在人民愈發(fā)重視法律的社會中,,越來越多事情需要用到合同,,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么合同書的格式,,你掌握了嗎,?下面是小編為大家整理的合同范本,,僅供參考,,大家一起來看看吧。
承攬合同定作合同篇一
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
一,、產(chǎn)品基本情況
1.基本情況
總價款:¥:?元
其他相關(guān)費(fèi)用:?□送貨費(fèi)?元?□安裝費(fèi)?元?□測量、設(shè)計費(fèi):?元
□其他費(fèi)用:?元
總計金額(大寫):?佰?拾?萬?仟?佰?拾?元?角?¥:?元?(包含稅費(fèi))
2.乙方所供產(chǎn)品必須與雙方封存樣品一致,,具體應(yīng)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn):
1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規(guī)范》(mg-2-20__)
5.?其他
二,、定作設(shè)計
□承攬方設(shè)計
1.承攬方應(yīng)依據(jù)定作方需求,在?前將設(shè)計圖紙一式兩份交定作方,,并由雙方簽字/蓋章確認(rèn)后作為合同附件,。
2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書面確認(rèn)。更改所造成的責(zé)任(延期交貨,、安裝和費(fèi)用增減及損失),,由更改方承擔(dān)。
3.承攬方對設(shè)計方案提出保密要求的,,定作方應(yīng)遵守保密義務(wù),。
□?定作方設(shè)計
1.定作方應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將設(shè)計圖紙交付承攬方,雙方辦理圖紙的交接簽認(rèn)手續(xù),。
2.定作方將技術(shù)資料及圖紙交付承攬方后?日內(nèi),,承攬方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢查復(fù)核。承攬方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)當(dāng)及時書面通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在收到承攬方書面通知后?日內(nèi)書面回復(fù),。
3.承攬方進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的設(shè)計要求不合理,,應(yīng)當(dāng)立即通知定作方;?定作方應(yīng)當(dāng)在收到書面異議后的?日內(nèi)予以答復(fù)并提出修改意見,。定作方未答復(fù),?承攬方有權(quán)停止工作,?并及時通知定作方,?因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。
5.因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延,。
三,、付款方式
1.本合同簽訂后?日內(nèi),定作方應(yīng)支付?%即人民幣(大寫)?(¥?元)作為定金,。
2.?%尾款計人民幣(大寫)?(¥?元),,定作方于驗收結(jié)束后?天內(nèi)支付。
3.?約定收款賬戶:
指定收款賬號:?。
開戶行:?,。
戶名:?,。
四、?轉(zhuǎn)包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1?定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:?,。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé),。
1.2?承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,,要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任,。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1?定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的:
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括:?。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)
2.2?承攬方未經(jīng)定作方同意將輔助工作交由第三人的,,定作方有權(quán)解除合同,,并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
五,、交貨方式,、地點及驗收
1.交貨時間:?年?月?日
2.交貨地點:?。
3.交貨方式:□承攬方送貨?/?□定作方自提
4.承攬方上門安裝,,驗收標(biāo)準(zhǔn)按雙方認(rèn)可的圖紙及文字說明為準(zhǔn),。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結(jié)算單,驗收結(jié)算單作為最終付款依據(jù);驗收不合格乙方應(yīng)予以返工,,返工所需材料,、工時由乙方承擔(dān)。
六,、質(zhì)量保證
1.對所售貨物承攬方提供?年的保用期,,在保用期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題致使不能正常使用,承攬方負(fù)責(zé)維修,,費(fèi)用由承攬方承擔(dān),。
質(zhì)保期內(nèi)承攬方應(yīng)在接到定作方通知后24小時內(nèi)進(jìn)行維修或更換處理,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用,。若乙方未按甲方通知要求進(jìn)行維護(hù)維修,,甲方有權(quán)自行組織維修,所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān),。
2.保用期后,,定作方如需要承攬方維修的,承攬方收取成本費(fèi)用,。
3.保用期內(nèi)非產(chǎn)品質(zhì)量原因,,而因其它原因造成產(chǎn)品損壞,定作方如需要承攬方維修的,,承攬方收取成本費(fèi)用,。
七,、承攬方違約責(zé)任
1.承攬方逾期交貨的,每逾期一天,,應(yīng)按貨款金額的?百分之一?向定作方支付違約金,,同時仍應(yīng)履行交貨義務(wù)。
逾期超過?十五天?的,,定作方有權(quán)解除合同,,并要求承攬方雙倍返還定金,并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款,。
承攬方交付的定作物不符合合同規(guī)定,,可由定作方暫時代為保管,,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管費(fèi),。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件,或未經(jīng)同意將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三人的,,定作方有權(quán)拒收,,承攬方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工,,承攬方應(yīng)當(dāng)按照要求加工,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,按照15.2條款處理,。
未經(jīng)定作方同意,,承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的,定作方有權(quán)解除合同,,并要求承攬方賠償損失,。
八、定作方違約責(zé)任
1.定作方逾期付款的,,每逾期一天,,應(yīng)按逾期金額的?千分之一?向承攬方支付違約金,同時仍應(yīng)履行付款義務(wù),。
逾期超過十五?日的,,承攬方有權(quán)解除本合同。解除合同時,,定作方已經(jīng)支付的款項不再退還,,且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,,經(jīng)催告后定作方在合理期限內(nèi)仍不履行的,,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。
3.定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無故解除合同,,應(yīng)賠償合同總計金額的?%違約金,。
5.?承攬方送交定作物的,定作方無故拒絕接收定作物,,賠償因此給承攬方造成的損失,。定作方自提定作物的,如超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管費(fèi),。
九、留置權(quán)
定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的,,承攬方有留置定作物的權(quán)利,。雙方約定,承攬方給予定作方?天履行債務(wù)期間,。(不得少于60天)如前述履行債務(wù)期間屆滿,,定作方仍未支付報酬的,承攬方可將財產(chǎn)折價變賣或拍賣,,但以未支付報酬總額為限,,超出此范圍的,定作方可請求承攬方承擔(dān)損害賠償責(zé)任,。
十,、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的,、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決,,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
(2)依法向?所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴,。
十一,、其他
1.與本合同相關(guān)的訂貨單、提貨單,、驗收單,、報價表、設(shè)計圖紙等相關(guān)文件為合同附件,,與本合同具有同等效力,。
2.本協(xié)議一式二份,協(xié)議各方各執(zhí)一份,。各份協(xié)議文本具有同等法律效力,。
3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效,。
簽署時間:?年?月?日
定作方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
承攬方(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:
地址:
承攬合同定作合同篇二
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工,雙方本著互惠互利,,協(xié)商一致的原則,,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1,、合同簽定后,,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙,、鍍金線及專用工具,,乙方自購。如在本廠購買材料,,由于乙方個人原因,,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,,材料不退,。
2,、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi),,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二,、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1,、通過考察同意后,自愿購買材料,。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,,乙方自己負(fù)責(zé)。
2,、乙方需按甲方提供的樣本,、限本人制作,如私自組織人員加工,,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理,。
三,、違約條款
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金,。
2,、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,,按每平方米元的1倍支付甲方違約金,。
四,、本合同有效期 月,____年____月____日起至____年____月____日止,。
本合同期瞞后,,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同,。
五,、本合同一式兩份,并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,,甲,、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效,。
甲方 :
乙方:
日期:
承攬合同定作合同篇三
1.?本合同適用于櫥柜,、服裝、鐵藝欄桿,、藝術(shù)品等類非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的定作,。
2.?標(biāo)準(zhǔn)文本原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不采用”或“無”,,亦可在“其他事項”條款說明第××條不采用,,或增加其他約定內(nèi)容。
3.?簽訂時間和簽訂地點必須填寫,。
4.?簽署時應(yīng)檢查附件是否齊全,。
5.?附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章,。
6.?如有其他疑問,,請與律師溝通確定。
甲方:a有限公司
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,雙方經(jīng)平等協(xié)商,,就甲方委托乙方定作?(下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達(dá)成一致,特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù),,以資共同信守,。
第一條?合同主體
1.甲方(定作人):a有限公司
住所:?郵編:
法定代表人:?注冊號:
2.乙方(承攬人):
住所:?郵編:
法定代表人:?注冊號:
3.甲方為依法設(shè)立的法人單位,依法有權(quán)簽訂及履行本合同,。
4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機(jī)構(gòu),、個人獨資企業(yè)、個體工商戶),,有同類,、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗),熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī),、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn),。
5.乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅持將合同項下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,,但乙方須按應(yīng)收款的10%承擔(dān)違約金。
(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷,、所有銀行賬戶注銷等情況的,,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人,、代理人,、經(jīng)辦人等)無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,除原投資人或經(jīng)營者本人外,,其他人無權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人),。
第二條?定作物
1.?定作物清單及價款
定作物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
價款
單價(元)
合價(元)
總價為人民幣(大寫):
2.?價格組成及價格有效期:
(2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第?【a?或?b】?項確定,價格適用期間屆滿后,,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,,則由雙方另行協(xié)商確定價格。
a.自?年?月?日起至?年?月?日止,。
b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達(dá)到合同約定數(shù)量之日止,。
第三條?合同價款
1.?總價款及結(jié)算方式:
2.?付款方式:?有/無定金(比例),?,。
3.?付款提示:乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的?發(fā)票,。
4.?發(fā)票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,,甲方有權(quán)拒絕付款,同時乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額10%的違約金。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款,、聲譽(yù)損失的,,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失。
5.?支付方式:甲方采用以下第?【?】?種方式向乙方支付合同價款,。
a電匯;b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式
6.?收款人信息:開戶行,、戶名、賬號?,。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確,。?如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù),,乙方損失自行承擔(dān),。
第四條?設(shè)計與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.設(shè)計由?【甲/乙】?方負(fù)責(zé)(必要時甲/乙方負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計):
(1)若由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計,則甲方應(yīng)于?前向乙方交付定作物設(shè)計文件,。乙方應(yīng)對其進(jìn)行校對,,對于設(shè)計文件中的明顯錯誤或缺陷應(yīng)在?3?日內(nèi)向甲方提出書面異議,,甲方應(yīng)在收到書面異議后的?3?日內(nèi)答復(fù)。
(2)若由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計,,則乙方應(yīng)于?前向甲方交付定作物設(shè)計文件,,甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計文件,。
2.定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,。
3.樣品:樣品采用以下第?種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,但樣品有隱蔽瑕疵的除外,。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由?提供,,雙方確認(rèn),、封存后由甲方保管,作為驗收的依據(jù),。
3)在正式制作前,,乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認(rèn)合格后再正式制作,。
4.其它要求:除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外,,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量,、安全,、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處,,以要求高者為準(zhǔn),。
第五條?原材料
1.主要原材料清單
提供方
名稱
品牌
生產(chǎn)廠家
規(guī)格型號
計量
單位
數(shù)量
甲方
乙方
2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應(yīng)當(dāng)采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求,。
3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,,甲方于接到乙方通知后?日內(nèi)派員對原材料進(jìn)行檢驗并出具書面意見。
4.甲供原材料由?方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至乙方加工,、制作地點(地址為:?),,費(fèi)用由?承擔(dān)。乙方應(yīng)當(dāng)在?收到后2日內(nèi)對?甲供原材料進(jìn)行檢驗,,如果乙方對質(zhì)量,、規(guī)格等有異議,應(yīng)當(dāng)立即以書面方式向甲方提出,,否則視為乙方認(rèn)可甲供原材料,。
5.甲供原材料的耗用計量方法:【對于貴重材料而言,這很重要】
6.甲供原材料節(jié)余部分的返還:【對于貴重材料而言,這很重要】
第六條?制作與包裝
1.?乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時限制作定作物,。
2.?乙方承諾,,未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構(gòu)成重大違約,,甲方有權(quán)解除本合同,,并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價款的30%賠償甲方損失。
3.?包裝要求:乙方應(yīng)提供適宜本合同項下定作物運(yùn)輸和保存的包裝方式,,外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱,、規(guī)格型號,單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,,生產(chǎn)廠家,、地址、注意事項等文字和標(biāo)識,。由于采用不充分,、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險和損失均由乙方承擔(dān),且不因定作物交付而免除乙方的此類責(zé)任,。
4.?特殊包裝要求:?,。包裝物是否回收:?。
5.?其他約定:
第七條?交貨
1.合格交貨:乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達(dá)到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格,,方為合格交貨,。
2.交貨時間:?。
3.交貨地點:?(詳細(xì)地址:?),。
4.運(yùn)輸:運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),,并承擔(dān)全部運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi),。從運(yùn)輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運(yùn)費(fèi)由甲/乙方承擔(dān),。
5.驗收:甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運(yùn)至約定交貨地點后?日內(nèi)進(jìn)行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝,,則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗收,。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
6.風(fēng)險轉(zhuǎn)移:定作物毀損,、滅失的風(fēng)險在交貨驗收合格前由乙方承擔(dān),交貨驗收合格后由甲方承擔(dān),。
8.數(shù)量不足:如交付的定作物數(shù)量不足,,乙方應(yīng)當(dāng)在?2?日內(nèi)補(bǔ)足,并應(yīng)當(dāng)按?當(dāng)批定作物價款的10%?承擔(dān)違約金,。
9.質(zhì)量瑕疵:如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,,則甲方有權(quán)要求乙方在?2?日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價款的20%承擔(dān)違約金,。
第八條?安裝(適用于乙方負(fù)責(zé)安裝的情況)
1、安裝責(zé)任:由甲/乙方負(fù)責(zé)本合同項下定作物的安裝,,因此產(chǎn)生的全部費(fèi)用由甲/乙方承擔(dān),。
2、安裝工期:總工期為?個日歷天,。計劃開工日期為?年?月?日,,竣工日期為?年?月?日。實際開工日期以甲方通知進(jìn)場時間為準(zhǔn),。因乙方原因造成工期延誤的,,每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價款的0.05%的違約金。
3,、施工要求:
(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):?見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
(2)檢查與整改:乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范和設(shè)計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方及建設(shè)單位,、監(jiān)理單位的檢查,。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方必須按要求返工或修復(fù)完善,,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn),。因此增加的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),且工期不予順延,。
4,、資源供應(yīng):施工用水源、電源接點由甲方提供,,水,、電費(fèi)用由甲承擔(dān)。
5,、安全監(jiān)護(hù):
(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架,、配電箱等設(shè)施的,應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場安裝前對相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認(rèn),。如果乙方認(rèn)為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護(hù)要求需要調(diào)整改造,,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負(fù)責(zé)人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進(jìn)場安裝,則視為乙方認(rèn)可相關(guān)設(shè)施符合安全防護(hù)要求,,不需要進(jìn)行調(diào)整改造,。
(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃,、托板等進(jìn)行高空作業(yè),,或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護(hù)具,,現(xiàn)場需設(shè)專門人員進(jìn)行時時監(jiān)護(hù),并制作作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄,。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄,。
6.?自檢與復(fù)檢:本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應(yīng)進(jìn)行自檢,,自檢合格后報甲方進(jìn)行復(fù)檢,。甲方復(fù)檢合格后報【政府主管部門名稱】進(jìn)行驗收。
7.?驗收:本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后?日內(nèi),,甲方組織驗收并出具書面驗收意見,。
第九條?保修
2.保修金:?。
3.?免費(fèi)保修:保修期內(nèi),,因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,,由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用和責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善,,否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰元,,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關(guān)費(fèi)用從保修金中扣除,,不足部分可以甲方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4.未履行保修義務(wù):
(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,,甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(?包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),,如果保修金不足以彌補(bǔ)甲方損失的,,甲方有權(quán)向乙方追索。
(2)乙方累計3次未及時到場的,,甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金,。乙方認(rèn)可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達(dá)現(xiàn)場的有效證據(jù)。
5.保修金的支付需同時滿足下列條件:
(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿,。
(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
(3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除,。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。
6.甲方不需要支付保修金的利息,。
第十條?知識產(chǎn)權(quán)與保密
1.?乙方保證其向甲方提供的設(shè)計文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán),。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權(quán)權(quán)益的,,由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。
2.?乙方承諾,,在本合同簽訂,、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,,不得留存或泄露甲方設(shè)計文件及定作物成品,、復(fù)制品或其他相關(guān)信息、資料,。
第十一條?履約擔(dān)保
(1)保證金
(2)銀行保函
2.乙方采用下列第?種方式提供保證金:
(1)?現(xiàn)金
(2)?電匯
(3)?轉(zhuǎn)賬支票
3.扣除與返還:供貨完畢或合同期滿,,本合同余留價款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息),。
4.乙方違約的,甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外,,甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應(yīng)收款中扣除因此對甲方造成的損失,。
5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠,。
1.價格波動:雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風(fēng)險因素,合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險事項,,任何風(fēng)險因素導(dǎo)致的利益損失各自獨立承擔(dān)。
(1)具體風(fēng)險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工,、材料,、設(shè)備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。
(2)原則:任何情況下不得調(diào)高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,,甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場價格指數(shù),,調(diào)整合同價格。
2.?第三方索賠:乙方必須對所供定作物質(zhì)量負(fù)責(zé),,凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,。第三方因此向甲方索賠的,,乙方應(yīng)直接參與協(xié)商,否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達(dá)成的賠償協(xié)議,,并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失,。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機(jī)構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,,同時賠償甲方支出訴訟費(fèi)和律師費(fèi)等損失,。前述費(fèi)用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3.真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章,、法定代表人名章,、證件,、結(jié)算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),,乙方無權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益,。
4.合法性:乙方向甲方提交虛假發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失,。
第十三條?公平競爭
1,、?在投標(biāo)、簽約及履約過程中,,如果甲方員工存在吃,、拿、卡,、要等索賄行為的,,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,,甲方承諾對相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退,。
2、?甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,,乙方提供證據(jù)(如錄音,、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,,甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額,,并將乙方確定為長期合作伙伴。責(zé)任員工拒絕返還的,,甲方將其移送司法機(jī)關(guān)處理后,,甲方負(fù)責(zé)雙倍返還乙方支付的金額。
3,、?乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金,、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,,如違反此承諾,,乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,,或者通過法律途徑向乙方追索,。必要時甲方可提請有關(guān)部門追究乙方人員的法律責(zé)任。
4,、?若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,,甲方即將其列為不合格供應(yīng)商,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo),。
5,、?在投標(biāo),、簽約及履約過程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,,一經(jīng)查證屬實的,,甲方承諾對相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退。
6,、?甲方受理投訴的方式:
聯(lián)系人:?電話:
信函郵寄地址:
投訴專用電子郵箱:
第十四條?通知
1.?甲方聯(lián)系人及通訊方式:
聯(lián)系人:?電話:?傳真:
地址:?郵編:
email:
2.?乙方聯(lián)系人及通訊方式:
聯(lián)系人:?電話:?傳真:
地址:?郵編
email:
3.?雙方的通知、許可,、批準(zhǔn),、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。
4.?上述內(nèi)容可以派員送達(dá),,傳真,,郵寄或特快專遞送達(dá),電話通知的應(yīng)及時補(bǔ)充書面文件,。
5.?派員送達(dá)的應(yīng)當(dāng)有簽收文件,。
6.?采用傳真方式的,以受送達(dá)方的傳真機(jī)收到傳真信號即視為送達(dá),。
7.?采用郵寄或特快專遞方式送達(dá)的,,受送達(dá)方簽字的回執(zhí)為送達(dá)的證明。
8.?采用派員送達(dá),、郵寄或特快專遞送達(dá)的,,收件人為受送達(dá)一方公司、職能部門,、所屬員工或分支機(jī)構(gòu)的,,均視為雙方的正式通訊函件,受送達(dá)一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達(dá),。
9.?如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書面方式正式通知另一方,,此后再聯(lián)絡(luò)時應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10.?如受送達(dá)一方電話或傳真號碼,、郵寄地址有誤(或號碼,、地址變更后未通知)造成無法送達(dá)的,由受送達(dá)一方承擔(dān)全部責(zé)任,。
第十五條?爭議解決
1.本合同簽訂,、履行過程中發(fā)生任何爭議的,由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成的,,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條?合同附件
下列文件為本合同附件,,與正文具有同等法律效力
1.?附件一:定作物明細(xì)表
2.?附件二:《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》
3.?附件三:附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件,、乙方對委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份,。
4.?附件四:加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件,、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件,、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條?合同效力
1.?本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效,。
2.?雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補(bǔ)充,,均以書面補(bǔ)充合同的約定為準(zhǔn)。
3.?本合同壹式肆份,,甲,、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力,。
第十八條?其他約定
1.其他約定:
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與?《【?】定作合同》的簽章頁,,無正文)
甲方(蓋章):a有限公司?乙方(蓋章):
法定代表人?(簽字):?法定代表人(簽字):
(或)委托代理人(簽字):?(或)委托代理人(簽字):
簽訂地點:
簽訂日期:?年?月?日
附件一
定作物明細(xì)表
附件二:
《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
附件四:?授權(quán)委托書
致:【甲方公司名稱】
我單位委托?【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件,,我單位均予以承認(rèn),。
代理人無權(quán)轉(zhuǎn)委托。
特此委托,。
委托單位:(蓋章)
法定代表人或負(fù)責(zé)人:(簽字)
年?月?日
受委托人:
姓名:?職務(wù):?電話:
住所:?身份證號碼:
承攬合同定作合同篇四
定作人:__________________,,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,,共同信守執(zhí)行,。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費(fèi);
第二條加工成品的完工時間,、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法,、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān):;
第三條加工成品的交付時間、地點,、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān);
第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、價款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條原材料交付時間,、地點,、包裝、檢驗方法,、運(yùn)輸;
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間;
第八條甲方的違約責(zé)任:
1,、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償。
2,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,,因此造成的損失由甲方賠償,。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,,由甲方賠償損失,。
4、甲方逾期交付定作物,,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金,。
5,、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金,。
6,、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收,。
第九條乙方的違約責(zé)任:
1,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2,、乙方如中途廢止合同,,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金,。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,,除交付定作物的日期得以順延外,,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金,。
5,、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失,。
6,、乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。
第十條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,,盡量減少損失,,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時,,雙方協(xié)商解決,,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解,、仲裁、也可以直接向人民法院起訴,。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處,、________物價局、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
簽訂日期:_____年____月____日
承攬合同定作合同篇五
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機(jī)構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
賬戶:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元,。
第二條制作報刊亭的數(shù)量,、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1,、
2,、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,,該結(jié)算價格含:包工,、包料、包裝運(yùn)輸,、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工,、制作與安裝,、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠,,空間利用充分,使用面積不小于_____平米,。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報刊架,。附件包括:推拉窗,、電源接線板,、電表一塊,,藍(lán)色陽光板封頂,并有通風(fēng)口一處,。
第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①,、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,,交甲方進(jìn)行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
②,、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,,也可采取隨機(jī)抽驗,。
第五條交貨時間和地點及包裝運(yùn)輸要求
①,、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②,、交貨地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢,。
③,、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,,并保證信報箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①,、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù),。
第七條結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用
①、甲,、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
②,、乙方交貨后15日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%,。
③,、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),,甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
④,、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價款,,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責(zé)任
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金,。
第九條乙方違約責(zé)任
③,、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金,。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式,。
②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②,、合同執(zhí)行過程中甲,、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力,。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
承攬合同定作合同篇六
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機(jī)構(gòu)地址: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證: 開戶行: 賬戶:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬元,。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格,、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1,、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,,該結(jié)算價格含:包工,、包料、包裝運(yùn)輸,、安裝費(fèi),、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工,、制作與安裝,、要求
1、 報刊亭安裝后穩(wěn)定,、可靠,,空間利用充分,使用面積不小于_____平米,。
2,、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱,、不銹鋼方鋼骨架,,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,,內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括:推拉窗,、電源接線板,、電表一塊,藍(lán)色陽光板封頂,,并有通風(fēng)口一處,。
第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格,、材質(zhì))制作成品后,,交甲方進(jìn)行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn),。
②,、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機(jī)抽驗 ,。
第五條交貨時間和地點及包裝運(yùn)輸要求
①,、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②,、交貨地點:乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,,并安裝完畢,。
③、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時,,應(yīng)對成品進(jìn)行包裝,,并保證信報箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型,、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修,。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
①、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝,;
④,、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式,、期限及安裝費(fèi)用
①,、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),,甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款,。
②、乙方交貨后15日內(nèi),,甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③,、乙方按期安裝完畢,,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款,,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%,。
④、剩余的合同標(biāo)的額 5%(_____元)價款,,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,,一次性撥付乙方,。
第八條甲方違約責(zé)任
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,,應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金,。
第九條乙方違約責(zé)任
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,,每逾期一天,,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金,。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式,。
②,、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,,協(xié)商不成的,,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①,、本合同一式四份,,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,,自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同履行期間,甲,、乙任何一方不得隨意變更和解除合同,。
補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力,。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期: 年 月