生活當中,合同是出現(xiàn)頻率很高的,那么還是應(yīng)該要準備好一份勞動合同,。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應(yīng)該怎么制定呢,?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧,。
商品房裝修合同版篇一
承包方(簡稱乙方):_____________,。
_______區(qū)_______街_______單元_______室。
2,、未盡細節(jié)的之處,,由甲方提出方案,商量確定,、
材料由甲方提供,,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣、
甲方:(簽字)_________________,。
乙方:(簽字)_________________,。
聯(lián)系電話:_________________。
聯(lián)系電話:_________________,。
_________年_____月_____日,。
_________年_____月_____日,。
商品房裝修合同版篇二
甲方:乙方:
一、工程項目:
1,、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體,,內(nèi)外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平),以便鋪強化地板,。用大理石鋪好門坎石,。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊),、鋪磁磚,。
2、客廳鋪好磁磚,、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚,,外邊緣用水泥磚補齊后鋪好磁磚,墻體鋪磁磚到頂,,門框用磁磚匡邊,、用大理石鋪好門坎石。
3,、過道地面用磁磚匡邊,、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊)。
4,、兩個衛(wèi)生間,、廚房及陽臺放洗衣機處做好防水,鋪磁磚到頂,,地面鋪磁磚,,打一廚房操作臺。廚房陽臺邊用水泥磚先補齊,,再用磁磚匡邊,。廚房門留80厘米內(nèi)空外用水泥磚填補并用磁磚包門邊(磨圓邊)。
5,、所有未說到的門框(臥室除外),、窗戶均用磁磚匡邊,鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好,,陽角邊為碰角,。
6、未盡細節(jié)之處,,由甲方提出方案,,商量確定。
二,、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料,,其它材料乙方需提前通知甲方),,乙方負責施工。
三,、質(zhì)量標準:
施工質(zhì)量要符合安全要求,,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可,。
四,、施工期限:
20--年5月日至20--年6月日,如不能按期完成,,超出5天后每天將處罰金100圓,。
五、工程造價:
材料由甲方提供,,甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣,。
六、付款方式:
工程完工后,,經(jīng)甲方驗收,,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,三天內(nèi)一次將裝修人工費付清,。
七,、其它問題:
裝修項目的具體要求,由甲方提出,,乙方實施,。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。
八、本協(xié)議一式兩份,,甲乙方各執(zhí)一份,,具有相同效應(yīng)。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
年月日年月日,。
商品房裝修合同版篇三
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢,。為保證工程順利進行,,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,,以便共同遵守,。
2、居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米,。
3,、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5,、工程開工日期:______年______月______日
6,、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
工程價款(金額大寫)___________________元,,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》,。
1、材料款__________元,;
2,、人工費__________元;
3,、設(shè)計費__________元,;
4、施工清運費__________元,;
5、搬卸費__________元,;
6,、管理費__________元;
7,、其他費用(注明內(nèi)容)______________元,。
1、工程使用主要材料的品種,、規(guī)格,、名稱,經(jīng)雙方認可,。
2,、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
3,、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,,雙方應(yīng)確認,,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同,。
4,、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,;施工質(zhì)量由乙方負責,。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,,須在工程開工前通知乙方,,以便于工作銜接。
1,、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,,非經(jīng)甲方同意,,不得挪作他用。乙方如挪作他用,,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方,。
2、乙方提供的材料,、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,。如已使用,,對工程造成的損失均由乙方負責。
3,、甲方負責采購供應(yīng)的材料,、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,。如延期到達,施工期順延,,并按延誤工期處罰,。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,,由乙方負責保管,,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償,。
1,、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_____年_____月____日),,甲方即第二次付施工工費的40%,。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,,乙方有權(quán)停止施工,。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用,。
2,、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,,并由乙方負責開具施工變更令,,通知施工工地負責人。增減項目的價款,,當場結(jié)清,。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方,。
4、甲方在居室裝潢中,,如向銀行按揭,,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
1,、如果因乙方原因而延遲完工,,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止,。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元,。
2、由甲方自行挑選的材料,、設(shè)備,,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,,其返工費用由乙方承擔,工期不變,。
3,、在施工中,因工程質(zhì)量問題,、雙方意見不一而造成停工,,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,,盡快解決糾紛,,以繼續(xù)施工。
4,、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,,甲方須承擔全部施工費用,,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,,工期不變,。
5、施工中,,甲方未經(jīng)乙方同意,,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任,。
1,、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,,待工程全部結(jié)束后,,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù),。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,,甲方自負責任,。甲方自行搬進入住,視為驗收合格,。
3,、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,,另定日期,。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用,。
1,、甲方責任,。
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電,、氣線路圖,,或由甲方提供房屋平面圖及水、電,、氣線路圖,,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,、陳設(shè)物等,,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用,。
3)如確實需要拆,、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),,并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,,應(yīng)向鄰里打好招呼,。
2、乙方責任,。
1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書,。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,,負責合同履行,并按合同要求組織施工,,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負責施工現(xiàn)場的安全,,嚴防火災(zāi),、佩證上崗、文明施工,,并防止因施工造成的管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,。萬一發(fā)生,,必需盡快負責修復(fù)或賠償。
4)嚴格履行合同,,實行信譽工期,,如果因延遲完工,如脫料,、窩工或借故誘使甲方墊資,,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
合同生效后,,在合同履行期間,,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方,。因擅自解除合同,,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償,。
本合同履行期間,,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,,雙方應(yīng)協(xié)商解決,。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟,。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,,雙方必需嚴格遵守,。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議,。如需終止合同,,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,,并辦理終止合同手續(xù),。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,,須向另一方以書面形式提出,,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,,可視為本合同解除,。
1,、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效,。
2,、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3,、本合同(包括合同附件,、補充合同)一式份,甲乙雙方各執(zhí)份,。
甲方(業(yè)主):(簽章),。
乙方:(簽章)。
住所地址:企業(yè)地址:
郵政編碼:郵政編碼:
工作單位:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
簽約地址:簽約日期:
商品房裝修合同版篇四
設(shè)計單位(乙方):中山市西區(qū)xx裝飾,。
甲方有一套位于__________________的.商品房,,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修設(shè)計。
一,、設(shè)計名稱:室內(nèi)裝飾設(shè)計,。
二、施工地點:______________________________,。
三,、設(shè)計內(nèi)容:
1、設(shè)計房間內(nèi)裝飾方案(包括提供3張效果圖),;
2,、如果需要增加效果圖按每張300元計算;
3,、制作房間內(nèi)裝飾施工圖,;
4、按需要提供施工現(xiàn)場修改及調(diào)整圖紙,;
四,、設(shè)計造價費:按業(yè)主提供的圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方,設(shè)計費________________平方/元,,合計人民幣約:______________元;大寫:________________元正(設(shè)計費不含稅金,;)。
五,、付款方式:甲方確認合同后應(yīng)付設(shè)計費50%___________元,;確認效果圖后應(yīng)付設(shè)計費30%______________元;確認施工圖后應(yīng)付設(shè)計費20%_______________元);如果沒有交清費用甲方不能帶走設(shè)計效果圖與施工圖。
六,、設(shè)計期限:從甲方繳交設(shè)計定金之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設(shè)計方案,、設(shè)計費不到位及不可抗力的因素,,設(shè)計順延,。
七、另加:如果甲方將裝修交于乙方裝修,,所有的設(shè)計費用自動轉(zhuǎn)入施工費用,,不再收取設(shè)計費。
簽約代表:簽約代表:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
商品房裝修合同版篇五
甲方:,。
乙方:,。
為了加強企業(yè)間的合作關(guān)系,促進企業(yè)間的共同發(fā)展,,甲乙雙方本著誠實守信,、互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,,達成如下協(xié)議:
一,、乙方安排設(shè)計人員駐點甲方辦公場所,配合甲方接洽裝修客戶并繪制相關(guān)設(shè)計圖紙。
二,、乙方在經(jīng)營過程中保持獨立性,甲方如要乙方下屬人員配合工作,須征求乙方意見,乙方在遵循輕重緩急原則下安排人員配合甲方工作,。
三、甲乙雙方保證不向外界透露各自商業(yè)秘密,。
四,、乙方介紹裝修客戶給甲方,若交易達成,,甲方應(yīng)按裝修合同標的款的5%支付給乙方作為傭金,該傭金的支付進度和方式按照客戶交納裝修工程款的進度和方式,。
五、甲方如需乙方工作人員到除市區(qū)外的工地,須報銷乙方的來回車費,。
六,、乙方負責甲方客戶的接洽,設(shè)計和工地跟蹤服務(wù),甲方應(yīng)按裝修合同標的款的3%支付給乙方作為設(shè)計提成,該提成的支付進度和方式按照客戶交納裝修款的進度和方式。
七,、除正常裝修設(shè)計外,,零星圖紙的設(shè)計,甲乙雙方商量后確定,費用一次性支付。
八,、乙方不承擔辦公場所發(fā)生的租金水電網(wǎng)絡(luò)等費用,。
九、本合作協(xié)議有效期為年,,從協(xié)議簽訂之日起計算,。
十、本協(xié)議到期,,雙方不提異議,,協(xié)議繼續(xù)有效。
十一,、本協(xié)議雙方應(yīng)嚴格信守,。未盡事宜,,雙方另行協(xié)商補充,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同樣的法律效力,。
十二,、如執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,,協(xié)商不成,,由_市仲裁委員會裁決。裁決不成可向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V,。
十三,、合同的修改。
合同在履行過程中,。如果有一方認為需要修改,,需向另一方提出書面的修改建議和理由,雙方協(xié)商同意后才能修改,,并形成本合同的附件,。如果雙方未達成新的修改意見,則原有合同繼續(xù)有效,。
十四,、不可抗力。
1,、在合同的執(zhí)行過程中如果出現(xiàn)了戰(zhàn)爭,、水災(zāi)、火災(zāi),、地震等等不可抗力事故,,將影響合同的正常履行時,受不可抗力影響的一方應(yīng)盡快將不可抗力事故的情況通知對方,。并盡快將有關(guān)當局出具的證明文件提交另一方進行確認,。
2、雙方盡快根據(jù)此項不可抗力事故的影響協(xié)商本合同的進一步執(zhí)行問題,。
3,、因不可抗力造成的對履行合同的延誤或無法正常履行時,受不可抗力影響的一方不負法律責任,。
十五,、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本協(xié)議一式兩份,,甲,、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(公章)。
授權(quán)代表簽字:
乙方:(公章),。
授權(quán)代表簽字:
_______年____月____日,。
商品房裝修合同版篇六
甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修,。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設(shè)計(附相關(guān)圖紙及工程項目預(yù)算一份),。
室內(nèi)裝修及水電工程,。
________________________________。
本工程屬包工包料形式,。施工項目以預(yù)算表項目為準,,施工中如有漏報項目或增加項目,則按實際結(jié)算項目數(shù)量結(jié)算工程款,。
按圖紙及工程項目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約:______________元大寫:________________________元正(工程款不含稅金裝修工程款以最終結(jié)算數(shù)量計算,。)。
________年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元),。
從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成,。如因甲方改變設(shè)計方案、工程款不到位,、甲方材料供應(yīng)不及時或遇臺風,、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,,工期順延,。
保修為年,保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,,乙方需無償保修,。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”(如屬人為損壞或天然災(zāi)害問題,不在保修范圍之內(nèi)),。
(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料,、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案,,所造成的損失由乙方負責,。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準。
(2)甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水,、電源接口(水電費用由甲方負責,,施工用設(shè)備由乙方自行負責),清除影響乙方施工的障礙物,。并負責辦理施工所涉及的各種申請,、批件等手續(xù)(費用由甲方負責)。
(3)乙方需指定施工負責人,非經(jīng)甲方同意,,乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員,。并保證施工安全、及防火安全,,若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責,。
(4)如由于甲方所選購的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的,所造成的損失由甲方負責,。
(5)工程未經(jīng)雙方驗收確認,,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格,,乙方只對甲方履行保修責任,。
(6)附工程的驗收標準(水電、泥水,、木工,、批灰部份)。
甲方:______________________,。
乙方:________,。
簽約代表:________。
簽約代表:________,。
聯(lián)系電話:________,。
聯(lián)系電話:________。
簽約日期:________年________月________日
簽約日期:________年________月________日
商品房裝修合同版篇七
甲方:
乙方:
1,、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體,,內(nèi)外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平),以便鋪強化地板,。用大理石鋪好門坎石,。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚,。
2,、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚,,外邊緣用水泥磚補齊后鋪好磁磚,,墻體鋪磁磚到頂,門框用磁磚匡邊,、用大理石鋪好門坎石,。
3、過道地面用磁磚匡邊,、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊),。
4,、兩個衛(wèi)生間、廚房及陽臺放洗衣機處做好防水,,鋪磁磚到頂,,地面鋪磁磚,打一廚房操作臺,。廚房陽臺邊用水泥磚先補齊,,再用磁磚匡邊。廚房門留80厘米內(nèi)空外用水泥磚填補并用磁磚包門邊(磨圓邊),。
5,、所有未說到的門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊,,鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好,陽角邊為碰角,。
6,、未盡細節(jié)之處,由甲方提出方案,,商量確定,。
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料,其它材料乙方需提前通知甲方),,乙方負責施工,。
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準,,雙方認可,。
________年________月________日至________年________月________日,如不能按期完成,,超出5天后每天將處罰金100圓,。
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣,。
工程完工后,,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設(shè)計要求,,三天內(nèi)一次將裝修人工費付清,。
裝修項目的具體要求,由甲方提出,,乙方實施,。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效,。
甲方:
乙方:
簽字(蓋章):
簽字(蓋章):
________________年________月________日。
________年________月________日。
商品房裝修合同版篇八
地址:xx市zz區(qū)美湖路zz號,。
法定代表人:
被上訴人(原審原告):z女士,。
地址:xx市xx區(qū)xx街。
原審被告:xxa房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,。
地址:xx市xx區(qū)xx東路xx號,。
法定代表人:
1、撤銷原審判決之第一,、二項,,改判駁回被上訴人的全部訴訟請求;
2,、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用,。
上訴人xxv置業(yè)顧問有限公司、xxa房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件,,上訴人不服原審判決之第一,、二項,特提起上訴,,具體事實與理由如下:
首先,,上訴人委托合同項下義務(wù)為提供裝修咨詢服務(wù),而不是進行實際的裝修施工,。
其次,,上訴人已經(jīng)為許華提供了xx苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個類型的潛在客戶群,,分別制作了不同風格及多元功能的'裝修方案,,該選集并附有各方案項下之圖紙,可以說,,上訴人已經(jīng)充分,、有效、善意的履行了裝修咨詢義務(wù),。
最后,,至于裝修方案最終未能付諸實施,原因并不在上訴人或者同洲公司,,而在許華,,原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同,。
因此,,上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務(wù)。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)的事實予以認定,,系屬認定事實不清,。
前已述之,,上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù),那么,,根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的,,委托人應(yīng)當向其支付報酬……”及合同約定,上訴人就應(yīng)該依約足額相應(yīng)報酬,,事實上,,許華也付清了相應(yīng)的裝修咨詢報酬。因此,,委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務(wù)而終止,,客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決,,在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關(guān)系的情況下,,逕行根據(jù),合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同,。因解除合同給對方造成損失的,,除不可歸責于該當事人的事由以外,應(yīng)當賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求,,系屬適用法律錯誤。
總之,,上訴人認為,,原審認定事實、適用法律均有誤,。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務(wù)而終止,,上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據(jù),無需向許華退還任何款項,。請貴院支持上訴人的全部上訴請求,。
此致
xx市中級人民法院。
上訴人:xx置業(yè)顧問有限公司,。
(蓋章),。
日期:20年月日
商品房裝修合同版篇九
甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修,。該工程實行包工包料形式,。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設(shè)計。
一,、工程名稱:室內(nèi)裝修及水電工程,。
二、施工地點:________________________________,。
三,、工程內(nèi)容及工程量:本工程屬包工包料形式,。施工項目以預(yù)算表項目為準,施工中如有漏報項目或增加項目,,則按實際結(jié)算項目數(shù)量結(jié)算工程款,。
五、付款方式:甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方總工程款的30%___________元,,_______年_____月____日支付總工程款的20%______________元,,________年_____月_____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____支付總工程款的10%______________元)。
六,、施工期限:從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成,。如因甲方改變設(shè)計方案、工程款不到位,、甲方材料供應(yīng)不及時或遇臺風,、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素,,工期順延,。
七、保修期:保修為年,,保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞,,乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”,。
九,、本合同一式兩份,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,。由雙方簽字后生效,全部工程結(jié)算后自行終止,。
商品房裝修合同版篇十
根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》,、《中華人民共和國價格法》,、《北京市保護消費合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,,為保護雙方的合法權(quán)益,,結(jié)合本工程的具體情況,甲,、乙雙方在平等,、友好、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議,,共同遵守,。
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
身份證:聯(lián)絡(luò)方式:
家庭住址:
1.裝潢施工地點:
2.住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米,。
3.承包方式:
4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,,墻體改造,墻體拆除,,墻面及地面拆除,,地磚、瓷磚鋪貼,,吊頂安裝,,門窗拆除,包水管,,頂面,、墻面涂料,廚具,、潔具,、燈具安裝,隔斷制作,,搬運工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程,。
5.總價款:____元,乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元,,抵工程款______元整,,剩余工程款____元。大寫在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,,對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負責。乙方全面承擔聯(lián)絡(luò)甲方,,提供材料需求,,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責。如在施工過程中,,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,,甲方只針對乙方提出賠償。
6.乙方在裝修過程中,,需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理,。
7.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,,可以要求乙方無條件更換,。
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備,、工具由乙方提供,。
2.甲方負責采購供應(yīng)的`材料,,應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù),。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,,乙方應(yīng)及時向甲方提出,,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,,責任由甲方承擔,。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,,由乙方負責保管并組織施工,,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償,。
3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作,。
4.為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購,,以便甲方于周末采購材料,。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,,造成的工期延誤由甲方承擔責任,。乙方同時必須提供大致精確的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導(dǎo)致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,,或者由乙方負責運輸退回供應(yīng)商,。
5.甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用,。如乙方違反此規(guī)定,,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方,。
1.本工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》,、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準,。
2.甲方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,,工期順延,。
3.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,,其返工費和材料損失由乙方承擔。
4.在施工過程中,,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目,,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進行該項目的施工,。
5.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝,,甲方應(yīng)事先安排時間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,,并避免造成整體工期的延誤,。
6.工程驗收-甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),。
7.工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗收,,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收,并書面辦理驗收確認手續(xù),。如果甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收,,須及時通知乙方,另定驗收日期,。如通過竣工驗收,,甲方應(yīng)承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用,。
8.工程保修期一年,,從竣工驗收確認之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題,,乙方無條件地進行維修,,并承擔相應(yīng)材料費用。
1.甲方提供的施工要求及與乙方協(xié)商,,且施工場地應(yīng)符合防火,、防事故的要求,主要包括電氣線路,、煤氣管道、自來水和其它管道暢通,、合格,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水,、停電,、物品毀壞等事故發(fā)生,。如遇上述情況發(fā)生,乙方負責修復(fù)和賠償,。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),,拆、改承重墻,,加大樓面荷載,,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認后施工,。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,,產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方負責,。
1.工程款付款方式:經(jīng)雙方認可,工程款付款時間表如下:
協(xié)議簽訂完畢,,水電改造完成并驗收合格后,,甲方支付乙方____元整。
所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后,,甲方支付乙方____元整,。
所有工程竣工,驗收合格之后,,甲方支付乙方____元整,。
剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個月內(nèi)支付,。
合計______元整,。
1.甲方工作:
甲方應(yīng)在開工當天,向乙方進行現(xiàn)場交底,。向乙方提供施工需用的水,、電等必備條件,并說明使用注意事項,。
做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作,。
2.乙方工作:
參加甲方召集的現(xiàn)場交底。
全權(quán)負責協(xié)議履行,。按要求組織施工,,保質(zhì)、保量,、按期完成施工任務(wù),。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意,。
1.甲方未按協(xié)議約定時間付款的,,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,,至逾期____天后,,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,,由此發(fā)生的損失或事故,,由乙方負責并承擔責任。
4.工程未辦理驗收,、結(jié)算手續(xù),,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責,。
5.工程關(guān)鍵節(jié)點未辦理驗收,,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,,由乙方負責,。
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)盡量協(xié)商,?;蛉魠f(xié)商不成時,可以按照本協(xié)議約定向:
____區(qū)仲裁委員會申請仲裁;,。
____人民法院提起訴訟,。
1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款,。
2.施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),,訂立終止協(xié)議協(xié)議,,解除本協(xié)議。
3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,,而無需獲得乙方的認可。
1.工程開工前,,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管,。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖____套,,由乙方當場負責安裝交付使用,。
2.本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包,。
3.本協(xié)議一式____份,,甲、乙雙方各執(zhí)一份,,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,,具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________,。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________,。
商品房裝修合同版篇十一
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢,。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,,特簽訂本合同,,以便共同遵守。
2,、居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),,總計施工面積____________平方米。
3,、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖,。
5、工程開工日期:______年______月______日
6,、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天,。
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》,。
1,、材料款__________元;2,、人工費__________元,;
3、設(shè)計費__________元,;4,、施工清運費__________元;
5,、搬卸費__________元,;6,、管理費__________元;
7,、其他費用(注明內(nèi)容)______________元,。
1、工程使用主要材料的品種,、規(guī)格,、名稱,經(jīng)雙方認可,。
2,、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
3,、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,,雙方應(yīng)確認,,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同,。
4,、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,;施工質(zhì)量由乙方負責。
5,、甲方如自聘工程監(jiān)理,,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接,。
1,、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價,。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用,。乙方如挪作他用,,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2,、乙方提供的材料,、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,,應(yīng)禁止使用,。如已使用,,對工程造成的損失均由乙方負責。
3,、甲方負責采購供應(yīng)的材料,、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,,施工期順延,,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方,。材料經(jīng)乙方驗收后,,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,,由乙方負責賠償,。
1、合同一經(jīng)簽訂,,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),,甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算,。(注:施工工費包括人工費),。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工,。驗收合格未結(jié)清工程價款時,,不得交付使用。
2,、工程施工中如有項目增減或需要變動,,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,,通知施工工地負責人,。增減項目的價款,當場結(jié)清,。
3,、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方,。
4,、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方,。
1,、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,,直至工費扣完為止,。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,,以裝潢工程價款中人工費的`1%作為誤工費支付給乙方元,。
2、由甲方自行挑選的材料,、設(shè)備,,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,,其返工費用由乙方承擔,工期不變,。
3,、在施工中,因工程質(zhì)量問題,、雙方意見不一而造成停工,,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào),、處理,,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工,。
4,、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,,均需簽證,,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,,由乙方承擔責任,,工期不變。
5,、施工中,,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,,甲方自負責任,。
1、工程質(zhì)量驗收,,除隱蔽工程需分段驗收外,,待工程全部結(jié)束后,,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù),。
2,、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,,如有問題,甲方自負責任,。甲方自行搬進入住,,視為驗收合格。
3,、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,,另定日期,。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用,。
1,、甲方責任。
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水,、電,、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水,、電,、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底,。
2)二次裝飾工程,,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用,。
3)如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備,、管線,,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關(guān)費用,。施工中如需臨時使用公用部位,,應(yīng)向鄰里打好招呼,。
2、乙方責任,。
1)應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書,。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,,負責合同履行,并按合同要求組織施工,,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù),。
3)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災(zāi),、佩證上崗,、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞,、滲漏水,、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,。萬一發(fā)生,,必需盡快負責修復(fù)或賠償。
4)嚴格履行合同,,實行信譽工期,,如果因延遲完工,如脫料,、窩工或借故誘使甲方墊資,,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,,為12個月。
合同生效后,,在合同履行期間,,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方,。因擅自解除合同,,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償,。
本合同履行期間,,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決,。當事人不愿通過協(xié)商解決,,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟,。
1,、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守,。任何一方需變更合同的內(nèi)容,,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,,提出終止合同的一方要以書面形式提出,,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù),。
2,、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),,訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除,。
1,、本合同和合同附件向雙方蓋章,,簽字后生效,。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力,。
3,、本合同(包括合同附件、補充合同)一式份,,甲乙雙方各執(zhí)份,。
甲方(業(yè)主):(簽章)。
______年______月______日,。
乙方:(簽章),。
______年______月______日。
商品房裝修合同版篇十二
辦公處所:______,。
簽約代表人:______,。
身份證號碼:______。
承包方(乙方):______(以下簡稱乙方)營業(yè)執(zhí)照號:______,。
辦公處所:______,。
簽約代表人:______。
身份證號碼:______,。
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,,結(jié)合廠房裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,,就發(fā)包人的廠房裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,,達成如下協(xié)議:
(一)工程地點:_____________________________________。
(二)工程內(nèi)容及做法(廠房裝飾裝修工程施工項目預(yù)算表),。
(三)工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式,。
1、承包人包工,、包料,;
3、承包人包工,、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),。
(四)工程期限_______,開工日期_______年____月____日,,竣工日期______年____月____日,。
(五)合同價款:本合同工程造價為(大寫):_______________________元,小寫:______________元(廠房裝飾裝修工程報價單),。
若本工程實行工程監(jiān)理,,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名,、單位,、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(二)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,,圖紙一式二份,,發(fā)包人、承包人各一份(詳見工業(yè)廠房裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),,設(shè)計費(大寫)____________元,,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
(一)開工前________天,,為承包人入場施工創(chuàng)造條件,,以不影響施工為原則;
(二)提供施工期間的水源,、電源,;
(三)負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
(五)施工期間發(fā)包人仍需部分使用該廠房的,,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作,;
(六)參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收,。
(二)嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,,不得擾民及污染環(huán)境;
(三)保護好原廠房內(nèi)的陳設(shè),,保證廠房內(nèi)上,、下水管道的暢通;
(四)保證施工現(xiàn)場的整潔,,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場,。
(一)工程使用主要材料的品種、規(guī)格,、名稱,、經(jīng)雙方認可。
(二)工程驗收標準,,雙方同意參照《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》的規(guī)定,。
(三)施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,,雙方應(yīng)確認,,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同,。
(四)凡由甲方自行采購的'材料,、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,;施工質(zhì)量由乙方負責,。
(一)合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費的__%;當工期進度過半(__年__月__日),,甲方即第二次付施工工費的__%,。剩余__%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算,。(注:施工工費包括人工費)甲方付清工程價款,,詳見本合同附件《廠房裝潢工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,,詳見本合同附件《廠房裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,,乙方有權(quán)停止施工,。驗收合格未結(jié)清工程價款時,,不得交付使用。
(二)工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件《廠房裝潢工程工程項目變更表》,,雙方應(yīng)簽訂補充合同,,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,,當場結(jié)清。
(三)甲方未按合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,,每逾期一天按未付工程價款額的______%支付給乙方,。
(四)甲方在廠房裝潢中,如向銀行按揭,,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方,。
(一)如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的__%作為違約金罰款支付給甲方,,直至工費扣完為止,。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,,以裝潢工程價款中人工費的___%作為誤工費支付給乙方___元,。
(二)由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,,其返工費用由乙方承擔,,工期不變。
(三)在施工中,,因工程質(zhì)量問題,、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào),、處理,盡快解決糾紛,,以繼續(xù)施工,。
(四)施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,,均需簽證,,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,,由乙方承擔責任,,工期不變。
(五)施工中,,甲方未經(jīng)乙方同意,,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,,甲方自負責任。
(一)工程質(zhì)量驗收,,詳見本合同附件《廠房裝潢工程質(zhì)量驗收表》,,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,,乙方組織甲方進行竣工驗收,。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
(二)乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,,甲方應(yīng)在七天內(nèi)前來驗收,,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,,甲方自負責任,。甲方自行搬進入住,視為驗收合格,。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,,應(yīng)及時通知乙方,另定日期,。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
1,、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水,、電、氣線路圖,,或由甲方提供房屋平面圖及水,、電、氣線路圖,,并向乙方進行現(xiàn)場交底,。
2、二次裝飾工程,,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,、陳設(shè)物等,,須采取必要的保護措施,,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用,。
3、如確實需要拆,、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備,、管線,,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關(guān)費用,。施工中如需臨時使用公用部位,,應(yīng)向鄰里打好招呼。
1,、應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,、會員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機構(gòu),,也須有上級公司出具的證明,;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2,、指派(姓名)____________為乙方工地代表,,負責合同履行,并按合同要求組織施工,,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù),。
3、負責施工現(xiàn)場的安全,,嚴防火災(zāi),、佩證上崗、文明施工,,并防止施工造成的管道堵塞,、滲漏水、停電,、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復(fù)或賠償,。
4,、嚴格履行合同,實行信譽工期,,如果因延遲完工,,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,,舉查后均按違約處,。
5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,,為12個月。
合同生效后,,在合同履行期間,,一方擅自解除合同方,,應(yīng)按合同總金額____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,,使對方造成的實際損失超過違約金的,,應(yīng)進行補償。
(一)本合同履行期間,,雙方如發(fā)生爭議,,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決,。
(二)當事人不愿通過協(xié)商,、調(diào)解解決,或協(xié)商,、調(diào)解解決不成時,,可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟(勾選)。
(一)合同經(jīng)雙方簽字生效后,,雙方必需嚴格遵守,。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議,。如需終止合同,,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的___%交付違約金,,并辦理終止合同手續(xù),。
(二)施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),,訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除,。
(一)本合同和合同附件向雙方蓋章,,簽字后生效。
(二)補充合同與本合同具有同等的法律效力,。
(三)本合同(包括合同附件,、補充合同)一式___份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份,。
發(fā)包方(甲方):______________________,。
簽約代表人(簽章):__________________。
______年______月______日,。
承包方(乙方):_____________________,。
簽約代表人(簽章):_________________。