在人們越來越相信法律的社會中,，合同起到的作用越來越大，它可以保護民事法律關系。那么合同應該怎么制定才合適呢,？下面是小編幫大家整理的最新合同模板,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

模具加工合同糾紛案例篇一

甲方:

乙方:

(一下簡稱甲方)因產品生產需要,委托(以下簡稱乙方)制造耳機塑料模具5副,經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:

一:模具名稱,、數量及價格:(見附表)

二:模具要求:

1,、型芯材料d61,型腔材料d61.

2,、模具全部自動脫模.

3、模具首次交樣時間為________年____月____日前,交模時間為________年____月____日前,。.

4,、按國家相關的模具技術要求設計加工模具,注塑件無飛邊、毛刺.收縮等缺陷;

5,、模具壽命:100萬模次以上;

6,、模具分型面錯型不得有;

7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術備忘錄為標準.

三:制模依據:按甲方提供的實物樣件進行設計加工;

四:售后服務:

2,、由于甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改,乙方酌情收取成本費,不計勞務費.

五:乙方需要提供給甲方的資料:

1,、最終開模產品圖;

2、全部模具零件,，裝配圖;

3,、模具操作及保養(yǎng)說明書;

4、模具材料的質量保證書,。

六:付款方式:

1,、合同正式簽訂之后首付定金(預付款)為總額的40%,即4萬元整;

2、模具交貨驗收合格后再付總額的40%,即4萬元整;

3,、余款在模具交貨驗收合格后10天內付清.

七:違約責任:

1,、如乙方準時按質量完成模具加工,甲方應按時支付給乙方相應的模具款,如未按時支付(非人為因素除外)模具款,甲方每天應支付遲納金或延期模具總價的0.1%.

2,、乙方應按時按質地完成模具的加工及相關的修理,如乙方不能按時交模,則每延遲交模時間(含試模合格的時間)一天甲方將從應付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰，如果延遲交模時間超過1個月,甲方就不再接收此模具,并有權收回此模具之全部已付款,乙方同時須向甲方繳納相當于此模具制造價格1倍的違約金,并承擔甲方由此造成的一切損失,其它事項雙方協(xié)商解決或按民法典相關條款處理.

八:本協(xié)議一式兩份,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,甲,、乙雙方代表簽字、蓋章生效.

甲方:

代表:

日期:

乙方:

代表:

日期

模具加工合同糾紛案例篇二

甲方(訂作方):

公司地址:

電話:

傳真:

法定代表:

職務:

乙方(承攬方)：

公司地址：

電話傳真國內工廠：

電話:

傳真:

法定代表:

職務:

甲方委托乙方加工項目:塑膠模具3套

經雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條加工質量要求

制作的模具要能生產出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料),且生產制程運作無異常,塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上.乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的模具壽命時,甲方有權要求乙方重做模具或退款,或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補等處理,。

第二條模具材料及產品零件材料的提供辦法

模具材料由乙方包工包料,模具完成后,需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關檢驗,同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產使用性能.

第三條技術數據,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.甲方提供產品零件的2d圖紙和3d圖,乙方根據甲方的產品零件圖及要求提供模具報價,模具圖以及的相關技術說明等.

2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理時,，應當及時通知甲方,如拖延了交貨期,甲方有權要求乙方減少價款,。

3.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密,，應當嚴格遵守,，未經甲方許可不得留存技術數據或復制品等.

第四條驗收標準和方法

1.按照甲方規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方承攬并完成的項目,驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數據和有關質量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的模具，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內發(fā)生問題，除甲方使用,、保管不當等原因而造成質量問題的以外,，由乙方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。

第五條交貨的時間

1.交還模具期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交還模具,，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求’模具制造周期為28天(收到訂金開始計算)’.甲方將在給訂金同時簽訂合同,故以合同簽訂日期為準,，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1~2天).

第六條模具所有權,交貨地點,運輸辦法及費用負擔

2.如甲方繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產運作,模具將暫存到乙方公司,如甲方不再繼續(xù)委托乙方使用該模具進行生產,乙方還將負送返模具的責任.

第七條乙方的違約責任

一,、未按甲方圖紙規(guī)定的質量交付模具或完成工作，甲方同意利用的,，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應當負責修整或調換,，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收,，由此造成的損失由乙方賠償,。

二、實行代運送的模具,，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任,。

第八條糾紛的處理

委托合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自年月日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本(含附本’報價單’和‘零件2d圖’共n頁)一式二份，原件由甲方和乙方各執(zhí)一份.

甲方：

委托代表人：

蓋公司章:年月日

乙方：

法定代表人：

蓋公司章:年月日

模具加工合同糾紛案例篇三

購貨單位（甲方）：

地址：

法定代表人：

電話：

供貨單位（乙方）：

地址：

法定代表人：

電話：

為了增強甲乙雙方的責任感,，加強經濟核算,，提高經濟效益，確保雙方實現(xiàn)各自的經濟目的,，經甲乙雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

1,、模具的名稱：按照每次《模具外協(xié)加工單》標注的名稱；

2,、出產單位：商標：

3,、模具的技術標準（包括質量要求），按下列第（）項執(zhí)行：

（1）按國家標準執(zhí)行,；

（2）無國家標準而有部頒標準的,，按部頒標準執(zhí)行；

（3）無國家和部頒標準的,，按企業(yè)標準執(zhí)行,；

（4）沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的,，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件,、樣品或補充的技術要求（如模具外協(xié)加工單）執(zhí)行。

1,、交貨方法：乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,，費用由乙方自行負責。

2,、運輸方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,。

3、到貨地點和接貨單位（或接貨人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,。

4,、交貨期限：xx年月日以前將模具交付甲方

1、模具的價格：×××××元人民幣/套,；

2,、模具貨款的結算：模具交付甲方，待驗收合格后,，甲方在本月月底支付已方模具費,。

1、驗收時間：,；

2,、驗收手段：；

3,、驗收標準：,；

4、由誰負責驗收和試驗：,；

1,、乙方到期不能交貨，應向甲方償付總貨款的30％的違約金,。

2,、乙方所交模具品種、型號,、規(guī)格,、花色、質量不符合合同規(guī)定的,，如果甲方同意利用,，應當按質論價；如果甲方不能利用的,，應根據模具的具體情況,，由乙方負責包換或包修,，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用,。乙方不能修理或者不能調換的,，按不能交貨處理,。

3,、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定，必須返修或重新包裝的,，乙方應負責返修或重新包裝,，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償,。

4,、乙方逾期交貨的，向甲方償付逾期交貨的違約金,，并承擔甲方因此所受的損失費用,。

1、甲方中途退貨,，應向乙方償付退貨部分貨款30％的違約金,。

2、甲方逾期付款的,，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金,。

3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,，應當承擔由此造成的損失,。

4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,，或對乙方提出錯誤異議,，應承擔乙方因此所受的損失。

甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,，在取得有關主管機關證明以后，雙方另行協(xié)商履行期限,，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任,。

購貨單位（甲方）：（公章）供貨單位（乙方）（公章）

代表人：（簽字）代表人：（簽字）

簽約地址：簽約地址：

電話：電話：

二00年月日

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印

推薦度：

點擊下載文檔

搜索文檔

模具加工合同糾紛案例篇四

地址:______地址:______

電話:______電話:______

傳真:______傳真:______

聯(lián)系人:______聯(lián)系人______:

一,、經雙方友好協(xié)商,定作方委托承攬方加工生產____模具共______套,，模具及零件加工。雙方達成如下加工協(xié)議模具基本情況：

產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價(rmb元)

交貨條件

總價：(含17%增值稅)

二、以上各套模具使用材質：_____________________(以上模具用料由承攬方提供),。

三,、雙方的權利及責任：

定作方責任及權利如下：

1.定作方負責交付給承攬方本項目的研發(fā)進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測,。

2.定作方負責交付給承攬方執(zhí)行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,，并且負責技術方面的支持工作。

3.對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料,，定作方具有唯一的解釋權,，當發(fā)生歧義時，承攬方應征詢定作方意見,，由定作方確認,。

4.承攬方完成模具的設計和制造后，由定作方去承攬方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認,。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續(xù)生產所需的夾治具和模具,。

承攬方權利及責任如下：

1.承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，承攬方負責按照合同規(guī)定按時完成符合定作方設計要求的模具,。

2.承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試,、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認,。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)

3.模具由定作方認證合格后,，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的后續(xù)加工生產,，則由承攬方負責模具的修理和維護,，承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。

4.對給定作方生產的所有模具,，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方,。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準,。

四,、技術條款：

1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;

3.承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。

4.承攬方承諾使用所承制的'模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求：

日產能：_______k月產能：______k

5.承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次,。

6.未經定作方允許,嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任,。

五,、商務條款：

1.模具價格：

1.1經雙方協(xié)商后，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價,，并簽訂價格確認書,，作為本合同不可缺少的一部分,。

1.2模具合同總金額(含____%增值稅)rmb__

。

1.3模具價格總金額已包含如下費用,，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：

1.3.1承攬方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

1.3.2承攬方按合同規(guī)定進行模具設計,、試模所需的材料和設備及人工等費用;

1.3.3承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;

1.3.4承攬方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;

1.3.5承攬方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

1.4當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時,，如果模具修改較簡單,，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜,，對整個模具的結構影響很大,，則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用,。如果因為承攬方的原因,因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模,定作方不承擔任何責任,，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》,。

1.5由于承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用，承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償,。

2.開模進度：

2.1承攬方在收到定作方確認后的產品圖檔之后,，即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__天。

2.2由于定作方原因造成制模進度的延誤,，不計算在內,。

2.3如果承攬方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產,，承攬方應先用現(xiàn)有的模具安排生產,，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

3.付款方式:

乙方同意甲方按如下方式付款,。

3.1結算的方式：

;開17%增值稅發(fā)票,。

3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，定作方支付模具總金額的_____%,，剩余___%模具費分攤在首k產品內,，如果訂單數量不足k，定作方需補給承攬方未攤完的模具費,。

3.1.2自雙方合同簽訂后,，承攬方提供增值稅發(fā)票(模具總額的_0%),定作方在二十個工作日內支付。

4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認后,，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單,。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。

六,、產品品質保證

承攬方在完成模具后,，承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質(首件確認報告),。

定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

七,、模具所有權

1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權,，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權,。如在承攬方生產,由承攬方負責保管,未經定作方同意,承攬方不得將此模具提供給第三者生產,否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失,。

2.定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉出時,，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收,，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝,、防銹和包裝處理,，并發(fā)運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給定作方,。

3.模具轉移過程中,，如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因,，造成模具損壞,，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。

八,、模具維護

1.承攬方保證模具使用壽命萬次,并在此期間內由承攬方負責免費保養(yǎng)維修,如模具在使用壽命內不能使用,承攬方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用,。

2.承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊,，無論此種修改,、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節(jié)或證據,，定作方可以隨時間登記,，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方,。承攬方應主動定期完成此項任務,，無需定作方另行提出要求。

九,、知識產權

2.承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則定作方有權追究承攬方相應的責任;未經定作方書面許可,，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面,、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息,。

4.其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的“保密協(xié)議”執(zhí)行,。

十,、違約責任

1.如果承攬方方未能按五,、2.1中規(guī)定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔違約責任,。每延誤一天,，承攬方須付給定作方本合同總金額的%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額,。

2.如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署生產用原材料/零部件采購合同進行約定,。

3.如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求,，使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者定作方被迫因此取消此項目,，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發(fā)損失和備料損失,，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失,。

4.如承攬方因為不可抗拒力(包括戰(zhàn)爭,、火災、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,，定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發(fā)生后24小時內以)書面形式通知定作方,，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨,。若不可抗拒力持續(xù)2周以上，定作方有權取消本合同,。

5.其它未盡事宜：按《合同法》執(zhí)行,。

十一、糾紛解決

對于實施本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過友好協(xié)商解決,如在30天內協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區(qū)人民法院處理,。

十二,、本合同雙方須嚴格執(zhí)行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。

定作方:______承攬方:______

代表:______代表:______

模具加工合同糾紛案例篇五

模具基本情況:

產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價(rmb元)交貨條件

總價：(含17%增值稅)

以上各套模具使用材質：_____________________

(以上模具用料由賣方提供),。

一,、雙方的權利及責任：

買方責任及權利如下：

1.買方負責交付給賣方本項目的研發(fā)進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測,。

2.買方負責交付給賣方執(zhí)行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,，并且負責技術方面的支持工作。

3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料,，買方具有唯一的解釋權,，當發(fā)生歧義時，賣方應征詢買方意見,，由買方確認,。

4.賣方完成模具的設計和制造后,，由買方去賣方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續(xù)生產所需的夾治具和模具,。

賣方權利及責任如下：

負責按照合同規(guī)定按時完成符合買方設計要求的模具,。

地方)

3.模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存,。如買方同意賣方進行產品的后續(xù)加工生產,，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產,。

4.對給買方生產的所有模具,，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作,，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準,。

二、技術條款：

1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;

3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求

4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：

日產能：_______k月產能：______k

5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次,。

6.未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任,。

三,、商務條款：

1.模具價格：

1.1經雙方協(xié)商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價,，并簽訂價格確認書,，作為本合同不可缺少的一部分。

1.2模具合同總金額(含____%增值稅)rmb___,。

1.3模具價格總金額已包含如下費用,，賣方不得以以下原因向買方要求費用：

1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

1.3.2賣方按合同規(guī)定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;

1.3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;

1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用,。

1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時,，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,，則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜,，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價,，由買方承擔相應的模具修改費用,。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.

1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償,。

2.開模進度：

2.2由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內,。

2.3如果賣方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤,，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產,，賣方應先用現(xiàn)有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模,。

3.付款方式:

乙方同意甲方按如下方式付款,。

3.1單獨結算的方式：月結，開票后60天,，開17%增值稅發(fā)票.

3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),，買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50k產品內,，如果訂單數量不足50k,，買方需補給賣方未攤完的模具費。

3.1.2自雙方合同簽訂后,，賣方提供增值稅發(fā)票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付,。

4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單,。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同,。

四、產品品質保證

賣方在完成模具后,，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).

買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利,。

五、模具所有權

1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權,，均歸買方所有,，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.

2.買方付清模具款后,，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產,。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,，并發(fā)運至買方指定的地點,。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方。

3.模具轉移過程中,，如因賣方不當組裝,、防銹或包裝的原因，造成模具損壞,，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔,。

六、模具維護

1.賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責免費保養(yǎng)維修,如模具在使用壽命內不能使用,賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.

個月應將登記記錄復印一次給買方,。賣方應主動定期完成此項任務,，無需買方另行提出要求,。

六、知識產權

2.賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任;未經買方書面許可,，賣方不得在出版物,，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息,。

4.其它未盡保密事項,，依買方與賣方簽訂的“保密協(xié)議”執(zhí)行。

七,、違約責任

1.如果賣方方未能按2.1中規(guī)定的各階段的進度完成模具制作及送樣,，由賣方承擔違約責任。每延誤一天,，賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金,，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,，使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發(fā)損失和備料損失,，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。

4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰(zhàn)爭,、火災,、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責,。賣方應在不可抗拒力發(fā)生后24小時內以)書面形式通知買方,，并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2周以上,，買方有權取消本合同,。

5.其它未盡事宜：按《經濟合同法》執(zhí)行。

八,、糾紛解決

對于實施本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過友好協(xié)商解決,如在30天內協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理.

本合同雙方須嚴格執(zhí)行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同,。

買方:賣方:

代表:代表:

模具加工合同糾紛案例篇六

模具基本情況:

產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價(rmb元)交貨條件

總價：(含17%增值稅)

以上各套模具使用材質：_____________________

(以上模具用料由賣方提供)。

一,、雙方的權利及責任：

買方責任及權利如下：

1.買方負責交付給賣方本項目的研發(fā)進度要求及計劃,，并盡可能地提供項目的銷售預測。

2.買方負責交付給賣方執(zhí)行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,，并且負責技術方面的支持工作,。

3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發(fā)生歧義時,，賣方應征詢買方意見,，由買方確認。

4.賣方完成模具的設計和制造后,，由買方去賣方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認,。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續(xù)生產所需的夾治具和模具。

賣方權利及責任如下：

1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,，賣方負責按照合同規(guī)定按時完成符合買方設計要求的模具,。

2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品,。同時賣方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供買方確認,。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)

3.模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存,。如買方同意賣方進行產品的后續(xù)加工生產,，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產,。

4.對給買方生產的所有模具,，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作,，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準,。

二、技術條款：

1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;

3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求

4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：

日產能：_______k月產能：______k

5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次,。

6.未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任,。

三,、商務條款：

1.模具價格：

1.1經雙方協(xié)商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價,，并簽訂價格確認書,，作為本合同不可缺少的一部分。

1.2模具合同總金額(含____%增值稅)rmb___,。

1.3模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：

1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

1.3.2賣方按合同規(guī)定進行模具設計,、試模所需的材料和設備及人工等費用;

1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;

1.3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;

1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用,。

1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單,，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,，則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價,，由買方承擔相應的模具修改費用,。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.

1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償,。

2.開模進度：

2.2由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內,。

2.3如果賣方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤,，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現(xiàn)有的模具安排生產,，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模,。

3.付款方式:

乙方同意甲方按如下方式付款。

3.1單獨結算的方式：月結,，開票后60天,，開17%增值稅發(fā)票.

3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，買方支付模具總金額的_____%,，剩余___%模具費分攤在首50k產品內,，如果訂單數量不足50k，買方需補給賣方未攤完的模具費,。

3.1.2自雙方合同簽訂后,，賣方提供增值稅發(fā)票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。

4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后,，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單,。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。

四,、產品品質保證

賣方在完成模具后,，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).

買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

五,、模具所有權

1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權,，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權,。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.

2.買方付清模具款后,，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產,。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,，并發(fā)運至買方指定的地點,。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方,。

3.模具轉移過程中，如因賣方不當組裝,、防銹或包裝的原因,，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔,。

六,、模具維護

1.賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責免費保養(yǎng)維修,如模具在使用壽命內不能使用,賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.

個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務,，無需買方另行提出要求,。

六、知識產權

2.賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任;未經買方書面許可,，賣方不得在出版物,，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息,。

4.其它未盡保密事項,，依買方與賣方簽訂的“保密協(xié)議”執(zhí)行。

七,、違約責任

1.如果賣方方未能按2.1中規(guī)定的各階段的進度完成模具制作及送樣,，由賣方承擔違約責任。每延誤一天,，賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金,，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

2.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢,，賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用,。雙方可另行簽署生產用原材料/零部件采購合同進行約定。

3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,，使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發(fā)損失和備料損失,，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。

4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰(zhàn)爭,、火災,、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責,。賣方應在不可抗拒力發(fā)生后24小時內以)書面形式通知買方,，并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2周以上,，買方有權取消本合同。

5.其它未盡事宜：按《民法典》執(zhí)行。

八,、糾紛解決

對于實施本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過友好協(xié)商解決,如在30天內協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理.

本合同雙方須嚴格執(zhí)行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同,。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

_________年____月____日_________年____月____日

模具加工合同糾紛案例篇七

甲方：乙方：

(一下簡稱甲方)因產品生產需要，委托(以下簡稱乙方)制造耳機塑料模具5副,，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

一：模具名稱,、數量及價格：(見附表)

二：模具要求：

1、型芯材料d61,，型腔材料d61,。

2、模具全部自動脫模,。

3,、模具首次交樣時間為________年____月____日前，交模時間為________年____月____日前,。,。

4、按國家相關的模具技術要求設計加工模具,，注塑件無飛邊,、毛刺。收縮等缺陷;

5,、模具壽命：100萬模次以上;

6,、模具分型面錯型不得有;

7、其它要求按照甲乙雙方商議所做的技術備忘錄為標準,。

三：制模依據：按甲方提供的實物樣件進行設計加工;

四：售后服務：

2,、由于甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改，乙方酌情收取成本費,，不計勞務費,。

五：乙方需要提供給甲方的資料：

1、最終開模產品圖;

2,、全部模具零件,，裝配圖;

3、模具操作及保養(yǎng)說明書;

4,、模具材料的質量保證書,。

六：付款方式：

1、合同正式簽訂之后首付定金(預付款)為總額的40%,，即4萬元整;

2,、模具交貨驗收合格后再付總額的40%，即4萬元整;

3,、余款在模具交貨驗收合格后10天內付清,。

七：違約責任：

1,、如乙方準時按質量完成模具加工，甲方應按時支付給乙方相應的模具款,，如未按時支付(非人為因素除外)模具款,，甲方每天應支付遲納金或延期模具總價的0。1%,。

2,、乙方應按時按質地完成模具的加工及相關的修理，如乙方不能按時交模,，則每延遲交模時間(含試模合格的時間)一天甲方將從應付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰,，如果延遲交模時間超過1個月，甲方就不再接收此模具,，并有權收回此模具之全部已付款,，乙方同時須向甲方繳納相當于此模具制造價格1倍的違約金，并承擔甲方由此造成的一切損失,，其它事項雙方協(xié)商解決或按合同法相關條款處理,。

八：本協(xié)議一式兩份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，甲、乙雙方代表簽字,、蓋章生效,。

甲方：代表：____日期：

乙方：代表：____日期

模具加工合同糾紛案例篇八

定作方：承攬方：

二、定作方：產品要求：

1,、按圖紙要求(見附件),。

2、長1.4米送樣各10根鋁型材,。

三,、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在________年____月____日前完成,，并送樣到定作方處確認,。

四、模具所有權為定作方所有,，承攬方不得擅自把模具用

第三方的產品生產;在以后生產中,，由承攬方承擔模具的.維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。

五,、解決合同糾紛的方式：按國家合同法處理,。

甲方：乙方：

年月日：