條采用冷軋c型鋼6米開間用c100×50×20,，8米開間用c100×50×20,，屋面采用夾心彩鋼板（厚度為50mm）。

4,、工程數(shù)量：建筑面積4512平方米

5,、開工日期、工期：

合同生效后,，由甲方確定開工日期,，并出據(jù)開工通知單。工期為30天,，乙方必須保證按期完成工程,。

1、工程價款：

工程為全包工程,，工程造價為：240元/平方米,，總計1082880元。（工程驗收后以實際面積結算）

2,、付款方式：

合同生效后,，甲方即付給乙方工程總價的30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元）作為進場費及材料購置費，鋼架大梁制作完畢,，乙方材料進場開始吊裝后,，甲方再付給乙方工程總價的30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元）全部施工完成后，甲方再付給乙方30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元）,，其余款項（10%）,，甲方在工程竣工6個月后一次付清。

3,、工程驗收：

施工完畢后,，乙方通知甲方進行驗收,，甲方必須在接到乙方通知單十日內進行驗收，并出據(jù)驗收合格書,。

1、辦理好各種施工手續(xù),，并在乙方進場前提供給乙方,；

2、施工過程中,，協(xié)助乙方協(xié)調好各種關系,；

3、提供施工所需的水,、電源,。

1、乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明,，并按相應標準進行加工制作,，如不相符，甲方有權提出整改或相應經濟賠償,；

2,、在施工過程中，乙方應文明施工,；

3,、乙方在施工中發(fā)生的一切事故，由乙方負全責,。

鋼結構部分的保修期為十年,，在保修期內，乙方負責屋面和鋼結構的質量（人為因素的不可抗拒因素造成的損壞除外）,；鋼架表面防腐保質期為兩年,。

1、甲方須按合同規(guī)定的付款方式和付款期限支付工程款,，如違約,，乙方有權停工，停工期內,，甲方須賠付誤工損失,；

2、乙方保證按質按期完工,，逾期則處違約罰金,；

3、施工過程中,，如因甲方有關手續(xù)問題造成停工,，雙方協(xié)商,。

七、違約解決方式：

經濟仲裁委員會仲裁或人民法院裁決,。

甲方（代表）：乙方（代表）：

維修合同判決書篇四

關山小學附屬幼兒園

教學樓周邊維修工程承包協(xié)議書

建設單位：江夏區(qū)鄭店街道關山小學（以下簡稱甲方） 施工單位： 彭波（以下簡稱乙方）

依據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》,、《中華人民共和國價格法》,、《武漢市保護消費合法權益條例》，以及其他有關法律,、行政法規(guī),，遵守平等、自愿,、公平和誠信的原則,，雙方就關山小學附屬幼兒園教學樓周邊維修工程施工共同協(xié)商，達成如下承包協(xié)議,，以明確雙方責任,，相互約束，共同遵守,。

一,、概況

1

2、施工內容：

（一）,、幼兒園教學樓東側m5混合砂漿擋土墻63m,，自然面下挖墻角深0.5m，高度3.5m,，寬2m,，收口面1m，c25混凝土墊層,，擋土墻外側抹1:2水泥砂漿,，粉刷做外墻涂料，墻體側面積189m2,。

（二）,、幼兒園教學樓東側土方：自然面下挖2m，長20m,，寬16m,，總土方量640m3，考慮外運2km,。

（三）,、幼兒園運動場南側長80m，高2m擋土墻外側抹1:2水泥砂漿,，粉刷做外墻涂料,，面積160m2,。

3、工程總造價為：

4,、工期：自年月日結束,，竣工工期30日歷天。

二,、關于材料供應的約定要求：

承包人所使用的材料均應具備國家認可的有效產品合格證,，不合格的產品不得使用。承包人的材料品牌在進場施工之前必須經甲方到場確認方可施工,。

三、關于工程質量及驗收的約定：

1,、本工程執(zhí)行《建筑裝飾工程技術規(guī)程》,，《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準,。

2,、本工程由 乙方 提供施工方案，必須經審核簽字確認后,，方可施工,。

3、由于乙方原因造成質量事故,，其返工費用由乙方承擔,，工期不變。

4,、在施工過程中,，甲方若提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后,，乙方方能進行該項目的施工,，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定,。凡未經甲方與同意,，乙方擅自更改施工內容所引起的一切后果，乙方自負,。

5,、工程驗收：施工過程中，甲,、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),，并做好隱蔽工程的相關記錄。

6,、工程竣工：乙方應提前一周內通知甲方驗收,，甲方應自接到通知三日內組織驗收,，并辦理驗收移交手續(xù)并填寫《工程竣工驗收單》。

7,、工程質保：本工程質保期為貳年,，在質保期內由于乙方施工不當或用材造成的質量問題，乙方應在接到報修通知后12小時內派出維修人員進行修復,，修復產生的費用由乙方承擔,；人為損壞不在保修范圍內。質保期以后按市場價收取材料費,，免人工費,。

四、有關安全生產和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火,、防事故的要求,，主要包括電氣線路、自來水和其它管道暢通,、合格,。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員安全,，防止相鄰管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品毀壞等事故發(fā)生,。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的,，甲方負責和賠償,；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償,。

五,、工程款付款方式

工程竣工驗收合格后，現(xiàn)金支付,。

六,、 質量保證承諾：

工程質量合格，達不到要求罰款合同總價 2 %,；文明施工管理目標優(yōu)

良,，達不到要求罰款合同總價 0.5 %；安全生產目標合格,，達不到要求罰款合同總價 0.5 % ,。

七、違約責任：

1、由于甲方原因導致延期開工,、中途停工或甲方未按合同的約定付款,，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,，每逾期一天,，甲方按合同價款的 5 ‰向乙方支付違約金。

2,、由于乙方原因逾期竣工的,，每逾期一天，乙方按200元/天 向甲方支付違約金,。誤期罰款限額 20xx元 大寫（貳仟元整）,。

八、糾紛處理方式：

因工程質量雙方發(fā)生爭議時,，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,，可向所在區(qū)縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。

九,、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效后,，雙方必須嚴格遵守,。任何一方不得變更合同內容。在合同履行過程中,，非經雙方同意,，單方終止合同視同違約，并違約方應按合同價款 50% 向守約方支付違約金,，并辦理終止合同手續(xù),。

2、施工過程中任何一方提出終止合同,，須向另一方以書面形式提出,，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議,，可視為本合同解除,。

十、本合同一式 兩 份,，甲方執(zhí) 壹 份,，乙方執(zhí) 壹 份，具有同

等法律效力,。

甲 方： 江夏區(qū)鄭店街道關山小學

（代表簽字）：

乙 方（簽字）：

20xx年7月19日

維修合同判決書篇五

在鄉(xiāng)政府有關部門工作組的組織協(xié)調下,，就李風岐與智玉良李振國修水渠糾紛達成如下協(xié)議：

1、水渠位于李鳳岐南住宅基地內,，修建水渠要求：凈寬0.8米,，凈高1米,，水渠底厚0.2米，兩邊墻厚不低于0.5米,，全部采用毛石砌筑水泥砂漿灌漿,。

2、水渠底與南墻及跌岔由智玉良李振國修建,，北墻由李風岐修建,。

3、水渠完工后智玉良李振國負責管理南墻以南的水土流失和垃圾,，李風岐負責管理水渠南墻以北的水土流失和垃圾,，防止水渠堵塞，誰違約,，造成后果誰負責,。

4、原來三方未簽字的協(xié)議作廢,，但智玉良李振國付李風岐一定的費用（智玉良20xx元,，李振國20xx元）。

5,、智玉良在李風岐院內存放的建筑材料用完后清理干凈,。此協(xié)議三方簽字后生效，中途不得反悔,，反之一切后果自負,。

此協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份,。

中介人： 甲方：

乙方：

丙方：

年 月日

維修合同判決書篇六

甲方：xxx村

乙方：范錦元

由于今年雨水較多,，廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁的1.2公里的村莊道路損毀嚴重，為了方便村民出行,，甲方將該路段的維修事務承包給乙方,，為明確雙方的權利和義務，雙方特簽訂以下條款,，遵守并執(zhí)行,。

一、維修路段：廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁村莊道路,，約1.2公里,。

二、維修標準：

1,、清理完所有塌方;

2,、水毀路段填鋪墊平，并用沙石硬化;

3、路面沙石厚度不低于10cm,，路面寬度不小于4米;

4,，完善路邊排水設施，確保來年雨季不被水沖毀,。

三,、維修時限：工期從20xx年8月12日至8月30日。

四,、工程造價：工程由乙方包工包料,，工程總造價一萬五千元。

五,、驗收：維修工程完工后,，由甲乙雙方組織有關人員對維修工程進行驗收。

六：付款方式：維修工程由乙方墊資施工,，工程經驗收后甲方一次性給乙方付清工程款,。七、權利和責任

1,、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實,，如不按要求施工，甲方有權拒絕驗收,，拒付工程款,。

2、甲方有責任配合乙方協(xié)調施工過程中出現(xiàn)的矛盾,。

3,、維修工程驗收合格后,，甲方必須在30天內一次性付清工程款,，如拖延一天追回500元。

4,、如遇不可抗拒的自然災害造成維修公路再次大面積損毀,，雙方可重新商議維修合同條款。

5,、如乙方在維修過程中,，出現(xiàn)任何事故，一切由乙方自行承擔,，甲方不負任何責任,。

八、本合同一式三份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方負責人：

乙方承包人：

維修合同判決書篇七

甲方：平頂山天安煤業(yè)七礦有限責任公司

乙方：平頂山順天電器有限公司

經甲乙雙方友好協(xié)商，由乙方承攬甲方運輸機保護器（型號kxtz127）修理工作,，雙方本著平等互利,、真誠合作原則，結合本工程具體情況,，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,，簽訂本合同，具體條款如下：

一,、合同內容

1.1,、乙方承接甲方運輸機保護器（型號kxtz127）修理工作。并按本合同規(guī)定的要求,，經驗收合格后交付甲方,。

1.2、項目內容見技術協(xié)議書,。

1.3,、項目施工地點：平頂山順天電器有限公司

1.4、交貨期：合同簽訂后乙方開始準備工作,，乙方須在30個工作日內安裝,、調試完畢，并交付甲方使用,。

二,、合同價格

合同總價為人民幣（大寫）金額為：肆萬捌仟壹佰壹拾壹元整，￥48111,，在雙方未簽訂新的協(xié)議之前,，任何一方不得修改此費用。

三,、結算方式

設備維修,、維護完畢，特殊設備經第三方檢測中心檢定并驗收后,，乙方出具全額增值稅發(fā)票,，甲方在收到發(fā)票后一個月內支付給乙方合同總價的100％，人民幣（大寫）肆萬捌仟壹佰壹拾壹元整,，￥48111元,。

四、技術要求和技術標準

4.1,、詳見雙方技術協(xié)議書（合同附件）,。

4.2、要求設備維修,、維護完畢后質量穩(wěn)定可靠,，操作方便,。性能、精度應完全符合技術協(xié)議中的技術質量標準和相關行業(yè)標準,。

五,、甲方承擔的義務和責任

向乙方提供設備改造所必須的技術資料。

六,、乙方承擔的義務和責任

維修檢調期間如因乙方原因發(fā)生設備,、人身等事故由乙方承擔賠償責任。乙方應對自已員工的安全負責,。

七,、驗收標準及方法

7.1、由乙方調試人員組織調試,，甲方派出專人配合,。

7.2、按雙方簽訂的技術協(xié)議條款和國家,、行業(yè)有關標準驗收,，達到原合同出廠技術指標。

7.3,、驗收時各項技術指標應達到相關驗收標準,，經甲方最終驗收合格，辦理驗收手續(xù)后交付甲方,。

7.4,、設備驗收完成后，質保期為三個月,，質保期內設備非甲方原因出現(xiàn)故障,，乙方應無償進行維修。

八,、違約責任

8.1,、合同生效后，雙方不得任意中止合同,，否則賠償對方5%違約金,。

8.2,、因甲方原因造成的拖期,，交貨時間順延，調試,、驗收中的產品更改費用由甲方承擔,。因乙方原因造成的拖期，責任由乙方承擔,，每拖期一天按合同總價的0.5%進行扣罰,，并從項目款中直接扣除,。

九、爭議解決

本合同在履行過程中發(fā)生爭議,，雙方應及時協(xié)商,，協(xié)商不成時，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟,。

十,、附則

本合同一式四份，甲方執(zhí)三份,，乙方執(zhí)一份,。

合同未經雙方協(xié)商同意不得轉讓、更改,。

甲方（蓋章） 乙方（蓋章）

代表： 代表：

合同訂立時間： 年 月 日

維修合同判決書篇八

合同編號：___________

甲方（定作人）：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯(lián)系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方（承攬人）：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯(lián)系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

雙方本著互惠互利的原則,，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

第一條 修繕修理項目、數(shù)量,、報酬

修繕修理項目及內容

計量單位數(shù)量或工作量報酬單價金額合計人民幣金額(大寫): （注：空格如不夠用,，可以另接）

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的.資格證照,，有權從事修繕的企業(yè),。

第四條 材料

材料名稱

商標生產廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質量提供人交付日期消耗定額單價價款 （注：空格如不夠用，可以另接）

第五條 檢驗

1．定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________,、方法：_________,、時間：_________、地點：________________

2．承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________,、方法：_________,、時間：_________、地點：________________

第六條 修繕修理時間

從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

第七條 質量要求

修繕修理項目應符合_________的規(guī)定和要求,，具體的技術標準,、質量要求包括：________________

第八條 資料提供

1．定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料,、圖紙：____________,。

2．承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,，應在____日向定作人提出書面異議,。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成,；可以交由第三人完成的工作包括：_________________,。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責,。

維修合同判決書篇九

合同編號：

甲方：公司乙方：

地址：地址：

電話：電話：

為規(guī)范機動車輛維修工作,，經甲乙雙方友好協(xié)商,，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)訂立本協(xié)議，以便共同遵守,。

1,、本合同的下列術語應解釋為：

（1）“合同”系指甲方（甲方）與乙方簽署的、合同格式中注明的甲方和乙方所達成的協(xié)議,，包括所有的附件,、附錄和構成合同的所有文件。

（2）“合同價”系指根據(jù)合同規(guī)定,，乙方在正確完全地履行合同義務后甲方應支付給乙方的價格,。

（3）“維修”系指招標文件中規(guī)定的車輛大修、一,、二級維護和小修,、中修、車輛年檢以及其它有關汽車的維修服務,。

（4）“配件材料”系指乙方根據(jù)合同規(guī)定在提供維修服務時必須向甲方提供的零部件及耗材,。

（5）“乙方”系指提供汽車定點維修服務的汽車維修廠家。

（6）“甲方”系指接受維修服務的甲方,。

2,、服務范圍

車輛大修、各級維護,、小修,、中修、車輛年檢和其他有關汽車維修的服務項目及交通事故車輛維修,。

3,、送修手續(xù)

3.1送修車輛時，甲方經辦人必須按照要求填寫乙方的“車輛維修派工單”（以下簡稱“派工單”）,。派工單上應填寫清楚送修車輛的品牌型號,、車輛牌照號、累計行駛里程,、維修項目,，經甲方經辦人簽字后交乙方，乙方憑此單確認項目的接修,。

3.2乙方在維修過程中發(fā)現(xiàn)其他（維修計劃以外）的故障,，必須及時將情況反映給甲方，在取得甲方同意后方可繼續(xù)修理,。

3.3對甲方車輛乙方應以修復為主,，能不更換的零部件盡量不予更換,，確實不能修復或修復不經濟的零部件,，在征得甲方同意后方可更換,。

4、維修費用

4.1乙方應按照不超過《廣東省汽車維修行業(yè)工時定額和收費標準》中規(guī)定的工時定額和收費標準優(yōu)惠計算維修費,，優(yōu)惠幅度及標準見附件報價表,。

（1）維修費用應包括：工時費、材料費和稅金,。

（2）工時費包括小修,、大修項目收取工時費的標準。（小修,、大修的含義在“維修工時費報價一覽表”中的備注已作說明）

（3）材料費即材料價格,，在乙方開具的正式維修發(fā)票中須單獨列出。

5,、竣工車輛交接手續(xù)

5.1乙方維修車輛結束后,，須填寫“車輛維修結算單”（以下簡稱“結算清單”），認真填寫車輛維修的具體部位和消耗的材料,、部件,、計價情況、工時費及質量保證期,，注明優(yōu)惠事宜后交甲方經辦人審核簽字,。此單多聯(lián)復寫備查。

5.2甲方應仔細檢查竣工車輛,，如維修結果符合送修要求,、維修費計算合理，甲方經辦人應在“結算清單”上簽字認可,；如果修理結果不符合送修要求,、維修費用計算不合理，或發(fā)現(xiàn)使用不符合要求的配件材料,，甲方應以書面形式向乙方提出存在的問題,，如乙方不能給予令人信服的答復，甲方可報請法定檢驗機構進行檢驗,。

5.3修車更換下來的舊件應退還甲方,。

5.4乙方在向甲方交接竣工車輛時，應將“結算清單”聯(lián)和維修竣工出廠合格證明一同交甲方,。

5.5如甲方在車輛完工之日起5日內,，沒有以書面形式向乙方提出問題，而又不在“結算清單”上簽字,，則視為甲方同意接受“結算清單”中的內容,。:

6、結算方式

6.1本合同以人民幣結算,。

6.2乙方憑下列單據(jù)與甲方直接結算：

（1）正式發(fā)票,；

（2）有甲方驗收人員簽章的“結算清單”,。

6.3付款。

每月30日為當月截止日期,，乙方應于次月5日前將全部結算清單（并打印總報表）和汽車維修專用發(fā)票交由甲方經辦人核對后簽名,，后由甲方財務部門審核后十個工作日內辦理付款手續(xù)。

7,、質量保證

7.1乙方提供維修服務時,，其服務質量應按照不低于《汽車維修行業(yè)管理暫行辦法》、《汽車維修質量管理辦法》,、《廣東省機動車維修和技術管理暫行辦法》中有關規(guī)定和標準執(zhí)行,。

7.2在甲、乙雙方約定的質量保證里程和時間內,，因維修質量造成的機械事故和經濟損失,，由乙方全部負責。

7.3乙方應對維修合格出廠的車輛提供質量保證,。

7.4乙方應保證維修所用材料是未使用過的原廠生產的合格正品(如確需使用付廠產品或舊拆車件的,須經甲方同意后方可使用),，并完全符合合同規(guī)定的質量和性能的要求。乙方應保證使用的配件材料在正確安裝,、正常使用和保養(yǎng)條件下,，在其使用壽命期內具有滿意的性能。維修車輛移交甲方后,，在質量保證期內,，給予三包！