在生活中，越來(lái)越多人會(huì)去使用協(xié)議,，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一,。相信很多朋友都對(duì)擬合同感到非常苦惱吧,。下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助,。

承攬加工合同與買(mǎi)賣(mài)合同區(qū)別篇1

定作方：

地 址： 電話：

承攬方：

地 址： 電話： 履約地：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，本著平等、自愿,、誠(chéng)實(shí)信用的原則,，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同,，并依照履行,。

第一條：定做合同概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點(diǎn)：

第二條：加工范圍

2.1本工程構(gòu)件共計(jì) / 件，含鋼量約計(jì) 噸,，材質(zhì)為 ;

2.2委托加工范圍：承攬方包工包料,，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。

第三條：合同價(jià)格及付款方式

3.1合同單價(jià)：

主桁架 元/噸(包括材料,、下料,、切割、拼裝,、焊接,、拋丸除銹、噴漆),，約計(jì) 噸;系桿,、水平撐 元/噸(包括材料、下料,、切割,、對(duì)接、拋丸除銹,、噴漆),，約計(jì) 噸;

3.2合同總價(jià)：共約計(jì) 元，大寫(xiě)人民幣約計(jì) ,。

3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價(jià)的 %),，定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;

3.4若定作方一次性提貨時(shí),，必須付清所有結(jié)算價(jià)款后方可提貨;若定作方分批提貨時(shí),，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補(bǔ)充條款中有明確付款約定時(shí)，執(zhí)行補(bǔ)充條款;

3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,，僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣,，不計(jì)入定作方分批提貨時(shí)的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計(jì)入結(jié)算;

3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物,。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)

第四條：質(zhì)量要求

4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作;

4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205-20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81-20xx)的要求進(jìn)行加工生產(chǎn),，并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;

4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ,，漆膜總厚度 μm;

4.4所用油漆全部由 提供,。

第五條：驗(yàn)收,、結(jié)算方式

5.1驗(yàn)收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方,，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車(chē)間對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收,，驗(yàn)收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來(lái)廠對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收而要求發(fā)貨,，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過(guò)定作方驗(yàn)收,，且驗(yàn)收合格，進(jìn)行發(fā)貨;

5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長(zhǎng)度的理論重量據(jù)實(shí)結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算,、審核完畢,，并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時(shí)，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;

5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后,，由承攬方向定作方提供書(shū)面(或電子版)的結(jié)算書(shū),，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(shū)(包括電子版結(jié)算書(shū))后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書(shū)以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開(kāi)始計(jì)算)審核完畢，并給出結(jié)算意見(jiàn);如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后,，在14天期限內(nèi)不予答復(fù),，則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進(jìn)行剩余款項(xiàng)的支付等工作,。

第六條：運(yùn)輸方式 6.1 負(fù)責(zé)本合同加工鋼構(gòu)件的運(yùn)輸;

第七條：圖紙要求

7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,，并將圖紙簽字認(rèn)可;

7.2承攬方在對(duì)圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時(shí)，必須經(jīng)過(guò)定作方簽字認(rèn)可后方可修改,，定作方對(duì)自己提供的圖紙負(fù)責(zé),，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);

7.3若定作方委托承攬方設(shè)計(jì)出圖時(shí)，設(shè)計(jì)費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算;

7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作,，若圖紙與合同發(fā)生沖突,，以合同為準(zhǔn);

7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問(wèn)題未能及時(shí)解決而耽誤的時(shí)間，交貨期按耽誤的時(shí)間順延,。

第八條：加工時(shí)間

8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后,，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無(wú)誤之日起 20個(gè)工作日全部加工完畢;

8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實(shí)施過(guò)程中遇到不可抗力時(shí)，合同工期順延,。

第九條：違約責(zé)任

9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;

9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;

9.3定作方未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失;

9.4定作方超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，定作方應(yīng)按每超期一天，定作方按遲提貨物總價(jià)金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,，另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi);定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方,，變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;

9.5定作方超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

9.6定作方無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。

9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十條：其他條件

10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核,、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(xiàng)(結(jié)算金額-定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行;

10.2本合同未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商解決,。

第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效,。

第十一條：本合同一式貳份,，雙方各執(zhí)壹份。

定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)

法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

承攬加工合同與買(mǎi)賣(mài)合同區(qū)別篇2

定作方： (以下簡(jiǎn)稱：甲方) 承攬方： (以上簡(jiǎn)稱：乙方)

依照《中華人民共和國(guó)合同法》,，本著長(zhǎng)期合作共贏的精神,，現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,，一致達(dá)成本加工承攬合同條款如下：

第一部分 合法交易資格確認(rèn)

一,、甲乙雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力，并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔(dān)由于此種能力喪失而承擔(dān)的法律責(zé)任。

二,、在本合同生效之前,，甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：

1、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照,。

2,、 國(guó)稅、地稅登記證,。

3,、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。

4,、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書(shū),。

5、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)證或國(guó)家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請(qǐng)通知書(shū),。

三,、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章)：

1,、 營(yíng)業(yè)執(zhí)照,。 2、 國(guó)稅,、地稅登記證,。

3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證,。

第二部分 合同內(nèi)容

第一條：合同條款術(shù)語(yǔ)定義

1,、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項(xiàng)下的附件,。

2,、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件,。

3,、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過(guò)授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效,。

4,、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油,、甲醇等通用材料外,，專門(mén)用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料，如紙箱,、紙盒,、商標(biāo)貼，專用的化工原料等。

第二條：合同附件與合同出現(xiàn)不一致時(shí)處理準(zhǔn)則

本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書(shū),，作為合同附件，如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時(shí),，則以合同附件為準(zhǔn),。

第三條：加工產(chǎn)品在合同期內(nèi)，甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下：訂單》中另行確認(rèn);

第四條：原材料的提供及損耗

1,、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,，甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書(shū)面確認(rèn),，并明確原材料的定額損耗，以《報(bào)價(jià)單》形式達(dá)成,，并按此價(jià)格結(jié)算,。

2、乙方有義務(wù)減少儲(chǔ)存,、輸送,、生產(chǎn)過(guò)程中的損耗，對(duì)甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報(bào)價(jià)單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi),，超過(guò)部分由乙方自擔(dān)費(fèi)用補(bǔ)足差額部分或按原材料當(dāng)期價(jià)值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán)，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,，并須妥善保管及交由甲方處理,。

第五條：生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供

1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,，必須先經(jīng)過(guò)乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評(píng)審,，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2,、乙方依照甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)期間,，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在1個(gè)工作日內(nèi)回復(fù),，提出修改意見(jiàn),。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知甲方,，因此造成的損失，由甲方賠償,。

第六條：質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1,、乙方按照約定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范的要求，提供合格的產(chǎn)品，嚴(yán)格委托加工產(chǎn)品的詳細(xì)名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、價(jià)格,、交期等內(nèi)容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范與要求進(jìn)行生產(chǎn),。

2、甲方需在檢測(cè)確認(rèn)后,，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品,，乙方所交付的合同標(biāo)的物品質(zhì)，必須達(dá)到或高于封樣樣品的品質(zhì),。

3,、甲乙雙方提供的原材料，均需經(jīng)過(guò)乙方的驗(yàn)收合格,，方可進(jìn)入生產(chǎn),，按照原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認(rèn)的封樣，進(jìn)行驗(yàn)收,。

4,、甲方提供的自備原材料驗(yàn)收，如果不符合甲方的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),，乙方驗(yàn)收時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),，在生產(chǎn)中使用，因此帶來(lái)的損失,，由乙方承擔(dān),。

5、雙方對(duì)承攬的加工產(chǎn)品在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,，質(zhì)量認(rèn)定以該機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，如果檢驗(yàn)合格,，檢驗(yàn)費(fèi)用由甲方承擔(dān),。

第七條：交貨期與延期處罰

1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,，并雙方簽字蓋章,。

2、甲方與乙方需要確定原材料,、成品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計(jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn),。

4,、甲方自己提供的原材料需運(yùn)入到乙方倉(cāng)庫(kù),。

5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶,。

6,、在確定上述1-5條后，作為本次訂單交期的開(kāi)始日期,，每次訂單的具體交期,，在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認(rèn)。

7,、每次訂單的實(shí)際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量，允許有一定的偏差,，具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確,。

8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的,。每延期一天,，向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過(guò) 15 天,，甲方有權(quán)解除本合同,。

第八條：結(jié)算方式

1、甲乙雙方確定認(rèn)可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,，甲方簽字蓋章后傳到乙方后,，需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下,，安排組織生產(chǎn),。

2、有需要乙方代為采購(gòu)甲方專用原材料的,，甲方還需要將材料款,、制版費(fèi)用等相關(guān)款項(xiàng)全部匯到乙方帳戶，乙方收到款后安排組織生產(chǎn),。

3,、甲方每次提貨，需要付清所提貨的全部貨款,，預(yù)付款只有在最后一次提貨時(shí),，作為貨款使用。

第九條：加工產(chǎn)品驗(yàn)收及賠付

甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和封樣進(jìn)行,，如果不合格,，甲方提供不良品樣品及相關(guān)報(bào)告，經(jīng)乙方認(rèn)可后,，甲方有權(quán)退回,。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品,，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗(yàn)、測(cè)試,、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用,，或者要求乙方根據(jù)甲方的書(shū)面要求立即對(duì)這些產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品,，乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料,、人工等相關(guān)損失。

第十條：驗(yàn)收交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸：

1,、驗(yàn)收交貨地點(diǎn)： 乙方廠區(qū)內(nèi),，甲方自提。 2,、經(jīng)甲方確認(rèn)運(yùn)輸費(fèi)的情況之下,，乙方可以代辦運(yùn)輸。 第十一條：逾期提貨

1,、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,，根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間，乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,，甲方須在此期間提完貨物,，超過(guò)即為逾期提貨，出現(xiàn)逾期提貨情況,，乙方將向甲方收取違約金,，以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購(gòu)材料庫(kù)存總額計(jì)算，每逾期一天,，按總額的3‰償付違約金,。甲方超過(guò)3個(gè)月未提貨的，且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的,，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益,。

2,、甲方如逾期提貨，但根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間,，10天以內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫(kù)存的代購(gòu)材料款全部付清,，甲方不需償付違約金，但需要支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),，每逾期一天,，按總額的0.5‰支付。甲方超過(guò)6個(gè)月未提貨的,，且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的,，乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),，乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品，收回乙方應(yīng)有權(quán)益,。

第十二條：保密制度：

1,、甲乙雙方都應(yīng)遵守保密制度，雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向第三方透露,。未經(jīng)甲方許可,，乙方不得留存、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料,。

2,、乙方不能主動(dòng)向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料，否則,，乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬(wàn)元,。

第十三條、不可抗力的解決：

在合同履行期內(nèi),，由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的,，乙方經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,，可免除承擔(dān)違約責(zé)任。

第十四條,、解決糾紛方式：雙方本著長(zhǎng)期友好合作,、互惠互利精神協(xié)商解決，協(xié)商不成,，任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決,。

第十五條、借款與饋贈(zèng)：

1.乙方工作人員私自從甲方借款,、借貸,，包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等，沒(méi)有得到乙方書(shū)面蓋章文件同意的,，均屬乙方工作人員的個(gè)人行為,，與乙方無(wú)關(guān)，乙方均不認(rèn)可,，甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù),。

2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈(zèng)和回扣,，否則甲方甘愿接受乙方對(duì)其處以五萬(wàn)元至五十萬(wàn)元罰款,。

第十六條：合同生效

1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權(quán)人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效,。

2,、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年,。(生效日以雙方最后簽字的日期計(jì)算)。在本合同期滿2(兩)個(gè)月內(nèi),，任何一方未通知另一方終止或修訂合同,，則本合同有效期順延一年。

3,、本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定作為本合同的附件,，與本合同具有同等效力,。

4、本合同正本一式四份,，甲乙雙方各執(zhí)兩份,。

第十七：合同附件清單：

1、報(bào)價(jià)單

2,、委托加工產(chǎn)品訂單 3,、委托加工產(chǎn)品詢價(jià)單

甲方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 郵政編碼：

乙方：地址： 法人代表： 委托代理人： 電話： 傳真：

承攬加工合同與買(mǎi)賣(mài)合同區(qū)別篇3

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠 以下簡(jiǎn)稱甲方

定作方：××縣百貨公司 以下簡(jiǎn)稱乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同，共同遵守.

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

一,，材種：柜臺(tái),，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.

三,，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,，堅(jiān)固,、表面必須 平整光滑，木材無(wú)形變,，翹曲,，撥縫，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有 翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正,，平直,，安裝方便. 四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代 表當(dāng)面封存樣品,，作為驗(yàn)收的依據(jù).

第三條 原材料由甲方提供.

第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要 求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的 時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并 通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條 工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收， 乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為 標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證 明.

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨. 任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格,，辦理交接手續(xù) .

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每 件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,，共計(jì)980元,，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,， 共計(jì)490元,，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).

第十條 本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預(yù)付款20xx0元(貳萬(wàn)元). 甲方不履行合同時(shí),，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,， 把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還.

第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后,，即辦理移交 手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款. 第十二條 甲方的違約責(zé)任

一,，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不 同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換 后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,， 補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由 甲方賠償. 三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四,，甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部 分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.

五,，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的 違約金.

六,，由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同 規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條 乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成 的損失.

二,，乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金 .

三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的 日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,， 向甲方償付違約金.

五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失. 六,，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或 原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng) 當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外 發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承 擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理 本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，仲裁，也可以直接 向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效. 本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價(jià)局,，縣建設(shè)銀行各存 一份.

甲方：××縣木具廠(蓋章) 代表人：黃華新(簽名) 地址：七都鎮(zhèn) 電話：66.8971

開(kāi)戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所 帳號(hào)：104750 乙方：××縣百貨公司 代表人：王新法 地址：城關(guān)中山街5號(hào) 電話：33.7347 開(kāi)戶銀行：××縣支行

帳號(hào)：003485

一九八五年一月二十五日

承攬加工合同與買(mǎi)賣(mài)合同區(qū)別篇4

承攬方：

地址： 電話：

法定代表人： 職務(wù)：

定作方：

地址： 電話：

法定代表人： 職務(wù)：

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1、(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作、修理,、減少價(jià)款或退貨,。

2、(用定作方原材料完成工作的,，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。

3,、交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn),。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

2,、承攬方對(duì)于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。

第五條 價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2,、交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

第十條 結(jié)算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責(zé)任

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。

3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,，由承攬方賠償損失,。

4、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收。

5,、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

6,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi),。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

8,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

10,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 定作方的違約責(zé)任

1,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料,、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同,，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

4,、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

5,、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6,、無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

7,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，承攬方在取得合法證明后,，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按 項(xiàng)處理：

1,、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

2,、向人民法院起訴。

本合同自 年 月 日起生效,，合同履行完畢即失效,，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜,，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交______(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份,。

定作方：________

代表人：________

年 月 日

承攬方：________

代表人：________

年 月 日

承攬加工合同與買(mǎi)賣(mài)合同區(qū)別篇5

承攬方： 簽訂地點(diǎn)：

一、產(chǎn)品名稱,、型號(hào),、數(shù)量、金額 簽訂時(shí)間： 年月日

產(chǎn)品名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)量

單價(jià)

總金額

合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))：

二,、質(zhì)量要求,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：

三、交(提)貨時(shí)間,、：

四,、交(提)貨地點(diǎn)、方式：

五,、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

六,、合理?yè)p耗及計(jì)算方式：

七、包裝標(biāo)準(zhǔn),、包裝物的供應(yīng)與回收：

八,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：

九,、結(jié)算方式及期限：

十,、違約責(zé)任：

十一、解決合同糾紛的方式：

十二,、其他約定事項(xiàng)：本合同蓋章(簽字)通過(guò)傳真方式簽訂即生效,，高于任何的書(shū)面口頭協(xié)議。

定作方

單位名稱：

(章)

單位地址：

法定代表人：

委托代理人：

電 話：

傳 真：

開(kāi)戶銀行：

帳 號(hào)：

郵政編碼：

承攬方

單位名稱：

(章)

單位地址：

委托代理人：

電 話：

傳 真：

開(kāi) 戶 銀行：

帳 號(hào)：

郵政 編碼：

稅 號(hào)：

鑒(公)證意見(jiàn)

經(jīng)辦人：

監(jiān)(公)證機(jī)關(guān)(章)

年 月 日

(注：除國(guó)家另有規(guī)定外,，鑒(公)證實(shí)行自愿原則)

承攬加工合同與買(mǎi)賣(mài)合同區(qū)別篇6

甲方：(定做方)

乙方 (承攬方)附加身份證復(fù)印件

加工,，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則,，達(dá)成合同條款如下：

一,、甲方權(quán)利和義務(wù)

1、合同簽定后,，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案,。天然彩沙、鍍金線及專用工具,，乙方自購(gòu),。如在本廠購(gòu)買(mǎi)材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫(huà),，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,，材料不退。

2,、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/M2),，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1,、通過(guò)考察同意后，自愿購(gòu)買(mǎi)材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方自己負(fù)責(zé),。

2,、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,，如私自組織人員加工,，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,，否則按違約處理,。

二、違約條款

1,、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/M2)的1倍支付乙方違約金,。

2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假,，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

四,、本合同有效期 月,，200 年月 日起至200 年月 日止。

本合同期瞞后,，乙方申請(qǐng),，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

五,、本合同一式兩份,，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲,、乙雙方各執(zhí)一份,，自簽字蓋章之日起生效。

甲方 乙方：

年月日