隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng),，人們愈發(fā)重視合同,，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系,，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,，嚴(yán)格履行義務(wù),。合同對(duì)于我們的幫助很大,，所以我們要好好寫(xiě)一篇合同,。下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來(lái)看一看吧。

木材加工承攬合同 木材加工合同篇一

承攬方： ________________________ 木具廠以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

定作方： ________________________ 百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

甲方為乙方加工柜臺(tái),，貨架,，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同,，共同遵守.

第一條加工成品

品名規(guī)格(長(zhǎng),，寬，高cm)單位數(shù)量備注

玻璃柜臺(tái)

塑料臺(tái)面柜臺(tái)

玻璃臺(tái)面柜臺(tái)

棉布貨架

大百貨電器貨架

小百貨貨架

第二條加工成品質(zhì)量要求：

一,，材種：柜臺(tái),，貨架一律采用水曲柳.

二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.

三,，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,，堅(jiān)固,、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變,，翹曲,，撥縫，松榫;塑料面要求平直,，整齊,，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),，保證方正,，平直，安裝方便.

四,，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品,，作為驗(yàn)收的依據(jù).

第三條原材料由甲方提供.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失,，由乙方賠償.

第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后,，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.

第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝,，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元,，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元,，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,，由甲方負(fù)責(zé).

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款 ________ 元(大寫(xiě) ________ 元).甲方不履行合同時(shí),，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,，有余款的應(yīng)返還.

第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物,，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù),，據(jù)以結(jié)帳,，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.

第十二條甲方的違約責(zé)任

一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,，乙方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由甲方賠償.

二,，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的,，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由甲方賠償.

三,，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

四,，甲方逾期交付定作物的,，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天,，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.

五,，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.

六,，由甲方負(fù)責(zé)送貨的,，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則乙方有權(quán)拒收.

第十三條乙方的違約責(zé)任

一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

二,，乙方如中途廢止合同,，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.

三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,，除交付定作物的日期得以順延外,，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.

四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，向甲方償付違約金.

五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.

六,，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.

第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失,，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同于 ________ 年 ________ 月 ________ 日經(jīng)公證生效,，合同履行完畢即失效.

本合同一式 ________ 份,，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處,，縣物價(jià)局,，縣建設(shè)銀行各存一份.

甲方： ________________________ (蓋章)

代表人： ________________________

地址： ________________________

電話(huà)： ________________________

開(kāi)戶(hù)銀行： ________________________

帳號(hào)： ________________________

乙方： ________________________

代表人： ________________________

地址： ________________________

電話(huà)： ________________________

開(kāi)戶(hù)銀行： ________________________

帳號(hào)：________________________

木材加工承攬合同 木材加工合同篇二

甲方：————乙方：————

地址：————地址：————

郵編：————郵編：————

電話(huà)：————電話(huà)：————

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————

開(kāi)戶(hù)行：————開(kāi)戶(hù)行：————

賬戶(hù)：————賬戶(hù)————

甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展,，滿(mǎn)足利益,，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,，本著誠(chéng)實(shí)信用,，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際,，協(xié)商一致,，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：品種————或項(xiàng)目————,、規(guī)格————型號(hào)————,、數(shù)量————、單價(jià)————,、金額————,、交貨期限————

定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格

型號(hào)————計(jì)量————

單位數(shù)量————價(jià)款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————

單價(jià)總金額————

合計(jì)————

甲方：————乙方：————

地址：————地址：————

郵編：————郵編：————

電話(huà)：————電話(huà)：————

法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————

開(kāi)戶(hù)行：————開(kāi)戶(hù)行：————

賬戶(hù)：————賬戶(hù)————

———年————月———日

木材加工承攬合同 木材加工合同篇三

經(jīng)過(guò)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔(dān)甲方衛(wèi)生保潔事宜達(dá)成一致意見(jiàn),，簽訂本加工承攬協(xié)議,，供雙方共同遵守：

一、乙方負(fù)責(zé)甲方場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔事宜,，具體清潔事項(xiàng)包括：

1,、日常清潔區(qū)域：

2、定期保潔區(qū)域：

3,、垃圾區(qū)域：

二,、乙方的保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)達(dá)到甲方的要求,，甲方提出相關(guān)意見(jiàn)時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方意見(jiàn)及時(shí)改正,，直到達(dá)到甲方的要求,。

三、乙方應(yīng)當(dāng)在每天早晨九點(diǎn)前,，完成甲方安排全部的保潔工作,，且保潔標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合甲方的全部要求,，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正,。

四、?乙方應(yīng)身體健康,、誠(chéng)實(shí)勤勞,，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)范、清潔標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作,，確保衛(wèi)生質(zhì)量,。?

五、乙方在提供保潔服務(wù)過(guò)程中,，必須遵守甲方的規(guī)章制度,，服從甲方的安排，不得影響甲方正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。?

六,、保潔加工承攬費(fèi)用為 ???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付,，支付方式為轉(zhuǎn)賬,，乙方的賬戶(hù)為：

七、本合同為加工承攬合同,，乙方就保潔成果對(duì)甲方負(fù)責(zé),，提供保潔期間,，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任,。

八、乙方提供保潔服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意自身安全,，如果因?yàn)橐曳皆驅(qū)е伦约簱p害的,，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任,。

九、甲方在保潔工作中未達(dá)到保潔的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費(fèi)的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費(fèi)用,。

十,、本協(xié)議未盡事宜,，雙方協(xié)商簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議解決，書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,。?

十一,、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭(zhēng)議及糾紛，應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決,；協(xié)商未果,，應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十二,、?本協(xié)議一式兩份,，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力,。

木材加工承攬合同 木材加工合同篇四

定制人：

承攬方：

一,、定制(加工)產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量,、金額,、供貨時(shí)間及數(shù)量：

產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額

二、材料的提供：由承攬方包工包料,，產(chǎn)品價(jià)格包括原材料的價(jià)格及加工費(fèi),。

三、交貨地點(diǎn)： 方式： 付款條件：款到發(fā)貨

四,、其他要求：合同以傳真件確認(rèn)為準(zhǔn),。

五、本合同經(jīng)雙方或代理人簽章后生效,，雙方也可通過(guò)信件和數(shù)據(jù)電文等方式簽訂合同,。

六、違約責(zé)任：承攬方,、定制方違反合同約定的,，應(yīng)依本合同的約定承擔(dān)責(zé)任。合同沒(méi)有約定的,，應(yīng)依《民法典》的規(guī)定承擔(dān)責(zé)任,。

定制方： 承攬方:

聯(lián)系人： 聯(lián)系人：

電話(huà)： 電話(huà)：

地址： 地址：

木材加工承攬合同 木材加工合同篇五

定作人：

簽訂地點(diǎn)：

承攬人：

簽訂時(shí)間：_______年_______月_______日

第一條 加工物,、數(shù)量,、報(bào)酬、交貨期限

加工物規(guī)格計(jì)量,、報(bào)酬,、交貨期限及數(shù)量

數(shù)量

名稱(chēng)、型號(hào)單位,、單價(jià)金額合計(jì)

合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）：

（注：空格如不夠用,，可以另接）

第二條 定作人提供的材料

材料規(guī)格

計(jì)量

數(shù)量質(zhì)量

提供日期

消耗定額

名稱(chēng)型號(hào)單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、時(shí)間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量要求：

第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間,、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙,、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議,。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù),。

第九條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn)：

第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法,、地點(diǎn)及期限：

第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：

第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫(xiě)）元,。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物,。

第十六條 違約責(zé)任：

第十七條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解,；協(xié)商或調(diào)解不成的,，按下列第種方式解決：

（一）提交_____委員會(huì)_____；

（二）依法向人民法院起訴,。

第十八條 其他約定事項(xiàng)：

定作人（章）：

承攬人（章）：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號(hào)碼：

居民身份證號(hào)碼：

委托代理人：

委托代理人：

電話(huà)：

電話(huà)：

開(kāi)戶(hù)銀行：

開(kāi)戶(hù)銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

賬號(hào)：

賬號(hào)：

經(jīng)辦人：

編碼：

編碼：

監(jiān)制部門(mén)：

印制單位：

木材加工承攬合同 木材加工合同篇六

定作方：北京機(jī)電設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

法定代表人：

住所：

郵編：

聯(lián)系電話(huà)：

開(kāi)戶(hù)銀行：

帳?號(hào)：

委托代理人：

身份證號(hào)：

住所：

郵編：

聯(lián)系電話(huà)：

承攬方：

公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

法定代表人：

住所：

郵編：

聯(lián)系電話(huà)：

開(kāi)戶(hù)銀行：

帳?號(hào)：

委托代理人：

身份證號(hào)：

住所：

郵編：

聯(lián)系電話(huà)：

鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的,，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)?的有限責(zé)任公司，并需要加工?部件;

鑒于乙方是在?合法注冊(cè)的,，經(jīng)營(yíng)范圍為?的公司,，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。

依據(jù)《民法典》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī),，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，簽訂本合同。

一,、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品?：

品名規(guī)格單位數(shù)量備注

二,、原材料提供：

1、?甲方提供的原材料為：?規(guī)格為：?數(shù)量為：?提供時(shí)間為：?年?月?日,。

2,、?甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知甲方,。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的,，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊,。

3,、?乙方提供的原材料為：?規(guī)格為：?數(shù)量為：?提供時(shí)間為：：?年?月?日。

4,、?乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn),。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知乙方,，由乙方在?日內(nèi)予以補(bǔ)正,。

三、技術(shù)資料及圖紙

1,、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方,。

2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書(shū)面通知兩日內(nèi)書(shū)面回復(fù),，提出修改意見(jiàn),。

3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起?日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方,。

4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn),。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方,。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改,。

四、質(zhì)量要求：

1,、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合?標(biāo)準(zhǔn),。

2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,，先做規(guī)格樣品,，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù),。(也可不約定此項(xiàng)目)

五,、加工成品驗(yàn)收：

1、本加工成品全部完工后,，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。

2,、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn),。

3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的,，甲方有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失,。

4,、乙方加工成品交付后，甲方在?時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理,、重作;造成甲方損失的,，有權(quán)要求乙方賠償損失。

六,、加工成品交付：

1,、乙方應(yīng)于?年?月?日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù)，地址為?,。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn),，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。

2,、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,，必須事先與對(duì)方達(dá)成書(shū)面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行,。

3,、實(shí)際交付日期，乙方自行送達(dá)的,，以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn),。

4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數(shù)量的,，甲方認(rèn)可的,，就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報(bào)酬。

七,、報(bào)酬及支付：

1,、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為：每件?元(或總報(bào)酬?元)

2、報(bào)酬的支付采取以下?方式

a甲方應(yīng)于?年?月?日支付乙方?元,，于?年?月?日支付乙方?元,，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方,。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù),。

b甲方于乙方每交付?件時(shí)給付甲方?元，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù),。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù),。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到?元，由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票,，同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù),。

八、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由乙方負(fù)責(zé)包裝,，以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

九,、運(yùn)輸及費(fèi)用承擔(dān)：

1、?甲方提供材料的運(yùn)輸由甲方負(fù)責(zé),，運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),。

2、?加工成品的運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),，運(yùn)輸費(fèi)用由?方承擔(dān),。

十、乙方違約責(zé)任：

1,、乙方逾期交付加工成品的,，每逾期交付一天，按逾期交付部分總報(bào)酬的1%向甲方支付違約金,。逾期交付超過(guò)60天,，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報(bào)酬,，并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實(shí)賠償,。

2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,，甲方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，甲方有權(quán)拒收,，乙方應(yīng)賠償甲方?元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,，乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償,。

3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,，甲方仍然需要的,，乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,，有權(quán)解除合同,，因此造成的損失由乙方賠償。

4,、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失,。

5,、乙方不能交付加工成品的,，應(yīng)向甲方償還交付部分報(bào)酬，并支付該部分報(bào)酬的30%作為違約金,。該違約金不足以賠償甲方損失的,，乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。

6,、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,，如運(yùn)輸中造成加工成品損壞，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，否則甲方有權(quán)拒收。

十一,、甲方違約責(zé)任?：

1,、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔(dān),。給乙方造成損失的,，甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。

2,、甲方未按照本合同約定的時(shí)間向乙方提供圖紙或原材料的,，對(duì)延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延,。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失,。

3、?甲方延遲付款的,，就所延遲付款的部分,，每延遲一天支付乙方萬(wàn)分之四的違約金。

十二,、不可抗力：

1,、?在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損,、滅失的,，乙方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失。

2,、?如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,，不免除乙方責(zé)任,，乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。

3,、?在甲方遲延接受期間發(fā)生的,，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失,。

十三,、合同爭(zhēng)議的解決：

雙方在履行合同中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決,，如協(xié)商不成,，通過(guò)如下第

種方式解決：

1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;

2,、向北京仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁;

十四,、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂書(shū)面合同作為附件,。

十五,、本合同簽訂于北京市?區(qū)?，由雙方授權(quán)代表簽字,，并加蓋公司印章后生效,。

甲方：北京機(jī)電設(shè)備有限公司?乙方：?公司

授權(quán)代表：?授權(quán)代表：

年?月?日

木材加工承攬合同 木材加工合同篇七

委托方(甲方)：_____________

承接方(乙方)：_____________

第一條 甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，簽訂本協(xié)議,。

第二條 乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為：______________________________________________，乙方在設(shè)計(jì)完成后,，需經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn),，方可認(rèn)為成果交付，如未得到甲方書(shū)面確認(rèn)的,，均不視為成果交付,。

第三條 甲方向乙方交付的資料

第四條 乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果

第五條 設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法

5.1甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為_(kāi)_______元人民幣(大寫(xiě))。

5.2支付方法為：

簽訂本合同后,，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款,，即________元人民幣(大寫(xiě))。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書(shū)面簽字確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,，即________元人民幣(大寫(xiě)),。

第六條雙方責(zé)任

6.1 甲方責(zé)任

6.1.1 甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對(duì)其完整性,、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé),。

6.2 乙方責(zé)任

6.2.1 乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件。

6.2.2 乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充,。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失,，乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi),，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等,。

6.2.3 由于乙方自身原因,，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間，每延誤一天,，應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一,。

6.2.4 合同生效后，乙方單方提出解除合同的,，乙方應(yīng)雙倍返還定金,，還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。

6.2.5 乙方不得向第三方擴(kuò)散,、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料,。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠,。

第七條 本合同未盡事宜,，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力,。雙方如有爭(zhēng)議,，雙方協(xié)商解決，如雙方無(wú)法解決,，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴,。

第八條 本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自 年 月日生效,。本合同一式兩份,，雙方各執(zhí)一份。

甲方簽字：_____________

乙方簽字： _____________

時(shí)間：_____________

木材加工承攬合同 木材加工合同篇八

甲方：_______________有限公司

法定代理人：_____________

乙方：___________有限公司

法定代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號(hào))達(dá)成如下和解協(xié)議：

1,、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù),，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù),，__________,、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的委托授權(quán),，事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為拒絕追認(rèn),。

2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴,，為彌補(bǔ)甲方的損失,，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣 元,，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

3,、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛,。

4、本協(xié)議自雙方簽字后生效,。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

木材加工承攬合同 木材加工合同篇九

訂立合同雙方：

承攬人：______________________________

定作人：______________________________

定作人委托承攬人加工____________,，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同,，以便共同遵守,。

第一條 加工成品

編號(hào)：________________________

名稱(chēng)：________________________

規(guī)格：________________________

單位：________________________

數(shù)量：________________________

備注：________________________

第二條 加工成品 質(zhì)量要求

(加工定作物品，需要封存樣品的,，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

________________________________________________________________________

(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作人檢驗(yàn),。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作人有權(quán)要求重作,、修理,、減少價(jià)款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量,、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料。承攬人對(duì)定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。)

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

_____________________________________________________________________

(1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見(jiàn),。承攬人在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作人,，因此造成的損失，由定作人賠償,。2.承攬人對(duì)于承攬的工作,，如果定作人要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,、圖紙等,。)

第五條 價(jià)款或酬金

___________________________________________________________________

(價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。)

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

________________________________________________________________________

(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,，除定作人使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),，可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

________________________________________________________________________

(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,，以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)，自提定作物的,，以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算,。)

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

____________________________________________________________

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

________________________________________________________________________

第十條 結(jié)算方式及期限

________________________________________________________________________

第十一條 其他

________________________________________________________________________

(如：1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定,。定作人不履行合同的,，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金，承攬人不履行合同的,，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作人可向承攬人給付預(yù)付款,。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還,，等等,。)

第十二條 承攬人的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,，定作人同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作人有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬人賠償。

二,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。

三,、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用,。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的，由承攬人賠償損失,。

四,、逾期交付定作物(包括返修、更換,、補(bǔ)交等),，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金_____元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,，向定作人償付違約金。)以酬金計(jì)算的,，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

未經(jīng)定作人同意,，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收,。

五,、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金,。

六,、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管,、保養(yǎng)費(fèi)。

七,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

八、由于保管不善致使定作人提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其他物品毀損、滅失的,，應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失,。

九,、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換,、補(bǔ)齊的,，由承攬人對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

十,、擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權(quán)拒收,，承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失,。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任,。

第十三條 定作人的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失,。

二,、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的,，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

三,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料,、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬人有權(quán)解除合同,，定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外,，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失,。

四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí),，承攬人有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬和保管,、保養(yǎng)費(fèi)后,，退還給定作人;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬和保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,，如定作物不能變賣(mài),，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。

五,、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按酬金總額的1%償付違約金,。

六、無(wú)故拒絕接收定作物,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失時(shí),，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責(zé)任，在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，定作人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,，并賠償承攬人由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,、仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

本合同自______年 _____月____日起生效,，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力,。

本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份,，交________(如經(jīng)鑒證或公證,，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作人：(蓋章)________________

代表人：(蓋章)________________

地址：__________________________

電話(huà)：__________________________

開(kāi)戶(hù)銀行：______________________

賬號(hào)：__________________________

承攬人：(蓋章)________________

代表人：(蓋章)________________

地址：__________________________

電話(huà)：__________________________

開(kāi)戶(hù)銀行：______________________

賬號(hào)：__________________________

____________年_______月_____日訂

木材加工承攬合同 木材加工合同篇十

甲方：

乙方： 身份證號(hào)碼：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,，由乙方承包采伐甲方的林木,，在平等自愿的原則下達(dá)成以下協(xié)議。

一,、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹(shù),，甲方給乙方支付1元錢(qián)的代班費(fèi)及安全管理的保證金。

二,、工資價(jià)位是現(xiàn)場(chǎng)論價(jià),，價(jià)款方式是一處完工到另一工地時(shí)，支付前一工地的工資,，年底結(jié)清半年的所有工資,。

三、安全需求：甲方需求乙方承包人 管理好從業(yè)人員的安全,，森林防火,，一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故，由乙方自行承擔(dān),，甲方不負(fù)責(zé)乙方因安全事故所帶來(lái)的一切損失和責(zé)任,。

四、所有從業(yè)人員必須聽(tīng)從承包人楊正均的工作安排,。

以上條款,，甲乙雙方仔細(xì)閱讀后無(wú)異議，特簽此合同,，本合同至簽字之時(shí)產(chǎn)生法律效益,。

甲方：

乙方：

木材加工承攬合同 木材加工合同篇十一

承 攬 方：____________________________________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________

法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質(zhì)量要求

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗(yàn),。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作,、修理,、減少價(jià)款或退貨,。

2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額),。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的,，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件,。

3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行,。

第四條 技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見(jiàn),。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失，由定作方賠償,。

2.承攬方對(duì)于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品,。

3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等,。

第五條 價(jià)款或酬金

價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用,、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

承攬方：日期：

定作方：日期：

木材加工承攬合同 木材加工合同篇十二

甲方：__________

乙方：__________

第一條 加工物,、數(shù)量,、報(bào)酬、交貨期限

項(xiàng)目名稱(chēng)及內(nèi)容_________________________

計(jì)量單位_________________________

數(shù)量_________________________

工作量_________________________

報(bào)酬_________________________

交付期限_________________________

單價(jià)_________________________

金額_________________________

(注：空格如不夠用,，可以另接,。)

第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

第三條 承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

第四條 定作人提供技術(shù)資料,、圖紙等的時(shí)間,、辦法及保密要求：

第五條 承攬人使用的材料由__________________人提供。

材料的檢驗(yàn)方法：__________________________________________________________________

第六條 承攬項(xiàng)目中的主要工作應(yīng)由第三人來(lái)完成,?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵?/p>

第七條 工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：

第八條 結(jié)算方式及期限：

第九條 定作人在________年____月____日前交定金(大寫(xiě))__________________元,。

第十條 定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人,。

第十一條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人(是/否)可以留置工作成果,。

第十二條 違約責(zé)任：

第十三條 解決合同糾紛的方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,。

按下列第______種方式解決：

(一)提交__________________仲裁委員會(huì)仲裁;

(二)依法向人民法院起訴,。

定作方(公章)_________ 承攬方(公章)：_________

簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

木材加工承攬合同 木材加工合同篇十三

甲方：乙方：

地址：地址：

郵編：郵編：

電話(huà)：電話(huà)：

法定代表人(委托代理人)：法定代表人(委托代理人)：

開(kāi)戶(hù)行：開(kāi)戶(hù)行：

帳戶(hù)：帳戶(hù)

甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展,，滿(mǎn)足利益,，明確責(zé)任，依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,，本著誠(chéng)實(shí)信用,，互惠互利原則，結(jié)合雙方實(shí)際,，協(xié)商一致,，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：品種或項(xiàng)目,、規(guī)格型號(hào),、數(shù)量、單價(jià)、金額,、交貨期限

定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格

型號(hào)計(jì)量

單位數(shù)量?jī)r(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

單價(jià)總金額

甲方：____________________乙方：____________________

代表：____________________代表：____________________

________年____月____日________年____月____日甲方：中國(guó)________公司,，地址：________電話(huà)：________電傳：________

法定代表人：________職務(wù)：________國(guó)籍：________

乙方：____國(guó)________公司，地址：________電話(huà)：________電傳：________

法定代表人：________職務(wù)：________國(guó)籍：________

雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù),，經(jīng)友好協(xié)商,，特訂立本合同。

第一條加工內(nèi)容

乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方,。

第二條交貨

乙方在合同期間，每個(gè)月向甲方提供________原材料,，并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車(chē)站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口來(lái)交付乙方,。

第三條來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),。如乙方未能按時(shí),、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,，甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外,，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。

第四條加工數(shù)量與質(zhì)量

甲方如未能按時(shí),、按質(zhì),、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后,，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失,。

第五條加工費(fèi)

甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi)，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第________年起的加工費(fèi)雙方另議,，但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,，故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí)，雙方將另行議定,。

第六條付款方式

乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月,，由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證，支付加工費(fèi),。

第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn)

乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),。

第八條不可抗力

由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時(shí),，該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方,，并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失,，對(duì)方不得提出賠償要求。

第九條仲裁

本合同在執(zhí)行期間,，如發(fā)生爭(zhēng)議,，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決,。如未能協(xié)商解決，提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁,。仲裁適用法律為：

1.中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約,、條約;

2.中華人民共和國(guó)法律;

3.在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí)，適用國(guó)際通行的慣例,。

仲裁裁決為終局裁決,，仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效,。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,，并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。

第十一條合同的續(xù)訂

本合同有效期屆滿(mǎn)之前____月,，如一方需續(xù)訂合同,，可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份,，甲乙雙方各執(zhí)一份,。

本合同以中、____兩國(guó)文字書(shū)就,，兩國(guó)文字具有同等效力,。

第十三條其他

1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料,、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開(kāi)支,，在加工費(fèi)以外收取，但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%.

2.甲方收到原材料后,，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收,。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,，乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足,。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補(bǔ)充,、變更內(nèi)容,，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

代表：________________代表：________________

________年____月____日

________年____月____日

木材加工承攬合同 木材加工合同篇十四

加承合( )字第 號(hào)

定作方：_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

承攬方：_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________

根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，訂立下列條款，共同信守：

一、產(chǎn)品的質(zhì)量,、包裝,、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量：________________________

三、履行的期限,、地點(diǎn)和方式：_________________________

四,、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

五、結(jié)算方式：_________________________

六,、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外,，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任,。

1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作,，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,，賠償承攬方因此造成的損失,，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的,，償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

七,、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜,，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,，作為附件。

九,、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí),，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,、仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

十,、本合同一式________份,，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查,。

十一,、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二,、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開(kāi)戶(hù)銀行：______________

帳號(hào)：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開(kāi)戶(hù)銀行：______________

帳號(hào)：__________________

_______年______月_____日

木材加工承攬合同 木材加工合同篇十五

甲方(定作方)：______

乙方(承攬方)：______

根據(jù)《_____》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況,，雙方友好協(xié)商簽訂本合同,，以共同遵守。

一,、加工制作內(nèi)容

1,、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱(chēng)為_(kāi)______,。

2,、制作內(nèi)容

(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：_______;系列：_______;噸位：_______;單價(jià)約_______元(大寫(xiě)：_______);

(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：_______;系列：_______;噸位：_______;單價(jià)約_______元(大寫(xiě)：_______);

(3)其他：以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆,，刷面漆道,，底漆道。

二,、合同價(jià)款及結(jié)算方式

1,、合同總價(jià)暫定為_(kāi)_____元，(大寫(xiě)______)(以實(shí)際決算為準(zhǔn)),。

2,、合同簽訂當(dāng)日甲方付______元，(大寫(xiě)______)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶(hù),，本合同不予生效)。

3,、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,，否則不得提貨,。

三、質(zhì)量要求

1,、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作,、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求,。

2,、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū),、合格證，且質(zhì)量,、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求,。

3、要求第三方檢測(cè)單位為：

(1)檢測(cè)內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□

(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目：______,。

(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□

四,、交貨地點(diǎn)和時(shí)間

1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨,。

2,、交貨時(shí)間：_______年_______月_______日開(kāi)始提貨。

五,、包裝及運(yùn)輸

1,、乙方負(fù)責(zé)裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn),。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,，盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,，裝車(chē)費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi),。

2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底),。

3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē),。

六、雙方權(quán)利及義務(wù)

1,、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)?，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作,。

2,、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間,。

3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,，乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決,。

4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工,，乙方負(fù)責(zé)修復(fù),，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用,。

七、違約責(zé)任

按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

八,、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛,，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

九,、附則

1,、本合同式份，雙方各執(zhí)份,。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,，此合同有效期為_(kāi)______年_______月_______日至_______年_______月_______日,。

3、未盡事宜,，雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同,。

甲方(蓋章)：______乙方(蓋章)：______

法定代表人：______法定代表人：______

委托代理人：______委托代理人：______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

木材加工承攬合同 木材加工合同篇十六

甲方：__________有限公司

乙方：_____________________

依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)平等協(xié)商,，就甲方委托乙方定作(下稱(chēng)“定作物”)等相關(guān)事宜達(dá)成一致,，特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù)，以資共同信守,。

第一條合同主體

1.甲方(定作人)：___________有限公司

住所：_____________________

郵編：_____________________

法定代表人：________________

注冊(cè)號(hào)：_____________________

2.乙方(承攬人)：___________有限公司

住所：_____________________

郵編：_____________________

法定代表人：________________

注冊(cè)號(hào)：_____________________

3.甲方為依法設(shè)立的法人單位,，依法有權(quán)簽訂及履行本合同。

4.乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機(jī)構(gòu),、個(gè)人獨(dú)資企業(yè),、個(gè)體工商戶(hù))，有同類(lèi),、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)(或同類(lèi)服務(wù)提供經(jīng)驗(yàn)),，熟悉定作物性質(zhì)和特點(diǎn)并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn),。

5.乙方合同主體變更：

(1)乙方承諾,，合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

(2)若乙方堅(jiān)持將合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,，經(jīng)甲方書(shū)面同意后可變更為乙方指定的第三人,，但乙方須按應(yīng)收款的______承擔(dān)違約金。

(3)發(fā)生乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo),、所有銀行賬戶(hù)注銷(xiāo)等情況的,，若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東,、法定代表人、代理人,、經(jīng)辦人等)無(wú)權(quán)向甲方主張任何權(quán)益;若乙方為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或個(gè)體工商戶(hù),，除原投資人或經(jīng)營(yíng)者本人外，其他人無(wú)權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人),。

第二條定作物

1.定作物清單及價(jià)款

定作物名稱(chēng)：_____________________

規(guī)格型號(hào)：_____________________

計(jì)量單位：_____________________

價(jià)款：_____________________

2.價(jià)格組成及價(jià)格有效期：

(1)合同單價(jià)已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費(fèi),、制作費(fèi)、包裝費(fèi),、運(yùn)費(fèi),、安裝費(fèi)、稅費(fèi),、裝卸費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用

(2)價(jià)格適用期間：本合同價(jià)格的適用期間按以下第【a或b】項(xiàng)確定,，價(jià)格適用期間屆滿(mǎn)后，如甲方繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)乙方定作物,，則由雙方另行協(xié)商確定價(jià)格,。

a.自______年______月______日起至______年______月______日止。

b.自本合同簽訂之日起至實(shí)際供貨數(shù)量達(dá)到合同約定數(shù)量之日止,。

第三條合同價(jià)款

1.總價(jià)款及結(jié)算方式：

2.付款方式：有/無(wú)定金(比例),。

3.付款提示：乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書(shū)面的《付款提示函》并附《驗(yàn)收單》和合法有效的發(fā)票。

4.發(fā)票：

每次付款時(shí)乙方須提供合法有效的發(fā)票,。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,，甲方有權(quán)拒絕付款，同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額______的違約金,。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款,、聲譽(yù)損失的，由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失,。

5.支付方式：甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價(jià)款,。

b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式

6.收款人信息：開(kāi)戶(hù)行、戶(hù)名,、賬號(hào),。乙方保證其提供的銀行名稱(chēng)及賬號(hào)正確。如有錯(cuò)誤造成甲方錯(cuò)誤支付的,，視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù),，乙方損失自行承擔(dān)。

第四條設(shè)計(jì)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.設(shè)計(jì)由【甲/乙】方負(fù)責(zé)(必要時(shí)甲/乙方負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計(jì))：______

(1)若由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),，則甲方應(yīng)于前向乙方交付定作物設(shè)計(jì)文件,。乙方應(yīng)對(duì)其進(jìn)行校對(duì)，對(duì)于設(shè)計(jì)文件中的明顯錯(cuò)誤或缺陷應(yīng)在3日內(nèi)向甲方提出書(shū)面異議,，甲方應(yīng)在收到書(shū)面異議后的3日內(nèi)答復(fù),。

(2)若由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),，則乙方應(yīng)于前向甲方交付定作物設(shè)計(jì)文件，甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見(jiàn),，逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計(jì)文件,。

2.定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。

3.樣品：樣品采用以下第種方式執(zhí)行,。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

1)不使用樣品,。

2)本合同定作物樣品由提供,，雙方確認(rèn)、封存后由甲方保管,，作為驗(yàn)收的依據(jù),。

3)在正式制作前，乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品,，經(jīng)甲方樣品確認(rèn)合格后再正式制作,。

4.其它要求：除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外，定作物成品還必須符合國(guó)家,、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全,、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求,。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處，以要求高者為準(zhǔn),。

第五條原材料

1.主要原材料清單

提供方:________________________

名稱(chēng):________________________

品牌:________________________

生產(chǎn)廠家:________________________

規(guī)格型號(hào):________________________

計(jì)量:________________________

單位:________________________

數(shù)量:________________________

甲方:________________________

乙方:________________________

2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供,。乙方應(yīng)當(dāng)采購(gòu)合格的原材料并確保滿(mǎn)足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。

3.乙方提供的主要原材料須在開(kāi)工前通知甲方派員驗(yàn)收,，甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)并出具書(shū)面意見(jiàn),。

4.甲供原材料由方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至乙方加工、制作地點(diǎn)(地址為：______),，費(fèi)用由承擔(dān),。乙方應(yīng)當(dāng)在收到后2日內(nèi)對(duì)甲供原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，如果乙方對(duì)質(zhì)量,、規(guī)格等有異議,，應(yīng)當(dāng)立即以書(shū)面方式向甲方提出，否則視為乙方認(rèn)可甲供原材料,。

5.甲供原材料的耗用計(jì)量方法：______【對(duì)于貴重材料而言,，這很重要】

6.甲供原材料節(jié)余部分的返還：______【對(duì)于貴重材料而言，這很重要】

第六條制作與包裝

1.乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限制作定作物,。

2.乙方承諾,，未經(jīng)甲方書(shū)面同意不會(huì)將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,，否則構(gòu)成重大違約，甲方有權(quán)解除本合同,，并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價(jià)款的30______%賠償甲方損失,。

3.包裝要求：______乙方應(yīng)提供適宜本合同項(xiàng)下定作物運(yùn)輸和保存的包裝方式，外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱(chēng),、規(guī)格型號(hào),，單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量，生產(chǎn)廠家,、地址,、注意事項(xiàng)等文字和標(biāo)識(shí)。由于采用不充分,、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險(xiǎn)和損失均由乙方承擔(dān),，且不因定作物交付而免除乙方的此類(lèi)責(zé)任。

4.特殊包裝要求：______,。包裝物是否回收：______,。

5.其他約定：______

第七條交貨

1.合格交貨：______乙方按照合同約定的時(shí)間將定作物成品送達(dá)到約定的交貨地點(diǎn)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，方為合格交貨,。

2.交貨時(shí)間：______,。

3.交貨地點(diǎn)：______(詳細(xì)地址：______)。

4.運(yùn)輸：______運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),，并承擔(dān)全部運(yùn)費(fèi),、裝卸費(fèi)。從運(yùn)輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運(yùn)費(fèi)由甲/乙方承擔(dān),。

5.驗(yàn)收：______甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運(yùn)至約定交貨地點(diǎn)后日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收并出具書(shū)面意見(jiàn),。如果定作物需要由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝，則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗(yàn)收,。書(shū)面的驗(yàn)收合格意見(jiàn)是乙方要求甲方付款的必要依據(jù),。

6.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：______定作物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)在交貨驗(yàn)收合格前由乙方承擔(dān),，交貨驗(yàn)收合格后由甲方承擔(dān),。

7.交貨遲延：______每遲延一日，乙方應(yīng)按合同價(jià)款的0.05______%承擔(dān)違約金,。遲延交貨達(dá)到七日的,，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)當(dāng)按合同價(jià)款的______承擔(dān)違約金,?！?/p>

8.數(shù)量不足：______如交付的定作物數(shù)量不足，乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)補(bǔ)足，并應(yīng)當(dāng)按當(dāng)批定作物價(jià)款的______承擔(dān)違約金,。

9.質(zhì)量瑕疵：______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,，則甲方有權(quán)要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時(shí)限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,，甲方有權(quán)解除合同,，乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價(jià)款的20______%承擔(dān)違約金。

第八條安裝(適用于乙方負(fù)責(zé)安裝的情況)

1,、安裝責(zé)任：______由甲/乙方負(fù)責(zé)本合同項(xiàng)下定作物的安裝,，因此產(chǎn)生的全部費(fèi)用由甲/乙方承擔(dān)。

2,、安裝工期：______總工期為個(gè)日歷天,。計(jì)劃開(kāi)工日期為年月日，竣工日期為年月日,。實(shí)際開(kāi)工日期以甲方通知進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn),。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價(jià)款的0.05______%的違約金,。

3,、施工要求：______

(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______見(jiàn)合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

(2)檢查與整改：______乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求及甲方發(fā)出的指令施工,，隨時(shí)接受甲方及建設(shè)單位,、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,，乙方必須按要求返工或修復(fù)完善,，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。因此增加的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),，且工期不予順延。

4,、資源供應(yīng)：______施工用水源,、電源接點(diǎn)由甲方提供，水,、電費(fèi)用由甲承擔(dān),。

5、安全監(jiān)護(hù)：______

(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架,、配電箱等設(shè)施的,，應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場(chǎng)安裝前對(duì)相關(guān)設(shè)施及周?chē)h(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)。如果乙方認(rèn)為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護(hù)要求需要調(diào)整改造,，則乙方以書(shū)面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;如乙方未提出書(shū)面調(diào)整改造建議即進(jìn)場(chǎng)安裝,，則視為乙方認(rèn)可相關(guān)設(shè)施符合安全防護(hù)要求，不需要進(jìn)行調(diào)整改造。

(2)乙方在安裝調(diào)試過(guò)程中需使用腳手架,、吊籃,、托板等進(jìn)行高空作業(yè)，或者帶電作業(yè),，或者在狹窄空間使用電焊,、氣焊作業(yè)的，安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護(hù)具,，現(xiàn)場(chǎng)需設(shè)專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)護(hù),，并制作作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。甲方可以隨時(shí)檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄,。

6.自檢與復(fù)檢：______本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢后,，乙方應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后報(bào)甲方進(jìn)行復(fù)檢,。甲方復(fù)檢合格后報(bào)【政府主管部門(mén)名稱(chēng)】進(jìn)行驗(yàn)收,。

7.驗(yàn)收：______本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi)，甲方組織驗(yàn)收并出具書(shū)面驗(yàn)收意見(jiàn),。

第九條保修

1.保修期：______保修期為年,，自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。實(shí)際起算時(shí)間以書(shū)面驗(yàn)收文件所載時(shí)間為準(zhǔn),。乙方負(fù)責(zé)安裝的,，以安裝完畢后驗(yàn)收合格的確認(rèn)文件所載時(shí)間為準(zhǔn)

2.保修金：______。

3.保修：______保修期內(nèi),，因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問(wèn)題,，由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用和責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)維修完善,，否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰______元,，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關(guān)費(fèi)用從保修金中扣除,，不足部分可以甲方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>

4.未履行保修義務(wù)：______

(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書(shū)面)后拒不到現(xiàn)場(chǎng)處理或超過(guò)規(guī)定的到場(chǎng)時(shí)間后2小時(shí)仍未到場(chǎng)的,，甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問(wèn)題或乙方維修不及時(shí)給業(yè)主造成的損失等),，如果保修金不足以彌補(bǔ)甲方損失的,，甲方有權(quán)向乙方追索。

(2)乙方累計(jì)3次未及時(shí)到場(chǎng)的,，甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金,。乙方認(rèn)可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的有效證據(jù)。

5.保修金的支付需同時(shí)滿(mǎn)足下列條件：______

(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿(mǎn),。

(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù);乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

(3)因定作物質(zhì)量問(wèn)題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除,。

(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù),。

6.甲方不需要支付保修金的利息。

第十條知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密

1.乙方保證其向甲方提供的設(shè)計(jì)文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán),。如有第三方因甲方購(gòu)買(mǎi),、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益的，由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費(fèi),、律師費(fèi)等,。

2.乙方承諾，在本合同簽訂,、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密,。未經(jīng)甲方許可，不得留存或泄露甲方設(shè)計(jì)文件及定作物成品,、復(fù)制品或其他相關(guān)信息,、資料。

第十一條履約擔(dān)保

1.乙方采用下列第種方式提供履約擔(dān)保,，用以擔(dān)保乙方全面履行合同義務(wù)：______

(1)保證金

(2)銀行保函

2.乙方采用下列第種方式提供保證金：______

(1)現(xiàn)金

(2)電匯

(3)轉(zhuǎn)賬支票

3.扣除與返還：______供貨完畢或合同期滿(mǎn),，本合同余留價(jià)款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的，乙方同意從上述履約保證金中扣除,，剩余履約保證金于供貨完畢并驗(yàn)收合格后返還乙方(不計(jì)利息),。

4.乙方違約的，甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外,，甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購(gòu)合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購(gòu)合同的應(yīng)收款中扣除因此對(duì)甲方造成的損失,。

5.索賠：______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的，甲方通過(guò)訴訟方式向乙方索賠,。

第十二條風(fēng)險(xiǎn)提示

1.價(jià)格波動(dòng)：______雙方確定合同價(jià)格時(shí)已經(jīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,，合同價(jià)格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，任何風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致的利益損失各自獨(dú)立承擔(dān),。

(1)具體風(fēng)險(xiǎn)因素包括但不限于本合同項(xiàng)下定作物的價(jià)格或生產(chǎn)所需的人工,、材料、設(shè)備等市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)以及國(guó)家稅收調(diào)整等因素,。

(2)原則：______任何情況下不得調(diào)高合同價(jià)格;在合同簽署后市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)的,，甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù),，調(diào)整合同價(jià)格,。

2.第三方索賠：______乙方必須對(duì)所供定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)，凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,，而給甲方或任何第三方造成人身?yè)p害和財(cái)產(chǎn)損失的,，均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。第三方因此向甲方索賠的，乙方應(yīng)直接參與協(xié)商,，否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達(dá)成的賠償協(xié)議,，并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。甲方與第三方通過(guò)仲裁或訴訟方式解決糾紛的,，乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機(jī)構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書(shū)確定的內(nèi)容賠償甲方損失,，同時(shí)賠償甲方支出訴訟費(fèi)和律師費(fèi)等損失。前述費(fèi)用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除,。

3.真實(shí)性：______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章,、法定代表人名章、證件,、結(jié)算記錄)的,，一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù)，乙方無(wú)權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益,。

4.合法性：______乙方向甲方提交虛假發(fā)票,，乙方同意甲方可以因此不支付合同價(jià)款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失。

第十三條公平競(jìng)爭(zhēng)

1,、在投標(biāo),、簽約及履約過(guò)程中，如果甲方員工存在吃,、拿,、卡、要等索賄行為的,，乙方可直接投訴,，一經(jīng)查證屬實(shí)的，甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退,。

2,、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(jù)(如錄音,、錄像,、書(shū)面證據(jù)等)充分有效的，甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額,，并將乙方確定為長(zhǎng)期合作伙伴,。責(zé)任員工拒絕返還的，甲方將其移送司法機(jī)關(guān)處理后,，甲方負(fù)責(zé)雙倍返還乙方支付的金額,。

3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金,、財(cái)物,、請(qǐng)客送禮等)賄賂甲方人員,，如違反此承諾，乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金,。違約金可以直接從未支付的合同價(jià)款中扣除,，或者通過(guò)法律途徑向乙方追索。必要時(shí)甲方可提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)追究乙方人員的法律責(zé)任,。

4,、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員，甲方即將其列為不合格供應(yīng)商,，兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo),。

5、在投標(biāo),、簽約及履約過(guò)程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過(guò)語(yǔ)言或具體行動(dòng)明示或暗示要求乙方退出競(jìng)爭(zhēng)的,，乙方可直接投訴，一經(jīng)查證屬實(shí)的,，甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退,。

6、甲方受理投訴的方式：______

聯(lián)系人：______電話(huà)：______

信函郵寄地址：______

投訴專(zhuān)用電子郵箱：______

第十四條通知

1.甲方聯(lián)系人及通訊方式：______

聯(lián)系人：______電話(huà)：______傳真：______

地址：______郵編：______

email：______

2.乙方聯(lián)系人及通訊方式：______

聯(lián)系人：______電話(huà)：______傳真：______

地址：______郵編

email：______

3.雙方的通知,、許可,、批準(zhǔn)、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書(shū)面方式,。

4.上述內(nèi)容可以派員送達(dá),，傳真，郵寄或特快專(zhuān)遞送達(dá),，電話(huà)通知的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充書(shū)面文件,。

5.派員送達(dá)的應(yīng)當(dāng)有簽收文件。

6.采用傳真方式的,，以受送達(dá)方的傳真機(jī)收到傳真信號(hào)即視為送達(dá),。

7.采用郵寄或特快專(zhuān)遞方式送達(dá)的，受送達(dá)方簽字的回執(zhí)為送達(dá)的證明,。

8.采用派員送達(dá),、郵寄或特快專(zhuān)遞送達(dá)的，收件人為受送達(dá)一方公司,、職能部門(mén),、所屬員工或分支機(jī)構(gòu)的，均視為雙方的正式通訊函件,，受送達(dá)一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達(dá),。

9.如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書(shū)面方式正式通知另一方，此后再聯(lián)絡(luò)時(shí)應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式,。

10.如受送達(dá)一方電話(huà)或傳真號(hào)碼,、郵寄地址有誤(或號(hào)碼、地址變更后未通知)造成無(wú)法送達(dá)的,，由受送達(dá)一方承擔(dān)全部責(zé)任,。

第十五條爭(zhēng)議解決承攬合同范本大全

1.本合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)生任何爭(zhēng)議的,，由雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟,。

第十六條合同附件

下列文件為本合同附件,，與正文具有同等法律效力

1.附件一：______定作物明細(xì)表

2.附件二：______《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》

3.附件三：______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件、乙方對(duì)委托代理人的《授權(quán)委托書(shū)》原件壹份,。

4.附件四：______加蓋乙方公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件,、加蓋乙方公章的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件,、加蓋乙方公章的開(kāi)戶(hù)許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶(hù)證明文件原件,。

第十七條合同效力

1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。

2.雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補(bǔ)充,，均以書(shū)面補(bǔ)充合同的約定為準(zhǔn),。

3.本合同壹式肆份，甲,、乙雙方各執(zhí)貳份,，各份具有同等法律效力。

第十八條其他約定

1.其他約定：______

(本頁(yè)以下無(wú)正文)

合同簽章頁(yè)

(此頁(yè)系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁(yè),，無(wú)正文)

甲方(蓋章)：______a有限公司乙方(蓋章)：______

法定代表人(簽字)：______法定代表人(簽字)：______

(或)委托代理人(簽字)：______(或)委托代理人(簽字)：______

簽訂地點(diǎn)：______

簽訂日期：______年月日

附件一

定作物明細(xì)表

附件二：______

《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

附件四：______授權(quán)委托書(shū)

致：______【甲方公司名稱(chēng)】

我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱(chēng)】及辦理結(jié)算等相關(guān)事宜,。受委托人所簽署的所有相關(guān)文件，我單位均予以承認(rèn),。

代理人無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)委托,。

特此委托。

委托單位：______(蓋章)

法定代表人或負(fù)責(zé)人：______(簽字)

年月日

受委托人：______

姓名：______職務(wù)：______電話(huà)：______

住所：______身份證號(hào)碼：______

木材加工承攬合同 木材加工合同篇十七

甲方(定作方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話(huà)：

傳真：

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

住所：

聯(lián)系電話(huà)：

傳真：

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,，依據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,，就甲方向乙方采購(gòu)相關(guān) 等小商品事宜約定如下：

一、采購(gòu)產(chǎn)品情況

1,、品名 ,，規(guī)格 ，數(shù)量 ,，單價(jià) ;

2,、品名 ，規(guī)格 ,，數(shù)量 ,，單價(jià) ;

3,、品名 ，規(guī)格 ,，數(shù)量 ,，單價(jià) ;

總金額(含稅價(jià))：人民幣 元整(小寫(xiě)￥ )。

二,、樣品約定時(shí)間

自本合同生效之日起 個(gè)工作日內(nèi),，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作

樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn),。

三,、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)

合同生效時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)支付 %預(yù)付款到乙方賬戶(hù),，確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書(shū)面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn)),，運(yùn)費(fèi)由 承擔(dān)。

四,、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn),，貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

五,、驗(yàn)收方法,、標(biāo)準(zhǔn)和期限

以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種,、面料,、數(shù)量、顏色,、規(guī)格與裝箱單不符,，應(yīng)在收到貨物后 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后，盡快做出相應(yīng)的處理,。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn),，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān),。

六,、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費(fèi)用由乙方承擔(dān),。

七,、結(jié)算方式和期限

合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價(jià)款 %作為預(yù)付款，計(jì)人民幣 元整(小寫(xiě)￥ ),，雙方約定匯款方式為甲方電匯,，乙方收款賬戶(hù)為：

收款人：

開(kāi)戶(hù)行：

賬號(hào)：

最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn),，自甲方驗(yàn)收合格之日起 日內(nèi),，甲方一次性支付其余貨款,。

八、違約責(zé)任

1,、合同生效后合同一方單方解除合同的,，合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。

2,、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的，不能按時(shí)交貨的,，由甲方承擔(dān)責(zé)任,。

3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,，甲方有權(quán)拒絕付款,。

九、合同爭(zhēng)議的解決方式

本合同在履行期間發(fā)生的爭(zhēng)議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,，雙方當(dāng)事人同意向 人民法院起訴。

十,、本合同一式二份,，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效,。合同未盡之事宜,，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

法定代表人：

委托代理人： 法定代表人：

委托代理人：

年 月 日 年 月 日

木材加工承攬合同 木材加工合同篇十八

民事上訴狀范文

原告：______________,，男,，漢族，__________年_____月_____日出生,，住_____________

委托代理人__________,，_______________律師事務(wù)所律師。

被告：______________,，男,，漢族，__________年_____月_____日出生,，住_____________

訴訟請(qǐng)求：_________________

1,、請(qǐng)求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬(wàn)元整(￥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣

2、判令本次訴訟所有費(fèi)用由被告承擔(dān),。

事實(shí)和理由

201_____年12月原告?zhèn)€人借款人民幣壹拾伍萬(wàn)元整給__________公司,，約定還款期限為年月日，利息按計(jì)算,。由于__________公司到期無(wú)力還款,，該公司股東__________,、__________、__________,、__________于201_____年6月27日在__________責(zé)任公司達(dá)成協(xié)議,，約定原告借給__________公司的借款由被告__________、__________分兩次償還,，還款時(shí)間為201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元,，201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元，被告__________承擔(dān)連帶責(zé)任保證,，并有見(jiàn)證人和見(jiàn)證,。

現(xiàn)約定的還款期限已屆止，被告并未向原告支付所述借款,，原告多次催收討要無(wú)果,，現(xiàn)原告代文東為維護(hù)自己合法權(quán)益，特根據(jù)相關(guān)民事法律訴至貴院,，請(qǐng)求貴院支持為盼,。

此致

__________人民法院

具狀人：_________________

木材加工承攬合同 木材加工合同篇十九

承攬方：

地址：

電話(huà)：

開(kāi)戶(hù)銀行：

帳號(hào)：

法定代表人：

定作方：

地址：

電話(huà)：

開(kāi)戶(hù)銀行：

帳號(hào)：

法定代表人：

定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商,，特訂立本合同,，以便共同遵守。

第一條 加工成品：

品名：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

備注：

第二條 加工成品質(zhì)量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量：

1、用承攬方原料完成工作的,，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,，并接受定作方檢驗(yàn)。

承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),，定作方有權(quán)要求重作,，修理，減少價(jià)款或退貨,。

2,、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,。

定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間,、數(shù)量、質(zhì)量,、規(guī)格提供原材料,。

承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊,。

承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3,、原材料等物品交日期計(jì)算,，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條 技術(shù)資料,，圖紙?zhí)峁┺k法：

1,、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;

定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),，提出修改意見(jiàn)。

承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),，有權(quán)停止工作,，并及時(shí)通知定作方,，因此造成的損失,，由定作方賠償。

2,、承攬方對(duì)于承攬的工作,，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。

3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,，圖紙等,。

第五條 價(jià)款或酬金：

價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定,。

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作,。

驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。

對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,，在合同中規(guī)定保證期限,。

保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,。

3,、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明,。

第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

1,、交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。

任何一方要求提前或延期交定作物,，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,，并按協(xié)議執(zhí)行。

2,、交定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);

委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);

自提定作物的,，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;

雙方另有約定的,，按約定的方法計(jì)算,。

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第十條 結(jié)算方式及期限：

第十一條 其他：

1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,，定作方可向承攬方交付定金,。

定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。

定作方不履行合同的,，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金,。

承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金,。

2,、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,，定作方可向承攬方給付預(yù)付款,。

承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外,，必須如數(shù)返還預(yù)付款,。

定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;

有余款的可以請(qǐng)求返還,。

第十二條 承攬方的違約責(zé)任：

1,、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的,，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);

不同意利用的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;

經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的,，定作方有權(quán)拒收,，由此造成的損失由承攬方賠償。

2,、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;

少交部分定作方不再需要的,，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償,。

3,、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的,，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。

定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分,。

因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的,，由承攬方賠償損失,。

4,、逾期交付定作物,，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;

以酬金計(jì)算的，每逾期一天,，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物,，定作方有權(quán)拒收,。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金,。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,，暫由定作方代保管時(shí),，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi),。

7,、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外,，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任,。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料,、設(shè)備,、包裝物及其它物品毀損、滅失的,、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失,。

9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任,。

10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,，定作方有權(quán)拒收,，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

如定作方要求重作或重新修理,，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作方的違約責(zé)任：

1,、中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失,。

2、中途廢止合同,，屬承攬方提供原材料的,，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;

不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金,。

3,、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料,、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;

承攬方不要求解除合同的,，除交付定作物的日期得以順延外,，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失,。

4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi),。

定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;

變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬,、保管,、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;

如定作物不能變賣(mài),，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失,。

5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;

以酬金計(jì)算的,，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金,。

6,、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款,。

7,、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用,。

第十四條 不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損,、滅失的,，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任,，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,，不得免除責(zé)任;

在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失,。

第十五條 糾紛的處理：

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;

協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,，仲裁，也可以直接向人民法院起訴,。

第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,，合同履行完畢即失效。

本合同執(zhí)行期間,，雙方不得隨意變更和解除合同,，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商,，作出補(bǔ)充規(guī)定,，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

合同副本一式__________份,，交_________各留存一份。

定作方：

代表人：

_________年____月____日

承攬方：

代表人：

_________年____月____日

木材加工承攬合同 木材加工合同篇二十

加工承攬合同范文格式

簽定日期：__________年_____月________日

定作方(甲方)：_________

電話(huà)：________________

承攬方(乙方)：_____________________

電話(huà)：________________

經(jīng)雙方協(xié)商,，簽定本加工承攬合同,，并嚴(yán)肅履行。

加工費(fèi)：______________

品名：__________規(guī)格：____________單位：__________數(shù)量：___________

單價(jià)：____________金額：____________

定作方供應(yīng)原材料：

原材料：____________________

規(guī)格：________________________

單位：_______________________

數(shù)量：_______________________

日期：_____________________

成品單位耗用量：______________________

1.技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法：_____________________,。

2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____________________。

3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法,、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：_____________________,。

4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：_____________________。

5.本合同自雙方簽訂之日起生效,，合同履行完畢即失效,。

甲方(蓋章)：_________________

乙方(蓋章)：_________________