在日常的學(xué)習,、工作、生活中,,肯定對各類范文都很熟悉吧。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,希望能夠幫助到大家,,我們一起來看一看吧,。
買賣設(shè)備逾期訴訟和解協(xié)議篇一
賣方(即制造方):(以下稱乙方)
甲.乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,,就甲方向乙方定購設(shè)備一套,特立和他如下:
一,、設(shè)備名稱
二、技術(shù)說明(見附件)
三,、設(shè)備制造,、安裝,、調(diào)試:
(1)本設(shè)備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內(nèi),乙方必須準時將本設(shè)備制造安裝好,。設(shè)備調(diào)試為30個工作日即本設(shè)備甲方付出定金之日起計算,乙方必須保證在150天內(nèi)將本設(shè)備交付甲方使用,。
(2)因甲方原因?qū)е乱曳讲荒馨磿r完成本設(shè)備按裝調(diào)試的,,工期順延。
(3)自本設(shè)備安裝完成之日起15天內(nèi),,因買方原因不能配合賣方試車,視同試車完成,,買方須按合同付款。
四,、包裝及運輸:本設(shè)備包裝及運輸由甲方負責,。
五,、設(shè)備使用培訓(xùn)及保修:
(1)設(shè)備在安裝好好后進入設(shè)備調(diào)試階段,乙方負責對甲方人員進行免費培訓(xùn),,培訓(xùn)期為十五天,。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)
(2)設(shè)備正式通過甲方簽字收之日起本設(shè)備由乙方負責免費保修壹年,。
(3)在保修期內(nèi),如因非乙方原因造成的設(shè)備損壞,,甲方須向乙方支付零件費及差旅費。
六,、設(shè)備單價及付款方式:本合同中設(shè)備的稅后總價為人民幣300萬元正,,付款方式按以下執(zhí)行:
合同簽訂之日,甲方向乙方支付合同價款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(1500000元)作為設(shè)備定金,,設(shè)備制造過程中(合同簽訂40天時)甲方向乙方支付合同價款17%,即人民幣伍拾萬圓整(500000元),,即仍做為進度款,。設(shè)備制造完成后,,甲方向乙方支付合同價款的10%,即人民幣叁拾萬圓整(300000元),,款到發(fā)貨,。設(shè)備安裝完成之日,,甲方向乙方支付合同價款的.20%,,即人民幣陸拾萬(600000)。設(shè)備調(diào)試完成之日,,甲方向乙方支付合同價款的3%,即人民幣拾萬元整(100000元),,自本設(shè)備收之日起120天后的第一周內(nèi)由甲方向乙方支付,。
七,、違約處罰
(1)乙方承攬設(shè)計、生產(chǎn)本合同設(shè)備整機,,要認真負責嚴謹科學(xué)地加工制造本設(shè)備,并保質(zhì),、保量,、準時將本設(shè)備交付甲方使用,,若乙方逾期交付的,每逾期一日甲方有權(quán)要求乙方承擔逾期交付部份貨物價值萬分之一的違約金,,但累計最高不超過合同總額的百分之五。
(2)本合同簽訂后甲方不按期付款給乙方,,即等于甲方違約,,乙方有權(quán)追討甲方欠款總額月息百分之二,,且工期順延。
八,、在合同簽訂后,如甲方提出修改該設(shè)備,,需經(jīng)甲,、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)商討,,經(jīng)甲乙雙方同意,且甲乙對該修改項目向乙方作相應(yīng)的經(jīng)濟補償后進行,,同時工期順延,。
九、本報價未含消防,,勞動單位安檢費用及現(xiàn)場電源穩(wěn)壓系統(tǒng)之估價,。
十,、本報價未含水、電源,、壓縮空氣,、燃氣等管路及儲存裝置,。
十一、本合同發(fā)生的爭議,,雙方應(yīng)通過平等友好的協(xié)商方式予以解決,,若協(xié)商不成,,由原告方法院裁決。本合同一式二份,,雙方各持一份,。
買賣設(shè)備逾期訴訟和解協(xié)議篇二
甲方:____________地址:____________法定代表人:____________
乙方:____________地址:____________法定代表人:____________
丙方:____________有限公司法定代表人:____________
鑒于:
甲方訴乙方買賣合同糾紛一案,,業(yè)經(jīng)____市____區(qū)人民法院于____年____月____日做出________號判決書判定:乙方于判決生效后十日內(nèi)向甲方支付設(shè)備轉(zhuǎn)讓款________萬元,并于____日內(nèi)向甲方支付逾期付款利息共計____________萬元,,案件受理費____________萬元由乙方承擔,。根據(jù)該判決乙方應(yīng)給予甲方共計________萬元,。由于乙方上訴后又于________被準許撤回上訴,因此一審判決已于____日生效,。截止____乙方應(yīng)向甲方支付本金和逾期付款罰息共計________萬元,。另,,根據(jù)甲乙雙方簽訂的《合資合同》之約定,乙方購買甲方八臺設(shè)備,轉(zhuǎn)讓價款為____________萬元,。約定分五期償還全部價款。但至今乙方最后兩筆轉(zhuǎn)讓款同樣未支付,。其中一筆已于____到期,,至____本息共計________萬元。最后一筆轉(zhuǎn)讓款即將于____到期,。綜上,截止于____乙方欠甲方本息共計________萬元,。
鑒于此,,為保障上述判決盡快順利執(zhí)行完畢,,并確保甲方收回所有轉(zhuǎn)讓款甲、乙,、丙三方經(jīng)協(xié)商一致,達成如下還款協(xié)議,,以資共同信守。
一,、乙方同意向甲方支付上述本金及利息共計________________萬元,。
二,、付款方式
甲方同意乙方分期付清本協(xié)議第一條約定的款項:
乙方應(yīng)當于本協(xié)議簽訂之日起________年內(nèi)向甲方支付全部款項和利息。具體為:____
乙方應(yīng)當于___________前,,向甲方支付人民幣________________萬元;于2____年_____月_____日前支付人民幣____________萬元,,于_______________年_____月____日前支付最后一筆轉(zhuǎn)讓款人民幣____________萬元,。
三、擔保條款
3.1丙方在充分了解本合同全部條款之情況下,,自愿就本合同項下乙方應(yīng)付給甲方的所有款項承擔連帶保證責任,。
3.2保證期間為本合同生效之日起至主合同項下每期債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年,。
四、違約責任
4.1乙方未按照本協(xié)議第二條約定時間按期付款的,從違約之日起按違約金額的日____分之____向甲方支付逾期付款違約金,。如乙方其中任何一期未按時或未足額支付,,則視為全部款項到期,,甲方有權(quán)立即要求乙方償還剩余所有款項及利息。同時,,甲方有權(quán)繼續(xù)要求法院強制執(zhí)行,。丙方承擔連帶清償責任,。
4.2如乙方違約,則應(yīng)承擔甲方為實現(xiàn)債權(quán)而實際發(fā)生的一切費用,,丙方承擔連帶清償責任,。
第五條:生效或其他
5.1本協(xié)議履行完畢后,,甲乙雙方之間的糾紛即告終結(jié),雙方互不主張權(quán)利,。甲方為達成和解目的做出妥協(xié)所涉及的案件事實,,不得在其后的訴訟中作為對甲方不利的.證據(jù),。乙方不得以本協(xié)議作為其主張權(quán)利的依據(jù).
5.2任何一方在任何時間沒有行使本協(xié)議項下之權(quán)利,不得解釋為已經(jīng)放棄該權(quán)利,。如果本協(xié)議的任何部分或者條款無效不影響本協(xié)議其他部分之效力,。
5.3未經(jīng)另一方事先書面同意,,任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的全部或者部分權(quán)力。
5.4本協(xié)議自甲,、乙,、丙三方簽字或者蓋章后生效,。
5.5本協(xié)議一式三份,三方各執(zhí)一份,,具有同等法律效力。
甲方:____________法定代表人:________
乙方:____________法定代表人:________
簽署日期:__________