勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關(guān)系的書面協(xié)議,，是保障勞動者權(quán)益,、維護用人單位合法權(quán)益的重要法律文件,。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

商品房在售交易合同篇一

原告：______________,，女，1981年2月5日出生,，漢族,，無業(yè)，住_____________,，身份證號碼_____________,。

被告：______________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,，住所地_________________,，實際經(jīng)營地_____________（郵編101100），注冊號________________,，聯(lián)系電話________________,。

法定代表人_______________，系公司董事長,。

案由：_________________商品房預(yù)售合同糾紛

訴訟請求：_________________

2,、判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。

事實與理由：_________________

20xx年12月31日,，原告與被告簽訂了編號為y_______________的《商品房預(yù)售合同》,。根據(jù)該合同的約定，被告應(yīng)在20xx年8月30日前向原告交付房屋,，否則需向原告支付逾期交房的違約金,；違約金自約定的交房期限屆滿之次日起至實際交付之日止，依原告全部已付款的萬分之一按日計算,，并于實際交房之日起30內(nèi)向原告支付,。

20xx年1月22日，原告向被告支付了全部購房款，但是被告未按照合同約定時間交付房屋,。20xx年10月7日,，原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》，被告承諾在20xx年5月30日前交付房屋,。據(jù)此協(xié)議,，被告逾期交房的違約金仍按《商品房預(yù)售合同》中約定的交房日期即20xx年8月30日之次日起計算。

20xx年8月18日,，被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》,。在該致歉信中，被告明確說明,，“我司將嚴(yán)格依照與您簽署的《北京市商品房預(yù)售合同》約定的方式向您支付違約金”,。直到20xx年12月10日，被告方將《商品房預(yù)售合同》項下的房屋交付給原告,。

根據(jù)被告逾期交付房屋的事實以及雙方關(guān)于違約金的約定,，被告應(yīng)當(dāng)向原告支付自20xx年8月31日起至20xx年12月10日止的違約金及其利息。被告在實際交付房屋之日30日內(nèi)未向原告支付違約金,。原告多次要求被告支付違約金,，被告始終不支付。20xx年1月,，原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》,，被告簽收后仍不向原告支付違約金。

綜上所述,，為維護合法權(quán)益,，原告根據(jù)我國法律的相關(guān)規(guī)定，向貴院提起訴訟,，懇請貴院支持原告的訴訟請求,。

此致

__________人民法院

起訴人（簽字）：_________________

20__________年_____月__________日

商品房在售交易合同篇二

出租方(甲方):

產(chǎn)權(quán)號：

承租方(乙方)：

證件號：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《上海市房屋租賃條例》(以下簡稱《條例》)的規(guī)定,，甲,、乙雙方在自愿、平等,、誠實信用的基礎(chǔ)上經(jīng)協(xié)商一致,，就乙方承租甲方可依法出租的房屋事宜，訂立本合同,。

一,、房屋的座落、面積,、情況

1-1,、 甲方將其合法擁有的座落在上海市 區(qū) 路 弄 (號) 室(部位)(以下簡稱該房屋)出租給乙方使用,。該房屋土地用途為 建筑面積房屋類型為-----_______結(jié)構(gòu)為 。

二,、租賃用途

2-1,、乙方向甲方承諾，租賃房屋僅作為使用,，并遵守國家和本市有關(guān)物業(yè)管理的規(guī)定,。

2-2、在租賃期內(nèi),，未事前征得甲方的書面同意,，以及按規(guī)定須經(jīng)有關(guān)部門審批準(zhǔn)許前，乙方不得擅自改變該房屋的使用用途,。

三,、租賃期限

3-1、甲方于年月日前向乙方交付該房屋,，租賃期年月日起至自年月日止,。為期年。

3-2,、租賃期滿后,，甲方有權(quán)收回該房屋，乙方應(yīng)如期歸還,。乙方如要求續(xù)租,，則必須在租賃期滿前的壹個月向甲方提出書面意向，雙方可在對租金,、期限重新協(xié)商后,，簽訂新的租賃合同。

四,、租金及支付方式

4-1,、該房屋租賃的月租金為元整,。(大寫　 萬　 仟　 佰元整),。租金___年內(nèi)不變。

4-2,、租金按 -月為一期支付,，第一期租金及保證金應(yīng)于年月日前付清，以后乙方應(yīng)于每期的天前支付予甲方房租金,。

4-3,、乙方支付租金方式：

五、保證金

5-1,、為確保房屋及所屬設(shè)施之安全與完好及租賃期內(nèi)相關(guān)費用之如期結(jié)算,，甲乙雙方同意本合同的保證金為元整。(大寫萬仟百元整)。

5-2,、乙方應(yīng)于本合同簽訂時付清全額保證金,。甲方在收到保證金后應(yīng)予以書面簽收。

5-3,、租賃期滿后,，乙方點清，交還房屋及設(shè)施,，并付清應(yīng)付費用后,，經(jīng)甲方確認后應(yīng)立即將保證金無息退還乙方。

六,、其它費用

6-1,、乙方在租賃期內(nèi)實際使用的水、電,、煤氣,、有線電視、通訊等費用應(yīng)由乙方自行承擔(dān),，并按單如期繳納,逾期不付的違約責(zé)任由乙方承擔(dān),。

6-2、乙方應(yīng)把已交納過的單據(jù)(復(fù)印件)交于甲方,。

6-3,、物業(yè)管理費由方支付。

七,、甲方義務(wù)

7-1,、甲方需按時將房屋及附屬設(shè)施(見設(shè)備清單)交付乙方使用。其所有權(quán)歸甲方所有,。

7-2,、甲方定期對房屋和設(shè)施進行維修，保養(yǎng)(提前10天通知乙方)其費用由甲方承擔(dān),。

7-3,、房屋及附屬設(shè)施非乙方的過失或錯誤使用而受到損壞時，甲方有修繕的責(zé)任并承擔(dān)相關(guān)的費用,，若經(jīng)乙方催告后,，因不及時處理，造成乙方財產(chǎn)損失或人身傷害的,，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。

7-4、甲方應(yīng)保證所出租房屋權(quán)屬清楚,，無共同人意見,，無使用之糾紛,。

八、乙方義務(wù)

8-1,、乙方在租賃期內(nèi)保證在該租賃房屋內(nèi)的所有活動均能合乎中國的法律及該地點管理規(guī)定,，不做任何違法之行為。否則視為違約,，相關(guān)責(zé)任與甲方無關(guān),。

8-2、乙方應(yīng)按合同的規(guī)定,，按時支付租金及其他各項費用,，否則視為違約。

8-3,、未經(jīng)甲方同意,，乙方不能對租賃房屋進行裝修、改造或超出甲方書面同意的范圍裝修或增設(shè)附屬設(shè)施的,，甲方可要求乙方恢復(fù)原狀或賠償損失,。

8-4、未經(jīng)甲方書面同意,，乙方不得將該房屋轉(zhuǎn)租,，并愛護使用該房屋及設(shè)施，如因乙方的過失或錯使房屋及設(shè)施受到損壞,，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任,，甲方可要求立即賠償。

九,、違約責(zé)任及處理

9-1,、甲乙雙方任何一單方如未按本合同的條款執(zhí)行或未盡義務(wù)，導(dǎo)致中途終止合同,，則視為違約,，雙方同意違約金為元整。(大寫萬仟佰元整)若甲方違約,，除退還給乙方保證金外,，還須支付給乙方上述金額違約金;反之，若乙方違約,，則甲方有權(quán)扣取上述金額違約金,。

9-2、凡執(zhí)行本合同或與本合同有關(guān)的事情時雙方如有爭議,，應(yīng)首先友好協(xié)商，協(xié)商不成,，可交上海仲裁委員會仲裁,，或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟,。

十、合同終止及解除條件

10-1,、在租賃期內(nèi)甲乙雙方任何一方單方面提前終止本合同,，均構(gòu)成違約。

10-2,、租賃期間,，有下列情形之下而致合同終止的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任,。

a,、 該房屋占用范圍土地使用權(quán)依法提前收回;

b、 該房屋因社會公共利益或城市建設(shè)需要被依法征用的;

c,、 該房屋因不可抗拒因素而遭毀損,、災(zāi)失或被鑒定為危房的;

十一、其它條款

11-1,、甲乙雙方在簽署本合同時,，具有完全民事行為能力，對各自的權(quán)利,、義務(wù),、責(zé)任清楚明白，并愿按合同規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,。如一方違反本合同,，另一方有權(quán)按本合同規(guī)定索賠。

11-2,、本合同未盡事宜,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可訂立補充條款,。本合同及其補充條款和附件(設(shè)備清單)內(nèi)空格部分的文字與鉛印文字具有同等效力,。

11-3、本合同共四頁,，一式三份,。其中：甲乙雙方各執(zhí)一份，中介方一份,，均具有同等效力,。簽字即生效。

十二,、備注

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

國籍：

國籍：

法定代表人：

法定代表人：

注冊證明/身份證號碼：

注冊證明/身份證號碼：

住址：

住址：

郵編：

郵編：

電話：

電話：

委托代理人：

委托代理人：

簽名蓋章： 簽名蓋章：

簽約日期：

簽約日期：

商品房在售交易合同篇三

三,、付款辦法

四、交房時間

甲方應(yīng)于年月將驗收合格的房屋交付乙方,。

七,、違約責(zé)任

1.本合同生效后,，如乙方違約，乙方已繳定金不退;如甲方違約,，則應(yīng)雙倍退還定金,。

八、乙方需要安裝電話,，由甲方解決,，費用由乙方承擔(dān)。

十二,、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并公證后生效,。本合同未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

十三,、本合同附件

1.房屋平面位置及占用土地范圍圖

2.度假村別墅暫行管理方法

甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

商品房在售交易合同篇四

青島市工商行政管理局

青島市建設(shè)委員會　制定

特別告知

一,、本合同文本是根據(jù)有關(guān)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的法律、法規(guī),、規(guī)定制定的示范文本,，印制的合同條款為提示性條款，供未經(jīng)預(yù)售階段的商品房(現(xiàn)房)出售時當(dāng)事人雙方約定采用,。

二,、購房是一種民事法律行為，涉及的標(biāo)的額較大,、專業(yè)性較強,、法律規(guī)范較多，為更好地維護雙方當(dāng)事人的權(quán)益,，雙方簽訂合同時應(yīng)當(dāng)慎重,，力求簽訂得具體、全面,、嚴(yán)密,。

三、商品房在取得房地產(chǎn)權(quán)屬登記證明后,，方可出售,。在簽訂出售合同前，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)向購房人出示房地產(chǎn)權(quán)屬登記證明,。新建商品房房地產(chǎn)權(quán)屬登記證明真實性,、合法性可向市、區(qū),、市房地產(chǎn)交易中心查詢,。

四、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出售已抵押的商品房，應(yīng)事先以書面形式通知抵押權(quán)人,，同時,，將已抵押的事實告知購房人,。未通知抵押權(quán)人或未告知購房人的,，轉(zhuǎn)讓行為無效。購房人在簽約前可向市,、區(qū),、市房地產(chǎn)交易中心查詢擬購房屋是否已抵押以及是否存在被司法機關(guān)或行政機關(guān)依法裁定、決定查封或者其他形式限制房地產(chǎn)權(quán)利的情況,。

五,、商品房出售合同簽訂后應(yīng)及時向房地產(chǎn)登記機構(gòu)辦理商品房變更登記手續(xù)。購房人領(lǐng)取房地產(chǎn)權(quán)證(小產(chǎn)證),。

六,、雙方履行合同發(fā)生爭議的，可選擇向不動產(chǎn)所在地人民法院起訴,，也可選擇向仲裁委員會申請仲裁,。如選擇申請仲裁的，可向本市的仲裁委員會申請,，也可向外地的仲裁委員會申請,，本市仲裁委員會全稱為青島仲裁委員會。

青島市商品房出售合同

甲方(賣方)：____________________

住所：____________________________

郵編：____________________________

營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________

資質(zhì)證書號碼：____________________

法定代表人：______________________

聯(lián)系電話：________________________

委托代理人：______________________

聯(lián)系電話：________________________

乙方(買方)：____________________

國籍：____________________________

居住(注冊)所在省市：____________

個人/公司：_______________________

性別：____________________________

出生年月日：______________________

住所(址)：______________________

郵編：____________________________

證件名稱：________________________

號碼：____________________________

聯(lián)系電話：________________________

委托/法定代理人：_________________

聯(lián)系電話：________________________

住所(址)：______________________

甲,、乙雙方在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就乙方購買甲方出售的《________________》商品房事宜,，訂立本合同。

第一條　甲方依法取得區(qū)/市地塊土地使用權(quán)(出讓合同編號：________________),，投資建造的《________________》商品房已竣工,，并取得了房地產(chǎn)權(quán)屬登記證明，證書號：________________,。

第二條　乙方向甲方購買區(qū)/市路號《________________》棟單元層戶(以下簡稱該房屋),。據(jù)認定的測繪機構(gòu)測量該房屋建筑面積為平方米，其中套內(nèi)建筑面積為________________平方米,、公用分攤建筑面積為__________平方米,，另有地下附屬面積___________平方米(價格詳見補充條款)。該房屋建筑層高為________米,。

該房屋平面圖見本合同附件二;該房屋建筑結(jié)構(gòu),、裝修及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)見本合同附件三;該房屋相關(guān)情況(抵押關(guān)系、租賃關(guān)系)見本合同附件四,，(相鄰關(guān)系及小區(qū)平面圖)見本合同附件六;該房屋的使用公約見本合同附件五,。

第三條　乙方購買該房屋每平方米房屋建筑面積單價(不包含房屋全裝修價格)為人民幣________元,。(大寫)：________。

根據(jù)該房屋的房屋建筑面積,，乙方購買該房屋的總房價款(不包含房屋全裝修價格)為人民幣______元,。(大寫)：_____ 。

該房屋全裝修總價為人民幣________________元,。(大寫)：________________ ,。

該房屋的總房價款是指該房屋所有權(quán)和該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權(quán)總價格。

第四條　乙方應(yīng)按本合同約定的付款方式和付款期限將房價款解入甲方的帳戶/監(jiān)管帳戶(金融機構(gòu)/監(jiān)管機構(gòu)：____________,、帳戶名稱：____________,、帳號：_______________)。

乙方的付款時間和付款方式由甲,、乙雙方在本合同附件一中約定明確,。

甲方收到乙方支付的每一筆房款時均應(yīng)開具發(fā)票。

第五條　乙方如未按合同約定的時間付款,，應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,，違約金按逾期未付款的日萬分之________計算，違約金自本合同的應(yīng)付款期限之第二天起算至實際付款之日止,。逾期超過天,，甲方有權(quán)選擇下列第種方案追究乙方責(zé)任：

一、甲方有權(quán)單方面解除本合同,。

二,、_________________________

第六條　乙方支付房價款若采用銀行貸款付款的，而銀行未按本合同約定的期限代乙方向甲方付款的,，仍視為乙方未按合同約定的時間付款,，但因甲方原因的除外。

第七條　甲,、乙雙方按下列第種約定確定該房屋交付使用日期：

一,、本合同自甲乙雙方簽署之日起________天內(nèi)，甲方向乙方交付該房屋,。

二,、本合同經(jīng)________公證處公證之日起________天內(nèi)，甲方向乙方交付該房屋,。

三,、甲方在收到乙方全部房價款之日起________天內(nèi)，甲方向乙方交付該房屋,。

第八條　甲方向乙方保證在交付該房屋時：

(一)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛;

(二)甲方未設(shè)定抵押權(quán)或已清除原由甲方設(shè)定的抵押權(quán);

(三)已繳納了甲方應(yīng)繳納的房屋維修基金,。

如交付房屋后發(fā)生與甲方保證不相一致的情況，由甲方承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

第九條　乙方應(yīng)在本合同第七條約定的房屋交接期限內(nèi)到甲方要求的地點辦理驗收交接手續(xù),。該房屋交付的標(biāo)志為,。該房屋交付之日起，該房屋的風(fēng)險責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移給乙方,。

該房屋為________________用房,，甲方應(yīng)向乙方提供《________質(zhì)量保證書》和《________使用說明書》《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》/《________________________》。乙方要求提供房屋實測面積的有關(guān)資料,，甲方應(yīng)如實提供,。

甲方不出示和不提供前款約定的材料,，乙方有權(quán)拒絕接收該房屋,，由此而產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由甲方承擔(dān)。

第十條　甲方交付的該房屋裝修,、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)達不到本合同附件三約定的標(biāo)準(zhǔn),，乙方在辦理該房屋交接手續(xù)時有權(quán)要求甲方按裝修、設(shè)備差價倍補償,。

雙方對標(biāo)準(zhǔn)的認定產(chǎn)生爭議時,，委托本市有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測并以該機構(gòu)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。

第十一條　如乙方已付清全部房價款,，除甲方原因外,，乙方未按約定期限辦理交付該房屋手續(xù)的，甲方應(yīng)當(dāng)發(fā)出書面催告書一次,。乙方未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,，則自催告書規(guī)定的驗收交接日之第二天起，風(fēng)險責(zé)任轉(zhuǎn)移由乙方承擔(dān),。

如本合同約定的付款時間(附件一)的最后付款日期遲于本合同第七條約定的房屋交付日期的(即乙方未支付完全部房價款時),，除甲方原因外，乙方未按約定期限辦理交付該房屋手續(xù)的,，甲方應(yīng)當(dāng)發(fā)出書面催告書一次,。乙方未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的，甲方有權(quán)單方面解除本合同,。

第十二條　甲方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權(quán)利時,，應(yīng)書面通知乙方。在書面通知發(fā)出之日起日內(nèi)將乙方已支付的房價款扣除乙方應(yīng)支付的賠償金額,，剩余房價款退還乙方,。賠償金額以總房價款的%計算。

第十三條　除不可抗力外,，甲方如未在本合同第七條約定的期內(nèi)將該房屋交付乙方使用,，應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金，違約金按乙方已支付的房價款日萬分之計算，違約金自本合同第七條約定的最后交付期限之第二天起算至實際交付之日止,。逾期超過天,，乙方有權(quán)選擇下列第種方案追究甲方責(zé)任：

一、 乙方有權(quán)單方面解除本合同,。

二,、__________________________

第十四條　自該房屋正式交付之時起，甲方對該房屋負責(zé)保修,，并從房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起繼續(xù)保修二年/年,。保修范圍由甲、乙雙方參照國務(wù)院發(fā)布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定在本合同附件五中約定,。

第十五條　該房屋交付后,，乙方認為主體結(jié)構(gòu)不合格的，可以委托本市有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測,。經(jīng)核驗,，確屬主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的，乙方有權(quán)單方解除本合同,。

第十六條　甲方交付的該房屋有其他工程質(zhì)量問題的,，乙方在合同約定的保修期內(nèi)有權(quán)要求甲方除免費修復(fù)外，還須按修復(fù)費的倍給予補償,。

雙方商定對該房屋其他工程質(zhì)量問題有爭議的,，委托本市有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測并以該機構(gòu)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。

第十七條　該房屋買賣所發(fā)生的稅費按有關(guān)規(guī)定由甲,、乙雙方各自承擔(dān),。

第十八條　乙方同意，因該物業(yè)管理區(qū)域尚未成立業(yè)主委員會,，自該房屋交付之日起,，即應(yīng)將該房屋交甲方在《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》中委托的房屋管理企業(yè)統(tǒng)一進行管理、并遵守房屋使用公約,。

甲方委托的房屋管理企業(yè)承擔(dān)該房屋的前期房屋管理,，管理的期限至業(yè)主委員會成立后選聘的新的房屋管理企業(yè)接手管理之日。

第十九條　甲,、乙雙方商定,，________年________月________日前，由向辦理價格申報及過戶申請手續(xù),，申領(lǐng)該房屋房地產(chǎn)權(quán)證(小產(chǎn)證),。

因甲方原因，乙方無法在________年________月日前取得房地產(chǎn)權(quán)證(小產(chǎn)證),，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,，違約金為總房價款的________%;________ 年________月________日之日起的________日內(nèi),，乙方仍無法取得房地產(chǎn)權(quán)證(小產(chǎn)證)，則乙方有權(quán)單方面解除合同,。

第二十條　乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權(quán)利時,，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方的書面通知之日起天內(nèi)將乙方已支付的房價款(包括利息,，利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算,，下同)全部退還乙方，并承擔(dān)賠償責(zé)任,，賠償金額以總房價款的%計算,，在退還房價款時一并支付給乙方。

前款及本合同其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接的和通過貸款方式支付的房價款,。

第二十一條　按本合同約定,，甲、乙雙方單方解除本合同的,，在單方解除合同以前,，對方已按合同約定支付違約金的，支付的違約金金額應(yīng)在按本合同約定的賠償金額中扣除,。

第二十二條　甲方或乙方對相對方行使單方面解除本合同有異議的，應(yīng)在接到對方有關(guān)單方面解除本合同的書面通知之日起天內(nèi),，向按第二十七條選定的解決爭議機關(guān)確認解除合同的效力,。

第二十三條　甲方出售的該房屋僅作使用，乙方在使用期間不得擅自改變該房屋結(jié)構(gòu)和用途,。除本合同附件另有約定外,，乙方在使用期間有權(quán)享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共通道和設(shè)施，同時應(yīng)自覺遵守該房屋所在地的有關(guān)法律,、法規(guī)和尊重社會公德,、維護公共設(shè)施和公共利益。

第二十四條　乙方購買的房屋及其相應(yīng)占有的土地使用權(quán)不可分離,。自該房屋的房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移之時起,，甲方與簽訂的土地使用權(quán)合同中約定的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任依法轉(zhuǎn)移給乙方,。

第二十五條　本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,，雙方將通過訂立補充條款、補充協(xié)議或變更協(xié)議進行約定,。

本合同的補充條款,、補充協(xié)議、變更協(xié)議均為本合同不可分割的一部分,。本合同補充條款,、補充協(xié)議,、變更協(xié)議與正文條款不相一致的，以補充條款,、補充協(xié)議,、變更協(xié)議為準(zhǔn)。

第二十六條　本合同一方按照本合同約定向另一方送達的任何文件,、回復(fù)及其它任何聯(lián)系,，必須用書面形式，且采用掛號郵寄或直接送達的方式,，送達本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址,。

第二十七條　本合同適用中華人民共和國法律。甲,、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,，選定下列第種方式解決：

一,、向_________仲裁委員會申請仲裁;

二、依法向人民法院起訴,。

第二十八條　本合同自雙方簽署/公證處公證之日起生效,。

第二十九條　本合同壹式________________份，均具有同等效力,。其中甲,、乙雙方各執(zhí)份，__________,、___________,、__________各執(zhí)壹份。

附件一

付款時間和付款方式

附件二

該房屋平面圖(標(biāo)明尺寸和比例)

附件三

該房屋建筑結(jié)構(gòu),、裝修及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)

附件四

該房屋權(quán)屬情況(產(chǎn)權(quán),、抵押、租賃)

附件五

《房屋使用公約》或有關(guān)承諾書

附件六

該房屋相鄰關(guān)系及小區(qū)布局

附件七

補充條款(經(jīng)濟適用住房預(yù)售合同)

本合同所稱商品房限定為經(jīng)濟適用住房,。本合同是本市經(jīng)濟適用住房合同專用文本,。

經(jīng)濟適用住房是指享受優(yōu)惠政策,，限定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),、供應(yīng)對象和銷售價格,，具有保障性質(zhì)的政策性商品住房。

一,、乙方購買該房屋,，須持有青島市經(jīng)濟適用住房主管部門核發(fā)的經(jīng)濟適用住房購房證明。經(jīng)濟適用住房購房證明編號為：________________,。

二,、本合同第三條調(diào)整為：

甲方與乙方約定按建筑面積計算該房屋價款：

1.核定住房標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的建筑面積為________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣______元，金額為人民幣(大寫)______元整,。

2.超出核定住房標(biāo)準(zhǔn)的建筑面積為________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_____元，金額為人民幣(大寫)_____元整,。

該房屋金額合計為人民幣(大寫)________________元整,。

本條款中不包含閣樓和地下室的價款，閣樓和地下室的價款按本補充條款的第三條約定計算,。

三,、甲方與乙方約定按建筑面積計算閣樓和地下室價款：

1.可以辦理產(chǎn)權(quán)的閣樓建筑面積為________平方米，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣___元,，金額為人民幣(大寫)_____元整,。

2.可以辦理產(chǎn)權(quán)的地下室建筑面積為________平方米，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣____元,，金額為人民幣(大寫)____元整,。

3.不可以辦理產(chǎn)權(quán)的閣樓建筑面積為________平方米，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣____元,，金額為人民幣(大寫)____元整,。其建筑面積由甲乙雙方按照________方式確定。

4.不可以辦理產(chǎn)權(quán)的閣樓建筑面積為________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣___元,，金額為人民幣(大寫)___元整。其建筑面積由甲乙雙方按照________方式確定,。

以上合計金額為人民幣(大寫)________________元整。

四,、本合同簽訂后,，甲方應(yīng)依法向青島市經(jīng)濟適用住房主管部門辦理備案手續(xù)。由于甲方原因未能及時履行備案義務(wù),，從而給乙方造成損失的,，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

附件八

補充條款(住宅房屋拆遷房屋補償協(xié)議)

甲方經(jīng)青島市規(guī)劃局批準(zhǔn),，對本市________________地段進行拆遷改造,，青島市房屋拆遷管理辦公室已核發(fā)《房屋拆遷許可證》，準(zhǔn)予對該地段房屋實施拆遷,。為拆遷承辦人,。乙方在該拆遷范圍內(nèi)住用________路________號________戶(公/私)有房屋一處，建筑面積________平方米,，另在本市________路________號________戶有住房一處,，建筑面積共計________平方米?，F(xiàn)根據(jù)《青島市城市房屋拆遷管理條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商.就被拆遷房屋的拆遷補償事宜達成協(xié)議如下：

第一條　甲方按房屋補償方式對乙方進行補償,。

第二條　甲方按貨幣補償方式結(jié)算的拆遷補償金和住房改善費總額(人民幣)：________佰________拾________萬____仟________佰________拾________元________角________分,，為乙方提供價款相當(dāng)?shù)姆课萑缦?地址)：__________________房屋價款計(人民幣)：________佰________拾________萬________仟________佰________拾________元________角________分，與貨幣補償價款總額(存在差價,，差額款為(人民幣)：________佰________拾________萬________仟________佰________角________分,，由______方支付給_______方后，乙方對補償?shù)姆课菹碛型耆a(chǎn)權(quán),。

第三條　乙方須在________年________月________日前將現(xiàn)住拆遷范圍內(nèi)的房屋騰空交甲方拆除,。

第四條　甲方對乙方的拆遷補償金和住房改善費已專戶存入青島市房屋拆遷管理辦公室指定的銀行。差價款的提領(lǐng)按第________種方式處理：

(1)甲方應(yīng)向乙方支付差價款的,，應(yīng)在乙方搬家騰房的同時,，通知上述銀行就差額部分為乙方開具銀行存單，乙方在搬家騰房后,，可持本協(xié)議和有效身份證件到上述銀行領(lǐng)取,。

(2)乙方應(yīng)向甲方支付差價款的，應(yīng)在________年________ 月________日前將差價款交給甲方,。

第五條　甲方應(yīng)在乙方搬家騰房之日起________日內(nèi)一次性發(fā)給乙方搬遷補助費________元,，補助費________元。合計________元,。

第六條　本協(xié)議簽訂后,，一方當(dāng)事人反悔或拒不履行的，拆遷當(dāng)事人可以向房屋拆遷行政管理部門申請裁決或直接向人民法院起訴,，但不停止拆遷的執(zhí)行,。

第七條　雙方約定的其它事項：_____________________

第八條　本協(xié)議共三頁，一式五份,，具有同等法律效力,，甲乙雙方各執(zhí)一份，拆遷承辦人一份,，經(jīng)辦銀行一份,，報青島市房屋拆遷管理辦公室備案一份。

第九條　本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,。

甲方：(簽章)__________

法定代表人：____________

拆遷承辦人(簽章)______

法定代表人：____________

拆遷負責(zé)人：____________

______年______月______日

乙方：(簽章)__________

______年______月______日

附件九

補充條款(經(jīng)濟適用房出售合同)

本合同所稱商品房限定為經(jīng)濟適用住房,。本合同是本市經(jīng)濟適用住房合同專用文本。

經(jīng)濟適用住房是指享受優(yōu)惠政策,，限定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),、供應(yīng)對象和銷售價格，具有保障性質(zhì)的政策性商品住房,。

一,、本合同第一條調(diào)整為：

甲方通過土地使用權(quán)劃撥方式取得__________區(qū)/市__________地塊土地使用權(quán),，并依法進行了土地使用權(quán)登記取得房地產(chǎn)權(quán)證，證書號為：____________________,，土地面積為：_______________,，土地用途為：__________。投資建造的《______》商品房已竣工,，并辦理了新建商品房初始登記,，取得了房地產(chǎn)權(quán)屬登記通知書，證書號：_______________,。

二,、乙方購買該房屋，須持有青島市經(jīng)濟適用住房主管部門核發(fā)的經(jīng)濟適用住房購房證明,。經(jīng)濟適用住房購房證明編號為：_______________,。

三、本合同第三條調(diào)整為：

甲方與乙方約定按建筑面積計算該房屋價款：

1.核定住房標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的建筑面積為__________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_______________元,，金額為人民幣(大寫)__________元整。

2.超出核定住房標(biāo)準(zhǔn)的建筑面積為__________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_____________元,，金額為人民幣(大寫)_______________元整。

該房屋金額合計為人民幣(大寫)_______________元整,。

本條款中不包含閣樓和地下室的價款,，閣樓和地下室的價款按本補充條款的第四條約定計算。

四,、甲方與乙方約定按建筑面積計算閣樓和地下室價款：

1.可以辦理產(chǎn)權(quán)的閣樓建筑面積為_______________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣__________元，金額為人民幣(大寫)_______________元整,。

2.可以辦理產(chǎn)權(quán)的地下室建筑面積為_______________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_______________元，金額為人民幣(大寫)__________元整,。

3.不可以辦理產(chǎn)權(quán)的閣樓建筑面積為__________平方米，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣______________元,，金額為人民幣(大寫)_______________元整,。其建筑面積由甲乙雙方按照__________方式確定。

4.不可以辦理產(chǎn)權(quán)的閣樓建筑面積為_______________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_______________元,，金額為人民幣(大寫)_______________元整。其建筑面積由甲乙雙方按照_______________方式確定,。

以上合計金額為人民幣(大寫)_______________元整,。

五,、本合同簽訂后，甲方應(yīng)依法向青島市經(jīng)濟適用住房主管部門辦理備案手續(xù),。由于甲方原因未能及時履行備案義務(wù),，從而給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。

附件十

補充條款(限價商品住房合同)

本合同所稱商品房限定為普通商品住房,。本合同是本市普通商品住房合同專用文本。

普通商品住房是指享受控制土地出讓價格,，減少行政事業(yè)性收費,，降低建設(shè)成本，銷售給中等收入家庭的商品住房,。

一,、乙方購買該房屋，須持有青島市普通商品住房主管部門核發(fā)的普通商品住房購房證明,。普通商品住房購房證明編號為：____,。

二、甲方與乙方約定按建筑面積計算閣樓和地下室價款：

1.可以辦理產(chǎn)權(quán)的閣樓建筑面積為_______________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_______________元,，金額為人民幣(大寫)_______________元整。

2.可以辦理產(chǎn)權(quán)的地下室建筑面積為__________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣__________元,，金額為人民幣(大寫)__________元整。

3.不可以辦理產(chǎn)權(quán)的閣樓建筑面積為__________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣__________元,，金額為人民幣(大寫)__________元整。其建筑面積由甲乙雙方按照__________方式確定,。

4.不可以辦理產(chǎn)權(quán)的閣樓建筑面積為__________平方米,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣__________元，金額為人民幣(大寫)_______________元整,。其建筑面積由甲乙雙方按照_______________方式確定,。

以上合計金額為人民幣(大寫)_______________ 元整。

三,、本合同簽訂后,，甲方應(yīng)依法向青島市經(jīng)濟適用住房主管部門辦理備案手續(xù)。由于甲方原因未能及時履行備案義務(wù),，從而給乙方造成損失的,，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

甲方(名稱)：____________ 乙方(名稱或名字)：_______

法定代表人的　委托代理人/

委托代理人簽署：__________ 法定代理人簽署：___________

商品房在售交易合同篇五

注冊地址：_________

營業(yè)執(zhí)照注冊號：_________

企業(yè)資質(zhì)證書號：_________

法定代表人：_________

聯(lián)系電話：_________

郵政編碼：_________

委托代理人：_________

聯(lián)系電話：_________

地址：_________

郵政編碼：_________

委托代理機構(gòu)：_________

注冊地址：_________

法定代表人：_________

聯(lián)系電話：_________

郵政編碼：_________

買受人(以下簡稱乙方)：_________

【本人】【法定代表人】姓名：_________

國籍：_________

【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】：_________

地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系電話：_________

【委托代理人】姓名：_________

國籍：_________

地址：_________

郵政編碼：_________

電話：_________

甲、乙雙方在平等,、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購買甲方出售的《_________》商品房事宜,，訂立本合同,。

第一條甲方通過土地使用權(quán)【出讓】【轉(zhuǎn)讓】【劃撥】方式取得_________區(qū)/市(縣)_________地塊土地使用權(quán)，并依法進行了土地使用權(quán)登記取得房地產(chǎn)權(quán)證,，證書號為：_________,，土地面積為：_________，土地用途為：_________,。

甲方經(jīng)批準(zhǔn),，在該地塊上投資建造《_________》【暫定名】【現(xiàn)定名】商品房，主體建筑物的建筑結(jié)構(gòu)為_________結(jié)構(gòu);建筑物地上層數(shù)為_________層,，地下層數(shù)為_________層,。

乙方購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機關(guān)為_________,，商品房預(yù)售許可證號為_________?，F(xiàn)房產(chǎn)權(quán)登記備案號為_________。

第二條乙方向甲方購買_________路_________幢(號)_________層_________室(以下簡稱該房屋),，政府批準(zhǔn)的規(guī)劃用途為_________,。

該商品房陽臺是【封閉式】，是【非封閉式】,。

據(jù)甲方暫測該房屋建筑面積為_________平方米,，其中套內(nèi)建筑面積為_________平方米、公用分攤建筑面積為_________平方米,。該房屋建筑層高為_________米,。

該房屋建筑設(shè)計及平面圖見本合同附件2;該房屋建筑結(jié)構(gòu)、裝修及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)見本合同附件3;該房屋相關(guān)情況說明(抵押關(guān)系,、資料關(guān)系,、相鄰關(guān)系及小區(qū)平面布局)見本合同附件4;該房屋《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》、《使用公約》或有關(guān)承諾書見本合同附件5,。

第三條乙方購買該房屋,，每平方米房屋建筑面積單價為人民幣_________元。(大寫)：_________,。

根據(jù)甲方暫測的房屋建筑面積,，乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_________元。(大寫)：_________,。

第四條乙方購買該房屋的總房價款(含附件3中裝修、設(shè)備價格)是指該房屋和相應(yīng)比例的土地使用權(quán)的總價格,。本合同約定的總房價款除該房屋建筑面積的暫測與實測不一致的原因外,，不再作變動,。

第五條在該房屋交付時，房屋建筑面積以青島市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構(gòu)實測面積為準(zhǔn),，如甲方暫測面積與實測面積不一致時,，除法律、法規(guī),、規(guī)章另有規(guī)定外按下列約定處理：

1,、按該房屋每平方米建筑面積單價計算多退少補;

2、甲方同意當(dāng)暫測面積與實測面積的誤差超過+_________%(包括_________%),，不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當(dāng)暫測面積與實測面積的誤差超過+-_________%(包括+-_________%),，乙方有權(quán)單方面解除本合同。乙方行使上述解除權(quán)時,，必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,，否則視為放棄該項權(quán)利。

第六條簽訂本合同時,，該房屋建設(shè)工程(形象進度)已建設(shè)到_________,。乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定時間如期、足額將房款交付于甲方的預(yù)售款監(jiān)管帳戶(預(yù)收款監(jiān)管機構(gòu)：_________,、帳戶名稱_________,、帳號：_________)。預(yù)收款按政府規(guī)定監(jiān)管使用,。

乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附件1中約定明確,。

第七條乙方若未按本合同約定的時間足額付款，應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,，違約金按逾期未付款額的日萬分之_________計算,，違約金自本合同的應(yīng)付款期限之第二天起算至實際付款之日止。逾期超過_________天后,，甲方有權(quán)選擇下列第_________種方案追究乙方責(zé)任：

1,、甲方有權(quán)單方面解除本合同，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。賠償金額為總房價款的_________%,，甲方有權(quán)在乙方已支付的房價款中扣除乙方應(yīng)支付的賠償金額，剩余房款退還給乙方,。如乙方已支付的房價款不足賠償?shù)?，甲方有?quán)追索。甲方如行使上述解除合同權(quán)的,，應(yīng)當(dāng)自合同約定之乙方應(yīng)交付房款期限屆滿止的30日內(nèi)書面通知乙方,，沒有通知或逾期通知的，視為放棄權(quán)利。

2,、_________,。

第八條簽訂本合同后，甲方不得擅自變更該房屋的建筑設(shè)計(見附件2),，確需變更的應(yīng)當(dāng)征得乙方書面同意并報規(guī)劃管理部門審核批準(zhǔn),，在獲得批準(zhǔn)之日起_________天內(nèi)與乙方簽訂本合同變更協(xié)議。

甲方未征得乙方同意擅自變更該房屋的建筑設(shè)計,，乙方有權(quán)單方面解除本合同,。乙方解除合同的，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房價款的_________%違約金,。

第九條甲方不得擅自變更已經(jīng)與乙方約定的小區(qū)平面布局(見附件4),，確需變更的應(yīng)當(dāng)征得乙方書面同意。

甲方未征得乙方同意變更小區(qū)的平面布局,，乙方有權(quán)要求甲方恢復(fù),，如不能恢復(fù)的，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付總房價款的_________%違約金,。

第十條甲方應(yīng)當(dāng)在_________年_________月_________日前,，依照國家法律、法規(guī),、規(guī)章等規(guī)定將取得的商品房綜合驗收備案證明以及符合本合同約定的商品房交付乙方使用,。

如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,，甲方可據(jù)實予以延期：

2,、_________;

3、_________,。

第十一條甲方如未在本合同第十條約定期限內(nèi)將該房屋交付乙方,，應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金，違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_________計算,，違約金自本合同第十條約定的最后交付期限之第二天起算至實際交付之日止,。逾期超過_________天，乙方有權(quán)選擇下列第_________種方案追究甲方責(zé)任：

1,、乙方有權(quán)單方面解除本合同,。

2、_________,。

第十二條該房屋符合本合同第十條約定的交付條件后,，甲方應(yīng)在交付之日前_________天通知乙方辦理交付該房屋的手續(xù)。乙方應(yīng)在收到該通知之日起_________天內(nèi),，會同甲方對該房屋進行驗收交接,。房屋交付的標(biāo)志為_________,。

在驗收交接時，甲方應(yīng)出示符合本合同第十條約定的房屋交付條件的證明文件,，甲方應(yīng)向乙方提供《商品房質(zhì)量保證書》和《商品房使用說明書》,。同時，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方要求提供實測面積的有關(guān)資料,。

甲方如不出示和不提供前款規(guī)定的材料，乙方有權(quán)拒絕接收該房屋,，由此所產(chǎn)生的延期交房的責(zé)任由甲方承擔(dān),。

由于乙方原因，未能按期交付的,，雙方同意按第_________種方式處理：

1,、乙方未按期接收房屋，從甲方通知的乙方應(yīng)當(dāng)接收房屋之日起承擔(dān)該房屋的物業(yè)管理費,，并承擔(dān)該房屋毀損滅失的全部風(fēng)險;如果由此導(dǎo)致甲方承擔(dān)其他連帶責(zé)任,，甲方除按照承擔(dān)連帶責(zé)任的實際損失進行追討外，另可以按日追究乙方合同總價款_________%的違約金,。

2,、_________

第十三條甲方應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后_________日內(nèi)，將辦理權(quán)屬登記需由甲方提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案,。

如因甲方的責(zé)任,，乙方不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，雙方同意按下列第_________項處理：

1,、乙方退房,，甲方在乙方提出退房要求之日起_________日內(nèi)將乙方已付房價款退還給乙方，并按已付房價款的_________%賠償乙方損失,。

2,、乙方不退房，甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金,。

3,、_________。

甲方在產(chǎn)權(quán)登記中應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)成就的,，應(yīng)當(dāng)向乙方發(fā)出辦理產(chǎn)權(quán)登記的書面通知,，自乙方接受通知之日起_________日內(nèi)，若乙方不履行其在辦理產(chǎn)權(quán)登記中所應(yīng)履行的義務(wù),，導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)登記遲延辦理或無法辦理,，則甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

第十四條該房屋的風(fēng)險責(zé)任自該房屋交付之日起由甲方轉(zhuǎn)移至乙方,。如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,，甲方應(yīng)當(dāng)發(fā)出書面催告書一次,。乙方接收催告書后,，未按催告書規(guī)定的日期辦理該房屋的驗收交接手續(xù)的,，則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風(fēng)險責(zé)任轉(zhuǎn)移至乙方承擔(dān)。

第十五條甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設(shè)定的抵押權(quán),，也不存在其它產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,。如房屋交付后出現(xiàn)與甲方保證不相一致的情況，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,，并按照《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方,。

第十六條甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。如該房屋的裝修,、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)達不到本合同附件3約定的標(biāo)準(zhǔn),，乙方有權(quán)要求甲方按實際的裝修、設(shè)備與約定的裝修,、設(shè)備差價_________倍給予補償,。如主體結(jié)構(gòu)不符合本合同附件3約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)單方面解除本合同,，同時甲方應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方,。

雙方商定對標(biāo)準(zhǔn)的認定產(chǎn)生爭議時，應(yīng)當(dāng)共同委托本市(或者國內(nèi))有資質(zhì)的建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測并以該機構(gòu)出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù),。一方向另一方發(fā)出共同檢測的書面意見后_________日內(nèi),，另一方不作答復(fù)的，視為同意對方可以單獨委托建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測,，并同意該機構(gòu)做出的書面鑒定意見,。

第十七條該房屋交付后，房屋權(quán)屬證明辦妥前,，乙方認為主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,，可以依照第十六條第二款的方式委托本市有資質(zhì)的建筑工程質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測。經(jīng)核驗,，確屬主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格的,，乙方有權(quán)單方面解除本合同，同時甲方應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》第四十九條的規(guī)定賠償乙方,。

第十八條乙方行使本合同條款中約定的單方面解除本合同權(quán)利時,，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方的書面通知起_________天內(nèi)將乙方已支付的房價款(包括利息,，利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,，并承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額為總房價款的_________%,，在退還房價款時一并支付給乙方,。

前款及本合同其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款,。

第十九條自該房屋驗收交接之日起，甲方對該房屋負責(zé)保修,。保修范圍和保修期由甲乙雙方參照國務(wù)院頒布的《建筑工程質(zhì)量管理條例》之規(guī)定,，在本合同附件5中約定。

第二十條甲方已選聘_________物業(yè)公司對該房屋進行前期物業(yè)管理,，并與其簽訂了《前期物業(yè)管理服務(wù)合同》(見附件五),。因該房屋規(guī)劃用途為_________用房，甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》(見附件5),。

第二十一條乙方購買的房屋及其相應(yīng)占有的土地使用權(quán)不可分離,。自該房屋的房地產(chǎn)權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起，甲方與_________訂的編號為_________的_________地塊的土地使用權(quán)出讓/轉(zhuǎn)讓合同中約定的(本合同甲方的)與該房屋相關(guān)的權(quán)利,、義務(wù)和責(zé)任轉(zhuǎn)移給乙方。

第二十二條本合同項下乙方享有的權(quán)益(房屋期權(quán)),，乙方可以依法轉(zhuǎn)讓,、抵押。乙方依法行使上述權(quán)利時,，甲方應(yīng)予協(xié)助,。

第二十三條本合同一方按照本合同約定向另一方送達的任何文件、回復(fù)及其他任何聯(lián)系,，必須采用用書面形式,，且首先采用直接送達方式送達，直接送達不能,、或者另一方在省外,、國外的可采用掛號郵寄的方式，送達本合同所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改后的地址,。如以直接送達的方式送達,，則于另一方簽收時視為已送達;如以掛號郵寄的方式，在投郵后(以寄出的郵戳為準(zhǔn))第_________日將被視為已送達另一方;若郵件被退回的,，可以使用我國法律所允許的其他方式送達,。

第二十四條該房屋買賣過程中所發(fā)生的稅費按照法律、法規(guī),、規(guī)章的相關(guān)規(guī)定由甲,、乙雙方各自承擔(dān)。

第二十五條本合同的補充條款,、附件及補充協(xié)議均為本合同不可分割的部分,。本合同補充條款、補充協(xié)議與正文條款不相一致的,，以補充條款,、補充協(xié)議為準(zhǔn),。本合同的正文、補充條款,、附件以及補充協(xié)議中的填空部分,，手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的，以手寫體為準(zhǔn),。

本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,，雙方應(yīng)通過訂立變更協(xié)議進行約定。

第二十六條甲,、乙雙方在簽署本合同時,，對各自的權(quán)利和義務(wù)清楚明白，并愿按本合同約定嚴(yán)格履行,，如一方違反本合同,，另一方有權(quán)按本合同約定要求索賠。

第二十七條本合同自雙方簽字之日起生效,。雙方商定本合同生效之日起30日內(nèi)由甲方負責(zé)向房地產(chǎn)登記機構(gòu)辦理本合同登記備案手續(xù),。

若甲方逾期不辦理登記備案手續(xù)并造成乙方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。

第二十八條本合同登記備案后,，如發(fā)生協(xié)議解除本合同的事實時，在事實發(fā)生之日起30天內(nèi)雙方持解除合同的書面文件到_________房地產(chǎn)登記機構(gòu)辦理注銷本合同登記備案的手續(xù),。

第二十九條甲,、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決,。協(xié)商不能解決的,，選定下列第_________種方式解決：(不選定的劃除)

1、向_________裁委員會申請仲裁;

2,、依法向人民法院起訴,。

第三十條本合同壹式_________份，均具有同等效力,。其中甲,、乙雙方各執(zhí)_________份，_________各執(zhí)壹份,。

_________年_________月_________日甲,、乙雙方對_________室(_________車位)進行驗收交接，雙方確認：

1,、甲方交付給乙方的房屋為_________室(_________車位),。該房屋的實測建筑面積為_________平方米(相應(yīng)占有的土地使用分攤面積為_________平方米)，實測建筑面積的測繪機構(gòu)為青島市國土資源與房屋管理局認定的_________,。

2,、該房屋的總房價款為人民幣_________元,，(大寫)：_________。乙方已付清全部房價款/乙方已付人民幣_________元,，(大寫)：_________,。甲方已開具發(fā)票/收據(jù)給乙方。

3,、本交接書由甲,、乙雙方簽字生效。

甲方(簽字)：_________乙方(簽字)：_________

本合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓書

轉(zhuǎn)讓方(甲方)：_________

受讓方(乙方)：_________

甲,、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,，就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓本合同(指甲方為購買正在建造的_________室商品房，于_________年_________月_________日與_________公司簽訂的商品房預(yù)售合同,，該預(yù)售合同已登記備案)權(quán)益達成如下約定：

第一條關(guān)于轉(zhuǎn)讓價款的約定_________

第二條關(guān)于權(quán)利,、義務(wù)轉(zhuǎn)移的約定_________

第三條關(guān)于房屋交付的約定_________

甲方已征得/書面通知_________公司_________將已預(yù)購的_________室商品房轉(zhuǎn)讓給乙方。待房屋交付時,，乙方憑本合同權(quán)益書即可與_________公司辦理房屋交接手續(xù),。如不能辦理房屋交接手續(xù)，則有甲方承擔(dān)責(zé)任,。

本合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓書自雙方簽字/經(jīng)_________公證處公證之日起生效。

甲方(簽字)：_________乙方(簽字)：_________

商品房在售交易合同篇六

____市稻谷買賣合同(版)

賣方(甲方)_________________________

買方(乙方)_________________________

根據(jù)(中華人民共和國合同法),、(糧食流通管理條例)及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，本著公平、公正和誠實信用的原則,，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就稻谷買賣有關(guān)事項達成協(xié)議如下：

第一條品種,、數(shù)量、等級

品種：___________________________________,。

數(shù)量：___________________________________,。

等級：___________________________________。

生產(chǎn)年份：___________________________________,。

縫口標(biāo)準(zhǔn)：___________________________________,。

第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________________________________。

第三條包裝包裝要求：___________________________________,。

包裝費用由_________方承擔(dān),。

第四條價款單價：_______________元公斤。

總價款：_______________元,。

第五條交付方式

1.時間與數(shù)量

(1)甲方于________年____月____日向乙方交付________公斤,。

(2)___________________________________________________。

2.方式按照下列第______項方式執(zhí)行：

(1)乙方自行提貨,。

(2)甲方按照約定的地點________________交貨,。

(3)其他：_______________________________,。

3.運輸費用運輸費用_______元噸，由_______方承擔(dān),。

第六條驗收雙方按合同約定的數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收,，并開具驗收單。對驗收結(jié)果有異議的以權(quán)威機構(gòu)檢測的結(jié)果為準(zhǔn),，檢測費用由責(zé)任方承擔(dān),。

第七條價款支付按下列第_______項方式支付價款。

1.即時結(jié)清,。

2.乙方在稻谷交付后______內(nèi)結(jié)清,。

3.其他方式：_______________________________。

第八條違約責(zé)任1.甲方少交或乙方少收合同約定稻谷數(shù)量的,，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц渡俳换蛏偈盏竟葍r款______%的違約金,。

2.甲方遲延交貨或乙方遲延提貨的，每遲延____日,，按合同價款_______%的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金,。

3.乙方逾期支付價款的，應(yīng)當(dāng)按照逾期支付價款每日______%的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金,。

4.甲方交付的稻谷質(zhì)量不符合約定的,，乙方有權(quán)要求調(diào)換，由此造成損失的,，甲方應(yīng)予以賠償,。

5.其他違約責(zé)任：_______________________________。

第九條其他約定事項_____________________________________,。

第十條爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商或者申請調(diào)解解決;或選擇下列第_______種方式解決。

1.提交上海仲裁委員會仲裁,。

2.依法向人民法院起訴,。

第十一條附則本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同一式____份,，

甲方_____份,，

乙方______份，

均具同等法律效力,。

甲方______________________

乙方_____________________

住所______________________

住所_____________________

法定代理人______________________

法定代理人_____________________

委托代理人______________________

委托代理人_____________________

聯(lián)系地址________________________

聯(lián)系地址_______________________

--編碼________________________

--編碼_______________________

聯(lián)系電話________________________

聯(lián)系電話_______________________

簽約地點________________________

簽約地點_______________________

簽約日期________________________

簽約日期

商品房在售交易合同篇七

出賣人：

買受人：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》,、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,，買受人和出賣人在平等,、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就購房合同書樣本達成如下協(xié)議：

第一條 項目建設(shè)依據(jù)

出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權(quán),?！就恋厥褂脵?quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號】為______________________。

該地塊土地面積為___________,，規(guī)劃用途為___________,，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。

出賣人經(jīng)批準(zhǔn),，在上述地塊上建設(shè)商品房,，【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為___________,，施工許可證號為___________,。

第二條 商品房銷售依據(jù)

買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機關(guān)為___________,，商品房預(yù)售許可證號為___________,。

第三條 買受人所購商品房的基本情況

買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一,，房號以附件一上表示為準(zhǔn))為 本合同第一條規(guī)定的項目中的：

第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房,。該商品房的用途為___________，屬___________結(jié)構(gòu),，層高為___________,，建筑層數(shù)地上___________層，地下 ___________層,。

該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】,。

該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共___________平方米，其中,，套內(nèi)建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構(gòu)成說明見附件二),。

第四條 計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款：

1,、按建筑面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,，總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整,。

2、按套內(nèi)建筑面積計算,，該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,，總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。

3,、按套(單元)計算,，該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。

第五條 面積確認及面積差異處理

根據(jù)當(dāng)事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理,。

當(dāng)事人選擇按套計價的,，不適用本條約定。

合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn),。

商品房交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,，雙方同意按第_____種方式進行處理：

1,、雙方自行約定：

2、雙方同意按以下原則處理：

(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,，據(jù)實結(jié)算房價款;

(2)面積誤差比絕對值超出3%時,，買受人有權(quán)退房。

買受人退房的,，出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,，并按__________利率付給利息。

買受人不退房的,，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,，面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)歸買受人,。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時,，面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積

面積誤差比=————————————————×100%

合同約定面積

因設(shè)計變更造成面積差異,，雙方不解除合同的,，應(yīng)當(dāng)簽署補充協(xié)議。

第六條 付款方式及期限

買受人按下列第__________種方式按期付款：

1,、一次性付款_______________________________________,。

2、分期付款__________________________________________,。

3,、其他方式_________________________________________。

第七條 買受人逾期付款的違約責(zé)任,。

買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,，按下列第__________種方式處理：

1.按逾期時間，分別處理(不作累加)

(2)逾期超過_____日后,，出賣人有權(quán)解除合同,。出賣人解除合同的，買受人按累計應(yīng)付款的_____%向出賣人支付違約金,。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之 _____(該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金,。

本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的，按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定,。

第八條 交付期限

出賣人應(yīng)當(dāng)在_____年_____月_____日前,，依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定，將具備下列第_____種條件,，并符合本合同約定的商品房交付買受人 使用：

1.該商品房經(jīng)驗收合格,。

2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格。

3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格,。

4.該商品房取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件,。

但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,，出賣人可據(jù)實予以延期：

1,、遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起_____日內(nèi)告知買受人的;

第九條 出賣人逾期交房的違約責(zé)任

除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,，出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,，按下列第______種方式處理：

1、按逾期時間,，分別處理(不作累加)

(2)逾期超過_____日后,，買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,，出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達之日起____天內(nèi)退還全部已付款,，并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,，合同繼續(xù)履行,，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金,。

第十條 規(guī)劃,、設(shè)計變更的約定

經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計單位同意的設(shè)計變更導(dǎo)致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,，出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起10日內(nèi)，書面通知買受人：

(1)該商品房結(jié)構(gòu)形式,、戶型,、空間尺寸、朝向;

買受人有權(quán)在通知到達之日起15日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù),。買受人在通知到達之日起15日內(nèi)未作書面答復(fù)的,，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的，買受人有權(quán)退房,。

買受人退房的,，出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按 __________利率付給利息,。買受人不退房的,，應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。

第十一條 交接

商品房達到交付使用條件后,，出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù),。雙方進行驗收交接時，出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,，并簽署房屋交接單,。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》,。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,，買受人有權(quán)拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān),。

由于買受人原因,，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：_____,。

第十二條

出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,，由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任,。

第十三條

出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任,。

出賣人交付使用的商品房的裝飾,、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。達不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,，買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第______種方式處理：

1.出賣人賠償雙倍的裝飾,、設(shè)備差價。

2. ________________________________________________,。

3. ________________________________________________,。

第十四條

出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運行的承諾,。

出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施,、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：

如果在規(guī)定日期內(nèi)未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：

3._______________________________________________,。

第十五條

關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定,。

出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后______日內(nèi),，將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任,，買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,，雙方同意按下列第______項處理：

1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,，并按已付房價款的______%賠償買受人損失,。

2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金,。

第十六條

保修責(zé)任,。

買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件,。出賣人自商品住宅交付使用之日起,，按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。 買受人購買的商品房為非商品住宅的,，雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細約定保修范圍,、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。

在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,，出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù),。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔(dān)責(zé)任,，但可協(xié)助維修,，維修費用由購買人承擔(dān)。

第十七條

雙方可以就下列事項約定：

2,、該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)______________________;

4,、該商品房所在小區(qū)的命名權(quán)_________________________;

第十八條

買受人的房屋僅作__________________使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu),、承重結(jié)構(gòu)和用途,。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔(dān)義務(wù),。 出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。

第十九條

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,，按下述第______種方式解決：

1.提交____________仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴,。

第二十條

本合同未盡事項,，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。

第二十一條

合同附件與本合同具有同等法律效力,。本合同及其附件內(nèi),，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

第二十二條

本合同連同附件共______頁,，一式______份,，具有同等法律效力，合同持有情況如下：

出賣人______份,，買受人______份,，______份，____________份,。

第二十三條

本合同自雙方簽訂之日起生效,。

第二十四條

商品房預(yù)售的，自本合同生效之日起30天內(nèi),，由出賣人向__________________申請登記備案,。

出賣人(簽章)：

【法定代表人】：

______年______月______日

買受人(簽章)：

______年______月______日

商品房在售交易合同篇八

買方(受讓方)：(以下簡稱甲方)

賣方(轉(zhuǎn)讓方)：(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經(jīng)共同協(xié)商,，本著平等互利,、自愿的原則，就房屋買賣有關(guān)事項訂立本合同,。

一,、房屋具體情況：

1.位置：區(qū)

2.房屋套型，建筑面積

平方米,，結(jié)構(gòu)樓層,，用途。

3.該房屋的銷售價格為每平方米元人民幣,，總計房價拾

萬千百拾元整,。

二、乙方銷售該房屋應(yīng)具備合法的《房屋所有權(quán)證》,，如買賣該房屋引發(fā)產(chǎn)權(quán)糾紛,，概由乙方負責(zé)處理.

《房屋所有權(quán)證》書證號：

元價款則交成都市房地產(chǎn)交易中心代存，代辦完房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)乙方將房屋騰空并連同該房屋有關(guān)圖紙,、資料,、房屋鑰匙等交給甲方后，甲,、乙雙方同時到房地產(chǎn)交易中心由乙方憑甲方出具的書面證明領(lǐng)取售房余款,。

五、甲,、乙雙方互相監(jiān)督,，不得隱瞞買賣成交價額。甲方協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),，其稅費按規(guī)定各自交納,。

六,、本合同甲、乙雙方簽章并由成都市房地產(chǎn)交易中心登記,。雙方均不得違約,。如甲簽章違約，乙方不退還定金;乙方違約,，則雙倍退還甲方定金;違約方還應(yīng)承擔(dān)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)回已繳和應(yīng)繳納的稅費和造成的經(jīng)濟損失,。

甲方提出撤消合同時，乙方應(yīng)當(dāng)同意,，并如數(shù)退還甲方定金,。

八、其他決定事項：

1.

2.

3.

4.

九,、本協(xié)議一式份,，甲方執(zhí)存份，乙方執(zhí)存

份,，成都市房地產(chǎn)交易中心執(zhí)存份,。

十、買賣雙方情況

買方姓名(簽章)

現(xiàn)戶籍所在地

身份證號

工作單位

電話號碼

登記人

共有人

代理人,、

商品房在售交易合同篇九

賣方(以下簡稱甲方)：

____________,、____________(含共有人)

買方(以下簡稱乙方)：

____________、____________(含共有人)

根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,，甲,、乙雙方在平等、自愿,、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,，就乙方購買甲方出售的房產(chǎn)事宜，簽訂本合同,，以資共同遵守執(zhí)行,。

第一條甲方同意出售甲方所有的位于__________市_____區(qū)_________幢____號房。

房屋建筑面積_______平方米,，其中套內(nèi)建筑面積為____平方米,。

甲方保證此房產(chǎn)一切情況介紹屬實，承諾和保證此房產(chǎn)無任何權(quán)屬或經(jīng)濟糾紛,，權(quán)屬無任何瑕疵,，同戶籍、相關(guān)親屬及房產(chǎn)共有,、所有權(quán)人同意出售,。

同時物業(yè)交接前需付清甲方產(chǎn)生的物業(yè)管理費、水電,、有線,、通訊費及附屬于該房屋的所有費用,。

乙方對甲方所出售的房屋已充分了解，愿意購買上述房屋,。

第二條甲,、乙雙方同意上述房產(chǎn)的成交價格為：

單價：人民幣________元/平方米。

總價：人民幣___________________元整(大寫),。

第三條付款時間及方式：

房屋價款分_______次付給甲方。

_______年____月___日,，乙方向甲方支付房款_______元,。

_______年____月___日，乙方向甲方支付房款_______元,。

余款_______元,，在辦理產(chǎn)權(quán)證完成之日交付。

第四條辦理過戶及房屋交付：

1.甲方應(yīng)于_______年____月___日開始辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,、土地使用證,，上列證件辦理完畢之日至遲為_______年____月___日。

2.上列過戶費用及契稅由甲方承擔(dān)_______元,，乙方承擔(dān)_______元,。

第五條風(fēng)險轉(zhuǎn)移，配套設(shè)施及費用承擔(dān),。

乙方已對房屋構(gòu)造,、裝飾及配套設(shè)施等情況，做充分了解,。

房屋及配套設(shè)施的風(fēng)險自房屋實際交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方,。

第六條權(quán)利義務(wù),。

甲方確保本合同項下的房產(chǎn)水、電、通訊,、排水等設(shè)施完好、暢通可正常使用,。

甲方確保本合同項下交易的房屋不存在產(chǎn)權(quán)糾紛,、權(quán)利瑕疵及關(guān)于房屋稅費、銀行抵押,、戶口等未清事項,。

第七條協(xié)議的變更、終止,。

1.本合同生效后,，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議,，任何一方不得擅自變更本合同,。

如需變更本合同條款或就未盡事項簽署補充協(xié)議,，應(yīng)經(jīng)雙方共同協(xié)商達成一致，并簽署書面文件,。

第八條違約責(zé)任

1.本合同簽訂后,，乙方悔約的，應(yīng)書面通知甲方,，甲方應(yīng)在_____日內(nèi)將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,，乙方承擔(dān)違約金_______元。

如甲方悔約,，應(yīng)書面通知乙方,，甲方應(yīng)承擔(dān)違約金_____元。

逾期交付超過_______日的,，乙方有權(quán)解除本合同,，并要求甲方按前述條款支付違約金，返還已付轉(zhuǎn)讓價款及同期銀行利息,。

乙方逾期付款的,，自逾期之日始，按日向乙方承擔(dān)房屋價款_______‰的違約金;

逾期交付超過_______日的,，甲方有權(quán)解除本合同,，并要求乙方按前述條款支付違約金。

3.甲方未能在約定時間辦理完畢過戶手續(xù)的,，乙方有權(quán)解除合同,，并由甲方按前述條款承擔(dān)違約金。

第九條爭議的解決

甲,、乙雙方就本合同的解釋和履行發(fā)生的任何爭議,，應(yīng)通過友好協(xié)商方式解決。

協(xié)商不成的,，向人民法院提起訴訟,。

第十條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定,，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力,。

第十一條本合同一式_____份。

甲方產(chǎn)權(quán)人_____份,，甲方,、乙方各_____份，房屋管理部門_____份(雙方提交給房管部門的合同與本合同不一致的,，以本合同為準(zhǔn)),。

住址__________________住址__________________

電話__________________電話__________________

日期__________________日期__________________