隨著人們法律意識的加強,，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系,，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。那么合同書的格式,，你掌握了嗎,？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧,。

加工承攬合同糾紛判決書篇一

被告：_________________姓名、性別,、男出,、生日期_____________年__________月__________日、民族,、漢,、籍貫____________聯(lián)系電話：_____________現(xiàn)住地址：____________區(qū)____________街道__________路__________巷__________號

請求事項

1、請求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計至起訴之日止),，二項共計_______________元,。

2、本案訴訟費由被告承擔,。

事實與理由

_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日,，原告為被告加工__________制品，加工費共_______________元,。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我,，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認欠款,。后經(jīng)我多次追收,，被告均以各種理由拒不支付。為保護原告的合法權益,，特向法院提起訴訟,，請依法判決。

此致

____________市____________區(qū)人民法院

具狀人(簽名或蓋章)：_________________

_____________年__________月__________日

加工承攬合同糾紛判決書篇二

合同編號：_____________

甲方：___________________?乙方：___________________

法定代表人：_____________?法定代表人：_____________

聯(lián)系電話：_______________?聯(lián)系電話：_______________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條?加工成品

第二條?加工成品質(zhì)量要求

第三條?原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條?技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作，并及時通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品,。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等。

第五條?價款或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條?驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條?交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算,。

第八條?包裝要求及費用負擔

第九條?運輸辦法及費用負擔

第十條?結(jié)算方式及期限

第十一條?其他約定

第十二條?承攬方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應當按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金,。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時,，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。

七,、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應當償付定作方因此造成的損失,。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔責任,。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任。

第十三條?定作方的違約責任

一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

二、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失,。

五、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條?不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條?糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁,。

本合同自____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

甲方(蓋章)：_____________?乙方(蓋章)________________

授權代理人(簽字)：_______?授權代理人(簽字)：___________

住址：_____________________?住址：______________________

聯(lián)系電話：_________________?聯(lián)系電話：__________________

開戶銀行：_________________?開戶銀行：__________________

賬號：_____________________?賬號：______________________

_________年____月____日?_________年______月____日

簽訂地點：__________________?簽訂地點：__________________

加工承攬合同糾紛判決書篇三

1.?本合同適用于櫥柜,、服裝,、鐵藝欄桿、藝術品等類非標準產(chǎn)品的定作,。

2.?標準文本原有條款不得刪除,，但可以在空白處填寫“不采用”或“無”，亦可在“其他事項”條款說明第××條不采用,，或增加其他約定內(nèi)容,。

3.?簽訂時間和簽訂地點必須填寫。

4.?簽署時應檢查附件是否齊全,。

5.?附件也必須蓋章,。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章。

6.?如有其他疑問,，請與律師溝通確定,。

甲方：a有限公司

乙方：

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)平等協(xié)商,，就甲方委托乙方定作?(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,，特簽訂本合同明確雙方權利義務，以資共同信守,。

第一條?合同主體

1.甲方(定作人)：a有限公司

住所：?郵編：

法定代表人：?注冊號：

2.乙方(承攬人)：

住所：?郵編：

法定代表人：?注冊號：

3.甲方為依法設立的法人單位,，依法有權簽訂及履行本合同。

4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構,、個人獨資企業(yè),、個體工商戶)，有同類,、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務提供經(jīng)驗),，熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關的法律法規(guī)、規(guī)章及標準,。

5.乙方合同主體變更：

(1)乙方承諾,，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉(zhuǎn)讓給第三人的,，經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,，但乙方須按應收款的10%承擔違約金。

(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷,、所有銀行賬戶注銷等情況的,，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東,、法定代表人、代理人,、經(jīng)辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,，除原投資人或經(jīng)營者本人外，其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人),。

第二條?定作物

1.?定作物清單及價款

定作物名稱

規(guī)格型號

計量單位

數(shù)量

價款

單價(元)

合價(元)

總價為人民幣(大寫)：

2.?價格組成及價格有效期：

(1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應當承擔的全部材料費,、制作費?、包裝費,、運費,、安裝費、稅費,、裝卸費等所有相關費用

(2)價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第?【a?或?b】?項確定,，價格適用期間屆滿后，如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,，則由雙方另行協(xié)商確定價格,。

a.自?年?月?日起至?年?月?日止。

b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止,。

第三條?合同價款

1.?總價款及結(jié)算方式：

2.?付款方式：?有/無定金(比例),，?。

3.?付款提示：乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的?發(fā)票,。

4.?發(fā)票：

每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票,。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的，甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額10%的違約金,。因發(fā)票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款,、聲譽損失的，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失,。

5.?支付方式：甲方采用以下第?【?】?種方式向乙方支付合同價款,。

a電匯;b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式

6.?收款人信息：開戶行,、戶名,、賬號?。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確,。?如有錯誤造成甲方錯誤支付的,，視為甲方已履行相應的義務,，乙方損失自行承擔,。

第四條?設計與質(zhì)量標準

1.設計由?【甲/乙】?方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設計)：

(1)若由甲方負責設計，則甲方應于?前向乙方交付定作物設計文件,。乙方應對其進行校對,，對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在?3?日內(nèi)向甲方提出書面異議,，甲方應在收到書面異議后的?3?日內(nèi)答復。

(2)若由乙方負責設計,，則乙方應于?前向甲方交付定作物設計文件,，甲方應當在收到后3日內(nèi)審核并回復是否同意的意見，逾期未做明確表示則視為同意設計文件,。

2.定作物的質(zhì)量標準：應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》,。

3.樣品：樣品采用以下第?種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質(zhì)量標準,，但樣品有隱蔽瑕疵的除外,。

1)不使用樣品。

2)本合同定作物樣品由?提供,，雙方確認,、封存后由甲方保管，作為驗收的依據(jù),。

3)在正式制作前,，乙方應當先行制作樣品，經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作,。

4.其它要求：除本合同約定標準外,，定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關于質(zhì)量,、安全,、環(huán)保的相關規(guī)定和要求。上述標準如有不一致之處,，以要求高者為準,。

第五條?原材料

1.主要原材料清單

提供方

名稱

品牌

生產(chǎn)廠家

規(guī)格型號

計量

單位

數(shù)量

甲方

乙方

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標準和使用要求,。

3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,，甲方于接到乙方通知后?日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。

4.甲供原材料由?方負責運輸至乙方加工,、制作地點(地址為：?),，費用由?承擔。乙方應當在?收到后2日內(nèi)對?甲供原材料進行檢驗,，如果乙方對質(zhì)量,、規(guī)格等有異議，應當立即以書面方式向甲方提出,，否則視為乙方認可甲供原材料,。

5.甲供原材料的耗用計量方法：【對于貴重材料而言，這很重要】

6.甲供原材料節(jié)余部分的返還：【對于貴重材料而言,，這很重要】

第六條?制作與包裝

1.?乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物,。

2.?乙方承諾,，未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方，否則構成重大違約,，甲方有權解除本合同,，并且乙方應當按本合同總價款的30%賠償甲方損失。

3.?包裝要求：乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,，外包裝應當應注明定作物名稱,、規(guī)格型號，單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,，生產(chǎn)廠家,、地址、注意事項等文字和標識,。由于采用不充分,、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔，且不因定作物交付而免除乙方的此類責任,。

4.?特殊包裝要求：?,。包裝物是否回收：?。

5.?其他約定：

第七條?交貨

1.合格交貨：乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格,，方為合格交貨,。

2.交貨時間：?。

3.交貨地點：?(詳細地址：?),。

4.運輸：運輸由乙方負責,，并承擔全部運費、裝卸費,。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔,。

5.驗收：甲方應當在定作物運至約定交貨地點后?日內(nèi)進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,，則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收,。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。

6.風險轉(zhuǎn)移:定作物毀損,、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,，交貨驗收合格后由甲方承擔。

7.交貨遲延：每遲延一日,，乙方應按?合同價款的0.05%?承擔違約金,。遲延交貨達到?七?日的，甲方有權解除本合同,，乙方應當按合同價款的10%?承擔違約金,。‘

8.數(shù)量不足：如交付的定作物數(shù)量不足，乙方應當在?2?日內(nèi)補足,，并應當按?當批定作物價款的10%?承擔違約金。

9.質(zhì)量瑕疵：如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,，則甲方有權要求乙方在?2?日內(nèi)修理或更換合格的定作物,。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的，甲方有權解除合同,，乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金,。

第八條?安裝(適用于乙方負責安裝的情況)

1、安裝責任：由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,，因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔,。

2、安裝工期：總工期為?個日歷天,。計劃開工日期為?年?月?日,，竣工日期為?年?月?日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準,。因乙方原因造成工期延誤的,，每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05%的違約金。

3,、施工要求：

(1)質(zhì)量標準：?見合同附件《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》

(2)檢查與整改：乙方應認真按照標準,、規(guī)范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方及建設單位,、監(jiān)理單位的檢查,。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，乙方必須按要求返工或修復完善,，直至達到約定標準,。因此增加的一切費用由乙方承擔，且工期不予順延,。

4,、資源供應：施工用水源、電源接點由甲方提供,，水,、電費用由甲承擔。

5,、安全監(jiān)護：

(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架,、配電箱等設施的，應當在進場安裝前對相關設施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認,。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造,，則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進場安裝，則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求，不需要進行調(diào)整改造,。

(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架,、吊籃、托板等進行高空作業(yè),，或者帶電作業(yè),，或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,，安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,，現(xiàn)場需設專門人員進行時時監(jiān)護，并制作作業(yè)監(jiān)護記錄,。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄,。

6.?自檢與復檢：本合同項下定作物安裝完畢后，乙方應進行自檢,，自檢合格后報甲方進行復檢,。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收,。

7.?驗收：本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后?日內(nèi),，甲方組織驗收并出具書面驗收意見,。

第九條?保修

1.保修期：免費保修期為?年,，自驗收合格之日起計算,。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準,。乙方負責安裝的,，以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準

2.保修金：?,。

3.?免費保修：保修期內(nèi),，因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,，由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善,，否則乙方應當承擔違約金貳佰元,，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關費用從保修金中扣除,，不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>

4.未履行保修義務：

(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,，甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(?包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),，如果保修金不足以彌補甲方損失的,，甲方有權向乙方追索。

(2)乙方累計3次未及時到場的,，甲方有權扣留全部剩余保修金,。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù)。

5.保修金的支付需同時滿足下列條件：

(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿,。

(2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除,。

(3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除,。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務,。

6.甲方不需要支付保修金的利息。

第十條?知識產(chǎn)權與保密

1.?乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權,。如有第三方因甲方購買,、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權權益的，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費,、律師費等。

2.?乙方承諾,，在本合同簽訂,、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,，不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品,、復制品或其他相關信息、資料,。

第十一條?履約擔保

1.乙方采用下列第?種方式提供履約擔保,，用以擔保乙方全面履行合同義務：

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方采用下列第?種方式提供保證金：

(1)?現(xiàn)金

(2)?電匯

(3)?轉(zhuǎn)賬支票

3.扣除與返還：供貨完畢或合同期滿，本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,，乙方同意從上述履約保證金中扣除,，剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。

4.乙方違約的,，甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,，甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

5.索賠：甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,，甲方通過訴訟方式向乙方索賠,。

1.價格波動：雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風險因素,合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風險事項，任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔,。

(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工,、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素,。

(2)原則：任何情況下不得調(diào)高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,，甲方有權按照相應市場價格指數(shù)，調(diào)整合同價格,。

2.?第三方索賠：乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責,，凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵，而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的,，均由乙方承擔全部責任,。第三方因此向甲方索賠的，乙方應直接參與協(xié)商，否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,，并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失,。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的，乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,，同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失,。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。

3.真實性：乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章,、法定代表人名章,、證件、結(jié)算記錄)的,，一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),，乙方無權依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

4.合法性：乙方向甲方提交虛假發(fā)票,，乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失,。

第十三條?公平競爭

1、?在投標,、簽約及履約過程中,，如果甲方員工存在吃、拿,、卡,、要等索賄行為的，乙方可直接投訴,，一經(jīng)查證屬實的,，甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

2,、?甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,，乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像,、書面證據(jù)等)充分有效的,，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額，并將乙方確定為長期合作伙伴,。責任員工拒絕返還的,，甲方將其移送司法機關處理后，甲方負責雙倍返還乙方支付的金額,。

3,、?乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財物,、請客送禮等)賄賂甲方人員,，如違反此承諾,，乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,，或者通過法律途徑向乙方追索,。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

4,、?若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,，甲方即將其列為不合格供應商，兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)組織的招標,。

5,、?在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,，乙方可直接投訴,，一經(jīng)查證屬實的，甲方承諾對相關責任人一律予以辭退,。

6,、?甲方受理投訴的方式：

聯(lián)系人：?電話：

信函郵寄地址：

投訴專用電子郵箱：

第十四條?通知

1.?甲方聯(lián)系人及通訊方式：

聯(lián)系人：?電話：?傳真：

地址：?郵編：

email:

2.?乙方聯(lián)系人及通訊方式：

聯(lián)系人：?電話：?傳真：

地址：?郵編

email:

3.?雙方的通知,、許可,、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式,。

4.?上述內(nèi)容可以派員送達,，傳真，郵寄或特快專遞送達,，電話通知的應及時補充書面文件,。

5.?派員送達的應當有簽收文件。

6.?采用傳真方式的,，以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達,。

7.?采用郵寄或特快專遞方式送達的，受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明,。

8.?采用派員送達,、郵寄或特快專遞送達的，收件人為受送達一方公司,、職能部門,、所屬員工或分支機構的，均視為雙方的正式通訊函件,，受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達,。

9.?如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方，此后再聯(lián)絡時應使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式,。

10.?如受送達一方電話或傳真號碼,、郵寄地址有誤(或號碼,、地址變更后未通知)造成無法送達的，由受送達一方承擔全部責任,。

第十五條?爭議解決

1.本合同簽訂,、履行過程中發(fā)生任何爭議的，由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

第十六條?合同附件

下列文件為本合同附件,，與正文具有同等法律效力

1.?附件一：定作物明細表

2.?附件二：《技術參數(shù)與質(zhì)量標準明細》

3.?附件三：附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件,、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。

4.?附件四：加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件,、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件,、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件,。

第十七條?合同效力

1.?本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效,。

2.?雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準,。

3.?本合同壹式肆份,，甲、乙雙方各執(zhí)貳份,，各份具有同等法律效力,。

第十八條?其他約定

1.其他約定：

(本頁以下無正文)

合同簽章頁

(此頁系與a有限公司與?《【?】定作合同》的簽章頁，無正文)

甲方(蓋章)：a有限公司?乙方(蓋章)：

法定代表人?(簽字)：?法定代表人(簽字)：

(或)委托代理人(簽字)：?(或)委托代理人(簽字)：

簽訂地點:

簽訂日期:?年?月?日

附件一

定作物明細表

附件二：

《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》

附件四：?授權委托書

致：【甲方公司名稱】

我單位委托?【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關事宜,。受委托人所簽署的所有相關文件,，我單位均予以承認。

代理人無權轉(zhuǎn)委托,。

特此委托,。

委托單位：(蓋章)

法定代表人或負責人：(簽字)

年?月?日

受委托人：

姓名：?職務：?電話：

住所：?身份證號碼：

加工承攬合同糾紛判決書篇四

合同編號：_________

定作人：______簽訂地點：_________

承攬人：______簽訂時間：__年__月__日

第一條加工物、數(shù)量,、報酬,、交貨期限

加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱|型號|單位||單價|金額|合計

合計人民幣金額(大寫)：

(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條定作人提供的材料

材料|規(guī)格|計量

數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額

名稱|型號|單位

(注：空格如不夠用,，可以另接)

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準,、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：

第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條定作人提供技術資料,、圖紙的時間,、辦法及保密要求：

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復,。

第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標準,、方法,、地點及期限：

第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,，承攬人(是/否)可以留置加工物,。

第十六條違約責任：

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴,。

第十八條其他約定事項：

定作人|承攬人|鑒(公)證意見：

定作人(章)：承攬人(章)：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

居民身份證號碼：居民身份證號碼：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：鑒(公)證機關(章)

賬號：賬號：經(jīng)辦人：

郵政編碼：郵政編碼：年月日

加工承攬合同糾紛判決書篇五

甲方：

乙方：

依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法規(guī)的規(guī)定，乙方接受甲方的委托,，就公司產(chǎn)品設計加工事項,，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同,，信守執(zhí)行：

一,、 制作內(nèi)容與要求：

訂購 項

具體內(nèi)容：上海漢沃展示設計有限公司為 的設計與制作，詳見報價單及圖紙,。

二,、甲方在圖紙與報價單上簽字后，乙方按照圖紙與報價單上所列內(nèi)容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格后視為合格品,。若驗收不合格,，則甲方有權不予接受或退貨并要求全數(shù)退款,，因此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔,。

三、甲方中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計要求等，應當賠償乙方因此造成的損失,。但征得乙方同意除外,。

四、主材材料由乙方負責解決,，輔材,、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定,。

五,、乙方在合約簽字生效后，負責在 月 日前完成產(chǎn)品設計與制作,。交貨地點,，收貨人由甲方指定,。

六、制作費結(jié)算方法：

1,、雙方協(xié)定的價格為 人民幣,，甲方在設計制作開始前，須支付預付款計 50% 人民幣_ __,。甲方在安裝結(jié)束后的七日以內(nèi)應安排專門人員驗收,，甲方在驗收合格并收到正規(guī)增值稅發(fā)票后向乙方結(jié)清制作余款合計 _ 整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規(guī)定的付款期限內(nèi)逾期未結(jié)清費用的,，甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金,。設計制作費以(現(xiàn)金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶,。

2,、甲方如不履行合同，預付款即抵作違約金,，無故拖欠余款,，我司有權安排專人要回。

3,、乙方如不履行合同,，則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,，甲方有權拒付相應貨款,，每逾期一日，應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金,。

4,、合同價格包含乙方將產(chǎn)品運送至甲方指定交貨地點，并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤,、稅金,、包裝費、運輸費,、保險費)及后續(xù)相關費用(包括但不限于保修,、技術服務)。

七,、糾紛的處理：

甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時,，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時,，經(jīng)雙方同意可向仲裁機關申請仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起有效,，有效期為一年,。本合同執(zhí)行期間,，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,，應參照經(jīng)濟合同法及設計加工承攬合同條例等法律執(zhí)行,。雙方也可就未盡事宜進行協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與合同具有同等效力,。

八、質(zhì)量的保證：

乙方對已制作的產(chǎn)品實行質(zhì)量跟蹤保證,。具體為——電器保質(zhì)半年,，其他保質(zhì)一年。(注：除人為以外) 本合同正式一式二份,，甲方與乙方各執(zhí)一份,。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

甲方代表簽名： 乙方代表簽名：

地址： 地址：

電話： 電話：

日期： 日期：

加工承攬合同糾紛判決書篇六

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

定作方（甲方）：

承攬方（乙方）：

按照《_____》的有關規(guī)定，本著平等互利,、協(xié)商一致的原則,，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一,、項目概況

1,、項目名稱：

2、項目地點：

二,、設備名稱,、規(guī)格型號、單位,、數(shù)量,、單價、總價

序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價：元/m2 備注

1 鋼質(zhì)防火門 甲級

2 乙級

3 丙級

合計：（樘）?o_________元/?o=元,。

114樘/363.06?o

金額（大寫）： （不含稅）

注：防火門：框板1.2mm,、扇板0.8mm,，內(nèi)填充珍珠巖模壓板,；表面處理為靜電噴涂；顏色 ,；門板為平板,；按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。

三,、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進度交貨,。

四、交貨地點：工地現(xiàn)場,。

五,、技術質(zhì)量要求：

1,、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準gb12955-20_________。

2,、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收,。

六、承包方式：

含運輸及安裝,。

七,、付款方式：

1、合同簽訂后,，預付總貨款的%,，貨物全部進場，再付總貨款的%,，安裝完畢再付總價的％,，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清,。

八,、售后服務承諾

九、違約責任

1,、按《_____》的相關規(guī)定執(zhí)行,。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議,，雙方應協(xié)商解決,，協(xié)商不成，可向人民法院起訴,。

十一,、附則

本合同一式四份，甲方執(zhí)二份,，乙方執(zhí)二份,，自簽字蓋章之日起生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

加工承攬合同糾紛判決書篇七

承 攬 方：____________________________________

法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作,，并及時通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等,。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。

承攬方：日期：

定作方：日期：

加工承攬合同糾紛判決書篇八

訂立合同雙方：

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：

簽約人：

定作人承辦單位：

聯(lián)絡人：

聯(lián)系電話：

定作人機構地址：

傳真電話：

承攬人：(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人：

簽約人：

承攬人營業(yè)執(zhí)照：

生產(chǎn)報刊亭許可證明：

承攬人機構地址：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

銀行開戶許可證：

開戶行：

賬戶：

根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關法律,、法規(guī)，按省局要求,，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,，此項承攬合同雙方本著平等、公平,、互惠的原則,，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

第二條制作報刊亭的數(shù)量,、規(guī)格,、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

1、

2,、

3,、

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工,、包料,、包裝運輸、安裝費,、及其他相關的稅費,。

第三條加工、制作與安裝,、要求

1,、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,，空間利用充分,，使用面積不小于_____平米。

2,、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,，結(jié)構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,，透明部分不少于_____%,，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設圖書報刊架,。附件包括：推拉窗,、電源接線板、電表一塊,，藍色陽光板封頂,，并有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

①,、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格,、材質(zhì))制作成品后，交甲方進行初驗,，初驗合格后方可生產(chǎn),。

②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,，也可采取隨機抽驗,。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨,。

②,、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢,。

③,、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝,，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修,。

第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

①,、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,，必須經(jīng)甲方驗收,，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內(nèi)予以整改,，不予整改,、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

④,、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護,。

第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

①,、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

②,、乙方交貨后15日內(nèi),，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,，累積達到合同標的額的60%,。

③、乙方按期安裝完畢,，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%,。

④,、剩余的合同標的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方,。

第八條甲方違約責任

①,、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;

②,、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,，每逾期一天，除補交貨款外,，應向乙方支付_____‰的違約金,。

第九條乙方違約責任

①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,，隱瞞原材料的缺陷,、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料,、以次充好等,，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

②,、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權終止合同,，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;

③,、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天,，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。

第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,，作為本合同爭議的解決方式。

①,、因履行本合同發(fā)生的爭議,，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的,，提交邯鄲_____委員會_____;

②,、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

①,、本合同一式四份,，甲、乙雙方各執(zhí)兩份,，自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間，甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。

②、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,，作出補充條款為準,，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期：_______年_______月_______日

加工承攬合同糾紛判決書篇九

甲方：_______(姓名,，身份證號碼,，住址，電話)

乙方：_______(姓名,，身份證號碼,，住址，電話)

甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設,。為明確雙方權利義務關系,，在平等互利、公平合理,、誠實信用的原則下,，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。

一,、雙方權利義務

1,、甲方負責提供建設所需原材料(石灰,、磚、水泥,、沙子,、水源、鋼材等),。

2,、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并根據(jù)甲方的要求交付建房成果,。

乙方在施工過程中應合理,、節(jié)約用料,，嚴禁浪費,。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈,，并按常規(guī)要求配比施工,。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費,，甲方有權責令整改并罰款,，在支付款中扣除。

3,、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備,、用具，如：架管,、架板,、攪拌機、升降設備,、模板,、模具、斗車,、_____,、焊接機、撮箕,、桶,、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,，費用由乙方自理,。

4、工期從_____年___月___日開始建設,，工期為___天,。如發(fā)生下雨,、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,，可順延工期,。

5、乙方加強對其人員的安全教育,，嚴格管理,，遵守國家法律法規(guī)，安全施工,。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,，與甲方無關。

6,、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,，與甲方無關。

二,、工程質(zhì)量及施工要求

1,、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理,。

2,、涉及房屋主體及沉重結(jié)構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序,。

3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時,，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改,。

5、基礎：基槽60公分,，圈梁40公分,，基石40公分，使用石頭30立方米,。

6,、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米,，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿,，為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰,、一擠揉),，且灰縫厚度不得超過mm。

墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮,、麻面,、起砂、空鼓等缺陷,。

7,、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米,，剛箍直徑不低于毫米,，最大距不宜超過毫米,，圈梁高度不低于毫米上下圈梁,。

8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分,，表面不應有裂紋,、脫皮,、麻面、起砂,、空鼓等缺陷,。

9、下水道：......

三,、工程款結(jié)算及支付

1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整),，以承建房屋面積為基準,，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2,、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___,，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。

四,、違約責任

1,、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理,、重作;因此給甲方造成損失的,，由乙方賠償。

如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏,，乙方須賠償因此給甲方造成的損失,，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

2,、乙方若無視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約,，甲方有權解除本合同,。本合同總價款25%的違約金,。

五、爭議解決方式

因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時,，雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成,，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六,、附則

1,、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，自簽訂之日起生效,。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系,。

3,、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的,，補充合同與本合同具有同等法律效力,。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：_______年_______月_______日

加工承攬合同糾紛判決書篇十

合同編號：

定作人：

承攬人：

簽訂地點：

簽訂時間： 年 月 日

第一條加工物

加工物名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 報酬

單價 金額

合計人民幣金額(大寫)

第二條承攬人提供的材料

材料名稱 商標 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 計量單位 數(shù)量 質(zhì)量 材料費

單價 金額

合計人民幣金額(大寫)

第三條定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法,、時間及提出異議期限： ,。

第四條定作人提供技術資料、圖紙樣品,、工藝要求等的時間,、辦法及保密要求 。

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術要求不合理的,，應在 日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內(nèi)答復,。

第六條定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是： ,。

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求： 。

第八條定作物的技術標準,、質(zhì)量要求： ,。

第九條定作物的包裝要求及費用負擔： 。

第十條定作物的交付方式,、期限及地點： ,。

第十一條定作物的驗收、方法,、期限及地點： ,。

第十二條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件： 。

第十三條定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。

第十四條結(jié)算方式及期限： ,。

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

(一)定作人可以隨時解除合同,，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失,。

第十七條違約責任： 。

違約金或損失賠償額計算方法： ,。

第十八條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決，也可以由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第 種方式解決;

(一)提交 仲裁委員會仲裁,。

(二)依法向 人民法院起訴。

第十九條其他約定事項： ,。

定作人： 承攬方：

定作人(章)： 承攬人(章)：

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

經(jīng)辦人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

稅號： 稅號：

郵政編碼： 郵政編碼：

年 月 日

加工承攬合同糾紛判決書篇十一

甲方：(定做方)

乙方：(承攬方)附加身份證復印件

加工_________,，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則,，達成合同條款如下：

一,、甲方權利和義務

2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。

二、乙方的權利和義務

1,、通過考察同意后,，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,，乙方自己負責。

2,、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作，如私自組織人員加工,，技術轉(zhuǎn)讓,，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理,。

三,、違約條款

1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金,。

2,、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉(zhuǎn)讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金,。

四,、本合同有效期 月，20_________年月 日起至20_________年月 日止,。

本合同期瞞后,，乙方申請，甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。

五,、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效,。

甲方 乙方：

_______年_______月_______日

加工承攬合同糾紛判決書篇十二

訂立合同雙方：

承攬方： ________________________ 木具廠以下簡稱甲方

定作方： ________________________ 百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

品名規(guī)格(長，寬,，高cm)單位數(shù)量備注

玻璃柜臺

塑料臺面柜臺

玻璃臺面柜臺

棉布貨架

大百貨電器貨架

小百貨貨架

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

二,，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三,，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫,、肩角結(jié)構必須嚴密,，堅固、表面必須平整光滑,，木材無形變,，翹曲，撥縫,，松榫;塑料面要求平直,，整齊，四周不得有翹起,，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正，平直,，安裝方便.

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格,，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,，共計980元,，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元,，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預付款 ________ 元(大寫 ________ 元).甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一,，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應當按質(zhì)論價;不同意利用的,，甲方應當負責修理或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.

四,，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

六,，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失.

二,，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

三,，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

五,，乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失.

六，乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后,，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于 ________ 年 ________ 月 ________ 日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.

本合同一式 ________ 份，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處,，縣物價局，縣建設銀行各存一份.

甲方： ________________________ (蓋章)

代表人： ________________________

地址： ________________________

電話： ________________________

開戶銀行： ________________________

帳號： ________________________

乙方： ________________________

代表人： ________________________

地址： ________________________

電話： ________________________

開戶銀行： ________________________

帳號：________________________

加工承攬合同糾紛判決書篇十三

合同編號：__________

定作人：____________簽訂地點：______________

承攬人：____________簽訂時間：______________

第一條加工物(注：空格如不夠用,，可以另接)

第二條定作人提供的材料(注：空格如不夠用,，可以另接)

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法,、時間及提出異議的期限：____________________________,。

第四條定作人提供技術資料、圖紙的時間,、辦法及保密要求：____________________________,。

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,，應在日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。

第六條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：___________________________,。

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：______________________________,。

第八條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：______________________________,。

第九條加工物的包裝要求及費用負擔：______________________________,。

第十條加工物的交付方式、期限及地點：______________________________,。

第十一條加工物的驗收標準,、方法、期限及地點：______________________________,。

第十二條承攬人對加工物質(zhì)量負責的期限及條件：______________________________,。

第十三條定作人應在年月日前向承攬人交付定金(大寫)______________________________元。

第十四條結(jié)算方式及期限：______________________________,。

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條本合同解除的條件：

(一)定作人可以隨時解除合同,，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失,。

(二)___________________

第十七條定作人違約責任：__________________

承攬人違約責任：__________________

第十八條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第___種方式解決：(只能選擇一種)

(一)提交_____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向__________人民法院起訴,。

第十九條其他約定事項：__________________

年月日

鑒(公)證實行自愿原則)

北京市工商行政管理局制定

加工承攬合同糾紛判決書篇十四

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格（長,，寬,，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳.

二,，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結(jié)構必須嚴密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫；塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象,；玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正，平直,，安裝方便.

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品,，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應當及時通知乙方,；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作,，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨,，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨,，驗收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準,；每件包裝費均按4元計算，共計980元,，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸,，每件運輸費用均按2元計算，共計490元,，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任,；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理,；乙方不再需要的，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四,，甲方逾期交付定作物的,，應當向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五,，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.

六,，由甲方負責送貨的,，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.

二,，乙方如中途廢止合同,，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.

六,，乙方如變更交付定作物的地點,，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任,；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決,；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解,，仲裁,，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價局,，縣建設銀行各存一份.

甲方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

加工承攬合同糾紛判決書篇十五

甲方：____________________乙方：____________________

代表：____________________代表：____________________

甲方：中國________公司,，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

雙方為開展來料加工業(yè)務,，經(jīng)友好協(xié)商,，特訂立本合同。

第一條加工內(nèi)容

乙方向甲方提供加工________（產(chǎn)品）________套所需的原材料,，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方,。

第二條交貨

乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料,，并負責運至________車站（經(jīng)________港口）交付甲方,；甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港_____付乙方。

第三條來料數(shù)量與質(zhì)量

乙方提供的原材料須含____%的備損率,；多供部分不計加工數(shù)量,。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一（略）和規(guī)格標準。如乙方未能按時,、按質(zhì),、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失,；乙方特此同意確認,。

第四條加工數(shù)量與質(zhì)量

甲方如未能按時、按質(zhì),、按量交付加工產(chǎn)品,，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失,。

第五條加工費

甲方為乙方進行加工的加工費,，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元；合同訂立第二年起的加工費雙方另議,，但不得低于每套____幣____元,；該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務費用水平有變化時,，雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方,；在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費,。

第七條運輸與_____

乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責,；甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。

第八條不可抗力

由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,，致使一方不能履約時,，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限,。由此而引起的損失,，對方不得提出賠償要求。

第九條_____

本合同在執(zhí)行期間,，如發(fā)生爭議,，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,，提請中國_____________機構進行_____,。_____適用法律為：

1、中華人民共和國加入的國際公約,、條約,；

2、中華人民共和國法律,；

3,、在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。

_____裁決為終局裁決,，_____費用由敗訴一方承擔,。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止,。

第十一條合同的續(xù)訂

本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同,，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商,。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

本合同以中,、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力,。

第十三條其他

1,、甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料,、運輸及_____等項開支,，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%,、

2,、甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準,，對其規(guī)格,、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,，或數(shù)量不足,，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足,。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜,，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,，須經(jīng)雙方協(xié)商一致,。

甲方：________________（蓋章）乙方：________________（蓋章）

代表：________________代表：________________

____年____月____日____年____月____日

加工承攬合同糾紛判決書篇十六

訂立合同雙方：

承攬人：______________________________

定作人：______________________________

定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號：________________________

名稱：________________________

規(guī)格：________________________

單位：________________________

數(shù)量：________________________

備注：________________________

第二條 加工成品 質(zhì)量要求

(加工定作物品,，需要封存樣品的,，應當由雙方代表當面封簽,，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

________________________________________________________________________

(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作人檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)

第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

_____________________________________________________________________

(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作人;定作人應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作，并及時通知定作人,，因此造成的損失,，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,，如果定作人要求保密,，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料的復制品,。3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等,。)

第五條 價款或酬金

___________________________________________________________________

(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。)

第六條 驗收標準和方法

________________________________________________________________________

(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。2.定作人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作,。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作人使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬人負責修復或退換,。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)

第七條 交貨的時間和地點

________________________________________________________________________

(1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,，以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的,，以承攬人通知的提取日期為準,，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。)

第八條 包裝要求及費用負擔

____________________________________________________________

第九條 運輸辦法及費用負擔

________________________________________________________________________

第十條 結(jié)算方式及期限

________________________________________________________________________

第十一條 其他

________________________________________________________________________

(如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金,，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的，無權請求返還定金,，承攬人不履行合同的,，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定,，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款,。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,，等等,。)

第十二條 承攬人的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作人同意利用的,，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應當負者修整或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作人有權拒收,，由此造成的損失由承攬人賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作人仍然需要的，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬人賠償損失。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作人償付違約金,。)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金,。

未經(jīng)定作人同意,，提前交付定作物，定作人有權拒收,。

五,、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金,。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時,，應當償付定作人實際支付的保管,、保養(yǎng)費。

七,、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八、由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應當償付定作人因此造成的損失,。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換,、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔責任,。

十、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,，定作人有權拒收,，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,，應當按定作人要求辦理,，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作人的違約責任

一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失,。

二,、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的,，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料,、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬人有權解除合同,，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作人應當償付承攬人停工待料的損失,。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時,，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時,，定作人還應補償不足部分,，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失,。

五,、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失時，承攬人在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任,，但應當采取積極措施，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作人應當承擔責任,，并賠償承攬人由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,、仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自______年 _____月____日起生效,，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,，交________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。

定作人：(蓋章)________________

代表人：(蓋章)________________

地址：__________________________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號：__________________________

承攬人：(蓋章)________________

代表人：(蓋章)________________

地址：__________________________

電話：__________________________

開戶銀行：______________________

賬號：__________________________

____________年_______月_____日訂

加工承攬合同糾紛判決書篇十七

定作方： 合同編號：

承攬方： 簽訂地點：

一,、項目名稱、任務量,、酬金,、完成期限、備注簽訂時間： 年 月 日

項目名稱

任務量(工時)

酬金

完成期限

備注

包干

工資/小時

合計人民幣金額(大寫)

(注：空格如不夠用,，可以另接,。)

二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術要求

三、技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

四,、驗收標準、方法和期限

五,、結(jié)算方式及期限

六,、違約責任

七、解決合同糾紛的方式

八,、雙方協(xié)商的其它條款

定 作 方 承 攬 方

單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見：

單位地址： 單位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人： 經(jīng)辦人：

電話： 電話：

鑒(公)證機關(章)

開戶銀行： 開戶銀行： 年月日

帳號： 帳號： (注：除國家另有規(guī)定外,，

郵政編碼： 郵政編碼： 鑒(公)證實行自愿原則)

有效期限： 年月日至 年月日

監(jiān)制部門：印制單位：

加工承攬合同糾紛判決書篇十八

承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,，并及時通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等,。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換,。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算,。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權拒收,。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

七、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應當償付定作方因此造成的損失,。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔責任,。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

一,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

二、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失,。

五、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴,。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

加工承攬合同糾紛判決書篇十九

甲方：（定作方）

地址：

法定代表人：

營業(yè)執(zhí)照證號：

乙方：（承攬方）

地址：

法定代表人：

營業(yè)執(zhí)照證號：

合同編號：合同簽訂地：

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利,，友好合作的原則,，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同,。

一,、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙,、技術指標,、質(zhì)量標準、驗收標準及其它約定條件,，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,，經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為,。

二,、本合同所指加工之零部件見下表：

甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___單位：___單價___備注：___

1、根據(jù)生產(chǎn)實際情況,，增加上表以外的同類型零部件加工,，雙方可簽訂補充協(xié)議。

2,、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三,、加工零部件的技術標準（包括質(zhì)量要求）：

甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___技術標準或要求：___備注：___

四,、加工零部件價格及加工費的確定：

1、乙方加工零部件的價格,，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,，需要調(diào)整價格的,，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行,。

2,、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力,。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,，甲方有權要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,，甲方可以終止本合同的履行,。

3、加工費計算方法：

（1）對甲方提供的原材料,、零部件,，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料,、零部件價格,，余額為乙方的加工費。

（2）由甲方提供原材料,、零部件的,，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù)，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標準進行加工,，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料,、零部件損失的,，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五,、加工訂貨：

1,、甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

（1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳,，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù),。

（2）電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,，同時,，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證,。

2,、因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時,，乙方接受：

（1）甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,，乙方確認后回傳。

（2）電話通知更改,。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下,。

3、如甲方通知取消訂單：

（1）訂貨當天通知取消的,，訂單取消,。

（2）在一個貨期段內(nèi)（非訂貨當天）通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn),，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料,。

4,、乙方需領用甲方提供的原材料,、零部件，于訂單下達之日,，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù),。

六、加工零部件的包裝,、運輸與交貨：

1,、加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行：_______________________________,；

2,、包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________；

3,、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝,。

4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,，運輸,、裝卸費用自負,。送貨時應包裝完整，標識明確,，規(guī)格統(tǒng)一,，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格,、數(shù)量,、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

5,、甲方收到乙方的加工零部件時,，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》,。

6,、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七（7）天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,，否則,，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七,、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,，約定如下：

1、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā),，圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認,，費用由乙方承擔。

2,、模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔,；

3、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定,。

4,、模具的使用、維修,、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔,；

5、模具的知識產(chǎn)權：甲方所有,；

6,、模具的所有權：甲方所有。

八,、知識產(chǎn)權保護

1,、按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有_____許可的，還須簽訂《_____使用許可合同》,。

九,、產(chǎn)品技術、質(zhì)量標準與控制

1,、合同生效后日內(nèi),，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件,、資料：

2,、產(chǎn)品質(zhì)量控制：

（1）乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求,，制作樣品,，并經(jīng)甲方檢驗合格后，進行小批量生產(chǎn),。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,，才能進入批量生產(chǎn)。

（3）甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改,。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同,。

（4）乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,，乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種,，零部件不得更改,。

（5）一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇,，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商,，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認,、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn),。

3,、質(zhì)量整改

（1）同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,，甲方可發(fā)出整改通知書,，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出,，經(jīng)整改仍不合格的,，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4,、產(chǎn)品技術,、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》,。

十,、加工費的結(jié)算

1、加工費的結(jié)算方式為：每月二十五（25）日前結(jié)清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費,，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,，由乙方不低于月息0,。28%貼息給甲方）。

2,、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內(nèi)結(jié)清,。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%,，第三年結(jié)算____________%,。

十一、驗收方法

1,、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測結(jié)果為準,。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

1,、甲方在驗收過程中,，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號,、規(guī)格,、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應妥為保管并在___天內(nèi)向乙方提出書面異議,。書面異議中,，應說明合同號、運單號,、車或船只,、發(fā)貨和到貨日期,；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號,、規(guī)格,、花色、標志,、牌號,、批號、合格證或質(zhì)量保證書號,、數(shù)量,、包裝、檢驗方法和檢驗情況,；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見,。在付款期內(nèi)，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款,。

2,、乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內(nèi)負責處理,，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見,。

3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方應對此負全部責任,，甲方負責協(xié)助。造成甲方無_____常使用的加工零部件,，乙方應負責退,、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,，甲方不承擔任何責任,，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任,。

4,、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測,，報告確認屬乙方責任的,，由乙方承擔全部責任。

十三,、乙方違約責任：

1,、乙方不能按時,、按質(zhì),、按量交貨的,，根據(jù)不同情況進行處理，具體如下：

（1）因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,，扣罰當批貨值的5%,，但不低于500元，不高于5000元,；在甲方通知乙方后,，乙方做出返工、挑選,、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件,；不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方,，并按第（4）條接受扣罰,。

（2）因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%,；

（3）因批次或零星不合格（料廢）造成停工,、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理,，按50元/工時累計扣罰,，物料損失由乙方負責；

（4）未能按期,、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,，扣罰違約金3000元/次；

（5）未能按期,、按量交貨或不合格造成出貨延誤,，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次,，損失另計,；

（6）故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的,，扣罰_________0元以上的違約金,，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格；

（7）未經(jīng)確認,，私自更換,、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家,，扣罰_________0元以上的違約金,，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格；

（8）送貨實物數(shù)量或重量不足,，扣除欠貨價值10～100倍的違約金,；

2,、乙方所交的加工零部件品種、型號,、規(guī)格,、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,，除按以上進行扣罰,，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理,、調(diào)換或退貨而支付的實際費用,。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

3,、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的,，乙方應負責返修或重新包裝,，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償,。

4,、乙方提前交貨的、多交的和品種,、型號,、規(guī)格、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,，由乙方承擔,。

5、乙方提前交貨的,，甲方接貨后,，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款；合同規(guī)定自提的,，甲方可拒絕提貨,。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,，甲方仍需要的,，乙方應照數(shù)補交,，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的,，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃,。

6,、加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,，并承擔由此增加的費用。

十四,、甲方的違約責任

1,、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息,。

2,、甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失,；甲方如錯填到貨地點或接貨人,，應當承擔乙方因此所受的損失。

十五,、合同的變更,、解除：

1、合同期內(nèi),，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同,。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同,。

2,、乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,，甲方有權解除本合同,，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3,、合同因任何原因而解除,，乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具,、_____標識,、技術資料、供應商名單等,，歸還甲方,。

十六,、不可抗力

1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行,、部分履行或者不履行合同,，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

十七,、其他

1,、按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金,、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,，應當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,，否則按逾期付款處理,。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。

2,、本合同一式叁份,，甲方二份，乙方一份,。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時,。

3,、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成,，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

4,、雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》,、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》,、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件,。

十八、其他需約定事項：

1,、 ____________________________________________________________________________

2,、 ____________________________________________________________________________

3、 ____________________________________________________________________________

4、 ____________________________________________________________________________

5,、 ____________________________________________________________________________

甲方：乙方：

授權代表：授權代表：

日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日

加工承攬合同糾紛判決書篇二十

委托方：簽訂地點：

承接方：深圳xx公司訂日期：____年____月____日

依照《_____》,、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同信守,。

第一條：廣告承攬要求,。

1、項目（制作）：________

2,、廣告及活動內(nèi)容及有關證件的名稱,、編號：________

3,、發(fā)布地點或形式：________

4,、顏色：________

5、規(guī)格或材料：________

6,、刊播次數(shù),、起止日期及時間：________

第二條：費用及支付方法

1、費用

本次活動總金額為________,。（大寫________元整）

2,、結(jié)算方式和期限：________

第三條：驗收方式及時間：____________

第四條：違約責任

1、委托方中途廢止合同,，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金,；逾期支付廣告費用，每逾期一天,，按所欠款項的1%償付違約金,。

2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金,；不能按期履行合同義務的，每逾期一天,，按所欠款項的1%償付違約金,。

3、其他違約責任,，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行,。

第五條：糾紛解決方式

發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成,，按下列第（2）項規(guī)定辦理,。

1、向地經(jīng)濟合同_____機關申請_____；

2,、向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

委托方：連云港xx公司承攬方：

單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）

地址：地址：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

日期：___________日期：___________

加工承攬合同糾紛判決書篇二十一

定作方：

法定代表人： 職務：

地址：

承攬方：

法定代表人： 職務：

地址：

因定作方需要向其客戶 供應本合同所列貨物,，因此委托承攬方加工,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第二條 質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供

1、 由定作方提供;

2,、 由承攬方提供;

3,、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格，應在收到原材料后 天內(nèi)提出書面異議,，并協(xié)商解決辦法,，如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的，視為原材料合格,。

第四條 原材料的損耗比例

1,、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;

2、若原材料損耗超過 %,，則超過部分,，承攬方應按照定作方購買原材料的價格，對定作方全額進行賠償,。

第五條 剩余原材料的處理

1,、加工完成后，承攬方應將剩余原材料返還給定作方;

2,、若定作方提出繼續(xù)加工的要求,，則需按本合同確定價格，向承攬方支付額外的加工報酬,。

第六條 技術資料,，圖紙

1、定作方應當在 年 月 日之前將技術資料,，圖紙等提供給承攬方;

2,、上述技術資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標準之一,。

第七條 價款支付方式

1,、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發(fā)票給定作方;

2、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內(nèi)支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日

第八條 貨物的交付

1,、交貨地點：承攬方應在 年 月 日前,，將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;

2、運費承擔：由承攬方承擔貨物的運輸費用;

3、指定時間：定作方應于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方,。

第九條 貨物的檢驗

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為檢驗標準;

2,、驗貨時間和地點為 ;

3,、貨物質(zhì)量不合格，如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢,，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢,，則承攬方應承擔質(zhì)量不合格的相應違約責任;

4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達成一致意見,，可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機構進行檢驗,，如有一方不配合指定檢驗機構，則視為同意對方的質(zhì)量異議,。

第十條 定作方的違約責任

1,、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量，但應向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款 %的補償金,，承攬方應歸還未加工部分原材料;

2,、定作方逾期付款的,，應根據(jù)逾期時間,，按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;

第十一條 承攬方的違約責任

1、承攬方逾期交貨的,，每逾期一天,，應向定作方支付全部價款的 %的違約金;

2、承攬方逾期交貨超過 天,，定作方有權解除本合同;若定作方解除本合同,，則承攬方應返還定作方已付價款，按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款,，并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;

3,、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物,，承攬方應按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款，并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;

4,、若貨物的質(zhì)量不符合約定,，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同,，導致定作方損失的,，不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議，承攬方都應向定作方補償該損失;

5、若承攬方逾期交貨,，導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的,，則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔。

第十二條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任,，但應當采取積極措施，盡量減少損失,，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責任。

第十三條 其他事項

1,、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;

2、本合同自簽訂之日起生效,，如有未盡事宜,，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突,，以補充協(xié)議為準;

3,、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份;

4,、本合同附件和本合同具有同等法律效力,。

定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___

傳真： 傳真： email： email： 電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

加工承攬合同糾紛判決書篇二十二

承攬方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條加工成品

第二條加工成品質(zhì)量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗,。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權要求重作,、修理,、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。

定作方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應立即通知定作方調(diào)換或補齊,。

承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。

承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品,。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等,。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。

驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。

對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。

保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。

第七條交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。

任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用,。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失,。

四、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權拒收。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

七、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔責任,。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權拒收,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費,。

定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失。

五,、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六、無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應當承擔責任,，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴,。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日