現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同,，合同協(xié)調(diào)著人與人,，人與事之間的關(guān)系,。擬定合同的注意事項有許多,，你確定會寫嗎,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧,。

裝修承攬合同篇一

甲方擬裝修房屋一座,，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責(zé)承攬全部裝修工程,，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同,。

一,、雙方權(quán)利義務(wù)

1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育,，嚴(yán)格管理,，遵守安全操作，安全施工,，為施工人員配備安全帽,、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具,。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責(zé)全部責(zé)任,，與甲方無關(guān)。

2,、甲方負責(zé)提供磚,、水泥、沙子,、水源,、電源、內(nèi)外墻磚,、鐵絲,、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度,，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料,。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻,，內(nèi)外墻面積貼瓷磚,，過道磚、衛(wèi)生間貼磚,、地板磚,、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè)，連同搭建所需全部腳手架,。

4,、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果,。當(dāng)事人明確,，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5,、施工機械以及模板,、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理,。

6,、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān),。

二,、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè),，到20xx年5月31日止,，工期為92天。在約定的工期內(nèi),，施工時間,、施工進程由乙方自定,。

2,、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理,。

3,、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時,，有權(quán)要求乙方停工或整改,。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,，乙方必須及時進行免費維修。

三,、付款方式

1,、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元,。

2,、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付。

3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%,?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。

四,、違約責(zé)任

1,、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理,、重作;造成損失的,，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元,，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2,、乙方若無視甲方的合理要求,，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約,，甲方有權(quán)解除本合同,，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。

3,、在乙方無違約行為的情況下,，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金

五,、爭議解決辦法

1,、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商,。

2,、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決,。

六,、附則

1、本合同一式兩份,，甲,、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。

2,、本合同自簽訂之日起生效,。

3、以上合同,，雙方必須共同遵守,。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協(xié)議

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

裝修承攬合同篇二

甲方：

乙方：

鑒于甲方系發(fā)包方,，乙方系承攬方,， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲,、乙雙方本著平等自愿,，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面,，特此訂立如下協(xié)議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________,。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________,。

工程項目：____________________________________,。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________,。

2.本合同簽訂后,，甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費),，乙方才進場施工,。

3.施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。

三,、承攬方式：

乙方負責(zé)施工,，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四,、材料提供：

關(guān)于材料供應(yīng),，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。

a.本工程所需材料由甲方提供,，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當(dāng)即時檢驗,，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,，甲方應(yīng)即時更換,，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān)，如延誤工程進展,，施工期限相應(yīng)順延,。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),，并接受甲方檢驗,。

四,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),。房屋交付給甲方,，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗,，如在該期限內(nèi),，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格,。

五,、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進展,，其施工期限相應(yīng)的順延,。

六、違約責(zé)任

1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,，除順延工期外,，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元,，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延,。

2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方,。

3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責(zé),并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

七,、其他約定：

1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙,，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,，應(yīng)當(dāng)賠償損失,。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加,，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用,，如給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)對乙方進行賠償,。

3.乙方在施工期間,，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,，如妨礙延誤工程進展,，其施工期限相應(yīng)順延,，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失,。

4.乙方房屋裝修完成后,，應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋,。

5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同,，給乙方造成損失的,，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

八,、本合同未盡事宜,，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力,。

九,、本協(xié)議一式兩份，甲,、乙方各執(zhí)一份,，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效,。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

裝修承攬合同篇三

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲,、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等,、互利,、互惠、友好,、自愿的原則,，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,，就裝修承攬合同達成以下約定,，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1,、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作,，交由乙方完成,，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容,。

2、分項工程單價： 1,、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工),。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工),。3,，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4,、清水漆：15.00元每平方米(噴漆,，門及其他道具的線條不另計費)。5,、以上單價均按實際著漆面積計算,，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算,，不按板材計算,。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4,、施工工期：合同簽訂之日起計算工期,，總工期為 18 天。

二,、付款方式：

1,、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2,、工程竣工交驗合格,，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金,，質(zhì)保期為 6 個月,。

三、甲方責(zé)任

1,、辦理好工程開工的手續(xù),，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2,、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;

3,、甲方負責(zé)工程所需資源，如施工用水,、電和庫房等工作必備條件,，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;

4,、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,，按合同規(guī)定付款給乙方,，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,，對乙方違反有關(guān)安全,、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告,、罰款等處罰;

6,、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理,。

三,、乙方責(zé)任

1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工,，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工,，不得擅自更改圖紙,，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

2,、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備),、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包,，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成,，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責(zé);

3,、乙方要保證材料利用率,，不得浪費、破壞,，不得更換甲方提供的原材料;

4,、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工,、安全施工,。

四、質(zhì)量要求

1,、嚴(yán)格按照甲方要求施工,。

2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光),。

3,、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

4,、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶,。

5,、木制道具清水漆必須噴,。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改,，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;

7,、驗收標(biāo)準(zhǔn)，按國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，工程驗收不合格,，乙方負責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;

8、甲方在使用過程中,，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的,，甲方可另請他人,，費用由乙方承擔(dān)。

五,、安全施工與檢查

1,、乙方負責(zé)對其施工人員進行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;

2,、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患,，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費用;

3,、施工進程中,，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。

六,、違約責(zé)任

1,、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失,，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;

2,、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果，除天氣影響,、停水停電,、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,，則工期順延,，由此造成的誤工費由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,，給甲方造成損失的,，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天,，乙方應(yīng)按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金,，延誤超過 2 天時，甲方有權(quán)解除本合同,，并不再支付合同尾款,。

七、合同解除

1,、合同履行完畢后,，本合同自動解除;

2,、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;

3,、合同履行過程中,，如發(fā)生不可抗力因素,，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任,。

八,、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,，協(xié)商不成的,，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九,、合同履行過程中,，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可簽訂補充協(xié)議,，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份,，自雙方簽字蓋章之日起生效,，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力,。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(復(fù)印件附后)

本合同簽約代表人： 電 話