生活當(dāng)中，合同是出現(xiàn)頻率很高的，那么還是應(yīng)該要準(zhǔn)備好一份勞動合同,。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板，希望大家能夠喜歡!

裝修保修合同篇一

甲方：乙方：

鑒于乙方承包裝修之甲方裝修工程已于年月日交付使用,，有關(guān)細(xì)項質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,，目前有關(guān)工程細(xì)項已需維修養(yǎng)護(hù)，故甲,、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議：

1,、本工程保修期為__________年，自________年__________月_________日起至____________年_______________月___________日止,。

2,、乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部合同項目內(nèi)(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。如木門變形,、裂縫，所有漆面脫落,、起皮,、鼓包，壁紙鼓包,、脫落,，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。屬于甲方使用不當(dāng),、天災(zāi)、原土建質(zhì)量造成的損壞除外,。

3,、目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任：

1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角,，1塊1/3斷裂,，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應(yīng)予更換,，材料費及更換費用由乙方負(fù)擔(dān),，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應(yīng)各項取費。

2)護(hù)墻板的板面目前變形較重,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修,。

3)木門現(xiàn)已變形，乙方應(yīng)予年月份前進(jìn)行整修,。

4)壁紙卷邊,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。

5)廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進(jìn)行更換,。

6)前述各項問題的整修或更換費用包括材料費,、人工費等均由乙方負(fù)擔(dān)。

4,、乙方工作方式,。

在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi)，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,，費用由乙方負(fù)擔(dān),。

5、法律責(zé)任,。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個工作日,，不予整修或更換的，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6,、結(jié)算,。

保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結(jié)束后七日內(nèi),，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,，若甲方感到滿意，可以結(jié)算),。

7,、本協(xié)議一式四份,，甲,、乙雙方各兩份，自甲,、乙雙方簽署之日起生效,。

甲方：乙方：

代表：代表：

蓋章：蓋章：

裝修保修合同篇二

鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號房屋工程已于年月日交付使用,，有關(guān)細(xì)項質(zhì)量需進(jìn)一步觀察，目前有關(guān)工程細(xì)項已需維修養(yǎng)護(hù),，故甲,、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議：

1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止,。

2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：就裝修工程所涉及全部項目的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。

如木門變形、裂縫,，所有漆面脫落,、起皮、鼓包,，壁紙鼓包,、脫落，房頂出現(xiàn)脫落,，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。

屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。

3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任：

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,，1塊4缺角,，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,，乙方應(yīng)予更換,，材料費及更換費用由乙方負(fù)擔(dān)，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應(yīng)各項取費,。

3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修。

3.3木門現(xiàn)已變形,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。

3.4壁紙卷邊，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,，乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進(jìn)行更換。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費,、人工費等均由乙方負(fù)擔(dān),。

4.乙方工作方式在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日內(nèi)，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,，費用由乙方負(fù)擔(dān),。

5.法律責(zé)任乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個工作日不予整修或更換的.，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6.結(jié)算保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,，保修期結(jié)束后七日內(nèi),，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方。

7.本協(xié)議一式四份,，甲,、乙雙方各兩份，自甲,、乙雙方簽署之日起生效,。

甲方：公司乙方：北京__裝潢公司,。

代表：代表：

裝修保修合同篇三

鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號房屋工程已于年月日交付使用，有關(guān)細(xì)項質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,，目前有關(guān)工程細(xì)項已需維修養(yǎng)護(hù),，故甲、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議：

1.本工程保修期為年,，自年月日起至年月日止,。

2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部項目的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù)。如木門變形,、裂縫,，所有漆面脫落、起皮,、鼓包,，壁紙鼓包、脫落,，房頂出現(xiàn)脫落,，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外,。

3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任：

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,，1塊4缺角，1塊1/3斷裂,，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,，乙方應(yīng)予更換，材料費及更換費用由乙方負(fù)擔(dān),，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應(yīng)各項取費,。

3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修,。

3.3木門現(xiàn)已變形,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。

3.4壁紙卷邊,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進(jìn)行更換,。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費,、人工費等均由乙方負(fù)擔(dān)。

4.乙方工作方式,。

在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日內(nèi),，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負(fù)擔(dān)。

5.法律責(zé)任,。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個工作日不予整修或更換的,，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償,。

6.結(jié)算。

保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,，保修期結(jié)束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方,。

7.本協(xié)議一式四份,，甲、乙雙方各兩份,，自甲,、乙雙方簽署之日起生效。

甲方:乙方:?,。

代表：代表：

裝修保修合同篇四

根據(jù)甲,、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關(guān)法律、法規(guī),，結(jié)合本工程的具體情況,，簽訂本合同，雙方共同遵守,。

一,、工程概況。

1,、工程名稱：一樓展示大廳裝修工程,。

2、工程內(nèi)容：裝修一樓大廳背景墻,、電視墻,、展示臺等。

3,、本工程范圍：包工包料,、包質(zhì)量、包安全和文明施工,。

二,、合同價款和支付方式。

1,、本工程材料總造價：叁萬壹仟捌佰肆拾貳元整,，施工費按照施工實際圖案的平米數(shù)計算。每平米240元。

2,、付款方式：乙方材料進(jìn)入工地后甲方付給乙方工程材料費的40%,，工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方剩余工程款全部金額,。

三,、甲方職責(zé)。

1,、提供完整的工程施工場地并協(xié)調(diào)好各部門,，以保障工程的'順利進(jìn)行。

2,、提供乙方施工過程中的供水及供電,。

3、負(fù)責(zé)隱蔽工程的隱蔽前驗收,。

4,、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。

四,、乙方職責(zé),。

1、切實按照工程設(shè)計相關(guān)規(guī)范嚴(yán)格操作精細(xì)施工,，確保工程質(zhì)量與安全,。

2、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作,，并遵守公司有關(guān)管理制度,。

3、負(fù)責(zé)整個工程預(yù)算確定項目所需材料的質(zhì)量,，嚴(yán)格按工程設(shè)計方案所列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，選購材料。

4,、負(fù)責(zé)及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程,。

五、違約責(zé)任,。

1,、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時應(yīng)通知對方辦理合同終止協(xié)議,，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,。

六、其他事項,。

1,、其他未盡事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。

2、本合同一式二份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

簽約代表：________________。

日期：________________

簽約代表：________________,。

日期：________________

裝修保修合同篇五

鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓號房屋工程已于年月日交付使用,，有關(guān)細(xì)項質(zhì)量需進(jìn)一步觀察，目前有關(guān)工程細(xì)項已需維修養(yǎng)護(hù),，故甲,、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議：

1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止,。

2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部項目(以年月日甲,、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù)。如木門變形,、裂縫，所有漆面脫落,、起皮,、鼓包，壁紙鼓包,、脫落,，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外,。

3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任：

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角,，1塊1/3斷裂,，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應(yīng)予更換,，材料費及更換費用由乙方負(fù)擔(dān),，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應(yīng)各項取費。

3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修,。

3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。

3.4壁紙卷邊,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,，乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進(jìn)行更換,。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負(fù)擔(dān)。

4.乙方工作方式,。

在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負(fù)擔(dān),。

5.法律責(zé)任,。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個工作日不予整修或更換的，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

6.結(jié)算,。

保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,，保修期結(jié)束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,，若甲方感到滿意,，可以結(jié)算)。

7.本協(xié)議一式四份,，甲,、乙雙方各兩份，自甲,、乙雙方簽署之日起生效,。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。

代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________,。

_________年____月____日_________年____月____日,。

裝修保修合同篇六

甲方：

乙方：

鑒于乙方承包裝修工程已于年月日交付使用，有關(guān)細(xì)項質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,，目前有關(guān)工程細(xì)項已需維修養(yǎng)護(hù),，故甲、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議：

1.本工程保修期為一年,，自年月日起至年月日止,。

2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部項目（以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工明細(xì)報價單為準(zhǔn)）的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。如木門變形,、裂縫，所有漆面脫落,、起皮,、鼓包，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。屬于甲方使用不當(dāng)造成的.損壞除外,。

3.乙方工作方式,。

在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日（節(jié)假日包括在內(nèi)）內(nèi)，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,，費用由乙方負(fù)擔(dān),。

4.法律責(zé)任。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個工作日不予整修或更換的,，甲方有權(quán)向乙方提出相應(yīng)的賠償請求,。

5.本協(xié)議一式二份，甲,、乙雙方各一份,，自甲、乙雙方簽署之日起生效,。

甲方:,。

乙方:。

裝修保修合同篇七

甲方：

乙方：

鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓__號房屋工程已于________年____月____日交付使用,，有關(guān)細(xì)項質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,，目前有關(guān)工程細(xì)項已需維修養(yǎng)護(hù)，故甲,、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議：

1.本工程保修期為一年,，自________年____月____日起至________年____月____日止。

2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：就裝修工程所涉及全部項目的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。如木門變形、裂縫,，所有漆面脫落,、起皮、鼓包,，壁紙鼓包,、脫落，房頂出現(xiàn)脫落,，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。

3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任：

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,，1塊4缺角,，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,，乙方應(yīng)予更換,，材料費及更換費用由乙方負(fù)擔(dān)，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應(yīng)各項取費,。

3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修,。

3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。

3.4壁紙卷邊,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,，乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進(jìn)行更換,。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負(fù)擔(dān),。

4.乙方工作方式在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后____日內(nèi),，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負(fù)擔(dān),。

5.法律責(zé)任乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個工作日不予整修或更換的,，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償,。

6.結(jié)算保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結(jié)束后七日內(nèi),，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方,。

7.本協(xié)議一式四份，甲,、乙雙方各兩份,，自甲、乙雙方簽署之日起生效,。

甲方：乙方：代表：代表：

裝修保修合同篇八

2,、責(zé)令原審法院依法作出判決。

事實與理由：_________________,。

一,、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng)，符合法律規(guī)定,。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,，但該條文并不否認(rèn)個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行民事活動,，也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動,。

個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行的,。

本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的,。更重要的是,，雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂,、履行(口頭)合同時，“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日),。因此,，相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。

二,、退一萬步講,，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng)，原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴,。

從立法本意上講,，最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),，原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源,。

綜上,，原審裁定嚴(yán)重錯誤，望二審法院依法主持正義,，支持上訴人的上訴請求,。

此致

_____________人民法院。

裝修保修合同篇九

委托方（甲方）,。

姓名：_________,。

身份證號碼：_________。

住所地址：_________,。

郵政編碼：_________,。

聯(lián)系電話：_________。

被委托方（乙方）,。

企業(yè)名稱：_________。

法定代表人：_________,。

企業(yè)所在地址：_________,。

證書編號：_________。

郵政編碼：_________,。

聯(lián)系電話：_________,。

根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商,，簽訂本合同,，以共同遵守。

第一條工程概況,。

1,、工程地址_________,。

2、居室規(guī)格______室_____廳,。

3,、施工面積______室____平方米，______廳_____平方米,，廚房_____平方米,，衛(wèi)生間____平方米。

4,、施工內(nèi)容（附施工單或施工圖）,。

5、委托方式________,。

6,、開工日期_____年_____月____日。

7,、竣工日期_____年_____月____日,。

第二條質(zhì)量要求。

1,、使用材料品種,、規(guī)格、名稱（附清單）,。

2,、工藝標(biāo)準(zhǔn)雙方同意參照中國輕工總會制定《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》。

3,、施工質(zhì)量檢查監(jiān)督部門_________,。

4、施工過程中如有特殊質(zhì)量要求,，雙方應(yīng)達(dá)成一致意見,，簽訂補(bǔ)充合同。

5,、質(zhì)量保修期自工程驗收后起為____年,，保修費用由現(xiàn)任方負(fù)擔(dān)。

第三條價款支付,。

1,、包工包料者合同簽約后預(yù)付_____%價款，余款竣工驗收后一周內(nèi)付清,，如拖延付款,，每拖延一日罰所欠款項_____%。

2,、包清工者付款方式為______,。

3,、在施工過程如有項目增減，雙方應(yīng)簽補(bǔ)充條款增減價款,。

第四條違約責(zé)任,。

1、乙方如不能如約保證質(zhì)量,，應(yīng)返工,，費用自負(fù)。

2,、因乙方原因不能按期完工,，每拖延一日應(yīng)由乙方支付損失費_____元。

3,、因甲方原因不能按期完工,，每拖延一日應(yīng)由甲方支付誤工費_____元。

4,、在施工過程中,，甲方未經(jīng)與乙方代表協(xié)商私自更改施工內(nèi)容，所引起質(zhì)量問題,，責(zé)任自負(fù),。

5、合同生效后,，履行期屆滿前,，擅自解除合同一方，應(yīng)按合同價款_____%支付違約金,；因擅自解除合同,，已給對方造成損失超過違約金，還應(yīng)進(jìn)行賠償,，補(bǔ)償違約金不足部分,。

6、由于一方要求解除合同,，造成對方經(jīng)濟(jì)損失,，按實際造成損失賠償。

第五條爭議處理,。

合同履行中發(fā)生爭議，雙方可以通過協(xié)商解決,。協(xié)商不成時,，采用下列方式解決：

1、向當(dāng)?shù)厥覂?nèi)裝飾行業(yè)主管部門申請調(diào)解解決,。

2,、通過仲裁解決,。

3、通過訴訟解決,。

第六條合同變更,。

1、雙方已達(dá)成協(xié)議,，如有一方要求變更內(nèi)容,，需征得另一方同意并履行簽約手續(xù)。

2,、合同自簽訂之日起生效,；保修期內(nèi)有關(guān)保修條款生效，其余條款終止,；保修期滿后全部條款終止,。

第七條補(bǔ)充條款。

第八條合同文本,。

本合同正本______份,，甲乙方各執(zhí)_____份，副本視需要送有關(guān)部門,。

甲方（蓋章）：______乙方（蓋章）：_____,。

法定代表人（簽字）：____法定代表人（簽字）：______。

_____年____月____日年____月____日,。

簽訂地點：_________簽訂地點：_________,。

裝修保修合同篇十

1.本工程保修期為一年，自____________起至____________止,。

2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：_________________,。

就裝修工程所涉及全部項目(以______________甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及______________簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。如木門變形,、裂縫，所有漆面脫落,、起皮,、鼓包，壁紙鼓包,、脫落,，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外,。

3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任：_________________。

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角,，1塊1/3斷裂,，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應(yīng)予更換,，材料費及更換費用由乙方負(fù)擔(dān),，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應(yīng)各項取費。

3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修,。

3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。

3.4壁紙卷邊,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,，乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進(jìn)行更換,。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負(fù)擔(dān),。

4.乙方工作方式,。

在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi)，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,，費用由乙方負(fù)擔(dān),。

5.法律責(zé)任。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個工作日不予整修或更換的,，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣______________元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償,。

6.結(jié)算,。

保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結(jié)束后七日內(nèi),，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,，若甲方感到滿意，可以結(jié)算),。

7.本協(xié)議一式四份,，甲、乙雙方各兩份,，自甲,、乙雙方簽署之日起生效。

代表：_________________代表：_________________,。

裝修保修合同篇十一

發(fā)包人（甲方）：

承包人（乙方）：

依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜,，達(dá)成如下協(xié)議：

第一部分工程概況。

第2條,、工程內(nèi)容及做法,。

（詳見海天人裝修工程施工項目確認(rèn)表及報價單）。

第3條,、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

（1）承包人包工,、部分包料（詳見報價單），發(fā)包人提供部分材料（詳見報價說明）,；

（2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求,，與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+—5％以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導(dǎo)致發(fā)包人多次購買,、材料浪費,、延誤工期、影響質(zhì)量等責(zé)任由承包人承擔(dān),。

（3）由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),，有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格,、型號,、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔(dān)責(zé)任,，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制,。

第4條、工程期限_______天,；

開工日期_______年_______月_______日,；竣工日期_______年_______月_______日。

第5條,、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：_____________________元（詳見海天人裝修工程報價單）,。

第二部分施工圖紙。

第1條,、發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見________裝修工程設(shè)計圖紙）,，設(shè)計費（大寫）_______元,，由發(fā)包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內(nèi)）。

第三部分發(fā)包人義務(wù),。

第2條,、提供施工期間的水源、電源,；

第3條,、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)（物管等），并承擔(dān)相關(guān)費用,；

第6條,、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場,、階段驗收,、竣工驗收。

第四部分承包人義務(wù),。

第2條,、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境,；

第3條,、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上,、下水管道的暢通,；第4條、保證施工現(xiàn)場的整潔,，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場,。

第五部分工程變更。

工程項目及施工方式如需變更,，雙方應(yīng)協(xié)商一致,，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見______裝修工程變更單）,。

第六部分材料的提供,。

第2條、由承包人提供的材料,，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,，并接受發(fā)包人檢驗。

第七部分工期延誤,。

第1條,、對以下原因造成竣工日期延誤,，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

（1）工程量變化和設(shè)計變更,；

（2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況,；

（3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝,；

（4）客戶須知中第三點的情況之一,。

第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,，工期順延。第3條,、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的,，工期不順延。

第八部分質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

第1條,、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)。

第2條,、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān),；經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān),。

第1條,、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：

（1）隱蔽工程驗收；

（2）水電工程完工,；

（3）瓦作工程完工,；

（4）中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計決算,；

（5）油漆工程完工,。

承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見海天人裝修工程驗收單）,。

第2條,、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收（否則視同工程合格）,，填寫工程驗收單（見________裝修工程驗收單）。在工程款結(jié)清后,，辦理移交手續(xù)（見________裝修工程結(jié)算單）,。

第3條,、工程竣工后，承包人負(fù)責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的,，發(fā)包人可要求承包人提交說明書,、保修單和環(huán)保說明書。

第4條,、在正常使用條件下,，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算,。驗收合格簽字后,，填寫工程保修單（見________裝修工程保修單）。有防水要求的廚房,、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,，保修期為36個月。

第5條,、在正常使用條件下,，工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重,、大面積和多處質(zhì)量問題,。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次（處）嚴(yán)重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外,，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失,，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價（根據(jù)附海天人裝修工程報價單）,。

嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下：防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏,；

暖氣、煤氣,、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂,、漏水、漏氣（材料質(zhì)量問題除外）,；

墻面,、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5m以上的涂料表層脫落；

吊頂,、吊柜,、五金件、燈具等吊裝,、安裝工程出現(xiàn)斷裂,、脫落（材料質(zhì)量問題除外）；

墻磚超過5處（塊）以上松動,、脫落,；

木工工程出現(xiàn)開裂,、脫膠（榫）、松動,、變形（材料質(zhì)量問題除外）,。

第十部分工程款支付方式。

第1條,、雙方約定按以下方式支付工程款：

第2發(fā)包人,。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意,，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見________裝修工程結(jié)算單）并簽字,，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清中期工程款。

第十一部分違約責(zé)任,。

第1條,、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失,。

第2條,、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,，由發(fā)包人負(fù)責(zé),。

第3條、因一方原因,，造成合同無法繼續(xù)履行時,，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù),，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失,。

第4條、每延誤工期一天,，由責(zé)任人向?qū)Ψ街Ц哆`約金200元,。

第十二部分合同爭議的解決方式。

第1條,、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解,；協(xié)商或調(diào)解不成的,，依法向人民法院提起訴訟。

第十四部分幾項具體規(guī)定,。

第1條,、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,，由承包人負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點,。

第2條,、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里,、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響,。承包人應(yīng)對工程噪音、污水,、廢料,、異味、光污染,、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理,。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果,，由承包人負(fù)責(zé),。

第3條、施工期間,，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分,；下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應(yīng)按時開工,、停工,，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。

第十五部分其他約定事項：

第十六部分附則,。

第1條,、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止,。第2條,、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份,。

第3條,、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力,。合同附件：

發(fā)包人（簽字）：承包人（蓋章）：

法定代表人：

委托代理人：日期：

日期：

裝修保修合同篇十二

鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓xx號房屋工程已于年月日交付使用,，有關(guān)細(xì)項質(zhì)量需進(jìn)一步觀察，目前有關(guān)工程細(xì)項已需維修養(yǎng)護(hù),，故甲,、乙雙方就工程的保修問題達(dá)成如下協(xié)議：

1.本工程保修期為一年，自年月日起至年月日止,。

2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：

就裝修工程所涉及全部項目（以年月日甲,、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn)）的損壞或質(zhì)量問題進(jìn)行更換或修復(fù),。如木門變形、裂縫,，所有漆面脫落,、起皮、鼓包,，壁紙鼓包,、脫落，房頂出現(xiàn)脫落,，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題,。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。

3.目前工程已存在的問題及乙方責(zé)任：

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,，1塊4cm缺角,，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,，乙方應(yīng)予更換,，材料費及更換費用由乙方負(fù)擔(dān)，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應(yīng)各項取費,。

3.2護(hù)墻板的板面目前變形較重,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修。

3.3木門現(xiàn)已變形,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。

3.4壁紙卷邊,，乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修,。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進(jìn)行更換,。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費,、人工費等均由乙方負(fù)擔(dān)。

4.乙方工作方式,。

在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日（節(jié)假日包括在內(nèi)）內(nèi),，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負(fù)擔(dān),。

5.法律責(zé)任,。

乙方在接到甲方通知后無故拖延達(dá)14個工作日不予整修或更換的，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元,；若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償,。

6.結(jié)算,。

保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,，保修期結(jié)束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方（年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后,，若甲方感到滿意,，可以結(jié)算）。

7.本協(xié)議一式四份,，甲,、乙雙方各兩份，自甲,、乙雙方簽署之日起生效,。

甲方：a公司乙方：北京xx裝潢公司。

代表：代表：

8.租教室合同范本,。

9.門面租憑合同范本,。

裝修保修合同篇十三

在不斷進(jìn)步的社會中，合同的類型越來越多,，在達(dá)成意見一致時,，制定合同可以享有一定的自由。那么正式,、規(guī)范的合同是什么樣的呢,？以下是小編收集整理的房屋裝修質(zhì)量保修合同，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

甲 方 （業(yè)主）：

乙 方 （裝飾公司）：

甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》,、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,，經(jīng)協(xié)商一致，對 普通住宅裝修工程簽訂工程質(zhì)量保修書,。

乙方應(yīng)在質(zhì)量保修期內(nèi),，按照有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,，承擔(dān)本裝修工程質(zhì)量保修責(zé)任。

質(zhì)量保修范圍包括主體結(jié)構(gòu)工程,、屋面防水工程,、有防水、防滲漏要求的衛(wèi)生間,、電氣管線,、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目,。具體保修的內(nèi)容,，雙方約定如下：按中華人民共和國《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第279號令執(zhí)行。

雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定,，約定本工程的質(zhì)量保修如下：

1,、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間,、房間和外墻面防滲漏為 年,；

2、裝修工程為

3,、電氣管線,、給排水管道、電器等設(shè)備安裝工程為年,；

4,、其他項目保修期限約定如下：保修期為工程竣工證書發(fā)出/實際竣工日期后的12個月。

1,、保修期自工程竣工驗收合格（以甲方出具的書面文件為準(zhǔn)）后起算滿1年,。

2、 為本工程保修負(fù)責(zé)人,。乙方指定的工程保修負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話應(yīng)隨時保持暢通,，如保修負(fù)責(zé)人或聯(lián)系電話發(fā)生變動，乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方,，有關(guān)變更在甲方收到乙方的'通知之日正式生效,。

3、乙方現(xiàn)場維修響應(yīng)時間為24小時,，以甲方書面?zhèn)髡嫱ㄖ螂娫捀嬷獣r起算,。若發(fā)生緊急搶修事故的，乙方接到甲方通知后,，則應(yīng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修,。

4,、經(jīng)甲方組織驗收合格,，質(zhì)量保修問題方視為處理妥當(dāng)。如經(jīng)驗收不合格,，甲方有權(quán)另聘其他施工單位進(jìn)行維修,，因此而發(fā)生的相關(guān)費用，均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場行情價進(jìn)行結(jié)算,，甲方從乙方預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣,，不足部分乙方另行支付。

1、本工程雙方約定乙方將工程尾款人民幣

2,、自質(zhì)量保修期開始計算之日起滿1年乙方無違約的,，甲方應(yīng)將預(yù)留保修金全額無息返還乙方。

3,、甲方在保修期限滿后將預(yù)留的保修金返還乙方前,，甲方雙方應(yīng)共同對該工程的質(zhì)量進(jìn)行全面回訪，在確定無質(zhì)量缺陷后甲方才將保修金返還,。

4,、甲方在返還保修金時，有權(quán)將應(yīng)由乙方承擔(dān)但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣,，如保修金余額不足以抵扣,，乙方須在接到甲方書面通知后10日內(nèi)償付甲方。否則,，每逾期一日,，乙方須按應(yīng)付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。

1,、乙方遲延前往維修的,，應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量保修金0、1%/日之違約金,。經(jīng)5個工作日連續(xù)維修或同一問題重復(fù)維修達(dá)3次以上,，仍無法解決問題的，視為工程質(zhì)量存有重大瑕疵,，乙方支付甲方合同總價10%之違約金,。

2、若乙方不在約定時限內(nèi)派人維修或超過維修時限仍無法完成維修的,，乙方除應(yīng)支付違約金外,，同意由甲方另行委托其他單位維修，所發(fā)生的費用由甲方從質(zhì)量保修金中扣付,，不足部分由乙方另行支付,。

3、在保修期限內(nèi),，因乙方原因?qū)е碌陌惭b質(zhì)量（包括所有安裝電器,、熱水器等）缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身,、財產(chǎn)損害的,，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。如因房屋所有人,、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失,，甲方有權(quán)向乙方追償,。

4、因乙方未按有關(guān)規(guī)定和本合同約定及時履行保修義務(wù)而造成新的人身,、財產(chǎn)損害,，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

5,、非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷,，乙方在履行保修義務(wù)后，有權(quán)就所發(fā)生的費用向責(zé)任方追償,。

6,、若因乙方原因造成第三方索賠的，乙方同意由其指定的工程保修負(fù)責(zé)人作為代理人,，在接到甲方電話通知后配合甲方與第三方協(xié)商解決,。因解決該索賠問題而由該工程保修負(fù)責(zé)人簽署的文件、協(xié)議對乙方具有法律效力,，乙方同意承擔(dān)相應(yīng)的法律后果,。若乙方委托的工程保修負(fù)責(zé)人未按甲方的要求配合甲方進(jìn)行協(xié)商處理的，則乙方同意委托甲方全權(quán)處理補(bǔ)償事宜,，甲方與第三方簽訂的補(bǔ)償協(xié)議書對乙方具有法律效力,，其項下約定的補(bǔ)償金由乙方承擔(dān)，并授權(quán)甲方直接從乙方預(yù)留的質(zhì)量保修金中扣除,，不足部分乙方須另行支付,。

1、本工程質(zhì)量保修書,，由甲方,、乙方雙方共同簽署，作為施工合同附件,，其有效期限至保修期滿,。

2、本保修協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效,，未盡事宜由雙方另行簽訂補(bǔ)充條款進(jìn)行約定,。任何一方不得擅自變更或解除本保修書。

甲 方：乙 方：（公章）

法定代表人 法定代表人

或委托代理人： 或委托代理人：

年月 日 年 月 日

裝修保修合同篇十四

甲方：

乙方：

承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),，按照有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任,。

質(zhì)量保修范圍包括室內(nèi)吊頂,、抹灰,、鋼結(jié)構(gòu)地臺，水電改造、乳膠漆涂刷,，墻紙粘貼,、燈具電氣和衛(wèi)生潔具。以及其他裝飾所涉及的項目和雙方約定的其他項目,。具體保修的內(nèi)容,，雙方約定如下：按《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第279號令執(zhí)行。

雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定,，約定本工程的質(zhì)量保修如下：

1,、_____________________________。

2,、_____________________________,。

3、_____________________________,。

室內(nèi)吊頂項目為二年,；結(jié)構(gòu)地臺為五年；

電氣管線,、給排水管道,、設(shè)備安裝工程為二年。燈具及衛(wèi)生潔具為二年,；

其他項目保修期限約定如下：在非人為因素下,，本工程所涉及的。

項目保修二年,。

(以上條款不可抗力因素導(dǎo)致除外),。

1、屬于保修范圍,、內(nèi)容的項目,，承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修,，發(fā)包人可以委托他人修理,。

2、發(fā)生緊急搶修事故的,，承包人接到事故通知后,，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修；有不可抗力因素導(dǎo)致無法及時到達(dá)事故現(xiàn)場搶修,，責(zé)任免責(zé),。

3、對于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問題,，承包人不承擔(dān)任何責(zé)任,。

1,、在保修期內(nèi)非人為因素造成的情況下，承包人無條件執(zhí)行以上保修協(xié)議,。

2,、如人為因素和不可抗力的情況下造成工程破損，承包人不承擔(dān)保修,。

3,、保修期限滿后，承包方可繼續(xù)為發(fā)包方進(jìn)行工程維護(hù),，維護(hù)只收取相應(yīng)的維護(hù)成本費用,，不存在其他項目收費。

本工程質(zhì)量保修書,，由施工合同發(fā)包人,、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件,，其有效期限至保修期滿,。

發(fā)包人：(公章)___________。

承包人：___________,。

(公章)法定代表人：___________,。

___________年___________月___________日。

法定代表人：___________,。

___________年___________月___________日,。