隨著人們對法律的了解日益加深,，越來越多事情需要用到合同,，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施,。相信很多朋友都對擬合同感到非?？鄲腊伞Ｏ旅媸切【帋痛蠹艺淼淖钚潞贤０澹瑑H供參考，希望能夠幫助到大家。

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇一

地址：_________

電話：_________

法定代表人：_________

承攬方：_________

地址：_________

電話：____________

法定代表人：_________

定做方委托承攬方加工___________________________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

1、本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后,，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為,。

2、原物料,、包材,、加工制成品之具體品種數(shù)量,、交期、交貨地,、加工費金額,、支付日期、支付方法,，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購單,、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件,；本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函,、傳真,、電子郵件等，將作為本合同的組成部分,，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力,。

1、定做方和承攬方一致同意,，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商,。

1,、按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗,，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

2,、承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證,。如果國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定，以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件,。

1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方,。

2,、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨,。大宗訂單,，指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品,，指非承攬方正常產(chǎn)品（正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下）及新產(chǎn)品,，雙方另行協(xié)商交貨期。

3、定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人,，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。

4,、定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后,，與本合同具有同等的法律效力。

1,、定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi),，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方,。

2,、產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱,、產(chǎn)品名稱,、型號、聯(lián)系方式等,，具體的包裝,，以具體的訂單要求為準(zhǔn)。

1,、（用定做方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊,。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。

2,、（用承攬方原料完成工作的）,，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時,，定做方有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨,。

1,、承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知定做方,；定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方,，因此造成的損失,，由定做方賠償。

2,、定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。

3,、由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn),，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時通知定做方,，定做方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn),。

按照具體的訂貨單進(jìn)行價款結(jié)算。

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2,、承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

3,、每批產(chǎn)品,，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品,，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,。

4,、定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定做方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

5,、當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

1,、交（提）定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2,、交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn),；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),；自提定做物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,，必須留給定做方以必要的途中時間,；雙方另有約定的，按約定的方法計算,。

1,、發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全,。

2,、發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式,、送貨地點委托承運單位發(fā)運,，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用,。

3,、承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負(fù)擔(dān),。

加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報,，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進(jìn)口料件不符（包括但不限于重量、品名規(guī)格,、數(shù)量,、原產(chǎn)地等），導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失,，由承攬方全數(shù)承擔(dān),。

1,、承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

2,、承攬方未經(jīng)定做方書面同意,，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹,、圖冊等宣傳品上,。

3、未經(jīng)定做方事先書面同意,，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品在展銷會,、展覽會上展覽或展示。

4,、定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方,。

5、承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密,，所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù),、制圖、原料,、規(guī)格,、手冊、文件,、樣品,、模具、產(chǎn)品,、價格和其他信息,。即使定做方對承攬方有責(zé)任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息,。

6,、承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù),。

7,、雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。

8,、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,，但承攬方也無權(quán)保留,。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄,、再制造,、抽選等樣品或其復(fù)制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方,。

9、上述所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù),、制圖,、原料、規(guī)格,、手冊,、文件、樣品,、模具,、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用,。

10、應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到,。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等,。無論如何,，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后,，上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方,。

11、承攬方和其合法繼承者,，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

12,、在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn),，未經(jīng)允許，承攬方不得使用,。

13,、定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

14,、定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施,。

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,，定做方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款,；不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

2,、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理；少交,、遲交部分定做方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。

3,、未按合同規(guī)包裝定做物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用,。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

4,、逾期交付定做物（包括返修、更換,、補交等）,，應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

5,、未經(jīng)定做方同意,，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

6,、不能交付定做物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

7,、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時,，應(yīng)當(dāng)償付定做方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。

8,、實行代運或送貨的定做物,，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外,，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責(zé)任,。

9、由于保管不善致使定做方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失,。

10、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換,、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

11、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,，定做方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

12,、承攬方違反上述保密義務(wù)的,，應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失，并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金,。

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

1,、本合同簽訂后,，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,，確實無法履行合同,，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同,。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方,，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

2,、如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物,，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還,，如_____日內(nèi)不能退還,，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

對本合同發(fā)生糾紛,，雙方應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定,，提交_____________方所在地的人民法院解決,。

本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,，交____________（如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

公章：_________

法定代表人：_________

開戶銀行：_________

帳號：_________

法定地址：_________

電話：_________

________年_____月_____日

承攬方：_________

公章：_________

法定代表人：_________

開戶銀行：_________

帳號：_________

法定地址：_________

電話：_________

________年_____月_____日

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇二

承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

1,。（用承攬方原料完成工作的）,，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,，定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨,。

2。（用定作方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。

3,。交（提）原材料等物品日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

1,。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方,；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2。承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3,。定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等。

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

1,。按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2,。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3,。當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

1,。交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2,。交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn),；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),；自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,，必須留給定作方以必要的途中時間,；雙方另有約定的，按約定的方法計算,。

一,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款,；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理,；少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

三、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物（包括返修、更換,、補交等）,，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金,。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時,，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。

七,、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人）,，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外,，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金,。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失,；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方,；變賣定作物所得少于報酬、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

五、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,；以酬金計算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六,、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七,、變更交付定作物地點或接收單位（人）,，承擔(dān)因此而多支出的費用。

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,；協(xié)商不成按（ ）項處理：

1,。向仲裁機關(guān)申請仲裁；

2,。向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,，交____________（如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________________________

____年____月____日

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇三

承攬方：___________

地址：___________

電話：___________

開戶銀行：___________

帳號：___________

法定代表人：___________

定作方：___________

地址：___________

電話：___________

開戶銀行：___________

帳號：___________

法定代表人：___________

定作方委托承攬方加工_________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條加工成品：

品名：___________

規(guī)格：___________

單位：___________

數(shù)量：___________

備注：___________

第二條加工成品質(zhì)量要求：___________。

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量：

1,、用承攬方原料完成工作的,，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,，定作方有權(quán)要求重作，修理,，減少價款或退貨,。

2,、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。

3,、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條技術(shù)資料,，圖紙?zhí)峁┺k法：

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并及時通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2,、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

3,、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,，圖紙等。

第五條價款或酬金：

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條交（提）貨的時間和地點：

1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2,、交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn),。委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)。自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間,。雙方另有約定的,，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：___________,。

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：___________,。

第十條結(jié)算方式及期限：

第十一條其他：

1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。

2,、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,。有余款的可以請求返還,。

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價。不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理。少交部分定作方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由承攬方賠償。

3,、未按合同規(guī)定包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,，滅失的,，由承攬方賠償損失。

4,、逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元。（合同中無具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

5,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________％（10％——30％幅度）或酬金總額的_________％（20％——60％幅度）違約金。

6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,，保養(yǎng)費,。

7、實行代運或送貨的定作物,，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人）,，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任,。

8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的`期限通知定作方調(diào)換,，補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條定作方的違約責(zé)任：

1、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

2,、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________％（10％——30％幅度）的違約金,。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％（20％———60％的幅度）違約金,。

3,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失,。承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

4,、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作方。變賣定作物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分。如定作物不能變賣,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

5、超過合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,。以酬金計算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

6、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人）,，承擔(dān)因此而多支出的費用,。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責(zé)任,。在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理：

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,。協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份,。合同副本一式__________份,，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份,。

定作方（蓋章）：___________

代表人（簽字）：___________

_________年____月____日

承攬方（蓋章）：___________

代表人（簽字）：___________

_________年____月____日

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇四

訂立合同雙方：

承攬方：_____________ 以下簡稱甲方

定作方：_____________ 以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，共同遵守、

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格（長,，寬,，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180____40____200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180____50____200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳、

二,，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做,、

三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫；塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象,；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正，平直,，安裝方便,、

四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù),、

第三條原材料由甲方提供,、

第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,、甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并通知乙方,、因此造成的損失，由乙方賠償,、

第五條工程價款：按核定價格單計算款________元,、

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收,、驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),、雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明、

第七條交貨的時間和地點：____________年____月____日至____月________日全部交貨,、任何一方如要求提前或延期交（提）貨,，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,、交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格,，辦理交接手續(xù),、

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn),；每件包裝費均按____元計算,，共計____元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān),、

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸,，每件運輸費用均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān),、運輸造成的損失,，由甲方負(fù)責(zé)、

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款____________元（____萬元）,、甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,、乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還,、

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,、

第十二條甲方的違約責(zé)任

一,，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,；不同意利用的,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償,、

二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償、

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失、

四，甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金,、

五,，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________％的違約金,、

六,，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,、

第十三條乙方的違約責(zé)任

一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失、

二,，乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值________％的違約金、

三,，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,、

四,，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,、

五，乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,、

六，乙方如變更交付定作物的地點,，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,、

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任、但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任,；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失,、

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,、

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效、

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價局,，縣建設(shè)銀行各存一份,、

甲方：____________（蓋章）

代表人：____________（簽名）

地址：____________

電話：________________

開戶銀行：____________________

帳號：________________________

乙方：____________

代表人：________________

地址：____________

電話：____________

開戶銀行：________

帳號：____________

年 月 日

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇五

甲方：_______________________

乙方：_______________________

甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展,，滿足利益,，明確責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,，本著誠實信用,，互惠互利原則,，結(jié)合雙方實際,，協(xié)商一致，特簽訂本合同,，以求共同恪守：

甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具,。

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗收方法（標(biāo)準(zhǔn)）及地點：

1,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行,。

（1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具,。

（2）合格模具定義：

①模具必須符合經(jīng)甲方確認(rèn)后的模具結(jié)構(gòu)圖,；

②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。

2,、驗收方法（標(biāo)準(zhǔn)）：

①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行,。

②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。

3,、驗收地點：在甲方指定地點________________進(jìn)行,。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格,，必須在驗收報告上注明下次驗收期限,。

原材料來源

1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān),。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好,，甲方可單方面終止合同

交（收）貨方法,、地點及運雜費負(fù)擔(dān)：

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模,、送樣,，并經(jīng)雙方確認(rèn)簽板后視為模具驗收合格。

2,、交貨地點：甲方指定場所________________________,。

3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具,。否則,，乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）,。如是甲方原因造成不能如期交貨的,，經(jīng)甲方書面形式確認(rèn)后，交付時間可以按延誤時間順延,。

4,、運雜費用承擔(dān)：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔(dān),。

本合同模具總金額為_______萬元,，共_______套模具。

貨款結(jié)算時間及方法：_____________________,。

付款方式：簽訂合同預(yù)付_______%,，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%,。

技術(shù)資料提供及保管：

1、甲方負(fù)責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙,、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。

質(zhì)量異議/違約責(zé)任：

1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題,，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管,；乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進(jìn)行處理,。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品,；如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見,。

3,、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。

其他：

1,、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,，所有權(quán)為甲方所有。

2,、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議,、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件,。

3,、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料,，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》i中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行,。

4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行,。

5,、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。

6,、本合同委托項目,，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則,，甲方將取消其供應(yīng)商資格,，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任,。

雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明,，可免予承擔(dān)民事責(zé)任,。

合同生效,、附件

2、本合同自簽訂之日起,，雙方蓋章簽字之后生效,。

3、任何一方不得擅自修改或終止,，如需修改或終止時,，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效,。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓,。

4、本合同附件資料具有同等法律效力,。

本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，由雙方進(jìn)行協(xié)商調(diào)解,。協(xié)商未果的,，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

本合同一式兩份,，雙方各執(zhí)一份,。

甲方：_______________________

委托代理人：_______________________

地址：_______________________

電話：_______________________

開戶銀行：_______________________

賬號：_______________________

_________年____月____日

乙方：_______________________

委托代理人：_______________________

地址：_______________________

電話：_______________________

開戶銀行：_______________________

賬號：_______________________

_________年____月____日

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇六

簽訂地點：_______________

簽訂時間：_______________

定作方(甲方)：_______________

承攬方(乙方)：_______________

按照《_____》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利,、協(xié)商一致的原則,，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一,、項目概況

1,、項目名稱：_______________

2、項目地點：_______________

二,、設(shè)備名稱,、規(guī)格型號、單位,、數(shù)量,、單價、總價

序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價：_______________元/m2備注

1,、鋼質(zhì)防火門甲級

2,、乙級

3、丙級

合計：_______________(樘)_________元/=元,。

114樘/363.06

金額(大寫)：(不含稅)

注：防火門：框板1.2mm,、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算,。

三,、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨,。

四、交貨地點：工地現(xiàn)場,。

五,、技術(shù)質(zhì)量要求：

1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)gb12955-20_________,。

2,、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。

六,、承包方式：

含運輸及安裝,。

七、付款方式：

1,、合同簽訂后,，預(yù)付總貨款的_______________%，貨物全部進(jìn)場,，再付總貨款的_______________%,，安裝完畢再付總價的_______________%，剩余_______________%為質(zhì)保,，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清,。

八、售后服務(wù)承諾

_____________________________________________

九,、違約責(zé)任

1,、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

十,、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議,，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成,，可向人民法院起訴,。

十一、附則

本合同一式四份,，甲方執(zhí)二份,，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效,。

甲方：_______________乙方：_______________

法定代表人：_______________法定代表人：_______________

代理人：_______________代理人：_______________

電話：_______________電話：_______________

_____年_____月_____日

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇七

(甲方)委托方：

(乙方)加工方：

根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規(guī),，在平等的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商,，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達(dá)成以下條款：

1.1下表為本合同明細(xì)單價,，具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。

1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi),，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整,。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行加工生產(chǎn),，合同簽訂后3日內(nèi)乙方應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實實際尺寸,，制作施工圖。1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價,。

1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應(yīng)到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,，并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認(rèn)收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率,。

1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負(fù)責(zé),。

2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。

2.2乙方需對確認(rèn)的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn),，并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進(jìn)行排版并在每一件成品石材上貼上標(biāo)簽,。

3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準(zhǔn)。3.2交貨地點：3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人：

4.1乙方為甲方提供足以保護(hù)石材的六面木箱包裝,。

4.2交貨時,，乙方應(yīng)在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量,、編號,、使用部位，以便甲方清點貨物,。

5.1乙方給甲方每交貨一批,，經(jīng)甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%,，全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%,，安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。

5.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算,。

5.3乙方應(yīng)保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的,。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的，乙方承擔(dān)責(zé)任和賠償費用,。

5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款,，乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時，開具同等金額的財務(wù)發(fā)票給甲方,。乙方的收款單位是：戶名：賬號：

6.1甲乙雙方簽訂合同后,，乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應(yīng)按合同的約定辦理結(jié)算,，支付乙方貨款給,。

6.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天,，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,，逾期5天,，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還已付款,，并賠償甲方損失,。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換，如擅自調(diào)換的,，甲方有權(quán)拒收,，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。

6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,，乙方應(yīng)無償返工直到符合要求,，并賠償由此給甲方造成的損失。

7.1甲乙雙方協(xié)商一致,，可以變更或者解除本合同,。

7.2合同權(quán)利義務(wù)終止后，甲乙方都應(yīng)遵循誠實信用原則,、履行通知,、協(xié)助、保密等義務(wù),。

8.1甲乙方應(yīng)友好協(xié)商,。協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴,。

9.1本合同未盡事宜,，由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

9.2本合同一式四份,，甲方兩份,，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效,。

9.3乙方應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照,、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證,、稅務(wù)登記證復(fù)印件,。

9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準(zhǔn)確無誤，甲方可按該地址直接送達(dá)與本合同相關(guān)的通知,、函等所有資料,，也可以郵寄送達(dá)，郵寄送達(dá)的,，無論乙方是否簽收或拒簽,，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達(dá)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇八

承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守,。

第一條加工成品

品名：____規(guī)格（長，寬,，高）：____單位：cm數(shù)量：____備注：____

玻璃柜臺：1304090件,；塑料臺面柜臺：18010095件

其中不帶抽屜：10件

玻璃臺面柜臺：18010095件

棉布貨架：18040200件

大百貨電器貨架：18080200件

小百貨貨架：18050200件

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,、材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳。

二,、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做,。

三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫,、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固,、表面必須平整光滑,，木材無形變，翹曲,，撥縫,，松榫；塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象,；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正，平直,，安裝方便,。

四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗收的依據(jù),。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見,。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并通知乙方,。因此造成的損失，由乙方賠償,。

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元,。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收,，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收,。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨,。任何一方如要求提前或延期交（提）貨,，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格,，辦理交接手續(xù),。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn),；每件包裝費均按4元計算,，共計980元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸,，每件運輸費用均按2元計算，共計490元,，全部費用由乙方負(fù)擔(dān),。運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé),。

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）,。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還,。

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后,，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款,。

第十二條甲方的違約責(zé)任

一,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的,，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償,。

二,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償。

三,、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失。

四,、甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金,。

五,、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金,。

六,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收,。

第十三條乙方的違約責(zé)任

一,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

二,、乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三,、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失,。

四,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金,。

五、乙方如無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。

六、乙方如變更交付定作物的地點,，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用,。

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除甲方責(zé)任,；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失,。

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,，縣公證處，縣物價局,，縣建設(shè)銀行各存一份,。

甲方：（蓋章）

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

日期：___________

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇九

訂做方（以下簡稱需方）：

承攬方（以下簡稱供方）：

訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

（此合同單價為稅前價）

品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備注

箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量總計總金額（大寫） 柒萬柒仟元整

需方提供標(biāo)的物所需施工圖,，按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工；

供方嚴(yán)格按圖紙加工,，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查,；

供方廠內(nèi)驗收交貨,；

合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨,，第二套芯模10月13日 交貨,。

需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算；

合同簽訂后需方預(yù)付材料款 貳萬伍仟 元,，需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量,、品種為準(zhǔn)）。

自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,，但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,，標(biāo)的物仍屬于供方所有。

汽運,，施工現(xiàn)場,，供方幫助配貨,，供方承擔(dān)運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔(dān)。

合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款,。

由違約方負(fù)責(zé),；

協(xié)商方式，如協(xié)商不成,，提交仲裁委員會解決,，或依法向人民法院起訴；

本合同傳真件同樣有效,。

訂 做 方 ：

承 攬 方 ：

單位：

單位：

法定代理人：

法定代理人：

委托代理人：

委托代理人：

電 話：

電 話：

開戶行：

戶 名：

帳 號：

卡 號：

郵 編：

郵 編：

簽訂時間：

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇十

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

甲方因_______需求,，租用乙方演出器材設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同,。

1,、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置；

2,、燈光,、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作,；

3,、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸,；

4,、活動現(xiàn)場的錄像。

設(shè)備的名稱：__________,。

租賃用途：____________,。

使用時間：_____年____月____日。

安裝時間：_____年____月____日____時,。

安裝地點：___________________,。

拆卸時間：_____年____月____日____時。

租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝,、操作由乙方承擔(dān),。

1、合同期內(nèi),，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,，甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,，按甲方規(guī)定的時間,，合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成。

2,、乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時間,，合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費用自負(fù)),，確保演出正常使用,。

3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,，損失由甲方自負(fù),。

4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場地,，提供電源,，演出期間確保電路暢通，如發(fā)生事故,，由甲方負(fù)責(zé),。

1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作,、因打架,、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)（由乙方造成的原因除外)。

2,、夜間值班,，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。

1,、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）,。

2、合同簽訂當(dāng)日,，甲方支付乙方定金合同總額_________％,，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結(jié)清,。

1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,，甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費用,。

2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費用,。

3,、本著高度負(fù)責(zé)，長期合作的精神,，乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺堅固安全,、音響演出效果,。

4、乙方如有器材變動,，應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意,。

1、對本合同內(nèi)容的任何修改,、補充或變更須采用書面形式,，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改,、變更部分為本合同不可分割的組成部分,。

2、本合同履行中,，雙方如有爭議,，可協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交____仲裁委員會仲裁,。

3,、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份,，甲,、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力,。

4,、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

甲方（簽章）：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

乙方（簽章）：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

銀行賬號：

委托代理人（簽章）：

_______年_____月______日

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇十一

購貨單位（甲方）：

供貨單位（乙方）：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,，特訂立此合同，以便雙方共同遵守,。

一,、產(chǎn)品名稱及價格

產(chǎn)品名稱

規(guī)格

數(shù)量（約）

m2

單價

（元）

合計

（元）

備注

60單面鋁塑窗

約

4000

300.00

1，200,000.00

中空白色玻璃,，鋁隔條,。

合計

1，200,000.00

人民幣（大寫）：壹佰貳拾萬元整

備注：1,、采用海螺牌單面鋁塑復(fù)合型材,；

2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴涂）,，內(nèi)白色（塑鋼）

3,、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。

4,、以上價款包括：窗型設(shè)計,、制作，運輸,，安裝費用,。

5、乙方根據(jù)實際情況對窗型進(jìn)行合理的二次設(shè)計,，最后按甲方確認(rèn)后的圖紙進(jìn)行加工,。

二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1,、產(chǎn)品符合《單面復(fù)合鋁塑窗》（q/tsj05-20xx）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。

2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規(guī)程》（jgj/103-96）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。

三,、供貨時間及安裝日期

根據(jù)甲方需要時間開始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方,。

四,、施工方法

濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實際情況商定。

1,、干法施工：膨脹螺栓固定,，發(fā)泡膠保溫，打密封膠,。

2,、濕法施工：連接片用射釘槍固定，發(fā)泡膠真充,，工地抹灰,，打密封膠。

五,、產(chǎn)品保護(hù)

門窗進(jìn)入現(xiàn)場后由甲方提供存放場地,，安裝上墻，由施工負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護(hù)（外包裝由乙方負(fù)責(zé)）,。甲方提供必備的安裝條件,，提供電源線位，垂直運輸由甲方幫助協(xié)調(diào),，保證乙方順利安裝,。

六、結(jié)算付款方式

1,、按甲方提供尺寸結(jié)算面積。

2,、

七,、驗收

以玻璃全部安裝完為最后工序,，視為工程結(jié)束。7日內(nèi)甲方須組織人員驗收,，如不驗收視為合格,。

八、售后服務(wù)

1,、本公司生產(chǎn)安裝的門窗保修期為一年,，從工程驗收竣工報告后生效之日起，一年內(nèi)設(shè)專人跟蹤服務(wù),，隨叫隨到,。

2、保修期外,，仍然堅持門窗本身質(zhì)量問題免費維修,，人為造成的質(zhì)量問題給予維修，需收取工本費,。

九,、其它事項

1、雙方在合作過程中,，如果出現(xiàn)違反約定的事情時,，雙方盡量通過友好的方式進(jìn)行協(xié)商解決。

2,、在本合同中如果出現(xiàn)補充協(xié)議,，雙方均應(yīng)以書面形式確認(rèn)，否則視為無效,。

以上條款望雙方共同信守,，未盡事宜共同協(xié)商解決。

本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)代表人簽字蓋章生效,。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

年月日

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇十二

定作方：

合同編號：

承攬方：

簽訂日期：

定作方委托承攬方加工 ,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款,。

一,、 加工成品：

二、加工成品質(zhì)量要求：

三,、原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

1.定作方提供原材料的,，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗,，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的,，造成定作方損失的,，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

2,、承攬方提供原材料的,，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要,。

四,、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復(fù),，提出修改意見。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

五,、價款或酬金

價款或酬金按照如下約定計算：

六、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1,、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2,、驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

七,、交貨的時間和地點

1、交貨時間： ,。

2,、交貨地點：定作方工廠內(nèi)

八、包裝要求

1,、成品按照 包裝費用由承攬方承擔(dān),。

九、運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：運輸由承攬方負(fù)責(zé),，費用承攬方承擔(dān),。

十,、費用結(jié)算

結(jié)算時間：

十一、承攬方的違約責(zé)任

1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

3,、未按合同規(guī)包裝定作物,，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用,。

4、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

5,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失,。

6,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

7,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

十二,、不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。

十三,、其它約定

1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴,。

2、本合同自簽訂之日起生效,，如有未盡事宜,，雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

3、本合同一式 份,。

甲方：

蓋章：

簽約人：

職務(wù)：

電話號碼：

已方：

蓋章:

簽約人：

職務(wù)：

電話號碼：

時間： 年 月 日

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇十三

承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________

定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話: 0756-3897556

錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批,，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正,、互利共贏的原則,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）

第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）

第三條：資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見,。

2,、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。

第四條：工資

依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬（有特殊約定的除外）。

第五條：驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收,。

第六條：交貨時間和地點

依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨,。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認(rèn)方可生效,。

第七條：結(jié)算方式及期限

按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時借支除外）。

第八條：其他約定

1,、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,，不得違反,，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。

2,、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi),，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),，與定作方公司無關(guān)。

第九條：承攬方的違約責(zé)任

1,、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理（返工費用由承攬方自行負(fù)責(zé)）,，經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償,。

2,、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補料,。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補料責(zé)任,；

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外）,，不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失,；

4、合同期間,，若承攬方單方中止合同,，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效,。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約,，為此,，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責(zé)任

1,、提供承攬方的訂單,、工作場所，機器設(shè)備和材料,、部份工具等,；

2、提供承攬方合同期免費住宿,，水電費承攬方按實際使用自行負(fù)責(zé),；

3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐,；

第十一條：糾紛的處理

合同期間,，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,；協(xié)商不成時報請當(dāng)?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理,。

本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份；

定作方（代表人）：________________________

簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

承攬方（代表人）：________________________

簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

承攬加工合同糾紛 承攬加工合同的管轄地篇十四

承攬方：

定作方：

定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

第二條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作,。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對物品不得偷換。

1,、原材料等物品交（提）日期計算,，雙方協(xié)商。

第四條技術(shù)資料,、圖紙由承攬方提供,。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方,；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見,。

2,、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3,、承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。

第五條總價款為合同簽訂后,，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達(dá)到%,，定作方付給承攬方元（即總價款的%）,，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%）,，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清,。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn),。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3,、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。雙方另有約定的,，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其它

（如：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金,。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,，無權(quán)請求返還定金,。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2,。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,；有余款的可以請求返還,。等等。）

第十二條承攬方的違約責(zé)任

1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款,；不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償,。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的,，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理,；少交,、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

3,、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,，由承攬方賠償損失。

4,、逾期交付定作物（包括返修,、更換、補交等）,，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元,；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收,。

5,、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金,。

6,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

8,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收,，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé),。

第十三條定作方的違約責(zé)任

1,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2,、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后，退還給定作方,；變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,，定作方還應(yīng)補償不足部分,；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

4,、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,；以酬金計算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

5、無故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

6、變更交付定作物地點或接收單位（人）,，承擔(dān)因此而多支出的費用,。

第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責(zé)任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份,；合同副本一式__份,，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份,。

定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

地址：地址：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

____年___月___日訂