隨著法律觀念的日漸普及,，我們用到合同的地方越來(lái)越多，正常情況下,，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,，你確定會(huì)寫嗎,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望能夠幫助到大家,，我們一起來(lái)看一看吧。

房屋裝修起訴合同書范本篇一

承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責(zé)任公司按照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定,，結(jié)合本工程具體情況,，甲,、乙雙方本著自愿,、平等、誠(chéng)實(shí),、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款,，以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：都勻市財(cái)政局職工福利房,。

1.2 工程地點(diǎn)：原沙包堡財(cái)政所,。

1.3 工程項(xiàng)目及承包范圍：具體說(shuō)見《工程預(yù)算書》,。

1.4 施工日期：自20__年2月25日始,，至20__年7月25日止,，工期共5個(gè)月。

1.5 工程總額：包工包料合同總造價(jià)人民幣肆拾伍萬(wàn)元整(￥450000.00元),。

第二條工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內(nèi),，甲方向乙方一次性支付工程總造價(jià)的35%支付備料款,，裝修工程余款,，自雙方驗(yàn)收合格之日起7個(gè)自然日內(nèi)由甲方扣除工程質(zhì)量保修金計(jì)14000.00元后,，剩余部分一次性向乙方支付完畢,。

2.2因工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更或增加引起工程預(yù)算造價(jià)變更,，甲方應(yīng)簽定《項(xiàng)目變更單》,，因此而增加的費(fèi)用應(yīng)在簽定之后作為決算附件。

2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,，如未按以上約定付款方式及時(shí)付清款項(xiàng)，每延誤一天,，乙方有權(quán)向甲方按工程未支付尾款的1%的標(biāo)準(zhǔn)收取滯期費(fèi)，直至甲方付清為止,。

2.4甲方應(yīng)付的工程款項(xiàng)，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人,。否則，由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān),。

第三條 工期約定

3.1施工過(guò)程中，甲方要求修改較大設(shè)計(jì)方案工期順延;

3.2施工過(guò)程中,，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗(yàn)收通知單》后,，因故未能及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收并要求復(fù)驗(yàn)的,，由此造成的工期延誤,，工期順延,。

3.3因非甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期不順延,。

3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付延誤費(fèi),。

第四條 工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更的約定

4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項(xiàng)目(內(nèi)容),，甲、乙雙方須簽署《工程項(xiàng)目(內(nèi)容)變更確認(rèn)單》;

第五條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

5.1乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》所列明的材料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)施工材料;甲方可對(duì)裝飾飾面板等材料之顏色,、花式進(jìn)行確定;對(duì)乙方所采購(gòu)材料按所列明標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

5.2乙方須按照本合同之附件《工程預(yù)算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進(jìn)行施工,。

5.3甲乙雙方按國(guó)家《工程工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收。

5.4竣工工程驗(yàn)收：工程施工完畢,，乙方開出《工程驗(yàn)收通知單》通知甲方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收;甲方自接到《工程驗(yàn)收通知單》3日內(nèi),，須協(xié)同乙方進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收完畢,，甲乙雙方簽署《工程竣工驗(yàn)收表》并辦理工程移交手續(xù)。

第六條 工程結(jié)算的約定

6.1工程竣工,，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,，乙方須在2個(gè)日歷天內(nèi)向甲方送達(dá)《工程結(jié)算表》，甲方須在工程驗(yàn)收合格后7個(gè)工作日內(nèi)付清所有應(yīng)結(jié)算款項(xiàng),。

6.2工程竣工驗(yàn)收合格交付使用同時(shí)乙方開具工程質(zhì)量保修單。

第七條 服務(wù)的約定

7.1工程竣工結(jié)算完畢,，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。

7.2保修服務(wù)時(shí)間及保修金退還約定：工程竣工驗(yàn)收合格交付使用起次日的365個(gè)自然日內(nèi),，即一年,。保修期內(nèi),，乙方應(yīng)在接到甲方保修通知兩日內(nèi)及時(shí)履行保修義務(wù),，緊急保修事項(xiàng)則應(yīng)在接到保修通知后一小時(shí)內(nèi)進(jìn)行保修,，否則承擔(dān)因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質(zhì)保期屆滿后三日內(nèi),，甲方應(yīng)在乙方按約履行質(zhì)保義務(wù)下無(wú)息退還質(zhì)保金,。

7.3保修內(nèi)容及保修范圍：

7.4.1乙方以包工包料形式進(jìn)行的施工項(xiàng)目因乙方所用材料質(zhì)量,、施工工藝不當(dāng)引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方實(shí)行全部免費(fèi)保修;并承擔(dān)甲方所有損失,。

7.4.2乙方施工項(xiàng)目超過(guò)保修期的，對(duì)甲方實(shí)行優(yōu)惠有償維護(hù),，收費(fèi)內(nèi)容為：材料費(fèi)、人工費(fèi),。

第八條 其他約定

8.1本合同自雙方簽署后,，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同,，須按合同預(yù)算總額的20%向?qū)Ψ接枰再r償,。

8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場(chǎng)水,、電、氣費(fèi)由甲方承擔(dān)。

8.3施工期間至竣工驗(yàn)收合格交付使用前,，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方概不承擔(dān),。

8.4施工完畢，乙方須對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔整理,。

8.5由于不可抗力事件對(duì)合同的履行帶來(lái)一定影響，根據(jù)程度不同,，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同,、延期履行合同事宜,。

第九條 爭(zhēng)議解決的約定

1.與本合同的有效性、履行,、違約及解除等有關(guān)的爭(zhēng)議,，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的應(yīng)向合同履行地都勻市人民法院起訴,。

第十條 附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份,，雙方各執(zhí)二份，具同等法律效力,，雙方應(yīng)共同遵守。

10.2本合同未盡事宜,，雙方協(xié)商解決。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

房屋裝修起訴合同書范本篇二

發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方)：_______________

承包方(簡(jiǎn)稱乙方)：_______________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》,、《建筑安裝工程承包合同條例》,、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保*》,、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》,、《上海市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》，中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況,，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守,。

一,、概況

1,、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人,。

2、裝飾施工地點(diǎn)：__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號(hào)__樓___室,。

3、住房結(jié)構(gòu)：_____房型____房___廳___套,，施工面積___平方米。

4、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》,。

5、承包方式：_____(包工包料,、清包工、部分承包),。

6、總價(jià)款：￥____元,，大寫(人民幣)：_____

其中：

材料費(fèi)：______，人工費(fèi)：______

管理費(fèi)：______,，設(shè)計(jì)費(fèi)：______

垃圾清運(yùn)費(fèi)：______,，稅金(3.41%)：____

其他費(fèi)用：______

經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容,，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。

7,、工期：自___年___月___日開工,，至___年___月___日竣工，工期___天,。

二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

1,、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》,。

本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料,、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出,，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的,，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管,，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定,，由于保管不當(dāng)造成的損失,，由乙方負(fù)責(zé)賠償,。

2,、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。

3,、乙方對(duì)甲方采購(gòu)的裝飾材料、設(shè)備,，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,，非經(jīng)甲方同意,，不得挪作他用,。如乙方違反此規(guī)定,，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,。

4、乙方供應(yīng)的材料,、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,，應(yīng)禁止使用,。如已使用,，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé),。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,。

三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：

1,、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅

裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2,、本工程由___方設(shè)計(jì)施工方案。

3,、甲方提供的材料,、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),，工期順延,。

4,、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),，工期不變。

5,、在施工過(guò)程中,，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系,，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》(詳見附件見)后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工,，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定,。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,，甲方自負(fù),，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償,。6、工程驗(yàn)收,。

甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù),，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,，甲方應(yīng)予承認(rèn)。事后,，若甲方要求復(fù)驗(yàn),，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn),。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),，工期也予順延。

7,、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗(yàn)收單》),。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期,。如通過(guò)竣工驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

四,、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,，主要包括電氣線路,、煤氣管道,、自來(lái)水和其它管道暢通、合格,。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,，防止相鄰居民住房的管道堵塞,、滲漏水,、停電、物品毀壞等事故發(fā)生,。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的,，甲方負(fù)責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償,。

五,、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定：

1,、工程款付款方式列下表：

注：裝飾工程有形市場(chǎng)另有規(guī)定的,，亦可按市場(chǎng)規(guī)定辦理,。2、工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》,。

3、工程保修期壹年,。須工程款全部結(jié)清,，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),，保修期從竣工驗(yàn)收簽章之日起算。

4,、雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具收據(jù),，施工結(jié)束須開具發(fā)票。

六,、其它事項(xiàng)1、甲方工作：

(1)甲方應(yīng)在開工前一天,，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說(shuō)明____份,，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水,、電等必備條件，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng),。

(2)做好施工中因臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作

(3)如確實(shí)需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)管線，負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),，并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用,。2,、乙方工作：

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)交底,。

(2)指派____為乙方駐工地代表,，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,，保質(zhì)、保量,、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜,，對(duì)其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,，乙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方,。

(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

七,、違約責(zé)任：

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工,、窩工所造成的損失,，每停工或窩工一天,，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天,，按逾期未付款的__%支付違約金。

2,、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天,，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金,。

3,、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

4,、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任,。

八、糾紛處理方式：

1,、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,，可向上海市建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請(qǐng)調(diào)解，也可向所在區(qū),、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。

2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商,、調(diào)解解決，或協(xié)商,、調(diào)解解決不成時(shí),，可以按照本合同約定向

―――市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁―――人民法院提起訴訟,。(將不選定的解決方式劃出)九、合同的變更和解除：

1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場(chǎng)簽訂的合同須經(jīng)市場(chǎng)管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守,。任何一方需變更合同內(nèi)容,，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止

合同,，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款___%支付違約金,，并辦理終止合同手續(xù),。

2,、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出,，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),，訂立終止合同協(xié)議,，可視為本合同解除,。

十,、其它約定：1.2.3.4.5.

十一,、本合同一式_____份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，具有同等法律效力,。合同附件為本合同的組成部分,。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

委托代理人：法定代表人：

住址：地址：

電話：電話：

郵編：郵編：

簽訂日期：年月日

房屋裝修起訴合同書范本篇三

原告：

被告：

訴訟請(qǐng)求：請(qǐng)求人民法院依法判決：

1、解除原、被告簽訂的《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》;

2,、被告退還原告已付裝修款 元人民幣，被告的經(jīng)營(yíng)者以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì) 萬(wàn)元承擔(dān)責(zé)任;

3,、被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi),。

事實(shí)及理由

年 月 日原,、被告簽訂住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》,，約定被告對(duì)原告平壩區(qū)房屋進(jìn)行室內(nèi)裝修,，工程日期為 月 日至 月 日,，簽訂合同當(dāng)日原告支付了萬(wàn)元裝修款,。

年 月 中旬，被告停工,，導(dǎo)致房屋裝修無(wú)進(jìn)展。原告多次催被告動(dòng)工,，被告承諾開始裝修,，并與原告在 月 日簽訂《關(guān)于住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同的補(bǔ)充協(xié)議》,，約定 月 日還未完工交付的，被告應(yīng)無(wú)條件全額退還合同價(jià)款并將房屋鑰匙交給原告,。

被告在簽訂補(bǔ)充協(xié)議之后，一直也沒(méi)有開始裝修,，經(jīng)多次催促，被告均是停工狀態(tài),，現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定,，提起訴訟,，請(qǐng)求人民法院支持原告訴訟請(qǐng)求。

此致

人民法院

具狀人：

20__年一月十四月