隨著人們法律意識的加強,，越來越多的人通過合同來調和民事關系,，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為,。那么一般合同是怎么起草的呢,？下面是小編幫大家整理的最新合同模板,，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

工程承攬合同管轄篇一

乙方：

經甲乙雙方友好協(xié)商,，甲方將 工程承攬給乙方,，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益,，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行,。

一,、工程名稱地點：

1、工程名稱：

2,、工程地點：

二,、承包方式及內容：

1、承包方式：

2,、承包內容：

3,、承包范圍及說明：

三、工程造價及付款方式：

1、工程造價如下：

2,、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準,。

3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：

四,、工期及說明：

根據甲方工期計劃進行施工,，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延,，工期為 天,，如遇不可抗拒的情況(停水、停電,、下雨,、臺風、地震等自然災害),，工期則相應順延,。

五、甲方責任及義務：

1,、提供施工項目的場地并作技術交底,，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行,。

2,、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費,，(可保證安全水電正常的場所),。

3、甲方派度,，施工質量,，如發(fā)現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案,，并及時糾正,。

4、如甲方在施工蹭發(fā)現乙方未按合同要求進行施工,。甲方有權停工并糾正,，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任,，并有權安排其他施工隊進行施工,。所造成的一切后果由乙方承擔。

5,、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,，如未辦理人身安全保險的,，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理,，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除,。

六、乙方責任及義務：

1,、對甲方施工方案及要求,，要做到堅決服從不得推委。

2,、根據要求進行合理施工,，不得野蠻施工。

3,、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣,。如發(fā)現，因此造成的經濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔,。

4,、乙方派行現場規(guī)章制度，認真做好施工現場的施工安全,，防火,、防盜等工作。

5,、如乙方在施工中間終止合同,，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任,。

6,、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的,，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地,，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。

7,、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔,，甲方概不負責。

七,、其他：

1、本工程實行項目經理監(jiān)理制,，甲方應在監(jiān)理前,，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監(jiān)理內容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人,。不實行工程監(jiān)理的,，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理,。

2、本協(xié)議未盡事宜,，雙方本著實事求實的原則,，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中,，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分,。與本協(xié)議同等生效。

3,、甲乙雙方若發(fā)生糾紛,，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主,，若協(xié)商不成,，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

4,、協(xié)議經甲乙雙方簽字后生效,，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。

5,、本協(xié)議一式貳份,，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份,。

八,、附則：甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例,，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后,，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同管轄篇二

發(fā)包方：x公司(以下簡稱甲方)

承包方：x公司(以下簡稱乙方)

甲乙雙方根據中華人民共和國《合同法》及其他相關法律法規(guī),，本著誠信原則,，就甲方改造工程事宜協(xié)商一致，簽訂本合同,。

1,、 設計依據、范圍及相關技術要求,。

根據甲方提供的數據,，本污水改造工程設計參數為：

處理水量：qmax：1500m3/d。

2,、乙方負責的工程項目范圍：

2.1.乙方負責污水處理mqic反應器總體工程的工藝與土建設計,、附件一所列設備采購與制作、安裝與污水處理厭氧反應器調試(含顆粒污泥采購費用),，最終達到本合同出水水質要求,。

2.2.乙方向甲方提供附件二設備,、儀表采購的具體參數、品牌,，由甲方自行采購,。

3、甲方負責的工程項目：

3.1 甲方負責本項目的土建施工以及附件二的設備及配套設施的采購和安裝;

4,、工程進度

4.1,、本合同簽定生效后3日內,甲方向乙方提供設計所需的現場地質勘探報告，明確工程用地情況,，污水來水方式,、標高、位置,、排水去向,，并對所提資料負責。

4.2,、乙方收到設計資料后,，并由雙方確認工程平面布置圖后，7日內提供給甲方所有土建施工圖紙,，由甲方負責土建施工,，土建工期為15天。

4.3,、土建施工完成后,，甲方提前3天通知乙方，乙方接到通知后7天內將主體設備物資(見第六條第二款)運到施工現場,，甲方簽字確認,。

4.4、乙方在主體設備物資運到現場驗收確認后,，50天內完成罐體制作以及內部設備等附件一所列設備的安裝工程,，甲方簽字確認。

4.5,、乙方在具備調試條件(工程施工完畢并驗收合格,，水質符合合同要求，污水站人員儀器藥品配備齊全),，接到甲方通知后3天內,，開始顆粒污泥接種及厭氧調試，調試期為60天,，達到合同規(guī)定的出水標準,。

4.6、出水達標穩(wěn)定運行三個月后,，乙方書面申請甲方驗收,，甲方接到申請后組織驗收。若無雙方確認的理由,，15個工作日內不驗收則視為通過驗收,。

4.7、工程期間如遇連續(xù)停水,、停電;甲方工程款未及時到位;其他人力不可抗拒因素等情況工期順延,。

5、雙方協(xié)作內容

5.1,、甲方工作內容：

5.1.1,、合同簽訂后，甲方3日內提供4.1條提的條件,。

5.1.2,、甲方施工前提供場地的“三通一平”，免費提供施工用水用電,。

5.1.3,、調試時甲方保證提供的水質和水量符合合同規(guī)定，調試前甲方負責配齊化驗藥劑和配備6名操作工人跟班學習,。

5.1.4,、安裝完成后，甲方操作工人應按規(guī)范對設施進行日常維護和保養(yǎng),。在調試期間所發(fā)生的水,、藥劑費、電費等運行費用由甲方承擔,。

5.2,、乙方工作內容：

5.2.1、乙方負責mqic的工藝土建設計(設計內容必須符合國家相關規(guī)范要求),、所負責設備的采購與制作,、工程安裝與調試。

5.2.2,、在調試期間,，乙方需向甲方提供調試大綱、操作規(guī)程和分析化驗規(guī)程,。并委派專業(yè)人員作為調試負責人,，配備工藝、機械,、電氣,、化驗等相關技術工種人員承擔整個mqic的調試任務。

5.2.3,、乙方負責為甲方培訓6名專業(yè)操作人員,，確保操作人員掌握完整的技術資料和操作規(guī)程,。

5.2.4、乙方在本工程竣工后,，提供完整的竣工圖4套給甲方,。

5.2.5、在運行過程中,，遇到問題必須現場解決的乙方應在接到通知后48小時內趕到現場,。

5.2.6、乙方負責的安裝內容,，在安裝期間出現的任何安全事故由乙方自行負責,。

6、合同價款及支付方式：

6.1,、合同總價款(含稅)：￥7日內支付合同總價款的30%,。

6.2、罐體加工完畢,，mqic三相分離器,、mqic汽水分離器、mqic泥水分離器送至甲方安裝現場后,，雙方確認簽字后甲方5日內付至合同總價款的70%;

6.3,、乙方罐體施工完成，驗收合格甲方5日支付至合同總價款的80%;設備安裝完成,，調試成功驗收后甲方5日內付至合同總價款的95%;同時開具全額普通發(fā)票;

6.4,、剩余合同總價款的5%作為質保金，調試驗收合格穩(wěn)定達標運行后12個月內付清,。

6.5,、支付方式：轉賬

7、違約責任

7.1,、合同執(zhí)行過程中,，單方終止合同或違反合同條款，經催告后未能改正的,，致使合同無法繼續(xù)履行,，違約方應向守約方賠償經濟損失并支付合同余額的10%的違約金。還應當退還所收合同款項,。

7.2,、甲乙雙方應嚴格履行各自的義務，無雙方共同認可的原因,，不履行合同義務超過2個月,，視為違約，違約責任執(zhí)行上條。

7.3,、如甲方原因(如甲方提出設計變更有誤,、工程款延期、調試期間需要提升水量而沒水等),，工期順延,。

7.4、甲方提供設計的資料(土建,、工藝)有誤造成的損失由甲方負責。如因甲方原因(處理水量,、水質不符合合同要求等)不能通過驗收,，由甲方承擔損失。乙方繼續(xù)負責為甲方調試,，相關乙方人員的差旅費,、交通費、人工工資由甲方負責,。

7.5,、污水處理工程達到合同約定指標，視為工程達標合格,。

7.6,、在正常情況下，調試期為60天,，若60天達不到合同約定指標,，乙方負責改造半年(因改造產生的所有費用由乙方承擔)。

7.7,、本工程和服務中的技術成果(不包括甲方自主研發(fā)成果)歸乙方所有,。雙方應各自為對方所提供的資料予以保密，未經提供方書面同意,，不得泄漏傳播給他人及其他單位,，否則違約方應承擔相應的民事經濟賠償責任和法律責任。

8,、其他約定事項：

8.1,、合同糾紛的解決：因本合同所發(fā)生的糾紛，由甲乙雙方友好協(xié)商解決,。協(xié)商不成,，可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

8.2,、送達事宜的解決：所有通知可用電報,、傳真、電子郵件或郵政快遞發(fā)出，用電報或郵政快遞發(fā)出的通知或書信,，以電報,、郵政快遞交發(fā)之日或者郵件、郵政快遞發(fā)出郵戳日期為送達日(但如果發(fā)出當日為國家非工作日,，則在下一個工作日開始日被視為送達日,，如果收件人拒收電報或郵政快遞，同樣以電報交發(fā)之日或者郵政快遞發(fā)出郵戳日期視為送達日);用傳真發(fā)出時,，發(fā)出的傳真機自動顯示收件人的電傳號碼及接收代號時視為送達,。

9、質量保證及售后服務承諾

9.1,、乙方對其提供的專用設備(mqic反應器內所有設備)質保期為調試驗收合格投入正常使用后五年,。

9.2、乙方保證其有相應資質及能力履行本合同,。保證為本項目提供的貨物是全新的,、使用的材料、構件,、設備,、管件等是未使用過的，且是符合技術附件要求的材質和先進的工藝,，并在各個方面符合合同規(guī)定的質量,、規(guī)格和性能要求(或國家相關標準)。保證mqic厭氧反應器經過正確安裝,、合理操作和維護保養(yǎng),，在十年壽命期內運轉良好。在規(guī)定的質量保證期內,，對由于設計,、工藝或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責。除合同中另有規(guī)定外,，出現上述情況,，在收到甲方通知后3天內，免費負責修理或更換有缺陷的材料,、構件,、設備等。

9.3,、針對今后污水處理工藝運行狀況,，乙方提供全面的技術支持。對于該項目,，自接到甲方反饋信息之時起,， 12小時內作出工藝調整措施,。如需要現場處理時，乙方專業(yè)人員將在48小時內趕到現場處理問題,，完成有關的服務內容,。在必要的情況下，乙方應派人長住現場進行跟蹤服務,。

10,、本合同一式四份，自雙方簽字蓋章之日起生效,，雙方合同義務履行完畢后中止,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同管轄篇三

甲方：

乙方：

經甲、乙雙方平等協(xié)商,，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議,，具體事宜如下：

一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程

二,、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸,。拆卸以正負零為標準土建除外,。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點,。70米以內短途由乙方承擔,，超出部分由甲方承擔。

三,、工程造價(含建安發(fā)票)：叁拾伍萬元整(350000.00)

四,、結算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現場后付30%預付款，本體拆除完畢后付20%,，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清,。

五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收,。

六,、工程責任：

1.施工過程中出現的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;

2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;

3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電,。

4.施工人員必須有工傷保險,。

5.因甲方原因影響工程進度工期順延。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同管轄篇四

建設單位(甲方)：

施工單位(乙方)：

施工單位地址：

身份證號：

甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利,，根據國家《合同法》和建筑工程建設有關的法律,、法規(guī)，經過平等協(xié)商一致,，自愿簽訂本合同,。

一,、 工程名稱：

二、 工程承攬范圍：

三,、 工程總價：

四,、 工程款支付：乙方完成工程總量的50%，甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后,，甲方支付80%的工程款,。經雙方驗收合格，甲方支付總工程款的95%,，余留5%的工程款作為質保金,，一年內未發(fā)生工程質量問題，給予一次性付清,。

五,、 工程期限：工程于20xx年 月 日開工，到20xx年 月 日結束,，工期 天,。提前一日完工獎 元，延期一日完工罰 元,。

六,、 工程質量要求：乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規(guī)范和質量要求進行施工，如遇特殊施工的環(huán)境改變,，需甲乙雙方的確認后,，根據新的施工方案進行施工。乙方應及時,、詳細的記錄施工進度,，甲方監(jiān)理人員應及時核實質量及工程量，經雙方確認,，作為工程款結算依據,。乙方應服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調,，保質保量按期完成工程,。

七、 乙方必須辦理施工人員的工傷保險,，凡施工期內造成的一切意外損害事故,，包括傷及人身、財產等責任均由乙方承擔,。

八,、 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決,。

九,、 本合同一式二份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同管轄篇五

甲方：_________ 乙方：_________

地址：_________ 地址：_________

電話：_________ 電話：_________

乙方承攬甲方_________工程,，為了保證工程質量、安全和工期,，經雙方協(xié)商,，達成如下協(xié)議：

第一條 工程量：

第二條 工程要求：

第三條 甲方責任范圍：

第四條 乙方責任范圍：

第五條 技術要求：

第六條 工期、驗收程序及質保期：

1.施工工期：自開工之日起_________日內完工,，每拖期一天,，扣乙方工程款的_________%。

2.每一道工序完成,，乙方應提前一天通知甲方,，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項,，結算時將從工程款直接扣除,。

3.質保期：質保期_________年，驗收合格后付至工程款的_________%,，留_________%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題,，由乙方無償修復或更換。

第七條 其它要求：

1.施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監(jiān)督,。

2.施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全,、文明施工協(xié)議,。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負,。

3.乙方施工過程中,，不得損壞甲方的生產設施、設備,，如有損壞乙方必須無償進行修復,。

4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。

5.本協(xié)議作為合同附件,，與合同具有同等法律效力,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同管轄篇六

甲方：

乙方：

乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量,、安全和工期,，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米,，高4米的廣告位廣告布安裝,，時間為20xx年12月30日,。

二、甲乙雙方義務與責任

1,、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),，乙方按甲方要求進行安裝。

2,、由于此工程涉及高空作業(yè),，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施,，保證安全作業(yè),，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任,，與甲方無關,。

三、工程造價及付款方式

1,、乙方承包單價： 3元(人民幣)/平方米

2,、乙方完工后經甲方驗收后付款。

四,、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,，補充合同與本同同具法律效力。

五,、本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同管轄篇七

甲方：

乙方：

經甲,、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方,，雙方達成如下協(xié)議：

一,、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結構的建筑任務,，所有墻的內外粗粉刷任務,，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場，上料,、拌料等所有任務由乙方負責,。

二、乙方在施工過程中,，甲方提供生產工具,、水、電接通,。

三,、質量要求：乙方必須按照該工程的建筑設計圖進行施工,，同時也要達到承包方的質量要求，如果出現工程質量問題,，乙方返工工資甲方概不負責,。

四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(,，其中主體占60%,，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的蓋瓦任務),，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用,，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。

五,、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務,，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成,，甲方在一個星期之內把余下的工程款全部付清,。如果乙方中途退場，甲方拒付余下工程款,。

六,、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工,。

七,、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方,，其中包括乙方在施工過程中的所需材料,，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場,，還有木工必須及時配合施工。

八,、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成,，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%,，如果是乙方的原因造成工程延期,，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲,、乙雙方在施工過程中,，如果其中一方沒有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下,，雙方確認生效,。

九,、乙方在施工過程中，必須節(jié)約建筑材料,。

十,、乙方在施工過程中，必須注意安全,，帶好安全帽,，大小安全事故，甲方概不負責,。

此合同一式貳份,，雙方簽字生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同管轄篇八

發(fā)包方：

承包方：

合同編號：

簽訂時間：

根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利,、義務，經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同,。

第一項 工程項目

一,、建設單位：

二、工程名稱：

三,、承包范圍：

四,、組成合同的文件

1、本合同各項條款;

2,、圖紙;

3,、雙方有關工程的洽商、變更,、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分,。

第二項 工程期限

一、根據使用需要,，商定工程總工期為 個工作日,，暫定 年 之日起算起。

二,、遇下列情況,，經發(fā)包方現場代表簽證后，工期相應順延,。

1,、按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地,、水,、電，影響進場施工的。

2,、重大設計變更,，使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。

3,、未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工的,。

4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內,，就延遲的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包方提出書面報告,。發(fā)包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復,，逾期不予答復,，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。

第三項 工程款的支付與結算

工程價款的支付與結算,，應根據中國人民銀行規(guī)定的“基本建設工程價款結算辦法”結合建筑的特殊情況,，按以下方式結算：

1、承包方在材料進場后,，發(fā)包方即支付合同總價的,，計人民幣 元整。

2,、安裝完工后15天內,，發(fā)包方應支付合同總價的，計人民幣 整,。

3,、其它余款竣工驗收合格，留5萬元保修金30天內一次性支付,。

4,、工程完工后，承包方需在天內進行驗收,，給予確認或提出修改意見,。逾期未給予答復的，則視為合格,。工程合格后余款全部付清,。

第四項 工程質量

一、本工程質量經雙方協(xié)定要求達到合格工程,。

二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進行施工,，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督,。

第五項 安全施工

一、承包方應自帶滅火器,、保險帶進場施工,，遵守消防施工規(guī)范,。

二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,，嚴格按安全標準組織施工,，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施,，消除事故隱患,。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔,。

三,、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行教育，并對他們的安全負責,。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進行施工,。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用,。

第六項 糾紛解決辦法

任何一方違反合同規(guī)定,，由雙方協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成,，可向人民法院起訴訟,。

第七項 附則

一、本合同一式 份,，承,、發(fā)雙方各執(zhí)正本 份。

二,、本合同自雙方代表簽字,，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效,，工程竣工驗收符合要求,，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地,。

三,、本合同簽定后，承,、發(fā)雙方如需提出修改時,，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議,，作為本合同的補充合同,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同管轄篇九

甲方(定做方)：

乙方(承攬方)：

一、 亮化工程內容及要求：

二、承攬方式：乙方包工,、包料,、設計、制作,、安裝,、調試及維修不留缺口。

三,、總造價(總費用)為 拾 萬 仟 佰 拾 元 整,。

四,、結算方法：

五,、交付時間：乙方應于 年 月 日前完工，交甲方驗收,。

六,、保修辦法：保修 壹 年。但因誤操作,、電源,、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范圍,。

七,、施工保障：甲方負責施工所需水、電源,。協(xié)調施工同相關單位和個人的關系，辦理工商,、城建,、業(yè)主等相關手續(xù)，交納相關費用,，保證施工順利進行,。否則,，由此造成的一切后果概由甲方承擔。

八：安全責任：乙方應安全施工,、科學施工,、文明施工,，保障自身及他人的人身安全,。因乙方原因對自身或他人造成的傷害，由乙方承擔全部責任,。

九,、違約責任：

1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因,，造成工期拖延,，乙方不負責任。

2,、乙方不按合同要求施工,，甲方有權不付款或緩付款。

3,、甲方應在乙方提出驗收要求的一周內組織驗收,，并在驗收合格后簽字確認。甲方未經驗收而使用,，乙方則視為驗收合格,。

4、如需變更方案,，乙方應征得甲方同意,，否則視為違約。

十,、本合同在履行中如發(fā)生糾紛,，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成,?？烧埱笾俨媒鉀Q。

十一,、本合同經雙方簽字蓋章后生效,，履行完畢失效。合同一式二份,，附件與合同具有同等法律效力,。未盡事宜，可再行商議,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同管轄篇十

建設單位：(以下簡稱甲方)

施工單位：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),，遵循平等,、自愿,、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作,、安裝過程中的權利,、義務，經雙方協(xié)商同意后簽訂本合同,。

第一條工程概況及承包范圍

一,、工程名稱：

二、工程地點：

三,、工程范圍和內容：

1,、承包范圍：

2、工程建筑面積：

3,、結構：----------------------------------

4,、層數、建筑高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖

5,、其他：本合同價包括土建,、鋼結構，圍墻,，地坪,，

第二條合同價款及調整

一、工程合同價款采用固定合同,，

總造價為(大寫):人民幣: 萬元 ,， (大寫)

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1,、調整方式：

(1)遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內容,。

(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。

(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內容,。以上各項經業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調整,。

2、調整原則：

(1)合同報價書已有相同項目的,，按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行,。

(2)合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價,。

(3)工程量增減的計算方法按國家現行規(guī)定執(zhí)行,。

(4)增加的工程量務必確定增加價款。

三,、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單),。

第三條合同價款的支付與結算

一、工程款支付：

1,、合同簽訂之日進入施工現場3日內,，甲方支付合同總價的%預付款,，場平基礎完工后3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款,。

2,、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢,，如未審核代表甲方已確認并在14日內付清余款(即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結算價的97%),，剩余3%作為工程質保金，質保金在工程竣工后滿1年內付清,，以竣工通知書日期為準。

3,、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減,。

二,、結算：

1、乙方在工程竣工報告經甲方認可后的7日內向甲方提交工程結算報告及資料,。

2,、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算,。遇本合同無約定的,，按國家合同法有關規(guī)定實施。

3,、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見,。

4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定,。

第四條工程期限

一,、根據工程實際情況，約定工程總工期為天,，其中安裝工期為工作日,，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方,。

二,、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后,，工期相應順延：

1,、按施工準備規(guī)定要求,，不能提供壓實平整的施工場地，水源,、電源,、道路未能接通，障礙物未能清除,，影響進場施工時;

2,、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;

3,、在施工中因連續(xù)停電,、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時,，影響正常施工時;

4,、人力不可抗拒的因素而延誤工期;

5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工,。

第五條施工準備

甲方：

1,、--年--月--日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修,，并接到施工現場,。

2、--年--月--日前,，負責接通施工現場的施工用水源,、電源、變壓器,，要求滿足施工用水,、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表,，從土建單位指定的位置接出水電源),。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,，并提供相應的資料,。

3、甲方負責設計時,，合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料,。

4、組織甲,、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位,，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時),。

5,、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù),。

6,、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知,。

乙方：

1,、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3 日內,，甲方應向乙方提供有關技術資料,，并保證資料數據真實、準確,。

2,、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3 日內,，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3日內,，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核,。

3、編制施工組織設計或施工方案,，組織施工管理人員和材料,、施工機械進場。

4,、提供辦理建筑施工許可證的有關資料,，配合甲方代表的現場管理。

5,、構件已制作,，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應書面通知甲方,，準備進場安裝,。

第六條雙方的職責

甲方的職責

1、甲方委派同志為駐工地代表,，具體行使下列權力,、職責：

(1)下達的指令、通知由其本人簽字后,，以書面形式交給乙方代表,，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;

(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;

(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;

(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;

(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;

2,、甲方應保證乙方進場施工能順利進行,，若在乙方進場施工后,，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔,。施工場地具備“三通一平”等條件,，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。

3,、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后,，作為乙方預算,、施工、決算的依據,。

乙方的職責

1,、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力,、職責：

(1)乙方的要求,、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效,。

(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據合同發(fā)出的指令,，組織施工,。

2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工,。

3,、遵守地方政府和有關部門的相關規(guī)定。

4,、乙方按有關規(guī)定,，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,，非乙方責任造成安全事故,，由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

正式的施工設計圖紙,、說明和有關技術資料,，作為制作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,，作為施工與結算的補充依據,，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章,。

甲方如需設計變更,，須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經業(yè)主確認后,，乙方予以實施,。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商,，簽訂補充協(xié)議,。如構件已經制作后提出修改，甲方應賠償相應經濟損失,。造成工期延誤的,，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,，如甲方需變更設計時,，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同,。

經甲方認可的設計變更,，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結算,。

第八條安全施工

一,、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工,，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施,，消除事故隱患,。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

二,、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,，并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,，由甲方承擔責任及發(fā)生的費用,。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場,，否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用,。

四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五,、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育,。未經教育培訓，不得上崗作業(yè),。

六,、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知項目經理,，同時按有關部門要求進行處理,，費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一,、工程質量標準：合格,。

二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料,、制作的構件質量負責,。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范,、規(guī)程,、標準的要求施工。

四,、乙方在施工中應自覺接受監(jiān)理工程師的質量監(jiān)督,，隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改,，包括修理或返工,，直至達到約定標準。

五,、監(jiān)理工程師的檢查,、檢測不應違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查,、檢測影響乙方施工,，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期,。

六,、乙方應按鋼結構工程質量驗收規(guī)范對分項、分部工程質量進行評定,。鋼結構工程主構件安裝完工時,，應通知監(jiān)理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序,。

七,、如乙方在施工中發(fā)生質量事故，應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質量事故的處理結果由監(jiān)理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位,、甲方,、質檢部門共同研究決定。

八,、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%,，保修期為一年,。

第十條工程驗收

1、驗收合格的,，由甲,、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認,。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日,。

2、驗收不合格,，由甲方,、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限,。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延,，甲方原因由甲方全部承擔,，工期順延。

四,、特殊原因,，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,，甲,、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,，甲,、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。

第十一條違約責任

乙方的違約責任

1,、主結構工程質量不符合合同和設計要求的,，應予返工或修理，承擔其費用,。

2,、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔,。

3,、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規(guī)定賠償損失,。

4,、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款,，經催告超過28日仍未支付的,，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。

第十二條解決合同糾紛方式

合同發(fā)生爭執(zhí),，雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴,。

第十三條附則

一,、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份,、乙方執(zhí)貳份,。

二、本合同自雙方代表簽字,，加蓋雙方公章或合同專用章即生效,。

三、本合同簽訂后,，甲,、乙雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致,，可以簽訂補充協(xié)議,，

作為本合同的補充合同。

第十四條附件

1,、屋面的顏色：

2,、墻面的顏色：

3、外門顏色：

4,、內門顏色

建設單位：承攬單位：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

經辦人： 經辦人：

電話： 開戶銀行：

賬號：

電話：

身份證號：

工程承攬合同管轄篇十一

甲方:

乙方:

甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議,。

一、工程概況:

甲方準備在xx縣xx街新建三層樓帶尖子的房屋一棟,。經與乙方接觸,、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,，具體如下： 1,、房屋主體結構施工,，內墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙),，一樓地板磚鋪設,，衛(wèi)生間(包括一、二,、三,、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設。

2,、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工,，工程從20xx年 月 日開始動工,至20xx年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須于20xx年6月10日前完工,。

3,、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥,、沙子,、磚、地板磚,、瓷磚,。

4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,，抽水機一臺,、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,，設備維護由乙方負責,，施工完畢后歸還甲方。

5,、房屋施工所需如:腳手架,、跳板、模板等建筑材料由乙方負責,。

二,、費用結算

1、房屋建設采用費用包干的方式,。

2,、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。

3,、付款方式:

①乙方完成的工程經甲方驗收合格,，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款,。

②全部工程完工后,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項,。

三,、質量要求:

1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行,。

2,、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平,、平整,、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。

四,、法律責任:

1,、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

2,、乙方不按甲方要求進行施工,，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任,。

五,、需要說明：

1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,。

2,、本合同自20xx年_ _月 _日簽定之日起生效。

甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)

年 月 日 年 月 日

雙方證明人(簽字蓋章)

工程承攬合同管轄篇十二

發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

甲,、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關規(guī)定,，本著真誠合作、互惠互利的原則,，經友好協(xié)商同意,，簽訂雙方嚴格履行，共同守信,。其條款如下：

一,、工程概況

1、項目名稱：

2,、工程地點：

4,、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)

二、結算,、付款方式及限期

1,、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后,，甲方三日內支付合同總金額的元整,，(小寫) 元整。預付款延付,，則交貨期順延,。

2,。 計人民幣(大寫) 元整，元整,。

3,、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后,，經甲方驗收合格后,，三日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整,。

4,、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為一年(至驗收合格后計算),，保修期滿后一周后,，甲方支付 元整。

5,、安裝工程交付驗收前,，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明,。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件,。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙,。

6,、乙方提供的結算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。

三,、甲方責任

1,、施工現場具開工條件。

2,、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要,。

3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員,、產品材料,、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿,，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設工地人員所需工種證件,。

4、對乙方施工過程進行協(xié)商和協(xié)助,。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗,，確保安裝條件準確無誤。

5,、提供安裝所需水電,、工程吊機及砂漿填灌材料,、工人，確保與安裝進度同步,。

6、負責協(xié)調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾,、抵觸或阻擾,。

7、按時足額支付款項,，以確保乙方按時按量完成任務,。

四、乙方責任

1,、工期為 天(從甲方向乙方劃款之日起),。

2、乙方提供的證明文件,、資質必須是完整,、真實有效、合法的,，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔,，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格,。

3,、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規(guī)定。

4,、負責產品運輸及負擔運輸費用,。

5、售后服務,，一年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換,，需收取成本費用)，一年滿后乙方收取成本費用,。

五,、工期延誤

對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后,，工期相應順延：

1,、工程量變化

2、工地現場停電造成停工

3,、人力不可抗拒因素造成停工

4,、非乙方因素的其他原因

六、質量要求,、驗收標準,、方法及提出異議期限

1,、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準,，確保產品及安裝質量達到相關要求,。

2、驗收方法：工程安裝完成后,，甲方應組織相關人員驗收,。

3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內,。

七,、合同變更、解除

本合同履行期內,，甲,、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款,。如有未盡事宜,，須經雙方共同協(xié)商，簽訂補充條款,，補充條款與本合同具有同等法律效力,。

八、解決處理合同爭議

本合同如發(fā)生爭議或糾紛,，雙方本著友好平等,、相互諒解的態(tài)度及時協(xié)商解決。如協(xié)商無效,，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟,。

九、合同的效力

本合同一式四份,，甲,、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力,，自簽訂之日起生效,。

十、其他約定事項

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日