現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,，越來越多事情需要用到合同,，合同協(xié)調(diào)著人與人,，人與事之間的關(guān)系,。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,。下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,，希望大家能夠喜歡!

個人項目外包合同篇一

乙方：

甲方在建房屋一棟,，建筑層數(shù)兩層，一層約平方米,，二層約平方米,，由乙方承包施工。雙方本著平等,、互利,、誠信原則，確保工程安全,、優(yōu)質(zhì),、高效、低耗,，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,，以期共同遵守：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包,。

甲方提供建房所需的材料,，包括：紅磚、河砂,、碎石,、石灰、水泥,、鋼材,、水管、下水管,、鐵釘,、扎絲、水電等等一切建筑材料,。

乙方提供勞務(wù),、施工技術(shù)、施工工具,、及生產(chǎn)生活的一切用具等,。

二、承建項目

乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建,。甲方房屋主體工程的建筑,，包括墻體、梁,、柱,、樓梯、樓面,、裝模,、拆模,、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面,、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷,、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿,、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚,、安裝瓷盆、下水管道,、落水管;頂層層面加漿磨光,，同時作好防滲透水處理。

三,、承包價格

每平方米人民幣大寫：元，建筑面積按每層樓外墻計算,。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,。

四、付款方式

合同簽訂完畢,，工具進場,，人員到位，預(yù)付30%,，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,，完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元，工程全部完工,，交驗完畢付到90%,，預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題,，清尾款,。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場,，每日午餐,。

乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,，節(jié)約材料,，并保管好材料，不得丟失,。

六,、質(zhì)量要求

乙方應(yīng)當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工,，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除,。

七,、注意安全

勞保措施，施工防護措施到位,，安全施工,。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故,，一切由乙方負責,，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,，講究職業(yè)道德,，講究清潔衛(wèi)生。

八,、工期要求

主體工程工期為75(日歷天),，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程,，遇天氣原因順延,，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,，應(yīng)提前向甲方提出計劃,，以便及時籌備。

九,、后期維修

因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔,，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任。

十,、其它

其它未盡事宜,，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行,。

本合同一式二份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效,。

甲方簽字(章)：

乙方簽字(章)：

年月日

個人項目外包合同篇二

甲方：__有限公司 聯(lián)系電話：

乙方：__有限公司 聯(lián)系電話：

甲乙雙方本著“友好合作,、平等互惠、優(yōu)勢互補”的原則,，就人事業(yè)務(wù)外包事宜達成如下協(xié)議：

一,、甲方根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要，委托乙方為甲方進人事行業(yè)務(wù)外包服務(wù);

乙方根據(jù)甲方授權(quán)范圍及服務(wù)要求,，為甲方提供 人事業(yè)務(wù)外包服務(wù)工作,。

二、乙方服務(wù)范圍：

1,、根據(jù)甲方業(yè)務(wù)需要代理甲方業(yè)務(wù)的相關(guān)所有工作;

2,、提供代理員工的相關(guān)資料,，包括身份證復(fù)印件，確保證件真實有效;

3,、處理被退回人員的后續(xù)事宜;

4,、及時發(fā)放代理員工的工資;

5、做好安全教育,，處理代理員工的勞務(wù)糾紛,。

三、甲方的權(quán)利和義務(wù)：

1,、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的工作質(zhì)量,。

2、甲方應(yīng)提供所需人員的數(shù)量,、工作內(nèi)容,。

3、有下列情形之一的,，甲方可將派遣人員退回至乙方,，相應(yīng)費用由乙方承擔：

a、由于派遣人員本人原因,，完不成甲方規(guī)定的工作和任務(wù)的，或發(fā)生嚴重的人為事故的;

b,、不服從分配,，不遵守勞動紀律影響正常工作的;

c、提供證件資料不真實,。

4,、甲方應(yīng)支付乙方 元的業(yè)務(wù)外包費用，甲方提前支付乙方 % 的外包服務(wù)費用,，剩余費用在工作結(jié)束7個工作日內(nèi)日結(jié)清,。

四、乙方的權(quán)利和義務(wù)：

1,、乙方應(yīng)在工作開始前兩個工作日內(nèi)向甲方遞交業(yè)務(wù)外包計劃書,。

2、乙方應(yīng)按時支付勞務(wù)報酬,。

3,、乙方派出的人員應(yīng)根據(jù)甲方的要求能夠勝任工作。

4,、乙方應(yīng)教育派遣人員遵守甲方的勞動紀律和就業(yè)規(guī)則,，服從工作安排。

5,、乙方在現(xiàn)場必須設(shè)有1—2名現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)督,、負責人員,。

六、其它約定：

1,、協(xié)議履行期間,，任何一方、任何原因要求終止或者變更協(xié)議的,，均應(yīng)提前 天以書面形式通知對方,，由甲乙雙方協(xié)商決定。

2,、本協(xié)議一式兩份,，甲方乙方各持一份，協(xié)議經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效,。有效期自 ___年 ___月 ___日至 ____年___月___日止,。

甲方： 乙方(簽字)：

年 月 日 年 月 日

個人項目外包合同篇三

建設(shè)工程施工合同是承包人進行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價款的合同,，是建設(shè)工程的主要合同,，同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進度控制,、投資控制的主要依據(jù),。

擬建建設(shè)工程施工合同中注意事項有哪些呢?

中國建筑網(wǎng)通過整理建設(shè)工程施工合同中基本的注意事項包括以下幾點：

(1)審查發(fā)包人與承包人履約情況

(2)履約管理之工期

(3)工程簽證與索賠

(4)項目章和公章的風(fēng)險

(5)業(yè)主拖欠工程款時，建設(shè)工程價款的優(yōu)先權(quán)問題

其中擬建工程建設(shè)工程施工合同中履約管理之工期基本內(nèi)容：

(一)工期和施工進度

1,、實際開工日期的認定

①承包人有證據(jù)證明實際開工日期的,，則應(yīng)認定該日期為實際開工日期。承包人的證據(jù)可以是建筑單位發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知,、工程監(jiān)理的記錄,、當事人的會議紀要、施工許可證等;

②承包人雖無證據(jù)證明實際開工日期,，但有開工報告,，則應(yīng)認定開工報告中記載的開工日期為實際開工日期;

③若承包人無任何證據(jù)證明實際開工日期，亦無開工報告,，則應(yīng)以合同約定的開工日期為準,。

2、竣工日期的認定

《人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定認定方法：

①雙方確認的日期為竣工日期;

②建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的,，以竣工驗收合格之日為竣工日期;(注意是經(jīng)蓋章的驗收報告的時間,，不是竣工驗收備案日期，因為竣工驗收備案是由建設(shè)單位來報送);

③承包人提交竣工驗收報告,，發(fā)包人拖延驗收的,，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;

④未經(jīng)過竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期,。

(二)幾種影響工期的因素

1,、施工許可證：

①如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開工日期;

②但如未取得且已經(jīng)施工,，則一般以施工開始日為開工日期,。

2、拖欠工程款

拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工,，則工期可以順延,，但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系。

3,、設(shè)計變更

①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上,，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;

②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上,，則不應(yīng)以此為由順延工期,。

4、圖紙延誤

①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上,，則工期可以順延,，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;

②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期,。

5,、增加工程量

①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延,，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;

②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上,，則不應(yīng)以此為由順延工期。

6,、質(zhì)量鑒定

《人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設(shè)工程竣工前，當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,，鑒定期間為順延工期期間。

①鑒定合格,，順延工期;

②鑒定不合格,，視情況而定。

7,、建設(shè)單位的其他原因

如：指定的代表未按照約定提供指令,、批準，致使施工不能正常進行;建設(shè)單位未按照約定時間和要求提供原材料,、設(shè)備,、場地等;隱蔽工程在隱蔽前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，建設(shè)單位未及時檢查等,。

①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上,，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系;

②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上,，則不應(yīng)以此為由順延工期,。

8、一周內(nèi),，非施工單位原因停水,、停電、停氣造成停工累計超過8小時

9,、發(fā)生不可抗力事件

無法預(yù)見,、不可避免并不能克服，一旦發(fā)生,，要積極采取措施,，阻止和預(yù)防擴大損失，要及時按照合同約定的程序和時限報告,。