合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式,。合同對于我們的幫助很大,,所以我們要好好寫一篇合同,。下面是我給大家整理的合同范本,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對大家能夠有所幫助,。
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇一
乙方:(承攬方)附加身份證復印件
加工xxx,,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,,達成合同條款如下:
一,、甲方權利和義務
1,、合同簽定后,,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙,、鍍金線及專用工具,,乙方自購。如在本廠購買材料,,由于乙方個人原因,,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質量,,材料不退,。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/㎡),,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品,。
二、乙方的權利和義務
1,、通過考察同意后,,自愿購買材料。如產(chǎn)品質量問題,,乙方自己負責,。
2、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,,如私自組織人員加工,技術轉讓,,需經(jīng)廠方同意方可進行,,否則按違約處理。
三,、違約條款
1,、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2,、乙方外購材料摻雜使假,,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金,。
四,、本合同有效期x月,,20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
本合同期瞞后,,乙方申請,,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五,、本合同一式兩份,,并有驗收標準為合同附件,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
年月日
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇二
甲方:____________(以下簡稱甲方)
乙方:____________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,,就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議:
1.甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要,,委托乙方加工卷板,該卷板的所有權歸甲方所有,。
2.根據(jù)甲方要求,,乙方開具加工通知單,甲方確認,,除此乙方不得擅自挪用,、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3.乙方根據(jù)事先約定的提貨時間,,加工好指定鋼材,,保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況,,需要提前提貨,,應提前8小時與乙方協(xié)商,甲方將盡量滿足乙方需求,。
4.甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內(nèi)容收取加工費用,。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準,雙方可以協(xié)商,。
5.協(xié)議期限內(nèi),,由于不可抗力因素,致使乙方不能履行協(xié)議,,應立即將情況以最快方式通知對方,。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度,由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議,,或者部分免除履行協(xié)議的責任,,或者延期履行協(xié)議。但因戰(zhàn)爭,、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行,,則雙方均免于責任,。
6.本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,。
7.本協(xié)議一式兩份,,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,,具有同等效力,。
8.本協(xié)議有效期從簽訂之日起到___年___月___日。
甲方: 乙方:代表: 代表:簽約地:
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇三
定作方: (以下簡稱甲方)
承攬方: (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律,、行政法規(guī)、規(guī)章,,甲乙雙方本著遵循公平、誠實,、守信的原則,,雙方就本工程制作有關事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,,以資雙方遵照執(zhí)行,。
一、加工成品名稱,、工程量,、合同總價名 稱: 。
工 程 量:約 噸(以實際加工工程量為準),。因工程需要增加工程量時以此合同單價及條款為準,,最后結算時以雙方承認的實際加工量為準。
合同單價: 元/噸;(附單價清單)
合同總價:約 萬元整(大寫 元整)
二,、加工制作范圍及材料供應
1. 根據(jù)甲方提供的設計圖紙完成鋼結構深化設計,、鋼材由乙方自行采購及加工制作,廠內(nèi)拋丸除銹,,按設計要求制作,,裝車。
2. 甲供鋼材由甲方負責運至乙方工廠,所供鋼材必須達到國家相關質量標準,。如乙方發(fā)現(xiàn)甲供材料不符合設計要求,,應及時要求甲方予以更換,因此造成的工期延誤,,甲方應向乙方賠償因此造成的窩工費,。同時,工期相應順延,,如甲方在收到乙方的上述書面要求后 日內(nèi)不予回復,,則視為甲方同意使用該材料,,因此造成乙方完成的加工成品不符合質量要求的,一切不利后果由甲方承擔,,乙方不承擔任何責任,。
3. 加工范圍: 。(附構件清單)
4. 甲供材料應在 月 日前運至乙方工廠,,其余原材料在 月 日起運至乙方工廠,,并 滿足乙方制作要求,在 月 日前全部運至乙方工廠,。
三,、加工制作技術要求
1. 乙方必須按甲方提供的圖紙和設計院要求及國家gb50205-20xx規(guī)范執(zhí)行。
2. 材料加工過程中,,甲供材料損耗不能超過實際需要量的 %,。
四、交工資料
1. 交工資料按《建筑工程資料管理規(guī)程》標準執(zhí)行(北京地方標準),,交工資料應與構件一并送達甲方工地,。
2. 交工資料應另附有預拼裝記錄、檢測報告,、探傷報告,、摩擦面的抗滑移系數(shù)。
3. 在工程施工期間,,對屬于乙方責任范圍的工程質量問題,,乙方應負責修理。
4. 如構件質量有問題,,乙方應派人到施工現(xiàn)場負責修理,。
五、交貨期限,、方式及收貨方式
1. 乙方在合同生效且甲方完全按照合同約定支付各筆款項后,,在 日內(nèi)交貨。
2. 由乙方運輸至甲方施工地車上交貨,。
3,、 收貨方式:甲方應指定具體的收貨人在收貨單上簽字。
六,、工程款支付
1. 工程預付款:甲方應在合同簽訂后1日內(nèi)支付本合同總金額的 %作為預付款,,用于焊材、油漆等材料的采購,。
2. 工程進度款的支付: 進場后1日內(nèi),,甲方應支付合同總金額的 %做為工程進度款;乙方最后一批構件出廠前,甲方應付至合同總金額的 %,剩余金額作為質保金,甲方應在質保期(最后一批構件驗收完畢之日起一年)結束之日起3日內(nèi)全額支付乙方,。
七,、合同價款調整及決算
1. 合同價款約定后,任何一方不得擅自改變合同總額及合同單價,。
2. 工程的最終決算是以甲乙雙方確認的工程量結算,。結算執(zhí)行gb50500-20xx國標。
八,、定作方違約責任
1. 甲方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質量或設計等,,應相應的順延工期,,對因此造成的乙方損失,包括但不限于材料損失費,、誤工費等,,甲方應予以賠償。
2. 非因乙方違約行為所致,,甲方中途解除合同的,,對于乙方已制作完成的部分,甲方應按照合格產(chǎn)品支付全款,。同時,甲方應向乙方另行承擔未履行部分合同價款的30%的違約金,。以上款項甲方應于合同解除后 日內(nèi)支付完畢,。
3. 甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,,甲方應當償付乙方因停工待料等原因造成的損失,。
4. 超過合同規(guī)定日期付款,每逾期一天,,甲方按合同總額的千分之一向乙方償付違約金,。
5. 無故拒絕接收定作物,甲方應當承擔乙方由此造成的損失,。
九,、承攬方違約責任:
1. 工程延期或出現(xiàn)重大事故,且乙方?jīng)]有采取積極措施確保合同工期完成或無力按質量 標準返修的,,由此造成的損失由乙方承擔,。
2. 乙方不得擅自將工程轉包,由此而造成的損失由乙方負責,。
3. 乙方未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責修整或調換;經(jīng)過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方承擔,。
4. 乙方不能交付定作物的,,應向甲方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
十,、糾紛的處理:
本加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,甲乙雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,,任何一方可向簽約地人民法院起訴或向北京市仲裁委員會申請仲裁,。
十一、合同的生效與解除
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,,合同履行完畢即解除,。本合同生效執(zhí)行期間,甲乙雙方不得隨意變更和解除合同,。合同未盡事宜,,應由甲乙雙方共同協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,。
本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份,。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:_____________________代表:______________________
____年____月____日____年____月____日
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇四
委托方:____________電話:____________地址:____________傳真:____________聯(lián)系人:____________郵編:____________
加工方:____________電話:____________地址:____________傳真:____________聯(lián)系人:____________郵編:____________
為保障委托,、加工雙方的合法利益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律,,雙方經(jīng)友好協(xié)商,,一致同意按下列條款簽訂本合同:
一。貨物明細:商品名稱,、型號,、尺寸、單價及總價等,。詳見附件一:“手術室配套產(chǎn)品報價單”報價單號:20_0122(共一頁),。
二。合同金額優(yōu)惠后的總金額:人民幣壹拾萬貳仟伍佰叁拾壹元整(人民幣:¥102531,。00元),。
三。付款條件:
3,。1合同預付款:叁萬元整(人民幣:¥30000,。00元),,于簽訂合同時支付。
3,。2貨款余額:提貨前付清余額(人民幣:¥72531,。00元)。
3,。3付款方式:委托方以電匯方式支付,。
四。交貨條款:交貨日期:貨物在加工方確認收到委托方預付款后,,安排生產(chǎn),,三周內(nèi)交貨。
五,。貨物運輸:公路運輸,,發(fā)貨至工地,運費由需方承擔,。
六,。貨物包裝:加工方提供木箱或紙箱包裝。
七,。修改合同:合同于簽訂后,,不可改動。如因委托方或加工方修改而造成對方損失,,將由修改方承擔,。
八。其它條款:
8,。1代表委托方的收貨人于送貨單上簽收將視為委托方確認收到送貨單中所列之貨物,。常州愛輝科技有限公司
8。2本合同在委托加工雙方簽字蓋章后,,以最后簽字日期為生效日。
8,。3本合同一式二份,,所帶附件同樣為本合同不可分割的一部分,簽字后雙方各執(zhí)一份,,均具同等法律效力,。
8。4一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關爭執(zhí),,委托加工雙方通過友好協(xié)商解決,,如協(xié)商不能解決時,應提交加工方所在地國家有關法律部門裁決,。
委托方:____________代表:____________簽字:____________蓋章:____________日期:____________
加工方:____________代表:____________簽字:____________蓋章:____________日期:____________
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇五
甲方:
乙方:
甲,、乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的原則,,經(jīng)友好協(xié)商一致,,就雙方合作取得區(qū)域礦山探礦權、采礦權及合作開采事宜,,簽訂本協(xié)議書,。
第一條 合作事項
甲、乙雙方共同出資,,合作取得 區(qū)域礦山探礦權,、采礦 權,以及取得采礦權后共同開采(具體詳見探礦,、采礦許可證),。
第二條 合作期限 雙方合作期限自本協(xié)議簽訂之日起至該礦產(chǎn)資源枯竭止。
第三條 合作方式
1,、雙方同意以甲方名義申請取得 區(qū)域礦山探礦權,,甲方負責辦理申報審批手續(xù)。乙方負責該礦山當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn),、村委會及村民的協(xié)調工作(包括征山,、征地事項);
2,、雙方同意:甲方占該礦山 %的股份,,乙方占該礦山 股 份;前期投入資金及追加投資,,均按各自所占礦山股份比例出資,。
3、取得探礦許可證后,,為更好勘查,、開采該礦山,雙方同意設立新公司,,公司股權甲方占 %,、乙方占 %。同時,,雙方將以甲方名義取得的探礦權轉至新設立公司名下,;之后,雙方以新設立公司名義取得采礦權及開采礦產(chǎn)資源,。
第四條 經(jīng)營管理
1,、雙方為取得探礦權而投入資金暫由甲方管理,但所需花費,、財務支出共同溝通達成一致,,避免造成不必要的浪費及誤會,。同時,乙方有權對甲方財務情況隨時了解和督查,。
2,、雙方各派一名股東參與管理(具體以新公司公司章程為準),其余工作人員可在社會上進行招聘,;
3,、雙方聯(lián)合制定礦山及新公司各項管理制度,并嚴格遵照執(zhí)行,。
第五條 盈余分配
雙方同意:利潤分配及虧損承擔按所占股份比例執(zhí)行,,雙方前期費用在礦山開采利潤中優(yōu)先歸還。
第六條 違約責任
本協(xié)議生效后,,甲,、乙雙方未按約定履行任何一項義務,均視為違約,,違約方必須賠償另一方因此造成的一切經(jīng)濟損失,,并支付守約方違約金 萬元人民幣。
第七條 爭議解決
本協(xié)議在履行過程如發(fā)生爭議,,雙方應協(xié)商解決,;協(xié)商不成,向 所在地人民法院提起訴訟,。
第八條 其他
1,、本協(xié)議壹式貳份,甲,、乙雙方各執(zhí)壹份,,具有同等法律效力。
2,、本協(xié)議自雙方簽章之日起生效,。
甲方(簽章): 乙方(簽名):身份證號
年 月 日 年月日
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇六
甲方(承攬人): 乙方(定做人):
簽訂地點: 簽訂時間:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲,、乙雙方充分友好協(xié)商,,簽訂此材料加工合同,達成以下協(xié)議內(nèi)容:
注:1,、有無附圖紙;
2,、如有甲乙雙方簽字認可的生產(chǎn)加工圖紙,,圖紙作為本合同內(nèi)容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認)。
1,、材料選定:材料的選定根據(jù)乙方自行選擇的方式:
①甲方根據(jù)乙方的制定選購,。
②由乙方自行選購后交付甲方制作,。
2、在合同簽訂后,,乙方向甲方交付所需材料,,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,,該加工期限的確定,,應由甲方根據(jù)自身的設備、技術,、人員等情況謹慎確定,,本合同確定的加工期限為: 天。
3,、成品的質量要求,,有相關技術圖紙規(guī)范的,應符合圖紙要求,,沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格,、型號規(guī)范的,應符合相應的規(guī)格型號要求,。
1,、交貨時間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后 日內(nèi)交貨,,即 年 月 日前,。
2、交貨地點:
3,、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務后,,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內(nèi)提貨,;乙方收到通知后未按時提貨的,,甲方不承擔任何違約責任。
4,、乙方應在接收成品時,,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續(xù)并確認,;乙方對成品質量提出異議,,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格,。
5,、甲方將成品交付乙方后,仍應對成品的品質與數(shù)量向乙方負責,。
發(fā)生下列情況之一時,,甲乙雙方應承擔違約責任:
1,、甲方未在加工期限內(nèi)完成加工任務,則應與乙方協(xié)商順延相應期限,,每逾期一天,,按照合同款的 %賠付乙方;如造成乙方其他相應連帶損失的(如:供貨合同,、施工合同,、其他與本次加工相關聯(lián)的合同),甲方應賠償乙方損失,。
2,、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理,、更換,、無償補充的責任,給乙方造成嚴重損失的,,應承擔賠償責任,。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,,乙方應承擔總價款千分之五的違約金,。
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決,;協(xié)商不成的,,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
如有以上內(nèi)容未盡條款,,甲乙雙方可以達成補充協(xié)議,,補充內(nèi)容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力,。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
經(jīng)辦人(簽字): 經(jīng)辦人(簽字):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
日期: 日期:
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇七
甲方: 乙方: 身份證號:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,,甲乙雙方本著誠信、互利,、公平,、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,,共同遵守執(zhí)行,。
一、 加工成品
二,、 原材料的提供
由乙方提供訂單所需原材料,,并負責將原材料送至甲方。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
三,、 加工成品質量要求
加工成品質量按訂單樣本的規(guī)格執(zhí)行,訂單樣本由甲方保管,,作為驗收的依據(jù),。訂單樣本作為合同的附件。
四,、 質量檢驗及驗收辦法
1,、加工成品生產(chǎn)過程中的質量由甲方的技術人員按照訂單樣本的規(guī)格檢驗,并隨時接受乙方的監(jiān)督檢查和修改返工的要求,。
2,、加工成品在交貨時由乙方按照訂單樣本的規(guī)格驗收,經(jīng)訂單方認可后確認合格,。
五,、 加工成品交付辦法
1、甲方必須按照合同和訂單要求的時間,,準時交付加工成品,。愈時交付的,視為甲方違約,,并按本合同承擔違約責任,。
2、乙方負責加工成品的運輸,,并承擔成品運輸費用,。甲方愈時交付的,由甲方承擔運輸費用,。
六,、 加工費用及支付
1、加工費用按照本合同規(guī)定的單價和訂單數(shù)額計算,。
2,、加工費用在加工成品驗收合格交付后結算。支付方式為 ,。
七,、 違約責任
1、甲方未按本合同規(guī)定的質量交付加工物的,,由甲方承擔違約責任,。甲方應當負責修改或返工,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修改或返工后,,仍不符合本合同質量規(guī)定的,,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償,,并向乙方支付本合同總額的50%的違約金,。
2,、甲方未按本合同規(guī)定的時間交付加工物或未完成加工工作的,由甲方承擔違約責任,。由此造成的損失由甲方賠償,,并向乙方支付本合同總額的50%的違約金。
3,、甲方未按本合同規(guī)定的數(shù)量交付加工物或未完成加工工作的,,由甲方承擔違約責任。由此造成的損失由甲方賠償,,并向乙方支付本合同總額的50%的違約金,。
4、甲方由于保管不善致使乙方提供的原材料及其它物品毀損,、滅失的,,應當賠償乙方因此造成的損失,并承擔逾期交付的責任,。
5,、甲方擅自調換乙方提供的原材料的,乙方有權拒收,,甲方應賠償乙方因此造成的損失,,并承擔逾期交付的責任。
八,、 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方有權依法向人民法院起訴,。
九,、 其他事項
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇八
甲方:x x x x限公司
乙方:x x x 身份證號碼:xx
xxxx有限公司(以下簡稱甲方)與xxx(以下簡稱乙方)經(jīng)友好協(xié)商,乙方愿意追隨甲方以謀求發(fā)展,,依據(jù)有關法律之相關規(guī)定,,本著誠實信用,互惠互利原則,,結合雙方實際,,特制定以下合作協(xié)議:
第一條:甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點(本公司的一張辦公桌和通訊設備)供其使用,同時還提供本公司的相關業(yè)務資料給乙方,;乙方可根據(jù)自己的實際情況自行安排開展業(yè)務工作,,不受考勤時間的約束,自行安排辦公時間,。
第二條:乙方自行解決交通費和業(yè)務招待費,。
第三條:甲方應乙方要求,可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務;乙方在洽案需要的情況下,,甲方可提供會議室供乙方使用,。
第四條:乙方的所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有,甲方不得占為己有,。
第五條:甲乙雙方合作的業(yè)務范圍包括:鑄造,,沖壓,機械加工,。
第六條:甲乙雙方合作的業(yè)務提成范圍依據(jù)所述的第五條,其業(yè)務提成為方式為:甲方按乙方協(xié)定確認的產(chǎn)品加工費的單價計算收??;產(chǎn)品加工費的差價多余部分,由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清,;結算付款方式為:以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起,,在7日內(nèi)給乙方結算一次,每次結算按實際到帳金額結清,。
第七條:甲方應按乙方委托簽定的產(chǎn)品加工合同要求組織生產(chǎn),;其產(chǎn)品質量的檢測與驗收,乙方按委托加工產(chǎn)品合同的約定來檢測并驗收產(chǎn)品,。如甲方加工的產(chǎn)品與乙方委托加工合同技術不符合,,由此造成的產(chǎn)品質量,交貨時間,,一切損失由甲方全部負責,。
第八條:乙方必須維護甲方公司的形象,不得有損壞甲方公司形象的行為,。
第九條:甲方提供給乙方業(yè)務代理合同,,乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日,,此合同須按時返回,,如遇節(jié)假日順延。
第十條:違約責任:甲方在支付乙方的業(yè)務提成費用時,,如未按約定時間支付費用的,,每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金,直至該筆金額的全額支付完為止,。
第十一條,;本協(xié)議自簽定之日起生效,合作期限5年,,在合作期內(nèi),,任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意后,,再達成書面協(xié)議方可生效,。
第十二條:本協(xié)議爭議的解決方式:首先是雙方協(xié)商解決;其次是協(xié)商不成之后,,可通過法律途徑解決,。
第十三條:本協(xié)議未盡事宜可另行商議;本協(xié)議共壹頁,,一式貳份,,雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇九
委托方:___________(以下簡稱甲方)
被委托方:_________(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產(chǎn)品,,為維護甲乙雙方的利益,,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,,以供雙方共同遵守,。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數(shù)量,、款式(或開發(fā)信息),、標準、質量要求由甲方提供,,價格由雙方協(xié)商確定,,另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1,。按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產(chǎn)品,。
2。向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù),、商標注冊證,、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3。向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息),、數(shù)量,、技術要求、交貨時間等,。
4,。負責向乙方提供甲方商標各種組合、內(nèi)外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產(chǎn)品,。
2,。向乙方提供甲方生產(chǎn)授權委托手續(xù)、商標注冊證,、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件
3,。向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息),、數(shù)量、技術要求,、交貨時間等,。
4。負責向乙方提供甲方商標各種組合,、內(nèi)外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內(nèi)容,。
5。甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準,、產(chǎn)品質量進行檢查監(jiān)督,,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品,。
6,。甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7,。甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供,。
甲方不得交乙方設計生產(chǎn)的樣版提供給其他生產(chǎn)商。
第三條乙方責任
1,、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動,。
2、甲方確定的款式,、數(shù)量,、質量及生產(chǎn)期限等標準打版進行生產(chǎn),生產(chǎn)標準符合____________質量要求,,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種,。
3、負責原材料的采購,、驗收,、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行,。
4,、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,,因乙方管理不善,,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,,應承擔相應法律責任,。
5,、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產(chǎn)。
6,、嚴守甲方的商業(yè)秘密,。
7、對生產(chǎn)的產(chǎn)品實行三包,,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行,。
第四條付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式、數(shù)量,、標準后,,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內(nèi)乙方支付總貨款的____________作為預付款,,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務核實即付款,,交貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,,甲,、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內(nèi)容要求為準)作為驗收標準,。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收,。
第六條違約責任
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金,;如甲方?jīng)]按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金,。
2,、如乙方擅自生產(chǎn)或銷售甲方產(chǎn)品及包裝、印刷品等,,一經(jīng)查證,,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任,。
3,、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金,。
4,、甲、乙雙方如有一方違約,,除追究違約責任外,,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔,,甲方賠償因此給乙方帶來和經(jīng)濟損失,。
第七條合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,,自______年______月______日至______年______月______日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準,。
第八條合同如遇爭議,,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁,。
第九條本合同正本一式二份,,經(jīng)雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立,。
甲方:____________乙方:____________
代表人:__________代表人:__________
日期:____________日期:____________
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇十
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質量:
用定作方原材料完成工作,。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質量,、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,,雙方協(xié)商,。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,,提出修改意見,。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,,應當嚴格遵守,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等,。
第五條 總價款為 合同簽訂后,,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),,在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),,預留 元作為質保金一年后付清,。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,,應當由雙方協(xié)商,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日,。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,,并按協(xié)議執(zhí)行,。雙方另有約定的,按約定的方法計算,。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國家有關規(guī)定,,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作方不履行合同的,,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,,應當雙倍返還定金,。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,,定作方可向承攬方給付預付款,。承攬方不履行合同的,,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款,。定作方不履行合同的,,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,。等等,。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,,定作方同意利用的,,應當按質論價,酌減酬金或價款,;不同意利用的,,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任,;經(jīng)過修整或調換后,,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,,由此造成的損失由承攬方賠償,。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作方仍然需要的,,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理,;少交,、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,,由承攬方賠償損失。
四,、逾期交付定作物(包括返修,、更換,、補交等),應當向定作方償付違約金__元,;(合同中無具體規(guī)定的,,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,,向定作方償付違約金)以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。未經(jīng)定作方同意,,提前交付定作物,定作方有權拒收,。
五,、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金,。
八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備,、包裝物及其它物品毀損,、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失,。
九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換,、補齊的,,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任,。
十,、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,,在承方應當賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,,并承擔逾期交付的責任,。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責,。
第十三條定作方的違約責任
一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,,應當賠償承攬方因此造成的損失,。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料,、包裝物等或未完成必要的.輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失,;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管,、保養(yǎng)費后,退還給定作方,;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,,定作方還應補償不足部分,;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失,。
五,、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金,;以酬金計算的,,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金,。
六,、無故拒絕接收定作物,,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),,承擔因此而多支出的費用,。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,,可免予承擔違約責任,,但應當采取積極措施,盡量減少損失,,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,定作方應當承擔責任,,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,,當事人雙方應協(xié)商解決,;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,,也可以直接向人民法院起訴,。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,,本合同執(zhí)行期間,,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,,應由雙方共同協(xié)商,,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力,。本合同正本一式二份,,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,,交__(如經(jīng)鑒證或公證,,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工,。經(jīng)雙方友好協(xié)商,,本著互惠互利、誠信,、公平的原則特制定以下條款,,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一,、工程項目
1,、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4,、工程期限自_____________至___________完工,,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二,、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認,。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,,甲方應在一個工作日內(nèi)答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工,。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,,同樣具備合同法律效應)
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工,。乙方不得擅自改動,。不合格加工件由乙方負責。
四,、加工產(chǎn)品交付地點________________________________,。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,,大寫(________________________________元整),。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商,。)
六,、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%,。
2,、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________%,。
3,、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4,、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%,。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額,。
七,、產(chǎn)品質量保修期
1、玻璃_________________
2,、鋼材_________________
3,、鋁材_________________
4,、油漆_________________
5、噴塑_________________
八,、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,,嚴格遵守安全操作規(guī)程,,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九,、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,,同時甲方履行合同后續(xù)責任,,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十,、違約責任:合同簽訂后,,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同,。如單方面解除合同,,應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質量要求完成施工任務,。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,,提前按照同等獎勵。
十一,、本合同未盡事宜,,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟,。
十二,、本合同共___頁,附件共____頁,,一式_____份,,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束,、工程款付清后自行失效,。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇十一
甲方:
乙方:
甲方委托乙方加工調和芝麻香油類產(chǎn)品,,為維護甲乙雙方的利益,,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下合同,,以供雙方共同遵守,。
甲方委托乙方加工商標為:
1,、 無償許可乙方在委托加工品上使用甲方xx光牌商標。
2,、 按計劃分批委托乙方為其加工甲方xxx芝麻香油;商標,,玻璃瓶,紙箱等包裝由甲方提供;若商標有一切法律糾紛與乙方無關,。向乙方提供加工品款式,、規(guī)格、質量標準,、交貨時間等,。
3、 甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準,、產(chǎn)品質量進行檢查監(jiān)督,,并提出意見和建議。
4,、 甲方按照甲乙雙方確認的樣品和標準進行驗收貨品,。
5、 合同期滿有權無償收回乙方"xx光"牌商標使用權,。
6,、 合同期滿或合同終止后,對未使用的標有甲方商標的包裝及印刷品進行回購,。
7,、嚴守乙方的商業(yè)機密。甲方不得將本合同內(nèi)容及產(chǎn)品價格等泄露給任何第三方,。上述加工品的商標與版權歸甲方擁有,,乙方不得將甲方的委托加工品或仿制給除甲方以外的單位和個人使用或經(jīng)銷。
1,、 嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動,,高度重視生產(chǎn)甲方注冊商標的產(chǎn)品,保證產(chǎn)品達標,,品質優(yōu)良,。
2、 乙方為甲方提供商標各種組合,、內(nèi)外包裝設計及其它標有商標的包裝及印刷品等與甲方委托加工品有關的內(nèi)容,。
3、 乙方按照甲方確定的款式,、規(guī)格,、質量標準及交貨期限等要求進行生產(chǎn)。不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種,。
4,、 乙方供給甲方所有的產(chǎn)品均為質量合格品,,產(chǎn)品質量按照國家或企業(yè)的相應產(chǎn)品的標準嚴格執(zhí)行生產(chǎn)。若乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格,、質量不達標等非甲方因素造成的損失全部由乙方承擔并甲方有權無償收回所有商標使用權和公司名稱使用權且終止本合同,。
5、 乙方負責調和芝麻香油的采購,、驗收,、供應,并按照甲方確定的原材料質量標準要求進行,。甲方若需要第三方檢驗報告需告知乙方,檢測費用由甲方自行承擔,。
6,、 乙方不得自己或交與除甲方以外的單位和個人銷售標有甲方商標的產(chǎn)品。
7,、 乙方嚴格管理標有甲方商標的包裝及印刷品,,防止外流。
8,、 乙方不得為與甲方產(chǎn)生直接或間接市場競爭的第三方從事代加工;乙方不得將生產(chǎn)的產(chǎn)品授權給或另設立與甲方產(chǎn)生直接或間接市場競爭的第三方為經(jīng)銷商,。(備注:給上海地區(qū)大型連鎖賣場和商超代加工或經(jīng)銷除外)
9、乙方在上述加工品包裝上標注生產(chǎn)廠商名稱,、廠址,,生產(chǎn)許可證號、產(chǎn)品標準號等相關產(chǎn)品法律法規(guī)規(guī)定的標簽,。
11,、合同期滿或合同終止后,乙方不得使用甲方商標及標有甲方商標的包裝,、印刷品,。
12、嚴守甲方的商業(yè)機密,。
上述加工品的商標與版權歸甲方擁有,,乙方不得將甲方的委托加工品或仿制給除甲方以外的單位和個人使用或經(jīng)銷。不得將本合同內(nèi)容及產(chǎn)品價格等泄露給任何第三方,。
1,、 產(chǎn)品價格由雙方根據(jù)市場實際情況協(xié)商確定,并在訂單上注明,。該價格為產(chǎn)品到達甲方倉庫的價格(不含稅),。乙方應保證本合同所定價格具有一定的穩(wěn)定性,當全國產(chǎn)品相關原材料價格漲落在10%以上時,,雙方應提前一個月根據(jù)市場實際情況協(xié)商變更價格,。
2,、 甲方提供包裝物確定委托加工款式、規(guī)格,、質量標準后,,提前七天用手機短信或傳真將生產(chǎn)計劃發(fā)給乙方,,并向乙方支付總貨款的50%作為預付款。
3、 乙方在發(fā)貨前要求甲方將貨款全部匯入賬戶后發(fā)貨,,要求甲方將貨款匯入指定賬戶姓 名:
身份證號:
賬號:。若后期合作進行當中,,乙方要求變更賬戶姓名與賬號,,須向甲方出具授權變更書并簽字加蓋公章后生效。
4,、 交貨地點為乙方公司成品車間,,裝卸貨由甲方負責。產(chǎn)品非質量問題或運輸破損一概與乙方無關,。
雙方在下訂單之前確定生產(chǎn)品種樣品,,甲、乙雙方以此及在生產(chǎn)過程中,,作為驗收標準,。甲方在乙方加工完成2日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收和提走。
1,、 因乙方未按甲方要求的時間交貨,,乙方應每天承擔此批貨品總價30%的違約金。
2,、 凡違反本合同之其它各項條款的,,責任方應賠償人民幣5萬元給守約方。
3,、 因甲方提供的商標及授權手續(xù)虛假產(chǎn)生的法律責任由甲方承擔,,甲方賠償因此給乙方帶來的經(jīng)濟損失。
4,、 甲,、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,,另一方有權終止本合同,。
5、 不可抗力:本合同任何一方如遇到所力不能及的事由,,以至全部或部分無法履行本合同,,則可在下列范圍內(nèi)免除責任。如:地震,、戰(zhàn)爭等確非人力所能抗拒的原因,。
6,、 如甲方銷售的產(chǎn)品非乙方生產(chǎn)并冒用乙方公司名稱和廠址企業(yè)標準等,甲方須賠償乙方5萬元人民幣并承擔相應法律責任;因包裝物由甲方提供出現(xiàn)計量不合格甲方需承擔相應部門的罰款與乙方無關,。
本委托加工合同期限為 半 年,,自 年 5 月 1 日至 年10 月 31 日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準,。如果雙方合作滿意,,可以于本合同到期前3個月,協(xié)商繼續(xù)合作事宜,,經(jīng)協(xié)商,,雙方同意繼續(xù)合作時,必須另行簽訂委托加工合同,。
合同如遇爭議,,甲乙雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成的可向甲方所在地人民法院提交訴訟解決,。
本合同一式兩份共4頁,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,,具有相同法律效力。
其它未盡事宜另行協(xié)商訂立,,作為本合同的附件,。合同的附件是合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力,。附件須經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后才具有法律效力,。
甲乙雙方均承認,已閱讀本合同,,并同意:本合同為雙方關于委托加工合作事宜的所有協(xié)議和約定的全部記載,。在本合同簽訂日期之前的所有甲乙雙方相關口頭和書面協(xié)議均視為無效,現(xiàn)以本合同為準,。未經(jīng)雙方同意書面修訂,,單方不得對本合同加以變更。
甲方:
乙方:
簽名:
簽名:
地址:
地址:
電話:
電話:
簽約時間: 年 月 日
簽約時間: 年 月 日
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇十二
訂立合同雙方:
施工單位: (以下簡稱甲方) 電話或傳真:
線材加工廠:(以下簡稱乙方) 電話或傳真:
根據(jù)《中華人民共和國民法通則》,,《中華人民共和國合同法》甲乙雙方在平等,、自愿的基礎上,共同協(xié)商訂立鋼材加工合同,,具體合約如下:
第一條:甲方因工程建設的需要委托乙方加工鋼筋(線材,、盤螺),鋼材(線材,、盤螺)由甲方負責購買,,甲方購買鋼筋前,,甲方購買進的鋼材由乙方負責加工,其內(nèi)容調直成型,。
第二條:加工鋼材的規(guī)格:6-10線材和8-10三級鋼盤螺,。 甲方施工工程地點:
第三條:甲方每購進(按過磅重量)一噸鋼材給乙方,乙方加工后按理論重量返還一噸鋼材給甲方,。
第四條:計算方式:甲方購進鋼材給乙方按實際過磅重量計算,。乙方加工后給甲方的鋼材以國家理論重量計算。
第五條:驗收規(guī)定:甲方必須指定專人對貨物進行驗收,,驗收人應及時對產(chǎn)品名稱,、型號、規(guī)格,、數(shù)量等進行核對,,并當場在送貨單上簽字。如有異議,,乙方應及時派人到現(xiàn)場進行重新核對,。雙方以甲方指定的收貨人簽字的送貨單作業(yè)結算憑證。如甲方在驗收過程中發(fā)
現(xiàn)與乙方的供貨單不符,,按不相符部分的鋼筋重量在供貨單中雙倍量扣除,,作為乙方對甲方不負責任的罰款。
甲方指定的收貨人為:
第六條:交貨規(guī)定:
1,、交貨方式:由乙方自備運輸車送往工地現(xiàn)場,,加工鋼筋由乙方自行上下車。
交貨地點:施工現(xiàn)場,,甲方負責收貨人指定地點,。
2、根據(jù)甲方工程進度的需要,,甲方所需鋼材必須提前5天購進給乙方并以書面(或傳真)形式通知乙方,,以便乙方及時加工供貨,乙方應在4天內(nèi)將加工好的鋼材送到甲方工地,;施工現(xiàn)場因變更,、料單錯誤等特殊原因,鋼筋量在2噸內(nèi)的,,乙方應在接到甲方通知后,,36小時內(nèi)及時加工到現(xiàn)場,成品鋼筋進場時,,并提供該批鋼材的生產(chǎn)許可證及產(chǎn)品質量復檢證書原件,,以便甲方報監(jiān)。
第七條:經(jīng)濟責任
甲方使用由乙方加工的每批鋼材,乙方必須按國家規(guī)范及地方相關規(guī)范進行加工,,如不合格,,造成甲方的全部損失由乙方承擔,并賠償甲方由此被建設單位扣除的履約保證金等損失,。乙方未經(jīng)同意,,延遲送貨,影響甲方工程進度,,乙方應當賠付甲方所受的損失,,并承擔各方損失引起的連帶職責。
第八條:乙方可以不違備有關行業(yè)標準的前提下,,可對所需加工鋼筋做適當延伸,,以做為其所得利潤。
第九條:如建設方或上級檢查嚴禁使用此種外加工的鋼材,,此責
任均由乙方出面溝通,,花費由乙方承擔,若阻力較大無法使用外加工鋼材,,剛雙方合同終止,,履約保證金待工程完工后退回。
第十條:本合同自雙方簽字之日起生效,,到本工程結束后自行作廢,。
第十一條:本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,,由甲乙雙方協(xié)商,,另訂附則附于本合同之內(nèi),,所有附則在法律上均與本合同有同等效力,。
第十二條:本合同一式貳份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,,具有同等法律效力,。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代理人:代理人:
負責人:負責人:
電話: 電話:
合同簽訂日期:年 月日
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇十三
合同編號:
簽訂地點:
甲方:xxxx項目部 (以下簡稱甲方)
乙方:xx建筑材料有限公司 (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,本著平等互利,、協(xié)商一致的原則,,甲乙雙方就甲方購買乙方混凝土一事簽訂本合同,雙方共同遵守,、履行,。
一、 生產(chǎn),、供應方式
1,、 生產(chǎn)混凝土所需原材料(含水泥、地材、外加劑,、粉煤灰,、礦粉)由甲方采購,數(shù)量由乙方驗收,,質量由甲方控制,。甲方根據(jù)乙方簽收材料數(shù)量與材料供應商結算。所有進場材料由乙方負責保管與使用控制,。
2,、 乙方負責甲方所需混凝土的生產(chǎn)和運輸(至甲方施工現(xiàn)場),生產(chǎn),、運輸過程中的一切事宜和費用均由乙方承擔,。
3、 合同到期后,,剩余原材料的處理雙方協(xié)商解決,,如乙方需要留存則按市場價格估算。
二,、 合同期限及混凝土數(shù)量
1,、 合同期限:暫定自20xx年3月10日至20xx年7月30日(具體使用時間以現(xiàn)場情況為準)。
2,、 混凝土數(shù)量:因甲方施工組織,、氣候等因素不確定,故合同期內(nèi)混凝土數(shù)量不確定,,按甲方實際簽收量計算,。
三、 混凝土供應價格
混凝土運到甲方施工現(xiàn)場價格分為:生產(chǎn)加工單價,、運輸單價二部分,。
1、 原材料單價:依據(jù)混凝土配合比計算的各種材料數(shù)量,、合理損耗數(shù)量及材料采購單價計算出原材料價格,。
2、 生產(chǎn)加工單價:20元/m,。
3,、 運輸單價:35元/m。(因甲方工地線路較長,,具體運輸里程不好確定,,雙方協(xié)商同意不論運距遠近,執(zhí)行統(tǒng)一單價),。
4,、 甲方如需使用混凝土輸送泵車,價格為30元/m。
四,、 結算及支付方式
1,、 合同生效時,甲方預付混凝土加工費及運費人民幣5萬元,。雙方每十天結算一次混凝土數(shù)量與加工運輸費,,從預付款中扣除,結算后乙方出具對帳單,。甲方應付費計算式:應付費=混凝土量×(20+30)
2,、 乙方在甲方預付款余額不足時以書面形式通知甲方付款,甲方接到乙方書面通知后應及時付款,。
3,、 甲方以現(xiàn)金支票或轉帳方式支付應付款;應付費為不含稅價格,,發(fā)票所產(chǎn)生的稅費由甲方承擔,,乙方必須出具正式發(fā)票。
五,、 雙方責任和權利
1,、 乙方應確保攪拌站、運輸車的完好,,每月至少保證28天(2天維修保養(yǎng))24小時隨時供應混凝土(遇人力不可抗拒之情況除外),;保證3月15日甲方可進原材料,3月20日具備混凝土生產(chǎn)條件,。
2,、 乙方應配備足夠的混凝土運輸車以保證甲方所需混凝土的運輸。
3,、 乙方按甲方出具的混凝土配合比進行生產(chǎn),,并按規(guī)定時間(1小時內(nèi))運至甲方施工現(xiàn)場,確保到場混凝土的質量和數(shù)量,,混凝土質量必須符合國家或行業(yè)標準及甲方要求,。如因乙方原因造成混凝土質量問題的,,則乙方必須承擔全部責任,;如因甲方原因造成混凝土質量問題的,則甲方必須承擔全部責任,。
4,、 甲方派專人在施工現(xiàn)場對到場混凝土的標號、塌落度數(shù)量進行檢驗,,如與甲方要求或混凝土發(fā)貨單不符,,甲方有權拒收,乙方自行處理;如無異議甲方必須據(jù)實簽收,。
5,、 乙方負責出庫混凝土試件的制做和養(yǎng)護,養(yǎng)護室及設備由乙方設置,;甲方負責試件的檢驗,,實驗室設備由甲方設置。
6,、 乙方有義務按甲方要求隨時提供庫存材料數(shù)量,,以便甲方及時進料,確?;炷恋纳a(chǎn)需要,。
7、 乙方應提供給甲方每盤混凝土的配料單,。
8,、 乙方必須保證混凝土供應的連續(xù)性,如因此造成的質量事故,,乙方承擔全部責任和損失,;甲方負責提供200kw發(fā)電機一臺。
9,、 乙方免費提供給甲方5~6人在攪拌站的食宿,。
10、 甲方應保證進場原材料的質量,,因此造成混凝土的質量問題,,乙方概不負責。
11,、 甲方應按合同約定及時支付預付款,,因甲方預付款不足導致乙方停止供應混凝土而造成的損失由甲方承擔。
12,、 在混凝土澆注前,,甲方應以書面形式提前5小時通知乙方所需混凝土的標號、數(shù)量,、供應地點,、部位及施工時間等,并按要求提供混凝土委托單和施工配比單,。具體生產(chǎn)時間聽從甲方質監(jiān)員安排,。
13、 甲方質量監(jiān)督員有權對混凝土生產(chǎn)過程及配比進行監(jiān)督,,乙方不得阻撓,。因混凝土施工中可能有數(shù)量的增減,,乙方必須聽從監(jiān)督員的安排,及時增減混凝土的生產(chǎn)數(shù)量,。監(jiān)督員必須提前2小時通知乙方,,否則乙方已經(jīng)按委托單數(shù)量生產(chǎn)的混凝土,如無質量問題,,甲方必須簽收,。
14、 甲方應保證混凝土施工現(xiàn)場的道路通暢,、場地平整,,協(xié)調好與當?shù)厝罕姷年P系,因此方面原因造成混凝土供應延誤或出現(xiàn)質量問題,,乙方概不負責,。
六、 其他特殊約定:
七,、 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,,應協(xié)商解決,協(xié)商解決不成,,須在被告所在地法院解決,。
八、 本合同未盡事宜,,雙方協(xié)商解決,。
九、 本合同一式四份,,甲乙雙方各持兩份,。
十、 本合同經(jīng)雙方簽字,、蓋章后生效,。
甲 方: 乙 方:
(蓋章) (蓋章)
法人代表: 法人代表:
代 理 人: 代 理 人:
電 話: 電 話:
年 月 日 年 月 日
加工合同書 加工合同糾紛管轄篇十四
合同編號:______________
訂做方(甲方):___________________
制作方(乙方):_______科技有限公司
一、品名,、規(guī)格,、單位、數(shù)量,、單價,、金額、交貨日期
品名
規(guī)格(長*寬*高)
單位
數(shù)量
單價(元)
金 額(元)
合計人民幣金額(大寫)
整 金額(小寫):¥
元
交貨日期:合同簽定起 日內(nèi)
其它說明:
_________________________________
三,、驗收標準,、方法:按樣品工藝為檢驗標準。
四,、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五,、交貨方式及地點:乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi))。
六,、結算方式及期限
_________________________________
七,、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔責任,。
八,、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
九,、其它事項:由雙方協(xié)商解決,。
十、戶名:_______科技有限公司
帳號:_______________________
開戶行:_____________________
訂 做 方
制 作 方
單位名稱:
單位名稱:_______科技有限公司
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
簽單日期:_______年_______月_______日