在日常學習,、工作或生活中,，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊,。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧,。

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇一

第一條 合同概要雙方同意由乙方承接甲方的安防監(jiān)控工程,，由乙方提供系統(tǒng)所需的相關設備及部件，并由乙方負責系統(tǒng)的安裝,、調試以及開通后系統(tǒng)運行的技術服務,。

第二條 技術要求該安防監(jiān)控工程應當具備基本的防盜功能，具體技術要求是：

第三條 設備要求及設備清單乙方向甲方所提供的設備應當是全新的且是合同指定的產品,。設備清單（詳見本合同的附件

1）,，設備清單應當與《預算書》（詳見本合同的附件完全一致，該設備清單由雙方在簽訂本合同時一并予以確認,。

第四條 工程款及支付方式本合同項下的工程款總額為 元整,，大寫：人民幣 整。工程款支付方式為：

1、本合同簽定后____日內,，甲方支付乙方總工程款的 20%作為預付款,，即 元整，大寫：人民幣 整,。

2,、本合同附件一所載明的設備到位并經甲、乙雙方驗收確認后,，甲方應支付乙方總工程款的60%,，即 元整，大寫：人民幣 整,。

3,、乙方對工程安裝調試完畢后，由甲,、乙雙方相關人員組建驗收小組負責工程的驗收,，驗收合格后，經雙方簽字確認,，甲方應在____日內支付乙方總工程款的17%,，剩余工程款總額的3%做質保金，保修期________年屆滿后____日內支付給乙方,。上述工程款包括工程設備,、部件及其運輸、安裝,、調試和________年期的設備保修,、維護費用，但不包括經甲方同意所增加的預算外工料費用,。經甲方同意所增加的預算外工料費用,，雙方應在工程完工后另行一次性結清。

第四條 工程設備的驗收

1,、甲方付清預付款后,，乙方應及時將工程設備及其部件運送到甲方指定的地方，甲方驗收后應予確認并負責保管,。

2,、乙方依合同所訂時間將工程設備及其部件運至指定地點時，甲方應即時接收并妥善保管全部貨物,。

第五條 工程安裝,、調試甲方付清總工程款的60%后，應負責提供系統(tǒng)安裝和調試的必要條件,，做好施工方的現(xiàn)場協(xié)調工作,，積極為乙方提供良好的工作環(huán)境,。條件具備后，甲方通知乙方開始施工,。乙方應當在接到甲方通知后____日內將工程安裝完畢,，在安裝完畢后____日內調試完畢。系統(tǒng)安裝,、調試過程中如有不符合技術要求的,，應立即返工直到達到標準。

第六條 技術支持及服務

1,、在系統(tǒng)正式投入施工后,，乙方保證派遣專業(yè)技術人員按施工的不同階段指導實施，并保證進度,。

2、乙方的施工安裝調試應嚴格按規(guī)程進行,，并接受甲方的監(jiān)督,。

3、乙方為甲方培訓操作人員,。

第七條 驗收和移交系統(tǒng)調試開通壹周內,，甲乙雙方主管部門組成驗收小組，驗收小組由雙方各指派2名人員組成,，驗收小組對系統(tǒng)作全面驗收,，驗收合格后各方簽字確認，并由乙方移交給甲方,。乙方應當在甲方付清總工程款的60%后____日內將工程移交給甲方使用,。

第八條 設備保修

1、出現(xiàn)簡單技術問題時,，乙方應提供電話咨詢,。

2、電話咨詢無法解決的,，對復雜技術問題,，乙方應24小時內到現(xiàn)場服務重大技術問題應在48小時內到現(xiàn)場服務。

3,、系統(tǒng)開通后________年內如出現(xiàn)使用故障,，乙方負責維修，如故障是因人為或意外引起的,，需調換的設備或零件的費用由甲方負責,，乙方負責維修。

第九條 違約責任

1,、甲方的違約責任

（1）中途變更工程的規(guī)模,、設備規(guī)格、安裝地點等，應當賠償乙方因此造成的損失,。（

2）中途解除合同,，甲方支付乙方違約金，違約金為未履行部分工程款總額的40%,。（

3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供場地等輔助工作和準備工作,，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,，除交付工程的日期得以順延外,，甲方應當償付乙方停工期間的損失。（

4）超過合同規(guī)定日期付款,，應當根據逾期款額和預期期限按照日千分之六向乙方償付違約金;（

5）甲方拒絕接收設備和部件,，應當賠償乙方因此造成的的來往運費及額外產生的倉儲費等乙方實際所發(fā)生的損失;（

6）由于保管不善致使乙方提供的設備及其它物品毀損、滅失的,、應當賠償乙方因此造成的損失,。

2、乙方的違約責任

（1）提供的設備不符合技術要求,。

（2）未按合同規(guī)定的期限交付工程,。

（3）未按合同規(guī)定的質量技術要求交付工程。

（4）未提供設備保修服務

第十條 責任的免除

1,、因不正確的保管,、安裝、使用,、操作等行為引起的產品乃至系統(tǒng)問題,，均應由本方承擔責任。

2,、發(fā)生不可抗拒因素造成一方或雙方損失的,，均應當免除對方責任。但應當采取積極措施盡量減少損失,，損失擴大的,，由該方承擔責任。

第十一條 合同的變更和解除本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

第十二條 合同生效與終止

1,、本合同自甲乙雙方蓋章并由授權代表簽字之日起生效,。

2,、本合同在設備保修、維護期屆滿之日終止,。

第十三條 糾紛的處理本合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時，依法向人民法院起訴,。本合同正本一式兩份,，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________________年____月____日

________年____月____日

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇二

房屋買賣合同糾紛案例分析 近些年,與房地產市場繁榮相伴隨的,則是房地產糾紛案件的大量出現(xiàn),從濱海新區(qū)塘沽審判區(qū)了解到,2011年,受理各類民事案件4300余件,其中房屋買賣合同糾紛.房屋拆遷安置補償協(xié)議糾紛等涉及房地產的案件占到七成以上.通過這些年我在房地產領域的關注和學習,結合在地產公司工作時接觸的一些案例,和在塘沽法院民二庭(房地產庭)參與的一些案件陪審,現(xiàn)總結了房屋買賣合同糾紛這部分的一些典 ...

紅色標注為已讀.藍色標注為放棄閱讀.黑色為未閱讀 進度 [20090420更新]2008-2009年目錄和購買信息2008-09-16 22:03 2008年第1期(總第135期) [法律選登] _就業(yè)促進法() _律師法() [司法解釋] 最高人民法院關于內地與澳門特別行政區(qū)相互認可和執(zhí)行仲裁裁決的安排() ...

一.案情簡介 2010年春季原告王某等4人受雇于被告朱某,為被告承建的房屋做外墻保溫工作,工作完成后,被告欠4原告工資款未支付,2010年11月工程完工后,被告為4原告各出具工資欠據一枚.事后4原告多次向被告討要,被告總是以各種理由不予給付.于是4原告向興城法院起訴請求被告立即支付拖欠的工資款及欠款利息.本律師接受4原告委托擔任其一審訴訟代理人,本案雖然訴訟標的不大,案件也不復雜,但整個訴訟過程并 ...

第22卷第3期 環(huán)境監(jiān)測管理與技術20lo年6月 環(huán)境司法鑒定案例分析與思考 周杰 (江蘇省環(huán)境科學學會,江蘇南京210036) 摘要:簡述了環(huán)境司法鑒定的法律依據,對人民法院委托的環(huán)境司法鑒定案例進行了分析.指出了當前環(huán)境司法鑒定中存在的問題.提出,應進一步完善環(huán)境司法鑒定的程序:明確專業(yè)環(huán)境監(jiān)測機構在環(huán)境司法鑒定中的職責:建立環(huán)境司法鑒定援助制度. 關鍵詞:環(huán)境司法案例:司法鑒定:環(huán)境污染糾紛 ...

本所合伙人米良渝律師成功代理的股東濫用獨立法人地位 一案受獨家專訪 來源于:國聯(lián)律師事務所 6年前的一樁設備買賣合同,因供貨商產品質量問題引發(fā)糾紛,最終買方退貨.賣方退款.然而,夾在買賣雙方之間的中間方---北京某工程總公司.北京某科技有限公司以及該公司前股東兼法定代表人劉某卻陷入了一場錯綜復雜的拉鋸訴訟. 8月23日,北京市第一中級人民法院對工程公司訴劉某公司股東濫用公 ...

如何避免船舶修理合同的常見糾紛 1,前言 本文的重點是對規(guī)避修船合同糾紛的基本要點進行探討.討論的主題包括避免糾紛的潛在利益,糾紛產生的一般來源及經過實踐驗證的成功預防辦法等.很明顯,這些問題不能夠在本文的簡短篇幅中一一詳細闡述,我們只能簡單予以分析.然而,我們會對重要問題結合具體案例,予以重點論述. 2,修船合同糾紛產生及避免 事實上,在船舶修理行業(yè)出現(xiàn)合同糾紛是不足為奇的.擁有各種各樣配置,具 ...

建設工程施工合同法律風險及防范 引言:結合公司各部門提出的各個問題,我們將建設工程施工合同從招投標.合同簽訂.合同履行.簽證與索賠.工程結算及工程款催收的各個階段可能存在的法律風險進行歸納整理,有針對性的結合案例來加深在坐各位的印象,提高風險防范意識,使得公司各部門能得以良性發(fā)展. 第一階段 工程招投標階段 招標投標已逐漸成為建設市場的主要交易方式,因為其具有平等性.競爭性.開放性的特征.我們講招 ...

教學大綱 適用專業(yè):種子科學與工程 大綱執(zhí)筆人:高榮岐 大綱審定人:張春慶 參考學時:36學時 講授學時:36學時 一.說明 1.課程的性質.地位和任務 是為使植物學科的學生學法懂法,將來畢業(yè)后守法.執(zhí)法而設的一門專業(yè)課,它依我國最新的與種子生產.經營.使用等相關的法律法規(guī)及規(guī)章制度為依據,闡述了依法.依章進行種子生產.經營和種子企業(yè)管理.社 ...

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇三

甲方(擔保人)：_________公司

法定代表人：_________

住址：_________

郵編：_________

乙方(被擔保人)：_________

法定代表人：_________

住址：_________

郵編：_________

本建筑工程業(yè)主支付擔保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立,。

鑒于：

甲,、乙雙方經協(xié)商一致，達成建筑工程業(yè)主支付擔保合同,，合同如下：

第一條為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務得到切實履行,，甲方利用自身擔保經營權愿意為乙方向業(yè)主提供保證責任。為了明確雙方權利,、義務,，依據有關法律法規(guī)規(guī)定，甲,、乙雙方經平等協(xié)商一致，訂立本合同,。

第二條按照《_民法典》的有關規(guī)定,，甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下，愿意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責任保證,。

第三條甲方在為乙方提供連帶責任保證前,，乙方必須：

1.向甲方提供下列一項或數項反擔保：

(1)經甲方認可的企業(yè)法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發(fā)以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。

(2)以財產抵押(質)押給甲方,，以作為償付債務的擔保,。雙方另訂“抵(質)押合同”。其中抵(質)押物的有關內容見合同附件,。

(3)經甲方認可的其他方式反擔保措施,。

2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務，甲方有權處分以上抵(質)押物,。

第四條當承包商按保證責任規(guī)定向甲方索賠,，且甲方認為索賠文件、單據或證明符合保證責任規(guī)定,，甲方出于履行擔保義務為乙方向承包商支付時,，甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,，不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同,、文件的影響,，乙方不得以任何理由拒付。

第五條甲方有權自代償乙方收費外,，還要向乙方收取自代償之日起,，按代償金額的_________‰/天(_________‰)乘以實際代償天數的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內,，無條件地向甲方償清全部款項,、費用及應付補償金。

第六條擔保條款的修改,。

乙方要求甲方修改擔保函內容時,，須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件，在增加擔保金額或擔保展期的情況下,，乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,，否則甲方不接受乙方的修改申請。

第七條擔保費用,。

甲方在與乙方簽署擔保合同時,，應當按照下列規(guī)定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見收費通知單)：

1.擔保費：

(1)擔保費以擔保金額為基數，按年率_________%計收,。

(2)擔保費計費按月計算,，不足一個月的按一個月計費，在開具擔保函時一次性收費,。

2.其它費用：

甲方因開具擔保函而發(fā)生的超過正常情況下的其它費用(如,，甲方在對乙方進行檢查所發(fā)生的費用等)，由乙方支付,。

3.履約保證金：

部分委托人在申請甲方為其擔保前,，需要向合作銀行存入一定數額的履約保證金，該筆保證金主要用于債務到期后,，乙方無法履行還款義務而產生的履約費用,，保證金以現(xiàn)金形式提供，數額為提供擔保金額的_________-_________%,，當乙方如期履行合同后,，由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。

第八條爭議的解決

本合同適用_有關法律,，在本合同履行中,，如發(fā)生爭議、糾紛,，有關各方首先應協(xié)商解決;協(xié)商無法解決時,，雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力,。

第九條違約責任

1.甲方的責任

(1)如果甲方未按本合同履行義務,，則應承擔罰款_________元給乙方,。

(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,，而使乙方遭受損失,，則乙方有權要求甲方予以賠償。

2.乙方的責任

(1)如果乙方違反本合同未履行義務,，則應支付違約金_________元給甲方,。

(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,，而使甲方遭受損失,，則甲方有權要求乙方予以賠償。

第十條生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效,。

本合同一式_________份,，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)_________份,，承包商與建筑主管部門各執(zhí)_________份,，其他用于履行相關法律手續(xù)。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇四

甲方(發(fā)包方)：

乙方(承包方)：

根據《_合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,，本著自愿,、平等、協(xié)商一致的原則,，結合工程的實際情況,，為確保各方利益，經協(xié)商一致達成如下協(xié)議：

一,、工程內容

二、工程地點

三,、工程期限

1,、本合同總工期為年月日開工，至××年××月××日結束,。

2,、如遇下列情況，工期作相應順延,。

(1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;

(2)設計范圍內重大設計變更;

(3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風,、地震及戰(zhàn)爭)而影響工程進度;

(4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇五

注：①?本投標書系國際顧問工程師聯(lián)合會會同國際建筑與公共土木工程聯(lián)合會擬定,。致：＿＿＿＿

先生們：

4.我們同意在從規(guī)定的收到投標之日起的＿＿＿＿天內遵守本投標,，在此期限屆滿之前，本投標將始終對我們具有約束力并可隨時被接受,。

5.直到制訂并簽署了一項正式協(xié)議為止,，本投標連同你們對其的書面接受,，將成為我們雙方之間具有約束力的合同。

6.我們理解,，你們并無義務必須接受你們所收到的價格最低的或其它任何投標

＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日簽

簽名＿＿＿＿以＿＿＿＿資格經正式授權并代表＿＿＿＿簽署投標

（用印刷體大寫）

證人＿＿＿＿地址＿＿＿＿

地址＿＿＿＿

職業(yè)＿＿＿＿

附錄①

保單的金額（如果有）＿＿＿＿英鎊

第三方_____的最低金額＿＿＿＿英鎊

開工期限（從工程師的命令到開工）＿＿＿＿天

竣工時間＿＿＿＿天

規(guī)定的違約償金款項＿＿＿＿每天＿＿＿＿英鎊

獎勵金額（如果有）＿＿＿＿＿＿

維護期＿＿＿＿天

對直接成本金額調整的百分比＿＿＿＿百分之＿＿＿＿

保留額的百分比＿＿＿＿百分之＿＿＿＿

保留金的限額＿＿＿＿英鎊

中期證書最低金額＿＿＿＿英鎊

出具證書后的支付期限＿＿＿＿天

①附錄為投標的組成部分,。投標人應填寫此投標書和附錄里的所有空白。

②此處填寫借款人的姓名＿＿稱借款人為政府可能是不恰當的,。

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇六

根據有關規(guī)定,，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務,，經雙方協(xié)商一致,，簽訂本合同。

第一條租賃物資的品名,、規(guī)格,、數量、質量,。詳見合同附件：

第二條租賃期限

自年月日至年月日,。共訂天。承租方因工程需要延長租期,，應在合同屆滿前日內,，重新簽訂合同。

第三條租金

租金收?。?/p>

第四條押金(保證金)

經雙方協(xié)商,，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續(xù),。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方,。

第五條租賃物資的維修保養(yǎng)

租賃期間,，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養(yǎng)費用,。租賃物資退還時,，雙方檢查驗收，如有損壞,、缺少,、保養(yǎng)不善等，要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》,，由承租方向出租方償付賠償金,、維修及保養(yǎng)費。

第六條出租方變更

一,、在租賃期間,，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方,。

二,、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓,、轉租給第三方使用,，也不得變賣或作抵押品。

第七條違約責任：

1.未按時間提供租賃物資,，應向承租方償付違約期租金%的違約金,。

2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金,。

3.未按數量提供租賃物資,，致使承租方不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數補齊外,，還應償付違約期租金%的違約金,。

4.其它違約行為。

二,、承租方違約責任：

1.不按時交納租金,，應向出租方償付違約期租金%違約金。

2.逾期不還租賃物資,，應向出租方償付違約期租金%的違約金,。

3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣,、抵押等行為,，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外,，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金,。

4.其它違約行為。

第八條爭議的解決方式

第九條其它約定事項

第十條本合同一式份,，合同雙方各執(zhí)份,。本合同附件份都是合同的組成部分,，與合同具有同等效力,。

出租方(章)承租方(章)

單位地址：單位地址：

法定代表人：(或委托代理人)法定代表人：(或委托代理人)

電話：電話：

電掛：電掛：

郵政編碼：郵政編碼：

開戶行：開戶行：

帳號：帳號：

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇七

甲方：劉乙方：周經甲乙雙方協(xié)商相互同意，甲方自愿將____省火電公司所承包的鐵塔組立工程轉讓給乙方,。

一,、 工程名稱：500思通線新建工程ⅱ—4鐵塔組立工程

二、 甲方承諾：

1,。 基礎工程的賬務除了扣押三個施工隊總額不超過14萬元的質保金（此款將來由佟付清）外其它賬務已經全部結清,。

2,。 基礎施工中的所有工人工資款已經全部結清。

3,。 甲方和佟之間的利潤分配已經結清,，合作關系已經解除。

三,、 乙方承諾：甲方將此工程鐵塔組立施工轉讓給乙方,，今后組塔工程的盈虧、安全,、進度,、質量等一切事務均于甲方無任何關聯(lián)。

四,、 鐵塔組立工程款結算方式全權由周領取進帳,，從雙方簽定本協(xié)議起，既生成法律效應,。

五,、 此協(xié)議共一頁一式兩份，甲乙雙方各持一份,，甲乙雙方簽字畫押后立刻生效,，立即具備法律效應。未盡事宜,，經甲乙雙方協(xié)商后的.補充條款與此協(xié)議一樣生效,。甲方簽字： 乙方簽字：____日 期：____日 期

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇八

原告：cz市jy溶劑有限公司

法定代表人：申yt 經理

被告：lz市建筑工程三公司cz分公司

法定代表人：尤wq 經理

訴訟請求

1、請求判決被告向原告交付全部工程圖紙等資料及支付逾期交工的違約金60萬元;

2,、請求判決被告向原告賠償違約造成的經濟損失元(并對其所承建工程進行鑒定后確定實際損失額);

3,、訴訟費等由被告承擔;

事實與理由

二00四年二月二十五日，原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定：由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程,，合同工期從2004年3月15日至2004年9月15日,，但被告未能在合同工期內按約交工和交付工程的相關圖紙，2005年1月29日,，雙方又簽定一份《工程進度協(xié)議》約定：“土建以及安裝工程未完部分,，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工試車。如不能按時完工,，每延誤一天工期罰乙方一萬元”,。但被告仍然未在此約定的期限內完工，也沒有正式交工驗收,，有關工程圖紙仍然未予交付,。無奈之下，原告于2005年5月19日點火試車，至此被告又延期60日,，被告應按照約定交付工程圖紙并支付違約金60萬元;試運行過程中,，原告發(fā)現(xiàn)該工程存在嚴重的質量問題，但被告也不按照合同約定盡維修責任,，導致原告產出廢品損失元,，工程維修損失元，停產損失1143320元,，共計損失元,。另外，該工程還存在偷工減料,、漏建少建以及內在的嚴重質量問題,，致使工程多處出現(xiàn)塌方和裂紋，給原告造成巨大經濟損失,。為此,，原告請求法院委托有關部門按照國家對該類工程施工的規(guī)范要求進行鑒定，其損失另行計算,。

綜述：被告不講誠信,，一再違反合同，是嚴重的違約行為,，應當承擔違約責任,，造成原告的損失也應予以賠償。為保護原告的合法權益不受侵犯,，特向人民法院提起訴訟,，請求依法判決。

cz縣人民法院

具狀人：cz市jy溶劑有限公司

二00八年x月二十三日

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇九

甲方： 乙方： (以下簡稱乙方)

根據《_合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,，經甲乙雙方協(xié)商,，甲方同意將 工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務,，特簽訂如下協(xié)議條款,，供雙方共同遵守。

一,、工程名稱： 地點：

二,、承包方式

三、工程承包內容

四,、合同價款

五,、 付款方式

六、總工期要求 個工作日,。

七,、甲方責任

1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件,。

2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行,，乙方可停止施工,，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

八,、乙方責任

1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢,，并符合驗收要求。

2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤,，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格,，延誤期每日罰款 元。

九,、工程質量,、安全及保修

1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準,。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責,。甲方不承擔任何責任。

3.工程竣工驗收后,，乙方對施工的工程質量負責保修一年,。

十、爭議及解決辦法

未盡事宜,，甲乙雙方協(xié)商解決,。和解、調解不成的,，按以下方式解決爭議：

第一種解決方式：雙方達成仲裁協(xié)議,，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

十一,、本合同一式三份,，甲方一份，乙方兩份,，雙方簽字蓋章后生效,。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇十

工程名稱： 職業(yè)技術學院二期二標工程地點： 發(fā)包單位： xx公司承包單位： xx公司分公司防水工程施工合同發(fā)包人（全稱）： xx公司 （以下簡稱甲方）承包人（全稱）： xx公司分公司 （以下簡稱乙方）經甲方對乙方承建專業(yè)資格的考核，同意將職業(yè)技術學院二期二標培訓樓,、體育館,、田徑運動場看臺和垃圾站等水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權利,、義務責任,，按照確保工程質量,、工程進度、工程安全的原則,，協(xié)商確定如下合同條款共同遵守執(zhí)行,。

第一條 工程內容及承包范圍使用材料施工部位要求價格㎡卓寶地下室、屋面,、外墻濕貼耐爾地下室,、屋面、外墻

第二條 合同造價及承包方式

1,、承包方式：包工,、包料、包品質,。

2,、合同造價：人民幣 元。

3,、工程質量標準要求：合格,。

4、如發(fā)生重大設計變更導致材料更換和工程量的增加,，則由甲乙雙方共同協(xié)商單價和增補合同價,。

第三條 工程結算及進度款的支付：

1、工程結算按實際工程量結算,。

2,、工程按每月25號進度當月10號前支付工程款的80% 。

3,、本合同工程全部完工竣工驗收合格后,，工程款支付到總工程款的95% 。

4,、保修期滿后一個月內結清所有余款,。

5、本工程施工用水,、電,、機械、工人住宿等由甲方公司提供,，材料存放廠地由甲方提供,，保管由乙方自己負責,。

第四條 工 期

1,、開工日期：

2、竣工日期：

3,、現(xiàn)下列情況時工期可相應順延：

1）,、設計變更和工程量增加,。

2）、一周內非乙方原因停水,、停電造成停工累計超過8小時。

3）,、遇雨天,、大風6級以上及人力不可抗拒的自然災害,，如水災、火災,、地震等所耽誤時間。

4）,、甲方未能提供合理的防水施工工作基面,。

4、乙方必須在甲方規(guī)定的合理時間內完成施工任務,，如不能按時完成乙方負全部責任,，并承擔由此給甲方帶來的一切損失,。

第五條 材料,、設備供應

1、乙方承包范圍內所需的材料由乙方自行采購供應到施工現(xiàn)場,。

2,、材料供應：乙方按設計、本分包施工合同,、甲方及監(jiān)理單位要求報送其材料產地,、規(guī)格、型號,、產品合格證,、樣品及產品說明書。

第六條 工程質量

1,、執(zhí)行國家現(xiàn)行的《防水施工規(guī)范》進行施工及驗收,，質量達到合格。

第七條 工程質量的檢查,、驗收及保修

1,、施工過程中,，乙方應根據甲方和監(jiān)理單位的要求，及時提供有關工程質量技術資料,，出現(xiàn)的質量缺陷應及時處理,，否則甲方有權另行找相應人員處理，費用由乙方負責,。

2,、施工過程中，乙方應按規(guī)范及相關文件要求做好自檢,、專檢及隱蔽驗收記錄,。

3、因乙方原因造成的質量問題,，乙方必須承擔其相關責任和經濟損失,。如因丙方或其它施工單位原因造成的損壞或其他人為的破壞，應由其相關單位承擔責任和經濟損失,。

4,、工程質量保證期為________年，在工程質量保證期內,，出現(xiàn)屬乙方承包范圍內質量問題,，乙方在接到通知____日內到場進行維修，如查明是乙方原因,，則進行維修,，否則，甲方有權安排其它施工單位進行維修,，費用由乙方支付,。

5、甲方提供防水施工面后應由工程甲方和監(jiān)理先行驗收后交由乙方驗收,，同時乙方有權按合同約定要求提出異議并拒絕施工直至基面達標,。

6、每次防水層施工完畢后,，甲方有義務在48小時內組織相關單位驗收,，如因驗收延誤導致防水層的破壞，承包人不承擔責任,。

7,、防水工程驗收合格后，因總包方未按合同約定對防水成品進行及時保護或進行下道工序,，導致防水層被破壞由總包方承擔全部責任,。

第八條 工程變更

1、乙方不得擅自對原工程設計進行變更,，如有異議可以提出并由甲乙雙方協(xié)商解決,。

2,、甲方在施工中如有工程變更應提前48小時通知乙方。

第九條 雙方責任

一,、甲方責任：

1,、按合同規(guī)定付款給乙方，及時辦理工程結算,。

2,、協(xié)調解決現(xiàn)場問題，使施工場地具備施工條件,。

3,、組織和設計單位進行圖紙會審和設計交底。

4,、對進場材料進行把關,，并監(jiān)督送檢,。

5,、甲方提供材料堆放場地，乙方自己保管材料,。

二,、乙方責任：

1、按防水工程施工圖紙,、設計變更及招標文件和工程量清單等所規(guī)定的全部相關內容進行施工,。

2、即時將防水材料進場,，提交防水材料合格證,、檢測報告。

3,、根據經甲方審定批準后的施工進度計劃,，配合上圖紙要求施工，按期完成,，達到質量驗收合格標準,。

4、遵守施工現(xiàn)場的有關規(guī)章制度,，采取有效措施,，做到文明施工，確保施工安全,。

5,、防水驗收資料不屬于可獨立資料，應該由乙方遞交相關資料后甲方統(tǒng)一整理遞交歸檔,，乙方不能以任何借口延誤提交相關資料,。

第十條 違約責任合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款均屬違約,，違約方造成的所有責任和經濟損失一概由違約方承擔。

第十一條 爭議的解決甲乙雙方在履行合同過程中如發(fā)生爭議,，當無法在互相協(xié)商的基礎上解決時,，協(xié)商不成，可向當地仲裁委員會申請仲裁,。

第十二條 其它

1,、其它未盡事宜在總包合同條款下雙方協(xié)商解決。

2,、本合同未盡事宜,，雙方可簽訂補充協(xié)議，有關協(xié)議及雙方認可的來往電報,、傳真,、會議紀要等均為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力,。

3,、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份,。雙方簽字蓋章后生效,，保修期滿、結算所有工程款后自行無效,。（以下無正文）甲方：xx公司代表：____日期：乙方：xx公司分公司代表：____日期

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇十一

致：_________

經研究上述指定工程施工的圖紙,、合同條件、說明書和建筑工程清單之后,，

1.我們作為簽署人愿按照上述圖紙,、合同條件、說明書和建筑工程清單,，按_________(英鎊)的金額,，或按上述條件所確定的任何其它金額，承擔上述整個工程的施工,、建成和維護,。

2.我們保證，如果我們的投標被接受,，將在接到工程師的開工命令后的_________天內開始本工程施工,，并從上述本工程開工期限的最后一天算起，在_________天內,，建成并交付使用本合同中規(guī)定的整個工程,。

3.如果我們的投標被接受，如有需要，我們將取得一家保險公司或銀行的擔?；蚴翘峁﹥擅线m而殷實的擔保人(須經你們認可),，同我們一起負有連帶責任地承擔義務，按不超過上述指定金額10%的金額,，根據須經你們認可的保證書條件,，擔保照章履行合同。

4.我們同意在從規(guī)定的收到投標之日起的_________天內遵守本投標,，在此期限屆滿之前,，本投標將始終對我們具有約束力并可隨時被接受。

5.直到制訂并簽署了一項正式協(xié)議為止,，本投標連同你們對其的書面接受,，將成為我們雙方之間具有約束力的合同。

6.我們理解,，你們并無義務必須接受你們所收到的價格最低的或其它任何投標,。

簽名：_________

證人(簽字)：_________

_________年____月____日

建設工程起訴狀 施工單位起訴建設單位篇十二

發(fā)包方：

承包方：

依照《_合同法》，遵循平等,、自愿,、公平和誠實信用的原則施工：

一、承包項目概況及名稱：

1,、建設單位：永州市九源房地產開發(fā)有限公司古丈縣分公司

2,、項目名稱：古丈縣太陽城藍庭國際竹溪苑4#商住樓

3,、建設地點：古丈縣太陽城

二,、承包方式：分項包工

2、粉完1跑結80%,，2跑按100%,，以次類推，全部完工以后,，5天內全部付清以上工程款,。

3、質量問題,，橫平豎直,、陰陽角垂直，當場施工員看好為準,，過后概不負責,。

①立面垂直度誤差每10米超過5毫米。

②表面平整度誤差每10米不超過5毫米,。

③陰陽角方正誤差每10米不超過5毫米,。

4、乙方按照甲方已定好的點放好的線施工,，否則出現(xiàn)質量問題乙方不負責任,。

5,、滴水線(槽)、外檐,、門窗,、洞口有排水要求的部位應做滴水線(槽 )、窗臺板,，空調板,。

6、人員進場按每人每天100元計算,，3天一次預支伙食費,。

7、如中途預支工程款不到位,，乙方有權停工,，后果甲方自負。

8,、乙方人員到位后甲方付乙方人員來時車費(每人100元)按排住宿,。

9工地使用的所有工具都由甲方提供(鋁合金、鐵鍬,、鈀子,、斗車、夾板,、沙板,、灰桶、鐵錘,、鑿子,。)

10、乙方不負責施工洞及其它掃尾工程能做的必須做,。墻壁開鑿和補磚乙方不負責,。

11、完工后,，乙方不負責清掃場地,。

甲方：

乙方：

年 月 日