隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,，嚴格履行義務。擬定合同的注意事項有許多,，你確定會寫嗎,？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

加工承攬合同樣板篇一

承攬人：____________ 簽訂地點： ____________

第一條 加工物,、數(shù)量、報酬,、交貨期限 簽訂時間： 年月 日

加工物名稱規(guī)格

型號計量

單位數(shù) 量報 酬交 貨 期 限 及 數(shù) 量

單 價金 額合 計

合計人民幣金額(大寫)：

(注：空格如不夠用,，可以另接)

第二條 定作人提供的材料

材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準,、時間及提出異議的期限： ____________

____________

____________

第四條 加工物的技術(shù)標準,、質(zhì)量要求：____________

____________

第五條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：____________

____________

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：____________

____________

第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間,、辦法及保密要求：

____________

____________

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的，在 日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應在收到書面異議后的 日內(nèi)答復,。

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點： ____________

____________

第十一條 加工物的檢驗標準,、方法,、地點及期限：____________

____________

第十二條 報酬的結(jié)算方式及期限： ____________

____________

第十三條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫) ____________ 元。

第十四條 本合同解除的條件： ____________

____________

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,，承攬人(是/否)可以留置加工物,。

第十六條 違約責任： ____________

____________

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第 種方式解決：

(一)提交 ____________ 仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴,。

第十八條 其他約定事項： ____________

____________

定 作 人

定作人(章)：

住 所：

法定代表人：

居民身份證號碼：

委托代理人：

電 話：

開戶銀行：

帳 號：

郵政編碼：承 攬 人

承攬人(章)：

住 所：

法定代表人：

居民身份證號碼：

委托代理人：

電 話：

開戶銀行：

帳 號：

郵政編碼：鑒(公)證意見：

鑒(公)證機關(guān)(章)

經(jīng)辦人：

年 月 日

加工承攬合同樣板篇二

織器材廠承攬加工合同

委托方：_________ 織器材廠(甲方)

承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的項目、產(chǎn)品名稱,、規(guī)格________數(shù)量________價格,、交貨期：

2.質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,，但損壞件必須歸還甲方,。

3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4.交貨方式：由乙方負責往返運輸,，運費由乙方自負,。

5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收,。

6.結(jié)算方式：____________________。

7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅,、淬火等,，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金,。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償,。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________電鍍廠

法定代表人：(蓋章)________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

________年________月______日

加工承攬合同樣板篇三

認立合同雙方：

承攬方：____________

定作方：____________

定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

第二條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作,。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對物品不得偷換,。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商,。

第四條技術(shù)資料,、圖紙由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品,。

3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。

第五條總價款為合同簽訂后,，訂作商付給承攬方元(即總價款的%)，在加工量達到%，定作方付給承攬方元(即總價款的%),，在加工量全部完成時,，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%)，預留元作為質(zhì)保金一年后付清,。(價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換,。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。雙方另有約定的,，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

(如：.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款,。承攬方不履行合同的,，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等。)

第十二條承攬方的違約責任

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,，由承攬方賠償損失。

四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的,，每逾期一天，按逾期交付部分的'酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收,。

五,、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金,。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任,。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，在承方應當賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理,，并承擔逾期交付的責任,。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責,。

第十三條定作方的違約責任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失,。

五,、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六、無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任,，但應當采取積極措施,，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、_____,，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，應由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證,，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,。

定作方：(蓋章)承攬方：(蓋章)

代表人：(蓋章)代表人：(蓋章)

地址：地址：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

年月日訂

承攬加工合同(二)

現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,，本著互惠互利,、誠信、公平的原則特制定以下條款,，望雙方遵守,。

甲方：________________________

乙方：________________________

一、工程項目

1,、工程名稱_____________________________________________

2,、工程地點_____________________________________________

3、工程范圍_____________________________________________

4,、工程期限自_____________至___________完工,，共計_____天。(不可抗拒原因順延)

二,、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,，以便乙方施工,。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,，甲方應在一個工作日內(nèi)答復,。不能答復的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,，同樣具備_____律效應)

三,、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動,。不合格加工件由乙方負責,。

四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________,。

五,、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整，大寫(________________________________元整),。(此金額不含稅金及其它費用,。如有要求另行協(xié)商。)

六,、付款方式__________________

1,、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。

2,、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價_______________%。

3,、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%,。

4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%,。

5,、驗收合格后一次性支付加工件總額。

七,、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

1,、玻璃_________________

2、鋼材_________________

3,、鋁材_________________

4、油漆_________________

5,、噴塑_________________

八,、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安

全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程,，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責,。

九、驗收：

甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,，七日內(nèi)不組織驗收,，乙方可視工程全部合格,，同時甲方履行合同后續(xù)責任,，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理,。

十,、違約責任：合同簽訂后,，不經(jīng)雙方協(xié)商同意,，任何一方不得隨意變

更或解除本合同。如單方面解除合同,，應向?qū)Ψ劫r償對方損失,。

乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,，提前按照同等獎勵。

十一,、本合同未盡事宜,，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟,。

十二,、本合同共___頁，附件共____頁,，一式_____份,，雙方各持份

本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束,、工程款付清后自行失效,。

(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。

甲方： ___________

乙方 ：___________

____ 年 _____ 月 _____ 日