隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同,，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,，嚴(yán)格履行義務(wù),。合同的格式和要求是什么樣的呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧。
裝修合同反訴狀篇一
地址：____________
乙方：____________
地址：____________
按照《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律,、行政法規(guī)的規(guī)定,，遵循平等,、自愿、公平和誠實信用的原則,，現(xiàn)就本建設(shè)工程具體施工事項,，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),，經(jīng)友好協(xié)商一致，達成如下合同條款：
一,、工程概況
工程名稱：____________
工程地址：____________
承包范圍和內(nèi)容：____________________________________________________________
二,、合同價款：
金額(大寫)：____________
三、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
甲方責(zé)任：
a.負責(zé)協(xié)調(diào)各施工單位之間的關(guān)系和現(xiàn)場施工監(jiān)督,。
b.做好施工現(xiàn)場三通一平,，保證做好供電、供水,。
c.甲方應(yīng)按時支付工程進度款,，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應(yīng)付貨款違約金。
2.乙方責(zé)任：
a.嚴(yán)格按圖施工,，工程質(zhì)量符合設(shè)計要求,，甲、乙雙方驗收,，確保工程質(zhì)量.
b.做好現(xiàn)場文明施工,、安全生產(chǎn)。
c.組織施工管理人員和材料,、施工機械進場,。
d.在施工過程中,，乙方原因造成的事故由乙方負責(zé)。
e.服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付應(yīng)付貨款違約金,。
四、合同工期
本合同工期總?cè)諝v天數(shù)天,。以合同簽訂之日起開始計算,。
2.如遇以下情況，工期相應(yīng)順延：
a.甲方要求更改已確認(rèn)的設(shè)計方案影響工程進度;
b.一周內(nèi)非乙方原因停電,、停水8小時以上,，影響正常施工;
c.甲方原因影響下一道工序施工;
d.未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期;
e.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫,、地震,、臺風(fēng))無法施工及政府行政行為而延誤工期;
f.甲方代表同意工期順延的其它情況。
五,、工程質(zhì)量
乙方必須嚴(yán)格按照施工方案圖施工,，接受監(jiān)理方及甲方代表監(jiān)督。
2.乙方在施工中若發(fā)生質(zhì)量問題,，就及時報告甲方代表,，協(xié)同解決。
六,、工程款的支付和結(jié)算
本合同簽訂生效后,，甲方支付乙方合同價款：計人民幣作為預(yù)付款;鋼構(gòu)材料進場付合同款計人民幣：;彩板進場付合同款計人民幣,，余款計人民幣在工程竣工驗收合格后七天內(nèi)付清。余款作為工程保質(zhì)金,，待保質(zhì)期滿后三日內(nèi)付清,。
七、施工與設(shè)計變更
1.經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計圖紙和有關(guān)資料,，作為施工的有效依據(jù),，甲、乙雙方均不得擅自修改,。
2.甲方需要變更設(shè)計的,，必須作出設(shè)計修改通知書，乙方方可實施并組織施工,，因為設(shè)計變更而造成的工期變更或者增加工程造價,，必須另行協(xié)商。
八,、糾紛解決辦法
任何一方違反本合同規(guī)定,，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成時,，可通過當(dāng)?shù)刂俨脵C關(guān)或人民法院訴訟途徑解決,。
九、附則
本合同雙方簽字確認(rèn)后即生效,，工程竣工驗收符合要求,，付清工程款后終止，保修責(zé)任仍然保留,。本合同一式二份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.合同履行過程中,，雙方確認(rèn)的資料,、圖紙、通知,、簽證單,、聯(lián)系單、會議紀(jì)要等均作為合同,，具有與合同同等的約束力,。
甲方(蓋章)____________乙方(蓋章)____________
負責(zé)人(簽字)____________負責(zé)人(簽字)____________
傳真：____________傳真：____________
手機：____________手機：____________
日期：____________日期：____________
裝修合同反訴狀篇二
甲方：___________
乙方：___________
為保證室內(nèi)裝修工程在合理使用期限內(nèi)的正常使用，經(jīng)甲,、乙雙方協(xié)商一致并簽訂本工程質(zhì)量保修書,。乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)按照《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》,、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》和國家,、肇慶市有關(guān)管理規(guī)定以及雙方簽訂的“室內(nèi)裝修工程合同”及其補充協(xié)議中的約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
一,、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
本工程質(zhì)量保修范圍包括但不限于工程合同中約定的內(nèi)裝修工程,，以及雖未列明但工程合同中約定的乙方承包范圍內(nèi)的其他工程。對于甲乙雙方工程招標(biāo)選定施工單位/供貨單位的分包工程及材料設(shè)備供貨的保修工作,，乙方應(yīng)負責(zé)組織督促相應(yīng)分包單位,、供貨單位及時完成保修工作。
具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下：
1.設(shè)備,、材料,、構(gòu)配件質(zhì)量問題。
2.施工,、安裝質(zhì)量問題,。
3.因乙方責(zé)任造成的其他問題。
對于上述內(nèi)容按照國家法律,、法規(guī),、規(guī)范及合同約定承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
二,、質(zhì)量保修期
本工程質(zhì)量保修期自工程竣工且經(jīng)甲乙雙方驗收合格之日起計,，本合同工程質(zhì)量保修年限為2年，其他涉及工程雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及國家有關(guān)規(guī)定,，各分部工程對應(yīng)專業(yè)工程保修期年限根據(jù)各分部工程對應(yīng)的以下內(nèi)容進行質(zhì)量保修期的約定,，合同雙方當(dāng)事人約定如下：
1、地基基礎(chǔ)工程,、主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限;
2,、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間,、房間和外墻面的防滲漏工程,，為_______年;
3、采暖,、供冷系統(tǒng)工程為個采暖期,、供冷期;
4、電氣管線,、給排水管道,、設(shè)備安裝工程和通風(fēng)工程為_______年;
5、裝飾裝修工程為年;
6,、其他項目的保修期為年,。
三、質(zhì)量保修責(zé)任
1.本工程在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,，甲方,、物業(yè)公司或者甲方授權(quán)的其他管理單位
應(yīng)當(dāng)向乙方發(fā)出保修通知,。乙方接到保修通知后24小時內(nèi)，應(yīng)當(dāng)?shù)浆F(xiàn)場核查情況并派人修理,。乙方不在約定期限內(nèi)派人修理,，甲方、物業(yè)公司或者甲方授權(quán)的其他管理單位可委托其他人員修理,，修理費用從質(zhì)量保證金中扣除,，同時書面通知乙方。
2.發(fā)生須緊急搶修事故,，乙方接到事故通知后,，應(yīng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。由乙方原因引起的事故,，搶修費用由乙方承擔(dān),。非乙方原因引起的事故，搶修費用由事故責(zé)任人承擔(dān),。
3.在國家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi),，乙方確保地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量，因乙方原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的,，乙方應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,。對
4.如乙方不能按照本保修書約定履行保修義務(wù)，則甲方有權(quán)利自行確定其他有資質(zhì)的單位承擔(dān)保修工作,，由此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān),。甲方有權(quán)從質(zhì)量保證金中扣除相應(yīng)金額支付給保修工作的承擔(dān)單位。
四,、質(zhì)量保證金的留取
本工程雙方約定的工程質(zhì)量保證金為工程合同結(jié)算價款的5%,。
由甲方在工程施工合同中直接留取合同結(jié)算價款的5%作為質(zhì)量保證金。
五,、質(zhì)量保證金的返還
自本工程竣工并經(jīng)甲乙雙方驗收合格之日起滿2年內(nèi),，如乙方履行了本保修書約定的相應(yīng)義務(wù)，則本質(zhì)量保證金分兩期無息返還,。該工程項目驗收合格后兩年內(nèi)若出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,，乙方負全部維修責(zé)任。若乙方未能履行保修責(zé)任,，甲方或甲方委托的物業(yè)管理公司有權(quán)聘請第三方維修,，所發(fā)生的費用在當(dāng)期質(zhì)量保證金中直接扣除，不足部分概由乙方支付,。
自本工程竣工并經(jīng)甲乙雙方驗收合格之日起滿一年,，且無任何質(zhì)量遺留問題，甲方在收到乙方請款報告之日起15個工作日內(nèi)無息返還工程結(jié)算總造價的3%;自本工程竣工并經(jīng)甲乙雙方驗收合格之日起滿兩年，且無任何質(zhì)量遺留問題,，甲方在收到乙方正式書面請款報告之日起15個工作日內(nèi),，無息返還剩余的質(zhì)量保證金。
工程質(zhì)量保修期內(nèi)即使工程質(zhì)量保證金部分或全部返還乙方,，乙方的保修責(zé)任并不因此減輕或免除,。
六、其他
本質(zhì)量保修書簽訂后,，原工程施工合同中有關(guān)質(zhì)量保修條款仍然有效,，并成為本質(zhì)量保修書的一部分,。
本質(zhì)量保修書有效期限至甲乙雙方履行完保修書約定的義務(wù)之日起失效,。本保修書一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份,，同具法律效力,。
甲方：___________
法定代表人：___________
或簽約代表人：___________
___________年___________月___________日
乙方：___________
法定代表人或簽約代表人：___________
___________年___________月___________日
裝修合同反訴狀篇三
上訴人：_________________
性別_____________________
出生日期________________
民族_____________________
住所_____________________
工作單位________________
電話_____________________
被上訴人：_______________
性別_____________________
出生日期________________
民族_____________________
住所_____________________
工作單位________________
電話_____________________
上訴人因________________一案，不服________________法院于________________年______月__________日___________字第__________號判決,，現(xiàn)提出上訴,。
上訴理由及請求：______________
此致
_________________人民法院
上訴人：______________(蓋章)
法定代表人：_____________(簽章)
_________年_____月_____日
