現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,，越來越多事情需要用到合同,，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關系,。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎,？下面是小編為大家整理的合同范本,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

企業(yè)加工承攬合同書范本篇一

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

乙方：(承攬方)

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

合同編號：合同簽訂地：

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,，雙方本著互惠互利，友好合作的原則,，為明確雙方權利和義務,，特訂立本合同。

一,、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單,，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標,、質(zhì)量標準,、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,，經(jīng)甲方驗收合格后,，甲方支付加工費給乙方的行為。

二,、本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名,、規(guī)格單位單價備注

1.根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三,、加工零部件的技術標準(包括質(zhì)量要求)：

備注

四,、加工零部件價格及加工費的確定：

1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,，該價格自確認之日起生效,。

因市場價格的變動或其它原因，需要調(diào)整價格的,，按該程序重新確認,，之前仍按原價格執(zhí)行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力,。

3.加工費計算方法：

(1)對甲方提供的原材料、零部件,，應在核定加工零部件價格基礎上,，扣除甲方提供之原材料、零部件價格,，余額為乙方的加工費,。

(2)由甲方提供原材料,、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準,，造成甲方原材料,、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除,。

五,、加工訂貨：

1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,，乙方確認訂單的具體要求后回傳,，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

(2)電話通知訂貨,。

但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證,。

2.因甲方的生產(chǎn)計劃變動，要求更改訂貨時,，乙方接受：

(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,，乙方確認后回傳。

(2)電話通知更改,。

但更改的貨值必須在5000元人民幣以下,。

3.如甲方通知取消訂單：

(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消,。

(2)在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的,，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料,。

4.乙方需領用甲方提供的原材料,、零部件，于訂單下達之日,，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù),。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：

1.加工零部件的包裝,，按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;

2.包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________;

3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。

4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,，運輸,、裝卸費用自負。

送貨時應包裝完整,，標識明確,，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼,、名稱規(guī)格,、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證,。

5.甲方收到乙方的加工零部件時,，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》,。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放,。

乙方應在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走，否則,，對包裝物的任何問題甲方不負責,。

七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,，約定如下：

1.圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā),，圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認，費用由乙方承擔,。

2.模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;

3.模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定,。

4.模具的使用、維修,、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;

5.模具的知識產(chǎn)權：甲方所有;

6.模具的所有權：甲方所有,。

八、知識產(chǎn)權保護

1.按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,，有商標許可的,，還須簽訂《商標使用許可合同》。

九,、產(chǎn)品技術,、質(zhì)量標準與控制

1.合同生效后日內(nèi)，甲方應向乙方提供相關圖紙,、檢驗標準及下列文件,、資料：

甲方：

乙方：

授權代表：

授權代表：

日期：____年____月____日

日期：_____年_____月____日

企業(yè)加工承攬合同書范本篇二

甲方：（定作方）

地址：

法定代表人：

營業(yè)執(zhí)照證號：

乙方：（承攬方）

地址：

法定代表人：

營業(yè)執(zhí)照證號：

合同編號：合同簽訂地：

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則,，為明確雙方權利和義務,，特訂立本合同。

一,、本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單,，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標,、質(zhì)量標準,、驗收標準及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,，經(jīng)甲方驗收合格后,，甲方支付加工費給乙方的行為。

二,、本合同所指加工之零部件見下表：

甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___單位：___單價___備注：___

1,、根據(jù)生產(chǎn)實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工,，雙方可簽訂補充協(xié)議,。

2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三,、加工零部件的技術標準（包括質(zhì)量要求）：

甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___技術標準或要求：___備注：___

四,、加工零部件價格及加工費的確定：

1、乙方加工零部件的價格,，由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,，需要調(diào)整價格的,，按該程序重新確認,，之前仍按原價格執(zhí)行。

2,、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低,；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,，將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低,。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行,。

3、加工費計算方法：

（1）對甲方提供的原材料,、零部件,，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料,、零部件價格,，余額為乙方的加工費,。

（2）由甲方提供原材料,、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料,、零部件損耗標準進行加工,，超過規(guī)定標準,，造成甲方原材料、零部件損失的,，甲方有權直接從乙方加工費中扣除,。

五,、加工訂貨：

1、甲方向乙方下達訂單,，乙方接受：

（1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù),。

（2）電話通知訂貨,。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時,，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2,、因甲方的生產(chǎn)計劃變動,，要求更改訂貨時，乙方接受：

（1）甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,，乙方確認后回傳,。

（2）電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下,。

3,、如甲方通知取消訂單：

（1）訂貨當天通知取消的，訂單取消。

（2）在一個貨期段內(nèi)（非訂貨當天）通知取消的,，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn),，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方，經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,，甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

4,、乙方需領用甲方提供的原材料,、零部件，于訂單下達之日,，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù),。

六、加工零部件的包裝,、運輸與交貨：

1,、加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行：_______________________________,；

2,、包裝物標識規(guī)定：_________________________________________________________；

3,、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝,。

4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,，運輸,、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,，標識明確,，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼,、名稱規(guī)格,、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證,。

5,、甲方收到乙方的加工零部件時，經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,，開具《收料單》,。

6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放,。乙方應在七（7）天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,，否則,，對包裝物的任何問題甲方不負責。

七,、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,，約定如下：

1、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā),，圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認,，費用由乙方承擔。

2,、模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔,；

3、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定,。

4,、模具的使用、維修,、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔,；

5,、模具的知識產(chǎn)權：甲方所有,；

6、模具的所有權：甲方所有,。

八,、知識產(chǎn)權保護

1、按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,，有_____許可的,，還須簽訂《_____使用許可合同》。

九,、產(chǎn)品技術,、質(zhì)量標準與控制

1、合同生效后日內(nèi),，甲方應向乙方提供相關圖紙,、檢驗標準及下列文件、資料：

2,、產(chǎn)品質(zhì)量控制：

（1）乙方須先按甲方提供的’相關資料,、首樣等要求，制作樣品,，并經(jīng)甲方檢驗合格后,，進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,，才能進入批量生產(chǎn),。

（3）甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改,。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求,，則可中止或終止本合同,。

（4）乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案,。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種,，零部件不得更改。

（5）一般情況下,，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內(nèi)選擇,，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,，經(jīng)甲方檢測合格并書面確認,、封樣交甲方后，方可采購并投入生產(chǎn),。

3,、質(zhì)量整改

（1）同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,，甲方可發(fā)出整改通知書,，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助,，但其費用由乙方支出,，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行,。

4,、產(chǎn)品技術、質(zhì)量與控制,，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》,。

十、加工費的結(jié)算

1,、加工費的結(jié)算方式為：每月二十五（25）日前結(jié)清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費,，扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,，由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方）,。

2,、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內(nèi)結(jié)清,。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%,，第三年結(jié)算____________%,。

十一、驗收方法

1,、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測結(jié)果為準,。

十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

1,、甲方在驗收過程中,，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號,、規(guī)格,、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應妥為保管并在___天內(nèi)向乙方提出書面異議,。書面異議中,，應說明合同號、運單號,、車或船只,、發(fā)貨和到貨日期,；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱,、型號、規(guī)格,、花色,、標志、牌號,、批號,、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量,、包裝,、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見,。在付款期內(nèi),，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

2,、乙方在接到需方書面異議后,，應在___________天內(nèi)負責處理,，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3,、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,，乙方應對此負全部責任，甲方負責協(xié)助,。造成甲方無_____常使用的加工零部件,，乙方應負責退、換,。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,，其損失由乙方承擔賠償責任,。

4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關檢測,，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任,。

十三,、乙方違約責任：

1、乙方不能按時,、按質(zhì),、按量交貨的，根據(jù)不同情況進行處理,，具體如下：

（1）因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元,，不高于5000元,；在甲方通知乙方后，乙方做出返工,、挑選,、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,，應及時知會甲方,，并按第（4）條接受扣罰。

（2）因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,，扣除當批貨值的10%,；

（3）因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的,，按未能按期按量交貨造成停工處理,，按50元/工時累計扣罰,，物料損失由乙方負責；

（4）未能按期,、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,，扣罰違約金3000元/次；

（5）未能按期,、按量交貨或不合格造成出貨延誤,，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次,，損失另計,；

（6）故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的,，扣罰_________0元以上的違約金,，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格；

（7）未經(jīng)確認,，私自更換,、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應廠家,，扣罰_________0元以上的違約金,，情節(jié)嚴重的除罰款外取消供應商資格；

（8）送貨實物數(shù)量或重量不足,，扣除欠貨價值10～100倍的違約金,；

2、乙方所交的加工零部件品種,、型號,、規(guī)格、花色,、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理,、調(diào)換或退貨而支付的實際費用,。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

3,、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的,，乙方應負責返修或重新包裝,，并承擔支付的費用,。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,，乙方應當負責賠償。

4,、乙方提前交貨的,、多交的和品種、型號,、規(guī)格,、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,，甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管,、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔,。

5,、乙方提前交貨的，甲方接貨后,，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款,；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨,。乙方逾期交貨的,，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的,，乙方應照數(shù)補交,，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的,，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

6,、加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,，并承擔由此增加的費用,。

十四、甲方的違約責任

1,、甲方逾期付款的,，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2、甲方無正當理由拒絕接貨的,，應當承擔由此造成的損失,；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失,。

十五,、合同的變更、解除：

1,、合同期內(nèi),，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),，均可解除合同,。

2、乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失,。

3,、合同因任何原因而解除，乙方應在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,，包括但不限于模具,、_____標識、技術資料,、供應商名單等,，歸還甲方。

十六,、不可抗力

1,、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，在取得有關主管機關證明以后,，允許延期履行、部分履行或者不履行合同,，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任,。

十七、其他

1,、按本合同規(guī)定應該償付的違約金,、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,，應當在明確責任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理,。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵,。

2、本合同一式叁份,，甲方二份,，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,，有效期自______年____月____日到____年____月____日,，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。

3,、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄,。

4、雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》,、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》,、《_____使用管理合同》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件,。

十八,、其他需約定事項：

1、 ____________________________________________________________________________

2,、 ____________________________________________________________________________

3,、 ____________________________________________________________________________

4、 ____________________________________________________________________________

5,、 ____________________________________________________________________________

甲方：乙方：

授權代表：授權代表：

日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日

企業(yè)加工承攬合同書范本篇三

訂立合同雙方：

承攬人：______________________________

定作人：______________________________

定作人委托承攬人加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條加工成品

編號：________________________

名稱：________________________

規(guī)格：________________________

單位：________________________

數(shù)量：________________________

備注：________________________

第二條加工成品質(zhì)量要求

(加工定作物品，需要封存樣品的,，應當由雙方代表當面封簽,，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

編號_______________________

名稱_______________________

規(guī)格_______________________

單位_______________________

數(shù)量_______________________

備注_______________________

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作人檢驗,。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作人有權要求重作、修理,、減少價款或退貨,。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的,，應立即通知定作人調(diào)換或補齊,。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見,。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作,，并及時通知定作人,，因此造成的損失，由定作人賠償,。2.承攬人對于承攬的工作,，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料的復制品,。3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等,。)

第五條價款或酬金

(價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。)

企業(yè)加工承攬合同書范本篇四

甲方：

乙方： 身份證號碼：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的原則下達成以下協(xié)議,。

一,、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹,，甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。

二,、工資價位是現(xiàn)場論價,，價款方式是一處完工到另一工地時,，支付前一工地的工資,，年底結(jié)清半年的所有工資。

三,、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,，森林防火，一旦發(fā)生火災安全事故,，由乙方自行承擔,，甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。

四,、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排,。

以上條款，甲乙雙方仔細閱讀后無異議,，特簽此合同,，本合同至簽字之時產(chǎn)生法律效益。

甲方：

乙方：

企業(yè)加工承攬合同書范本篇五

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格（長,，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,，材種：柜臺,，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

三,，嚴格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結(jié)構必須嚴密,，堅固,、表面必須平整光滑，木材無形變,，翹曲,，撥縫，松榫,；塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象,；玻璃位置以圖紙標示為準,，保證方正，平直,，安裝方便.

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品,，由縣物價局核定價格后,，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,，由縣物價局提供檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格,，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝,，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算,，共計980元,，全部費用由乙方負擔.

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算,，共計490元,，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.

第十條本合同簽字之日,，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）.甲方不履行合同時,，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,，把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗收合格后，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應當按質(zhì)論價；不同意利用的,，甲方應當負責修理或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的,，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失.

四,，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天,，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五，甲方不能交付定作物的,，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金.

六,，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一,，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失.

二,，乙方如中途廢止合同,，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

五，乙方如無故拒絕接收定作物,，應當賠償甲方因此造成的損失.

六,，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后,，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,，不得免除甲方責任,；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,，或向合同管理機關申請調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.

本合同一式五份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價局,，縣建設銀行各存一份.

甲方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

乙方：

代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

企業(yè)加工承攬合同書范本篇六

訂立合同雙方：

承攬人______________________，以下簡稱甲方,；

定作人：__________________,，以下簡稱乙方；

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,，簽訂本合同,，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱,、規(guī)格,、質(zhì)量,、數(shù)量、加工費,；

第二條加工成品的完工時間,、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的,，由雙方代表當面封簽,，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù)）,；

第三條加工成品的交付時間,、地點、運輸方法與運費承擔,；

第四條乙方提供原材料名稱,、規(guī)格、質(zhì)量,、數(shù)量,、價款及圖紙、技術資料,；

第五條原材料交付時間、地點,、包裝,、檢驗方法、運輸,；

第六條加工費結(jié)算辦法與時間,；

第七條乙方應于________年____月____日前向甲方交付定金____________元；乙方應________年____月____日前向甲方交付預付款____________元,。乙方不履行合同的,，無權請求返還定金。甲方不履行合同的,，應當雙倍返還定金,。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外,，必須如數(shù)返還預付款,。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金,，有余款可以請求返還,；

第八條甲方的違約責任：

1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應當按質(zhì)論價,；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任,；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定,，乙方有權拒收,，由此造成的損失由甲方賠償。

2,、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理,；乙方不再需要的，有權解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償,。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,，由甲方賠償損失,。

4、甲方逾期交付定作物,，應當向乙方償付違約金,，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金,。

5,、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金,。

6,、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞,，甲方應當負責修理,，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收,。

第九條乙方的違約責任：

1,、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,，應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止合同,，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金,。

3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4,、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金,。

5,、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失,。

6,、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用,。

第十條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,，甲方在經(jīng)有關部門證明后,，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任,；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任,，并賠償甲方因此造成的損失,。

第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決,，協(xié)商不成時,，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解,、仲裁,、也可以直接向人民法院起訴。

本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效,。

本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局,、________銀行各存一份,。

定作人：__________承攬人：_______________

代表人：__________代表人：____________________

開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________

帳號：_________________帳號：_____________________

簽訂日期：________年____月____日

企業(yè)加工承攬合同書范本篇七

簽定日期：_______年____月____日

定作方(甲方)：______________

電話：________________________

承攬方(乙方)：______________

電話：________________________

經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同,，并嚴肅履行,。

品名

規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額

定作方供應原材料：

原材料

規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________,。

2.產(chǎn)品檢驗標準和方法：__________________________________________________,。

3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________,。

4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________,。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效,。

甲方(蓋章)：_______________

乙方(蓋章)：_______________

日期：____________

企業(yè)加工承攬合同書范本篇八

甲方：

代表人：

職務：

電話：

乙方：

代表人：

職務：

電話：

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行,。

一,、甲方供應原材料：

原材料：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

日期：

成品單位耗用量：

二、乙方完成產(chǎn)品情況：

品種：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

加工費：單價 金額

三,、技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：

四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

五,、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

六,、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：

七,、貨款及費用結(jié)算辦法及期限：

八,、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效,。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

簽訂時間：

企業(yè)加工承攬合同書范本篇九

合同編號：_____________

甲方：___________________?乙方：___________________

法定代表人：_____________?法定代表人：_____________

聯(lián)系電話：_______________?聯(lián)系電話：_______________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條?加工成品

第二條?加工成品質(zhì)量要求

第三條?原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗,。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,，定作方有權要求重作,、修理、減少價款或退貨,。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間,、數(shù)量,、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊,。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條?技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見,。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作，并及時通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作,，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品,。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等。

第五條?價款或酬金

價款或酬金,，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條?驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明,。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換,。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明,。

第七條?交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行,。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準,，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,，按約定的方法計算,。

第八條?包裝要求及費用負擔

第九條?運輸辦法及費用負擔

第十條?結(jié)算方式及期限

第十一條?其他約定

第十二條?承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作方同意利用的,，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的,，應當負責修整或調(diào)換,，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊,，補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應當負責返修或重新包裝,，并承擔因此而支付的費用,。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬方賠償損失,。

四,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補交等),，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價款總額計算,，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權拒收,。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金,。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時,，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費,。

七,、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人),，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八,、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設備、包裝物及其他物品毀損,、滅失的,，應當償付定作方因此造成的損失。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,，由承攬方對工作質(zhì)量,、數(shù)量承擔責任。

十,、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失,。如定作方要求重作或重新修理,，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任,。

第十三條?定作方的違約責任

一,、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設計等,，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二,、中途廢止合同,，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金,。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料,、技術資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同,，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失,。

四,、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應當承擔承攬方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,，承攬方有權將定作物變賣,，所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬,、保管、保養(yǎng)費時,，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,，應當賠償承攬方的損失。

五,、超過合同規(guī)定日期付款,，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天,，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

六、無故拒絕接收定作物,，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),，承擔因此而多支出的費用,。

第十四條?不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任,，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條?糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時,，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁,。

本合同自____年____月____日起生效,，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商,，作出補充規(guī)定,，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

甲方(蓋章)：_____________?乙方(蓋章)________________

授權代理人(簽字)：_______?授權代理人(簽字)：___________

住址：_____________________?住址：______________________

聯(lián)系電話：_________________?聯(lián)系電話：__________________

開戶銀行：_________________?開戶銀行：__________________

賬號：_____________________?賬號：______________________

_________年____月____日?_________年______月____日

簽訂地點：__________________?簽訂地點：__________________

企業(yè)加工承攬合同書范本篇十

合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日

第一條加工物,、數(shù)量,、報酬、交貨期限

加工物｜規(guī)格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計

合計人民幣金額（大寫）：

（注：空格如不夠用,，可以另接）

第二條定作人提供的材料

材料｜規(guī)格｜計量

數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額

名稱｜型號｜單位

（注：空格如不夠用,，可以另接）

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準,、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：

第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條定作人提供技術資料,、圖紙的時間,、辦法及保密要求：

第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,，在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議,。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復。

第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作,。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標準,、方法、地點及期限：

第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元,。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物,。

第十六條違約責任：

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解,；協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿_____委員會_____；

（二）依法向人民法院起訴,。

第十八條其他約定事項：

定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：

定作人（章）：承攬人（章）：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

居民身份證號碼：居民身份證號碼：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

賬號：賬號：經(jīng)辦人：

編碼：編碼：_______年_______月_______日

監(jiān)制部門：印制單位：

企業(yè)加工承攬合同書范本篇十一

甲方(定作方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話：

傳真：

統(tǒng)一社會信用代碼：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話：

傳真：

統(tǒng)一社會信用代碼：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定以及其他相關法律規(guī)定,，就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下：

一,、采購產(chǎn)品情況

1、品名 ,，規(guī)格 ，數(shù)量 ,，單價 ;

2,、品名 ,，規(guī)格 ，數(shù)量 ,，單價 ;

3,、品名 ，規(guī)格 ,，數(shù)量 ,，單價 ;

總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。

二,、樣品約定時間

自本合同生效之日起 個工作日內(nèi),，乙方負責按甲方要求制作

樣品，經(jīng)甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準,。

三,、交貨時間、地點及運費

合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶,，確認本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認),，運費由 承擔。

四,、質(zhì)量要求及技術標準

按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,，貨物主要技術指標按國家或行業(yè)標準。

五,、驗收方法,、標準和期限

以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種,、面料,、數(shù)量、顏色,、規(guī)格與裝箱單不符,，應在收到貨物后 個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后，盡快做出相應的處理,。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,，乙方應當負責更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費用應當由乙方承擔,。

六,、包裝要求及費用負擔

乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝，費用由乙方承擔,。

七,、結(jié)算方式和期限

合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價款 %作為預付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯,，乙方收款賬戶為：

收款人：

開戶行：

賬號：

最終結(jié)算金額以實際定作,、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準，自甲方驗收合格之日起 日內(nèi),，甲方一次性支付其余貨款,。

八、違約責任

1,、合同生效后合同一方單方解除合同的,，合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。

2,、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,，不能按時交貨的，由甲方承擔責任,。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,，甲方有權拒絕付款,。

九、合同爭議的解決方式

本合同在履行期間發(fā)生的爭議,，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,，雙方當事人同意向 人民法院起訴。

十,、本合同一式二份,，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同未盡之事宜,，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

法定代表人：

委托代理人： 法定代表人：

委托代理人：

年 月 日 年 月 日

企業(yè)加工承攬合同書范本篇十二

承 攬 方：____________________________________

法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同，以便共同遵守,。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的),，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,，定作方有權要求重作,、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,，不符合要求的,，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,，對修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,，有權停止工作,，并及時通知定作方，因此造成的損失,，由定作方賠償,。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密,，應當嚴格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,、圖紙等,。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定,。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準,。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作,。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,，應當由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用,、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,，由承攬方負責修復或退換。

承攬方：日期：

定作方：日期：

企業(yè)加工承攬合同書范本篇十三

定作方(甲方)：______________

電話：________________________

承攬方(乙方)：______________

電話：________________________

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同,，并嚴肅履行。

品名

規(guī)格

單位

數(shù)量

加工費

單價

金額

定作方供應原材料：

原材料

規(guī)格

單位

數(shù)量

日期

成品單位耗用量

1.技術資料,、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________,。

2.產(chǎn)品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

3.交貨地點及運輸辦法,、運雜費用和負擔：__________________________________,。

4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,，合同履行完畢即失效,。

甲方(蓋章)：_______________

乙方(蓋章)：_______________

企業(yè)加工承攬合同書范本篇十四

甲方：_______________有限公司

法定代理人：_____________

乙方：___________有限公司

法定代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協(xié)議：

1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,，該業(yè)務系________,、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務，__________,、__________不是乙方的員工，業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權,，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認,。

2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴,，為彌補甲方的損失,，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發(fā)票,。

3,、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。

4,、本協(xié)議自雙方簽字后生效,。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日