隨著人們對法律的了解日益加深,，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢,？下面是小編幫大家整理的最新合同模板,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

市政公用基礎(chǔ)設(shè)施承攬合同篇一

代建投資方：_______________(以下簡稱乙方)

為加快市中心城區(qū)的建設(shè),，甲方根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》,、《中華人民共和國民法典》和市中心城市建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)的《_____市中心城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項目代建承攬實施意見(試行)》,、《關(guān)于代建投資承攬項目有關(guān)問題的補充意見》,、《對_____市中心城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施項目代建承攬實施意見(試行)〉的補充通知(二)》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依照招標(biāo)文件所約定的內(nèi)容,，接受了乙方的投標(biāo),。本著平等自愿、協(xié)商一致的原則,，現(xiàn)就項目投資承攬事項達成以下協(xié)議,。

一、項目概況

項目名稱：_______________

項目地點：_______________

項目內(nèi)容：_______________

項目建設(shè)總投資額：_______________萬元(以中標(biāo)金額為準(zhǔn))

項目建設(shè)規(guī)模：_______________

項目建設(shè)范圍：_______________

項目資金來源：自籌

二,、代建投資承攬的方式及內(nèi)容

1,、甲方根據(jù)_____市人民政府城市規(guī)劃的要求，將_______________項目交由乙方投資承攬代建,，由乙方承擔(dān)該項目的全部投資資金,，按法定程序交付給甲方使用后，甲方按照本合同約定方式向乙方支付投資回報,。

2,、代建投資承攬的內(nèi)容包括本合同_______________項目的征地、拆遷,、安置,、青苗補償、建安工程等全部工作,。具體包括：

(1)該項目紅線范圍內(nèi)的征地,、拆遷、安置,、青苗補償;

(2)該項目范圍內(nèi)建安工程,，包括：排水設(shè)施等(具體建設(shè)內(nèi)容，以中標(biāo)的工程量清單為準(zhǔn));

(3)該項目投資費用支付承諾匹配土地上的征地,、土地報批,、拆遷補償及青苗補償。

3,、若乙方將本合同項下的征地,、拆遷、安置,、青苗補償工作委托甲方完成,，甲方可以接受，由甲方指定本項目實施單位受托完成,，并由乙方與項目實施單位簽訂委托合同,。該委托合同應(yīng)約定在委托合同生效后____日內(nèi)由受委托人完成委托事項,，若受委托人不能在此期限內(nèi)完成,，超過合同委托期限20%以內(nèi)的，屬寬限期，不補償乙方的損失;超過合同委托期限20%以上的天數(shù),，以乙方投入的拆遷補償和青苗補償總費用為基數(shù),，由受托人按照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的3倍計息，補償給乙方,。

4,、乙方也可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的拆遷公司進行拆遷。

5,、乙方建成后的市政公用設(shè)施的產(chǎn)權(quán)全部歸甲方所有,。

三、項目投資價款

1,、本項目代建投資承攬的合同價款金額為_____元,，包括項目占地的征地、拆遷,、安置,、青苗補償;建安工程;匹配土地征地、拆遷,、安置及青苗補償,、前期費用等部分。

2,、本項目合同價款確定后,，因材料價格、機械費和人工工資發(fā)生變化,，甲方不再給予相應(yīng)調(diào)整,。

3、乙方在代建投資承攬過程中所產(chǎn)生的相關(guān)稅費按國家和省市有關(guān)規(guī)定承擔(dān),。勞?；鸬目劾U按上級勞保基金有關(guān)規(guī)定和招標(biāo)文件執(zhí)行,。

四,、合同工期

1、本項目履行期限從________年____月____日開始,，至________年____月____日竣工完成,，共計____天。在此時間范圍內(nèi),，詳細的分期工期另行約定,。(此合同工期包括國家法定的節(jié)假日在內(nèi))

2、因人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成的工期延誤可以順延,，但投資專項資金不計息;因重大規(guī)劃調(diào)整或甲方的原因引起合同工期的延誤,，乙方可以提出延期申請,，經(jīng)甲方審核后工期可以順延。順延工期在60天以內(nèi)的,，投資專項資金不計息,，在60天以上的，乙方可以要求計息,。具體計算辦法,，以乙方投資專項資金帳上的實際余額，按銀行同期活期存款利率計息,。因乙方的原因引起合同工期的延誤,，由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不給予順延工期,。

3,、延誤工期每天賠償元，最高延誤工期賠償限額為合同總造價的1%,。

五,、質(zhì)量要求

乙方代建投資承攬的工程必須達到國家、省,、市現(xiàn)行各項質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求,，確保合格，爭取優(yōu)良,。

六,、代建承攬項目的管理

1、甲方委托_______________公司負(fù)責(zé)該項目實施過程中的管理和協(xié)調(diào)工作,。

2,、乙方應(yīng)成立項目管理部，負(fù)責(zé)項目實施過程中的管理和協(xié)調(diào)工作,。

3,、本合同簽定后，若乙方需自行組織施工的,，應(yīng)具備相應(yīng)的市政施工資質(zhì),。若乙方不具備市政施工資質(zhì)的，乙方應(yīng)在市建設(shè)工程招標(biāo)辦的監(jiān)督下通過邀請招標(biāo)的方式確定施工隊伍,，并辦理項目報建各項手續(xù),。

七、工程量的變更

1,、工程量,、土石比在設(shè)計文件及招標(biāo)人提供的工程量清單中已明確，在項目建設(shè)過程中,，原則上不作項目工程量和土石比的變更(含溝槽),。但在項目建設(shè)過程中,，因甲方設(shè)計圖紙的變更及其它原因引起的項目造價增加或減少達到或超過一定的比例時，由乙方書面向甲方提出變更理由并計算出變更數(shù)量后,，經(jīng)甲方同意,，報相關(guān)部門審核后,，可以相應(yīng)的變更工程量,。

2、工程量的變更在本條款約定的'比例范圍內(nèi)的,，由乙方自行負(fù)責(zé),，甲方不給予乙方增加或減少工程量。甲方只對變更造價達到總造價的5%(含)以上的工程量相應(yīng)增加或減少工程款,。

增加或減少的造價達不到上述比例的不予變更,，增加變更若多個子項目累計才超過上述比例的，則在計算增加變更總額時,，應(yīng)按上述比例扣除后才計算,，若是單個子項目增加，則依實際發(fā)生計算,。

八,、代建投資專項資金的管理和使用

1、本項目的投資專項資金共分三期交納：第一期為項目投資響應(yīng)金,，按照區(qū)財政局審核的道路工程紅線范圍內(nèi)征地和青苗賠損及稅費估算費用人民幣萬元和前期費用人民幣____萬元,，合計人民幣____萬元，于投標(biāo)資格確認(rèn)登記前轉(zhuǎn)入到招標(biāo)人指定的銀行賬戶;第二期按區(qū)財政局審核的建安工程預(yù)算的60%交納,，即人民幣____萬元(萬元x60%)作為投資專項資金,，在完成第一期項目投資額后____日內(nèi)交納;第三期以匹配土地的報批、征地,、青苗補償及安置等所需費用按區(qū)財政審定的金額,，在完成第二期項目投資額后____日內(nèi)交納。此條款列入合同條文,。對不履行合同的,，對前期工程不予驗收。

所交投資專項資金優(yōu)先滿足道路工程紅線范圍內(nèi)征地,、拆遷,、安置、青苗補償及稅費估算費用和前期工作費用的需要,。

2,、乙方將打入甲方指定賬戶的響應(yīng)金轉(zhuǎn)為該項目的投資專項資金后，該專項資金實行雙控,，且不計利息,。乙方在代建投資承攬過程中根據(jù)項目建安工程建設(shè)的需要,，可以使用該專項資金。專項資金首先保證道路紅線范圍內(nèi)的征地拆遷及青苗補償?shù)男枰?，代建承攬人申請使用專項資金用于征地拆遷和青苗補償方面的,，可由代建承攬人按市財政審定的金額申請使用，若該專項資金除滿足該項目征地拆遷和青苗補償需要外仍有剩余,，則用于建安工程建設(shè),，根據(jù)建安工程形象進度完成情況，代建承攬人可以提出使用申請,，經(jīng)項目實施單位和我司核實后,，可按核實的已完建安工程預(yù)算造價與中標(biāo)人建安工程投標(biāo)報價的比例乘以專項資金剩余部分，作為甲方同意代建承攬人使用的專項資金額度,。

原則上乙方申請使用專項資金的時間間隔不得少于15天,，且實際使用金額達到25萬元時，方可申請使用,。

3,、在項目實施過程中，項目用地上的征地,、拆遷,、安置、青苗補償費用超過投標(biāo)報價的部分,，經(jīng)市政府審批確認(rèn)后,，由代建投資承攬人在已繳納的項目響應(yīng)金之外追加出資，計入項目成本,。

4,、變更工程量，按規(guī)定程序認(rèn)定,，但不從項目響應(yīng)金中撥付進度款,。

5、本合同簽訂前,，乙方應(yīng)將代建投資承攬項目總預(yù)算金額的3%的現(xiàn)金繳入市財政局指定的銀行賬戶,，做為代建投資承攬項目的履約保證金。此履約保證金的使用和退還,，按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，不能用于工程進度款撥付，只能竣工驗收合格后一個月內(nèi)無息退還,，履約保證金不計利息,。

九、投資回報及支付方式

1、項目投資的回報：采用以下兩種方式：

(1)乙方參與該匹配土地掛牌競拍的,，成功競拍后,，以項目投資款抵繳項目配地的土地出讓金作為項目投資回報。

(2)他方參與匹配土地掛牌競拍的,，成功競拍后,，以項目配地的土地出讓金作為項目投資回報。

2,、工程竣工驗收后,，土地方可掛牌：

(1)竣工驗收合格一年內(nèi)，除質(zhì)保金外,，則可以項目投資回報金抵扣全部土地出讓金,，不足部分由乙方用其它資金補足,。

(2)竣工驗收合格一年后,，則可以項目投資回報金抵扣全部土地出讓金，不足部分由乙方用其它資金補足,。

3,、乙方以參與公開出讓土地形式回報的，應(yīng)按照市政府有關(guān)文件的規(guī)定到國土,、規(guī)劃等相關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù),。

4、本項目匹配土地經(jīng)市國土資源部門認(rèn)定位置,、面積,、價格和掛牌時間后，經(jīng)市政府批準(zhǔn),，市財政部門出具承諾書,。乙方對于投入的項目前期費用和征地拆遷費用(包括征地、報批和拆遷補償,、青苗補償費用等),，只能選擇土地出讓形式回報(在代建投資承攬合同簽訂時選定)。選擇土地出讓形式回報的(參見上述第一條款內(nèi)容),，待該匹配土地出讓時,，以該匹配土地的基準(zhǔn)地價掛牌，最終按成交價結(jié)算,，成交價超出起始價部分由甲方與乙方共同分配,。其分配的比例為：乙方以投入該項目的前期費用和征地、拆遷補償和青苗補償資金占項目總造價的比例獲得超出部分資金,，其余歸甲方所有,。若選擇現(xiàn)金回報的，則從本合同簽訂之日起,，至工程結(jié)算之日止,，以乙方投入的項目前期費用和征地,、拆遷補償、青苗補償?shù)荣M用總額為基數(shù),，按照銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的兩倍計息,。

十、項目的驗收

項目驗收分階段性驗收和竣工驗收,。項目的階段性驗收和竣工驗收由乙方向甲方提出書面申請后,，甲方組織相關(guān)單位進行驗收。

十一,、雙方的責(zé)任

1,、甲方的責(zé)任：

(1)組建項目矛盾協(xié)調(diào)小組，協(xié)助乙方調(diào)處項目建設(shè)過程中征地,、拆遷,、青苗補償和阻工等矛盾糾紛;

(2)委托監(jiān)理單位，派出總監(jiān),、監(jiān)理工程師,、現(xiàn)場監(jiān)理等相關(guān)人員;

(3)會同相關(guān)部門核定和批準(zhǔn)項目工程量變更，并給予簽證;

(4)監(jiān)管項目建設(shè)進度,、質(zhì)量,，核定和審查項目結(jié)算;

(5)按約定支付項目代建投資費用;

(6)接收竣工合格項目;

(8)雙方協(xié)商的其它責(zé)任。

2,、乙方的責(zé)任：

(1)足額提供項目紅線范圍內(nèi)和匹配土地上的征地,、批地、拆遷補償,、青苗補償和前期費用等;

(2)完成項目紅線范圍內(nèi)的建安工程建設(shè)任務(wù),，包括設(shè)計圖紙內(nèi)的場地平整、土石方,、基層,、面層、排水,、綠化,、亮化等工程任務(wù);

(3)按規(guī)定確定符合資質(zhì)的工程建設(shè)施工隊伍，并督促施工單位嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,、安全操作規(guī)程,、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定,，對施工質(zhì)量安全事故和施工中產(chǎn)生的糾紛負(fù)責(zé);

(4)項目工程達到合同規(guī)定的質(zhì)量,、安全標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定時間移交竣工驗收合格的項目;

(5)提出項目建設(shè)變更申請，并向甲方說明變更理由,，計算變更工程數(shù)量;

(6)接受甲方委托單位的全程管理;

(7)雙方協(xié)商的其它責(zé)任,。

十二、違約處理

1,、甲方違約處理：

甲方違反本合同規(guī)定,，致使本合同無法履行的，甲方應(yīng)向乙方支付本合同價款金額的5%的違約金,。給乙方造成重大經(jīng)濟損失的,，應(yīng)按損失金額向乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

2,、乙方違約處理：

乙方違反本合同規(guī)定,，致使本合同被解除、終止而無法履行的,，甲方不再退還乙方繳納的履約保證金(且乙方還應(yīng)向甲方支付違約金萬元),。給甲方造成重大經(jīng)濟損失的，乙方還應(yīng)按損失金額向甲方承擔(dān)賠償責(zé)任,。

十三,、合同的免責(zé)條款

由于國家政策變動或其它人力不可抗拒的原因造成項目需解除或終止的,。

十四,、合同的組成文件

組成合同的文件包括：

1、本合同協(xié)議書;

2,、中標(biāo)通知書;

3,、招標(biāo)書及其附件;

4、投標(biāo)書及其附件;

5,、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件;

6、項目投資建設(shè)總預(yù)算書;

8,、本合同的各項書面補充,、修訂或變更及其它附件;

7、圖紙,。

十五,、合同的解除和終止

有下列情形的，本合同可以解除或終止：

1,、甲,、乙雙方在合同簽訂后超過約定時間56天仍不能按期履行合同義務(wù)的。

2,、乙方違反代建投資承攬合同關(guān)于建設(shè)進度的約定,，乙方承攬項目建設(shè)速度緩慢，經(jīng)甲方或其委托單位書面催促后乙方仍不能改正，導(dǎo)致不可能按期完成的,。

3,、在征地、拆遷,、安置和青苗補償?shù)日咝怨ぷ髦?，乙方不?zhí)行市政府的統(tǒng)一政策標(biāo)準(zhǔn)，惡意突破政策界限,，造成大規(guī)模上訪或嚴(yán)重擾亂全市建設(shè)秩序現(xiàn)象的,。

4、乙方在執(zhí)行合同過程中,，自己或通過他人直接或間接行賄,，有損建設(shè)單位利益或公共利益的;或伙同監(jiān)理單位營私舞弊、虛假簽證的,。

5,、代建投資承攬項目在建設(shè)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全隱患,，乙方拒不整改或整改后仍達不到要求或造成重大事故的,。

6、乙方嚴(yán)重拖欠工程款或民工工資影響社會穩(wěn)定的,。

7,、乙方破產(chǎn)或宣布破產(chǎn)、或陷于重大經(jīng)濟糾紛或被司法機關(guān)依法羈押而不能繼續(xù)履行合同的,。

8,、乙方完成全部建設(shè)工作，經(jīng)竣工驗收達到約定質(zhì)量等級要求并將項目依程序移交給甲方,，且甲方全部付清項目費用后,。

十六、其它

本合同一式拾貳份,，雙方各執(zhí)陸份,，甲、乙雙方簽字蓋章后生效,。

甲方(簽章)：_______________乙方(簽章)：_______________

甲方委托單位(蓋章)：_______________

________年____月____日

市政公用基礎(chǔ)設(shè)施承攬合同篇二

甲方：乙方：

乙方愿意將基礎(chǔ)土方1類及2-3類土方供應(yīng)給甲方,，按照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況,，經(jīng)雙方共同協(xié)商,，特簽定本合同以便共同遵守。

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：工程內(nèi)容：

第四條：總貨量及計量

1,、工程供貨量：每天供應(yīng)基礎(chǔ)土方總量2-3類土約70003(其中1類土約30003),。

2,、貨物計量：當(dāng)乙方船只到碼頭，以船實量方數(shù)為準(zhǔn),。

第五條：合作方式：

1,、乙方提供符合甲方要求的土方，1類土以大樣為準(zhǔn),，2-3類土(無石塊黑泥粘土),。

2、單價：1類土單價17.5元/立方,，2-3類土11.00元/立方到碼頭價(不含稅收,，碼頭費、勾機費),。

3,、付款方式：每星期兩結(jié)，逢星期3交單,，星期四付款,，第二次，星期日交單,，星期一付款或轉(zhuǎn)悵,。

4、當(dāng)乙方收到甲方開工通知的當(dāng)天,，甲方按雙方約定先支付貨款人民幣貳拾伍萬元整給乙方,。

第六條：施工期限：本工程自乙方收到甲方開工通知之日起開始供貨，供貨期為壹年,。

如因工程項目內(nèi)容修改,、臺風(fēng)等不可抗拒的原因，工期需相應(yīng)順延,。

第七條：乙方的責(zé)任

1、在裝貨區(qū)域,，乙方所提供的船舶證照必須合法,，必須購置人身意外傷害保險和船舶保險，如發(fā)生安全事故,，一切責(zé)任及經(jīng)濟損失由船方自負(fù),。

2、負(fù)責(zé)船舶按合同計劃全面落定運輸工程量,，因由甲方統(tǒng)一正確指揮,。

3、因臺風(fēng)等不可抗力因素停工,，乙方不承擔(dān)責(zé)任,。

第八條：甲方的責(zé)任

1,、甲方負(fù)責(zé)購買陸上的作業(yè)人員及車輛等保險。

2,、碼頭車輛,、勾機由甲方提供，應(yīng)處于良好的運行狀態(tài),，并配備好足夠的駕駛員,。

3、提供足夠運輸車輛確保每天完成7000立方任務(wù),，配合好乙方的工作,。

4、完善海事局及政府有關(guān)單位,，周邊群眾關(guān)系,，協(xié)助船只報港手續(xù)。

5,、在施工過程中,，如政府部門干涉扣留船只處罰一切責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。

6,、按約定時間預(yù)付及結(jié)算貨款,。

第九條：解決合同糾紛方式

1、適用法律：本合同上的含義以及各方的權(quán)利均按中華人民共和國民法典的法律解析,，并接受其約束,。

2、甲乙雙方在履行合同期如發(fā)生糾紛,，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,。

協(xié)商不成，可向當(dāng)?shù)刂俨脵C構(gòu)或向人民法院起訴解決,。

3,、3、本合同一式兩份,，雙方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章后生效,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日