隨著人們法律意識的加強,，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系,，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,，我們一起來了解一下吧。

電力施工合同補充協(xié)議篇一

乙方:

為了加強合作,明確雙方職責,便于工程有序開展,更好發(fā)展打下基礎.經(jīng)雙方平等協(xié)商,在《電力工程施工合同》的基礎上訂立補充協(xié)議,。甲方須在乙方施工前協(xié)調(diào)好與施工現(xiàn)場其他施工隊之間銜接關系,并搞好統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理,責任明確到各施工隊,、班組的負責人,做到工作任務清楚,協(xié)調(diào)一致,有序管理,以便于提高各施工隊的工作效益 。

1,、乙方開工前，甲方須召集施工現(xiàn)場所有施工單位負責人召開會議,提供各個施工單位施工圖紙并進行安裝技術交底,、交流,并確定準確的水平高差點,。

2、乙方在施工中,，若需要對相關地段進行封閉施工時,，甲方需協(xié)助乙方采取車輛等繞行、封路等措施,。

3,、甲方須協(xié)調(diào)好乙方與其它各施工隊之間相互影響的問題進行全面交接,以免發(fā)生不必要的誤解及沖突,造成不必要的質(zhì)量及工期延誤,若甲方未協(xié)調(diào)好，造成停工,、誤工及機械所產(chǎn)生的費用全部由甲方承擔,。

4,、甲方須派專人對乙方的施工進行檢查，協(xié)商,、協(xié)調(diào)現(xiàn)場存在的技術及存在問題,。

5、在施工中因施工現(xiàn)場與實際圖紙不相符合及施工圖紙不明確,、需改變,、改道、增加的施工內(nèi)容需甲方施工現(xiàn)場負責人及主管代表參加協(xié)商確定,、并簽名認可,乙方方可執(zhí)行施工,施工工程量以實際為準,，雙方記錄一致，必要時拍攝圖片保存,。

6,、施工技術費用及勘察規(guī)劃方案費用由甲方承擔,費用按總工程施工費的13.6%。

7,、其他費用按電力工程造價20xx年版本軟件定額標準支付,。

8、在電纜鋪設中所需的標示牌,、編號,、長度、起止點名稱牌以實際為準,所需費用及安裝費用由甲方支付,。

9,、承包范圍:

10、路燈部分以祿勸建筑勘察設計圖紙為準,具體的分接箱總控制室,、走向,路燈位置由甲方指定配合施工方,、勘察規(guī)劃及施工費用雙方共同協(xié)商,按工程預算表定額為準、費用由甲方承擔,。

11,、經(jīng)雙方協(xié)商決定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必須在施工前48小時之內(nèi)提供到位,若有其它原因未能準時提供材料,應提前告知乙方,以便于乙方采取相應措施,若甲方未提前告知乙方原因,則當天所造成的誤工費等損失全部由甲方承擔。

12,、小件部分材料由乙方負責采購,所需費用由甲方承擔,，由甲方負責人核實,簽名,乙方倉庫保管員認可、簽名后方可入庫,。施工現(xiàn)場負責人領用材料需說明材料所用位置及數(shù)量,簽名后方可領用材料,。

13、乙方工程竣工前,，所涉及工程的電器,、設備等的檢測報 告所需費用由甲方承擔。

14、甲方提供給乙方臨時項目指揮部,、辦公地點及施工人員臨時住所,。費用問題由雙方協(xié)商決定。

15,、本補充協(xié)議與原合同具有同等法律效益,若有相互沖突之處,以原合同為準,。

16、本協(xié)議一式兩份,甲,、乙雙方各一份,。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

代表人(簽字): 代表人(簽字):

簽訂地點: 簽訂地點:

年 月 日 年 月 日

電力施工合同補充協(xié)議篇二

甲方(全稱)：

乙方(全稱)：

本協(xié)議中的所有術語，除非另有說明,，否則其定義與雙方于 年 月xx日簽訂合同編號為 l20xx428-8 的《 合同》(以下簡稱“原合同” )中的定義相同,。

鑒于：

因甲方資金等方面原因。甲乙雙方本著互利互惠的原則,，經(jīng)友好協(xié)商,，依據(jù)實際情況，在原合同基礎上對原合同條款部分內(nèi)容進行補償說明,，特訂立以下補充協(xié)議,。

一、協(xié)議內(nèi)容補充部分為：

乙方責任：

1,、乙方在x年xx月xx日保證甲方x項目具備通電條件,。 甲方責任：

1、 原合同中的一期合同總價(人民幣貳佰伍拾萬元)保證在項目通電前付清,。具體付款時間及金額為x年x月xx日付xx萬元,，x年xx月xx日付30萬元， x年xx月xx日付40萬元,，x年xx月xx日付70萬元,。

二,、本協(xié)議生效后,，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力,。本協(xié)議與原合同有相互沖突時,，以本協(xié)議為準。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,，原合同的其余部分應完全繼續(xù)有效,。

三,、本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份,，具有同等法律效力,，自雙方簽字蓋章之日起生效,。

甲方： 乙方：

(公章) (公章)

法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人

簽字：_________________ 簽字：_________________

年 月 日 年 月 日

電力施工合同補充協(xié)議篇三

發(fā)包人： (簡稱甲方) 承包人： (簡稱乙方)

一、工程內(nèi)容

1,、工程名稱：懷化市第二(河西)污水處理廠配電工作

2,、工程內(nèi)容：

2.1、本工程款壹萬玖仟捌佰元整,，本工程完成后一次性付清。

2.2,、新敷設zr-yjlv22-8.7/15kv-3*120電95m,，zr-yjlv22-8.7/15kv-3*70電纜30m，新架設jklyj-10/120型絕緣線路125m;

2.3,、本次工程受電容量為500kva,，配電房內(nèi)新裝scb-500kva干式變電器1臺，新裝10kv進線柜1面,、出線柜1面;

2.4,、搭火桿新裝帶隔離開關1臺、避雷器2組,，#d07-2桿新裝計量箱1臺,、避雷器2組;

2.5、新立yb190-15桿2組,，新設gj-70拉線2組;

2.6,、配套敷設電纜保護管(cpvcφ167*7)75m;

2.7、制作高壓部分;

2.8,、所有設備需可靠接地;

2.9,、變壓器與低壓開關柜的母排連接由乙方預留接口，現(xiàn)場協(xié)助安裝,。備注：工程內(nèi)容中涉及具體數(shù)據(jù)之條款,，其實際使用量應滿足設計要求及電業(yè)局驗收標準。

3,、乙方應對工程質(zhì)量負責,，如驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格,，經(jīng)鑒定確系乙方責任者，乙方應負責返工,，其費用概由乙方承擔,。

4、甲,、乙雙方應按國家勞動安全法規(guī)和電力行業(yè)相關安全規(guī)程進行安全管理,、相互配合，并明確相互的安全面責任,，乙方在施工范圍內(nèi)發(fā)生的安全責任,，應由乙方全部負責。

5,、本合同未盡事宜,，可由甲、乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議,，協(xié)商不成,，任何一方可直接向鶴城區(qū)人民法院提起訴訟。

6,、本合同須經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,。本合同一式二份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

電力施工合同補充協(xié)議篇四

甲方：______________________

乙方：______________________

依據(jù)《民法典》,、《中華人民共和國建筑法》及相關法律,、法規(guī)，本著平等,、自愿,、誠實守信的原則，甲乙雙方就 小區(qū)的水電,、消防及弱電安裝勞務分包事宜協(xié)商一致,。制訂立如下勞務分包合同條款，以供雙方共同遵守執(zhí)行,。

一,、工程名稱：_________________________________。

二,、工程地點：_________________________________,。

三、工程承包范圍

工程范圍與內(nèi)容：施工圖內(nèi)所有的水電,、 (施工圖重大改變后工程量另行計算)

(1)室內(nèi)給水管網(wǎng)預埋及安裝,，從樓層一戶一表后至戶內(nèi)用水地點;

(2)室內(nèi)外排水管網(wǎng)預埋及安裝,，接至室外第一個檢查井;

(3)室內(nèi)電氣照明線路、電纜,、橋架、盤箱柜預埋及安裝;

(4)室內(nèi)照明燈具及開關預埋及安裝;

(5)防雷接地安裝,。

四,、工程承包方式：

包人工，按圖施工,，所有材料,，輔材及施工機械，由甲方提供,。

五,、合同價款

本合同價款為人民幣：___________元每平方米(以建筑面積結(jié)算)屬總價包干。該總價已包括人工.

六,、付款和結(jié)算方式

按月完成工程量的___________%結(jié)算,，于次月___________日前付清工程完工后付至總量的___________%，三個月后付清另___________%保修金,。

七,、設計變更

因施工變更導致工程量重大增加部分工程款由甲乙雙方友好協(xié)商，延誤的工期根據(jù)主合同相應順延,。

八,、材料設備供應

1、本合同工程所有用于水電主材,，輔材均由甲方采購供應,。 2、水電安裝的所有工器具甲方提供,，甲方不提供相應的工器具,，另加___________元/平方。

九,、雙方職責

1,、甲方職責

(1)按時甲方提供的給排水、電氣,、圖說,、圖紙會審、設計變更,、設計通知,、設計變更中涉及的工作內(nèi)容。

(2)甲方指定 現(xiàn)場負責,，負責協(xié)調(diào)配合管理施工現(xiàn)場,，負責有關簽證,，負責材料報驗、資料整理,。

(3)甲方提供施工用水,、電源連接點及施工工人現(xiàn)場材料保管場所。

(4)甲方隨時檢查乙方施工質(zhì)量,、進度,、安全、材料使用保管情況,，檢查乙方操作人員的上崗情況,。乙方如違反規(guī)定或工作達不到要求的標準時，有權要求乙方進行整改,、返修,。

(5)按工程進度和合同約定，及時支付乙方的勞務費用,。

(6)甲方提供乙方工人宿舍,、伙房及生活用水用電。

2,、乙方責任

(1)土建面積,、施工圖內(nèi)所有的水電、(不含消防及弱電安裝工程),。

(2)應按照設計圖的要求及施工規(guī)范施工,，達到驗收標準。

(3)乙方進場人員需無條件服從甲方的管理,、調(diào)度,，特別是質(zhì)量、安全,、進度,、現(xiàn)場文明施工方面的管理及調(diào)度。

十,、違約責任

1,、甲方違約責任

如甲方違約，必須按時足額付清乙方所完工程量的勞務工資,。

2,、乙方違約責任

(1)如乙方違約，甲方有權終止合同,，造成甲方損失的由乙方負責相應賠償,。

(2)如乙方在生產(chǎn)工程中，人員不夠,，工程質(zhì)量施工安全不能得到保證,，工期延誤,，甲方有權終止合同，并取締乙方作業(yè)資格,，乙方所完成的工程量按單項價格下浮___________%后作為結(jié)算價款付給乙方,。

十一、未盡事宜,，又甲方和乙方共同協(xié)商

1,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋印后生效，本合同承包范圍內(nèi)任務完成,，結(jié)清余款后本合同即告終止。

2,、本合同一式___________份,，甲乙雙方各執(zhí)___________份，均具有同等法律效力,。

甲方：______________________ 乙方：______________________

單位蓋章：__________________ 身份證號碼：________________

聯(lián)系電話：__________________ 聯(lián)系電話：__________________

日期：______________________ 日期：_______________________

電力施工合同補充協(xié)議篇五

甲方：(發(fā)包方)______________________

乙方：(承包方)______________________

甲,、乙雙方在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎上,，本著相互信任的原則，就甲方的電力工程達成以下協(xié)議,。

第一條：工程概況

1,、工程地點:______________________。

2,、工程承包方式：承包人包清工,。

3、工期___________年_____月_____日至___________年_____月_____日

4,、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元(大寫),，若要變更施工內(nèi)容，變更材料,，工程造價按實計算,。

第二條：關于材料供給的約定

1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產(chǎn)品,，并應按時供應到現(xiàn)場,，乙方應辦理驗收手續(xù)，如發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格有差異,，乙方應及時向甲方書面提出,，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失,，責任由甲方承擔,。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管,，由于保管不當造成的損失,，由乙方負責賠償。

2,、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程,，非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規(guī)定,，應按材料價款雙倍補償給甲方,。

第三條：關于工程質(zhì)量及驗收的約定

1,、本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb-20__和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》gb-20__并參照其它地方標準,、質(zhì)量評定驗收標準。

2,、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,，其返工費用由乙方承擔,。

3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收,，并辦理驗收手續(xù),。

4、本工程由_______方設計施工方案,。

第四條：關于安全生產(chǎn)各防火的現(xiàn)場治理的約定

1,、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音,，減少環(huán)境污染,。

2、未經(jīng)甲方同意及有關部門批準,，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構及各種設備管線,。

3、乙方應協(xié)同甲方做好施工材料保管工作,，禁止閑雜人員進入現(xiàn)場,。

4、未經(jīng)甲方許可,，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

第五條：工程付款方式,、承包內(nèi)容,、結(jié)算的約定

1、布局開槽完工后，支付工程款的___________%給乙方,，水電完工后支付工程款的___________% ,，整體竣工驗收合格后支付___________%。

2,、雙方款項住來均應出具收據(jù),。

3、工程結(jié)算方式：電路___________米,。

4,、乙方承包內(nèi)容：1、水電開槽,、布線,、穿線、埋槽;2,、電施工穿墻,、打孔、切割;4,、開關插座面板安裝;5、小五金的安裝;6后期燈具的安裝;7,、其他收費項目另計,。

第六條：糾紛處理

因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決,，當事人不愿意協(xié)商,、調(diào)解解決，或協(xié)商,、調(diào)解不成時,，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。

第七條：全同的變更和解除

1,、合同經(jīng)雙方簽字生效后,，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,，應約協(xié)商一致后,，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂施工前,，一方要終止全同,，應以書面形式提出，并按合同總價款____%支付違約金,，并辦理終止合同手續(xù),。

2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出,，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同,。

第八條：其它約定

1,、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,，經(jīng)雙方確認后可以順延,。

2、保修期內(nèi)由于乙方的施工各配造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修,，在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場,，由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產(chǎn)品質(zhì)量異議或不可遇見原因造成的問題,，甲方應按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用,。

第九條：附則

1、本合同經(jīng)甲,、乙雙方簽字后生效,，合同履行完畢后終止。

2,、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,。

3、本合同一式___________份,，甲,、乙雙方各執(zhí)___________份。

甲方簽字：______________________

乙方簽字：______________________

簽訂時間：______________________

電力施工合同補充協(xié)議篇六

建設單位:(以下簡稱甲方)

承包單位：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律,、法規(guī),，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上,，遵循平等,、自愿、公平及誠信的原則,，經(jīng)友好協(xié)商,，達成如下協(xié)議:

一、工程概況

1,、工程名稱：臨清豪翰商貿(mào)城一期10kv配電工程施工

2,、工程地點：新華路與緯八路交匯處西北角

二、承包方式及范圍

承包方式：包設計,、包人工,、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期,、包質(zhì)量,、包安全、包檢驗,、包調(diào)試,、包驗收合格備案和送電、包售后維修,。 承包范圍：

1,、供電系統(tǒng)設計。

2,、所有安裝設備材料的采購,、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作,、組裝及出廠檢驗;

3,、供電系統(tǒng)施工:龍山路過路?150頂管100米;從10kv1013南華線9號桿t接線夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630kva箱變的所有設備材料的運輸、安裝,、檢驗及調(diào)試;掛表送電等,。其中臨清豪翰商貿(mào)城一期23#樓北側(cè)1臺630kva的箱變及電纜施工屬于改線工程，乙方只負責電纜施工,、接線,、調(diào)試送電。

4,、整理工程施工驗收資料

5、協(xié)調(diào)與供電部門的關系,，辦理施工驗收手續(xù),。

三、工期

20xx年7月15日至20xx年8月15日,。

四,、工程造價及付款方式

該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整,。具體見乙方投標預算書,。

總造價為含設計、人工,、工程所有設備安裝材料,、機械、工期,、質(zhì)量,、安全、檢驗、調(diào)試,、驗收合格備案和送電,、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價,。

付款方式:

1,、合同簽訂后2日內(nèi)，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;

2,、乙方在該工程全部施工完畢經(jīng)驗收合格且具備送電條件后,，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發(fā)票);乙方收到該工程款后2小時內(nèi)必須給甲方成功送電,。

3、剩余5%作為質(zhì)保金，從送電之日起兩年內(nèi)如果該工程無質(zhì)量問題或出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方能及時進行維修,，甲方將在送電之日起兩年后的15日內(nèi)將質(zhì)保金無息支付給乙方,。

五,、箱變技術要求

1、歐式景觀樣式,。設備配置根據(jù)圖紙配置,，高壓部分具備高壓測量,、計量、避雷功能(包括模擬屏在內(nèi))等設備，以達到驗收通過為準;

2,、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內(nèi)外必須要有標示牌;

3、每組箱變內(nèi)部低壓出線為6路400a+2路250a,低壓柜體之間用母排連接;

4、變壓器采用2臺s11-630kva-10.5(±2×2.5%)/0.4kv變壓器(產(chǎn)品是銅芯，“達馳”牌);

5,、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板,，低壓柜體采用低壓ggd;(厚度要達到國家行業(yè)標準);

6、母排要求銅母排,，國家標準t2銅排,，質(zhì)量標準參照國家標準規(guī)范要求;

7、電氣開關等元器件品牌為“正泰”或質(zhì)量不低于該品牌,。

六,、安裝質(zhì)量標準

1,、甲乙雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：按國家,、地方及行業(yè)有關標準執(zhí)行,。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的電氣工程規(guī)范,、規(guī)格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督,。

2,、乙方提供的材料、設備質(zhì)量標準：執(zhí)行最新國家及行業(yè)標準,、國家和地方行政主管部門的有關規(guī)定,。如因質(zhì)量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任,。

3,、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業(yè)標準執(zhí)行,。

4,、 由乙方提供的主要原材料、設備,、構配件,、半成品必須按有關規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;

5,、若經(jīng)甲方抽檢發(fā)現(xiàn)乙方在施工中存在偷工減料現(xiàn)象,，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金,。

七,、雙方責任

甲方責任：

1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地,。

2,、施工現(xiàn)場必須具備施工條件,，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責,。

3,、及時支付工程款。

乙方責任:

1、合同簽訂后3日內(nèi)向甲方提供高壓系統(tǒng)設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份,，以便甲方安排土建施工;

2,、工程竣工后,，乙方應向甲方提供完整的施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;

3、乙方負責向臨清市供電公司有關部門按規(guī)定程序申報該工程的驗收工作,。

4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工,，嚴格遵守電力行業(yè)安全及施工相關規(guī)程,、規(guī)定,，確保施工安全和施工質(zhì)量,。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過,，乙方負責按電力部門的要求及時整改,。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰,，給甲方賠償損失,。

5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630kva的配電施工工程,，須協(xié)助甲方將壹630kva箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出,。

八、質(zhì)保期

箱變,、高壓分接箱質(zhì)保期二十年,，其它質(zhì)保期兩年。在質(zhì)保期內(nèi),，乙方必須在24小時內(nèi)對該工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題無條件免費維修或更換,。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償,。

十,、合同生效

合同生效時間：

本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份,，甲乙雙方各執(zhí)兩份,，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

電力施工合同補充協(xié)議篇七

甲方(債權人)：

法人代表發(fā)包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

按照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國電力法》及其他有關法律,、行政法規(guī)，遵循平等,、自愿,、公平、誠信的原則,，為了明確責任,，便于施工，結(jié)合本工程的具體情況,，雙方達成以下協(xié)議：

一,、工程項目及內(nèi)容(工程概況)

1.工程名稱：____________

2.工程地點：____________

3.工程內(nèi)容或承包范圍：__________________

4.圖紙：圖紙是乙方施工的依據(jù)，一式三份,，甲乙雙方各持一份,，客戶中心一份,。

圖紙?zhí)峁┓绞剑弘娏υO計部門設計并由電力相關部門批準的工程設計施工圖紙。

二,、合同工期

開工日期：___年___月___日(不得提前于電力相關部門批準同意施工的日期),，竣工日期：___年___月___日(注：工程完成時間以電力部門批準施工的日期開始計算。

)合同工期總天數(shù)為___天,，如因甲方未能提供工程施工的條件(工程手續(xù),、場地等)或因其他原因耽誤乙方施工，致使工期延期,，因此造成的損失由甲方承擔,。

如因自然氣候、停電及其他客觀條件影響施工,，工期順延,。

三、承包方式：_______________________

四,、工程總價：______________________

五,、工付款方式

1.工程開工前，甲方預付乙方工程款_________元(大寫：__________整),，用于工程前期線纜鋪設,。

2.設備到甲方指定安裝位置，甲方支付乙方________元(大寫：__________整)

3.乙方安裝完畢,，經(jīng)設備可正常用電,，經(jīng)相關部門驗收合格，甲方在_____年__月__日前付清剩余________元(大寫： _________整)

六,、工程質(zhì)量及驗收

1.乙方對設計單位的設計圖紙應會審,，應按圖施工,，在施工過程中發(fā)生設計問題應由乙方負責,。

2.乙方應嚴格按照設計要求和國家頒發(fā)的電器裝置安裝工程及驗收范圍進行施工,，不合格的工程不準交工,。

如因乙方責任造成返工者，則有乙方承擔一切損失,。

3.工程驗收：自乙方向甲方提供竣工驗收申請之日三日內(nèi),，由甲乙雙方提請相關電力部門驗收。

4.甲方須派代表在施工現(xiàn)場協(xié)助乙方完成甲方負責的工作(場地清理等保證施工順利進行),。

七,、違約責任：如有違反本合同相關事宜的,，違約方應向?qū)Ψ街Ц侗竟こ虄r款總額 %的違約金。

八,、施工安全：在施工過程中,，由于乙方應當嚴格按照相關施工操作規(guī)定進行施工,，在施工期間造成的一切事故或損失,，由乙方承擔所發(fā)生的一切費用及相關責任,。

施工中發(fā)生的其他意外事故及損失由乙方全部承擔。

九,、設備質(zhì)保,、維保

1,、乙方給甲方安裝的設備和材料必須是正規(guī)廠家,，技術規(guī)范符合國家法律法規(guī)要求的，否則帶來的一切后果由乙方負責,。

2,、設備質(zhì)保期_____年，日常維保由乙方負責,。

十,、爭議：

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決,，如協(xié)商不成功,，則依法訴訟由工程所在地的人民法院管轄。

十一,、其他

1,、甲方應給予乙方施工提供必要的技術資料，并盡力提供便利的施工條件,。

2,、在施工中，如乙方發(fā)生屬乙方責任的意外人身傷亡時,，甲方應以人道主義精神盡力協(xié)助傷員及處于危險境地人員,，但所需全部費用由乙方承擔。

十二,、本協(xié)議未盡事宜,，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。

十三,、本協(xié)議一式___頁___份，甲乙雙方各持____份,，自雙方簽字蓋章后生效,。

發(fā)包方(甲方公章)： 承包方(乙方公章)：

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電話： 電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

電力施工合同補充協(xié)議篇八

發(fā)包人：

承包人：

依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律,、法規(guī),，遵循平等、自愿,、公平和誠實信用的原則,，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同,，供雙方遵照執(zhí)行,。

一,、工程概況

1、工程名稱：,；

2,、工程地點：；

3,、工程范圍：,；（詳見施工圖紙內(nèi)容）；

4,、承包方式：＿.

5,、材料及工藝補充說明（詳見施工圖紙內(nèi)容）

二、合同工期及工期延誤

1,、開工日期：年月日,，竣工日期年月日，合同工期總天數(shù)天（以實際進場施工之日算起）,；

2,、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日,，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之＿＿的違約金,，算至驗收合格之日；

3,、因以下原因造成工期延誤,，工期相應順延：

a發(fā)包人未能按約定提供（或確認）施工圖紙及開工條件；

b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款,、進度款,；

c發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）未按約定提供指令、批準等,，致使施工不能正常進行,；

d設計變更或工程量增加；

e非承包人原因停水,、停電,、停氣造成停工累計超過小時；

f不可抗力,；

g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時,。

4、承包人在以上情況發(fā)生后日內(nèi),，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）提出報告,；發(fā)包人代表（或監(jiān)理工程師）在收到報告后日內(nèi)予以確認，逾期不予確認提出修改意見,，視為同意順延工期,。

三,、質(zhì)量標準

工程質(zhì)量標準：合格、按照《鋼結(jié)構施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收,。

四,、合同價款

總計合同金額（大寫）（人民幣），小寫￥.

五,、工程款結(jié)算及支付

1,、主鋼構進場之日起日內(nèi),，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款,；

2、綱結(jié)構主體完工之日起日內(nèi),，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款,；

3、工程全部完工之日起日內(nèi),，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款,；承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人,；

六,、施工準備

1、承包人在合同簽定后日內(nèi)免費完成圖紙的設計和細化,，完成后由發(fā)包人提交給設計院,，承包人協(xié)同參與技術交底以便圖紙通過。

2,、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作,，提供基準測量點，免費提供施工用水,、電,；

3、發(fā)包人應辦理完備項目報建,、圖樣簽章手續(xù),，協(xié)調(diào)好周邊及有關部門關系；

4,、承包人于接到審查合格圖紙日內(nèi)完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場

5,、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工，并提供主要鋼材,，彩板的質(zhì)量保證書,；

七、安全施工與檢查

1,、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,，嚴格按安全標準組織施工,，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施,，消除事故隱患,；

2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,，,；發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿?，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用,；

3、如發(fā)生安全事故,，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包人,，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用,；

4,、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理,。

八,、工程竣工驗收及保修

1、承包人在工程竣工前三日內(nèi),，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收,，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人,，并與承包人另行商定驗收日期,，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間；發(fā)包人推遲驗收,，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔,；

2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議,，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的,，視為驗收合格；

3,、竣工工程經(jīng)驗收合格之日,，辦理工程移交，從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢,，如發(fā)包人不按期接管,，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人承擔,；

4,、工程已基本竣工,，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工,，可作減項竣工,，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)；

5,、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負責免費保修,，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務,。

九,、現(xiàn)場代表

發(fā)包人現(xiàn)場代表＿＿＿＿＿，承包人現(xiàn)場代表＿＿,，雙方代表的權利義務按本合同約定,，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證,、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方,。

十,、違約責任

一方違約時，除前面條款另有約定外,，違約方支付違約金萬元,。

十一、爭議解決

雙方約定,，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時,，雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成,，任何一方應向人民法院起訴,。

十二、附則

本合同未盡事宜,，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關規(guī)定議定附則條款,，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力,；本合同以雙方簽字蓋章后生效,，一式四份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份,，具有同等法律效力,。

組成本合同的文件包括：

1、本合同

2,、標準,、規(guī)范及有關技術文件

3,、圖紙

4、雙方有關工程的洽商,、變更等書面協(xié)議或文件

合同訂立時間：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

合同訂立地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本合同共＿頁

發(fā)包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：

住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電話：

傳真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿傳真：

開戶銀行：＿＿＿＿＿＿＿＿開戶銀行：

賬號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿賬號：

郵政編碼：＿＿＿＿＿＿＿＿郵政編碼：

電力施工合同補充協(xié)議篇九

甲方：

乙方：

本著平等互利的原則,，按國家《勞動法》《經(jīng)濟合同法》等相關的法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,，協(xié)議如下：

一,、工程承包內(nèi)容：空調(diào)、暖氣管道預埋施工

二,、工程地點：濟南歐亞大觀商都工程部

三,、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責,。

四,、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定及公司(甲方)的技術要求施工，安全施工交底,，進行組織施工,。

五、乙方應認真按照標準規(guī)范和要求施工,，工程質(zhì)量達不到約定的標準部分,，經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，應要求乙方重新施工,，因乙方原因達不到約定標準,，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延,。

六,、工程量的計算：以施工圖紙挖方工程量計算。施工中發(fā)生工程量增減工程時,，經(jīng)公司確認后調(diào)整合同價格,，簽訂補充協(xié)議。

七,、價格：本工程量為綜合包干價人民幣元,。

八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協(xié)調(diào),。

九,、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準,，違反相關規(guī)定,，后果由乙方自行負責。

十、工期：天,。

十一,、付款方式：項目工程全部完成并驗收合格后，一次性支付全部工程款,。

十二,、結(jié)賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結(jié)算。

十三,、本合同一式六份,，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份,，甲乙雙方簽字即生效,，付清工程款后自動失效。(以票據(jù)為準)

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

年 月 日

電力施工合同補充協(xié)議篇十

甲方：

乙方：

受甲方委托,，確定該工程由乙方施工,，按照《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確雙方的權利,、義務和經(jīng)濟責任,，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特簽訂如下合同條款,，以資雙方共同遵守：

一,、工程概況：

1、工程名稱：文化街蘿卜會

2,、工程地點：昌樂路文化街

二、施工范圍及工程量

1,、安裝vv224×35mm電纜線160米,，砌電纜井6座，電纜溝開挖回填,。

2,、安裝一塊(10-40a)三相四線電能表及其相關調(diào)試。

3,、電力部門所有報裝手續(xù)的辦理,。

三、工程價款及付款方式：

1,、本工程價款附清單壹份,，總價款為壹萬貳仟元整。

2,、付款方式：合同簽訂后,，甲方一次性將全額工程款付給乙方。

四、甲方職責

1,、負責現(xiàn)場技術交底,，辦理好本工程紅線走廊手續(xù)。

2,、委派施工管理人員負責與城市有關管理部門聯(lián)系協(xié)同解2

決施工中的有關問題,，進行施工質(zhì)量監(jiān)督檢查。

3,、根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)范組織工程驗收,。

4、協(xié)助施工單位抓好安全文明生產(chǎn),。

五,、乙方職責

1、按批準的施工設計圖紙施工,。

2,、由于乙方責任，施工時設置必要的安全措施,，施工期間所發(fā)生的一切生產(chǎn),，交通(車輛、人身)事故由乙方負責,。

3,、由于乙方責任在施工過程中造成其它設施損壞，由乙方負全責,。

六,、其它

1、未盡事宜,，由甲,、乙雙方協(xié)商解決。

2,、本合同一式兩份,，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效,，至本工程通電正式使用后失效,。

甲方： 乙方：?

代表簽字 ： 代表簽字 ：

簽訂日期： 年 月 日

電力施工合同補充協(xié)議篇十一

甲方: 乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合本工程實際,，甲乙雙方在平等、自愿,、公平和誠實信用的基礎上,，經(jīng)友好協(xié)商，就本工程施工事宜協(xié)商一致，達成如下協(xié)議,。

第一條 工程概況及承包范圍

1,、工程名稱：行政中心幼兒園10kv配電工程電力線管非開挖110pe線管頂管工程

2、工程地點：行政三路

3,、承包范圍：本次110pe電力穿線管頂管工程所需的所有工作內(nèi)容

4,、承包方式：包工包料交鑰匙工程。

第二條 工期

1,、本工程工期總天數(shù)為：5天,。即從20xx年9月13日20xx年9月17日

第三條 甲方應承擔的工作與責任

1、甲方負責向乙方免費提供施工現(xiàn)場材料,、機具堆放場地,、施工用水用電接駁點。

2,、甲方負責按本合同約定及時支付工程款,。

第四條 乙方應承擔的工作與責任

1、乙方在本合同生效后,，應派技術人員到現(xiàn)場做好開工前的準備工作,，施工現(xiàn)場調(diào)查方面要查清地下各種管通訊、供水,、輸氣,、輸油、電力,、照明,、交通信號、化工,、供熱,、排水管線。查找,，收集管線資料，借助管線儀查找,。將管線的位置,、深度、走向用油漆標記在地面上,。用坐標紙繪制管線分布平面圖,、剖面圖備用;在施工過程中由于乙方原因造成的一切事故與損失由乙方負責。

2,、乙方應在施工場地做初步地質(zhì)調(diào)查,，查清地層結(jié)構，地質(zhì)成份，地下水埋深,。目前,，鉆孔鋪管僅限于土層、沙層,、污泥地層施工,，要在砂卵石地層、基巖地層,、塊石回填土地層施工,，必須借助其他的鉆探工具和具備一定的條件才能施工。

3,、水源是鉆孔鋪管施工必備條件,。要求查清施工現(xiàn)場的水源，現(xiàn)場缺水,，施工前備好水,。

4、負責辦理本頂管工程相關的一切政府批文,、批件及相關法律,、法規(guī)手續(xù)，若因此造成的責任由乙方全部負責承擔,。

5,、乙方負責施工范圍內(nèi)的設備和人身安全，做好防盜,、防火工作,。如因乙方原因引起的一切人身傷亡事故，均由乙方自行負責,。

6,、嚴格遵守電力部門的有關規(guī)定，不準私自開啟,，操作電力門的電氣設備,，如有違反，造成一切責任及損失由乙方自己承擔,。

7,、乙方應主動配合甲方進行階段工程質(zhì)量的檢查、驗收,，做好記錄,。

8、乙方保證工程質(zhì)量,，嚴格按有關行政主管部門的規(guī)章制度要求及施工規(guī)范,、技術要求施工,，按期完成工程內(nèi)容。

9,、乙方應文明施工,，做到工完、料凈,、場地清,，費用已包含在工程總價中。

第五條 工程價款及支付

1,、本工程包干價,，單價為xx元/米,按水平方向直線長度結(jié)算。

2,、本工程施工完畢,，驗收合格三日內(nèi)甲方向乙方一次性現(xiàn)金結(jié)清工程款。

第六條 工程質(zhì)量驗收

1,、驗收方式：乙方應向甲方提供本工程驗收報告,，材料質(zhì)檢合格證書。工程應滿足甲方符合電力質(zhì)量要求布線的通暢管道,，對驗收不合格的工程應由乙方負責修理,、更換、其費用由乙方承擔,。如在頂管施工期間遇不能改變的障礙物,，通過多方努力確實不能頂管成功達到電力管穿線要求，乙方無條件撤離現(xiàn)場并不能要求甲方支付任何工程款,。

2,、驗收時間：甲方接到乙方完工報告后2日內(nèi)組織竣工驗收，逾期不組織竣工驗收,，則視為本工程質(zhì)量全部合格,。

第七條 違約責任

如一方擅自終止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的義務,，應依法承擔違約責任,，并賠償因此而給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

第八條 爭議的解決方式

如因履行本合同發(fā)生爭議,，甲乙雙方應本著互諒互讓的原則協(xié)商解決,。如經(jīng)協(xié)商不能達成一致意見，任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟,。

第九條 本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決,。經(jīng)協(xié)商達成的補充合同,、補充協(xié)議,，與本合同具有同等法律效力。

第十條 本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,。

第十一條 本合同共一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人：法定代表人：

授權代表人：授權代表人：

電話： 電話：

簽章日期： 年 月 日 簽章日期： 年 月 日

電力施工合同補充協(xié)議篇十二

發(fā) 包 人(全稱)

承 包 人(全稱)

依照《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國電力法》

一,、工程概況

1、工程名稱：

2,、建設地點：

3,、工程內(nèi)容：

㈠10kv 高壓供電線路。

㈡2臺630kva 變壓器安裝,。

㈢400伏低壓供電線路,。

4、承包方式：本工程采用總價包干的方式承包

二,、合同工期

開 工 日 期： 20xx年 12 月18 日

竣 工 日 期： 20xx年1月17日

合同工期總?cè)諝v天數(shù) 30 天,。

三、工程質(zhì)量標準

達到國家現(xiàn)行的有關施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準,，滿足施工圖設計

四,、合同價款

本工程采用總價包干的方式承包，即包干價為： 萬元,，大寫： (含主體工程費,、設計費等內(nèi)容)。

五 工程款的撥付與結(jié)算

1,、本合同簽訂后,，先由施工單位墊資修建，再按工程進度情況分期付款,，工程竣工后,，在甲方及相關部門驗收合格后，一年內(nèi)付清工程余款,。

2,、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期滿全部付清,，保修金無論在何種情況下均不計算利息,。

六 、工程驗收

工程具備竣工驗收條件,，由施工單位通知電力質(zhì)檢部門,，電力質(zhì)檢部門組織有關部門人員驗收，驗收合格后,，發(fā)包人辦理完相關手續(xù),。工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未合格的,，發(fā)包人不得使用。發(fā)包人強行使用時,，由此發(fā)生的任何問題,，由發(fā)包人承擔一切責任。

七,、不可抗力

因不可抗力事件導致的費用增加雙方協(xié)商解決,，延誤的工期相應順延。

八,、工程質(zhì)量保修

1,、本工程整體保修期為 1 年(按國家有關保修條款執(zhí)行)，自竣工驗收合格之日起計算,。

2,、保修期內(nèi)凡屬設備質(zhì)量、安裝質(zhì)量等非建設單位人為因素造

3,、若甲方在不違反操作的情況下出現(xiàn)的故障或損壞,，乙方負責免費維修。若甲方違反操作規(guī)范或不可抗拒力原因造成的故障或損壞,，乙方負責維修,，其費用由甲方負責。

4,、如乙方違反其保修承諾或質(zhì)量問題而造成甲方損失的,，甲方有權將乙方5%的工程尾款部分或全部抵償甲方損失，該尾款不足以賠償甲方損失的,，甲方有權向乙方追償,。

九、 雙方責任

(一)甲方違約責任

(1)甲方嚴格遵守合同規(guī)定,，如有違反,，造成工期延誤或乙方損失，甲方負責,。

(2)甲方應當按時支付工程進度款,，若因工程款遲付影響工期延誤，由甲方負責,。

(3)甲方不得無故解除合同,，若未經(jīng)乙方同意解除合同，全部責任由甲方負責,。

(二)乙方違約責任

1,、乙方未經(jīng)甲方同意解除合同，需返還甲方已支付的款項,，并需支付甲方工程總價的20%作賠償金,。

2,、因乙方原因造成的停工、返工,、材料、器材損失均由乙方承擔,。

3,、因乙方原因?qū)е卤竟こ滩荒馨磿r正常供電，乙方承擔全部違約責任,。

4,、乙方須嚴格按照圖紙及清單報價表中規(guī)定的材料施工，若未經(jīng)甲方同意擅自更換材料,，乙方應無條件予以更換成符合合同約定的材料,。

十、合同爭議解決

1,、雙方隨時協(xié)商解決有關施工中發(fā)生的具體事宜,，共同履行本合同各項規(guī)定。

2,、本合同條款對特殊情況未盡事宜,，雙方可根據(jù)具體情況簽訂補充條款，并與本合同具有同等效力,，但不得與本合同想抵觸,。

3、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決,，協(xié)商不稱的依法向人民法院起訴。

4,、合同訂立地點：榕江縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設局,，本合同自簽訂之日起后生效。本合一式四份,，具有同等法律效力,，雙方各執(zhí)兩份，由雙方各自分送相關部門,。

發(fā)包人：(公章) 承包人：(公章) 住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 工地代表： 項目經(jīng)理：電 話：傳 真：郵政編碼：開戶銀行：帳 號：合同訂立時間：電 話： 傳 真： 郵政編碼： 開戶銀行： 帳 號： 年 月 日 鑒(公)證意見： 經(jīng) 辦 人： 鑒(公)證機關(蓋章) 年 月 日

電力施工合同補充協(xié)議篇十三

委托方(甲方)：

受托方(乙方)：

一,、委托(受托)任務及內(nèi)容：

乙方：網(wǎng)絡智能電表(帶費控)(220/380 1.5(6)a)共計(55)只的制作安裝，網(wǎng)絡智能電表(帶費控)(100 1.5(6)a)共計(15)只的制作安裝的施工建設工作,，且乙方同意接受甲方委托,，

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，訂立本協(xié)議,。

二、委托方式：

按施工要求進行包工包料,。

三,、甲方責任：

1、有關土地的征用,、障礙物拆遷,、通道及樹木砍伐、青苗賠償,、弱電措施等地方性工作,。

2、幫助乙方解決施工時性住房及堆放材料的場地及施工方便等有關事項,。

3,、為了保證工程質(zhì)量及施工順利進行，甲方應派出工地代表1-2名,，對乙方工作進行質(zhì)量監(jiān)督,，辦理簽證手續(xù)。

4,、甲方派出的工地代表,，應對甲方承擔責任，若因甲方責任造成乙方施工圖中被迫誤工,、停工,、連續(xù)三天以上時工期按實際影響天數(shù)順延。

四,、乙方責任：

1,、負責本工程材料的加工運輸、安裝等工作,。

2,、施工中必須跨越的高低壓線路及危害工安全的停電聯(lián)系報批及其它與本工程有關的聯(lián)系工作。

3,、乙方必須按施工要求進行施工,，質(zhì)量達到電力相關規(guī)程標準要求，若因施工不良造成的事故或返工,，其責任和費用由乙方負責,。

4、乙方必須按合同規(guī)定的時間完成本工程的安裝任務,，不得拖延,。

5、若是乙方原因造成誤工及經(jīng)濟損失時其責任由乙方承擔。

6,、整個施工過程中的安全由乙方自己負責,，甲方概不負責。

五,、其他事項：

1,、在施工途中如遇設計需要變更時，由甲方通知設計單位赴現(xiàn)場解決,，變更后引起的費用增加部分由甲方另行增付,。

2、由于甲方原因造成工程材料漲價費用增加部分由甲方另行增付,。

3、因人力不可抗拒的自然災害,，影響乙方施工進度時,，竣工時期按實際影響天數(shù)順延。

4,、如遇人力不可抗拒的自然災害所造成的經(jīng)濟損失按國家有關規(guī)定辦理,。

六、工期與驗收：

1,、乙方自簽訂本合同之日起,，盡快安排施工與作業(yè)申報，開始施工,，工程全部完成后交付使用,。

2、工程竣工后,，乙方通知甲方,，甲方收到通知后十天內(nèi)組織人員進行驗收，逾期不辦則按工程驗收合格處理,。

3,、如因乙方施工質(zhì)量不良，造成運行后的故障,，乙方負責賠償甲方經(jīng)濟損失,。

4、乙方負責壹年期內(nèi)免費保修,。

5,、竣工時間年月日完成。

七,、合同價款及付款和結(jié)賬方法：

1,、合計金額(大寫)： (小寫)：

2、付款和結(jié)賬方法：乙方工程全部實施完成并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方負責向甲方提供結(jié)算發(fā)票,，甲方按合同總價款一次性支付工程總額的90%,，質(zhì)保期滿后支付剩余10%。

八,、合同的生效和分數(shù)：

1,、本合同自雙方簽訂之日起生效;

2、工程竣工驗收移交,，工程保修期滿,，合同簽訂價款結(jié)清后本合同自動失效;

3、本合同一式肆份,。甲方執(zhí)叁份,，乙方執(zhí)一份。具有同等法律效力,。

九,、附加條款：

協(xié)議條款中未盡事宜，雙方協(xié)商解決,。因執(zhí)行協(xié)議同發(fā)生爭議,，有爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成,，由甲方所在地仲裁委員會仲裁,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

電力施工合同補充協(xié)議篇十四

發(fā)包人：_________________

承包人：_________________

依照有關法律、法規(guī),，遵循平等,、自愿、公平和誠實信用的原則,，就本建設工程協(xié)商一致,，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行,。

一,、工程概況

1、工程名稱：_________________;

2,、工程地點：_________________;

3,、工程范圍：_________________;(詳見施工圖紙內(nèi)容);

4、承包方式：_____________.

5,、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內(nèi)容)

二,、合同工期及工期延誤

1、開工日期：_________________年月日,，竣工日期年月日,，合同工期總天數(shù)天(以實際進場施工之日算起);

2,、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一日,，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之_____的違約金,，算至驗收合格之日;

3、因以下原因造成工期延誤,，工期相應順延：_________________

a發(fā)包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;

b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款,、進度款;

c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準等,，致使施工不能正常進行;

d設計變更或工程量增加;

e非承包人原因停水,、停電、停氣造成停工累計超過小時;

f不可抗力;

g其他非因承包人原因造成停工累計超過小時,。

4,、承包人在以上情況發(fā)生后日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報告后日內(nèi)予以確認,，逾期不予確認提出修改意見,，視為同意順延工期。

三,、質(zhì)量標準

工程質(zhì)量標準：_________________合格、按照《鋼結(jié)構施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收,。

四,、合同價款

總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫￥.

五,、工程款結(jié)算及支付

1,、主鋼構進場之日起日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;

2,、綱結(jié)構主體完工之日起日內(nèi),，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;

3、工程全部完工之日起日內(nèi),，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金,，發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人;

六、施工準備

1,、承包人在合同簽定后日內(nèi)免費完成圖紙的設計和細化,，完成后由發(fā)包人提交給設計院，承包人協(xié)同參與技術交底以便圖紙通過,。

2,、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點,，免費提供施工用水,、電;

3、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù),，協(xié)調(diào)好周邊及有關部門關系;

4,、承包人于接到審查合格圖紙日內(nèi)完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場

5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工,，并提供主要鋼材,，彩板的質(zhì)量保證書;

七、安全施工與檢查

1,、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,，采取必要的安全防護措施,，消除事故隱患;

2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,，;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工,，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用;

3,、如發(fā)生安全事故,，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關部門要求處理,，由事故責任方承擔發(fā)生的費用;

4,、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理,。

八,、工程竣工驗收及保修

1、承包人在工程竣工前三日內(nèi),，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收,，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人,，并與承包人另行商定驗收日期,，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔;

2,、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議,，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格;

3,、竣工工程經(jīng)驗收合格之日,，辦理工程移交，從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢,，如發(fā)包人不按期接管,，致使工程發(fā)生損失,，應由發(fā)包人承擔;

4、工程已基本竣工,，如遇某種材料或設備雙方均無法解決,，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工,，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);

5,、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后,，承包人提供終身優(yōu)惠服務,。

九、現(xiàn)場代表

發(fā)包人現(xiàn)場代表___________,，承包人現(xiàn)場代表_____,，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商,、及決策意見的簽證,、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。

十,、違約責任

一方違約時,，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元,。

十一,、爭議解決

雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時,，雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成,，任何一方應向人民法院起訴,。

十二、附則

本合同未盡事宜,，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關規(guī)定議定附則條款,，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效,，一式四份,，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份，具有同等法律效力,。

組成本合同的文件包括：_________________

1,、本合同

2、標準,、規(guī)范及有關技術文件

3,、圖紙

4,、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件

合同訂立時間：_____________年______月______日

合同訂立地點：________________

本合同共_頁

發(fā)包人：_________________承包人：_________________

住所：__________________住所：_________________

法定代表人：_____________法定代表人：_________________

電話：__________________電話：_________________

傳真：__________________傳真：_________________

開戶銀行：______________開戶銀行：_________________

賬號：_________________賬號：_________________

郵政編碼：______________郵政編碼：_________________

電力施工合同補充協(xié)議篇十五

施工合同即建筑安裝工程承包合同,，是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程,，明確相互權利、義務關系的合同,。下面是小編搜集的電力施工合同范本五篇,，希望對你有所幫助。

電力施工合同范本

(一)

發(fā) 包 方： (以下簡稱甲方)

承 包 方： (以下簡稱乙方)

甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成,，經(jīng)雙方同意簽訂合同如下：

第一條 工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內(nèi)容： 承包形式：

(不含配電所土建照明工程費用,、配電所內(nèi)接地網(wǎng)、設備基礎槽鋼安裝,、低壓出線工程,、高壓進出線電纜、外線工程費用等)

第二條 工程總價

合同總價為(b)： 元整 含稅(大寫 壹佰萬 元整),。

第三條 付款方式

1,、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業(yè)擴會答復意見書出來后，甲方應一次性付給 乙方工程預付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫 肆拾萬 元整);

2,、 設備進廠甲方應支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整)

3,、 工程驗收通電合格后7天內(nèi)付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫 拾 整)

4、 雙方蓋章后合同開始生效,。

第四條 合同范圍

1,、 合同范圍為配電房內(nèi)的設備。(詳細內(nèi)容見合同附件)

2,、 合同范圍內(nèi)的主器材設備及管路.電線.相關配件.工資等依報價單及圖說數(shù)量(以供電局審批為依據(jù)),，雙方采包干方式承包完工結(jié)算時不因物價調(diào)整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;

3,、 本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續(xù),。

第五條 甲方職責

1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字,。

2,、 保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;

3、 供應乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;

4,、 向乙方提供用電申請手續(xù)必要的相關文件及協(xié)助;

5,、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng),、設備基礎槽鋼安裝,、外線工程等)。

第六條 乙方職責

1,、 向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成;

2,、 變電站高低壓系統(tǒng)依設計圖紙施工及送電;

3,、 協(xié)助甲方向供電局申請10外線施工的手續(xù);

4、 自柜體到廠日起履行保固條款;

5,、 開具本合同價上的工程發(fā)票,。

第七條 技術規(guī)范

按甲方提供經(jīng)供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據(jù)。

第八條 工程日期

1,、 本合同項內(nèi)于雙方簽訂合同且供電局業(yè)擴會答復意見書出來后75天經(jīng)供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內(nèi)竣工),，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。

2,、 甲方若不能如期付款,，則乙方按照每逾期____日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的,，則通電時間順延,，且由此所造成的一切損失均與乙方無關;

第九條 解 約

1,、 甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同,，其已完成部分,，經(jīng)甲方認可后依報價單所訂定之金額全數(shù)付給乙方;

2、 乙方未能履行本合同各項規(guī)定,，經(jīng)甲方訂為無法完成任務,，經(jīng)函告____日內(nèi)仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失,。

第十條保固條款

自柜體到廠日起________年內(nèi)如發(fā)生設備安裝,、產(chǎn)品質(zhì)量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復; 乙方必須保證產(chǎn)品的安全性能，若由于產(chǎn)品安全性能不符合國家有關規(guī)定而造成事故發(fā)生,，所造成的經(jīng)濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修,。

第十一條 任何一方中途違約應負全部經(jīng)濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權,。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決,，如無法解決由簽約所在地法院管轄。

第十二條 本合同正本壹式貳份,，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

電力施工合同范本

(二)

發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

根據(jù) 電網(wǎng)公司批復的 供電局

第一批農(nóng)網(wǎng)完善化工程與農(nóng)網(wǎng)完善工程預備項目實施計劃,，甲方確定將下列工程發(fā)包給乙方施工,，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一,、 工程內(nèi)容及承包方式

1,、工程內(nèi)容：

2、工程安裝費 萬元(具體明細見附表)：

具體金額為：子項中標價設計方案的工程量

3,、承包方式：本工程按包工不包主材的方式進行承包,。

4,、工程工期：從________年____月____日至________年____月____日。

二,、工程價款的支付方式

5,、工程價款的支付方式：

5.

1、預付款：甲,、乙雙方簽訂合同后____日內(nèi),，甲方預付合同工程安裝費的20%

5.

2、工程竣工,，經(jīng)甲,、乙雙方及現(xiàn)場監(jiān)理共同驗收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工資料,，扣出甲方墊付的主材費用和5%的質(zhì)保金后(質(zhì)保期________年),，甲方支付乙方工程安裝費的75%。

5.

3,、保修條款：本工程保修期為________年(保修期從工程驗收合格,，投入運行之日起計算)，保修期滿未發(fā)生施工質(zhì)量問題,，甲方即向乙方付清質(zhì)量保證金,。

5.

4、費用支付以轉(zhuǎn)賬支票或電匯方式進行,。

三,、工程管理

6、工程施工及質(zhì)量驗收按國家有關工程驗收標準和 電網(wǎng)公司,、 電網(wǎng)公司下發(fā)的 號文《關于農(nóng)村電網(wǎng)建設與改造技術原則》,、《 省電力公司縣城中、低壓配電網(wǎng)改造技術導則》,、《 省農(nóng)村電網(wǎng)建設與改造的基本技術要求》,，及 供電局下發(fā)的《10配電線路實施技術規(guī)范》、《低壓配電技術規(guī)范》施工驗收,。

7,、乙方負責該工程的青苗、征地,、林木砍伐,、植被恢復賠償相關事宜。甲方配合乙方進行協(xié)調(diào),。

8,、工程開工前，甲,、乙雙方必須簽訂安全協(xié)議,，并按協(xié)議內(nèi)容履行各自的安全責任,。

9、乙方按甲方設計的工程方案制定施工方案,，擬定施工三措,，經(jīng)甲方許可，監(jiān)理員開出許可開工單后,，方可施工,。

10、工程質(zhì)量達不到要求,，造成返工的一切損失由乙方負責,，返工造成逾期交付的，每延誤一天,，乙方按合同總價的0.5%償還違約金,，并累計計算。工程工期,、質(zhì)量,、安全等達不到甲方要求的，乙方將不能進入誠信備案企業(yè)名單,。

1

1,、乙方在施工中必須服從甲方現(xiàn)場監(jiān)理人員的管理。

1

2,、乙方不得將工程轉(zhuǎn)包,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即停止施工,，并承擔一切經(jīng)濟損失和法律責任,。

四、設備,、材料供應與清理

1

3,、工程所需主材需經(jīng)甲方審定。乙方必須指定專人憑各分(縣)局簽單到指定的地點領取主材,。

1

4,、乙方在施工完成后應將甲方委托進行的改造工程中不再使用的舊材料、設備及設施全部拆除并將現(xiàn)場清理干凈,。

1

5,、乙方應將拆除的舊設備和材料及時歸還至甲方庫房，辦理退還手續(xù)需登記設備的規(guī)格,、型號,、出廠日期,、出廠序號,，甲方確認后簽字,。甲方確認后的退還手續(xù)將作為工程結(jié)算資料必備依據(jù)。

五,、違約責任

1

6,、乙方不得擅自購買主材，經(jīng)發(fā)現(xiàn),，甲方有權：

①責令乙方立即停止施工,，

②不付乙方工程款，

③要求乙方承擔一切經(jīng)濟損失和法律責任,。

1

7,、若拆除設備和材料未歸還甲方，甲方將從保證金中扣減,，若保證金不足以抵扣廢舊設備和材料費用,，差額部分從施工費中扣減。

1

8,、發(fā)生施工質(zhì)量問題,，乙方除負責保修外，還要賠償甲方的經(jīng)濟損失,。

1

9,、甲方不按合同約定支付工程款，賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟損失,。

六,、爭議及其它

20、爭議解決的方式：合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,，雙方應及時協(xié)商解決,，協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院起訴,。

2

1,、本合同一式六份，甲方執(zhí)四份,，乙方執(zhí)二份,，本合同自雙方簽章之日起生效。

2

2,、未盡事宜,，雙方另行協(xié)商。

2

3,、附則：

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人(簽名)： 委托代理人(簽名)：

________年____月____日________年____月____日

電力施工合同范本

(三)

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《建筑安裝工程承包合同條例》，____區(qū)____鎮(zhèn)人民政府將銅川汽車博覽園基礎設施建設工程中，從xx集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配件城4號樓高壓分支箱之間的高壓電力線路工程項目委托給____市xx公司將該項目工程負責墊資并承包給____市和效電力建設工程有限責任公司x公司施工完成,，為保證該工程按期,、保質(zhì)完成，明確雙方職責,，經(jīng)協(xié)商,，雙方達成如下協(xié)議。

第一條 工程概況

一,、工程名稱：銅川基礎設施高壓電力線路工程

二,、工程內(nèi)容：從xx集團辦公大樓前至天駿重卡工程機械配件城4號樓高 壓分支箱之間的高壓電力線路的全部工程內(nèi)容

三、工程地點：銅川汽車博覽園

四,、工 期：共計90天：________年____月____日至________年____月____日(施工期間遇到停電,、下雨等不可抗力因素工期順延)

五、質(zhì)量標準：達到建筑工程質(zhì)量評定驗收標準及國家電力工程質(zhì)量驗評標

六,、工程施工費用總造價為：玖拾萬元整人民幣(900000.00 元 ),。

第二條 甲乙方與施工方駐工地代表

一、工程甲方代表 ： 負責施工全過程工程質(zhì)量檢查,。

二,、乙方項目負責人： 姜

三、施工方項目負責人：李

第三條 各方工作

一,、甲方工作：負責施工全過程工程質(zhì)量檢查,。

二、乙方工作：

1,、與乙方簽定工程施工合同和安全合同,，并接受甲乙方管理人員對所有施工工程的質(zhì)量檢查監(jiān)督。

2,、施工場地具備開工條件和完成時間要求：負責在開工前辦理好安全監(jiān)護,、安全交底等相關手續(xù)。

3,、負責組織____市和效電力建設工程有限責任公司x公司生技部,、審計部、財務部,、監(jiān)理部,、預決算中心、運行維護單位對工程進行竣工驗收,，對質(zhì)量不合格工程,，有權責令乙方返工，直至合格為止,。

4,、負責向施工方提供工程施工圖及施工變更單,，組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審，設計交底,。

三,、施工方工作：

1、按照國家電力工程質(zhì)量驗評標準,，擔負該項目工程施工任務。

2,、對甲方檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工程,，乙方要求施工方必須無條件返工，確保工程質(zhì)量達到合同約定的驗收標準,。

3,、已經(jīng)竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作,，保護期間發(fā)生損失的,，乙方應自費修復。

4,、做好施工現(xiàn)場地下管線及鄰近建筑物的保護工作,。

5、保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定,，交工前清理現(xiàn)場符合要求,，承擔違反有關規(guī)定的損失和罰款。

第四條 工程質(zhì)量等級

一,、工程質(zhì)量等級：按電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程執(zhí)行,。乙方如達不到約定條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，可要求乙方的施工方返工,，施工方應按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件,，因乙方原因達不到約定條件的,，由乙方承擔返工費用，工期不予順延,。返工后仍不能達到約定條件的,，乙方承擔違約責任。

二,、質(zhì)量評定部門：____市和效電力建設工程有限責任公司x公司生技部,、審計部、財務部,、監(jiān)理部,、預決算中心,、運行維護單位等相關部門。

第五條 驗收

甲方根據(jù)乙方的施工方申請,，組織____市和效電力建設工程有限責任公司x公司生技部,、財務部、審計部,、監(jiān)理部,、預決算中心、運行維護單位對施工項目進行驗收,。對不合格的工程甲方通知乙方處理,，乙方承擔因自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡荣M用,，處理合格后甲方重新組織人員驗收,，直至符合質(zhì)量要求。

第六條 工程預付款：本工程開工前不預付工程款,。

第七條 工程款支付

一,、工程款支付方式：支票

二、工程款支付和時間：工程為一次性包死價,，無保修金,，竣工后甲方一次性付給乙方。

第八條 因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成,，由____市仲裁委員會仲裁,。

第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式四份,，具有同等法律效力,，甲乙雙方各執(zhí)兩份，由雙方各自分送相關部門,。

甲方：

代表人：

簽訂日期：

乙方：

代表人：

簽訂日期：

電力施工合同范本

(四)

發(fā)包人：

承包人：

依照《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),，遵循平等,、自愿、公平和誠實信用的原則,，就本建設工程協(xié)商一致,，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行,。

一,、工程概況

1,、工程名稱：;

2、工程地點： ;

3,、工程范圍： ;(詳見施工圖紙內(nèi)容);

4,、承包方式：_。

5,、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內(nèi)容),。

二、合同工期及工期延誤

1,、開工日期：________年____月____日 ,，竣工日期________年____月____日 ，合同工期總天數(shù) 天(以實際進場施工之日算起);

2,、由于承包人的責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期____日,，承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之__的違約金,，算至驗收合格之日;

3、因以下原因造成工期延誤,，工期相應順延：

a發(fā)包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;

b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款,、進度款;

c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準等,，致使施工不能正常進行;

d設計變更或工程量增加;

e非承包人原因停水,、停電、停氣造成停工累計超過小時;

f不可抗力;

g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時,。

4,、承包人在以上情況發(fā)生后 ____日內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報告后____日內(nèi)予以確認,，逾期不予確認提出修改意見,，視為同意順延工期。

三,、質(zhì)量標準

工程質(zhì)量標準：合格,、按照《鋼結(jié)構施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收。

四,、合同價款

總計合同金額(大寫)(人民幣),，小寫。

五,、工程款結(jié)算及支付

1,、主鋼構進場之日起____日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;

2,、綱結(jié)構主體完工之日起____日內(nèi),，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;

3,、工程全部完工之日起____日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金,，發(fā)包人于________年內(nèi)返還承包人;

六,、施工準備

1、承包人在合同簽定后____日內(nèi)完成圖紙的設計和細化,，完成后由發(fā)包人提交給設計院,，承包人協(xié)同參與技術交底以便圖紙通過。

2,、發(fā)包人在施工前應負責做好三通一平工作,，提供基準測量點，提供施工用水,、電;

3,、發(fā)包人應辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù),，協(xié)調(diào)好周邊及有關部門關系;

4,、承包人于接到審查合格圖紙____日內(nèi)完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場

5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工,，并提供主要鋼材,，彩板的質(zhì)量保證書;

七、安全施工與檢查

1,、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,，采取必要的安全防護措施,，消除事故隱患;

2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,，;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工,，因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用;

3,、如發(fā)生安全事故,，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關部門要求處理,，由事故責任方承擔發(fā)生的費用;

4,、當發(fā)包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理,。

八,、工程竣工驗收及保修

1、承包人在工程竣工前____日內(nèi),，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收,，如發(fā)包人不能按期參加驗收,，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期,，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收,，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔;

2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議,，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的,，視為驗收合格;

3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日,，辦理工程移交,，從驗收之日起____日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管,，致使工程發(fā)生損失,，應由發(fā)包人承擔;

4、工程已基本竣工,，如遇某種材料或設備雙方均無法解決,，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工,，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);

5,、自工程竣工驗收合格之日起________年內(nèi)承包人對工程負責保修,，保修期限屆滿后,，承包人提供終身優(yōu)惠服務。

九,、現(xiàn)場代表

發(fā)包人現(xiàn)場代表_____,，承包人現(xiàn)場代表_ _，雙方代表的權利義務按本合同約定,，解決工程中所遇問題的協(xié)商,、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方,。

十,、違約責任

一方違約時，除前面條款另有約定外,，違約方支付違約金 萬元,。

十

一、爭議解決

雙方約定,，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時,，雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成,，任何一方應向 人民法院起訴,。

十

二,、附則

本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關規(guī)定議定附則條款,，作為本合同之附件,，與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份,，發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份,，具有同等法律效力。

組成本合同的文件包括：

1,、本合同

2,、標準、規(guī)范及有關技術文件

3,、圖紙

4,、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件

合同訂立時間：________年____月____日

合同訂立地點：____________________

本合同共_ 頁

發(fā)包人：_________ 承包人：

住所：__________ 住所：

法定代表人：_______ 法定代表人：

電話：__________ 電話：

傳真：__________ 傳真：

開戶銀行：________ 開戶銀行：

賬 號：_________ 賬 號：

編碼：________ 編碼：

電力施工合同范本

(五)

建設單位:(以下簡稱甲方)

承包單位：(以下簡稱乙方)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律,、法規(guī),，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上,，遵循平等,、自愿、公平及誠信的原則,，經(jīng)友好協(xié)商,，達成如下協(xié)議:

一、工程概況

1,、工程名稱：臨清豪翰商貿(mào)城一期10配電工程施工

2,、工程地點：新華與緯八路交匯處西北角

二、承包方式及范圍

承包方式：包設計,、包人工,、包該工程所有設備安裝材料、包機械,、包工期,、包質(zhì)量、包安全,、包檢驗,、包調(diào)試、包驗收合格備案和送電,、包售后維修。 承包范圍：

1、供電系統(tǒng)設計,。

2、所有安裝設備材料的采購,、運輸及保管;高壓分接箱,、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;

3,、供電系統(tǒng)施工:龍山過路150頂管100米;從101013南華線9號桿接線夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺630a箱變的所有設備材料的運輸,、安裝、檢驗及調(diào)試;掛表送電等,。其中臨清豪翰商貿(mào)城一期23樓北側(cè)1臺630a的箱變及電纜施工屬于改線工程,，乙方只負責電纜施工、接線,、調(diào)試送電,。

4、整理工程施工驗收資料

5,、協(xié)調(diào)與供電部門的關系,，辦理施工驗收手續(xù),。

三、工期

________年____月____日至20________年____月____日,。

四,、工程造價及付款方式

該工程實行包干價：總造價人民幣68萬元整(含稅)，大寫人民幣陸拾捌萬元整,。具體見乙方投標預算書,。

總造價為含設計,、人工,、工程所有設備安裝材料、機械,、工期,、質(zhì)量、安全,、檢驗,、調(diào)試、驗收合格備案和送電,、售后維修,、稅費(建安稅)等的綜合造價。

付款方式:

1,、合同簽訂后____日內(nèi),，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;

2,、乙方在該工程全部施工完畢經(jīng)驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發(fā)票);乙方收到該工程款后2小時內(nèi)必須給甲方成功送電,。

3,、剩余5%作為質(zhì)保金，從送電之日起兩年內(nèi)如果該工程無質(zhì)量問題或出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方能及時進行維修,，甲方將在送電之日起兩年后的____日內(nèi)將質(zhì)保金無息支付給乙方,。

五、箱變技術要求

1,、歐式景觀樣式,。設備配置根據(jù)圖紙配置，高壓部分具備高壓測量,、計量,、避雷功能(包括模擬屏在內(nèi))等設備，以達到驗收通過為準;

2,、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等,，所有柜體內(nèi)外必須要有標示牌;

3、每組箱變內(nèi)部低壓出線為6路400a2路250a,低壓柜體之間用母排連接;

4,、變壓器采用2臺11-630a-10.5(22.5%)0.4變壓器(產(chǎn)品是銅芯,，達馳牌);

5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板,，低壓柜體采用低壓ggd;(厚度要達到國家行業(yè)標準);

6,、母排要求銅母排，國家表準版銅排,，質(zhì)量標準參照國家標準規(guī)范要求;

7,、電氣開關等元器件品牌為正泰或質(zhì)量不低于該品牌