建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計,、施工等多個方面,,通過采用書面形式簽訂合同,,可以規(guī)范工程建設(shè)行為,確保工程質(zhì)量和進度達到預(yù)期目標(biāo)。以下是小編為大家整理的關(guān)于新建設(shè)工程施工合同的內(nèi)容,,供大家參考,,希望能夠給大家?guī)斫梃b或幫助。
新建設(shè)工程施工合同 1
發(fā)包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
根據(jù)《民法典》,、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定,,遵循平等、自愿,、公平和誠實信用的原則,,雙方就工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:
一,、工程概況
1.工程名稱:___________________________,。
2.工程地點:___________________________。
3.工程立項批準(zhǔn)文號:__________________,。
4.資金來源:___________________________,。
5.工程內(nèi)容:___________________________。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1),。
6.工程承包范圍:
_____________________________________________,。
二、合同工期
計劃開工日期:______年____月_____日,。
計劃竣工日期:______年____月_____日,。
工期總?cè)諝v天數(shù):_________天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn),。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量符合___________________________標(biāo)準(zhǔn),。
四,、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:
人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
(2)材料和工程設(shè)備暫估價金額:
人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
(3)專業(yè)工程暫估價金額:
人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
(4)暫列金額:
人民幣(大寫__________________)(¥_________元);
2.合同價格形式:__________________。
五,、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理:__________________,。
六,、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件:
(1)中標(biāo)通知書(如果有);
(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
(6)圖紙;
(7)已標(biāo)價工程量清單或預(yù)算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分,。
上述各項合同文件包括合同當(dāng)事人就該項合同文件所作出的補充和修改,,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn),。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章,。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù),、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款,。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質(zhì)量和安全,,不進行轉(zhuǎn)包及違法分包,,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的,,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議,。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同,。
九,、簽訂時間
本合同于_________年_________月_________日簽訂。
十,、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂,。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜,,合同當(dāng)事人另行簽訂補充協(xié)議,,補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二,、合同生效
本合同自_________生效,。
十三、合同份數(shù)
本合同一式_________份,,均具有同等法律效力,,發(fā)包人執(zhí)_________份,承包人執(zhí)_________份,。
發(fā)包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)
組織機構(gòu)代碼:________________組織機構(gòu)代碼:________________
地址:_______________________地址:_______________________
郵政編碼:____________________郵政編碼:____________________
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
委托代理人:__________________委托代理人:__________________
電話:_______________________電話:_______________________
傳真:_______________________傳真:_______________________
電子信箱:____________________電子信箱:____________________
開戶銀行:____________________開戶銀行:____________________
賬號:_______________________賬號:_______________________
新建設(shè)工程施工合同 2
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律,、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利,、義務(wù),,經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2,、工程地點:__________________.
3,、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款,、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算,,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板),。
1,、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,,對其進行費用的核定,。
3、工程量的確認,,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標(biāo)準(zhǔn)的按單價_安裝組數(shù)進行費用結(jié)算,。
4,、費用支付,施工結(jié)束后,,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用,。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場,。
2,、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3,、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上,。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,,保證施工現(xiàn)場零事故,。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,,如現(xiàn)場發(fā)生破損,,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,,保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育,。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔(dān),。
第六條 獎懲責(zé)任
1,、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算。
2,、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,,如協(xié)商無法解決,,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
最新建設(shè)工程施工合同 3
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結(jié)合本合同項下工程的具體情況,,雙方經(jīng)協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點:本市橋口區(qū)太平洋
1.3承包范圍:舊房拆除,,新房重建
1.4承包方式:包工包料
1.5建設(shè)工期:本工程自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工
1.6工程質(zhì)量:參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求
1.7合同價款(人民幣大寫):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實際面積結(jié)算)
第2條 甲方工作
2.1開工前10天,,向乙方進行現(xiàn)場交底,,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物,;向乙方提供施工所需的水,,電,氣及電訊等設(shè)備,,并說明使用注意事項,;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續(xù),。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表,,負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量,,進度進行檢查,。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi),消防,,垃圾處理等工作,,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底,,擬定施工方案和進度計劃[附件一],,交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表,,負責(zé)合同履行,。按要求組織施工,保質(zhì),,保量,,按期完成施工任務(wù),,解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,,安全操作規(guī)程,,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定,;嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工,,做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收,,編制工程結(jié)算,。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物,,設(shè)備管線,,古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系,。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護,。
第4條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用,。
4.2因甲方未按約定完成工作,,影響工期,,工期順延,。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,,影響工期,,工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電,,停水,,停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),,工期相應(yīng)順延,。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,,《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn),。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用,。
5.3甲,,乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,,乙方可自行驗收,,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時,,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗,。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,,由此造成停工,,工期順延;若復(fù)驗不合格,,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),,但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,,其返工費用由乙方承擔(dān),,工期不順延。
5.5工程竣工后,,乙方應(yīng)通知甲方驗收,,甲方自接到驗收通知10日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收,,移交手續(xù),。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,,另定驗收日期,。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用,。
第6條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1本合同生效后,,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結(jié)算后二個月內(nèi)根據(jù)實際情形結(jié)算,。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設(shè)場所后3日內(nèi),,甲方支付總計工程款的30%,計人民幣×元,;
第一層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,,計人民幣×元;
第二層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,,計人民幣×元,;
第三層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元,;
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,,計人民幣×元,;
全部工程完成甲方試用二個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結(jié)算,。
6.2工程竣工驗收后,,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢,。
第7條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程乙方負責(zé)采購供應(yīng)的材料[附件二],,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,。
7.2凡由乙方采購的材料,,設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,,應(yīng)禁止使用,。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé),。
第8條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》,,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,,《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的`法規(guī),規(guī)范,。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,,消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失,。
第9條 獎勵和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工,,窩工所造成的損失,。每停工或窩工一天,,甲方支付乙方100元,。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,,每逾期一天,,乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具,,陳設(shè)和工程成品,,如造成損失,應(yīng)照價賠償,。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,,雙方發(fā)生爭議時,,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解,。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,,調(diào)解解決或者協(xié)商,調(diào)解不成時,,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判,。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,。
11.2本合同履行完成后自動終止,。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
最新建設(shè)工程施工合同 4
委托方(甲方):_____________身份證號:_________________________________
承接方(乙方):_____________身份證號:_________________________________
工程項目:_____________________________________________________________。
甲,、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守,。
第一條:工程概況
1,、工程地址:__________________________________________。
2,、施工內(nèi)容:___________________________________________,。
3、委托方式:___________________________________________,。
5,、工程開工日期:______年_____月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)________________元
第三條:保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,,為____個月,。
第四條:違約責(zé)任
1、合同生效后,,在合同履行期間,,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方,。因擅自解除合同,,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償,。
2,、在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務(wù),如有違約應(yīng)按合同總金額_____%支付違約金,。
第五條:爭議解決
1,、本合同履行期間,,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,,雙方應(yīng)協(xié)商解決,。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,、調(diào)解解決,,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,,可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟,。
第六條:合同生效
1、本合同雙方蓋章,,簽字后生效,。
2、本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份,。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
_____________年__________月_________日
最新建設(shè)工程施工合同 5
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商,,就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,,共同遵照執(zhí)行,。
一、工程項目
1,、工程名稱:
2,、工程地點:
3、承包范圍:
4,、承包方式:
5,、合同價款:合同總價每公里萬。單位造價每平方米元(竣工后以實際丈量面積為準(zhǔn)進行結(jié)算),。
二,、技術(shù)要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面,,寬米,。
2、天然級配砂礫石墊層,,厚度cm天然級配砂礫石,,寬度6M,。
3,、cm厚灰土墊層。
三,、施工及質(zhì)量要求
1,、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上,,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,,并清除地表雜草,,然后用壓路機壓實。
2,、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量,,墊層必須夯實,否則返工,。
四,、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)
發(fā)包人委派的業(yè)主代表:
姓名:職務(wù),;
職權(quán):對施工階段質(zhì)量,、進度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關(guān)工作,。
2,、發(fā)包人主要工作:
負責(zé)場地三通一平;
3,、承包人的權(quán)利和義務(wù)
項目負責(zé)人姓名:
項目負責(zé)人代表承包人就此工程項目全權(quán)對發(fā)包人負責(zé),。
4、承包人主要工作:
負責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作,。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實施安全防護措施,,承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備,、材料的照管工作,。做好現(xiàn)場施工記錄,配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進行質(zhì)量檢查:
五,、工程價款的支付
本合同簽訂之日付%,,工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項,。工程質(zhì)量保證金為總造價的%,,質(zhì)保期一年,質(zhì)保期自竣工驗收之日計算,,期滿后一次性支付質(zhì)保金,。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,,精心組織,、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止,,直至罰款和解除合同,。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任,、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償,。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發(fā)包單位組織竣驗收,。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關(guān)單位進行驗收,,并在驗收后2天內(nèi)給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改,,并承擔(dān)自身原因造成的整改費用,。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份,,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
發(fā)包人:(簽章)
承包人:(簽章)
______年______月______日
最新建設(shè)工程施工合同 6
發(fā)包人(全稱) (簡稱甲方)
承包人(全稱) (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī),遵循平等,、自愿,、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,,訂立本合同,。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
資金來源:
二,、工程承包范圍
承包范圍:
三,、合同工期
開工日期:______年______月______日
竣工日期:______年______月______日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
五,、合同價款
金額(大寫):(人民幣):萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1,、本合同協(xié)議書
2,、本合同專用條款
3、明確雙方權(quán)利,、義務(wù)的紀(jì)要,、協(xié)議
4、本合同通用條款
5,、投標(biāo)書,、招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書
6、施工圖紙
7、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件,、技術(shù)要求,。
8,、工程預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分,。
七,、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八,、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工,、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九,、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項,。
十、合同生效
合同訂立時間:______年______月______日
合同訂立地點:
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效,。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼: