在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，越來越多事情需要用到合同,，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶,。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編幫大家整理的最新合同模板,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

2022年樓頂防水施工合同書范本優(yōu)秀3篇一

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的原則,，結(jié)合廣東省湛江市有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，簽訂本合同,。

第一條 工程概況

頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側(cè)內(nèi)墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補(bǔ)作防水處理 再鋪?zhàn)哉尘聿摹?/p>

第二條 工期：20__.07.01--20__.08.10

第三條 工程質(zhì)量要求及工作范圍

第四條 合同價(jià)款：

第五條 安全施工

乙方要按有關(guān)規(guī)定,，采取安全防護(hù)措施,。承擔(dān)由于安全措施不利而造成的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。甲方負(fù)責(zé)提供工人保險(xiǎn),。甲方向乙方提供水電供應(yīng)及施工方便,。

第六條 驗(yàn)收及付款方式

乙方進(jìn)場后，甲方必須派一負(fù)責(zé)人配合乙方,，工程要按要求施工，工程完工后,，通知甲方進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收簽字,，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可退場。工程保質(zhì)期一年,，一年內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方無條件修復(fù),。

第七條 付款方式

工程驗(yàn)收合格后，憑驗(yàn)收簽字單據(jù)結(jié)算,。

第八條 本合同簽訂日起,，即具有法律效力,，雙方必須完全履約,， 不得任意解除,，若發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,；協(xié)商不成時(shí),。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴,。

第九條 本合同一式兩份，雙方各持一份,，自雙方簽字蓋章后生 效,。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

甲方代表：（簽字） 乙方代表（簽字）

年月日：

2022年樓頂防水施工合同書范本優(yōu)秀3篇二

甲方：

乙方：

依據(jù)>、>及其它有關(guān)法律,、法規(guī),，遵循平等、自愿,、誠實(shí)守信的原則,。雙方就本樓頂防水工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同,，供雙方共同遵守,。

一、 工程概況

1,、工程地點(diǎn)：毛莊鎮(zhèn)一中校園內(nèi)

2,、工程名稱：毛莊鎮(zhèn)一中一號樓、二號樓,、門崗樓頂防水

3,、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工，包含細(xì)部處理,，底部基層處理劑的施工,，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程,。

二,、 承包范圍及方式：包工、包料,、包質(zhì)量,、包安全、包進(jìn)度,、包文明施工,。

三、 主材選用及工程價(jià)款等：

1,、 選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書,、材料檢驗(yàn)證書、材料樣板及乙方施工資格證書,。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進(jìn)場開工

2,、全部包工包料，單價(jià)為 40 元/平方。

3,、面積：按甲方確認(rèn)的實(shí)做面積結(jié)算,。

四、 工期：按甲方項(xiàng)目部所安排的進(jìn)度施工,。

五,、 工程質(zhì)量：

1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

2,、承包人施工質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),、圖集和設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定,。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合«彈性體改性瀝青防水卷材»(GB18242-20__),，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)

品合格證書和性能檢測報(bào)告,。不合格的嚴(yán)禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗(yàn)收通過之日起計(jì)為五年,。

六,、合同價(jià)款與支付方式

按承包人實(shí)際完成的、且達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量,，每平方米鋪貼面積 40 元,。不再另計(jì)任何費(fèi)用。

達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí),，由承包人返工,，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失,；承包人拒絕返工的,、或工期嚴(yán)重滯后時(shí)，由發(fā)包人另外組織施工單位進(jìn)行施工,，承包人已經(jīng)施工的工程量,，發(fā)包人可拒付任何費(fèi)用，承包人對此無任何異議,。

九,、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。

十,、其他事項(xiàng)：

1,、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,。如協(xié)商無效,，向甲方所在地人民法院申請仲裁,。

2、 本合同一式兩份,，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

2022年樓頂防水施工合同書范本優(yōu)秀3篇三

甲方：

乙方：

依據(jù)>,、> 及其它有關(guān)法律,、法規(guī)，遵循平等,、自愿,、誠實(shí)守信的原則。雙方就 本樓頂防水工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,，訂立本合同,，供雙方共同遵守。

一,、 工程概況

1,、工程地點(diǎn)：層山小學(xué)院內(nèi)

2、工程名稱：層山小學(xué)教學(xué)樓,、餐廳樓樓頂做防水

3,、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層 SBS 改性瀝青防水卷材施 工，包含細(xì)部處理,，底部基層處理劑的施工,，附加層的施工，施工縫 和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程,。

4,、二、 承包范圍及方式：包工,、包料,、包質(zhì)量、包安全,、包進(jìn)度,、 包文明施工。

三,、 主材選用及工程價(jià)款等：

1,、 選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢 驗(yàn)證書,、材料樣板及乙方施工資格證書,。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后 方可進(jìn)場開工 。

2,、單價(jià)為 45 元/平方米,，共1638平方米（其中：教學(xué)樓1008平方米,，餐廳樓630平方米，合計(jì)1638平方米）,，共計(jì)73710元,。

四、 工期：20__年2月12日-20日,。

五,、 工程質(zhì)量：

1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

2,、承包人施工質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),、圖集和設(shè)計(jì) 圖紙的規(guī)定,。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合«彈性體 改性瀝青防水卷材»(GB18242-20__),，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報(bào)告,。

六、合同價(jià)款與支付方式 按承包人實(shí)際完成的,、且達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量,，每平方米45 元。不再另計(jì)任何費(fèi)用,。 達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí),，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失 的,，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失,；承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時(shí),， 由發(fā)包人另外組織施工單位進(jìn)行施工,，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā) 包人可拒付任何費(fèi)用,，承包人對此無任何異議,。

七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款,。

八,、其他事項(xiàng)：

1、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議,，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,。如協(xié) 商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁,。

2,、 本合同一式兩份,，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：

年月日：

【2022年樓頂防水施工合同書范本優(yōu)秀3篇】相關(guān)推薦文章:

屋面防水施工方案范本優(yōu)秀9篇

2022年裝修承包合同書范本3篇

施工安全管理協(xié)議書 施工安全管理協(xié)議書范本2022年

2022年個(gè)人裝修合同書范本5篇

2022年聘用人員合同書的范本五篇