在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護民事法律關(guān)系,。怎樣寫合同才更能起到其作用呢,?合同應(yīng)該怎么制定呢?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
定作合同管轄法院篇一
定作人:
定作人委托承攬人制作——————,,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,,以便共同遵守,。
第一條定作成品
1.定作成品名稱為:
2.定作成品規(guī)格為:
3.定作成品數(shù)量為:——,單位為:————
第二條定作成品質(zhì)量要求
定作成品的質(zhì)量要求為:——,,
(定作物品,,需封存樣品的,應(yīng)寫明要由雙方代表當面封簽,,并妥為保存,,作為驗收依據(jù)。)
第三條原材料的提供辦法,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量,、期限
1.承攬人提供原材料的數(shù)量為:——消耗定額為:——規(guī)格為:——
2.定作人對原材料檢驗期限是:——,,承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量時,,定作人有權(quán)要求重作、修理,、減少價款數(shù)或退貨,。
3.原材料交付或提取日期的計算,參照合同第七條規(guī)定執(zhí)行,。
第四條 技術(shù)資料,、圖紙的提供辦法、期限
1.技術(shù)資料,、圖紙由——一方提供,。
2.提供方提供技術(shù)資料、圖紙的期限為:——————
3.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,,應(yīng)及時通知定作人;定作人應(yīng)在日/月內(nèi)回復(fù),提出修改意見,。承攬人在規(guī)定時間內(nèi)未得到答復(fù),,有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,,因此造成的損失,,由定作人賠償。
4.保密要求:————————(注意,,承攬人對于承攬的工作,,定作人是否要求保密,要明確約定,。如果定作人要求保密,,承攬人應(yīng)嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品,。)
第五條報酬
承攬人按合同有關(guān)要求交付全部定作物時,,定作人付給承攬人價款(或酬金)——元。(若有國家或主管部門規(guī)定,,則應(yīng)按該規(guī)定執(zhí)行,。)
第六條驗收標準和方法
1.驗收標準為本合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙,、樣品,。
2.驗收期限為:_________
①定作人應(yīng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。
②驗收前,,承攬人應(yīng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,。
3.保證期限為:_____________
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,由雙方協(xié)商保證期限。保證期內(nèi)發(fā)生問題,,除定作人使用,、保管不當原因而造成質(zhì)量問題以外,定作物成品由承攬人負責修復(fù)或退換,。
4.雙方當事人對承攬的定作物和項目質(zhì)量,,在檢驗中發(fā)生爭議時,可由________質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明,。
第七條交貨時間和地點
1.交(提)定作物期限為:_____________,。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)在事先與對方達成協(xié)議,。承攬人自備運輸工具交送定作物的,,以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記期為準;自提定作物的,,以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法,,可以另行約定,。)
2.交貨地點:______
第八條包裝
1.包裝定作物的材料:
2.包裝定作物的方式:
3.包裝定作物的標準與要求:
4.包裝定作物的費用由________一方負擔,。
第九條運輸
1.本次定作承攬中,,采用_____運輸方式。
2.本次定作承攬中的運輸費用由——————一方承擔,。
第十條結(jié)算
1.定作人應(yīng)在承攬人交付符合要求定作物的——日/月內(nèi),,與承攬人結(jié)算。
2.定作人采用(寫明是現(xiàn)金結(jié)算,,還是轉(zhuǎn)賬結(jié)算,,還是銀行匯款結(jié)算)作為結(jié)算方式。
第十一條定金與預(yù)付款
1.承攬人要求定作人交付——元定金;定作人不履行合同,,無權(quán)請求返還定金,,承攬人不履行合同的,應(yīng)雙倍返還定金,。
2.定作人可向承攬人給付——元預(yù)付款,。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,,必須如數(shù)返還預(yù)付款;定作人不履行合同的,,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余額的,,定作人可以請求返還,。
第十二條承攬人的違約責任
1.承攬人未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,,應(yīng)按質(zhì)論價;定作人不同意利用的,,承攬人應(yīng)負責修整或調(diào)換,,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)修整或調(diào)換后,定作物仍不符合合同規(guī)定的,,定作人有權(quán)拒收,,由此造成的損失由承攬人賠償。
2.交貨時間到期,,承攬人交付定作物數(shù)量少于合同規(guī)定,,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的,,定作人有權(quán)解除合同,由此造成的損失由承攬人賠償,。
3.承攬人未按合同規(guī)定包裝定作物,,需返修或重新包裝的,應(yīng)負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用,。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損,、滅失的,由承攬人賠償損失,。
4.承攬人逾期交付定作物,,應(yīng)向定作人償付違約金——元;以酬金計算的,每逾期一天,,按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金,。未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,,定作人有權(quán)暫不接收,。
5.承攬人不能交付定作物,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物的價款總值的——%(一般為10%~30%)或酬金總額的______%(一般為20%~60%)的違約金,。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,,暫由定作人代保管時,承攬人應(yīng)支付定作人實際支付的保管費,、保養(yǎng)費等,。
7.實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收入時,,承攬人除按合同規(guī)定負責運到正確指定地點或接收人處,,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.由保管不善致使定作人提供的包裝、設(shè)備及其他物品毀損滅失的,,承攬人應(yīng)向定作人償付定作人因此造成的損失,。
9.承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量的,定作人有權(quán)要求重作,、修理,、減少價款或退貨。
第十三條定作人違約責任
1.定作人中途變更定作物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失,。
2.定作人中途終止合同,,定作人償付承攬人未履行部分價款總值的——%(一般為10%~30%)的違約金。
3.定作人未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供技術(shù)資料或包裝物的,,沒有作好必要的準備工作致使承攬人無法開始工作的,,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同,,除交付定作物的日期得以順延外,,定作人應(yīng)償付承攬人停工待料的損失。
4.定作人逾期領(lǐng)取定作物,,應(yīng)支付違約金——元,,應(yīng)向承攬人支付保管費、保養(yǎng)費等,。定作人逾期6個月不領(lǐng)取定作物的,,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬,、保管費、保養(yǎng)費后,,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬,、保管費、保養(yǎng)費時,,定作人還應(yīng)補償不足的部分;如定作物不能變賣,,定作人應(yīng)賠償承攬人的損失。
5.定作人逾期付款,,應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,,按酬金總額的——一‰償付違約金,。
6.定作人無故拒收定作物的,應(yīng)賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.定作人變更交付定作物地點或接收人時,,要承擔因此而多支出的費用,。
第十四條不可抗力
1.在合同履行期內(nèi),由于不可抗力,,致使原材料毀損,、滅失的,定作人不對承攬人負賠償責任,。
2.在合同履行期內(nèi),,由于不可抗力,致使定作物毀損,、滅失的,,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,,但應(yīng)采取積極措施,,盡量減少損失。
3.在合同履行期之后,,由于不可抗力,,致使定作物毀損、滅失的,,承攬人不能免除違約責任,,除非是定作人遲延接受或無故拒收,此時,,定作人應(yīng)向承攬人承擔損害賠償責任,。
第十五條爭議解決方式
履行本合同時,若當事人發(fā)生爭議,,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成,,可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的,,只能向人民法院起訴,。)
第十六條合同的變更或解除
經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致,本合同可以變更或解除,。第十七條雙方約定的其他事項本合同一式二份,,定作人和承攬人各持一份。
定作人:(簽章)
定作人地址:
承攬人:(簽章)
承攬人地址:
簽訂日期:——年——月——日
定作合同管轄法院篇二
甲方:
住所:
電話:
乙方:
住所:
代表人:
電話:
甲方向乙方,,定作下列木器家具,,經(jīng)雙方協(xié)商訂立本合同,共同信守,。
1.原料供應(yīng)及檢驗:甲方供應(yīng),,乙方完成定作的家具后,,如有余料應(yīng)退還給甲方,乙方應(yīng)于甲方供料之日起 天內(nèi)完成檢驗工作,,發(fā)現(xiàn)所供原料不符合要求應(yīng)及時通知甲方更換,。
2.規(guī)格標準:按圖紙式樣規(guī)格制作。
┏━━┯━━━━┯━━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━┯━━━━┓
┃圖號│家具名稱│單位(個)│數(shù)量│單價│總價│油漆顏色│交貨日期┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃│││││││┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃│││││││┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃│││││││┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃│││││││┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃│││││││┃
┠──┴────┴─────┴──┴──┴──┴────┴────┨
┃以上共計加工費人民幣(大寫)┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
3.質(zhì)量及技術(shù)標準:乙方應(yīng)采用不低于其同行業(yè)的技術(shù)標準完成合同約定的工作任務(wù),。
4.交貨方式及檢驗方式:在乙方廠內(nèi)交貨,,由甲方自提,甲方應(yīng)于提貨當時進行檢驗,,自收貨之日起 天內(nèi)未提出異議視為貨物符合合同約定的質(zhì)量標準,。
5.付款辦法:甲方應(yīng)于交提貨的同時向乙方支付貨款。
6.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時,,應(yīng)由違約者負賠償責任,。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,。
甲方:(蓋章)代表人:
乙方:(蓋章)代表人:
定作合同管轄法院篇三
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一,、品名或項目、規(guī)格型號,、數(shù)量,、單價、金額,、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二,、定作方帶料
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質(zhì)量要求,、技術(shù)標準
四,、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術(shù)資料,、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六,、驗收標準、方法和期限
七,、包裝要求及費用負擔
八,、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
十,、結(jié)算方式及期限
十一、違約責任
十二,、如需提供擔保,,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三,、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,,由當事人雙方協(xié)商解決,。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四,、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
定作合同管轄法院篇四
定作人 (甲方):
承攬人 (乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則,,現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜,,特簽訂本合同:
第一條 合作內(nèi)容
加工定作內(nèi)容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶 ,甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支,。
第二條 合同期限
自本合同生效之日起至 20xx 年 12 月 30 日止,。
第三條 加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,,乙方進行加工制作,,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,,乙方收取加工勞務(wù)費,。
2、在本合同期限內(nèi),,生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有,,乙方只具有收取勞務(wù)費的權(quán)利和義務(wù)。
3,、關(guān)于其加工制作過程中的稅,、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條 加工勞務(wù)費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用,。
第五條 雙方的權(quán)利與義務(wù)
1,、本合同期限內(nèi),甲方負責向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料,,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,,甲方對原材料享有所有權(quán),甲方派專人就原材料簽收登記,、保管,,并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。
2,、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進行加工制作,,如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,,并有權(quán)要求乙方承擔成本損失,。
3、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品,,分批次向甲方移交,。
4,、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣,、轉(zhuǎn)移,、出售、贈與,、擔保等) ,。
5、合同期間,,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工,、停產(chǎn)。
6,、合同履行期間,,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7,、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的,,乙方應(yīng)全面配合。
第六條 驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交,。
第七條 違約責任
1,、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品,在此期間,,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任,。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,,則由乙方承擔損失賠償責任,。
第八條 其他
1、本合同未盡事宜,,可由雙方簽訂補充協(xié)議,,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準,。
2,、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發(fā)生爭議的,,可向合同履行地人民法院訴訟解決,。
3、本合同一式二份,,甲乙雙方各執(zhí)一份,,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定作合同管轄法院篇五
定作方(甲方):___________________
承攬方(乙方):___________________
簽約地點:
簽訂日期:年月日
加工定作承攬合同
定作方(下稱“甲方”):
承攬方(下稱“乙方”):____________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,甲乙雙方在自愿,、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議,,以資共同信守。
第一條定作物品名,、規(guī)格型號,、數(shù)量:
第二條加工成品質(zhì)量要求:。
第三條原材料的提供:原材料由方提供,。原材料品牌及質(zhì)量要求:
第四條技術(shù)資料,、設(shè)計方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設(shè)計,經(jīng)甲方書面確認后,,作為制作的依據(jù),。
第五條合同價款:
第六條付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經(jīng)甲方初步驗收合格后,,按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的%,,剩余%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的,,甲方一次性付清,。每次付款前,乙方應(yīng)當提供等額正規(guī)發(fā)票,,否則甲方有權(quán)拒絕付款,。
第七條交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后日內(nèi),,乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的,,乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的,乙方應(yīng)當派專人進行現(xiàn)場作業(yè),。運輸,、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付,。
第八條驗收標準和方式
1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后,,甲方應(yīng)當及時組織人員進行驗收,對不合格的產(chǎn)品,,應(yīng)當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的,,質(zhì)保期為年,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的,,乙方應(yīng)當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復(fù)或更換,。2.甲方應(yīng)當按照國家標準、地方標準,、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收,。
第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,,有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計方案或圖紙;
3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應(yīng)當按時向乙方支付價款。
第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,,原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應(yīng)當按時交付定作產(chǎn)品;
4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝,,并承擔相應(yīng)費用;
5.在制作、運輸,、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故,,由乙方承擔全部責任,因此給甲方造成損害的,,乙方應(yīng)當予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身,、財產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)當負責賠償,,因此給甲方造成損害的,,乙方應(yīng)當予以賠償。
第十一條違約責任
一,、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失,。
2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的,,仍應(yīng)當向乙方支付相應(yīng)價款。
3,、甲方遲延付款的,,每遲延一日,應(yīng)當向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金,。
二,、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,,應(yīng)當按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收并終止合同,,由此造成的損失由乙方賠償,。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,,應(yīng)當照數(shù)補齊,,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失,。
3.逾期交付定作物(包括返修,、更換、補交等),,逾期一日應(yīng)當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收,。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失,。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份,,甲方持貳份,乙方持壹份,,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行,。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,,盡到通知義務(wù),。如任何一方地址變更的應(yīng)當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應(yīng)當配合送達方簽字確認,,否則送達方有權(quán)申請公證送達,,由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。
第十三條其它約定
甲方(蓋章):乙方(蓋章):法定代表人法定代表人
(或授權(quán)簽約人):(或授權(quán)簽約人):
甲方地址:電子郵箱:
郵編:傳真:聯(lián)系電話:聯(lián)系人:
乙方地址:電子郵箱:
郵編:傳真:聯(lián)系電話:聯(lián)系人:
合同簽訂時間:年月日
合同簽訂地點:
定作合同管轄法院篇六
定作人(甲方):
承攬人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,甲乙雙方遵循平等自愿,、協(xié)商一致和誠實信用的原則,現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜,,特簽訂本合同:
第一條合作內(nèi)容
加工定作內(nèi)容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶,,甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止,。
第三條加工定作方式
1,、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,,生產(chǎn)出成品后,,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務(wù)費,。
2,、在本合同期限內(nèi),生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有,,乙方只具有收取勞務(wù)費的權(quán)利和義務(wù),。
3、關(guān)于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定,。
第四條加工勞務(wù)費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用,。
第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、本合同期限內(nèi),,甲方負責向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所
需的一切原材料,,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權(quán),,甲方派專人就原材料簽收登記,、保管,并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料,。
2,、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進行加工制作,如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的,,甲方可拒絕接收成品,,并有權(quán)要求乙方承擔成本損失。
3,、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品,,分批次向甲方移交。
4,、未經(jīng)甲方同意,,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移,、出售,、贈與、擔保等),。
5,、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工,、停產(chǎn),。
6、合同履行期間,,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品,。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的,,乙方應(yīng)全面配合,。
第六條驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1,、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品,,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2,、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1,、本合同未盡事宜,,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,,以補充協(xié)議為準,。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,,在履行合同的過程中發(fā)生爭議的,,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3,、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,,具有同等法律效力,。
甲方:乙方:
時間:
定作合同管轄法院篇七
供貨單位全稱: (以下簡稱甲方)
需方單位全稱:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)條例規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同,,并嚴格信守以下條款:
1,、供貨日期:自合同簽訂日內(nèi)供貨。
2,、產(chǎn)品質(zhì)量標準:
3,、交貨地點:
4、合同有效期:自合同簽訂日起至付清全部工程款為止
5,、結(jié)算方式:據(jù)實結(jié)算
6,、付款單位名稱:付款方式: 期限:
7違約現(xiàn)任:
1、供方不能交貨,,向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;
2,、需方中途退貨,向供方償付付退貨部分總%的違約金;
3,、其余違約責任,,按有關(guān)條例執(zhí)行。
8,、其他補充事項:
9,、梧合一式份,雙方各執(zhí)一份,,副本一份,,副本份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定作合同管轄法院篇八
合同編號:_________
定作人(甲方):_________
承攬人(乙方):_________
為維護甲、乙雙方當事人的合法權(quán)益,,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,,經(jīng)雙方協(xié)商一致,,訂立本合同。
一,、品名,、用材、規(guī)格,、數(shù)量,、價款
(一)家具名稱:_________(由型號、基材,、類別三部分組成),。
(二)甲方自定規(guī)格的家具,于_________年_________月_________日前將家具圖紙,、樣品,、技術(shù)資料等材料一式兩份,由雙方簽名或蓋章確認后作為合同附件,。
二,、支付方式
(一)定金:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元,作為定金,。
(二)預(yù)付款:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元,,作為預(yù)付款。
(三)第一次付款:_________年_________月_________日付款人民幣_________元,。
第二次付款:_________年_________月_________日付款人民幣_________元,。
補充約定:_________。
(四)支付方式:『□支票』『□轉(zhuǎn)帳』『□現(xiàn)金』『□其他』
三,、家具交付期限,、地點和方式、運費結(jié)算,、運輸風險承擔及安裝
本合同所訂家具按以下第_________種方式交(提)貨:
(一)乙方于_________年_________月_________日將家具送到甲方指定地點_________區(qū)(縣)_________路_________弄_________號_________室,。
(二)甲方于_________年_________月_________日到乙方指定地點_________自提家具。
(三)如無特別約定,,由乙方負責安裝家具,。
乙方送貨的,運費及運輸途中風險由乙方承擔;甲方自提的,,運費及運輸途中風險由甲方承擔,。但甲乙雙方有特別約定的除外,。
四、甲方權(quán)利及義務(wù)
(一)甲方對乙方使用的材料具有檢驗權(quán),。
(二)甲方按照合同約定提供家具圖紙,、樣品、技術(shù)要求等材料,。
(三)甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成工作,。
(四)甲方應(yīng)及時接收家具,并進行檢驗,。
(五)甲方應(yīng)按照合同約定的時間,、方式支付價款。
(六)在履行合同過程中,,甲方有權(quán)對家具的質(zhì)量,、數(shù)量等進行監(jiān)督檢驗,但不得妨礙乙方的正常工作,。
五,、乙方權(quán)利及義務(wù)
(一)乙方應(yīng)及時對甲方提供的圖紙、樣品,、技術(shù)資料等的合理性進行確認,。
(二)乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的圖紙、樣品,、技術(shù)資料等,并按照甲方的要求保守秘密,,未經(jīng)甲方許可,,不得留存復(fù)制品及技術(shù)資料。
(三)乙方交付家具時,,應(yīng)提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明,、使用說明書、“三包”憑證及發(fā)票等,。
(四)如甲方未支付價款,,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的家具享有留置權(quán),。
(五)乙方應(yīng)按照合同約定交付家具,。
(六)未經(jīng)甲方同意,乙方不得將家具定作的主要工作交由第三人完成,。
六,、驗收
甲方應(yīng)對家具的用材、數(shù)量,、商標,、規(guī)格,、色澤等進行驗收,如有異議,,及時提出,。
七、家具的質(zhì)量要求,、技術(shù)標準
(一)質(zhì)量標準:執(zhí)行□國家/□地方/□企業(yè)家具產(chǎn)品標準,。
(二)安全標準:執(zhí)行g(shù)b18584-木家具中有害物質(zhì)限量標準。
(三)售后責任保證:執(zhí)行《上海家具行業(yè)產(chǎn)品“三包”責任規(guī)則》,。
八,、違約責任
(一)因乙方原因造成家具未達質(zhì)量標準,甲方有權(quán)要求乙方無償返工或更換,,并承擔相應(yīng)的違約責任;經(jīng)乙方返工或更換后,,仍未達質(zhì)量標準的,甲方有權(quán)解除合同,,乙方應(yīng)賠償甲方相應(yīng)損失,。
(二)乙方交付家具數(shù)量不足,甲方有權(quán)要求乙方補齊并承擔相應(yīng)的違約責任,。
(三)乙方未經(jīng)甲方同意逾期交付家具的,,應(yīng)向甲方支付違約金,_________,。
(四)甲方未經(jīng)乙方同意逾期付款的,,應(yīng)向乙方支付違約金,_________,。
(五)_________,。
(六)_________。
九,、變更與解除
甲方中途變更或解除合同,,應(yīng)書面通知乙方。如給乙方造成損失的,,應(yīng)賠償相應(yīng)損失,。
十、不可抗力
(一)任何一方因不可抗力造成全部或部分不能履行合同的,,可免除相應(yīng)責任,。但遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任,。
(二)遇有不可抗力的一方,,應(yīng)及時書面通知對方。
十一,、爭議解決
發(fā)生的爭議,,由雙方協(xié)商解決;也可請求調(diào)解;或選擇下列方式第_________種方式解決:
1.提請上海仲裁委員會仲裁,。
2.依法向人民法院提請起訴。
十二,、其他事項
十三,、本合同一式_________份,甲,、乙雙方各執(zhí)_________份,。
定作人(甲方):_________
簽訂時間:_________年___月___日
承攬人(乙方):_________
簽訂時間:_________年___月___日
定作合同管轄法院篇九
甲方(采購方):
乙方(供貨方):
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,,甲方要求乙方為其訂制尚藍雅品牌服裝,,達成以下協(xié)議:
(一)內(nèi)容:
1. 款式
2. 數(shù)量:____________________ 價格:__________________合計:________________
3. 規(guī)格:__________________________________________
4. 面料:__________________________________________
5. 做工:__________________________________________
(二)交貨期限 天,由甲方先行交付貨物預(yù)付款50%,,計人民幣 ,,乙方收到預(yù)付款及確認小樣后開始計算工期,其余款項生產(chǎn)完成甲方驗收后支付50%,,如有拖欠,,則按1‰每天給付滯納金。同時,,乙方應(yīng)按時交貨,,如有拖延,按滯納金1‰每天扣抵貨款,。
(三)乙方嚴格按甲方所注明的內(nèi)容制作(參照樣衣標準),,如有質(zhì)量問題,甲方可要求乙方返修或重做,,所有費用由乙方承擔,。(注:①在返工期內(nèi)乙方不再承擔滯納金;②返工期不得超過原交貨期限天數(shù)),但如果甲方中途要求更改制作內(nèi)容,,需書面通知乙方,并承擔由此發(fā)生的相關(guān)費用及工期延誤所造成的損失,。
(四)乙方有義務(wù)為甲方選擇正規(guī)布行的面料進行生產(chǎn),,但因布匹廠家每批次顏色上的缸差而導(dǎo)致的顏色偏差不承擔責任。如果甲方對乙方所生產(chǎn)的貨品面料質(zhì)量存在爭議,,可要求乙方提供合同所約定的布廠的發(fā)貨清單,。如果甲方仍有置疑,可申請有關(guān)部門進行質(zhì)量鑒定,。確有問題的,,乙方承擔此責任以及由此產(chǎn)生的相關(guān)費用并保留向第三方(布料生產(chǎn)企業(yè))追究責任的權(quán)利,。否則甲方無權(quán)對外觀無顯著差異的布料自行論定,或以此為借口拒付貨款,。
(五)乙方正常提供四個尺碼(s,、m,、l、xl ),,一個尺碼少于20件的,每件加收10%的裁剪費,。若有個別需要特別量身的,則每件價格加收20%,。
(六)合同所簽金額均為不含稅價格
1)甲方如需開具17%增值稅發(fā)票需加收必須加收17%的合同金額作為增值稅上繳國庫,同時請轉(zhuǎn)賬至:
開戶名:
開戶行:
公司帳號:
2)甲方如需開具普通稅務(wù)發(fā)票,,需加收4%合同金額作為稅金上交國庫,同時請轉(zhuǎn)賬至:
開戶名:
開戶行:
公司帳號:
3)不開發(fā)票轉(zhuǎn)賬至:
法人戶名:
開 戶 行:
卡 號:
(七)特別約定:_____________________________________________________________________
(八)本協(xié)議一式二份,,簽字或蓋章即生效,。
甲方(蓋章):_________________________
聯(lián)系人:_________________________
乙方(蓋章):___________________________
聯(lián)系人:_________________________
定作合同管轄法院篇十
供方:_________(以下簡稱甲方)
需方:_________(以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方洽談,,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,,特簽訂以下合同:
一,、合同內(nèi)容:
1,、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,,附柜:120×42cm,,用_________制作,。
2,、書柜:規(guī)格140×40×200h(cm),。_________為主材制作。
3,、椅子按國家標準的高度配套。
4,、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二,、數(shù)量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,,桌臺為_________元/套(含附柜),椅子為_________元/張,,_________個 _________書柜,,為_________元/個。總金額:_________元,。(備注按已有的規(guī)格、款式,、尺寸,、質(zhì)量現(xiàn)場量取后制作),。
以上價格為不變價,,含稅費,、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用,。
三,、質(zhì)量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,,樣板須經(jīng)乙方認可并封板,,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,,如有制作問題由甲方負責修改。(注:用料,、材質(zhì)、尺寸必須按乙方樣板,,如果末按乙方樣板生產(chǎn),而導(dǎo)致教職工無法使用由甲方負責更換,,并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任,。)
四、加工,、售后服務(wù)方式:
甲方負責全包工包料,,應(yīng)嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗,。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時,,乙方有權(quán)要求重作、修理,、減少價款或退貨。
保修期為_________年,,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,,甲方應(yīng)免費修理(包括材料費和工時費),。
在保修期內(nèi),因同一嚴重質(zhì)量問題,,修理兩次仍達不到標準要求的,,憑修理記錄和有關(guān)證明,,甲方應(yīng)為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品,。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,,交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),,發(fā)生嚴重質(zhì)量問題,,乙方可以選擇退貨、換貨或修理,。退貨時,,應(yīng)當按原定購價格一次退清貨款。
六,、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,,甲方應(yīng)按原價和乙方提出的交貨時間,,保質(zhì)保量地按時完成。
七,、包裝、裝卸,、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,,期間損壞,、費用均由甲方負責。包裝不予退還,。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金,。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九,、違約責任:
1,、甲方違約責任:
(1)甲方如中途變更訂做,應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失,。
(2)甲方如中途廢止合同,,應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
(3)甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,,乙方同意利用的,,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,,仍不符合合同規(guī)定的,,乙方有權(quán)拒收,,由此造成的損失由甲方賠償,。
(4)甲方未按合同規(guī)定包裝家具,,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,,甲方應(yīng)當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分,。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,,由甲方賠償損失,。
(5)甲方逾期交付標的物,應(yīng)當按照合同規(guī)定,,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金,。
(6)甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任,。
2、乙方違約責任:
(1)乙方中途變更標的物的數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失,。
(2)乙方中途廢止合同,,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金,。
(3)乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標的物的,,除償付違約金外,,還應(yīng)當承擔甲方實際支付的保管,、保養(yǎng)費。乙方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取標的物的,,甲方有權(quán)將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管,、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬,、保管,、保養(yǎng)費時,乙方還應(yīng)補償不足部分;如標的物不能變賣,,應(yīng)當賠償甲方的損失,。
(5)無故拒絕接收標的物,,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款,。
(6)變更交付標的物地點或接收單位(人),,承擔因此而多支出的費用。
十,、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,,經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)證明,可免予承擔經(jīng)濟責任,。
十一,、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,、仲裁,,也可以直接向人民法院起訴。
十二,、本合同如有未盡事宜,,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,,自簽字之日起生效,。
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
甲方代表:_________乙方代表:_________
電話號碼:_________電話號碼:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
銀行帳號:_________銀行帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
定作合同管轄法院篇十一
定 作 方(下稱“甲方”):
承 攬 方(下稱“乙方”):____________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,甲乙雙方在自愿、平等,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議,,以資共同信守,。
第一條 定作物品名、規(guī)格型號,、數(shù)量:
第二條 加工成品質(zhì)量要求: ,。
第三條 原材料的提供:原材料由 方提供,。原材料品牌及質(zhì)量要求:
第四條 技術(shù)資料,、設(shè)計方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設(shè)計,,經(jīng)甲方書面確認后,作為制作的依據(jù),。
第五條 合同價款:
第六條 付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,,經(jīng)甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的 %,,剩余 %為質(zhì)保金,,質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的,,甲方一次性付清,。每次付款前,,乙方應(yīng)當提供等額正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款,。
第七條 交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后 日內(nèi),,乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的,,乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的,,乙方應(yīng)當派專人進行現(xiàn)場作業(yè),。運輸,、裝卸及安裝費包含在合同價款中,,甲方不另行支付。
第八條 驗收標準和方式
1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后,,甲方應(yīng)當及時組織人員進行驗收,對不合格的產(chǎn)品,,應(yīng)當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的,,質(zhì)保期為 年,,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的,,乙方應(yīng)當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復(fù)或更換,。
2.甲方應(yīng)當按照國家標準,、地方標準、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收,。
第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計方案或圖紙;
3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應(yīng)當按時向乙方支付價款,。
第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,,原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應(yīng)當按時交付定作產(chǎn)品;
4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝,并承擔相應(yīng)費用;
5.在制作、運輸,、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故,由乙方承擔全部責任,,因此給甲方造成損害的,,乙方應(yīng)當予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的,,乙方應(yīng)當負責賠償,,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當予以賠償,。
第十一條 違約責任
一,、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,,應(yīng)承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2. 甲方無正當理由拒絕接收定作物的,,仍應(yīng)當向乙方支付相應(yīng)價款,。
3,、甲方遲延付款的,,每遲延一日,,應(yīng)當向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金,。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作,,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,,甲方有權(quán)拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償,。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交,、遲交部分甲方不再需要的,,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失,。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換,、補交等),逾期一日應(yīng)當向甲方償付遲延貨物總價0.3 ‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,,提前交付定作物,,甲方有權(quán)拒收,。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,,應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失,。
第十二條 其 他
1.本合同壹式 叁 份,甲方持 貳 份,,乙方持 壹 份,,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務(wù),。如任何一方地址變更的應(yīng)當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應(yīng)當配合送達方簽字確認,,否則送達方有權(quán)申請公證送達,由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔,。
第十三條 其它約定
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
定作合同管轄法院篇十二
甲方:
乙方:
甲,、乙雙方就 服制作業(yè)務(wù)共同商定,簽訂以下合同,,共同遵守。
【一】產(chǎn)品名稱,、價格、數(shù)量,。
詳見附件——價格,、數(shù)量,、名稱,。此“附件”經(jīng)雙方認可后,作為本合同的附件,。
【二】交貨地點及時間:
1、交貨地點:
2,、交貨時間:自本合同簽訂且乙方收到預(yù)付款后 日內(nèi)。
【三】加工形式:
1,、乙方根據(jù)甲方要求提供服裝款式及面料樣品,經(jīng)雙方確認后,,
再進行批量生產(chǎn),。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式,。
3、貨物到達甲方指定地點后,,甲乙雙方依據(jù)訂貨清單進行清點驗收,,
并辦理交接簽字手續(xù),。
【四】甲方責任:
1,、甲方通過服裝款式及面料后,,在合同生效及執(zhí)行過程中不得擅自更改,。
2、甲方定好量體時間,,保證人員齊全。
3,、按此合同付款日期,,按時付款。
【五】乙方責任:
1,、乙方須保證產(chǎn)品質(zhì)量,,如有制作問題,,乙方須負責修改。
2,、按此合同交貨日期,按時交貨,。如未按時交貨,,
甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金,。
【六】結(jié)算方式:
1,、現(xiàn)金結(jié)算,。此合同簽訂后三日內(nèi),,甲方須預(yù)付百分之五十的貨款給乙方。
2,、終結(jié)付款額,,依據(jù)實際制衣件數(shù),,經(jīng)雙方認可后的款額支付,。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后,,須在 日內(nèi)付清乙方全部貨款,。
如有延誤,每日須加付2%的滯納金,。
【七】本合同有效期自簽訂之日起生效,,到全部貨款結(jié)清之日為止。
【八】此合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,。如有一方在有效期內(nèi)欲終止合同,,需賠償對方50%的《合同》貨款作為違約金。附件與本《合同》同樣具有法律效力,。本《合同》一式兩份,雙方各執(zhí)一份,。
甲方業(yè)務(wù)代表: 乙方業(yè)務(wù)代表:
甲 方 蓋 章: 乙 方 蓋 章:
定作合同管轄法院篇十三
需方(甲方):_______________________________
供方(乙方):_______________________________合同編號:1010004
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,愿著公平,公正,公開互信的原則,共同遵守如下條款:
一.乙方結(jié)合甲方的現(xiàn)場條件,按其技術(shù)要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同
二.甲方訂購乙方以下產(chǎn)品:
備注:___________________________________________________
三.付款方式:簽訂合同后,,甲方應(yīng)付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預(yù)付款,乙方開始生產(chǎn)并運作(包括進入現(xiàn)場做預(yù)買件),在全部工程安裝施工完畢,把產(chǎn)品完全交付給甲方后;甲方應(yīng)在三天內(nèi)對其產(chǎn)品進行驗收,驗收合格后,一個工作日內(nèi)再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元
四.工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災(zāi)害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外
五.安裝詳細地址:_________________________________________
六.安裝前甲方提前提供如下準備工作:
1.提供產(chǎn)品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進度
2.組織安裝所需的220v(800w)電源和即到即裝的現(xiàn)場條件;
3.負責產(chǎn)品到場后的安全保護工作七.甲方未付清全款前,產(chǎn)品的所有權(quán)歸屬乙方,如甲方無故拖辭付款,乙
方有權(quán)從安裝地點收回本產(chǎn)品,相關(guān)損失由甲方負責
八.違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產(chǎn)品不合格,甲方有權(quán)要求更換或退訂;由于質(zhì)量原因未及時維修,給甲方造成的損失由乙方承擔
九.解決爭議:雙方在履行合同期間,產(chǎn)生的爭議可協(xié)商解決,協(xié)商不成的到合同簽發(fā)地仲裁委員會解決或訴諸海淀區(qū)人民法院解決
十.補充條款:______________________________________________
_____________________________________________________.
十一.本合同一式,甲方執(zhí),乙方執(zhí)份,雙方簽字蓋章后即可生效.
甲方(簽章):乙方(簽章):
簽約(代理人):簽約(代理人):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
簽字日期:簽字日期: