在人們?cè)絹?lái)越相信法律的社會(huì)中，合同起到的作用越來(lái)越大,，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系,。相信很多朋友都對(duì)擬合同感到非常苦惱吧,。以下是我為大家搜集的合同范文,，僅供參考，一起來(lái)看看吧

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇一

簽訂時(shí)間：______________

_簽訂地點(diǎn)：_______________

甲方：_______________

乙方：_______________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,，就房屋買(mǎi)賣(mài)行紀(jì)的有關(guān)事宜達(dá)成一致,，訂立本協(xié)議：

第一條：甲方委托乙方以自己的名義為其以下房屋：該房屋坐落于_______________市_______________區(qū)。該房屋為：_______________室_______________廳_______________衛(wèi),，裝修狀況：_______________,，房屋所有權(quán)證編號(hào)為：_______________，建筑面積_______________平方米,。

第二條：房屋出售價(jià)格以人民幣的價(jià)款出售,。

第三條：行紀(jì)期限行紀(jì)期限自________年____月____日至________年____月____日。

第四條：轉(zhuǎn)委托甲方允許乙方把委托事務(wù)轉(zhuǎn)給第三人處理,。

第五條：甲方將委托賣(mài)出的房屋交付乙方的時(shí)間,、地點(diǎn)及方式：______________________________,。

第六條：乙方將買(mǎi)入的房屋交付甲方的時(shí)間、地點(diǎn)及方式：______________________________,。

第七條：乙方處理委托事務(wù)支出的_______________等費(fèi)用,，由_______________承擔(dān)。

第八條：結(jié)算價(jià)款的方式及期限：_____________________________________________

,。第九條：報(bào)酬的計(jì)算方法,、支付方式及期限：______________________________。

第十條：其他約定事項(xiàng)：_____________________________________________,。

第十一條合同的終止與解除經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，可以終止合同。

第十二條違約責(zé)任甲方違約責(zé)任：_____________________________________________,。乙方違約責(zé)任：_____________________________________________,。

第十三條爭(zhēng)議的解決辦法因履行本合同所發(fā)生的爭(zhēng)議，先由雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，任何一方均可以向買(mǎi)賣(mài)房屋所在地的人民法院提起訴訟。

第十四條合同生效,。本合同經(jīng)甲方簽字乙方單方蓋章之日起生效,，本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)一份,，乙方執(zhí)兩份,，具有同等法律效力。

甲方：_______________乙方：_______________

委托代理人：_______________

門(mén)店名稱(chēng)：_______________

身份證號(hào)：_______________

經(jīng)紀(jì)人姓名：_______________

通信地址：______________

_經(jīng)紀(jì)人證號(hào)：______________

_郵政編碼：_______________

經(jīng)辦人：_______________

聯(lián)系電話(huà)：_______________聯(lián)系電話(huà)：_______________

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇二

甲方(賣(mài)方)：_______________,，身份證號(hào)碼：_______________

乙方(買(mǎi)方)：_______________,，身份證號(hào)碼：_______________

咀乙雙方平等自愿協(xié)商，甲方將坐落在 出售給乙方,，該房屋性質(zhì)為政府安置,，甲方自建。建設(shè)用地規(guī)劃許可證 ,。

一,、房屋概況：

乙方購(gòu)房層次第五層，另注標(biāo)準(zhǔn)層第三層房屋一套,，三房二廳一廚二衛(wèi),，總面積_____平方米，包含公共樓梯,?？們r(jià)值人民幣_(tái)_________元整(￥_______________元整)，甲乙雙方商定以套計(jì)算,，面積辦證為準(zhǔn),，互不追責(zé),。

二、其他約定：

1,、房屋內(nèi)墻粗胚粉刷,，外墻瓷磚、油漆,，樓梯扶手,，樓梯間進(jìn)戶(hù)門(mén)，水電線(xiàn)和管到戶(hù)門(mén)口由甲方負(fù)責(zé),。水電開(kāi)戶(hù),，鋁合金、防盜網(wǎng)等費(fèi)用由乙方承擔(dān),。本套房屋進(jìn)戶(hù)門(mén)由乙方承擔(dān)。

2,、樓梯衛(wèi)生,、樓梯聲控?zé)粲杀緦拥淖?hù)自己負(fù)責(zé)，為維護(hù)眾人利益,，購(gòu)房戶(hù)不得在樓梯和休息平臺(tái)堆放雜物及交通工具,，另購(gòu)房戶(hù)未經(jīng)甲方同意不得私自發(fā)改造房屋結(jié)構(gòu)。

3,、甲方提供現(xiàn)在的辦證資料,，辦理房產(chǎn)證，所有稅費(fèi)水電開(kāi)戶(hù)費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

三,、付款方式：

1、簽字即房屋買(mǎi)賣(mài)合同生效,。

2,、乙方付首付拾萬(wàn)元整。

3,、甲方在做到乙方本層磚結(jié)好,，乙方再支付__________萬(wàn)元整。

4,、余款在主體完工后乙方一次性付清,，剩余__________萬(wàn)元在房產(chǎn)證辦理過(guò)戶(hù)后付清。

四,、違約責(zé)任：

1,、甲、乙雙方簽字合同后,，即具有法律效力,，雙方不能違約,，違約方賠償另一方__________萬(wàn)元整。

2,、在不可抗拒自然災(zāi)害的情況下,，不算違約。

五,、另行約定(約定事項(xiàng)與本合同具有同等的法律效力)

1,、柴火間(3-4平方米)甲方提供給乙方永久性使用，但柴火間不予辦證,。

2,、沙石要吊到本層樓。

3,、甲方在________20__年底交房給乙方使用,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇三

二手房買(mǎi)賣(mài)合同

賣(mài)方：_______________身份證號(hào)碼：_____________________

買(mǎi)方：_______________身份證號(hào)碼：_____________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定,，甲、乙雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同,，以資共同信守執(zhí)行,。

第一條乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)，建筑面積為_(kāi)____平方米,。,。

第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：?jiǎn)蝺r(jià)：人民幣_(tái)_______元/平方米，總價(jià)：人民幣_(tái)__________元整,。本合同簽定之日,，乙方向甲方支付人民幣_(tái)_________元整，作為購(gòu)房定金,。

第三條付款時(shí)間與辦法：

1,、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支付

首付款人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方,，剩余房款人

民幣_(tái)___________元整申請(qǐng)銀行按揭,，并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。

2,、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費(fèi)當(dāng)日支

付首付款人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款

人民幣_(tái)___________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方,。

第四條甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清,。

第五條稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī),，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)所需繳納的稅費(fèi),。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān),，中介費(fèi)及代辦產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)費(fèi)由______方承擔(dān),。

第六條違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后,，若乙方中途違約,，應(yīng)書(shū)面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,，但購(gòu)房定金歸甲方所有,。若甲方中途違約，應(yīng)書(shū)面通知乙方,，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方,。

第七條本合同主體

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人,。

2.乙方是____________，代表人是____________,。

第八條本合同如需辦理公證,，經(jīng)國(guó)家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。

第九條本合同一式份,。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,，甲方委托代理人一份，乙方一份,廈門(mén)市房地產(chǎn)交易中心一份,、________公證處各一份,。

第十條本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方可通過(guò)協(xié)商,、訴訟方式解決,。

第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定,，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力,。

第十二條雙方約定的其他事項(xiàng)：

出賣(mài)方：_________________購(gòu)買(mǎi)方：__________________

身份證號(hào)碼：__________________身份證號(hào)碼：___________________

地址：___________________地址：____________________

郵編：___________________郵編：____________________

電話(huà)：___________________電話(huà)：____________________

代理人：_________________代理人：_________________

身份證號(hào)碼：___________________身份證號(hào)碼：___________________

見(jiàn)證方：鑒證機(jī)關(guān)：

地址：郵編：電話(huà)：法人代表：

代表：經(jīng)辦人：

日期：_______年____月____日

鑒證日期：_______年____月____日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇四

出讓方：______________________

身份證號(hào)碼：________________

買(mǎi)受方：______________________

身份證號(hào)碼：________________

見(jiàn)證方：______________________

經(jīng)甲乙雙方在一平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)簽訂此二手房轉(zhuǎn)讓合同,，以茲共同信守執(zhí)行。

第1條：甲方將位于路號(hào)的整棟樓轉(zhuǎn)讓給乙方,。乙方對(duì)甲方轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)作了了解,，愿意購(gòu)買(mǎi)購(gòu)買(mǎi)該房地產(chǎn),。建筑面積伍佰捌拾平方米(占地面積伍拾平方米)，以《房地產(chǎn)權(quán)證》登記的面積為準(zhǔn),，房屋用途為商住,，該房產(chǎn)證號(hào)為：________________;國(guó)有土地使用權(quán)證號(hào)為：________________號(hào)。

第2條：甲,、乙雙方議定該房地產(chǎn)交易總金額為人民幣_(tái)_________元整(￥____________元),，上述房款按以下方式支付：

1、乙方在簽訂合同當(dāng)天支付甲方定金人民幣_(tái)________元整(￥____________元),。

2,、甲、乙雙方約定在交定金______天內(nèi)到銀行由乙方向銀行支付人民幣_(tái)__________元整(￥____________元)代甲方還貸款取回房地產(chǎn)證件并交給乙方,，甲方在______個(gè)工作日將《房地產(chǎn)權(quán)證》交付乙方,，甲乙雙方到公證處作房屋買(mǎi)賣(mài)公證委托或到房產(chǎn)局、國(guó)土局辦簽名過(guò)戶(hù)手續(xù),，同時(shí)乙方支付房款人民幣_(tái)_____________元整(￥___________元)給甲方,。房屋房權(quán)所屬由乙方?jīng)Q定。

3,、剩余房款人民幣_(tái)_____________元整(￥___________元)待甲方在________年________月_______日前付清水電費(fèi),、鋪位、租房押金等費(fèi)用交接完善后,，待甲方搬出后一次付清房款,，從________年_______月______日起所有租金由乙方收租。這期間甲方不得損壞房屋結(jié)構(gòu),。破壞墻體門(mén)窗及不能移動(dòng)的物體,，維持現(xiàn)狀。

第三條：甲方同意按本合同簽訂______日期內(nèi)(________年________月______日)處理好該房屋債權(quán)債務(wù)問(wèn)題,，甲方所住4樓定于________年_______月_______日前搬離并將該房地產(chǎn)交付給乙方使用,。甲方保證上述房地產(chǎn)沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛。若發(fā)生買(mǎi)賣(mài)前即已存在甲方本人的任何糾紛概由甲方負(fù)責(zé)處理,，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,。

第四條：辦理上述房地產(chǎn)由甲方過(guò)戶(hù)到乙方名下所需繳納產(chǎn)生的一切費(fèi)用。由乙方負(fù)責(zé),。(包括公證費(fèi)用等,，其他費(fèi)用)。

第五條：_甲方反悔不賣(mài)或未按本合同約定將房屋及時(shí)交付給乙方使用,。即視為甲方不履行合同并向乙方支付違約金___________元正,，無(wú)條件退還定金給乙方，乙方未按合同規(guī)定的付款方式付款給甲方，即視為乙方不履行合同,，甲方有權(quán)解除合同并向甲方支付___________元的違約金,。

第六條：任何一方違反上述任何一條條款，違約方須賠償守約方因此而被造成的經(jīng)濟(jì)損失,。

第七條：本合同未盡事宜,，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。

第八條：甲方在收到乙方第三期房款后,，直至過(guò)戶(hù)手續(xù)辦理完成前，甲方須及時(shí)出具相關(guān)的證件,、資料配合乙方辦證,。

第九條：本合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,，協(xié)商不成的,，任何一方可依法向人民法院起訴。

第十條：本合同自雙方簽字之日起生效,。本合同一式二份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,。

甲方：________________乙方：________________

見(jiàn)證方：_______________

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇五

其委托人：________,，性別：___年____月____日出生，身份證號(hào)碼：______,。

其受托人：________,，性別：____年____月____日出生，身份證號(hào)碼：_______,。委托原因、事項(xiàng),、權(quán)限：

其委托人______是位于北京市________號(hào)房屋的所有權(quán)人(產(chǎn)權(quán)證號(hào)為：_____),，______是產(chǎn)權(quán)共有人。現(xiàn)我們同意出售上述房產(chǎn),。因?yàn)槲覀僟_____,，不能親自辦理該房產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)及相關(guān)手續(xù)，故委托__________為我們的合法代理人,，全權(quán)代表我們辦理如下事項(xiàng)：

1,、那在符合依法出售的前提下，代我們辦理此房的買(mǎi)賣(mài)交易手續(xù);代為簽署以上房屋的買(mǎi)賣(mài)合同;

2,、我們代為到房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理此房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移,、過(guò)戶(hù)等相關(guān)事宜;

3、要辦理代為辦理與出售此房相關(guān)的物業(yè)管理費(fèi)、水電,、燃?xì)?、暖氣、公共維修基金等交割手續(xù);

4,、要協(xié)助買(mǎi)方以買(mǎi)方名義辦理銀行貸款相關(guān)手續(xù)并簽署相關(guān)文件;

5,、相關(guān)售房款本人親自收取，或?qū)⒎靠钔ㄟ^(guò)銀行將款項(xiàng)劃入本人的賬號(hào)：

6,、受托人在上述委托范圍內(nèi)所進(jìn)行的一切行為和所簽署的一切文件我們均予以承認(rèn),，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律后果。

7,、一般委托期限：自委托之日起至一個(gè)月內(nèi)委托辦理相關(guān)事宜,。過(guò)期后無(wú)效。

代理人無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán),。委托人：年月日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇六

出賣(mài)人：_______________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

買(mǎi)受人：_______________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

甲,、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng)經(jīng)過(guò)多次協(xié)商，一致同意訂立合同條款如下,，以資共同遵守,。

一、甲方愿將自有坐落__________________________________________________,、建筑面積_______平方米,，賣(mài)給乙方。

二,、甲方出售給乙方的房屋東至__________,，南至__________，西至__________,，北至__________(附四至平面圖一張),。其房屋陽(yáng)臺(tái)、走道,、樓梯,、衛(wèi)生間、灶間及其他設(shè)備,。

三,、房屋價(jià)款包括附屬設(shè)備，雙方議定以人民幣_(tái)_______萬(wàn)元,，由甲方出售給乙方,。

四、房屋價(jià)款乙方分三期付給甲方,。第一期,，在雙方簽訂買(mǎi)賣(mài)合同之日,，付人民幣_(tái)_______萬(wàn)元;第二期，在交付房屋之日,，付人民幣_(tái)_______萬(wàn)元;第三期,，在房屋產(chǎn)權(quán)批準(zhǔn)過(guò)戶(hù)登記之日付清。每期付款,，甲方收到后出具收據(jù),。

五、甲方應(yīng)自合同簽訂之日起_____天內(nèi)將房屋騰空,，連同原房屋所有權(quán)等有關(guān)證件,，點(diǎn)交給乙方，由乙方出具收到憑證,。

六,、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)過(guò)戶(hù)登記時(shí)，甲方應(yīng)出具申請(qǐng)房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書(shū)面報(bào)告,。如需要甲方方面處理的,，不論何時(shí)，甲方應(yīng)協(xié)助,。如因甲方的延誤,，以致影響主權(quán)過(guò)戶(hù)登記而遭受的損失，由甲方負(fù)賠償責(zé)任,。

七,、本合同簽訂前，該房屋應(yīng)繳納的一切捐稅,、費(fèi)用,，概由甲方負(fù)責(zé)。本合同發(fā)生的過(guò)戶(hù)登記費(fèi),、契稅,、估價(jià)費(fèi)、印花稅由乙方負(fù)擔(dān),。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定,，各自承擔(dān)。

八,、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,，每逾期1天按房?jī)r(jià)總額的3‰計(jì)算違約金交給與乙方,。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí),，乙方可解除本合同。解約時(shí),，甲方除將已收的房?jī)r(jià)款全部退還乙方外,，另付給乙方與已收房?jī)r(jià)款等額的違約金。

九、乙方全部或一部分不按本合同第四條規(guī)定的日期給付房?jī)r(jià)款時(shí),，其逾期部分,，乙方應(yīng)按日加付5‰計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí),，甲方可解除本合同,。解約時(shí)，乙方已付的房?jī)r(jià)款作為賠償金歸甲方所有,。

十,、甲方保證其出賣(mài)給乙方的房屋，產(chǎn)權(quán)清楚,，絕無(wú)其他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他糾紛,。乙方買(mǎi)受后，如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,，以致影響乙方權(quán)利的行使,，概由甲方負(fù)責(zé)處理，并賠償乙方損失,。

十一,、交屋時(shí),，乙方發(fā)現(xiàn)房屋構(gòu)造或設(shè)備與合同約定不符,，經(jīng)鑒定屬實(shí)，甲方應(yīng)于1個(gè)月內(nèi)予以修理,，如逾期不修理,，乙方可自行修理,，費(fèi)用在房?jī)r(jià)款中扣除。如修理仍達(dá)不到合同約定的要求,，乙方可解除合同,。解約時(shí)，甲方除返還全部房?jī)r(jià)款外,，并按本合同第八條規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任,。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權(quán)屬于國(guó)家,。乙方取得上述房屋占有相應(yīng)比例的土地使用權(quán),，并依照國(guó)家法律的規(guī)定繳納土地使用稅及其他有關(guān)費(fèi)用。

十三,、本合同的附件與合同有同等效力,。

十四、本合同一式四份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，另兩份送交房產(chǎn)和土地管理機(jī)關(guān),，辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)登記手續(xù)。

甲方(簽章)：_____________________乙方(簽章)：_____________________

電話(huà)：______________________________電話(huà)：______________________________

____________年__________月_________日____________年__________月_________日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇七

甲方(賣(mài)方)：______________________________

乙方(買(mǎi)方)：______________________________

甲,、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng),，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成以下合同條款：

一,、甲方自愿將坐落在___________________________________室(建筑面積_______平方米,，儲(chǔ)藏室_______平方米，產(chǎn)權(quán)證號(hào)______________)房地產(chǎn)出賣(mài)給乙方,，并將與所出賣(mài)該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)出賣(mài)給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖),。

二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫(xiě)_____________________;即人民幣小寫(xiě)______________,。

三,、乙方在簽訂本合同時(shí)，支付定金______________,，即小寫(xiě)______________,。

四、乙方支付定金之日起_______個(gè)月內(nèi),，向甲方支付首付款(定金從中扣除),，首付款之外的款項(xiàng)通過(guò)銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。

五,、甲方保證該房產(chǎn)合法,、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金),。

六,、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由 方承擔(dān)。

七,、乙方支付首付款后,，甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)，待房產(chǎn)過(guò)戶(hù)到乙方名下之時(shí),，乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額,。

八、甲方應(yīng)在 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無(wú)任何擔(dān)保,、抵押,、房產(chǎn)瑕疵，無(wú)人租住,、使用;無(wú)欠賬,，如電話(huà)費(fèi)、水 電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi),、有線(xiàn)電視費(fèi)等,。

九、本合同簽訂后,，如一方違反本合同條款,，該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对倪`約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款，每逾期一日,，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定，本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀(guān)上不能辦理過(guò)戶(hù)或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,，不適用本條款,。

十、交付該房產(chǎn),，甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu),、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件，并將抽風(fēng)機(jī)一臺(tái)(型號(hào)：______________),，空調(diào)兩臺(tái)(型號(hào)：______________),，熱水器(型號(hào)：______________)，浴霸(型號(hào)：______________),，飲水機(jī)(型號(hào)：______________),，音響兩臺(tái)(型號(hào)：______________)，涼衣架,，房?jī)?nèi)燈具,，前后門(mén)窗窗簾、電腦桌一張,，櫥衛(wèi)設(shè)施,，等讓與乙方(含在房屋價(jià)值內(nèi))。

十一,、本協(xié)議 一式兩份,，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效,。

甲方(簽章)：_____________________乙方(簽章)：_____________________

電話(huà)：______________________________電話(huà)：______________________________

____________年__________月_________日____________年__________月_________日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇八

出賣(mài)人：__________________

買(mǎi)受人：__________________

一,、房屋情況及付款方式

1、出售的房屋位于____市____區(qū)_______________,，建筑面積為_(kāi)______平方米,。

2、隨房屋一并出售室內(nèi)現(xiàn)有裝飾,，附屬設(shè)施以及,。

3,、甲、乙雙方商定上列房屋成交價(jià)格為人民幣大寫(xiě)_______________元整,，小寫(xiě)_____元,。

4、簽訂本合同時(shí),，乙方交付甲方購(gòu)房定金人民幣大寫(xiě)_____________元整,，小寫(xiě)_____元，此定金抵作乙方的首期購(gòu)房款,。

二,、履行義務(wù)

1、本合同簽訂后,，甲方對(duì)上列房屋保證未被司法機(jī)關(guān)和行政機(jī)關(guān)查封,、扣押或以其他方式轉(zhuǎn)讓?zhuān)矣嘘P(guān)權(quán)益人均同意出售。如出現(xiàn)責(zé)任由出賣(mài)人承擔(dān)

2,、本合同簽訂后,，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利。甲方不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣(mài)合同》

三,、違約責(zé)任

1,、因不可抗力的房屋原因?qū)е卤竞贤荒苈男械拿庳?zé)，定金,、購(gòu)房款如數(shù)返還乙方,。

2、甲方應(yīng)在收到乙方轉(zhuǎn)給甲方的購(gòu)房款當(dāng)日配合乙方辦理房屋變更手續(xù),，甲方如收到購(gòu)房款不配合乙方,，乙方有權(quán)解除合同并且甲方退還乙方全部購(gòu)房款。

3,、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的,。每逾期____日乙方向甲方支付房屋交易價(jià)格的萬(wàn)分之_______計(jì)算的違約金。逾期超過(guò)_______個(gè)工作日,，甲方有權(quán)解除合同,。乙方已付的定金不退還作為賠償甲方的賠償金。

四,、本合同未盡事宜,，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成,、產(chǎn)生爭(zhēng)議,，可向房屋所在地法院起訴。

五、本合同一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，簽字之日起生效，具有同等法律效力,。補(bǔ)充協(xié)議：

出賣(mài)人：_____________買(mǎi)受人：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

________年____月____日________年____月____日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇九

范本：_________________房屋產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議書(shū)范文：_________________

甲方：_________________某某某,，女，漢族,，_________________人，現(xiàn)居住于_________________,。身份證號(hào)：__________________,。乙方：______________，男,，漢族,，_____________人，現(xiàn)居住于_________________,。身份證號(hào)：__________________,。_________________年_________________月_________________日，

甲方購(gòu)得_________________的房屋__________,，現(xiàn)鑒于多種原因,，為明確上述房屋產(chǎn)權(quán)，以免以后發(fā)生糾紛,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,，達(dá)成以下協(xié)議：_________________

1、該房屋產(chǎn)權(quán)由甲方全部持有,。

2,、該房屋產(chǎn)權(quán)屬于甲方個(gè)人財(cái)產(chǎn)，婚后仍屬于甲方個(gè)人財(cái)產(chǎn)而非夫妻共同財(cái)產(chǎn),，乙方在遇到任何情況下都不得以任何形式對(duì)該房屋產(chǎn)權(quán)進(jìn)行處理,。

3、該協(xié)議由甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成,，屬于雙方的真實(shí)意思表示,。

4、本協(xié)議自簽訂之日起有效,，不得撤銷(xiāo),。協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持壹份,。

本協(xié)議當(dāng)事人簽字：_________________

甲方：_________________乙方：_________________

___年___月___日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇十

甲方：______

乙方：______

依據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,，買(mǎi)賣(mài)雙方本著平等、自愿,、協(xié)商一致的原則,，就房屋買(mǎi)賣(mài)有關(guān)事項(xiàng),，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：房屋基本情況

乙方購(gòu)買(mǎi)甲方合法擁有的坐落于________市_______區(qū)_________________

______________________，產(chǎn)權(quán)證第___________號(hào),，建筑面積__________平方米的房產(chǎn)一套,。

第二條：付款方式

2.甲方收到乙方定金______________________元整，待乙方申請(qǐng)的貸款批準(zhǔn)后,，即可為乙方準(zhǔn)備辦理過(guò)戶(hù)手續(xù),。甲方需積極配合乙方辦理貸款手續(xù)。(以收據(jù)收條為準(zhǔn))

3.辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)當(dāng)日乙方交付甲方首付款_______________________元整,。(以收據(jù)收條為準(zhǔn))

4.余款________________________元整,，由銀行直接劃撥給甲方。

第三條：房屋過(guò)戶(hù)

甲乙雙方應(yīng)積極配合辦理過(guò)戶(hù)手續(xù),，因甲乙任何一方不配合所造成的損失,，由責(zé)任方賠償守約方。

第四條：雙方責(zé)任

2.甲方應(yīng)在_____年_____月_____日將該房產(chǎn)交付乙方(以銀行劃撥余款日為準(zhǔn)),。室內(nèi)現(xiàn)有家電,、家具隨房屋交接贈(zèng)送給乙方。

3.甲方結(jié)清該房屋交接日期前的所有費(fèi)用,，交接后發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

4.甲方在本合同生效之日起_________日內(nèi)將戶(hù)口遷出。

5.乙方貸款數(shù)額不足時(shí),，應(yīng)用現(xiàn)金補(bǔ)齊,，否則視為違約,。

6.房屋公共維修基金隨房產(chǎn)轉(zhuǎn)移,。

第五條：合同變更

1.在合同履行期間，任何一方不得擅自變更,，若需變更合同內(nèi)容,，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)生三日內(nèi))簽訂變更協(xié)議,，否則造成損失由責(zé)任方承擔(dān),。

2.本合同的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第六條：違約責(zé)任

本合同簽訂后,，雙方不得違約,，如甲方違約，雙倍返還乙方定金,，如乙方違約,，定金不退。

第七條：合同爭(zhēng)議的解決

本合同履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議,，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,，解決不成時(shí)，可向有關(guān)有管轄權(quán)的人民法院起訴,。

第八條：本合同經(jīng)甲,、乙雙方簽字之日起即生效。

第九條：本合同共____頁(yè),，一式____份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,，均具有同等效力,。

第十條：其他約定

甲方： ___________

乙方： ___________

____年____月____日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇十一

協(xié)議雙方：_________________

甲方(受委托方)：_________________鎮(zhèn)江市__________房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)有限公司

乙方(委托方)：_________________

甲、乙方雙方本著“自愿,，平等,，信用“的原則,，經(jīng)協(xié)商達(dá)成委托賣(mài)房協(xié)議如下：_________________

一,、乙方應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)出售房屋登記表>>，并出示產(chǎn)權(quán)證及身份證,，提供產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件,。

二、乙方保證該房屋權(quán)屬清楚無(wú)爭(zhēng)議,，無(wú)糾紛,，并已征得共有人(或產(chǎn)權(quán)人)同意，否則造成不良后果均由乙方負(fù)責(zé),。

三,、該方最終成交價(jià)，由買(mǎi)賣(mài)雙方自主商定,，甲方只提供參考意見(jiàn),。乙方與甲方所介紹的賣(mài)房達(dá)成買(mǎi)賣(mài)協(xié)議時(shí)，須交甲方按成交價(jià)的1%的中介費(fèi),，成交價(jià)低于伍萬(wàn)元按500元收費(fèi),。

四、乙方也可同時(shí)委托他人或自行聯(lián)系賣(mài)房,，但不得與甲方介紹的買(mǎi)方以各種借口私下交易,，否則，應(yīng)承擔(dān)雙倍的中介服務(wù)費(fèi)(乙方賣(mài)房一旦可以成交,，因乙方原因不能成交,，乙方須按規(guī)定給付中介費(fèi))。

五、甲方應(yīng)通過(guò)媒體發(fā)布賣(mài)房信息,。物色,，篩選，推薦適合買(mǎi)方,。帶客戶(hù)到乙方現(xiàn)場(chǎng)看房,。如實(shí)傳遞買(mǎi)賣(mài)雙方的要求，積極周旋,，直至買(mǎi)賣(mài)成交,。

六、甲方還可以為乙方提供下列服務(wù)：_________________起草房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議,、代辦產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移過(guò)戶(hù)手續(xù);為定金,、房款的收付提供信用賬戶(hù)，鈍化矛盾,、調(diào)解糾紛,，提供有關(guān)法律服務(wù)。

七,、本協(xié)議壹式貳份,，甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章后生效,，如雙方今后另行簽訂協(xié)議或委托書(shū),，本協(xié)議終止，權(quán)利義務(wù)關(guān)系以后簽協(xié)議為準(zhǔn),。

甲方：_________________鎮(zhèn)江__________房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)有限公司乙方：_________________

地址：_________________電話(huà)：_________________

委托代理人：_________________

身份證號(hào)碼：_________________

委托日期：_________________房屋買(mǎi)賣(mài)合同公證書(shū)

字第號(hào)

申請(qǐng)人：_________________甲：______________(基本情況)

乙：______________(基本情況)

丙：______________(基本情況)

公證事項(xiàng)：_________________商品房_______________合同

證詞內(nèi)容

一,、必備要素

1.申請(qǐng)人全稱(chēng)或姓名、申請(qǐng)日期及申請(qǐng)事項(xiàng),。

2.公證處審查(查明)的事實(shí),。包括：_________________

(1)甲方(賣(mài)方)及其代理人的身份、資格,、及簽訂合同的民事權(quán)利能力和行為能力;

(2)乙方(買(mǎi)方)及其代理人的身份,、資格、及簽訂合同的民事權(quán)利能力和行為能力;

(3)擔(dān)保人的身份,、資格及擔(dān)保能力;

(4)合同標(biāo)的物的權(quán)屬情況及相關(guān)權(quán)利人的意思表示;

(5)出售房產(chǎn)(期權(quán))的基本情況,。包括：_________________房產(chǎn)的名稱(chēng)、坐落,、房號(hào),、朝向、占地面積,、建筑面積,、使用面積,、售價(jià)等;預(yù)售商品房要符合法律規(guī)定的條件;查無(wú)權(quán)利受限制的記錄等;

(6)是否履行了法律規(guī)定的批準(zhǔn)或許可手續(xù)。

(7)當(dāng)事人簽訂合同的意思表示是否真實(shí),，是否對(duì)合同的主要條款取得了一致意見(jiàn);

3.公證結(jié)論：_________________

(1)當(dāng)事人簽訂合同的日期,、地點(diǎn)、方式等;

(2)當(dāng)事人簽訂合同的行為符合《中華人民共和國(guó)民法典》第五十五條的規(guī)定,。

(3)合同內(nèi)容的合法性,。

(4)當(dāng)事人在合同(協(xié)議)上的簽字、蓋章的真實(shí)性,。

二,、選擇要素

1.當(dāng)事人對(duì)合同內(nèi)容的重要解釋或說(shuō)明。

2.當(dāng)事人是否了解了合同的全部?jī)?nèi)容,。

3.合同生效日及條件等,。

4.公證員認(rèn)為需要說(shuō)明的其他事實(shí)或情節(jié)。

5.附件,。

中華人民共和國(guó)______省______(縣)公證處

公證員：_________________(簽名)

_________________年_____________月_____________日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇十二

甲方：_________

乙方：_________

丙方：杭州_________房地產(chǎn)服務(wù)有限公司

甲,、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致,，就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)房屋一事,，達(dá)成如下協(xié)議：

一、房屋概況

出賣(mài)房屋坐落于_________號(hào),，建筑面積約_________平方米,，該房屋未辦理房產(chǎn)證,、契證,、土地證。甲方以該房屋為抵押,，在中國(guó)工商銀行杭州市之江支行辦理了按揭貸款(詳見(jiàn)房屋購(gòu)買(mǎi)合同及貸款合同)

二,、甲方現(xiàn)同意將該房屋賣(mài)給乙方，轉(zhuǎn)讓價(jià)格暫定為_(kāi)________萬(wàn)元,，在甲方做出房產(chǎn)證和契證后,，在乙方總出價(jià)_________萬(wàn)元(包括轉(zhuǎn)讓價(jià)和所有其他費(fèi)用)的范圍內(nèi)對(duì)轉(zhuǎn)讓價(jià)作適當(dāng)調(diào)整。

三,、甲,、乙雙方委托丙方代為辦理房屋買(mǎi)賣(mài)。雙方各向丙方支付買(mǎi)賣(mài)定金_________萬(wàn)元,。

四,、在甲方辦好產(chǎn)權(quán)證和契證后，三方與工行之江支行簽定監(jiān)督支付協(xié)議書(shū),，乙方按該協(xié)議書(shū)的約定,，將相應(yīng)款項(xiàng)支付給銀行,。

五、甲方保證在_____年_____月_____日之前辦好土地證,。

六,、在甲方辦好土地證后，丙方代為辦理房屋過(guò)戶(hù)手續(xù),，乙方到工行之江之行辦理房屋轉(zhuǎn)按揭貸款手續(xù),。

七、在甲方辦好契證和產(chǎn)權(quán)證后,，(1)甲,、乙雙方辦理房屋交接手續(xù)，自乙方與承租人簽定新的租賃合同之日起,，租金由乙方收取,，甲方向乙方移交原租賃合同押金元，并向乙方支付已收取的租金(2)甲方將押金元及已收取的租金7萬(wàn)元于新租賃合同簽定之日交付給丙方,，在雙方結(jié)算后由丙方支付給乙方,。

八、甲方保證新的房屋租賃合同的租金為_(kāi)________萬(wàn)元,，否則,，甲方將返還乙方轉(zhuǎn)讓款_________萬(wàn)元。

九,、稅費(fèi)

1.該房屋交易的稅費(fèi)由甲乙雙方各自承擔(dān),。本協(xié)議簽訂后，甲方預(yù)付代理方稅費(fèi)_________元,，乙方預(yù)付代理方稅費(fèi)_________元,，交易完成后按實(shí)際結(jié)算。

2.交易完成后,，甲方交付代理方_________元服務(wù)費(fèi),。乙方交付代理方_________元服務(wù)費(fèi)。

十,、甲乙雙方及代理方責(zé)任：

1.甲方確保房源可靠,、手續(xù)合法;并提供交易所需的相關(guān)證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的書(shū)面聲明。

2.乙方應(yīng)按協(xié)議履行責(zé)任,，并提供交易所需的相關(guān)證明資料,。

3.代理方確保在年月日前交付乙方《房屋所有權(quán)證》，,。土地證在領(lǐng)取房屋所有權(quán)證,、契證個(gè)工作日后交付乙方。

十一,、違約責(zé)任：

1.乙方違約,，已交付的定金不予退還,。該定金在扣除代理費(fèi)元后歸甲方所有。如甲方違約,，甲方應(yīng)賠償乙方元,，賠償代理方代理費(fèi)元。乙方已交付的定金元由代理方負(fù)責(zé)退還乙方,。

2.在簽訂《杭州市房屋轉(zhuǎn)讓合同》后出現(xiàn)的違約責(zé)任由違約方承擔(dān),。

十二、本協(xié)議一式三份,，甲乙雙方和代理方各執(zhí)一份,。

甲方：_________乙方：_________丙方：_________

聯(lián)系電話(huà)：_________聯(lián)系電話(huà)：_________聯(lián)系電話(huà)：_________

_____年_____月_____日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇十三

甲方(賣(mài)房人)：_________________身份證號(hào)：_________________

乙方(購(gòu)房人)：_________________身份證號(hào)：_________________

丙方(房產(chǎn)中介)：_________________房產(chǎn)中介

甲乙丙三方于________年________月________日簽定了一份房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)，約定由乙方購(gòu)買(mǎi)甲方的位于,。

原協(xié)議其他約定事項(xiàng)中的________項(xiàng)作廢,，現(xiàn)變更為以下條款：

1、甲乙丙三方在簽訂本協(xié)議時(shí)房產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生區(qū)域變更,，由于洪區(qū)變更為皇姑區(qū)的事實(shí),，具體地址以變更后的地址為準(zhǔn)。

2,、甲方的保證義務(wù),。

第一、甲方應(yīng)保證出售的該房屋具備合法的“沈陽(yáng)市房產(chǎn)管理局”頒發(fā)的沈房權(quán)證,，保證該房房產(chǎn)證將來(lái)不能被撤銷(xiāo)或該房產(chǎn)被變更為鄉(xiāng)產(chǎn)權(quán),。

第二、甲方保證該房屋不存在任何未結(jié)清的債權(quán)債務(wù),、稅,、費(fèi)(包括但不限于采暖費(fèi)、水電氣,、電話(huà)寬帶有線(xiàn)物業(yè)費(fèi)等),。

第三,、甲方保證該房無(wú)抵押,、查封等強(qiáng)制措施。

甲方需配合乙方提供各種證明材料,，否則當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)該房屋存在甲方無(wú)法保證的情況時(shí),，乙方有權(quán)隨時(shí)提出解除合同，甲方需在乙方提出解除和同后日內(nèi)退還收取的乙方所有費(fèi)用,，否則發(fā)生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金元整,，造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。

3,、在甲方和該房產(chǎn)都具備本合同約定的上述條件無(wú)任何瑕疵時(shí),，甲乙雙方到房產(chǎn)交易部門(mén)辦理更名過(guò)戶(hù)手續(xù),，甲方保證沒(méi)有兩套售房的稅，若有甲方承擔(dān)該稅,，其他交易所需的費(fèi)用由乙方承擔(dān),，在更名過(guò)戶(hù)手續(xù)辦理完畢后日內(nèi)，乙方一次性支付甲方剩余房款,，如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金元整,。

4、在乙方更名過(guò)戶(hù)后如需甲方配合乙方辦理相應(yīng)稅費(fèi)的變更手續(xù)的(包括但不限于采暖費(fèi),、水電氣,、電話(huà)寬帶有線(xiàn)物業(yè)費(fèi)等)乙方必須無(wú)條件配合，否則不配合導(dǎo)致乙方損失的,，甲方應(yīng)賠償乙方的損失,。

5、在本協(xié)議簽訂后個(gè)月內(nèi)如果該房還無(wú)法辦理更名過(guò)戶(hù)手續(xù)的,，房屋買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系將自動(dòng)解除,，甲方應(yīng)于和同解除后日內(nèi)退還收取的乙方所有費(fèi)用，否則發(fā)生延期退費(fèi)甲方還將額外支付乙方延期付款違約金元整,。

6,、丙方在甲乙交易過(guò)程中負(fù)責(zé)提供政策咨詢(xún)和相關(guān)代辦事項(xiàng)，具體中介費(fèi)的收取方式為;辦理更名過(guò)戶(hù)手續(xù)時(shí)丙方一次性從乙方收取中介費(fèi)貳千元,，如是因本協(xié)議所定的甲方的原因?qū)е碌姆课葙I(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效,、解除的，丙方的中介費(fèi)由甲方在合同無(wú)效,、解除當(dāng)日一次性支付,。

以上協(xié)議三方自愿訂立，認(rèn)真遵守執(zhí)行,，此協(xié)議一式________份,，甲乙丙各執(zhí)一份。

簽約地點(diǎn)：

甲方：________________________

乙方：________________________

丙方：________________________

________年________月________日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇十四

賣(mài)方：____________身份證號(hào)碼：________________：______________身份證號(hào)碼：__________________

買(mǎi)方：____________身份證號(hào)碼：______________：___________身份證號(hào)碼：_________________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》,、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律,、法規(guī)之規(guī)定，甲,、乙雙方在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同,，以資共同信守執(zhí)行。

第一條房屋的基本情況：_____甲方房屋坐落于,，房屋為結(jié)構(gòu),，房產(chǎn)證登記面積______平方米,，土地使用權(quán)取得方式：_____出讓,房屋權(quán)屬證書(shū)號(hào)為。

第二條價(jià)格：甲乙雙方商定成交總金額為人民幣_(tái)___________元,。

第三條付款方式：_____乙方于本合同簽訂時(shí)向甲方支付定金人民幣_(tái)___________元,，在房屋過(guò)戶(hù)手續(xù)前一日支付，在過(guò)戶(hù)手續(xù)辦理完畢之日起兩個(gè)______月之內(nèi)結(jié)清余款____________元,。

第四條乙方在__________月內(nèi)未結(jié)清余款,，甲方有權(quán)收回房產(chǎn)，甲方不退還已交房款,，在此期間,，房產(chǎn)所有權(quán)屬于甲方。

第五條甲方應(yīng)于所有房款結(jié)清后兩日內(nèi),，將該房屋交付乙方,。

第六條甲方應(yīng)協(xié)助乙方在本合同簽訂之日起______日內(nèi)向房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬過(guò)戶(hù)登記手續(xù)。

第七條簽訂合同之后,，所售房屋室內(nèi)設(shè)施不再變更,。甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛，符合房屋出售的法定條件,。房屋交付使用之前的有關(guān)費(fèi)用包括水,、電、氣,、物業(yè),、有線(xiàn)等費(fèi)用有甲方承擔(dān)。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,，與乙方無(wú)關(guān),。

第八條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費(fèi)均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定由交納。

第九條違約責(zé)任：_____自合同簽訂之日起,，乙方中途毀約,，乙方不得向甲方索還定金。甲方中途毀約,，甲方應(yīng)在悔約之日起______日內(nèi)將訂金____________元雙倍返還乙方,。甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn)，每逾期一日,，甲方向乙方支付房地產(chǎn)價(jià)款千分之的滯納金,。

第十條本合同未盡事項(xiàng)，由甲,、乙雙方另行議定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,。

第十一條本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,，由甲,、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),，甲,、乙雙方同意由乙方向所在地人民法院起訴。

第十二條本合同一式二份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，甲,、乙雙方簽字之日起生效,。均具有同等效力。

甲方：_______________乙方：_______________

______年______月______日______年______月______日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇十五

本合同雙方當(dāng)事人：

賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_____

(本人)(法定代表人)姓名：_____國(guó)籍：_____

(身份證)(護(hù)照)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：_____

地址：_____

郵政編碼：_____聯(lián)系電話(huà)：_____

委托代理

人：_____國(guó)籍：_____電話(huà)：_____

地址：_____郵政編碼：_____

買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_____

(本人)(法定代表人)姓名：_____國(guó)籍：_____

(身份證)(護(hù)照)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：_____

地址：_____

郵政編碼：_____聯(lián)系電話(huà)：_____

委托代理人：_____國(guó)籍：_____電話(huà)：_____

地址：_____郵政編碼：_____

第一條房屋的基本情況,。

甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落于_____;位于第_____層,，共_____(套)(間)，房屋結(jié)構(gòu)為_(kāi)____,，建筑面積_____平方米(其中實(shí)際建筑面積_____平方米,，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e_____平方米)，房屋用途為_(kāi)____;該房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,，該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見(jiàn)附件二;(房屋所有權(quán)證號(hào),、土地使用權(quán)證號(hào))(房地產(chǎn)權(quán)證號(hào))為_(kāi)____。

第二條房屋面積的特殊約定,。

本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測(cè))(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定)面積,。如暫測(cè)面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡(jiǎn)稱(chēng)暫測(cè)面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定的面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定面積(以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)際面積)為準(zhǔn),。

該房屋交付時(shí),，房屋實(shí)際面積與暫測(cè)面積的差別不超過(guò)暫測(cè)面積的±_____%(不包括±_____%)時(shí)，房?jī)r(jià)款保持不變,。

實(shí)際面積與暫測(cè)面積差別超過(guò)暫測(cè)面積的±_____%(包括±_____%)時(shí),，甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理：

1.乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,，并按_____利率付給利息,。

2.每平方米價(jià)格保持不變，房?jī)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整,。

3._______________________________,。

第三條土地使用權(quán)性質(zhì)。

該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_(kāi)____;土地使用權(quán)年限自___年___月___日至___年___月___日止,。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)為_(kāi)____;該房屋買(mǎi)賣(mài)后,，按照有關(guān)規(guī)定，乙方(必須)(無(wú)須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。

第四條價(jià)格,。

按(總建筑面積)(實(shí)際建筑面積)計(jì)算,，該房屋售價(jià)為(幣)每平方米_____元，總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬(wàn)___千___百___拾___元整,。

第五條付款方式,。

乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬(wàn)___千___百___拾___元整，并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部?jī)r(jià)款付給甲方,。具體付款方式可由雙方另行約定,。

第六條交付期限。

甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),，將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書(shū)交給乙方,，并應(yīng)收到該房屋全部?jī)r(jià)款之日起_____日內(nèi)，將該房屋付給乙方,。

第七條乙方逾期付款的違約責(zé)任,。

乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時(shí)間付款，甲方對(duì)乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息,。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,，月利息按_____計(jì)算。逾期超過(guò)____天后,，即視為乙方不履行本合同,。屆時(shí)，甲方有權(quán)按下述第____種約定,，追究乙方的違約責(zé)任,。

1.終止合同，乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,。甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí),，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。

2.乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,，合同繼續(xù)履行,。

3._______________________________。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任,。

除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,，甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約利息,。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,，月利息在_____個(gè)月內(nèi)按_____利率計(jì)算;自第_____個(gè)月起，月利息則按_____利率計(jì)算,。逾期超過(guò)_____個(gè)月,，則視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)按下列第_____種約定，追究甲方的違約責(zé)任,。

1.終止合同,，甲方按乙方累計(jì)已付款的_____%向乙方支付違約金,。乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí),，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部

分由甲方據(jù)實(shí)賠償。

2.甲方按乙方累計(jì)已付款的_____%向乙方支付違約金,，合同繼續(xù)履行,。

3._______________________________。

第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定,。

在乙方實(shí)際接收該房屋之日起,，甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過(guò)失造成乙方不能在雙方實(shí)際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(shū),，乙方有權(quán)提出退房,，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的_____%賠償乙方損失,。

第十條甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛,，有關(guān)按揭、抵押債務(wù),、稅項(xiàng)及租金等,，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,。

第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國(guó)家交納，契稅由乙方向國(guó)家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,，均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納,。

第十二條本合同未盡事項(xiàng)，由甲,、乙雙方另行議定,，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分,。本合同及其附件內(nèi),，空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),，均遵照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律,、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第十四條甲,、乙一方或雙方為境外組織或個(gè)人的,，本合同應(yīng)經(jīng)該房屋所在地公證機(jī)關(guān)公證。

第十五條本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲,、乙雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成時(shí)，甲,、乙雙方同意由_____仲裁委員會(huì)仲裁,。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),，事后又沒(méi)有達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的,，可向人民法院起訴。)

第十六條本合同(經(jīng)甲,、乙雙方簽字)(經(jīng)_____公證(指涉外房屋買(mǎi)賣(mài)))之日起生效,。

第十七條本合同連同附表共_____頁(yè)，一式_____份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，_____各執(zhí)一份,，均具有同等效力,。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

甲方代理人(簽章)：乙方代理人(簽章)：

___年___月___日___年___月___日

簽于_____簽于_____

附件一：房屋平面圖(略)

附件二：室內(nèi)附著設(shè)施(略)

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇十六

(合同編號(hào) )

合同雙方當(dāng)事人：

出賣(mài)人：

買(mǎi)房人：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，買(mǎi)房人和出賣(mài)人在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買(mǎi)賣(mài)商品房達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 買(mǎi)房所購(gòu)商品房的基本情況

買(mǎi)房人購(gòu)買(mǎi)的商品： 第單元 層門(mén),。 商服樓東數(shù)第 門(mén)。

該商品房的用途為 ：屬混合結(jié)構(gòu)層高為 ：建筑層數(shù)：層,。

該商品房建筑面積 m2,，其中套內(nèi)建筑面積 m2，公共部位與用房分?jǐn)偨ㄖ娣e m2,。

第二條 計(jì)價(jià)方式與價(jià)款

出賣(mài)人與買(mǎi)房人約定按建筑面積計(jì)算,，該商品房單價(jià)為人民幣每平方米元。 總金額人民幣：元,。

第三條 付款方式及期限

買(mǎi)房人按下列第 種方式按期付款,。付款金額以賣(mài)方收準(zhǔn)。

1,、一次性付清,。

2、分期付款：預(yù)購(gòu)之日起預(yù)付房款50%,。余額在200 年 月 日前全部付清,，方可入住,。

3、其他方式 ,。

第四條 交付期限

出賣(mài)人應(yīng)當(dāng)在200年 月 日前,，經(jīng)縣建設(shè)質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收合格后，并符合本合同約定的商品房交付買(mǎi)房人使用,。

但如遇下列特殊原因,，出雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣(mài)人可據(jù)實(shí)予以延期,。

1,、遭遇不可抗拒力,，且出賣(mài)人在發(fā)生之日起日內(nèi)告知賣(mài)房人的,。

2、持續(xù)大雨,、暴雨,、洪水、地震等自然災(zāi)害對(duì)施工帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p壞,，影響正常工期的,。

3、發(fā)生痛情,，禁止勞動(dòng)力流動(dòng)的,。

第五條 商品房達(dá)到交付使用條件后，出賣(mài)人電話(huà)通知買(mǎi)房人辦理交付手續(xù),。(買(mǎi)房人必須提供真實(shí),，有效的電話(huà)聯(lián)系方式，如有變更馬上通知出賣(mài)人),，雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí),，出賣(mài)人應(yīng)當(dāng)出示商品房驗(yàn)收合格的批文，并簽署房屋交接單,，所購(gòu)商品房為住宅的,，出賣(mài)人提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》。

第六條 出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的該商品房沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和債券債務(wù)糾紛,。因出賣(mài)人原因造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債券債務(wù)糾紛的,，由出賣(mài)人承擔(dān)全部責(zé)任。

第七條 保修責(zé)任

買(mǎi)房人購(gòu)買(mǎi)的商品房為商品住宅的,，《住宅質(zhì)量保證書(shū)》作為本合同的附件,。出賣(mài)人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任,。

在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,，出賣(mài)人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù),。因不可抗力或者非出賣(mài)原因造成的損壞東西，出賣(mài)人不承擔(dān)責(zé)任,，但可協(xié)助維修,，維修費(fèi)用由購(gòu)房

人承擔(dān)。

第八條 商品房室內(nèi)裝修標(biāo)準(zhǔn)

該商品房住宅部分,，客廳為落地門(mén)洞,，廚房、衛(wèi)生間水龍頭一,，室內(nèi)地面找平昨理,，衛(wèi)生間、廚房,、墻面及地面不貼瓷磚,。

第九條 買(mǎi)房人的房屋僅作 使用，買(mǎi)人使用期間不得擅自改變商品房的建筑主體結(jié)構(gòu),、承重結(jié)構(gòu)用途,。

第十條 出賣(mài)人統(tǒng)一安裝電話(huà)和閉路進(jìn)戶(hù)聯(lián)網(wǎng)費(fèi)用買(mǎi)房人負(fù)責(zé)。價(jià)格由業(yè)務(wù)部門(mén)而定,。排污入網(wǎng)費(fèi)用,，由賣(mài)房人負(fù)責(zé)。

第十一條 出賣(mài)人不負(fù)責(zé)契稅和辦理房照,，由買(mǎi)房人負(fù)責(zé),。但出賣(mài)負(fù)責(zé)出收據(jù)和辦理房照材料，物業(yè)管理由本公司物業(yè)管理,，買(mǎi)房人要按期繳納水,、電、取暖,、衛(wèi)生及可能涉及的各項(xiàng)生活必須費(fèi)用,。如拒絕繳納，甲方有權(quán)停水,、電,。

第十二條 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,，依法向人民法院起訴。

第十三條 本合同一式三份,，具有同等法律效力,。本合同自雙方簽字之日起生效。

出賣(mài)人：(簽章) 買(mǎi)房人(簽章)：

年 月 日年 月 日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇十七

出賣(mài)人(甲方)： 身份證號(hào)碼：

買(mǎi)受人(乙方)： 身份證號(hào)碼：

房屋買(mǎi)賣(mài)合同：賣(mài) 方:__________________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

買(mǎi) 方:__________________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

甲乙雙方本著自愿,、誠(chéng)實(shí)信用,、平等,、公平的原則就甲方房屋權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一,、甲方自愿將 號(hào) 樓 單元 樓 戶(hù)的房子,，具體位置位于呼和浩特市_________區(qū) 的房屋(建筑面積約 平方米，具體面積已以后房本面積為準(zhǔn))人民幣_(tái)______仟_______佰_______拾_______萬(wàn)_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________ 元)的價(jià)款出售給乙方,。

二,、 甲乙雙方商定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣_(tái)五十三萬(wàn)__ 元， (大寫(xiě))____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整,。乙方分倆次交納甲方房款第一次為人民幣

大寫(xiě) ,。第二次為人民幣 大寫(xiě) 需在20__年1月1日前付清，如未付清,，甲方有權(quán)單方面終止此合同,。待乙方付清甲方全部房款的同時(shí)甲方把房屋的全套手續(xù)交于乙方。

三,、 甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方, 該房屋應(yīng)有一切權(quán)利和義務(wù)同時(shí)轉(zhuǎn)讓?zhuān)绶课萑蘸蟠逦瘯?huì)統(tǒng)一辦房本,，甲方協(xié)助乙方辦理，費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

四、出賣(mài)的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛,，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,。

五、出賣(mài)的房屋如因政府規(guī)劃行為需拆遷,，所得相關(guān)賠償?shù)囊磺?權(quán)利自合同生效日起歸乙方所有,。

六、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,，并對(duì)雙方都具有同等約束力,，應(yīng) 嚴(yán)格履行。

七,、本合同簽訂后,，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利，乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用,，暖氣費(fèi),，燃?xì)赓M(fèi)，水電費(fèi)等,，合同簽訂之日起甲方不承擔(dān)本房屋的各項(xiàng)費(fèi)用,。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣(mài)合同》,。

八,、未盡事宜,，雙方愿按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。如發(fā)生爭(zhēng)議,，雙方 協(xié)商解決;協(xié)商不成的,，雙方愿向法院申請(qǐng)仲裁。

九,、本合同一式兩份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,，具同等法律效力,。

甲方(簽名或蓋章):_________________________________

身份證號(hào):___________________________________________

乙方(簽名或蓋章):_________________________________

身份證號(hào):___________________________________________

簽訂日期：___________年____月____日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇十八

設(shè)備轉(zhuǎn)讓方（下稱(chēng)甲方）姓名：身份證號(hào)碼：設(shè)備回購(gòu)方（下稱(chēng)乙方）姓名：身份證號(hào)碼：現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方共同商定達(dá)成如下協(xié)議：

（1）甲方現(xiàn)轉(zhuǎn)讓 型號(hào)挖掘機(jī) 臺(tái)給乙方,，出廠(chǎng)編號(hào)分別為： ,、 、 ,，經(jīng)乙方負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)看機(jī),、試機(jī)后，甲,、乙雙方達(dá)成協(xié)商價(jià)為人民幣 ,，大寫(xiě)（ ）。 乙方本著互相信任的原則預(yù)付現(xiàn)金人民幣 元,，于________年____月____日將貨提出,。如在訂金預(yù)付時(shí)間（上述時(shí)間）范圍內(nèi)甲方把貨物處理給他人或其他原因不賣(mài)給乙方，甲方將承擔(dān)訂金的2倍作為違約金,，賠償給乙方的作為損失,。

（2）甲方出售該設(shè)備提供該挖掘機(jī)的出廠(chǎng)合格證、購(gòu)機(jī)發(fā)票,，進(jìn)口設(shè)備提供進(jìn)口報(bào)關(guān)單等合法有效證件手續(xù),。

（3）如該挖掘機(jī)是甲方偷盜或來(lái)路不明的，甲方將負(fù)全部法律責(zé)任,。

（4）協(xié)議簽定前挖機(jī)的產(chǎn)權(quán),、債權(quán)、債務(wù)問(wèn)題與乙方無(wú)關(guān),。如果引起糾紛所有損失由甲方負(fù)責(zé),。

（5）甲方若購(gòu)機(jī)時(shí)在按揭款未繳納完，私自出售給乙方后,，要追繳任何責(zé)任和尾款補(bǔ)清由甲方負(fù)責(zé),，如出售給乙方后，是甲方的原因,，如：甲方尾款未付清造成g衛(wèi)星定位系統(tǒng)鎖機(jī)后所造成的任何損失等誤工費(fèi)均由甲方負(fù)責(zé)賠償,。

（6）甲方在自己的場(chǎng)地上負(fù)責(zé)將該機(jī)設(shè)備安全裝上乙方的運(yùn)輸車(chē)上,。保證乙方順利離開(kāi)，乙方將一次性付清余款,，簽定本協(xié)議后該機(jī)產(chǎn)權(quán)屬乙方所有,。

（7）為了雙方共同遵守特訂立此協(xié)議。甲方需提供身份證復(fù)印件附合同上,。

（8）此協(xié)議一式兩份,，甲、乙雙方各執(zhí)一份,，簽字按手印后立即生效,。甲方姓名： （手印） 乙方姓名： （手?。?聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：____日期：________年____月____日____日期：________年____月____日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇十九

甲方(賣(mài)方)：_______________

乙方(買(mǎi)方)：_______________

甲,、乙雙方于________年________月________日簽訂了《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》。甲,、乙雙方在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,，共同遵守：

一,、付款時(shí)間、方式約定乙方分三次向甲方用銀行卡轉(zhuǎn)賬方式支付購(gòu)房款________________萬(wàn)元整(即______________元),。第一次：乙方于《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》簽訂之日支付房款______________萬(wàn)元整(即______________元);第二次：支付甲方用于償還其在______________支行購(gòu)買(mǎi)該房屋所借住房按揭貸款本息;第三次：待甲方執(zhí)行完《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》及本協(xié)議相關(guān)條款當(dāng)日付清全部余款,。

二、甲,、乙雙方在望城辦理房屋登記機(jī)構(gòu)房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，所需稅費(fèi)由乙方全額繳納,。

三,、甲方轉(zhuǎn)讓房屋后，該房屋之附屬?gòu)臋?quán)利(如開(kāi)發(fā)商贈(zèng)與的陽(yáng)臺(tái),、花園等)相應(yīng)轉(zhuǎn)讓給乙方;乙方即享有該房屋之所有權(quán)利,，并在全部購(gòu)房款付清之日，交接鑰匙,。

四,、甲方保證所轉(zhuǎn)讓的房屋無(wú)任何糾紛，如物業(yè)管理費(fèi)已交清至______________年__________月等,。

五,、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字之日起生效。

六,、本合同生效后,，甲,、乙雙方任何一方無(wú)正當(dāng)理由要解除合同的，責(zé)任方須按《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》及本協(xié)議的有關(guān)條款之規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任,，并按實(shí)際已付款(已收款)的__________%賠償對(duì)方損失,。

七、本協(xié)議一式四份,，甲,、乙雙方各執(zhí)二份，均具有同等效力,。

甲方(簽字)：_______________

見(jiàn)證人(簽字)：_______________

乙方(簽字)：_______________

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇二十

甲方：_______

乙方：________

依據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,，買(mǎi)賣(mài)雙方本著平等、自愿,、協(xié)商一致的原則,，就房屋買(mǎi)賣(mài)有關(guān)事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：房屋基本情況

乙方購(gòu)買(mǎi)甲方合法擁有的坐落于________市_______區(qū)_______________________________________,，產(chǎn)權(quán)證第___________號(hào),，建筑面積__________平方米的房產(chǎn)一套。

第四百六十四條：付款方式

2,、 甲方收到乙方定金______________________元整,，待乙方交全款后，即可為乙方準(zhǔn)備辦理過(guò)戶(hù)手續(xù),。

第四百六十五條：合同變更

1,、 在合同履行期間，任何一方不得擅自變更,，若需變更合同內(nèi)容,，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)生三日內(nèi))簽訂變更協(xié)議,，否則造成損失由責(zé)任方承擔(dān),。

2、 本合同的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。

第四條：違約責(zé)任

本合同簽訂后,，雙方不得違約，如甲方違約,，雙倍返還乙方定金,，如乙方違約，定金不退,。

第五條：合同爭(zhēng)議的解決

本合同履行過(guò)程中,，如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不成時(shí),，可向有關(guān)有管轄權(quán)的人民法院起訴,。

第六條：本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效,。

第七條：本合同共____頁(yè),，一式____份，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，均具有同等效力。

第八條：其他約定

______________________________________________________________________________________________________________________

甲 方：________ 乙 方：________

身份證號(hào)：________ 身份證號(hào)：________

電 話(huà)： ________ 電 話(huà)：________

現(xiàn) 住 址：________ 現(xiàn) 住 址：________

簽約日期：________ 簽約日期：________

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇二十一

出賣(mài)人：?,，出生年月：?年?月?日出生,，公民身份證號(hào)碼：?。(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方);

買(mǎi)受人：?,，出生年月：?年?月?日出生,，公民身份證號(hào)碼：?。(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方);

根據(jù)《民法典》,、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,，甲方同意將自有房屋一處出售給乙方,，特制訂本合同如下：

①甲方將自己所有的座落于?，房屋建筑面積____________㎡,，出賣(mài)轉(zhuǎn)讓給乙方所有,。(附屬設(shè)施：自行車(chē)庫(kù)(?)㎡一并予以轉(zhuǎn)讓)。

②該房屋總價(jià)(大寫(xiě))：___________?萬(wàn)元整(小寫(xiě))：￥?元,。(此價(jià)款已經(jīng)包含自行車(chē)庫(kù)及其他附屬設(shè)施),。

③付款方式：分期付款如下

⑴

;

⑵

;

⑶

;

④甲方在本合同簽訂之日將房屋及車(chē)庫(kù)等所有的鑰匙交付乙方，甲方保證出賣(mài)的房子及車(chē)庫(kù)等附屬設(shè)施與其他人沒(méi)有任何產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,。也沒(méi)有抵押登記等其他任何權(quán)利瑕疵,，如簽約或交接后，發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)糾紛,，概由甲方負(fù)責(zé)理直并承擔(dān)民事責(zé)任，因此給乙方造成的所有經(jīng)濟(jì)損失,，均由甲方負(fù)責(zé)賠償,。

⑤甲方保證已經(jīng)取得房屋的權(quán)屬證書(shū)，符合過(guò)戶(hù)的條件,。并有義務(wù)無(wú)條件協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)事宜的相關(guān)手續(xù),，雙方約定甲方于20__年?月?日前將該房的產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)到乙方名下。辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)所需費(fèi)用由?方承擔(dān)。逾期未過(guò)戶(hù),，乙方可以解除合同,，要求甲方返還購(gòu)房款并由甲方承擔(dān)違約金伍拾萬(wàn)元整。(其他附屬設(shè)施的過(guò)戶(hù)：如水電費(fèi),、物業(yè)費(fèi),、有線(xiàn)電視等過(guò)戶(hù)手續(xù)由乙方通知甲方過(guò)戶(hù)，甲方在收到通知后7天內(nèi)無(wú)條件協(xié)助乙方辦理過(guò)戶(hù),，逾期由甲方承擔(dān)違約金壹萬(wàn)元整),。

⑥甲方需結(jié)清過(guò)戶(hù)前所欠的一切費(fèi)用，如：房費(fèi),、煤氣費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、有線(xiàn)電視費(fèi)等。過(guò)戶(hù)前如房屋有損壞及水電表,、煤氣管道等有損壞均有甲方負(fù)責(zé)修理,。

⑦甲方保證該房屋現(xiàn)沒(méi)有戶(hù)籍登記信息，如果有,，甲方自愿無(wú)條件在過(guò)戶(hù)前將戶(hù)口遷出,，并有義務(wù)協(xié)助乙方落戶(hù)。

⑧本協(xié)議一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，自雙方簽字時(shí)生效。若因本協(xié)議產(chǎn)生糾紛,，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,，協(xié)商不成的由紹興縣人民法院管轄。

甲方：(所有家庭成員簽字)?乙方：

時(shí)間：?時(shí)間：

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇二十二

上訴人(原審被告)：_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,，住所地：_________________某某市某某鎮(zhèn),。

法定代表人：_________________某某職務(wù)：_________________董事長(zhǎng)。

被上訴人(原審原告)：_________________某某,，男,，漢族，19年月日出生,，住某某市某某區(qū)某某北路號(hào)111室,。

原審被告：_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司，住所地：_________________某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)某某北村32號(hào),。

負(fù)責(zé)人：_________________某某,，經(jīng)理。

上訴請(qǐng)求：_________________

1、依法撤銷(xiāo)某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號(hào)民事判決,，發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;或直接予以改判,。

2、一,、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān),。

事實(shí)和理由：_________________

上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號(hào)民事判決書(shū)，現(xiàn)提起上訴,。

一,、該判決對(duì)被告的辯稱(chēng)，存在遺漏和曲解,。

該判決稱(chēng)“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱(chēng)：_________________對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求及事實(shí)和理由沒(méi)有異議,，對(duì)原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是,，對(duì)原告起訴的與其發(fā)生的房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,，但對(duì)于原告訴訟請(qǐng)求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的，且原告起訴的證據(jù)是非常不足的,。該判決稱(chēng)“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱(chēng)：_________________要求某某公司與原告協(xié)商解決”,，眾所周知要求調(diào)解不屬相對(duì)人抗辯，將被告要求調(diào)解作為辯稱(chēng)內(nèi)容顯然文不對(duì)題,，更非被告的真實(shí)辯稱(chēng)意思表示,。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱(chēng)意見(jiàn)則與某某分公司以上真實(shí)辯稱(chēng)意見(jiàn)相同?？墒?，該判決卻斷章取義，未將被告的真實(shí)答辯意見(jiàn)記入筆錄,，導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤,，從而作出了完全傾斜于原告和絕對(duì)不利于被告的裁決。顯有失公平,。

二,、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。

(一)該判決對(duì)原告訴請(qǐng)的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,，但原告稱(chēng)該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng),，該事實(shí)在該判決書(shū)中并無(wú)闡述，本案案由是房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛,，購(gòu)房款是現(xiàn)金還是欠款,，以及支付或欠款時(shí)間、金額的來(lái)源是該案的基本內(nèi)容,，但該判決均未查明并列入判決書(shū)，顯而易見(jiàn)本案的事實(shí)是不清的。

~1/3~

(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,，不欠其工程款為解除合同的前題,。可事實(shí)是,，結(jié)算并未辦理完畢,，且房屋買(mǎi)賣(mài)合同既然合法有效，解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無(wú)直接因果關(guān)系,。另：_________________該判決認(rèn)定,，原告要求解除合同，被告亦同意解除,。殊不知本案被告有二,，是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。

(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足,。本案原告提供的證據(jù),，僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,，判決書(shū)未載明本案原告舉證,、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過(guò)程的事實(shí)。上訴人不得不對(duì)本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑,。

上訴人認(rèn)為,，未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),，不能作為定案的依據(jù),。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,，沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù),。本案案由是房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，即便合同無(wú)效,，也只須返還購(gòu)房?jī)r(jià)款,，至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀(guān)存在，且對(duì)損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過(guò)錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān),。本案原告既未向法院提供購(gòu)房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù),，該判決也未認(rèn)定房屋買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效的過(guò)錯(cuò)責(zé)任，更沒(méi)有按過(guò)錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失,。

尤其是,，該判決支持原告返還購(gòu)房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,，按本金3698770.80元計(jì)算,。上訴人認(rèn)為,，該判決，既未對(duì)所謂本金的數(shù)額和來(lái)源予以查實(shí)確認(rèn),，且對(duì)20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過(guò)訴訟時(shí)效的錢(qián)款的利息在該判決中再作認(rèn)定,。顯而易見(jiàn)，該判決顯失公平,。

四,、該判決程序違法。

本案案情復(fù)雜,，不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算,，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買(mǎi)賣(mài)合同的效力,，且訴訟標(biāo)的也較大,。顯不屬案情簡(jiǎn)單、爭(zhēng)議不大的簡(jiǎn)易案件,，故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的,。同時(shí)，該判決書(shū)中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,，那么,，法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解，并在判決書(shū)中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過(guò)程,，為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對(duì)此,，上訴人認(rèn)為，原審法院對(duì)本案的判決,，當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,，那么顯見(jiàn)法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,，對(duì)本案的審判,，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

~2/3~

綜上所述,，本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清,，適用法律錯(cuò)誤，程序違法的嚴(yán)重問(wèn)題,。為此,，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，支持上訴人的上訴請(qǐng)求!謝謝!

此致

某某市中級(jí)人民法院

上訴人：_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司

年?? ? ??? 月?? ? ????日??

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇二十三

賣(mài)方(下稱(chēng)甲方)：_______________________

買(mǎi)方(下稱(chēng)乙方)：_______________________

甲方按照《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》等規(guī)定，已合法取得

_________地塊_________平方米國(guó)有土地使用權(quán),，土地使用權(quán)年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止，甲方在上述土地上建設(shè)的商品房項(xiàng)目名稱(chēng)為_(kāi)____________,，座落_______________________,，項(xiàng)目總平面見(jiàn)附件 。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，就上述項(xiàng)目之商品房買(mǎi)賣(mài),，訂立本契約。

第一條 標(biāo)的

第 款 乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋(下稱(chēng)該房屋);該房屋使用功能為_(kāi)________(住宅辦公商業(yè)),。

該房屋主體建筑總層數(shù)_______層，其中_________米以下_______層,，

_________米以上_______層;屬框架框架框剪磚混)結(jié)構(gòu),，層高_(dá)________米。 該房屋建筑面積_________平方米,，其中套內(nèi)建筑面積_________平方米,，公用分?jǐn)偯娣e_________平方米。

計(jì)入上述共有公用分?jǐn)偯娣e的共有部位詳見(jiàn)附件2;雖未計(jì)入上述共有公用分?jǐn)偯娣e但歸全體業(yè)主共有公用的房屋和建筑部位詳見(jiàn)附件3,。

除附件2,、3所列項(xiàng)目以外的配套房屋、建筑歸甲方所有,，甲方可依法行使權(quán)利但權(quán)利人應(yīng)當(dāng)按規(guī)劃設(shè)計(jì)用途使用該房屋,、建筑物、不得擅自改變其用途,。

與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配套設(shè)施及其標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件4,，該房屋的套型及分層平面位置見(jiàn)附件5，裝修裝飾及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件6,。

第2款 本契約所稱(chēng)該房屋,，包括其占用土地范圍內(nèi)國(guó)有土地使用權(quán)，該房屋的土地面積在乙方辦理國(guó)有土地使用權(quán)登記時(shí)由政府主管部門(mén)核定,。

第3款 甲方已申領(lǐng)_________第_________號(hào)《_________市商品房預(yù)售許可證》,，依法可以銷(xiāo)售該房屋。

第二條 價(jià)格

第1款 乙方購(gòu)買(mǎi)該房屋以建筑面積計(jì)算,，單價(jià)為_(kāi)_______元平方米,，房款合計(jì)(大寫(xiě))_____________元整(小寫(xiě)：_______)，幣種為人民幣,。

第2款 乙方除上述房款外,，對(duì)取得附件3所列項(xiàng)目的共有權(quán)不再另行支付價(jià)款。

第三條 定金及其處理辦法

第 款 乙方應(yīng)于______年_____月_____日前向甲方支付定金(大寫(xiě)_____________元)(小寫(xiě)：_______元),，幣種為人民幣,。

第2款 甲乙雙方履行契約時(shí)，定金按下列第_________種方式處理：

1.在乙方履行附件7最后一次付款時(shí),，充抵房款,。

2.在空白時(shí),，甲方一次性返還乙方。

第四條 付款方式及時(shí)間

第 款 乙方按照本契約附件7載明的付款方式和時(shí)間向甲方支付房款,。

第2款 如乙方違反本契約附件7的約定,，乙方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任;但甲方解除本契約的除外：

1.按照中國(guó)人民銀行同期貸款利息，向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金,。

2.按照每萬(wàn)分之五計(jì)算,，向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。

3.__________________________________________________________________

第3款 (以下適用于一次性付款)經(jīng)甲方催告后30天內(nèi),，乙方仍未支付到期房款,，且未付到期房款的金額達(dá)到總房款式50%的，甲方有權(quán)解除本契約,，并按下列第_________種方式處理：

1.甲方于解除本契約后 5天內(nèi)將已付房款退還乙方,，定金不返還或乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。

2.__________________________________________________________________ (以下適用于分期付款)經(jīng)甲方催告后30天內(nèi),，乙方仍未支付到期房款,，且未付到期房款的金額達(dá)到總房款xx年_________月_________日前將該房屋交付乙方。

第2款 甲方逾期交付該房屋的,，甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任;但乙方解除本契外：

1.按照中國(guó)人民銀行同期貸款利息計(jì)算,，向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。

2.按照每天萬(wàn)分之五計(jì)算,，向乙方支付逾期期間已收房款的違約金,。

3.__________________________________________________________________。

第3款 甲方逾期交付該房屋,，經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)仍未履行的,，乙方有權(quán)解除本契約，并按下列第_________種方式處理：

1.甲方應(yīng)于本契約解除后 5天內(nèi)將已收房款及雙倍定金返還乙方,，并按總房款3%向乙方支付賠償金,。

2.__________________________________________________________________。

第七條 (本條適用于分期建設(shè),、分期驗(yàn)收交付的項(xiàng)目)公共配套設(shè)施的交付時(shí)間

第1款 甲方應(yīng)按附件4載明的時(shí)間將與該房屋正常使用直接關(guān)聯(lián)的公共配配套設(shè)施交付使用,。

第2款 如甲方逾期交付上述公共配套設(shè)施的，甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任;但乙方解除本契約的除外：

1.按照每天萬(wàn)分之二計(jì)算,，向乙方支付已收房款逾期期間的違約金,。

2.___________________________________________________________________。

第3款 甲方未按前款約定的時(shí)間交附件4中第 -6項(xiàng)公共配套設(shè)施,，經(jīng)乙方催告后30天內(nèi)甲方仍未履行的,，乙方有權(quán)解除本契約，并按下列第

_________種方式處理：注意：明確注明,，如道路,、綠化,、水、電,、氣,、防盜系統(tǒng)等。

1.甲方應(yīng)于本契約解除后 5天內(nèi),，將已將房款及雙倍定金返還乙方,，并按總房款的3%向乙方支付賠償金。

2.___________________________________________________________________,。

第八條 房屋交付標(biāo)準(zhǔn)

第1款 甲方應(yīng)按第一條約定的標(biāo)準(zhǔn)交付該房屋,。

第2款 第一條約定的該房屋建筑面積為甲方預(yù)測(cè)，如與實(shí)際交付的面積有誤差,，按照下列第_________種方式處理：

1.按規(guī)定的處理辦法執(zhí)行。

2.按規(guī)定的處理辦法執(zhí)行,。

第3款 甲方交付該房屋與第一條約定標(biāo)準(zhǔn)不符合的,，甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任，但本條前款和第4,、5款另有約定除外;乙方也可以解除本契約：

1.單價(jià)降低每平方米_________元,，并一交付該房屋后30天內(nèi)與乙方結(jié)算。

2.____________________________________________________________________,。

第4款 甲方交付該房屋的公共配套設(shè)施低于附件4約定標(biāo)準(zhǔn)的,，甲方承擔(dān)下列第_________種違約責(zé)任;甲方低于附件4約定標(biāo)準(zhǔn)交付附件4中第_________項(xiàng)公共配套設(shè)施的，乙方也可以解除本契約：

1.單價(jià)降低每平方米_________元,，并于交付后30天內(nèi)與乙方結(jié)算,。

2.采取補(bǔ)救措施使其達(dá)到附件4約定標(biāo)準(zhǔn)。

3.____________________________________________________________________,。

第5款 甲方交付該房屋的裝修及設(shè)備低于附件6約定標(biāo)準(zhǔn)的,，甲方承擔(dān)上列第_________種違約責(zé)任：

1.按有關(guān)裝飾裝修及設(shè)備的重置價(jià)差價(jià)雙倍賠償乙方。

2.在_________天內(nèi)采取補(bǔ)救措施使其達(dá)到附件6約定標(biāo)準(zhǔn),。

3.____________________________________________________________________,。

第6款 乙方依本條上述約定解除本契約時(shí)，按下列第_________種方式處理：

1.甲方應(yīng)于本契約解除后 5天內(nèi),，將已收房款及雙倍定金返還乙方,，并按總房款的3%向乙方支付賠償金。

2._____________________________________________________________________,。

第九條 工程質(zhì)量驗(yàn)收

第 款 甲方取得有關(guān)工程驗(yàn)收合格證明文件后,，方可將該房屋交付乙方使用。

第2款 該房屋交付后,，如有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)責(zé)令停止使用的,，甲方承擔(dān)下列第_________種責(zé)任：

1.視同甲方自始未交付該房屋,，并賠償乙方因此蒙受的一切損失。

2._____________________________________________________________________,。

第十條 房屋交接手續(xù)

第 款 甲方交付該房屋時(shí),，應(yīng)書(shū)面通知乙方;乙方應(yīng)在書(shū)面通知送達(dá)之日起30天內(nèi)對(duì)該房屋進(jìn)行驗(yàn)收并與甲方辦理交接手續(xù)。甲乙雙方交接鑰匙,，簽署房屋交接單,，即為交付。

第2款 若乙方在上述書(shū)面通知送達(dá)之日起30天內(nèi)未對(duì)該房屋進(jìn)行驗(yàn)收的,，按下列第_________種方式處理：

1.甲方按每天_________元向乙方收取房屋管理費(fèi);該房屋毀損,、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。

2._____________________________________________________________________,。

第十一條 質(zhì)量保證書(shū)和使用說(shuō)明書(shū)

甲方交付該房屋時(shí),，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向乙方提供由《質(zhì)量保證書(shū)》和《使用說(shuō)明書(shū)》。

第十二條 房屋保修

第1款 保修期按附件8的約定執(zhí)行,，但約定的保修期不得短于國(guó)家規(guī)定最低保修期,。保修期自該房屋交付之日起計(jì)算。

第2款 該房屋在保修期內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題造成乙方經(jīng)濟(jì)損失的,，甲方按下列第_________種約定賠償乙方：

1.乙方實(shí)際損失,。

第3款 該房屋在保修期內(nèi)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題，嚴(yán)重影響正常使用的,，經(jīng)有關(guān)部門(mén)認(rèn)定系甲方責(zé)任的,，乙方有權(quán)解除本契約。

第十三條 物業(yè)管理(前期物業(yè)管理期間訂立本合同適用本條款)

本合同簽訂前,，甲方就該房屋所在商品房項(xiàng)目的物業(yè)管理已與_________簽訂《前期物業(yè)服務(wù)合同》,，并已制定《業(yè)主臨時(shí)公約》。乙方承諾,，自愿遵守該《前期物業(yè)服務(wù)合同》和《業(yè)主臨時(shí)公約》,，并按其規(guī)定行使權(quán)利、履行義務(wù),。

本合同簽訂后,，業(yè)主委員會(huì)簽訂的《物業(yè)服務(wù)合同》和業(yè)主大會(huì)制定的《業(yè)主公約》依法生效的，乙方按有關(guān)物業(yè)管理的規(guī)定行使權(quán)利,、履行義務(wù),。 上述《前期物業(yè)服務(wù)合同》的主要內(nèi)容和《業(yè)主臨時(shí)公約》詳見(jiàn)附件9。 第十四條 權(quán)利瑕疵擔(dān)保

第1款 下述第三人對(duì)該房屋享有下列第_________項(xiàng)權(quán)利;甲方保證,，該第三人已書(shū)面同意甲方將該房屋出賣(mài)給乙方：

1._________(第三人)的抵押權(quán),。

2.承租人(第三人)：_________的權(quán)利。

第2款 甲乙雙方按下列第_________種方式處理上述第三人權(quán)利：

1.(以下適用于抵押權(quán))甲方應(yīng)于本契約生效后_________天內(nèi)取得上述第三人不向乙方主張上述抵押權(quán)的書(shū)面保證，并于辦理該房屋產(chǎn)權(quán)交易過(guò)戶(hù)手續(xù)前消滅該抵押權(quán),。否則乙方有權(quán)立即解除本契約,，并要求甲方賠償占總房款_________%的賠償金。

2.(以下適用于承租人的權(quán)利)甲方應(yīng)于本契約生效后_________天內(nèi)征得上述第三人同意,，從_________時(shí)起將甲方的有關(guān)租賃合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙方;并對(duì)預(yù)收租金按實(shí)與乙方結(jié)算,。

第十五條 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)

第1款 該房屋交付后90天內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備完備的資料,，協(xié)助對(duì)方輸該房屋產(chǎn)權(quán)交易過(guò)戶(hù)及申領(lǐng)有關(guān)權(quán)證手續(xù),。

第2款 附件3所列房屋和建筑部位符合獨(dú)立登記所有權(quán)條件的，自甲方向業(yè)主或物業(yè)管理企業(yè)正式移交之日起_________日內(nèi),，甲方與業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備完備的資料,，協(xié)助對(duì)方辦理該房屋和建筑部位的產(chǎn)權(quán)交易及申領(lǐng)權(quán)證手續(xù)。

第3款 如違反前 ,、2條款約定,，剛不協(xié)助方向?qū)Ψ匠袚?dān)下列第_________種違約責(zé)任：

1.按每天_________元計(jì)處，不協(xié)助方向?qū)Ψ街Ц队馄谄陂g的違約金,。

第十六條 通訊

一方向?qū)Ψ桨l(fā)送的有關(guān)本契約的通訊,，以本契約載明的通訊地址為送達(dá)目的地。若需變更通訊地址,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方;否則，造成有關(guān)通訊不能送達(dá)或送達(dá)不到的,，在一定合理期限后即視為送達(dá),。

第十七條 期間

本契約關(guān)于期間的約定適用《中華人民共和國(guó)民法典》關(guān)于期間的規(guī)定。

第十八條 生效條件

甲乙雙方約定,，本契約在_________辦理登記手續(xù)后生效,。

第十九條 爭(zhēng)議解決方式

因本契約的訂立、效力,、履行,、變更和轉(zhuǎn)讓及終止等發(fā)生爭(zhēng)議的，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,，按下列第____種方式解決

1.人民法院提起訴訟;

2.向南京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

3.向_________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁,。

第二十條 附件及空格部分填寫(xiě)內(nèi)容的效力

本契約未盡事宜，甲乙雙方可簽訂作為附件 0的補(bǔ)充協(xié)議,。本契約的附件是本契約不可分割的組成部分,，本契約及其附件內(nèi)空格部分填寫(xiě)的內(nèi)容與鉛印部分具有同等法律效力。

第二十一條 文字

甲乙雙方以本契約的漢語(yǔ)文本為正式文本;若其他文字文本與漢語(yǔ)文本有沖突,，以漢語(yǔ)文本為準(zhǔn),。

第二十二條 合同文本及留存

本契約一式_______份;正本二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;副本_______份，甲方_______份,，乙方_______份,，_________房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處一份。

甲方(蓋章)：_______________ 乙方(蓋章)：______________

委托代理人(簽字)：_________ 委托代理人(簽字)：________

_________年_______月_______日 _________年_______月______日

行紀(jì)合同房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)篇二十四

甲方(出售方)：_____

乙方(購(gòu)買(mǎi)方)：_____

甲乙雙方及中介方在自愿平等,，互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購(gòu)買(mǎi)甲方房屋事宜達(dá)成協(xié)議如下：

第一條 甲方自愿將其座落于______區(qū)______路______號(hào)______小區(qū)______號(hào)樓______號(hào),，建筑面積______平方米， 結(jié)構(gòu)房屋及其附屬設(shè)施,、設(shè)備出售給乙方,。該房產(chǎn)的相關(guān)權(quán)益隨該房產(chǎn)一并轉(zhuǎn)讓。

第二條 甲乙雙方商定該房產(chǎn)的成交價(jià)格為人民幣_(tái)_____元整大寫(xiě)：_____人民幣_(tái)_____元整,。本協(xié)議簽訂當(dāng)日,，乙方一次性支付甲方_____元整，付款方式為銀行轉(zhuǎn)帳,。

第三條 甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清晰,，無(wú)爭(zhēng)議;未被判決、裁定限制出售,，也未設(shè)置抵押,，不在建設(shè)拆遷范圍內(nèi)并已取得其他共有人同意。

第四條 所有購(gòu)房款付清后本協(xié)議自動(dòng)生效,，房屋買(mǎi)賣(mài)即成事實(shí),。乙方隨即享有該房產(chǎn)的所有權(quán)，并承擔(dān)該房產(chǎn)毀損,、滅失的風(fēng)險(xiǎn),。甲方及繼承人不再享有該房產(chǎn)的所有權(quán)，不得再次轉(zhuǎn)賣(mài)他人或用作抵押或用作財(cái)產(chǎn)繼承或用作財(cái)產(chǎn)分割等任何權(quán)利,，如甲方與其他第三方發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)關(guān)系使得乙方無(wú)法如本協(xié)議約定獲取該房產(chǎn)所有權(quán),，即甲方違約。

第五條 在政策和法律 允許范圍內(nèi),，乙方要求甲方過(guò)戶(hù),，甲方或甲方繼承人應(yīng)無(wú)條件積極協(xié)助乙方到房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)辦理過(guò)戶(hù)。過(guò)戶(hù)時(shí)產(chǎn)生的所有稅費(fèi)全部由乙方負(fù)責(zé)繳納,。

第六條 物業(yè)管理,、水、電,、燃?xì)?、有線(xiàn)電視、電話(huà)等相關(guān)雜費(fèi),，按下列約定處理：

1,、甲方負(fù)責(zé)將以上雜費(fèi)繳納至協(xié)議簽定之日(或______年____________日月止),。

2、協(xié)議簽定之日后(或______年______月______日起)由乙方負(fù)責(zé),。

第七條 協(xié)議生效當(dāng)日,，甲方應(yīng)將購(gòu)買(mǎi)該房產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)費(fèi)用票據(jù)、房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)和購(gòu)房協(xié)議等全部資料原件乙交乙方保存,。

第八條 甲,、乙雙方從簽訂協(xié)議之日起，均需遵守本協(xié)議約定,，無(wú)論今后房?jī)r(jià)如何變動(dòng),，甲、乙雙方不得違約,。

第九條 違約責(zé)任

如甲方違約：

甲方無(wú)條件退還乙方全部購(gòu)房款,，并向乙方支付全部購(gòu)房款總額的%作為違約金賠付乙方，乙方退回甲方該房產(chǎn)和所有房產(chǎn)資料;

如乙方違約：

乙方將已支付的購(gòu)房款作為違約金,，并無(wú)條件退回甲方該房產(chǎn)和所有房產(chǎn)資料,。

第十條 本協(xié)議未盡事宜，甲,、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議,。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

第十一條 甲,、乙雙方在履行本協(xié)約中若發(fā)生爭(zhēng)議,，可提交沈陽(yáng)仲裁委員會(huì)仲裁或依法向人民法 院起訴訟。

第十二條 該協(xié)議一式兩份,，甲,、乙雙方簽字后，立即生效,，各持一份，具有同等效力,。

甲方簽名：_____ 乙方簽名：_____

甲方聯(lián)系電話(huà)：_____ 乙方聯(lián)系電話(huà)：_____

甲方身份證號(hào)碼：_____ 乙方身份證號(hào)碼：_____

日期：______年 ______月______日