合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的,,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,,僅供參考,,希望能夠幫助到大家。
服裝加工承攬合同糾紛篇一
承攬方:(以下簡稱乙方)________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,甲乙雙方本著誠信,、互利、公平,、公開的原則,,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:_貨號:_面料:_
顏色:_尺碼:_
第二條服裝數(shù)量
1,、計量單位:_2,、數(shù)量:_
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:
提供日期:_單價:_總金額:_
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,,樣衣由甲方保管,,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣,、工藝單作為合同的附件,。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1,、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片),、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2,、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中,,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,,甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),,乙方有權(quán)停止工作,,并在__2__內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償,。
3,、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售,。
4,、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料,。
第六條報酬
1,、加工單價:_2、總金額(元):_
第七條包裝方式
內(nèi)用_,,外用_包裝,,包裝費(fèi)由__方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2,、產(chǎn)品的交(提)貨期限:_,。
第九條服裝驗(yàn)收
1.驗(yàn)收期間:_。
2,、認(rèn)真核對貨物的品名,、款號、數(shù)量,、嘜頭,,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3.驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī),。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式,、做工一致
驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量,、規(guī)格、數(shù)量,、包裝、內(nèi)在質(zhì)量,、標(biāo)識等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測,。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否,。
6,、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修,。
7,、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對于再次檢驗(yàn),,不合格的加工成品交由甲方處理,,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金,,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須雙倍返還定金,。
(2)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
1,、付款期限:甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起____日內(nèi),,一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,,乙方對完成的服裝享有留置權(quán),。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,,私自變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失,。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金,。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料,、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)解除合同,,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失,。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日_________年____月____日
服裝加工承攬合同糾紛篇二
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,甲乙雙方本著誠信、互利,、公平,、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,,共同遵守執(zhí)行,。
第一條 加工成品
品名: 貨號:
顏色: 尺碼:
第二條 服裝數(shù)量
1、計量單位:2,、數(shù)量:第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料,,具體見下:
材料名稱\數(shù)量\質(zhì)量:
提供日期:第四條 服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,,作為驗(yàn)收的依據(jù),。樣衣、工藝單作為合同的附件,。
第五條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片),、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料,。
2,、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,,甲方應(yīng)當(dāng)在 2 天時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù),,乙方有權(quán)停止工作,并在 2 內(nèi)通知甲方,,因此造成的損失由甲方賠償,。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式,、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工,、銷售,。
4、未經(jīng)甲方許可,,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料,。
第六條 報酬
1、加工單價:
2,、總金額(元):
第七條 包裝方式
內(nèi)用 ,,外用 包裝,包裝費(fèi)由__方承擔(dān),。
第八條 服裝交付
1、交貨地:
2,、產(chǎn)品的交(提)貨期限:,。
第九條 服裝驗(yàn)收
1.驗(yàn)收期間:
2、認(rèn)真核對貨物的品名,、款號,、數(shù)量、嘜頭,,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣,。
3.驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī),。
4,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致
驗(yàn)收包括:商品的外觀質(zhì)量,、規(guī)格,、數(shù)量,、包裝、內(nèi)在質(zhì)量,、標(biāo)識等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測,。根據(jù)貨物實(shí)際情況,以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否,。
6,、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修,。
7,、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn),對于再次檢驗(yàn),,不合格的加工成品交由甲方處理,,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條 定金/預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金,,乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須雙倍返還定金,。
(2)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,,有余款可以請求
返還;乙方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。
第十一條 報酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起_日內(nèi),,一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);
第十二條 留置權(quán)
如甲方未支付價款,,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán),。
第十三條 違約責(zé)任
1,、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金,。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失,。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的,,乙方有權(quán)將定作物變賣,,
所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時,,乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失,。
2,、乙方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由乙方賠償,。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由乙方賠償,。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,,滅失的,由乙方賠償損失,。
(4)逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。未經(jīng)甲方同意,,提前交付定作物,,甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%,。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失,。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補(bǔ)齊的,,由乙方對工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,,甲方有權(quán)拒收,,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,,應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,,如雙方不能通過友好協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,按依法向人民法院起訴,。 第十八條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效,。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同,。合同如有未盡事宜,,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力,。
本合同正本一式二份,,乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章): 乙方(章):
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
服裝加工承攬合同糾紛篇三
合同編號:_____________
定作方:_________________?承攬方:_________________
法定代表人:_____________?法定代表人:_____________
聯(lián)系電話:_______________?聯(lián)系電話:_______________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,,特訂立本合同,,以便共同遵守。
第一條?加工成品:
第二條?加工成品質(zhì)量要求:
_______________________________________
第三條?原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,,并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,,修理,,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),,不符合要求的,,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對修理的物品不得偷換零部件,。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條?技術(shù)資料,,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,,并及時通知定作方,,因此造成的損失,,由定作方賠償,。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,,圖紙等,。
第五條?價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。
第六條?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。
第七條?交(提)貨的時間和地點(diǎn):
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算,。
第八條?包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
_____________________________________
第九條?運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條?結(jié)算方式及期限:
______________________________________
第十一條?其他:
1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。
2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的,,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條?承攬方的違約責(zé)任:
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由承攬方賠償,。
3.未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,,由承攬方賠償損失,。
4.逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,,定作方有權(quán)拒收,。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金,。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,,應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,,保養(yǎng)費(fèi)。
7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。
8.由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),,或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,,補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。
10.擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。
第十三條?定作方的違約責(zé)任:
1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,,屬承攬方提供原材料的,,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金,。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,,所得價款在扣除報酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
6.無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7.變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十四條?不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償承攬方由此造成的損失,。
第十五條?糾紛的處理:
1.本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄,。
2.本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決,。雙方約定,,凡因本合同發(fā)生的一切爭議,當(dāng)和解或調(diào)解不成時,,選擇下列第?種方式解決:
(1)將爭議提交?仲裁委員會仲裁;
(2)依法向?人民法院提起訴訟,。
第十六條?本合同自_________年_________月_________日起生效,,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式?_________份,,交_________(如經(jīng)簽證或公證,,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。
定作方:___________________?承攬方:____________________
授權(quán)代理人(簽字):_______?授權(quán)代理人(簽字):________
住址:_____________________?住址:______________________
聯(lián)系電話:_________________?聯(lián)系電話:__________________
開戶銀行:_________________?開戶銀行:__________________
賬號:_____________________?賬號:______________________
_________年____月____日?_________年______月____日
簽訂地點(diǎn):_________________?簽訂地點(diǎn):_________________